房屋买卖合同正规版本系列。
在法律文件更加完善的今天,签署合同也是为了预防未来可能出现的麻烦情况。你是否了解我们合同的撰写格式呢?让我们一同浏览编辑为大家整理的“房屋买卖合同正规版本”吧!如果你还想获取更多相关信息,请继续关注我们的网站!
房屋买卖合同正规版本(篇1)
房屋买卖合同正规版本
在房屋交易过程中,买卖双方签订的房屋买卖合同是非常重要的法律文件。该合同规定了买卖双方的权利与义务,同时也是交易的基础和保障。一份正规的房屋买卖合同应该具备清晰的条款、合法的法律依据以及严格的履行流程等特点,以保障交易双方的利益,防范法律风险。
一、合同签订
1.甲乙双方应该在签订合同前,经过充分协商,确立交易对象、价格、交付时间、付款方式、保证金等交易要素,签订专业法律服务机构审核的买卖合同,要求买方在签订合同时支付一定比例的首付款,确保合同在履行过程中的保障和后续操作的合法性。
2.合同的签订,应该在双方当事人共同选择的公证处办理,由公证员在双方协商并确定的合同内容上签名盖章确认即可,双方分别持证书复印件及原件,公证处保留存档,成为该交易的合法且有效凭证。
二、交房交付
本合同项下房屋的交付及交接,由双方协商,按照合同规定的时间和条件执行,卖方应按规定时间将房屋交付并办理产权过户、交付钥匙、发放有关房屋证件等手续。
三、价格条款
本合同约定的房屋总价为(人民币)_____________元整。其中,房屋的实付价款为(人民币)_____________元整,保证金为(人民币)_____________元整。保证金扣除房屋实付价款后,剩余部分应于约定的交付房款日、买方先付清。
四、付款方式
买方在交付签署合同时,应该同时支付合验权;在交付房款日支付剩余房款后,卖方须自行或向其指定的银行账户支付全部房款。若卖方未在规定时间内支付全部房款,则应按规定支付违约金。此外,还要明确约定合同履行过程中的明确时间节点及关键事件,以确保交易双方的利益。
五、附加条款
1.房屋如果存在任何争议,应应当以本合同为准,并由买卖双方当事人自行协商解决。如协商不成,应当向当地人民法院提起诉讼。
2.卖方已经确认并对外做出保证,所出售之房屋未向任何第三人抵押、质押,不存在转让、租赁、处分及异议等情形,否则应对买方承担所有因此产生的责任和损失。
3.买方已经确认并对外做出保证,购买该房屋系本人自行决定,系本人合法资产来源,非洗钱等违法交易所得之财物,且不侵犯任何第三方权益。
以上是房屋买卖合同的范本,希望能提供一定的参考和借鉴价值,提醒广大购房人及房地产从业人员,在买卖双方签订合同时,一定要严格履行相关交易程序及规定,确保交易的合法性及双方权益,在各大法律风险面前,做到应对有备。
房屋买卖合同正规版本(篇2)
房屋买卖合同正规版本
一、甲方简介
姓名(名称):____________________
证件号码(营业执照号):_______________
联系地址:___________________
联系电话:_________________
二、乙方简介
姓名:__________________
证件号码:_________________
联系地址:_________________
联系电话:_______________
三、房屋基本情况
1. 房屋的名称:______________________
2. 房屋的地址:______________________
3. 房屋所在楼层:______________________
4. 房屋建筑面积(以平方米为单位):_____________
5. 房屋用途:__________________________
6. 房屋权属证明:_______________________
四、价格
1. 房屋成交价款(以人民币为单位):____________
2. 首付款数额(以人民币为单位):_____________
3. 剩余款项的支付期限:_____________________
五、买卖合同的签订和履行
1. 本买卖合同经双方共同商定,并由甲、乙双方在此签订。
2. 本合同的履行期限:_______________
3. 合同生效日期:_____________________
4. 合同解除及违约责任:
(1)任何一方均未经对方书面同意、不得单方面解除本合同。
(2)任何一方未按合同规定履行义务的,均应承担相应的违约责任。
六、过户
1. 完成过户手续后,双方应及时将权证、产权证明等文件交付给对方,由此可能产生的费用由双方各自承担。
2. 由于过户手续需要办理相关手续,期间可能会引起房屋权属不明、纠纷等问题,所以双方应在其间配合并承担相应的责任(如经济赔偿等)。
七、其他条款
1. 本合同如有未尽事宜,应双方商定后签订补充协议。
2. 本合同的有效性、解释、执行均适用中华人民共和国的相关法律规定。
八、签约
本合同一式六份,甲、乙双方各执三份,具有同等法律效力。
甲方:(签名):______________
年 月 日
乙方:(签名):______________
年 月 日
以上为房屋买卖合同正规版,双方应仔细阅读后签订,遵守合同条款。如有争议,双方可协商解决或寻求相应的法律途径处理。
房屋买卖合同正规版本(篇3)
房屋买卖合同正规版本是保证买卖双方权益的重要文书。一份完整的房屋买卖合同应该明确约定买卖双方的权利和义务,并确保交易的合法性和安全性。以下是一份详细、具体且生动的房屋买卖合同正规版本,以帮助双方更好地理解和执行合同条款。
房屋买卖合同
甲方:(卖方姓名或公司名称) 乙方:(买方姓名或公司名称)
甲方住所地:(住址) 乙方住所地:(住址)
鉴于:
1. 甲方是房屋的合法所有者,有权处分该房屋。
2. 乙方同意购买甲方所拥有的该房屋。
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,双方经友好协商一致,达成如下约定:
第一条 房屋基本信息
1. 房屋详细信息(地址、产权证号、面积等)以附件一《房屋详细信息表》为准,并作为本合同的附件。
2. 乙方已详细查看了房屋,并对房屋的现状、设施和相关信息充分了解。
第二条 交易价格及付款方式
1. 乙方同意以人民币(大写)________元整的价格购买房屋。该价格不包含涉及房屋转让过程中的税费和其他费用。
2. 乙方应在签署本合同之日起______天内向甲方支付购房款。付款方式和时间表见附件二《付款方式和时间表》。
第三条 过户手续及税费
1. 双方应在本合同签署之日起______天内办理房屋过户手续。过户手续办理期间,房屋凭产权证和其他相关证件由甲方负责保管。
2. 过户手续费用由乙方承担,具体费用根据法律法规和当地规定执行。
第四条 房屋交付
1. 甲方应在乙方完成房款支付后______天内,按照约定的交付日将房屋交付给乙方。
2. 房屋交付时,甲方应保证房屋的完整性,房屋内的设施、设备和财产应与签署合同时相符。
第五条 产权保证
1. 甲方保证房屋的所有权清晰、无争议。
2. 甲方对于房屋的各项权益拥有合法的行使权,并为房屋所存在的任何纠纷、损害和争议承担全部责任。
第六条 违约责任
1. 甲方违反合同约定、不按时履行交付房屋义务的,应向乙方支付违约金,违约金金额为房屋交易总金额的______%。
2. 乙方违反合同约定、不按时支付购房款的,应向甲方支付违约金,违约金金额为购房款的______%。
第七条 合同生效及解释
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,并具有法律效力。
2. 对于合同条款的解释和履行应参照中华人民共和国合同法和相关法律法规,如有争议,应通过友好协商解决。协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条 其他事项
1. 本合同附件包括但不限于《房屋详细信息表》和《付款方式和时间表》,为本合同不可分割的组成部分。
2. 本合同项下任何变更、补充和解除协议,必须以书面形式进行,并由双方在书面上签字确认后方可生效。
(以下无正文)
通过以上正规版本的房屋买卖合同,双方可以明确各自的权益和义务,保证交易的合法性和安全性。双方在交易过程中应该仔细阅读合同内容,并在确保无误后签字盖章,以确保交易顺利进行。同时,双方也应该在合同中约定违约责任条款,以防止可能发生的纠纷。
房屋买卖合同正规版本(篇4)
房屋买卖合同正规版本
房屋买卖合同是指买方和卖方就房屋交易达成一致共同签署的一份合同。它详细规定了双方的权利和义务,为保证交易的顺利进行起到了重要作用。下面将详细讲述房屋买卖合同的正规版样本。
一、合同的基本信息
本合同由买方和卖方共同签署,确认双方同意以以下方式进行房屋交易。买卖的房屋地址、面积、产权情况等基本信息应当明确标明于此。
二、房屋交易价格和方式
1.房屋交易价格:买方将支付给卖方的购房款金额,以人民币形式列明。卖方在接到购房款后应当提供完整的产权证明文件。
2.货币交易方式:买方应当在签订本合同之日起的15天内将全部购房款支付给卖方。双方确认收款方式并填写清楚。
三、房屋过户和产权交割
1.房屋过户:买方支付全部购房款后,在双方达成一致的时间和地点进行房屋产权过户手续。卖方应提供所有相关手续和文件,并承担产权过户所产生的费用。
2.房屋交割:房屋交割时间应在买方支付全部购房款后10个工作日内完成。交割时,卖方应确保房屋内部设施的正常运行,且房屋应处于良好状态。
四、房屋的质量和瑕疵担保
1.房屋质量保证:卖方保证所售房屋不存在重大质量问题,否则将承担相应责任,并按法律规定进行赔偿。
2.瑕疵担保:房屋瑕疵指交易过程中产生的一切由卖方造成的问题,包括但不限于装修不符合规范、漏水、电路故障等。如瑕疵问题出现,买方有权拒绝交房、要求修复或要求降价。
五、违约责任和争议解决
1.违约责任:任何一方违反合同规定,造成对方经济损失的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿经济损失等。
2.争议解决:双方发生争议时,应先友好协商解决。如协商不成,双方同意将争议交由当地仲裁机构进行处理。
六、合同的效力和其他条款
1.本合同自双方签字盖章之日起生效,并具有合同法律效力。
2.附件:本合同还包括附件,包括但不限于房屋买卖协议、产权证等。
七、合同终止和解除
1.双方一致同意终止合同,应签署解除合同书,并按合同规定进行解约手续。
2.任何一方严重违反合同规定,对方有权提出终止合同要求,并保留追究法律责任的权利。
八、其他条款
1.本合同的有效性、解释和履行依据中华人民共和国法律。
2.本合同未约定的事项,根据相关法律法规执行。
以上就是房屋买卖合同的正规版本,该版本详细描绘了买方和卖方在房屋交易过程中需要履行的权利和义务。合同的签订对于保证买卖双方权益、维护合法合规的交易过程具有重要意义。在日后房屋交易中,双方可按照该正规版本进行具体操作。
房屋买卖合同正规版本(篇5)
房屋买卖合同的正规版本是公认的文本,它明确规定了买卖双方各自的权利和义务,保障了房屋买卖交易的合法性和有效性。下面将会就此主题展开详细论述。
一、房屋买卖合同的定义及意义
房屋买卖合同是指买卖双方按照法律规定所签署的一份文本,其目的是为了在买卖双方之间确立房屋买卖关系,明确约定房屋的转让、价格、付款方式等重要条款。房屋买卖合同具有以下意义:
1.明确双方权利义务,保障合法权益。
房屋买卖合同明确了买卖双方各自的权利和义务,包括房屋的所有权、房屋交付的时间和地点、价款的支付方式及期限等内容。在签署合同之前,双方需要对合同中的条款进行认真核对,确保互相了解,从而实现买卖交易关系的公正合法。
2.规范房屋买卖交易行为,促进市场健康发展。
房屋买卖合同规范了买卖双方的行为,强调了合法性和合规性,在房地产市场中起到了重要的规范作用。同时,房屋买卖合同的存在也促进了市场的健康发展,为房地产市场的秩序维护和规范提供了必要的法律支持。
3.保护买卖双方的合法权益,维护市场的公平性。
房屋买卖合同的目的是保证买卖双方的合法权益,维护市场的公平性。在签署合同时,双方需严格按照合同中的内容执行,任何一方违反合同的规定,都将承担相应的法律责任。因此,房屋买卖合同是维护市场公平、促进市场稳定的重要保障。
二、房屋买卖合同的主要内容
1.房屋的名称、地址、性质和权利状况等。
在房屋买卖合同中,必须清楚明确地注明房屋的名称、地址、性质和权利状况等信息。如房屋所有权及使用权情况、有无产权纠纷、房屋是否抵押等。
2.房屋的意向出售价格及交付方式。
在房屋买卖合同中,必须包含双方达成的房屋出售价格和付款方式。采用一次性付款、分期付款、按揭贷款等方式的约定,需明确规定还款期限、利率及罚息等细节。
3.房屋交付时间和方式。
房屋买卖合同中,必须明确规定交付时间和方式。双方必须协商好交付时间和方式,以确保交易能够顺利完成。
4.其他条款。
除以上主要条款外,房屋买卖合同中还包括其他一些约定,如房屋转让的附带条件、交易方要求的其他条款等。这些细节都必须在合同中明确规定,并要求双方认真核对。这样才能避免在后续交易中发生任何意外。
三、房屋买卖合同的签订条件和注意事项
1.买卖双方必须具备完全的民事行为能力,并在合同签订当时亲自签署。
2.买卖合同的内容必须符合法律的规定,不能违反法律法规或影响第三人的利益。
3.买卖合同的书写应该规范、清晰、简洁,符合法律要求。
4.买卖双方应该在签订合同前,详细核对买卖物的名称、数量、质量等信息。对于不能清楚标记的部分需要说明清楚。
5.不得违反国家法律法规和政策,不得通过假借买卖行为牟取不正当利益。
6.在签订合同前,买卖双方要仔细阅读合同,必要时可以请律师或专业代理人进行咨询。
总之,房屋买卖合同是一份重要的法律文件,它规范了房屋买卖的行为和事项,保障了买卖双方的合法权益。因此,在签订合同时,双方应该特别注意合同条款的约定和执行,确保交易的顺利完成。
房屋买卖合同正规版本(篇6)
房屋买卖合同正规版本
一、合同双方
甲方:____________(身份证明号码/营业执照号码);
乙方:____________(身份证明号码/营业执照号码)。
二、房屋基本信息
房屋地址:____________;
房屋性质:____________;
房屋面积:____________平方米;
房屋内部结构:____________(如厨房、卫生间等);
房屋产权证号:____________;
土地使用权证号:____________。
三、房屋交付与交付标准
1. 房屋交付时间:____________年____月____日;
2. 乙方应于房屋交付后____个工作日内进行验收确认,如发现质量问题,应在确认日起____天内通过书面通知甲方并要求进行整改;
3. 房屋标准:房屋应按国家有关房屋建设标准进行设计、施工与交付。同时,在交付前,甲方应提供房屋的质量验收报告。
四、房屋购买价格及付款方式
1. 房屋购买价格:人民币____________元(大写:____________);
2. 付款方式:通过____________方式付款,具体如下:
(1)首付款:人民币____________元(大写:____________),应于签订本合同后_____天内支付给甲方。
(2)中期款:人民币____________元(大写:____________),应在首付款支付完成后的____天内支付给甲方。
(3)尾款:人民币____________元(大写:____________),应在乙方进行验收确认且没有问题的情况下,于交付房屋时一次性支付给甲方。
五、房屋权利和责任
1. 房屋权利:甲方保证房屋不存在第三方权利,乙方在支付全部房款之后,取得房屋的所有权和使用权。
2. 房屋责任:在房屋交付后,甲方在所有权和使用权转移之前,对房屋质量所产生的问题,负有维修、保养、保险责任。
3. 违约责任:当合同双方中有一方违反合同规定,应当承担违约责任,包括但不限于违约金、损失赔偿、以及相应的法律责任等。
六、合同终止
1. 合同自然终止:合同期限届满或者达成约定目的的,本合同自然终止。
2. 合同提前终止:当下列情形之一发生时,本合同提前终止:
(1)经合同双方协商一致;
(2)因当事人之一死亡、丧失民事行为能力、被宣告失踪或者死亡;
(3)出现不可抗力情况,致使合同无法履行;
(4)违反法律、法规或者政策规定,合同无法履行。
七、其他条款
1. 本合同一式____份,甲方保留一式一份,乙方保留一式一份,双方各执一份;
2. 本合同生效日期:____________年____月____日;
3. 本合同项下的任何争议,双方应友好协商解决,协商不成的,双方可向____仲裁委员会申请仲裁。
以上就是一份房屋买卖合同正规版本。在签署一份房屋买卖合同时,需要注意条款的合理性与详细性,以确保双方的合法权益得到保障。同时,签订合同前,需要对合同中的内容进行仔细的阅读,在确认没有疑问之后,再进行签署。
房屋买卖合同正规版本(篇7)
房屋买卖合同正规版本
一、合同甲方及乙方的基本信息
甲方(出售方):___________身份证或统一社会信用代码:__________ 通讯地址:___________ 联系电话:___________
乙方(购买方):___________身份证或统一社会信用代码:__________ 通讯地址:___________ 联系电话:___________
二、房屋基本信息
1.房屋地址: ___________
2.建筑面积:__________平方米,套内建筑面积:__________平方米。
3.房屋构造:__________
4.房屋产权性质:_____________
5.房屋用途: ___________
6.房屋现状:_____________
三、合同条款
1.房屋的交付时间、方式,以及双方应满足的条件。
2.房屋的交付状态,并确认房屋所有权交付时间,并在合同中注明“房屋产权已经交付”。
3.乙方向甲方支付房款的日期及方式,并确认支付方式的安全性及合法性。
4.如何处理房屋的瑕疵问题,包括甲方指定的检验机构、方法及期限等。
5.因房屋瑕疵导致的纠纷,理赔责任的分摊。
6.以上述方式规定的规格与数量标准为基础,买卖双方在合法规定的期限内完成交付手续(若有的话)。
7.买卖双方在合法规定的约定期限内,完成合同及其他所约定的文件的相关手续。
8.买卖双方承担由本协议所产生的所有应收税费和费用。
9.违约的情况下,违约方应向守约方支付合同总价款的违约金,并承担由此产生的其他损失。
四、协议生效
1.协议生效:本协议自双方签字盖章之日起生效。
2.履行地点:本协议订立地点为___________,执行地点为约定交付地点。
3.解释权:本协议的解释权归双方共同拥有。
双方确认在本协议中,已经理解并同意以上所有条款。签字、盖章时间:年月日
甲方(出售方):____________乙方(购买方):____________
(盖章)(盖章)
zhe135.com编辑推荐
2025房屋买卖合同正规版本
在我们国家法治建设越来越好的社会,正规的劳务合同可以加快人力资源管理制度的构建和完善,你知道签订合同需要包括哪些方面吗?让我们一起来看小编为您准备的“房屋买卖合同正规版本”吧,所述文章仅供参考请勿用于非法用途!
房屋买卖合同正规版本 篇1
房屋买卖合同
甲方(卖方):
乙方(买方):
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为了保证双方的权益,甲乙双方在平等、公正、诚实信用的原则基础上,就房屋买卖事宜达成如下协议:
一、房屋基本情况
1. 房屋地址:
2. 房屋类型:
3. 建筑面积:
4. 房产证号:
二、房屋买卖价格
1. 甲乙双方同意该房屋的成交价格为人民币____元整(大写:____元整)。
2. 乙方应按照约定的价格支付甲方购房款项,并按照国家有关规定支付相关税费。
三、付款方式
1. 乙方应在签订本合同之日起____天内支付甲方购房定金人民币____元整(大写:____元整)。
2. 乙方应在办理房屋过户手续前支付甲方购房余款人民币____元整(大写:____元整)。
四、房屋交付及过户
1. 甲方应在收到乙方购房款项后____天内将房屋交付给乙方,并保证房屋的权属无瑕疵。
2. 甲乙双方应按照国家相关规定办理房屋过户手续,过户费用由乙方承担。
五、维修责任
1. 甲方应对该房屋在交付前的结构、设施及设备等进行全面检查,并保证其正常运行。如有问题应及时维修,以保证房屋的正常使用。
2. 乙方在使用过程中应对房屋进行必要的维护和保养,不得随意改动房屋结构或破坏房屋设施。如因乙方原因导致房屋损坏或设施故障,乙方应承担相应的维修费用。
六、违约责任
1. 如甲乙双方中任何一方违反本合同的约定,违约方应向守约方支付违约金,并赔偿守约方因此产生的所有损失。
2. 如因甲方原因导致房屋无法过户或交付,甲方应按照合同总金额的____%向乙方支付违约金。
3. 如因乙方原因导致未按照约定时间支付房款,乙方应按照逾期天数向甲方支付每天____元的违约金。
七、其他条款
1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜,可由甲乙双方协商解决,协商不成的,可依法向当地人民法院提起诉讼。
4. 本合同中的所有条款均由甲乙双方自愿协商订立,是双方真实意思的表示,双方对合同内容充分了解并认可其法律效力。
5. 本合同中约定的通讯地址、电话、电子邮箱等联系方式均真实有效,如有变更应及时通知对方。如因通讯方式不准确或变更未及时通知对方造成的一切纠纷和损失由违约方承担。
6. 本合同涉及的所有费用如定金、房款、违约金等均以人民币计算,并且以现金或银行转账方式支付。
7. 本合同中的所有数据和资料均属于商业机密信息,未经对方同意不得泄露给任何第三方。如因泄露商业机密信息给对方造成的一切损失由违约方承担。
房屋买卖合同正规版本 篇2
房屋买卖合同正规版本
一、甲方简介
姓名(名称):____________________
证件号码(营业执照号):_______________
联系地址:___________________
联系电话:_________________
二、乙方简介
姓名:__________________
证件号码:_________________
联系地址:_________________
联系电话:_______________
三、房屋基本情况
1. 房屋的名称:______________________
2. 房屋的地址:______________________
3. 房屋所在楼层:______________________
4. 房屋建筑面积(以平方米为单位):_____________
5. 房屋用途:__________________________
6. 房屋权属证明:_______________________
四、价格
1. 房屋成交价款(以人民币为单位):____________
2. 首付款数额(以人民币为单位):_____________
3. 剩余款项的支付期限:_____________________
五、买卖合同的签订和履行
1. 本买卖合同经双方共同商定,并由甲、乙双方在此签订。
2. 本合同的履行期限:_______________
3. 合同生效日期:_____________________
4. 合同解除及违约责任:
(1)任何一方均未经对方书面同意、不得单方面解除本合同。
(2)任何一方未按合同规定履行义务的,均应承担相应的违约责任。
六、过户
1. 完成过户手续后,双方应及时将权证、产权证明等文件交付给对方,由此可能产生的费用由双方各自承担。
2. 由于过户手续需要办理相关手续,期间可能会引起房屋权属不明、纠纷等问题,所以双方应在其间配合并承担相应的责任(如经济赔偿等)。
七、其他条款
1. 本合同如有未尽事宜,应双方商定后签订补充协议。
2. 本合同的有效性、解释、执行均适用中华人民共和国的相关法律规定。
八、签约
本合同一式六份,甲、乙双方各执三份,具有同等法律效力。
甲方:(签名):______________
年 月 日
乙方:(签名):______________
年 月 日
以上为房屋买卖合同正规版,双方应仔细阅读后签订,遵守合同条款。如有争议,双方可协商解决或寻求相应的法律途径处理。
房屋买卖合同正规版本 篇3
贷款人,__________借款人,__________
甲方与乙方根据有关法律、法规,在平等、自愿的基础上,为明确责任,恪守信用,签订本合同。
第一条甲方根据乙方的申请,经审查同意向乙方发放住房贷款,金额为人民币______,_____。
第二条贷款用于乙方购买座落于__________市区_________路_____号__________房间的现房物业,建筑面积___平方米。乙方不得以任何理由将贷款挪作他用。
第三条贷款期限为____个月。自___年___月___日起至____年___月_____日止。
第四条贷款利率根据国家有关规定,确定为月息千分之,利息从放款之日起计算。如遇国家贷款利率调整,按规定执行,甲方不再另行通知乙方。
第五条乙方不可撤销地授权甲方在_____号和_____号担保合同生效后,以乙方购楼款的名义将贷款分__次划入售房者在甲方开立的账户,以购买本合同第二条所列之房产。
___年___月___日,金额___年___月___日,金额___年___月___日。
第六条本合同签订后且在贷款发放前,如乙方与售房者就该房产有关质量、条件、权属等事宜发生纠纷,本合同即告中止。由甲方视上述纠纷解决情况在一年内决定是否解除或继续履行本合同。
第七条贷款发放后,借款人与售房者就该房产有关质量、条件、权属等其他事宜发生的任何纠纷,均与贷款人无关,借款合同应正常履行。
第八条甲乙双方商定,自____起乙方用下列方式归还贷款本息,_____________。
第九条乙方按月归还贷款本息,应自借款之日起于每月____日归还,每期金额____万元,共____期。
第十条乙方应在甲方开设存款账户,并保证在每期还款日前存入当期足额还本付息的存款,同时授权甲方于每期还款日从该存款账户中以第八条规定的方法扣收贷款本息。
第十一条乙方应按期偿还贷款本息,如未按约定的时间归还,甲方将按国家规定对逾期贷款每日计收万分之____罚息。
第十二条乙方不按期支付贷款利息时,甲方对乙方未支付的利息计收复利。
第十三条乙方需提前还款的,提前还款额应为当期应付本息之整倍数,并在还款日____日前书面通知甲方,经甲方确认后即为不可撤销,并作为修改本合同的补充通知。
第十四条乙方如提前归还部分贷款本息,对提前还款部分,仍按本合同第四条规定的方法计收贷款利息,不计退提前还本部分贷款的利息。
第十五条乙方如一次性提前归还全部贷款本息,甲方则不计收乙方提前还款部分的贷款利息。
甲方,_____乙方,_____
日期,_____年_____月_____日日期,_____年_____月_____日
房屋买卖合同正规版本 篇4
房屋买卖合同正规版本,确保交易安全
房屋买卖合同是买卖双方共同签订的正式文件,用于明确双方权益,保证房屋交易的安全顺利进行。合同的具体内容要详细、准确,并且生动易懂,以确保双方都清楚合同的条款并能遵守约定。下面将详细介绍一个标准的房屋买卖合同。
第一部分:合同条款
第一部分是合同的基础条款,包括合同编号、签约时间、买卖双方的基本信息等内容。此外,还需要明确交易的相关描述,比如房屋的基本信息、所在地区、房屋面积、土地使用权等,确保交易的准确性与合法性。
第二部分:交易条件
第二部分是明确交易条件的重要条款。包括房屋的交付时间、交付方式、房屋的装修及设施情况等。此外,倘若房屋存在一定的问题,比如结构缺陷或权属纠纷等,也需要在此部分明确说明。合同应具体描述交付的标准,例如清洁度、物品移交等,以保证房屋交接的顺利进行。
第三部分:价格与付款方式
第三部分是明确交易价格与付款方式的内容。合同要详细说明房屋的价格、买卖双方约定的付款方式及时间安排。比如,买方需要一次性支付全部房款,或者选择分期付款,付款时间及比例要明确写明。同时,合同还要注明买卖双方在付款方面的权益与责任,确保双方都能遵守付款约定。
第四部分:过户与所有权变更
第四部分是明确过户与所有权变更相关事项的内容。合同中需要确认过户的时间、过户费用的承担责任以及双方提交的相关证件等。此外,还需要明确房屋的权属变更时间和过程,确保房屋的所有权能够合法、无纠纷地转移给买方。
第五部分:违约责任与争议解决
第五部分是明确双方违约责任及争议解决方式的内容。合同中应明确违约方需承担的法律责任,以及解决合同争议的方式,比如通过仲裁或诉讼解决。此外,还可以包括法律费用、仲裁费用和诉讼费用等。
总结
房屋买卖合同是确保交易安全的重要文件,合同的详细与准确对于买卖双方来说都至关重要。买卖双方在签订合同时,应仔细阅读合同内容,确保自己的权益得到保护。同时,可以寻求法律专业人士的意见,并根据实际情况适当修改合同条款,以确保交易顺利进行。
尽管每个合同的具体条款会因具体情况而有所不同,但一个完整的房屋买卖合同应该包含上述几个部分,确保对房屋交易的各个方面都有明确的规定。只有在有条不紊地遵守合同的前提下,双方才能享受到安全、顺利的房屋交易过程。
房屋买卖合同正规版本 篇5
房屋买卖合同正规版本是保证买卖双方权益的重要文书。一份完整的房屋买卖合同应该明确约定买卖双方的权利和义务,并确保交易的合法性和安全性。以下是一份详细、具体且生动的房屋买卖合同正规版本,以帮助双方更好地理解和执行合同条款。
房屋买卖合同
甲方:(卖方姓名或公司名称) 乙方:(买方姓名或公司名称)
甲方住所地:(住址) 乙方住所地:(住址)
鉴于:
1. 甲方是房屋的合法所有者,有权处分该房屋。
2. 乙方同意购买甲方所拥有的该房屋。
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,双方经友好协商一致,达成如下约定:
第一条 房屋基本信息
1. 房屋详细信息(地址、产权证号、面积等)以附件一《房屋详细信息表》为准,并作为本合同的附件。
2. 乙方已详细查看了房屋,并对房屋的现状、设施和相关信息充分了解。
第二条 交易价格及付款方式
1. 乙方同意以人民币(大写)________元整的价格购买房屋。该价格不包含涉及房屋转让过程中的税费和其他费用。
2. 乙方应在签署本合同之日起______天内向甲方支付购房款。付款方式和时间表见附件二《付款方式和时间表》。
第三条 过户手续及税费
1. 双方应在本合同签署之日起______天内办理房屋过户手续。过户手续办理期间,房屋凭产权证和其他相关证件由甲方负责保管。
2. 过户手续费用由乙方承担,具体费用根据法律法规和当地规定执行。
第四条 房屋交付
1. 甲方应在乙方完成房款支付后______天内,按照约定的交付日将房屋交付给乙方。
2. 房屋交付时,甲方应保证房屋的完整性,房屋内的设施、设备和财产应与签署合同时相符。
第五条 产权保证
1. 甲方保证房屋的所有权清晰、无争议。
2. 甲方对于房屋的各项权益拥有合法的行使权,并为房屋所存在的任何纠纷、损害和争议承担全部责任。
第六条 违约责任
1. 甲方违反合同约定、不按时履行交付房屋义务的,应向乙方支付违约金,违约金金额为房屋交易总金额的______%。
2. 乙方违反合同约定、不按时支付购房款的,应向甲方支付违约金,违约金金额为购房款的______%。
第七条 合同生效及解释
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,并具有法律效力。
2. 对于合同条款的解释和履行应参照中华人民共和国合同法和相关法律法规,如有争议,应通过友好协商解决。协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条 其他事项
1. 本合同附件包括但不限于《房屋详细信息表》和《付款方式和时间表》,为本合同不可分割的组成部分。
2. 本合同项下任何变更、补充和解除协议,必须以书面形式进行,并由双方在书面上签字确认后方可生效。
(以下无正文)
通过以上正规版本的房屋买卖合同,双方可以明确各自的权益和义务,保证交易的合法性和安全性。双方在交易过程中应该仔细阅读合同内容,并在确保无误后签字盖章,以确保交易顺利进行。同时,双方也应该在合同中约定违约责任条款,以防止可能发生的纠纷。
房屋买卖合同正规版本 篇6
房屋买卖合同正规版本
一、卖方
姓名、住所:
二、买方
姓名、住所:
三、房屋情况:
1、房产证号:
2、登记时间:
3、地址:
4、建筑面积:
5、用途:
6、权属情况:
4.1该房屋系权证明已依法登记,取得国家发放的房地产权证,版权正确无误。
4.2该房屋系无纠纷或争议。
4.3该房屋系已不受限制或抵押。
7、设施状况:
7.1该房屋内所有自来水管、煤气管、电线是否已或需要更换或维修;
7.2该房屋的承重墙是否与外墙相连,承重墙是否移动,是否存在开挖等后果;
7.3该房屋内所有卫生间是否符合国家标准;
7.4该房屋内天花板是否开裂,是否存在湿度或泄漏问题;
7.5该房屋内所有门、窗、地板等是否完好无损。
8、其他说明:
四、交易价格
1、交易价格:
2、首付:
3、剩余部分付款方式:
五、房屋权利手续撤役
卖方应准备房产证、购房发票等有关纸质证件,同时签订一份诚信保证书,在未清偿完款项前不得向任何第三方出售该房屋。
六、税款及费用承担
1、卖方应支付的税款:
1.1 房产证过户所需的个人所得税;
1.2 不动产权证税。
2、买方应支付的费用:
2.1 过户及产权证办理费用;
2.2 土地出让金;
2.3 其他有关税费。
七、过户登记
1、卖方应按照约定时间到地方住房产证局或财政局办理过户、发证事宜;
2、如果卖方未能在约定时间内登记过户或因卖方原因未能取得证书,买方有权在本合同成立之日起三个月内通知签约当事人,继续在线协商并要求卖房方进行线下补办。
如果卖方拒绝或未能按期补办,则买方有权直接向协议当地法院申请强制执行。
八、违约责任
1、本合同任何一方违约都将承担损失,一经违约,对方有权解除合同并要求违约方赔偿损失。
2、如买方违反本合同规定,且已付款,则卖方有权解除本合同并扣除首付款,并有权将该房屋重新出售。
3、如卖方违反本合同规定,且已收款,则应将收到的房款和违约赔偿金全额退还给买方,同时赔偿买方的经济损失。
九、争议解决
本合同履行中如产生争议,双方均同意先协商解决,协商不成的,提交签约区域的行政审批部门认定并予以解决一争议。签约双方还可以协商选择诉讼解决方式。
十、其他条款
1、本合同对双方均具有约束力,双方必须全面遵守并履行;
2、本合同未约定及有争议的事项,按照合同法、民法等有关法律法规及相关司法解释处理;
3、本合同自双方签字盖章或签字后生效,至过户日期或双方约定的其它时间自动失效。
上述为一份房屋买卖合同正规版本的主题范文,该范文主要包括卖方、买方、房屋情况、交易价格、房屋权利手续撤役、税款及费用承担、过户登记、违约责任、争议解决、其他条款等重要内容,希望此范文能够帮助需要的朋友进行买房卖房合同的签订,做到规范文明。
房屋买卖合同正规版本 篇7
房屋买卖合同正规版本
一、合同双方
本房屋买卖合同(以下简称“本合同”)是由甲方(卖方)和乙方(买方)根据自愿、平等的原则签订的合同,双方确保以下条款的履行。
二、房屋信息
(1)房屋详细地址:_______________
(2)房屋面积:_______________平方米
(3)房屋产权归属:_______________
(4)房屋现状描述:_______________
(5)其他需要补充说明的房屋信息:_______________
三、交易价格
本次房屋买卖的价格为_______________(大写:_______________),买卖双方确认以上价格为房屋的公正、合理价格。
四、付款方式
(1)首付:买方应在签订本合同时向卖方支付首付款人民币_______________元整(大写:_______________元整)。
(2)验房款:买方于_______________(日期)前需向卖方支付验房款人民币_______________元整(大写:_______________元整)。
(3)中间款:买方于_______________(日期)前需向卖方支付中间款人民币_______________元整(大写:_______________元整)。
(4)尾款:买方于在_______________(日期)前需向卖方支付尾款人民币_______________元整(大写:_______________元整)。
五、交接标准
(1)标准时间:房屋交付标准时间为本合同签订之日起_______________日内(买卖双方共同商定,买方应提前牵线好装修、改造等事宜)。
(2)交接地点:房屋交接地点为本合同第二条所列出的房屋详细地址。
(3)交接责任:双方在交接期间应充分沟通,确保交接完成后房屋保持原状。
六、违约责任
(1)买方应按期支付约定款项,如逾期支付,按日计算罚息。
(2)卖方应按期交付房屋,并在交房时将关键设施设备的使用方法及注意事项告知买方。
(3)除非本合同另有规定,在因交易而产生的所有税费、手续费以及产权证等相关证件的办理费用,均由买方承担。
(4)买卖双方若未按照本合同约定履行各自的义务,应依法承担相应的法律责任。
七、争议解决
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商解决;如无法协商解决时,应提交杭州市_______________仲裁委员会按其仲裁规则仲裁。
八、补充约定
(1)本合同未尽事宜,由双方协商解决。
(2)本合同采取书面形式,通过正式签字盖章的形式生效。本合同一式两份,买卖双方各持一份,具有同等法律效力。
(3)本合同自_______________年_______________月_______________日起生效。
甲方(卖方)签字:_______________
乙方(买方)签字:_______________
签订日期:_______________
签订地点:_______________
房屋买卖合同正规版本 篇8
房屋买卖合同正规版本
合同编号:__________
买卖双方:
甲方(卖方):____________(身份证号码:__________)
乙方(买方):____________(身份证号码:__________)
甲、乙双方经协商,就甲方将其所有权的房屋出售给乙方达成如下协议:
一、房屋基本情况
1、地址:________________
2、用途:________________
3、面积:_________平方米(含赠送面积_________平方米)
4、权属:产权证编号____________(建筑年代___________)
5、房屋结构:________________
二、房屋交付和价格
1、交付时间:自本合同签署之日起______个工作日内完成所有交付手续,并移交物业管理部门办理交付手续。
2、交付内容:房屋、门窗、水、电、气、暖等相关设施、装修及其它附件、家具电器均应在交付后完好无损交付。
3、房屋价格:本房屋买卖价格为人民币_____________元(大写:______________元整),买卖双方在签订本合同时已一次性付款完成。
三、权利与责任
1、卖方应根据法律规定,提供房屋权属证明、产权证明和相关交付文件。如有虚假或隐瞒事实的情况,买方有权解除本合同。
2、卖方保证其权属证明、产权证明和相关交付文件的真实性及完整性,并保证其所售房屋不存在任何债权、担保或诉讼纠纷,且不受限制或处罚。如买方因房屋权属问题、产权问题等原因或因甲方拒绝提供以上证明文件而遭受损失,甲方应对乙方承担全部损失赔偿。
3、若因卖方原因导致交付手续无法办理或交付不完整(不符合卖方和买方之前约定),卖方应赔偿买方双倍的损失。
4、双方同意,在甲方履行交付房屋义务的过程中,甲方保证拥有充分的合法权利以完成交付并转让房屋。
5、甲、乙双方同意,房屋已经完成过户手续后,甲方不再享有该房屋的支配权,甲方也没有任何要求回购及其它权利。
四、附加条款
1、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,具有法律效力。
2、本合同中对于房屋基本情况、交付和价格、权利与责任等内容的约定为本合同的重要条款,本合同一经签署不得撤销或变更。
3、本合同如有一方违反约定,由违约方承担相应的损失赔偿责任。
甲方(卖方):_______________ 乙方(买方):_______________
签约日期:_______________ 签约日期:_______________
房屋买卖合同正规版本 篇9
作为房屋交易中的必要文件,房屋买卖合同占据着重要地位。在一份买卖合同中,双方应明确房屋的交易价格、房屋的信息、交付日期、房屋抵押情况、买卖双方的权利和义务等必要内容。对于买卖双方来说,一份正规的合同不仅可以保障自身的权益,同时也是交易过程中出于对信任和诚信的考虑。
首先,买卖双方应严格遵守相关法律法规,合同起草应当符合法律规定,以确保其具有合法性。在具体的写作过程中,若存在模糊不清替换或漏洞,将会增加交易的不确定性。因此,在根据标题撰写买卖合同时,应当依据实际需要详细具体、清晰明了,不应遗漏重要信息。
其次,对于房屋交易双方,一份正规协议可以有效保障双方的权益,避免意外风险。在签署合同之前,双方应对房屋的信息进行了解和确认,了解房屋整体情况,以及产权证情况,抵押用途和房屋以往的交易情况,以避免存在不可预知的隐患问题。更好地保障交易过程的安全性,合同中也应包含交易条件,如押金,交易时间节点,违约情况等内容的规定。
最后,对于未来可能出现的交易纠纷,合同应起到证明作用,双方需要在合同中详细讨论和规定不同的争端解决方案。例如,在交易过程中,买卖双方因产权争端、钥匙存放、税费发生分歧时,可以在合同中具体规定解决方案,防止因此产生法律纠纷和交易争端,成为双方互信互信的信任保障。
综上所述,一份正规的房屋买卖合同应具体、详细和生动。在买卖过程中,双方应遵守相关法律法规的规定,根据实际需要制定清晰明了的协议,并在签署合同时仔细核对内容,确保协议的合法性、安全性和稳定性,更好地维护合同双方的权益和信任。
房屋买卖合同正规版本收藏
在人们的法律意识不断增强的社会,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?以下是小编整理的正规版本房屋买卖合同(精选7篇),欢迎大家分享。
房屋买卖合同正规版本 篇1
甲方(卖方):________身份证号码:________________
乙方(买方):________身份证号码:________________
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》以及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的'这一基础上,乙方向甲方购买房产而签订本合同,以望共同信守执行。
第一条:房屋基本情况
甲方房屋(以下简称该房屋)位于________市________区,该房屋的所有人为,建筑面积为________平方米(详见土地房屋权证第________号)。
第二条:上述房屋的交易价格
经甲、乙双方协商一致,该房屋总售价为¥________元,总金额大写:________,小写:¥________元。本合同签订之日,乙方向甲方支付人民币________元整,作为购房定金。
第三条:付款时间与方式
甲、乙双方同意以一次性付款方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币________元整给甲方,剩余房款人民币________元整于产权交割完毕当日付给甲方。
第四条:交付期限及违约责任
1、甲方应于收到乙方全额房款之日将交易的.房产全部交付给乙方使用,并应在交房当日将物业费,水电费,取暖费,网费,燃气费等结清(出示相关收据)。
2、乙方逾期未付款的违约责任:乙方须在规定日期内付清房款,逾期未付清房款,甲方有权终止合同,由此造成的损失,甲方不予承担,乙方所交定金,抵作甲方损失。
3、甲方逾期未交房的违约责任:甲方须协助乙方办理相关手续并在交期限内交房给乙方,逾期未交房或乙方发现建筑不合格,甲方须在3日内支付乙方所付定金的双倍作为赔偿,同时乙方有权选择继续购房或终止合同,其中如乙方选择终止合同,甲方须在3日内将乙方所付定金的双倍及已付款一次性退还给乙方。
第五条:税费承担
经双方协商,交易税费由方承担,代办产权手续费由方承担。
第六条:甲方必须保证上述房屋权属清楚,没有产权纠纷或债务纠纷,若有纠纷情况,甲方均在交易前办妥,交易后如有上述未清事项,由甲方承担全部责任。
第七条:本合同一式四份,甲方产权人一份,甲方公证人一份,乙方一份,乙方公证人一份。
第八条:发生争议的解决方式
________________________________。
本合同未尽事宜,甲、乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。
甲方(卖方)签章:_____________
甲方公证人签章:________________
签订日期:______年____月____日
乙方(买方)签章:_______________
乙方公证人签章:________________
签订日期:______年____月____日
其他相关证明人签章:____________
签订日期:______年____月____日
房屋买卖合同正规版本 篇2
甲方(卖方):
乙方(买方):
甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,在平等、自愿、公平的基础上,并依照相关法律、法规达成以下合同条款以供双方遵守:
一、甲方自愿将坐落于上海市奉贤区____(拆迁号:沪奉____),建筑面积____平方米,以及地下车库、阁楼(____平方米)附属设施停车位等的房产出卖给乙方,并将与所出卖该房产的相关的.凭证交付给乙方,该房屋以下简称目标房产。
二、双方议定目标房产及附属建筑物总价款为人民币小写____元(大写_______元整)。
三、甲乙双方确认乙方在____年____月____日支付定金人民币小写____元(大写_______元整),该笔款项计入购房款。
四、乙方在____年____月____日向甲方支付其余房款人民____元(大写____元整),甲方同时将房屋钥匙及相关证书、凭证交付乙方,目标房产
同时转移给予乙方处分。
五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的所有权,能完全处分出售该房产,甲方保证无任何家庭成员等任何第三方向目标房产主张任何权益,如因甲方的原因给乙方造成损失,甲方赔偿乙方双倍购房款的违约金和同期银行同类贷款利率四倍的利息及目标房产的.装修费用。
甲方保证目标房产无任何担保,无抵押,无房产瑕疵,无人租住、使用,无户口迁入。
六、由于目标房产暂时无法办理房产过户等相关手续,因此特约定,在目标房产具备办理房产过户手续时,甲方在两个月内无条件协助乙方办理房产过户手续,办理房产过户手续所产生的契税及相关费用由乙方承担,甲方之前办理的产证的费用由甲方自行承担。
七、乙方支付购房款后,甲方应积极配合乙方办理有关房产正常居住使用的相应手续,如:电话、水电、网络安装等等变为乙方名称,如客观原因无法办理,则不算甲方违约。
八、本合同签订后,如一方违反本合同条款,违约一方应向另一方支付双倍购房款的违约金;如甲方未协助乙方办理房产过户手续,则乙方可以起诉甲方履行义务,并甲方需赔偿乙方购房款双倍的违约金和同期银行同类贷款利率四倍的利息及目标房产的装修费用。
九、乙方在付清本合同约定的购房款后,如需要转让出售目标房产,甲方无条件配合;如目标房产遇到拆迁等相关变动,目标房产所涉及的一切经济补偿利益归乙方所有,甲方不享有任何利益,甲方有义务配合乙方办理相关手续。
十、目标房产出售后到办理过户产证期间,目标房产所产生的一切相关费用由乙方承担。
十一、本协议一式三份,具有同等法律效力,自甲乙双方签字之日生效,如有纠纷,在目标房产所在地法院管辖,败诉一方承担所有费用。
甲方:
乙方:
_____年________月________日
房屋买卖合同正规版本 篇3
甲方:__________
身份证号码:__________
乙方:__________
身份证号码:__________
鉴于甲方已经于年月日与_____有限公司签订编号为的《商品房买卖合同》,该合同约定标的房屋为_______房,建筑面积为_______平方米,按建筑面积计算,单价为人民币_______元,总价为人民币_______元。
经双方友好协商,甲方愿意偿还完标的房屋的按揭贷款后将前述编号为《商品房买卖合同》中买方(既本协议中的甲方)的权利义务概括转让给乙方。为明确双方权利义务,特做以下约定,由双方遵守。
一、转让价款、支付方式
1、编号为《商品房买卖合同》中买方的权利义务概括转让价格为人民币_______万元;
2、签订本协议之日起_______个工作日内,甲乙双方去银行支行设立共管账户;
3、乙方在设立共管账户之日起三个工作日内将人民币_______万转让甲乙双方设立的共管账户;
4、甲方偿还完毕标的房屋银行贷款,并办理完结与解除与___________有限公司签订的编号为《商品房买卖合同》,并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续及时短信通知乙方,乙方收到甲方短信通知之日起_______个工作日向甲乙双方共管账户中转让人民币_______万元;
5、乙方与开发商________有限公司签订《商品房买卖合同》(该合同与编号为的《商品房买卖合同》相比除编号及买方由甲方变为乙方外,其他条款完全一致),并取得由开发商________有限公司出具正式的与该《商品房买卖合同》匹配的正式不动产发票后_______个工作日内短信通知甲方,甲方收到乙方通知后提前三天短信通知乙方具体时间配合甲方向银行支行申请解付甲乙共管账户中共计人民币_______万元给甲方。
二、双方保证与承诺
1、甲方保证在本协议签订后_______个工作日内,偿还完毕标的房屋银行贷款后,并办理完结与解除与___________有限公司签订的编号为《商品房买卖合同》,并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续;
2、甲方保证在签订本协议后_______个工作日内,乙方可以与开发商_有限公司签订《商品房买卖合同》(该合同与编号为的《商品房买卖合同》相比除买方由甲方变为乙方外,其他条款完全一致),并取得与该《商品房买卖合同》匹配的正式不动产发票;
3、乙方保证按照本协议规定的时间向甲乙双方的共管账户转账。
三、违约责任
1、乙方违反本协议第一条第3款约定的,按逾期时间,每日按应转金额日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同;
2、乙方违反本协议第一条第4款约定的,按逾期时间,每日按应转金额日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约金人民币_______万元;
3、乙方违反本协议第一条第5款约定,逾期通知的,按本协议总价款的的日万分之一承担违约金,收到甲方通知后不协助办理解付款手续的,每次承担违约金人民币_______万元;
4、甲方逾期办理本协议第二条第1、2款的,按逾期时间,每日按本协议总价款的日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同,并要求甲方承担违约金人民币_______万元;
5、甲方办完所有应办手续后,因乙方自身原因不与开发商_有限公司签订《商品房买卖合同》的,则乙方须赔偿甲方违约金人民币_______万元;
6、开发商___________有限公司提供给乙方签订的《商品房买卖合同》与编号为的《商品房买卖合同》除编号及买方由甲方变为乙方外,其他条款不一致的,乙方可以选择拒绝签订该买卖合同,不属于本协议第三条第4款约定的情形,且甲方须赔偿乙方违约金人民币_______万元。
四、争议处理
1、履行本协议过程中,如有争议双方因协商解决,协商无果的双方一致同意交由海南仲裁委员会仲裁解决。
五、其他
1、无论双方任何一方依据本协议约定单方解除合同、或双方协议解除合同的,都必须以书面形式通知对方或者双方形成书面约定,乙方可以凭借书面通知及书面约定单方解付甲乙双方在银行支行共管的资金
2、双方法定联系方式为以下列明,致函、短信、电邮以下联系地址均视为已经履行完毕通知义务。
3、本协议一式四份,双方各执两份,双方签名后生效。
4、甲方于年月日与_有限公司签订编号为的《商品房买卖合同》为本协议书附件。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
房屋买卖合同正规版本 篇4
卖方(甲方):__________身份证:_______________
买房(乙方):__________身份证:_______________
根据中华人民共和国有关法律、法规和本地有关规定,甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实守信的原则订立本合同,以此共同遵守:
第一条:甲方自愿将坐落于平顶山平安大道与光明路交叉口西机西小区6号楼四楼32号两室一厅的房子卖给乙方,房屋面积为78平方米。
第二条:甲、乙双方经协商达成一致,同意上述房屋转让价格为人民币26万元整,大写:贰拾陆万元整。
第三条:甲方保证该房屋没有任何经济纠纷,拖欠费等。
第四条:如以后发生房产纠纷或者甲方收回房屋、或乙方要求退还房屋,甲方或乙方应向对方加倍退还购房款。
第五条:在需办理房产证时,甲方应协助乙方办理所有手续,但在出售房屋和签订协议后,其房屋之后的所有房屋费用由乙方承担。
(包括在房屋办理正式房产证时,所需的补偿金和过户所需费用由乙方全部承担)
第六条:甲方将所有有关本套房屋的购房手续移交给乙方,由乙方负责保存。
第七条:本合同一式三份,甲、乙双方、中间人各持一份。
甲方(盖章签字):
_____年_____月_____日
乙方(盖章签字):
_____年_____月_____日
中间人(盖章签字):
_____年_____月_____日
房屋买卖合同正规版本 篇5
甲方(出卖方):__________
乙方(买受人):__________
根据有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买位于__________________住宅回迁楼买卖事宜达成以下协议,双方共同信守执行。
甲方在位于__________________有一套回迁房,具体房屋编号为:______________室,建筑面积暂登记为____________平方米(最后以甲方办理产权证面积为准)。因目前该房暂不能到房地产管理处办理《房屋所有权证》手续,而甲方又急于对空闲住宅加以利用,经甲乙双方充分协商达成以下协议,具体内容如下:
第一条甲方自愿将该房产出售给乙方,乙方已对该房产相关状况做了充分了解自愿购买。
第二条房屋作价
经过甲、乙双方协商,甲方同意乙方以人民币__________________元向甲方购买该回迁房。
第三条付款方式
双方可选择下列第____种方式付款。
1、乙方一次性付款给甲方,甲方在收到房款之后同时甲方将该房的《拆迁补偿协议》、《进户证》、身份证复印件等所有回迁手续以及该房钥匙、房款收据等所有手续转交给乙方保管。
2、房款乙方分______次付给甲方。第一次:__________乙方于______年______月______日向甲方支付购房款人民币____________元。同时甲方将该房的《拆迁补偿协议》、《进户证》、身份证复印件等所有回迁手续全部交给乙方保管。待开发商通知甲方可以到房地产管理处办理该房《房屋所有权证》时,甲方第一时间取得该房屋《房屋所有产权》后,甲方将该《房屋所有权证》交给乙方保管,待甲方无条件协助乙方将该房《房屋所有权证》过户到乙方名下,所有过户手续办完后,乙方将余下购房款人民币____________元一次性付给甲方。
第四条房屋过户事项
1、本协议签订后,甲方要与开发商联系询问房产证登记办理进度,如果第一时间得知可以办理房产证,甲方必须及时出面与乙方一同到房地产管理处办理该房《房屋所有权证》,甲乙双方必须一同办理。在甲方办理该房《房屋所有权证》时所发生的契税、印花税、营业税、个税、手续费、登记费等全部费用甲方自行承担。如果因甲方原因未能及时完全支付上述费用而造成此房过户延误,所产生后果由甲方承担。
2、甲方取得房产《房屋所有权证》后,必须在____________个工作日内与乙方一同到房地产管理处办理该房过户到乙方名下手续。此次过户所产生的全部费用由乙方承担。如甲方故意不协助的`,导致增加过户手续费及税费的或不能过户到乙方名下,所有费用由甲方承担,并承担违约责任。
3、乙方向甲方支付完全部房款后,该回迁房产权归乙方所有。双方应该共同遵守,甲方不得以任何理由反悔,不得再对该房屋主张任何的权利。
第五条违约责任
1、甲方必须保证有权利出卖该房产,对该房享有完全所有权,其他人不得对该房有任何主张权利。甲方必须保证该房没有进行抵押、没有"一房多卖"的现象,甲方更不准将房屋另行转让给他人。如出现其他权利人对该房产主张权利,造成乙方损失的,均由甲方承担责任。如果因甲方原因导致该房无法办理过户至乙方名下,属甲方违约。乙方有权不买此房。甲方除了退还乙方交纳的所有购房款和利息及有关费用外,还须支付乙方违约金人民币____________元,双方买卖合同终止。
2、如果乙方违约,甲方在扣除____________元违约金后将其余____________元房款退还乙方,双方买卖合同终止。
第六条回迁手续
甲方在______年______月______日本协议签订后,乙方接收该回迁房时,同时拿到张收据和一份《拆迁房屋补偿安置协议书》、《进户证》等手续。
第七条本协议签字之日,甲方应将该房钥匙、收据、《拆迁房屋补偿安置协议书》、《进户证》等所有手续转交给乙方保管。将该协议交给乙方保管后出现丢失或者毁损,导致不能进行房产登记等后果由乙方完全负责。
第八条争议解决
在本协议履行过程中,双方发生分歧应该协商解决,协商不成,可向人民法院起诉。
第九条本协议一式两份,甲乙双方各执行一份,各份具有同等法律效力。
甲方:________________
乙方:________________
________年______月______日
房屋买卖合同正规版本 篇6
出卖方(甲方):_____国籍:___身份证号:__________
地址:_______邮政编码:__________联系电话:_____
买受方(乙方):_______国籍:_______身份证号:
地址:_______邮政编码:__________联系电话:_______
甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿,协商一致前提下订立本合同条款如下,以资共同遵守。
一、乙方同意购买甲方拥有的座落在____市____乡(镇)____的房产,位于第_____层,共_____(套)(间),建筑面积_____平方米,地下室建筑面积为_____平方米(详见房屋权属证书_______号或者房屋买卖合同_________)。房屋共有权人为__________,房屋用途_____,房屋装修情况______。其他附属设施包含:__________,房屋抵押、租赁情况__________。
二、乙方支付甲方合同保证定金____万元,如甲方反悔本合同,双倍赔偿;如乙方反悔本合同,定金不退,付房价全款时定金转房价。
甲方应于本合同生效之日起____日内,将该房产更名给乙方,更名以后,乙方补齐房屋全款。甲方如不按合同规定的日期办理更名手续,乙方有权解除本合同。解约时,甲方应双倍赔偿定金。
三、甲方应于本合同生效之日起____日内,将该房屋的产权证书过户给乙方,甲方如不按合同规定的日期办理过户,乙方有权解除本合同。解约时,甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款,并赔偿乙方的房屋装修费用。甲方应收到该房屋全部价款之日起____日内,将该房屋交付给乙方。甲、乙双方办理过户等手续所产生的相关费用,甲方承担:____乙方承担:____。本合同发生的契税,土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。
四、本合同签订后,甲方对_______的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。
五、本合同签订后,甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利,乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后,甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》。
六、权利与义务
(一)甲方的权利与义务
1、甲方保证上述房产产权清楚,无任何权属纠纷,保证能顺利办理过户手续。
2、甲方积极配合乙方办理上述房产及相关设施的过户手续。
3、甲方将本合同签订后____日内将上述房产内的.水、电、有线电视、煤气、集中供暖等原有设施及相关资料与房产一并交付给乙方,甲方保证在本合同签订后日内将上述设施的费用结清。
4、甲方于本合同签订后____日内将上述房产下的户口迁出。
(二)乙方的权利与义务
1、乙方积极按照合同的约定履行付款义务。
2、甲、乙双方应在本合同签订之日起,委托并协助丙方办理包括但不限于房产过户、评估、贷款等手续,相关费用可协商另行收取。
七、违约责任
1、甲方应当于____年____月____日交付乙方房屋,甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过____个月时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并应赔偿乙方经济损失人民币____万元。
2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过____个月时,甲方有权解除合同。解约时,乙方已付房价款的_____作为甲方的损失赔偿金。
3、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使,一切责任由甲方承担,并应赔偿乙方的损失。
4、本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除,甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款,并赔偿乙方的房屋装修费用。
5、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的,甲方应当通知乙方,如有补偿款发放,甲方应当全额退还乙方。
八、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的按下述第_____种方式解决。
1、提交___________________仲裁委员会仲裁。
2、依法向____人民法院起诉。
九、其他约定
十、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
十一、本合同一式____份,甲乙方各执一份,见证人各一份。
甲方:___________乙方:___________
____年____月____日
房屋买卖合同正规版本 篇7
买受方(以下简称乙方):
丙方(骆驼街道办事处):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》等法律、法规和政府有关规定,甲、乙双方经过平等协商,自愿就房屋、土地买卖事项一致同意,订立合同条款如下,以资共同遵守。
第一条:
1、甲方自愿将坐落在东靠马路,南靠大马路,西靠东港粉末,北靠教堂围墙自愿就无证房屋、土地有偿转让给乙方。
2、出具界址图(红线图)及区府街道集体资产,同意买卖复印文件。
3、允许因地制宜建设改造,因历史遗留问题,如果有土地出让政策可以办理,望街道给予支持帮助解决土地出让。
第二条:
双方协议商定房屋及土地使用权转让价款共计220万元整,乙方已与20xx年11月25日支付壹拾万元定金,双方同意与本协议签订之日乙方再支付给甲方购房款伍拾万元,剩余所欠协议签订后乙方同意于20xx年1月10日前支付给甲方壹佰柒拾万元,甲方收到款项后应当出具收据。
第三条、乙方如未按照约定时间支付所欠的相应款项,甲方有权解除合同,对乙方已交款项可不予退还,如一方违约,赔偿给另一方总金额的两倍。
第四条、甲方应自本契约签订之日起天内将上述房屋、土地交付给乙方,房屋交付后,原村里出租的房屋按合同期满结束,该房屋的管理权和使用权由乙方负责。
第五条、协议签订后,在乙方没有交纳完全部购房款期间,甲方不得将合同交给乙方,再次期间,乙方在交付完全部购房款后,在得到甲方确认后,由该合同交付给乙方。
第六条、甲、乙双方买卖中所交的税款,按国家政策规定,各方自负。
第七条、此合同未达事宜,双方友好协商解决,如解决不成可想当地人民法院起诉。
第八条、经双方当事人签字或捺印后即具有法律效力。
第九条、本合同一式三份,甲乙丙各执一份,双方签字后生效。甲方、乙方、丙方、年月日购销合同甲方、乙方给甲乙双方共同友好协商,特订立以下铝合金材料购销合同。
一、甲方因业务发展需要,向乙方购买铝合金,具体如下:1、铝合金材料每吨2万5千元,材料44吨,共计110万元。
二、质量要求以及提货运输方式,乙方铝合金必须符合国家标准要求,乙方负责运输到甲方厂方内(20xx年11月29日前供货完毕)。
三、付款方式、合同签订后甲方向乙方付定金10万元整,货到全部付清。
四、以上合同,一式二份,甲、乙双方签字生效,双方各执一份,如有未尽事宜,双方协商解决。
甲方签字:
乙方签字:
签订时间:
房屋买卖合同正规版本精选
由于经济在不断的进步,融资租赁合同等合同必须采用书面形式。怎样写好一份高水平合同?下面是零思考方案网的编辑为您准备的与您所需相关的资料“房屋买卖合同正规版本”,如果这个网站对您有价值请动手收藏以备日后使用!
房屋买卖合同正规版本 篇1
甲方(卖方):_______________
乙方(买方):_______________
甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,并经土地所有和房屋所有权人同意,达成以下合同条款:
一、甲方自愿将坐落在_________的房屋院落(包括:_________)出卖给乙方,并将与所出卖房屋相关的土地使用权同时转让给乙方。该院落具体位置为:
东邻:_______________ 西邻:_______________
南邻:_______________ 北邻:_______________
登记长度为:_________米、宽度为_________米,面积共_________平米。其房屋所占面积:_________米,院落所占面积:_________米。
二、该院落相关的附属物同时全部转让。
三、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写_________;即人民币小写_________元。乙方在合同生效时一次性付清。
四、甲方应在前将该房屋交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵,无人租住、使用;无欠账,如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。
五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权。并已经取得全部共有人的一致同意。若因产权、使用权或其他产权原因而导致乙方无法正常使用,甲愿意赔付乙方全部转让款、房屋的改造、建造、装修等费用及土地增值部分。
六、合同生效后甲方有配合乙方办理相关产权证照转移义务,如因政府原因确实无法办理产权转移手续,甲方须把相关证件交乙方保存。如遇政府征地拆迁,该院落的拆迁利益(包括拆迁补偿款、回迁房等)全部归乙方所有。
七、房产证转移契税由乙方承担,水电进户开户费由乙方承担。
八、因本房屋和西邻(甲方)共用一面承重墙,故将其墙所有权一分为二。
九、其它:
1.本协议未尽事宜须经双方协商解决,并签订相应的补充协议(补充协议与本协议具有同等效力)。
2.卖买双方及担保人签字后生效。
3.本协议电脑打印一式三份,各方各执一份。
甲方:_______________ (印)身份证号:_______________
乙方:_______________ (印)身份证号:_______________
担保人:_______________ (印)身份证号:_______________
日期:_______________
房屋买卖合同正规版本 篇2
房屋买卖合同甲方(出卖方),________________身份证号码,________________
乙方(购买方),________________身份证号码,________________
甲乙双方经过友好协商,就房屋买卖一事,在平等、自愿、诚实信用的前提下,达成如下协议,
第一条基本情况
1、甲方自愿将以下房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿购买该房屋。该房屋具体状况如下,
(1)该房屋座落于_________,建筑面积为_________平方米;套内建筑面积_________平方米,附着车库,面积_________平方米;
(2)该房屋的所有权证证号为聊房权证新字_________号;
2、附属于该房屋的阳台、走道、楼梯、电梯、楼顶、装修、卫生间、院坝等其他设施、设备将随该房屋一并转让,且转让价格已包含在上述房屋的价款中,乙方不再另行支付价款。
第二条保证甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况,保证该房屋没有设定担保、抵押等任何权属纠纷,保证该房屋不受他人合法追索。
第三条房价款与付款方式
1、甲、乙双方经协商一致,上述房屋总房价款为人民币___________元整(小写,_____________________元),此费用不包含房屋过户有可能产生的一切税费等费用。房屋过户产生的一切税费等费用由乙方一方独自另外承担。
2、支付方式、支付时间
(1)甲、乙双方同意,乙方于______年______月______日前支付给甲方人民币___________元整,(小写,____________________元)。
(2)乙方于______年______月______日前支付给甲方人民币___________元整(小写,___________元)。
(3)乙方于______年______月______日前一次性支付剩余购房款人民币___________元整,(小写,_________元)交给甲方。
3、甲方在每次收取付款后,应当向乙方开具收款凭证,并注明收款时间。
第四条交付期限
1、甲、乙双方同意,甲方于______年______月______日正式交付该房屋钥匙,但是车库除外。车库交付时间为。甲方在_________购买房子交钥匙的时间,以聊城监狱通知为准。
2、甲、乙双方同意,待乙方把全部房款交给甲方后,甲方将房屋所有权证交乙方保存。甲方、乙1第页共1页
方到房地产主管部门办理过户手续。应由乙方通知甲方一快到房地产主管部门办理过户手续。
3、办理以上手续应当缴纳的相关费用,由乙方一方独自承担。
第五条违约责任
1、甲方如不按本合同规定的日期交付房屋,每逾期1天按房价______%的总额计算违约金给与乙方。
2、乙方全部或一部分不履行本合同约定的日期给付房价款时,其逾期部分,乙方应加付按日3%计算的违约金给与甲方。
3、除不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,如任何一方违反上述合同规定,则守违约方有权解除合同,除1,2款外,违约方向守约方支付违约金人民币___________元整(小写,________________________元)。
第六条其他
1、该房屋正式交付前,甲方应结清物业管理、水、电、燃气、等相关杂费。
2、在办理房屋产权及土地使用权移转过户登记时,甲方应积极配合乙方做好房屋过户手续。
3、本合同未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本合同的附件均为本合同不可分割的部分。
4、甲、乙双方在履行本合同中若发生争议,应协商解决。协商不成的,任何一方均可向房屋所在地人民法院提起诉讼。
5、本合同一式3份。其中甲方留执1份,乙方留执1份,为申请房屋所有权转移登记提交房屋权属登记机关一份。均具有相同的法律效力。本合同自甲乙双方签订之起生效。
甲方(签章),________________乙方(签章),________________
联系电话,________________联系电话,________________
签约日期,________________
房屋买卖合同正规版本 篇3
房屋买卖合同正规版本是保证买卖双方权益的重要文书。一份完整的房屋买卖合同应该明确约定买卖双方的权利和义务,并确保交易的合法性和安全性。以下是一份详细、具体且生动的房屋买卖合同正规版本,以帮助双方更好地理解和执行合同条款。
房屋买卖合同
甲方:(卖方姓名或公司名称) 乙方:(买方姓名或公司名称)
甲方住所地:(住址) 乙方住所地:(住址)
鉴于:
1. 甲方是房屋的合法所有者,有权处分该房屋。
2. 乙方同意购买甲方所拥有的该房屋。
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,双方经友好协商一致,达成如下约定:
第一条 房屋基本信息
1. 房屋详细信息(地址、产权证号、面积等)以附件一《房屋详细信息表》为准,并作为本合同的附件。
2. 乙方已详细查看了房屋,并对房屋的现状、设施和相关信息充分了解。
第二条 交易价格及付款方式
1. 乙方同意以人民币(大写)________元整的价格购买房屋。该价格不包含涉及房屋转让过程中的税费和其他费用。
2. 乙方应在签署本合同之日起______天内向甲方支付购房款。付款方式和时间表见附件二《付款方式和时间表》。
第三条 过户手续及税费
1. 双方应在本合同签署之日起______天内办理房屋过户手续。过户手续办理期间,房屋凭产权证和其他相关证件由甲方负责保管。
2. 过户手续费用由乙方承担,具体费用根据法律法规和当地规定执行。
第四条 房屋交付
1. 甲方应在乙方完成房款支付后______天内,按照约定的交付日将房屋交付给乙方。
2. 房屋交付时,甲方应保证房屋的完整性,房屋内的设施、设备和财产应与签署合同时相符。
第五条 产权保证
1. 甲方保证房屋的所有权清晰、无争议。
2. 甲方对于房屋的各项权益拥有合法的行使权,并为房屋所存在的任何纠纷、损害和争议承担全部责任。
第六条 违约责任
1. 甲方违反合同约定、不按时履行交付房屋义务的,应向乙方支付违约金,违约金金额为房屋交易总金额的______%。
2. 乙方违反合同约定、不按时支付购房款的,应向甲方支付违约金,违约金金额为购房款的______%。
第七条 合同生效及解释
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,并具有法律效力。
2. 对于合同条款的解释和履行应参照中华人民共和国合同法和相关法律法规,如有争议,应通过友好协商解决。协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条 其他事项
1. 本合同附件包括但不限于《房屋详细信息表》和《付款方式和时间表》,为本合同不可分割的组成部分。
2. 本合同项下任何变更、补充和解除协议,必须以书面形式进行,并由双方在书面上签字确认后方可生效。
(以下无正文)
通过以上正规版本的房屋买卖合同,双方可以明确各自的权益和义务,保证交易的合法性和安全性。双方在交易过程中应该仔细阅读合同内容,并在确保无误后签字盖章,以确保交易顺利进行。同时,双方也应该在合同中约定违约责任条款,以防止可能发生的纠纷。
房屋买卖合同正规版本 篇4
房屋买卖合同正规版本
一、卖方
姓名、住所:
二、买方
姓名、住所:
三、房屋情况:
1、房产证号:
2、登记时间:
3、地址:
4、建筑面积:
5、用途:
6、权属情况:
4.1该房屋系权证明已依法登记,取得国家发放的房地产权证,版权正确无误。
4.2该房屋系无纠纷或争议。
4.3该房屋系已不受限制或抵押。
7、设施状况:
7.1该房屋内所有自来水管、煤气管、电线是否已或需要更换或维修;
7.2该房屋的承重墙是否与外墙相连,承重墙是否移动,是否存在开挖等后果;
7.3该房屋内所有卫生间是否符合国家标准;
7.4该房屋内天花板是否开裂,是否存在湿度或泄漏问题;
7.5该房屋内所有门、窗、地板等是否完好无损。
8、其他说明:
四、交易价格
1、交易价格:
2、首付:
3、剩余部分付款方式:
五、房屋权利手续撤役
卖方应准备房产证、购房发票等有关纸质证件,同时签订一份诚信保证书,在未清偿完款项前不得向任何第三方出售该房屋。
六、税款及费用承担
1、卖方应支付的税款:
1.1 房产证过户所需的个人所得税;
1.2 不动产权证税。
2、买方应支付的费用:
2.1 过户及产权证办理费用;
2.2 土地出让金;
2.3 其他有关税费。
七、过户登记
1、卖方应按照约定时间到地方住房产证局或财政局办理过户、发证事宜;
2、如果卖方未能在约定时间内登记过户或因卖方原因未能取得证书,买方有权在本合同成立之日起三个月内通知签约当事人,继续在线协商并要求卖房方进行线下补办。
如果卖方拒绝或未能按期补办,则买方有权直接向协议当地法院申请强制执行。
八、违约责任
1、本合同任何一方违约都将承担损失,一经违约,对方有权解除合同并要求违约方赔偿损失。
2、如买方违反本合同规定,且已付款,则卖方有权解除本合同并扣除首付款,并有权将该房屋重新出售。
3、如卖方违反本合同规定,且已收款,则应将收到的房款和违约赔偿金全额退还给买方,同时赔偿买方的经济损失。
九、争议解决
本合同履行中如产生争议,双方均同意先协商解决,协商不成的,提交签约区域的行政审批部门认定并予以解决一争议。签约双方还可以协商选择诉讼解决方式。
十、其他条款
1、本合同对双方均具有约束力,双方必须全面遵守并履行;
2、本合同未约定及有争议的事项,按照合同法、民法等有关法律法规及相关司法解释处理;
3、本合同自双方签字盖章或签字后生效,至过户日期或双方约定的其它时间自动失效。
上述为一份房屋买卖合同正规版本的主题范文,该范文主要包括卖方、买方、房屋情况、交易价格、房屋权利手续撤役、税款及费用承担、过户登记、违约责任、争议解决、其他条款等重要内容,希望此范文能够帮助需要的朋友进行买房卖房合同的签订,做到规范文明。
房屋买卖合同正规版本 篇5
房屋买卖合同正规版本
在房屋交易过程中,买卖双方签订的房屋买卖合同是非常重要的法律文件。该合同规定了买卖双方的权利与义务,同时也是交易的基础和保障。一份正规的房屋买卖合同应该具备清晰的条款、合法的法律依据以及严格的履行流程等特点,以保障交易双方的利益,防范法律风险。
一、合同签订
1.甲乙双方应该在签订合同前,经过充分协商,确立交易对象、价格、交付时间、付款方式、保证金等交易要素,签订专业法律服务机构审核的买卖合同,要求买方在签订合同时支付一定比例的首付款,确保合同在履行过程中的保障和后续操作的合法性。
2.合同的签订,应该在双方当事人共同选择的公证处办理,由公证员在双方协商并确定的合同内容上签名盖章确认即可,双方分别持证书复印件及原件,公证处保留存档,成为该交易的合法且有效凭证。
二、交房交付
本合同项下房屋的交付及交接,由双方协商,按照合同规定的时间和条件执行,卖方应按规定时间将房屋交付并办理产权过户、交付钥匙、发放有关房屋证件等手续。
三、价格条款
本合同约定的房屋总价为(人民币)_____________元整。其中,房屋的实付价款为(人民币)_____________元整,保证金为(人民币)_____________元整。保证金扣除房屋实付价款后,剩余部分应于约定的交付房款日、买方先付清。
四、付款方式
买方在交付签署合同时,应该同时支付合验权;在交付房款日支付剩余房款后,卖方须自行或向其指定的银行账户支付全部房款。若卖方未在规定时间内支付全部房款,则应按规定支付违约金。此外,还要明确约定合同履行过程中的明确时间节点及关键事件,以确保交易双方的利益。
五、附加条款
1.房屋如果存在任何争议,应应当以本合同为准,并由买卖双方当事人自行协商解决。如协商不成,应当向当地人民法院提起诉讼。
2.卖方已经确认并对外做出保证,所出售之房屋未向任何第三人抵押、质押,不存在转让、租赁、处分及异议等情形,否则应对买方承担所有因此产生的责任和损失。
3.买方已经确认并对外做出保证,购买该房屋系本人自行决定,系本人合法资产来源,非洗钱等违法交易所得之财物,且不侵犯任何第三方权益。
以上是房屋买卖合同的范本,希望能提供一定的参考和借鉴价值,提醒广大购房人及房地产从业人员,在买卖双方签订合同时,一定要严格履行相关交易程序及规定,确保交易的合法性及双方权益,在各大法律风险面前,做到应对有备。
房屋买卖合同正规版本 篇6
一、合同双方的基本情况
卖方(出售方):
姓名:
地址:
电话:
身份证号码:
买方(购买方):
姓名:
地址:
电话:
身份证号码:
二、房屋情况
1.房产证号码:
2.地址:
3.房屋面积:
4.用途:
5.建筑年代:
6.权属:
7.土地使用权属:
三、买卖房屋的价格及支付方式
1.房屋总价(大写):
2.首期支付金额:
3.尾款支付时间:
4.尾款支付方式:
四、房屋交付方式及时间
1.交付时间:
2.交付方式:
五、房屋的质量状况
1.房屋的主体结构:
2.房屋内各部位的设施情况:
3.房屋是否存在结构安全隐患:
六、卖方承诺
1.房屋权属真实可靠:
2.卖方将原完好交付该房屋:
3.卖方无权变更或取消本次买卖合同:
七、买方承诺
1.买房自愿,房屋购买资金来源合法:
2.认同房屋的实际情况,并不会在购买后提出异议:
3.不擅自转让给第三方,不违反相应法律规定:
八、全权委托及担保
1.卖方全权委托买方:
2.买方全权委托卖方:
九、买卖双方约定
1.在签订合同之日起,作出本合同所规定的各项付款和交付房屋等义务具有法律效力:
2.因本合同引起的争议,买卖双方应协商解决,不能解决的,任何一方可向有关部门或法院提起诉讼。
十、合同有效期
1.本合同自签字盖章之日起生效,至履行合同到期后解决争议后才能解除。
2.本合同一式两份,双方各执一份,合同内容如有异议,应在合同生效前协商解决并互相签字确认。
3.一方违反合同约定的,另一方有权要求违约方按约定履行,或者要求赔偿损失。
房屋买卖合同正规版本 篇7
房屋买卖合同正规版本
一、合同双方
买方:________________(姓名或者名称)身份证号码/营业执照编号___________________
地址:________________________________________________________
卖方:________________(姓名或者名称)身份证号码/营业执照编号___________________
地址:________________________________________________________
二、买卖物和数量
卖方同意向买方出售房屋,房屋地址为:_______________________________
建筑面积:________________ 平方米
套内面积:_______________ 平方米
其中,我们根据国家相关规定,规定套内面积要求为:
1、所购房屋为住宅用途的,套内建筑面积不得少于所购房屋的建筑面积(房屋转让合同);或者套内建筑面积不得少于国家或地方规定的最低面积(商品房出售合同);
2、所购房屋为非住宅用途的,套内建筑面积应与相关规定一致,此处不再赘述。
三、价格和付款方式
1、房屋价格:_______________万元,具体价格如下所述:
(1)房屋总价为________________万元,根据购买的实际情况为________________位,
单价为_______________元/平方米(具体价格视双方协商而定)。其中契税由买方缴纳,契税计算规则为契税总额为房屋总价的1.5%。(国家法律规定)
(2)其他费用:
①办理房屋所有权登记证及相关手续费用,卖方缴纳。
②物业费,按照实际租住用途所需支付的物业管理费用以现行市场价为准,由买方承担。
2、付款方式:一次付清(选择付款次数)付款。买方应在本合同签订前,将房屋总价的____________%或(本款约定的其他百分比)万元存入卖方在______________(银行或证券公司等金融机构)的账户,买卖合同生效之日起五个工作日(届时以买方向卖方发出的转账凭证为准)内将余款支付至卖方同上帐号。
四、交付时间和方法
1、买方应于_________年________月_______日(约定交付时间)起,接受卖方交付房屋。
2、买方同意按协议付款,卖方在收到房屋价款原件后将交付产权证或房屋买卖合同到公证处公证。
3、如因买方原因导致交付时间或方法无法履行,卖方有权要求继续履行或解除合同,买方应当承担相应的违约责任。
五、权利和义务
1、卖方的权利和义务:
(1)保证所出售的房屋已具有所有权,以及权证齐全,无任何抵质押或其他会影响买房屋使用权的情况。
(2)及时交付房屋,并确保房屋维修、管理、使用等相关情况良好。
(3)支付佣金。
2、买方的权利和义务:
(1)支付房屋的全部价款。
(2)接受房屋交付,确保房屋使用情况良好。
(3)自签订本合同之日起,对所购房屋按规定缴纳税费,及按规定安装水、电、燃气等设备,并保持良好状态。
(4)申请房屋产权证并及时办理相关手续。
(5)按照规定缴纳物业费。
六、违约责任
1、若双方中任何一方因自身原因而导致合同无法有效履行,应当承担相应的违约责任。
2、违反合同情况的处理和违约金标准,双方协商写出。
七、协议条款
1、本合同一式两份,均具有同等法律效力,自签名之日起生效。
2、本合同如有需要变更的,必须以书面形式进行协商并经双方签署书面协议后生效。
3、本合同如有争议,双方互相协商解决,若协商不成,应通过诉讼方式解决。
4、本合同相关条款均是以法律法规为基础在积极适用的基础下,根据双方协商确定的,如有不足之处,可由双方协商解决。
八、附则
1、本合同无附加篇章。
2、本合同自卖方与买方签字盖章后生效,签字盖章之时,一式两份,卖方一份,买方一份。
卖方:_______________________
(签字、年月日)
买方:_______________________
(签字、年月日)
签订地点:_____________________
房屋买卖合同正规版本 篇8
房屋买卖合同正规版本
一、合同基本信息
本合同是由买卖双方在平等自愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》、《物权法》和有关法律法规签订的,旨在规范房屋买卖行为,保护买卖双方合法权益的法律文件。
签约日期:
买方姓名:
卖方姓名:
房屋地址:
房屋面积:
合同总价:
首付款:
中介佣金:
二、买卖房屋情况
1、房屋证件情况
[ ] 有产权证
[ ] 有房屋买卖合同
[ ] 有房屋预售合同
[ ] 有土地使用证
[ ] 其他(具体情况:)
2、基本情况
房屋产权人:
物业管理公司:
房屋权属人证件号码:
房屋所有权证号码:
房屋面积:
房屋结构:
房屋使用情况:
3、装修情况
[ ] 简装
[ ] 精装
[ ] 毛坯
[ ] 其他(具体情况:)
4、权属保障
[ ] 消防验收合格证明
[ ] 水、电、燃气等设施合格证明
[ ] 无租赁、抵押、查封、强制执行等担保情况
[ ] 其他(具体情况:)
三、合同条款
1、买卖双方信息以及财务流转
1.1 买房人信息:
姓名:
身份证号码:
居住地址:
联系电话:
1.2 卖房人信息:
姓名:
身份证号码:
居住地址:
联系电话:
1.3 首次付款的金额:
1.4 代理人信息:
姓名:
身份证号码:
居住地址:
联系电话:
2、物品转移
2.1 转让时间
买方应在本合同规定的期限内,通过过户等合法方式取得房屋的合法所有权并对收到的房屋正本及全部询问一概无异议的书面材料后,向卖方交付合同价款的款项。卖方应将房屋及房屋证件等全部向买方交付。
2.2 过户流程
买方应在本合同约定的过户期限内与房地产交易登记机构签订所有权转移登记申请书,在完成过户程序后,按照首次付款金额的比例支付购房款项给卖方。买方应将过户时所需的相关材料和费用自行承担。
2.3 其他
3、财产保护
3.1 房屋抵押
本房屋若抵押,卖方应当在签订本合同时向买方出具完整、真实、有效的抵押物权证明,并办理抵押抵消或者提供证明有权解除其抵押,决不影响买方在本合同项下的权益,否则由卖方承担相应的法律责任。
3.2 房屋权属
卖方向买方出售的房屋从签订本合同之日起,卖方对该房屋的所有权不再享有约束力。卖方应确保房屋所有权的合法有效转让,如因房屋权属发生争议,由卖方承担全部责任。
3.3 房屋质量和损害赔偿
对于质量问题,包括但不限于墙壁、窗户、管道、设施、修建质量及房屋有瑕疵等,卖方应对所有问题进行检查,并保证任何已知问题在签署本合同前已修复。
对于任何因卖方过失而引起买方或第三方的损失、责任、费用或支出,卖方应赔偿并承担相应的法律责任。
4、税收及其他费用
本合同中如无明示规定,买方应承担因所有权人名义变更而产生的一切费用,包括但不限于税费、公证费、登记费、评估费等;而卖方应承担如维修基金等相关税费。
五、合同效力
本合同为买卖双方协商一致后签订,具有法律效力。合同中所有附件均视为本合同的组成部分,本合同中未尽事宜由双方协商,另行签订补充协议,作为本合同的补充协议。本合同的效力自签约之日起生效。双方为履行本合同所做出的一切行为须符合中国法律法规和相关政策、法规等要求。
六、是否违反反腐倡廉法律?
本合同不涉及违反反腐倡廉法律的内容。
七、其他
1、本合同的有效期为从签订之日起[increase-section]____[/increase-section],期满后自动失效。本合同中如有与相关国家法律法规和规章制度不符之处,以相关法律法规和规章制度为准。
2、本合同如与已签订的其他合同不一致,以本合同为准。
3、本合同壹式贰份,卖方、买方各执壹份。
房屋买卖合同正规版本 篇9
房屋买卖合同正规版本
一、合同双方
甲方(卖方):
姓名/名称:
身份证号码/营业执照号码:
住所/单位:
电话/传真:
乙方(购方):
姓名:
身份证号码/营业执照号码:
住所/单位:
电话/传真:
二、房屋交易基本情况
甲方是房屋的所有权人,拟将其位于(具体住所/街道号码/居民楼号码/房屋面积/编号)的房屋出售给乙方,供乙方作为居住使用,双方经过协商达成一致,签订本合同。
三、房屋权属和产权保险
(一)房屋权属:本房屋买卖合同的签订,标志着甲方将该房屋的所有权转让给乙方,乙方双方在签订本合同后,共同到当地不动产登记机构,办理过户手续,并移交所有房屋交付需要的证件和文件。
(二)产权保险:为了保障房屋的产权,在签订本合同时,甲方应当提交房屋产权证明、土地使用权证和各类相关证明材料,并确保房屋的产权无争议。乙方在购买房屋时,应当尽量确保房屋权属清晰,以及办理产权保险等财产保险手续,防范房屋所有权存在的一切风险。
四、房屋交付和验收
(一)房屋交付:本合同的签订,不影响房屋的已有租赁合同及未到期的押金收取,甲方应在签订本合同时向乙方交付该房屋的所有合法证件、现有租赁合同及未到期的押金等有关文件和资料。经双方协商,确立交付时间。交付时,甲方应当保证房屋的整体性、完好性、安全性,并为乙方配备相关的有效证件和钥匙。
(二)验收:房屋交付后,乙方有权进行验收,并应在七日内提出书面意见,对存在的瑕疵及时通知甲方,甲方应在接到通知后及时修缮,或者按照相关规定进行补偿。
五、房屋价款及支付方式
(一)房屋价款:甲方同意将该房屋以人民币(具体数字)元的价格出售给乙方,甲方应视情况在该价格内承担/不承担代理获得办证的费用,并承担卖方过户赠送税、不动产权证代办费等相关费用。
(二)房屋价款的支付方式:乙方应当于本合同签订后(具体日子)日内向甲方支付人民币(具体数字)元,甲方收到购房款后,应及时向乙方发放发票和税务缴款证明。
六、违约责任
(一)乙方无故违约的责任:如果有以下违约情况发生:
1.未按照本合同规定的时间付款的,每迟延一天,甲方可在原价基础上每天加收违约金百分之(具体数字)的罚款。
2.不签署书面的加急资金借款协议的或在规定工作日内不提供所需贷款材料的,甲方准许乙方顺延)天,即合同总期限推迟)天。
3.违反了本合同:乙方违反了本合同的任何内容,甲方有权发出书面通知,要求乙方在规定时间内改正违约行为。如果乙方不能及时遵守要求,则甲方有权解除本合同,并有权向乙方要求违约金或要求承担其他责任。
(二)甲方无故违约的责任:如果有以下违约情况发生:
1.不按照本合同规定的时间交付房屋或交付的房屋和原有合同中的有差异的,乙方可催促甲方交付,如无效果,甲方须对乙方每日承担万分之一的违约金。
2.房屋质量与条件与合同约定不符且未能及时修缮的,乙方有权发出书面通知,指出甲方的缺陷,并要求甲方在合理的期限内改正缺陷。如果甲方不能及时遵守要求,则乙方有权解除合同,并要求违约金。同时甲方还应当退还乙方所有押金及未付清的租金。
3.甲方提供虚假的房屋产权证明,导致交易不能有效完成的,应当承担全部责任,并将支付给乙方双倍的违约金。
七、合同生效与终止
本合同自双方签字、盖章时生效。
(一)双方在履行本合同过程中,如因不可抗力或其他原因,未能履行合同的,应当尽可能采取措施,减轻损失,并采取措施协商解决问题。
(二)本合同解除或者终止后,双方应当按照协商的要求进行各项事务的处理,注意保护对方的忠诚和信用,并承担相应的法律责任。
(三)本合同的解释、补充与修订,应经双方协商一致,并经双方签字、盖章后生效。
本合同正本两份,甲乙双方各执一份,合同自双方签字盖章时起生效。
甲方(卖方):乙方(购方):
签署日期: 年 月 日
房屋买卖合同正规版本 篇10
房屋买卖合同正规版本
一、买卖双方和房屋基本情况
(一)出卖方:
(身份证/法人证件号码):
(地址):
(联系电话):
(二)受卖方:
(身份证/法人证件号码):
(地址):
(联系电话):
(三)房屋基本情况:
1.房屋名称:
2.房屋位置:
3.房屋用途:
4.房屋面积:
5.房屋来源:
二、房屋权属状况
1.出卖方对房屋的所有权状况:
2.出卖方已经办理过的抵押登记情况:
3.其他可能影响房产权益的情况:
三、房屋的交付和收购
1.交付时间:
2.地点:
3.受卖方应支付的房屋买卖对价:
4.付款方式:
四、房屋的质量和保修
1.交付日起,双方合同约定的保修期限为____个月:
2.保修期内,因受卖方故意或重大过失造成房屋无法正常使用的,出卖方应承担全部维修费用。
3.因受卖方不当保养或保管,或未指定专人保管,导致房屋无法正常使用的,出卖方不承担维修费用。
五、房屋的权利转移和税费
1.房屋权属转移:
出卖方向受卖方交付房屋之日起,受卖方应负责办理房屋权属变更手续。
2.涉及的税费:
(1)契税由双方按照国家规定的契税税率各自承担。
(2)其他费用例如维修基金、公证费等由双方分别承担。
六、对房屋买卖合同的违约责任
1.双方应当履行本合同,不得擅自中止履行或解除本合同。
2.若一方未能按照本合同条款履行该方应当承担的义务或者履行该方承诺时出现违约行为,则该方应承担相应的违约责任。
七、争议解决
1.双方应友好协商解决因本合同引起的一切争议。
2.协商不成的,应当向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、本合同自双方签字盖章之日生效。
本合同一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。
出卖方:(签名):(日期):
受卖方:(签名):(日期):
房屋买卖合同正规版本 篇11
房屋买卖合同正规版本
一、合同的签署方及确立
出卖人:(以下简称甲方)
买受人:(以下简称乙方)
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就房屋的买卖事宜达成如下协议:
二、房屋的基本信息
1、房屋的地址:________________(下称房屋)
2、建筑面积:___________平方米;套内面积:___________平方米;
3、土地证号:________________;
4、房屋所有权证号:_______________;
5、房屋权属状况:_______________;
三、房屋价格及支付方式
1、房屋的总价款为:_________元,大写:_____________元;
2、对于乙方支付的房屋价款,除上述款项外,乙方需要准备的支出还包括:__________元,其中包括但不限于房屋过户产生的费用、税费以及手续费等;
3、甲方在本合同签订之日起_______日内,向乙方提供一份房屋权属状况,房屋所有权证和土地证的复印件,并配合乙方办理产权过户所需的所有手续;
4、除此之外,乙方需要在合同签订之日起_______日内,将总价款或首付款支付给甲方;
5、甲方收到上述款项后,应立即协助乙方完成房屋过户手续。
四、房屋交付及装修情况
1、房屋的交付日期为___________之前;
2、房屋的装修情况如下:_____________;
3、房屋的进水、电气、金属、墙体等单位设施应当完好无损。否则,甲方需要在交付房屋之前予以修复并消除隐患;
4、如出现房屋有漏水、发霉等情况,应当在乙方发现该问题之日起3天内,书面通知甲方,并由甲方按照承诺的装修标准或以双方协商为准,进行修复。
五、其他条款
1、甲、乙双方在本合同签署之前已就所有条款进行了详实讲解;
2、甲、乙双方在本合同项下要求的事项及法律责任,均按照中华人民共和国有关法律法规所规定的应负有的责任和义务而执行;
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力;
六、争议解决
本合同效力、履行和争议解决应适用中华人民共和国的有关法律法规,甲、乙双方如有争议,应协商解决,若协商不成,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、附则
1、本合同未约定事项,由甲、乙双方协商解决。
2、本合同自签署之日起生效,适用中华人民共和国的有关法律法规。
3、本合同未基于任何的威胁、欺骗、强迫及其他不正当手段的情况下签署。
4、本合同内容涉及的大小事项,甲、乙双方均认真、充分地商量、考虑和确认本合同内容,确认合同内容的真实、准确和完整,双方均知悉并理解上述各项内容的权利和义务。
本合同中未尽事项,双方另行协商。本合同经双方认真阅读、理解和签署后,生效。本合同条款构成有效合同文本,若本合同内容与国家法律、法规或政策不符,以国家法律、法规或政策为准。
出卖人(甲方):___________________
买受人(乙方): ___________________
房屋买卖合同正规版本 篇12
房屋买卖合同正规版本
一、卖方(房屋所有人)信息
卖方姓名:
联系电话:
身份证号码:
房屋所在地址:
二、买方信息
买方姓名:
联系电话:
身份证号码:
住址:
三、房屋信息
房屋地址:
房屋类型:
房屋建筑面积:
产权证号:
房屋现状:
四、交易价格
1.本次买卖交易价格为(大写):_____________元整,其中:
(1)房屋售价:_____________元;
(2)增值税:_____________元;
(3)契税(按当地标准计算):_____________元;
(4)其他费用:_____________元;
2.买方需向卖方一次性支付全款。
五、支付方式
1.买方应当于本合同签订之日起5日内向卖方支付房款,签订房屋过户手续,过户房款由买方负担。
2.买卖双方应当在签订本合同之日起5日内向税务机关申报缴纳不动产交易税款,卖方应当将房产证、产权证、身份证和税务交纳证明、缴纳税务的原始凭证交给买方。
六、交付与交付手续
1.房屋交付
(1)卖方保证所售房屋的权属真实、合法、完整。卖方应当在本合同签订日起15日内交付买方房屋,并在现场出具《房屋交接书》。买方应当在收到房屋交接书的同时,进行房屋查验、验收。
(2)房屋质量保证期自买方收到房屋交接书之日起5日内开始计算,为期7天。
2.交付手续
(1)卖方应当在房屋权属交付时提供的相关文件,包括房屋产权证、房产证、国土证、规划许可证、竣工验收证明、住房质量保证书等。
(2)卖方应当处理所有房屋交付期间产生的水、电、气等公共事业费用,以及房屋交付前欠缴的物业费用等。
七、房屋权属转移手续
1.卖方应当确保房屋产权、房产证等所有权利在签署本协议时已过户至其名下,并已在不动产登记机构办理房屋所有权登记手续。买方接受卖方的转移手续。
2.在房屋交付后,卖方应当自行办理房屋产权过户手续,并提出过户申请。
八、违约责任
1.买方如未按前述第五、第六条规定付款或未按时申报缴纳不动产交易税款以及相关费用,应当按每天应付金额的3%向卖方支付违约金作为赔偿。
2.卖方如未按时交付房屋或提供相关产权证明等文件,应当按每天所交款项的3%向买方支付违约金作为赔偿。
3.任何一方如因自身原因未能履行本协议而造成对方损失的,均应当承担相应的违约责任。
九、纠纷解决
因本合同发生的争议或纠纷,双方当事人应协商解决。如协商无效,双方当事人可以向当地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、附则
本协议一式两份,具有同等法律效力。双方在合同签订前应当认真核对本合同内容并详细了解法律法规相关条款,确认无异议后在本合同上签字盖章,本合同自双方签字盖章之日起生效。
卖方签字盖章:
买方签字盖章:
房屋买卖合同正规版本精华
你知道签订合同要注意哪些方面吗?我们在很多时候都需要合同的保护。合同签订后,在对有关条款进行补充或者增加有关条款的,需要签订合同的补充协议,寻找好文章“房屋买卖合同正规版本”是不错的选择,有需要的同行请品味这篇优秀的文章!
房屋买卖合同正规版本【篇1】
房屋买卖合同正规版本
合同编号:(待填)
出卖人(甲方):(待填)
收购人(乙方):(待填)
地 址:(待填)
因(待填)原因,甲乙双方在遵守法律法规、平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上,经协商一致,签订本合同,共同遵守和履行。
第一条 房屋交易情况
房屋坐落地址为(待填)(以下简称该房地产),出售面积为(待填)平方米(以下简称该房屋)。该房屋产权证编号为(待填),登记机关是(待填),房屋权证编号为(待填)。该房屋目前为甲方所有,在本合同中,甲方同意按合同约定将该房屋出售给乙方。
第二条 房屋交易价格
1、该房屋的交易价格为(待填)元,总价款以最终的产权登记价格为准。
2、该房屋的交易价格由乙方全额支付至甲方账户。甲方同意在买卖双方签订本合同30日内办理房屋的过户、工商税务登记及转让,过户手续费承担方为乙方。
3、该房屋交付日期发生在房屋交接前。该房屋产权证上注明的最后交易价格为(待填)元,该价格为实际交易价格。若操作房屋过户前户口不在本市区,产权登记应提供和符合相关规定、文件的操作流程和相应的文件。
第三条 房屋交付及效力
1、该房屋的交付时间双方应在本合同中约定,如有未约定应以交付当日的约定为准。
2、该房屋交付应满足以下条件:
(1)交付当日,房屋在结构方面、水电气设备、地上及墙面的装修、窗户玻璃和门框状况等方面处于正常状态。
(2)房屋在对外卫生间、厨房及附属设施等的卫生状态良好,厨房排油烟设施清洗干净。
(3)在该房屋符合交付条件,甲方应将房屋产权证,房屋权证代表该房屋的所有产权证书移交给乙方,乙方对接过户方案符合规定,通过登记,转移产权。
3、该房屋交付应以甲方验房后,乙方验房符合要求后,确认交付文件等条件达成后,房屋产权证书,房屋权证交付完成,产权签证应在买卖双方同意的手续费用的进程中办理。
第四条 房屋税费承担
1、该房屋的交易税费由买方自行承担,甲方负责办理房屋交付只应当缴纳的税款和过户手续费。
2、交易达成在本合同生效之前,因税管机关改革政策变动,以及法律法规、主管部门规定的其他税费科目及标准发生变化,造成买方的交易费用增加的,费用的增加由买方承担。
第五条 房屋质量保证及维修
1、该房屋质量保证期从交付之日起,连续保证(待填)个月。
2、该房屋质量保证期内,如发现房屋材料质量问题,或者房屋结构、交付标准不符合相关规定,导致房屋无法正常居住,乙方应当及时告知甲方,并将房屋瑕疵向甲方核实,核实后将瑕疵部分更换或维修。
3、该房屋质量保证期结束后,甲方不再承担对房屋质量的担保,但甲方承诺在不少于(待填)年的合理时间范围内对房屋结构、基础等方面提供必要的技术指导。
第六条 合同的生效与解除
1、该合同自双方签订合同之日起生效。
2、若因不可抗力因素影响房屋交易无法完成,双方应协商解决;如真正由甲方原因,乙方可以自本合同签订之日起30天内解除合同,甲方在签订合同违反合同条款下将被未经通知处罚并承担所有费用。
第七条 其它条款
1、本合同未尽事宜,按照国家法律法规相关规范并以双方协商一致的原则确定。
2、双方应全文认真阅读和理解此合同,如双方有不符合国法及相关监管部门审批流程要求或漏洞情况,则双方应协商处理。
3、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,如有争议以法律赋予的方式解决。
(以下无正文)
房屋买卖合同正规版本【篇2】
房屋买卖合同
甲方(卖方):
乙方(买方):
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为了保证双方的权益,甲乙双方在平等、公正、诚实信用的原则基础上,就房屋买卖事宜达成如下协议:
一、房屋基本情况
1. 房屋地址:
2. 房屋类型:
3. 建筑面积:
4. 房产证号:
二、房屋买卖价格
1. 甲乙双方同意该房屋的成交价格为人民币____元整(大写:____元整)。
2. 乙方应按照约定的价格支付甲方购房款项,并按照国家有关规定支付相关税费。
三、付款方式
1. 乙方应在签订本合同之日起____天内支付甲方购房定金人民币____元整(大写:____元整)。
2. 乙方应在办理房屋过户手续前支付甲方购房余款人民币____元整(大写:____元整)。
四、房屋交付及过户
1. 甲方应在收到乙方购房款项后____天内将房屋交付给乙方,并保证房屋的权属无瑕疵。
2. 甲乙双方应按照国家相关规定办理房屋过户手续,过户费用由乙方承担。
五、维修责任
1. 甲方应对该房屋在交付前的结构、设施及设备等进行全面检查,并保证其正常运行。如有问题应及时维修,以保证房屋的正常使用。
2. 乙方在使用过程中应对房屋进行必要的维护和保养,不得随意改动房屋结构或破坏房屋设施。如因乙方原因导致房屋损坏或设施故障,乙方应承担相应的维修费用。
六、违约责任
1. 如甲乙双方中任何一方违反本合同的约定,违约方应向守约方支付违约金,并赔偿守约方因此产生的所有损失。
2. 如因甲方原因导致房屋无法过户或交付,甲方应按照合同总金额的____%向乙方支付违约金。
3. 如因乙方原因导致未按照约定时间支付房款,乙方应按照逾期天数向甲方支付每天____元的违约金。
七、其他条款
1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜,可由甲乙双方协商解决,协商不成的,可依法向当地人民法院提起诉讼。
4. 本合同中的所有条款均由甲乙双方自愿协商订立,是双方真实意思的表示,双方对合同内容充分了解并认可其法律效力。
5. 本合同中约定的通讯地址、电话、电子邮箱等联系方式均真实有效,如有变更应及时通知对方。如因通讯方式不准确或变更未及时通知对方造成的一切纠纷和损失由违约方承担。
6. 本合同涉及的所有费用如定金、房款、违约金等均以人民币计算,并且以现金或银行转账方式支付。
7. 本合同中的所有数据和资料均属于商业机密信息,未经对方同意不得泄露给任何第三方。如因泄露商业机密信息给对方造成的一切损失由违约方承担。
房屋买卖合同正规版本【篇3】
一、合同双方的基本情况
卖方(出售方):
姓名:
地址:
电话:
身份证号码:
买方(购买方):
姓名:
地址:
电话:
身份证号码:
二、房屋情况
1.房产证号码:
2.地址:
3.房屋面积:
4.用途:
5.建筑年代:
6.权属:
7.土地使用权属:
三、买卖房屋的价格及支付方式
1.房屋总价(大写):
2.首期支付金额:
3.尾款支付时间:
4.尾款支付方式:
四、房屋交付方式及时间
1.交付时间:
2.交付方式:
五、房屋的质量状况
1.房屋的主体结构:
2.房屋内各部位的设施情况:
3.房屋是否存在结构安全隐患:
六、卖方承诺
1.房屋权属真实可靠:
2.卖方将原完好交付该房屋:
3.卖方无权变更或取消本次买卖合同:
七、买方承诺
1.买房自愿,房屋购买资金来源合法:
2.认同房屋的实际情况,并不会在购买后提出异议:
3.不擅自转让给第三方,不违反相应法律规定:
八、全权委托及担保
1.卖方全权委托买方:
2.买方全权委托卖方:
九、买卖双方约定
1.在签订合同之日起,作出本合同所规定的各项付款和交付房屋等义务具有法律效力:
2.因本合同引起的争议,买卖双方应协商解决,不能解决的,任何一方可向有关部门或法院提起诉讼。
十、合同有效期
1.本合同自签字盖章之日起生效,至履行合同到期后解决争议后才能解除。
2.本合同一式两份,双方各执一份,合同内容如有异议,应在合同生效前协商解决并互相签字确认。
3.一方违反合同约定的,另一方有权要求违约方按约定履行,或者要求赔偿损失。
房屋买卖合同正规版本【篇4】
房屋买卖合同正规版本,确保交易安全
房屋买卖合同是买卖双方共同签订的正式文件,用于明确双方权益,保证房屋交易的安全顺利进行。合同的具体内容要详细、准确,并且生动易懂,以确保双方都清楚合同的条款并能遵守约定。下面将详细介绍一个标准的房屋买卖合同。
第一部分:合同条款
第一部分是合同的基础条款,包括合同编号、签约时间、买卖双方的基本信息等内容。此外,还需要明确交易的相关描述,比如房屋的基本信息、所在地区、房屋面积、土地使用权等,确保交易的准确性与合法性。
第二部分:交易条件
第二部分是明确交易条件的重要条款。包括房屋的交付时间、交付方式、房屋的装修及设施情况等。此外,倘若房屋存在一定的问题,比如结构缺陷或权属纠纷等,也需要在此部分明确说明。合同应具体描述交付的标准,例如清洁度、物品移交等,以保证房屋交接的顺利进行。
第三部分:价格与付款方式
第三部分是明确交易价格与付款方式的内容。合同要详细说明房屋的价格、买卖双方约定的付款方式及时间安排。比如,买方需要一次性支付全部房款,或者选择分期付款,付款时间及比例要明确写明。同时,合同还要注明买卖双方在付款方面的权益与责任,确保双方都能遵守付款约定。
第四部分:过户与所有权变更
第四部分是明确过户与所有权变更相关事项的内容。合同中需要确认过户的时间、过户费用的承担责任以及双方提交的相关证件等。此外,还需要明确房屋的权属变更时间和过程,确保房屋的所有权能够合法、无纠纷地转移给买方。
第五部分:违约责任与争议解决
第五部分是明确双方违约责任及争议解决方式的内容。合同中应明确违约方需承担的法律责任,以及解决合同争议的方式,比如通过仲裁或诉讼解决。此外,还可以包括法律费用、仲裁费用和诉讼费用等。
总结
房屋买卖合同是确保交易安全的重要文件,合同的详细与准确对于买卖双方来说都至关重要。买卖双方在签订合同时,应仔细阅读合同内容,确保自己的权益得到保护。同时,可以寻求法律专业人士的意见,并根据实际情况适当修改合同条款,以确保交易顺利进行。
尽管每个合同的具体条款会因具体情况而有所不同,但一个完整的房屋买卖合同应该包含上述几个部分,确保对房屋交易的各个方面都有明确的规定。只有在有条不紊地遵守合同的前提下,双方才能享受到安全、顺利的房屋交易过程。
房屋买卖合同正规版本【篇5】
甲方(出售方):
乙方(购买方):
甲乙双方在平等、自愿、诚实守信的前提下,经过友好协商,达成如下协议:
第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体情况,并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下:
(一)房屋座落于金钟镇大庄村大庄中社,房屋间,建筑面积为平方米。
(二)房屋平面图及其四至见房产证;该房屋占用范围内的.土地使用权随该房屋一并转让。
第二条甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况,保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷,保证该房屋不受他人合法追索。
第三条房屋价格及房款交付情况
经甲乙双方协商该房屋出售总价为人民币元,大写:房款支付方式:现金,一次性付清。房款支付时间:自本合同签订之日起30日内。
第四条乙方全部或一部分不履行本合同约定的日期给付房款时,其逾期部分,乙方应加付按日1‰计算的违约金给与甲方。逾期超过30天,甲方有权解除本合同。
第五条该房屋毁损、灭失的风险自房屋钥匙正式交付之日起转移给乙方。
第六条本合同未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。
第七条本合同一式两份。甲乙双方各执壹份,均具有相同的法律效力。
第八条本合同自甲乙双方签订之日起生效。
甲方:______乙方:______
______年______月______日______年______月______日
房屋买卖合同正规版本【篇6】
房屋买卖合同
甲方(卖方):
乙方(买方):
鉴于甲方有一处房产,现甲、乙双方本着互惠互利的原则,经友好协商达成以下条款:
一、房产基本情况
房产地址:______________
房产面积:______________
土地所有权人:______________
房屋所有权人:______________
房产现状:______________
二、房屋买卖价格及支付方式
1、房屋买卖价格为人民币_____________元,(大写:_____________元)。
2、乙方将一次性支付房屋买卖价格,即在双方签署本合同后十个工作日内将全款支付至甲方指定的账户。
3、乙方异议期为三个工作日,在乙方接到房产证、土地证及有关房产的资料后,三个工作日内如乙方对房产权证有异议,乙方可挽回本合同。逾期即乙方默认接受本合同。
三、房屋过户及税费
1、房屋自然权的过户手续由双方共同办理,并由双方承担各自应缴纳的税费。
2、产权证的过户费用按双方现行规定按百分之二点七五计算,并由双方各自负担,其他相关费用按本合同规定承担。
四、房屋交付
1、自本合同签订之日起乙方即享有房屋的占有权,但甲方要求保留一定时间使用权,双方应协商解决。
2、如果甲方无此要求,则双方应在双方签字确认之后十个工作日内完成房屋交付。
五、房屋质量及保修
1、房屋出售时的质量及状况以委托评估机构的评估结论为准。
2、如出售的房屋质量问题在交房之前发生,甲方应及时通知乙方,并对问题进行修缮或赔偿。
六、房屋权属纠纷
1、如果因房屋权属纠纷造成的损失由甲方承担,甲方应立即补偿乙方全部损失,并承担因此造成的一切后果。
2、如果因乙方原因造成的权属纠纷或产生的一切损失由乙方自行承担并赔偿甲方相关损失。
七、违约责任
1、如甲方明知房屋权属问题,仍提供虚假材料骗取买方,甲方应对消费者进行赔偿,或由买方要求解除合同及赔偿损失。
2、如果甲方原因导致交房时未经过物业部门验收,存在安全隐患或房屋质量问题,乙方有权解除本合同并要求赔偿损失。
八、争议解决
1、双方在合同履行过程中如产生争议,应通过友好协商解决,如仍无法达成一致,应依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2、本合同有效期为双方签署之日起两年,如果合同期满后有未收清账项的,双方应另行协商签订延期或补充合同。
甲方(签章): 乙方(签章):
本合同正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
日期:______________
签署地点:______________
房屋买卖合同正规版本【篇7】
房屋买卖合同正规版本
一、合同双方
买方:__________(身份证号码/营业执照号码)
地址:__________
联系电话:__________
卖方:__________(身份证号码/营业执照号码)
地址:__________
联系电话:__________
二、房屋基本情况
1.房屋坐落地址:__________
2.建筑面积:__________平方米。
3.交付日期:__________
三、价款及付款方式
1.房屋总价款为:__________元。
2.买方应在__________日内支付首付款__________元,支付方式:__________。
3.买方应在__________日内支付尾款__________元,支付方式:__________。
四、房屋权属情况
1.房屋权证号码:__________。
2.是否有抵押:□有;□无。
3.是否有查封、冻结纠纷等:□有;□无。
五、房屋所有权转移条件
1.在买方支付全部价款后,卖方应当自行办理房屋所有权转移手续,并完成不动产登记。
2.卖方应当向买方提供有关房屋权属及其他权利的证明文件。
六、房屋交付条件
1.房屋应在交付日期前完工,并符合国家建筑和质量标准。
2.买方应当在房屋交付前进行验收,并与卖方签订验收书。
七、房屋质量问题
1.自房屋交付之日起,卖方就房屋的建筑质量问题,承担10年的质量保证责任。
2.买方在发现房屋存在建筑质量问题时,应当及时通知卖方,并要求卖方对其进行维修或更换。
3.如卖方未能在合理时间内予以解决,则买方有权向有关部门投诉或寻求其他法律救济。
八、违约责任
1.合同双方一旦违约,应当根据法律规定承担相应的民事责任。
2.如买方未能按照合同要求执行付款义务,则卖方有权解除合同,买方应当承担违约金。
3.如卖方未能按照合同要求进行房屋交付,则买方有权解除合同,卖方应当承担违约金。
九、管辖法院
1.本合同的订立、履行和解释适用中华人民共和国法律。
2.本合同发生任何争议,双方应当协商解决。解决不成,任何一方可向合同签订地人民法院起诉。
十、附则
1.本合同一式两份,买卖双方各持一份,具有同等法律效力。
2.本合同自双方签字后生效,有效期为半年。
3.本合同未尽事宜,由买卖双方协商解决。
上述内容即为房屋买卖合同正规版。在签订房屋买卖合同前,请务必认真阅读合同内容,确保双方的权利得到有效保障。在签订合同前,建议咨询专业人士的意见,以避免因各种违约行为而导致的法律风险。祝愿您买到自己心仪的房屋,度过温馨美好的生活。
房屋买卖合同正规版本【篇8】
房屋买卖合同正规版本
一、合同的签署方及确立
出卖人:(以下简称甲方)
买受人:(以下简称乙方)
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就房屋的买卖事宜达成如下协议:
二、房屋的基本信息
1、房屋的地址:________________(下称房屋)
2、建筑面积:___________平方米;套内面积:___________平方米;
3、土地证号:________________;
4、房屋所有权证号:_______________;
5、房屋权属状况:_______________;
三、房屋价格及支付方式
1、房屋的总价款为:_________元,大写:_____________元;
2、对于乙方支付的房屋价款,除上述款项外,乙方需要准备的支出还包括:__________元,其中包括但不限于房屋过户产生的费用、税费以及手续费等;
3、甲方在本合同签订之日起_______日内,向乙方提供一份房屋权属状况,房屋所有权证和土地证的复印件,并配合乙方办理产权过户所需的所有手续;
4、除此之外,乙方需要在合同签订之日起_______日内,将总价款或首付款支付给甲方;
5、甲方收到上述款项后,应立即协助乙方完成房屋过户手续。
四、房屋交付及装修情况
1、房屋的交付日期为___________之前;
2、房屋的装修情况如下:_____________;
3、房屋的进水、电气、金属、墙体等单位设施应当完好无损。否则,甲方需要在交付房屋之前予以修复并消除隐患;
4、如出现房屋有漏水、发霉等情况,应当在乙方发现该问题之日起3天内,书面通知甲方,并由甲方按照承诺的装修标准或以双方协商为准,进行修复。
五、其他条款
1、甲、乙双方在本合同签署之前已就所有条款进行了详实讲解;
2、甲、乙双方在本合同项下要求的事项及法律责任,均按照中华人民共和国有关法律法规所规定的应负有的责任和义务而执行;
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力;
六、争议解决
本合同效力、履行和争议解决应适用中华人民共和国的有关法律法规,甲、乙双方如有争议,应协商解决,若协商不成,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、附则
1、本合同未约定事项,由甲、乙双方协商解决。
2、本合同自签署之日起生效,适用中华人民共和国的有关法律法规。
3、本合同未基于任何的威胁、欺骗、强迫及其他不正当手段的情况下签署。
4、本合同内容涉及的大小事项,甲、乙双方均认真、充分地商量、考虑和确认本合同内容,确认合同内容的真实、准确和完整,双方均知悉并理解上述各项内容的权利和义务。
本合同中未尽事项,双方另行协商。本合同经双方认真阅读、理解和签署后,生效。本合同条款构成有效合同文本,若本合同内容与国家法律、法规或政策不符,以国家法律、法规或政策为准。
出卖人(甲方):___________________
买受人(乙方): ___________________
房屋买卖合同正规版本【篇9】
房屋买卖合同正规版本
第一条:买卖房屋的基本信息
(一)卖方姓名、证件号码及联系方式,买方姓名、证件号码及联系方式;
(二)房屋坐落,房屋的面积,房屋编号和权属证明号;
(三)签订本合同的最终成交价格及付款方式。
第二条:房屋的权属确认
卖方声明房屋权属真实、合法,并且不存在任何争议或纠纷。
第三条:房屋的现状
(一)本房屋的现状为结构完整、无债务纠纷、无法律限制、在售房屋。
(二)买方对该房屋的质量、装修状况、适用性等问题进行了查看、考虑,并完全认可。
第四条:房屋权属转移
(一)本合同有效签订后,卖方应当尽快办理产权转移手续;
(二)产权办理期间,卖方应当对房屋进行妥善保管;
(三)产权转移完成之后,由买方自行另行办理有关税收、水电费、物业费等事项。
第五条:价款支付方式
(一)签订本合同之日起3日内,买方应当支付房屋价款的百分之三十的定金;
(二)在办理房屋产权转移之前,买方应当支付房屋价款的百分之七十的余款;
(三)买方应当在前两个条件满足之后的5日内完成所有未支付的房屋价款。
第六条:房屋的使用
(一)经过房屋转移手续后,买方有权开始使用该房屋;
(二)买方有责任妥善保管该房屋,确保其不被损坏,并及时清缴物业费、水费、电费、市政供暖费、个人所得税等;
(三)买方不得以任何形式转让、出租、抵押该房屋权属。
第七条:赔偿责任
(一)因卖方未履行合同约定导致本合同终止者,卖方应当支付买方3倍定金的违约金;
(二)因买方未履行合同约定导致本合同终止者,买方应当支付卖方3倍定金的违约金。
第八条:合同争议
本合同争议由协商解决,如协商不成,由双方在合同签署地的人民法院处理。
第九条:合同生效
本合同自双方代表签字盖章之日起生效,本合同一式二份,卖方和买方各持一份。
卖方(盖章): 买方(盖章):
日期: 年 月 日
房屋买卖合同范本仅供参考使用,具体合同内容需根据实际情况进行适当调整和更改。在签订任何合同之前,建议当事人对合同条款进行认真阅读和理解,并在必要时履行法律咨询程序。
房屋买卖合同正规版本【篇10】
房屋买卖合同是指买方和卖方就房屋交易达成一致共同签署的一份合同。它详细规定了双方的权利和义务,为保证交易的顺利进行起到了重要作用。下面将详细讲述房屋买卖合同的正规版样本。
一、合同的基本信息
本合同由买方和卖方共同签署,确认双方同意以以下方式进行房屋交易。买卖的房屋地址、面积、产权情况等基本信息应当明确标明于此。
二、房屋交易价格和方式
1.房屋交易价格:买方将支付给卖方的购房款金额,以人民币形式列明。卖方在接到购房款后应当提供完整的产权证明文件。
2.货币交易方式:买方应当在签订本合同之日起的15天内将全部购房款支付给卖方。双方确认收款方式并填写清楚。
三、房屋过户和产权交割
1.房屋过户:买方支付全部购房款后,在双方达成一致的时间和地点进行房屋产权过户手续。卖方应提供所有相关手续和文件,并承担产权过户所产生的费用。
2.房屋交割:房屋交割时间应在买方支付全部购房款后10个工作日内完成。交割时,卖方应确保房屋内部设施的正常运行,且房屋应处于良好状态。
四、房屋的质量和瑕疵担保
1.房屋质量保证:卖方保证所售房屋不存在重大质量问题,否则将承担相应责任,并按法律规定进行赔偿。
2.瑕疵担保:房屋瑕疵指交易过程中产生的一切由卖方造成的问题,包括但不限于装修不符合规范、漏水、电路故障等。如瑕疵问题出现,买方有权拒绝交房、要求修复或要求降价。
五、违约责任和争议解决
1.违约责任:任何一方违反合同规定,造成对方经济损失的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿经济损失等。
2.争议解决:双方发生争议时,应先友好协商解决。如协商不成,双方同意将争议交由当地仲裁机构进行处理。
六、合同的效力和其他条款
1.本合同自双方签字盖章之日起生效,并具有合同法律效力。
2.附件:本合同还包括附件,包括但不限于房屋买卖协议、产权证等。
七、合同终止和解除
1.双方一致同意终止合同,应签署解除合同书,并按合同规定进行解约手续。
2.任何一方严重违反合同规定,对方有权提出终止合同要求,并保留追究法律责任的权利。
八、其他条款
1.本合同的有效性、解释和履行依据中华人民共和国法律。
2.本合同未约定的事项,根据相关法律法规执行。
以上就是房屋买卖合同的正规版本,该版本详细描绘了买方和卖方在房屋交易过程中需要履行的权利和义务。合同的签订对于保证买卖双方权益、维护合法合规的交易过程具有重要意义。在日后房屋交易中,双方可按照该正规版本进行具体操作。
房屋买卖合同正规版本【篇11】
原告,_______________
住址,_______________
身份证号码,_______________
被告,_______________
住址,_______________
身份证号码,_______________
诉讼请求,_______________
风险提示,_______________
诉讼请求必须具体﹑明确,该写的一定要写,因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求,如果无相应的证据来支持你的主张,势必遭到败诉的后果,通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。
另外,诉讼请求应提出具体的数额,不能笼统地说“赔偿原告的一切损失”之类。虽然这是没有争议的,但并不等于在提出诉讼请求时多多益善,比较切合实际的请求数额,不仅可以减收诉讼成本,降低诉讼风险,而且有利于法院的调解和双方当事人的和解,减少讼累。
1、判令被告向原告支付逾期交房违约金_______________元及其自___________年___________月__________日至实际支付之日的利息,暂计至___________年___________月__________日为___________元,以上合计_______________元;
2、判令被告承担本案诉讼费用。
事实与理由,_______________
风险提示,_______________
诉状是个利剑,挑起战争。如果没有写好,那么势必倒过来伤到自己。因此,要摆事实,讲明道理,引用有关法律和政策规定,为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实,是要把双方当事人的法律关系,发生纠纷的原因、经过和现状,特别是双方争议的焦点,实事求是地写清楚。讲道理,是要进行分析,分清是非曲直,明确责任,并援引有关法律条款和政策规定。
___________年___________月__________日,原告与被告签订了编号为_______________的商品房预售合同。根据该合同的约定,被告应在___________年___________月__________日前向原告交付房屋,否则需向原告支付逾期交房的违约金;违约金自约定的交房期限届满之次日起至实际交付之日止,依原告全部已付款的万分之__________按日计算,并于实际交房之日起_______________内向原告支付。
___________年___________月__________日,原告向被告支付了全部购房款,但是被告未按照合同约定时间交付房屋。___________年___________月__________日,原告与被告签订了补充协议,被告承诺在___________年___________月__________日前交付房屋。据此协议,被告逾期交房的违约金仍按商品房预售合同中约定的交房日期即___________年___________月__________日之次日起计算。
___________年___________月__________日,被告向原告发出了关于推迟交房的致歉信。在该致歉信中,被告明确说明,“我司将严格依照与您签署的___________市商品房预售合同约定的方式向您支付违约金”。直到___________年___________月__________日,被告方将商品房预售合同项下的房屋交付给原告。
根据被告逾期交付房屋的事实以及双方关于违约金的约定,被告应当向原告支付自___________年___________月__________日起至___________年___________月__________日止的违约金及其利息。被告在实际交付房屋之日_______________日内未向原告支付违约金。原告多次要求被告支付违约金,被告始终不支付。___________年___________月__________日,原告委托律师向被告发出律师函,被告签收后仍不向原告支付违约金。
综上所述,为维护合法权益,原告根据我国法律的相关规定,向贵院提起诉讼,恳请贵院支持原告的诉讼请求。
此致
________________人民法院
起诉人(签字),___________
___________年___________月__________日
房屋买卖合同正规版本【篇12】
房屋买卖合同正规版本
第一章 总则
第一条 合同目的
本合同是根据《中华人民共和国合同法》和其他有关法律法规、规章的规定,为明确双方的权利和义务,规范房屋买卖交易行为,保障合同当事人合法权益,达成的房屋买卖合同。
第二条 合同主体
本合同主体为卖方和买方。卖方属于国家法律范围内的自然人或者法人实行销售房屋业务,买方属于国家法律范围内的自然人或法人实行购买房屋业务。合同的签订需要双方均表示同意,并互相确认以及提供必要的材料和信息。
第三条 房屋信息
卖方已将出售的房屋的详细信息提供给买方,并将产权证及相关房屋文件备齐和提供给买方。卖方自愿保证房屋出售时权属清晰,不存在法律纠纷,且如果发现与上述声明和保证不符的情况,卖方将承担所有责任。
第二章 房屋交易
第四条 房屋交易价格
房屋交易价格为_________(阿拉伯数字)_____________万元人民币整。买方在房屋交易前已向卖方支付了________________万人民币整的定金(已计入房屋交易价格中)。双方承诺在指定日期完成对房屋的最后一笔支付,同时买方就该房屋收到产权证和其他材料。
第五条 房屋交付
由卖方向买方交付房屋前,应当确保房屋处于良好的状态和完好无损,相应地,卖方不得向上述多收取费用。房屋交付前,应当按照相关法律法规的要求进行验收。
第六条 房屋过户
为了达成房屋买卖交易,双方应共同完成房屋过户程序。卖方应按照相关程序办理房屋过户手续,买方应在规定期限内支付有关的税费。房屋交付后的事宜由买卖双方自行处理。
第七条 房屋权证交付
当买方完成最后一笔支付时,卖方应将该房屋的相关产权证等所有权证照交付给买方。
第三章 各方的保证与承诺
第八条 卖方保证
(一)卖方声明已经完全了解该房屋的所有利益和权益,并向买方提供真实、准确、完整的有关房屋的合法证件和信息,保证房屋出售时权属清晰,不存在法律纠纷。如果发现存在问题,卖方会承担所有责任。
(二)卖方保证房屋已经的所欠款项已经清偿,不存在任何未经处理的债务问题。
(三)如房屋存在建筑质量问题,卖家必须作出严格评估并在房屋交易生效前作好整改。否则,卖家将承担责任。
第九条 买方保证
(一)买方享有与购买房屋相关的一窍门权和相应法律法规所规定的权利。
(二)买方完全了解其购买的房屋,了解相关规定并遵守相关要求,在买房之前对房屋相关事项进行了充分的调查和查询。同时还确认了房屋的具体坐落地、面积、常规用途等相关信息。
(三)在支付所有费用后,买方应全面遵守相关的房屋过户、税务和其他政策法规的规定,并在规定的时间内完成支付。
第十条 合同的变更和解除
(一)除非相关法律法规规定或是双方协商一致,合同不得擅自变更或解除。
(二)在变更或解除合同前,双方应当通知供房地产交易登记机关参加,由其监督并进行过户和其他相关事项。
(三)如果因一个方的原因导致合同不能履行,另一方有权要求追索赔偿。
第四章 纠纷的解决
第十一条 争议的解决
(一)如合同的解决或履行过程中产生争议,双方应尽力通过协商达成解决方案。如果协商无法解决,则可以通过诉讼解决。
(二)如出现争议,双方应当选择履行地法院为管辖法院进行诉讼。
第五章 附则
第十二条 本合同解释
对于本合同的解释和其他相关问题,应当以中华人民共和国的法律、法规和其他有关规定为基础。
第十三条 合同生效
本合同经双方签字盖章后生效,本合同一式两份,买卖双方各执一份,均具有同等的法律效力。
卖方:_____________(签字) 买方:_____________(签字)
日期:______________ 日期:_______________
房屋买卖合同正规版本十四篇
随着社会的不断发展和进步,人们对于合同的重视程度逐渐增加。合同在我们的生活中起着非常重要的作用。合同是为了明确各方的权利和义务而制定的一份文件,它规定了各方应该遵守的具体内容。那么,一份正规的合同应该如何编写呢?如您对“房屋买卖合同正规版本”有更多的了解需求,小编强烈推荐您收藏本页面,以备不时之需!
房屋买卖合同正规版本 篇1
房屋买卖合同正规版本
一、卖方
姓名、住所:
二、买方
姓名、住所:
三、房屋情况:
1、房产证号:
2、登记时间:
3、地址:
4、建筑面积:
5、用途:
6、权属情况:
4.1该房屋系权证明已依法登记,取得国家发放的房地产权证,版权正确无误。
4.2该房屋系无纠纷或争议。
4.3该房屋系已不受限制或抵押。
7、设施状况:
7.1该房屋内所有自来水管、煤气管、电线是否已或需要更换或维修;
7.2该房屋的承重墙是否与外墙相连,承重墙是否移动,是否存在开挖等后果;
7.3该房屋内所有卫生间是否符合国家标准;
7.4该房屋内天花板是否开裂,是否存在湿度或泄漏问题;
7.5该房屋内所有门、窗、地板等是否完好无损。
8、其他说明:
四、交易价格
1、交易价格:
2、首付:
3、剩余部分付款方式:
五、房屋权利手续撤役
卖方应准备房产证、购房发票等有关纸质证件,同时签订一份诚信保证书,在未清偿完款项前不得向任何第三方出售该房屋。
六、税款及费用承担
1、卖方应支付的税款:
1.1 房产证过户所需的个人所得税;
1.2 不动产权证税。
2、买方应支付的费用:
2.1 过户及产权证办理费用;
2.2 土地出让金;
2.3 其他有关税费。
七、过户登记
1、卖方应按照约定时间到地方住房产证局或财政局办理过户、发证事宜;
2、如果卖方未能在约定时间内登记过户或因卖方原因未能取得证书,买方有权在本合同成立之日起三个月内通知签约当事人,继续在线协商并要求卖房方进行线下补办。
如果卖方拒绝或未能按期补办,则买方有权直接向协议当地法院申请强制执行。
八、违约责任
1、本合同任何一方违约都将承担损失,一经违约,对方有权解除合同并要求违约方赔偿损失。
2、如买方违反本合同规定,且已付款,则卖方有权解除本合同并扣除首付款,并有权将该房屋重新出售。
3、如卖方违反本合同规定,且已收款,则应将收到的房款和违约赔偿金全额退还给买方,同时赔偿买方的经济损失。
九、争议解决
本合同履行中如产生争议,双方均同意先协商解决,协商不成的,提交签约区域的行政审批部门认定并予以解决一争议。签约双方还可以协商选择诉讼解决方式。
十、其他条款
1、本合同对双方均具有约束力,双方必须全面遵守并履行;
2、本合同未约定及有争议的事项,按照合同法、民法等有关法律法规及相关司法解释处理;
3、本合同自双方签字盖章或签字后生效,至过户日期或双方约定的其它时间自动失效。
上述为一份房屋买卖合同正规版本的主题范文,该范文主要包括卖方、买方、房屋情况、交易价格、房屋权利手续撤役、税款及费用承担、过户登记、违约责任、争议解决、其他条款等重要内容,希望此范文能够帮助需要的朋友进行买房卖房合同的签订,做到规范文明。
房屋买卖合同正规版本 篇2
卖方: ______________(以下简称甲方)
身份证______________________________
买方: ______________(以下简称乙方)
身份证______________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买私有住房,达成如下协议:
第一条 甲方所售房屋座落位置、结构、层次、面积、及附属设施:
1、甲方所售房屋位于____________市____________ 区____________ 路(街)______ 号______栋
2、甲方所售房屋建筑面积____________ 平方米;
第二条 房屋价格及其他费用:
1、 甲、乙双方协商一致,甲方所售房屋总金额为(人民币)
2、 甲、乙双方达成一致意见,双方交易所产生的税费由______方负担。
第三条 付款方式:
1:签订本合同时,乙方向甲方支付_____________元,作为购房定金;_________
第四条 房屋交付:
合同签订后,甲方将房屋交付乙方, 因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,则房屋交付时间可据实予以延长。
第五条 乙方逾期付款的违约责任:
乙方未按本合同规定的付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金额的 支付违约金,逾期达一个月以上的,即视为乙方不履行本合同,甲方有权解除合同,届时将由乙方承担此次交易中双方的全部交易税费,并向甲方支付购房款20%违约金。
第六条 甲方逾期交房的违约责任:
甲方未按本合同第四条规定将房屋及时交付使用,每逾期一日,按照购房总价的 支付违约金,逾期达一个月以上的,即视为甲方不履行本合同,乙方有权解除合同,由甲方承担此次交易中双方的全部交易税费,并向乙方支付房价 的违约金。
第七条 甲方保证在交接时该房屋没有产权纠纷和财务纠纷,如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷,由甲方承担全部责任。
第八条 本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议,补充协议与本合同具同等法律效力。
第九条 本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成的,甲、乙双方可依法向该房屋所在地人民法院起诉。
第十条 本合同自甲、乙双方签字之日起生效。
第十一条 本合同一式___份,甲、乙双方各执一份,其他三份交____________和有关部门存档。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
房屋买卖合同正规版本 篇3
本文将为大家讲述房屋买卖合同正规版本的相关内容,详细介绍合同主题、合同的重要性、合同的内容和注意事项等方面。
一、合同主题
房屋买卖合同是房屋交易的关键文件,分别由购房人和卖房人签署。该合同涉及的主题包括但不限于以下方面:
1. 房屋的基本情况——包括房屋位置、面积、房龄、楼层、户型等相关信息。
2. 房屋的交易价格——购房人和卖房人已协商好的房价以及付款方式、交款时间等相关信息。
3. 卖方的权力证明——包括卖房人的所有权证明、房屋产权证明、房屋土地证明等相关证明。
4. 涉及房屋交易的其他细节——如对房屋质量缺陷、房屋过户等细节的明确规定。
二、合同的重要性
对于购房人和卖房人来说,房屋买卖合同是非常重要的文书文件,它作为房屋交易的法律依据,具有以下重要性:
1. 规避纠纷——合同明确牵涉到交易的具体细节,避免因信息不清而导致的纠纷。
2. 保障权益——合同的签署,能够保障购房人和卖房人的权益,保证房屋交易的公正和合法。
3. 防止资金损失——合同明确了付款方式以及交款时间,可以避免购房人和卖房人在交易过程中发生资金损失。
三、合同的内容
合同一般由以下内容构成:
1. 合同主体——包括购房人和卖房人的姓名、地址等基本信息。
2. 房屋基本情况——上面已经介绍了相关内容。
3. 交易价格——包括房屋交易的价格、付款方式以及交款时间。
4. 权力证明——卖方需提供相应证明,包括房屋所有权证明、土地证明等。
5. 相关条款——根据实际情况,明确对于房屋交易过程中需要遵守的规定,如质量缺陷等细节问题。
四、注意事项
在签署房屋买卖合同时,需要注意以下事项:
1. 查阅法律法规——在签订之前,需要查看与房屋交易相关的法律法规,以了解交易过程中的具体要求。
2. 注意房屋情况——在签订合同时,需要认真了解房屋的实际情况,比如是否有损坏等问题。
3. 保留证明材料——签订合同时,需要认真保留所有权证明、土地证明等相关证明材料,为将来房屋过户等手续作好准备。
4. 确定相关责任——签订合同时,需要认真明确涉及到房屋质量缺陷等细节问题的责任,以提高交易的公正性和安全性。
总之,房屋买卖合同是房屋交易中非常重要的一个环节,明确细节并保留证明材料,可以保证交易过程的安全公正性,避免交易纠纷的发生。购房人和卖房人应对合同内容进行充分认识和了解,并遵照合同要求进行签署和执行。
房屋买卖合同正规版本 篇4
作为房屋交易中的必要文件,房屋买卖合同占据着重要地位。在一份买卖合同中,双方应明确房屋的交易价格、房屋的信息、交付日期、房屋抵押情况、买卖双方的权利和义务等必要内容。对于买卖双方来说,一份正规的合同不仅可以保障自身的权益,同时也是交易过程中出于对信任和诚信的考虑。
首先,买卖双方应严格遵守相关法律法规,合同起草应当符合法律规定,以确保其具有合法性。在具体的写作过程中,若存在模糊不清替换或漏洞,将会增加交易的不确定性。因此,在根据标题撰写买卖合同时,应当依据实际需要详细具体、清晰明了,不应遗漏重要信息。
其次,对于房屋交易双方,一份正规协议可以有效保障双方的权益,避免意外风险。在签署合同之前,双方应对房屋的信息进行了解和确认,了解房屋整体情况,以及产权证情况,抵押用途和房屋以往的交易情况,以避免存在不可预知的隐患问题。更好地保障交易过程的安全性,合同中也应包含交易条件,如押金,交易时间节点,违约情况等内容的规定。
最后,对于未来可能出现的交易纠纷,合同应起到证明作用,双方需要在合同中详细讨论和规定不同的争端解决方案。例如,在交易过程中,买卖双方因产权争端、钥匙存放、税费发生分歧时,可以在合同中具体规定解决方案,防止因此产生法律纠纷和交易争端,成为双方互信互信的信任保障。
综上所述,一份正规的房屋买卖合同应具体、详细和生动。在买卖过程中,双方应遵守相关法律法规的规定,根据实际需要制定清晰明了的协议,并在签署合同时仔细核对内容,确保协议的合法性、安全性和稳定性,更好地维护合同双方的权益和信任。
房屋买卖合同正规版本 篇5
房屋买卖合同正规版本
房屋买卖是一个非常严肃的法律交易,需要一份合法的合同来确保双方的合法权益。房屋买卖合同是一份详细具体、生动表达双方意愿的正式文件。该合同是一项交易的法律基础,它记录了买卖双方的责任和权益,涉及到各种条款和附加条件。在这篇文章中,我们将介绍房屋买卖合同的详细内容以及如何制定一份正式的房屋买卖合同。
房屋买卖合同是一份关于买卖双方之间的协议,它规定了卖家的责任、买家的义务、交易价格、物业的描述和其它附加条件等信息。这份合同是一份法律文件,必须遵守法律规定。如果双方之一没有遵守合同所规定的条件,将会面临法律诉讼的风险。
该合同中应包括以下基本的要素:交易所涉及的房产信息、交易价格、代理人信息、付款方式、交房时间等。其中,房产信息包括该房子的地址、产权所属、房屋面积、房屋结构、使用状况、房屋权属证明等。交易价格是指房屋的售价,包括首付金额和月供。
代理人信息是指在交易过程中帮助卖家完成房屋交易的中介经纪人或其他代理人。除此之外,合同还应包括付款方式,例如一次性付清的方式、按揭付款方式;交房时间也是合同必须规定的一个重要内容。
另外,该合同还应包含其他附加条件。例如,买家需要完成补充支付的任务,卖家需要进行装修或其他改进等,都应该在附加条件中进行说服,以确保最终的申请人并符合要求。
对于卖家而言,一份有效的房屋买卖合同是非常重要的。卖家需要清楚地阐述存在于物业中的任何缺陷,并提前告知买家。如果出现漏洞或者过度强调其优势,将会面临法律诉讼的风险。
对于买家而言,也需要仔细审阅合同,并将合法权益写入合同中。例如要求卖家提交房屋的权属证明,保险证明和任何房屋缺陷的详细信息。
在制定房屋买卖合同时,需要确保合同规定的领域是合法的、有条理的,并要求双方遵守且顺从法律。为确保合同的有效性,需要合法权利人签署该合同,并在签署前进行合同解读、确认有无疑点。
总的来说,房屋买卖合同的制定需要从房产信息、交易价格、付款方式、交房时间、中介与代理、附加条件、缺陷问题等方面进行规定。卖家应该避免强调房屋的优点,而应该充分说明任何房屋缺陷。买家需要仔细审阅合同,保护合法权益。整个过程需要严格遵守法律规定,确保双方权益得到充分的保障。这样,才能制定一份真正有效的房屋买卖合同。
房屋买卖合同正规版本 篇6
贷款人,__________借款人,__________
甲方与乙方根据有关法律、法规,在平等、自愿的基础上,为明确责任,恪守信用,签订本合同。
第一条甲方根据乙方的申请,经审查同意向乙方发放住房贷款,金额为人民币______,_____。
第二条贷款用于乙方购买座落于__________市区_________路_____号__________房间的现房物业,建筑面积___平方米。乙方不得以任何理由将贷款挪作他用。
第三条贷款期限为____个月。自___年___月___日起至____年___月_____日止。
第四条贷款利率根据国家有关规定,确定为月息千分之,利息从放款之日起计算。如遇国家贷款利率调整,按规定执行,甲方不再另行通知乙方。
第五条乙方不可撤销地授权甲方在_____号和_____号担保合同生效后,以乙方购楼款的名义将贷款分__次划入售房者在甲方开立的账户,以购买本合同第二条所列之房产。
___年___月___日,金额___年___月___日,金额___年___月___日。
第六条本合同签订后且在贷款发放前,如乙方与售房者就该房产有关质量、条件、权属等事宜发生纠纷,本合同即告中止。由甲方视上述纠纷解决情况在一年内决定是否解除或继续履行本合同。
第七条贷款发放后,借款人与售房者就该房产有关质量、条件、权属等其他事宜发生的任何纠纷,均与贷款人无关,借款合同应正常履行。
第八条甲乙双方商定,自____起乙方用下列方式归还贷款本息,_____________。
第九条乙方按月归还贷款本息,应自借款之日起于每月____日归还,每期金额____万元,共____期。
第十条乙方应在甲方开设存款账户,并保证在每期还款日前存入当期足额还本付息的存款,同时授权甲方于每期还款日从该存款账户中以第八条规定的方法扣收贷款本息。
第十一条乙方应按期偿还贷款本息,如未按约定的时间归还,甲方将按国家规定对逾期贷款每日计收万分之____罚息。
第十二条乙方不按期支付贷款利息时,甲方对乙方未支付的利息计收复利。
第十三条乙方需提前还款的,提前还款额应为当期应付本息之整倍数,并在还款日____日前书面通知甲方,经甲方确认后即为不可撤销,并作为修改本合同的补充通知。
第十四条乙方如提前归还部分贷款本息,对提前还款部分,仍按本合同第四条规定的方法计收贷款利息,不计退提前还本部分贷款的利息。
第十五条乙方如一次性提前归还全部贷款本息,甲方则不计收乙方提前还款部分的贷款利息。
甲方,_____乙方,_____
日期,_____年_____月_____日日期,_____年_____月_____日
房屋买卖合同正规版本 篇7
卖方(以下简称甲方):
买方(以下简称乙方):
根据我国相关法律规定,经甲乙双方自愿、平等共同协商一致签订本合同,从便双方共同遵守执行。
第一条房屋的基本情况。
甲方房屋(以下简称该房屋)座落于;位于第____层,共____(套)(间),房屋,结构为____,建筑面积__________平方米(其中实际建筑面积______平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积______平方米),房屋用途为______;该房屋平面图见本合同附件一,该房屋内部附着设施见附件二;(房屋所有权证号、土地使用权证号)(房地产权证号)为____。
第二条土地使用权性质。
该房屋相应的土地使用权取得方式为__________;土地使用权年限自________年____月____日至________年____月____日止。以划拨方式取得土地使用权的房地产转让批准文件号为__________;该房屋买卖后,按照有关规定,乙方(必须)(无须)补办土地使用权出让手续。
第三条价格。
总金额为元整()。
第四条付款方式。
乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金元整__。,并于过户之日将房款全部价款付给甲方。具体付款方式可由双方另行约定。
第五条交付期限。
甲方应于本合同生效之日,将该房屋的产权证书交给乙方,乙方并于过户之日将房款元整__。付给甲方,甲方将该房屋付给乙方。
第六条乙方逾期付款的违约责任。
乙方如未按本合同第三条规定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止,月利息按__________计算。逾期超过________天后,即视为乙方不履行本合同。届时,甲方有权按下述第________种约定,追究乙方的违约责任。
1.终止合同,乙方按累计应付款的__________%向甲方支付违约金。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。
2.乙方按累计应付款的__________%向甲方支付违约金,合同继续履行。
第七条甲方逾期交付房屋的违约责任。
除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同第五条规定的期限将该房屋交给乙方使用,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约利息。按本合同第十一条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,月利息在__________个月内按__________利率计算;自第__________个月起,月利息则按__________利率计算。逾期超过__________个月,则视为甲方不履行本合同,乙方有权按下列第__________种约定,追究甲方的违约责任。
1.终止合同,甲方按乙方累计已付款的__________%向乙方支付违约金。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。
2.甲方按乙方累计已付款的__________%向乙方支付违约金,合同继续履行。
3._____________________________。
第八条关于产权登记的约定。
在乙方实际接收该房屋之日起,甲方协助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。如因甲方的过失造成乙方不能在双方实际交接之日起__________天内取得房地产权属证书,乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起__________天内将乙方已付款退还给乙方,并按已付款的__________%赔偿乙方损失。
第九条甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,有关按揭、抵押债务、税项及租金等,甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项,由甲方承担全部责任。
第十条因本房屋所有权转移所发生的土地增值税由甲方向国家交纳,契税由乙方向国家交纳;其他房屋交易所发生的税费除另有约定的外,均按政府的规定由甲乙双方分别交纳。
第十一条本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。
第十二条本合同之附件均为本合同不可分割之一部分。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和补充协议中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。
第十三条甲、乙一方或双方为境外组织或个人的,本合同应经该房屋所在地公证机关公证。
第十四条本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意由__________仲裁委员会仲裁。(甲、乙双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。)
第十五条本合同(经甲、乙双方签字)(经__________公证(指涉外房屋买卖))之日起生效。
第十六条本合同连同附表共__________页,一式__________份,甲、乙双方各执一份,__________各执一份,均具有同等效力。
甲方(签章):乙方(签章):
甲方代理人(签章):乙方代理人(签章):
________年____月____日________年____月____日
房屋买卖合同正规版本 篇8
房屋买卖合同正规版本
第一章 总则
第一条 买卖双方
本合同中,卖方指售卖房屋的自然人、法人或其他组织,买方指购买房屋的自然人、法人或其他组织。
第二条 房屋基本情况
卖方应向买方提供房屋产权证明、房屋权属证明、不动产登记证明等相关证件。
第三条 交易价格
买方向卖方支付房屋交易价格,具体交易价格确定如下:______元。
第四条 交易方式
买方应向卖方提供足够的款项进行房屋交易。
第五条 过户时间
房屋交易的过户时间如下:买方向卖方支付全部款项且签署交付证书后五个工作日内完成。
第六条 房屋状况
卖方承诺所售房屋的结构和安全状况良好、无违法违规行为,不得利用房屋从事违法犯罪行为。
第七条 税费
房屋交易所产生的涉税费用由买卖双方按照有关规定各自承担。
第二章 房屋权利和义务
第八条 产权情况
卖方应当保证所售房屋是合法、有效的产权,并能够顺利完成房屋过户手续。
第九条 功能用途
房屋只能用于居住、办公、商铺等合法的经营用途,不得用于违法犯罪行为。
第十条 维修和保养
卖方应当在房屋售出前,按照规定进行房屋修缮和保养,使其达到正常使用水平。
第十一条 环保要求
房屋须符合 国家和地方 环保相关的法律法规,达到合法、健康、环保的要求。
第三章 违约责任
第十二条 违约责任
若任一方违反合同规定,应当承担相应的违约责任,并给另一方造成损失的,应当赔偿其损失。
第十三条 合同解除
在以下情形下,双方可以协商解除合同:1.经协商一致;2.根据法律法规规定。
第十四条 知情告知义务
在合同签订前,双方都有义务如实告知对方所需要知道的情况。
第四章 其他条款
第十五条 法律适用
本合同适用中华人民共和国法律。
第十六条 争议解决
双方如发生争议,应该协商解决。如果协商不成,可以依法向有关部门提起诉讼解决。
第十七条 合同变更
合同变更必须经过双方协商,并增加书面证明。
第十八条 合同生效
本合同的任何修改、补充都必须依照法律法规规定,经双方签字、加盖公章或者手写日期签字后始生效。本合同对双方具有法律约束力。
第十九条 合同解释
本合同的解释权归双方所有,专属于双方,如有争议按照双方协商结果为准。
第二十条 合同份数
本合同一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。
以上就是房屋买卖合同正规版本的范文,希望对您有所帮助。
房屋买卖合同正规版本 篇9
房屋买卖合同正规版本
第一条 甲方必须是合法的房屋所有者,有全部的产权和使用权,并保证所售房屋没有司法裁定或者行政限制。
第二条 乙方确认所买房屋的使用性质和质量,对房屋本身及其附属设施、公共基础设施、周边环境、社会治安情况进行了充分的调查和了解。同时,乙方须对房屋所有权的真实性、合法性承担法律责任。
第三条 乙方承诺在此合同生效之日起十五天内付款完毕。在此期限内,甲方应保持房屋的原状。乙方未在截止日期前付款完毕的,甲方有权解除合同。
第四条 乙方在完成付款后,甲方应及时办理过户手续。交付房屋时,甲方应对房屋本身及其附属设施进行清点验收。
第五条 若房屋存在质量问题,乙方有权要求退货或者减价。甲方须及时与乙方协商,并在协商达成一致后对问题进行处理。
第六条 乙方应按规定向甲方支付房屋买卖款项,包括房屋单价、其他附加费用等。交付房屋时,甲方应提供合法的妥善保管过户材料等必要文件。
第七条 若任何一方因不履行合同而产生争议,双方应本着友好协商的精神解决。协商不成的,应向人民法院提起诉讼。
第八条 合同生效之前,本合同任何一方有权解除合同。但应提前以书面形式通知对方。合同生效后,未经双方协商一致同意,不得解除。
第九条 本合同生效后,除非遵循法律规定,否则本合同不可撤回、不可更改,凡违反者,按法律规定处理。
第十条 本合同一式两份,甲、乙双方各持一份。
房屋买卖合同是房屋买卖交易中最重要的合同。以上内容是房屋买卖合同正规版本的主题范文,包括了合同中主要的条款和内容,以保障双方权益,维护房屋买卖交易的正常进行,确保交易的合法性和安全性。在签订合同时,双方应认真核对合同条款,遵循法律规定,履行合同义务。同时,双方也应保持积极的沟通和合作,共同维护合同的顺利执行和买卖交易的顺利进行。
房屋买卖合同正规版本 篇10
房屋买卖合同正规版本
一、买卖双方和房屋基本情况
(一)出卖方:
(身份证/法人证件号码):
(地址):
(联系电话):
(二)受卖方:
(身份证/法人证件号码):
(地址):
(联系电话):
(三)房屋基本情况:
1.房屋名称:
2.房屋位置:
3.房屋用途:
4.房屋面积:
5.房屋来源:
二、房屋权属状况
1.出卖方对房屋的所有权状况:
2.出卖方已经办理过的抵押登记情况:
3.其他可能影响房产权益的情况:
三、房屋的交付和收购
1.交付时间:
2.地点:
3.受卖方应支付的房屋买卖对价:
4.付款方式:
四、房屋的质量和保修
1.交付日起,双方合同约定的保修期限为____个月:
2.保修期内,因受卖方故意或重大过失造成房屋无法正常使用的,出卖方应承担全部维修费用。
3.因受卖方不当保养或保管,或未指定专人保管,导致房屋无法正常使用的,出卖方不承担维修费用。
五、房屋的权利转移和税费
1.房屋权属转移:
出卖方向受卖方交付房屋之日起,受卖方应负责办理房屋权属变更手续。
2.涉及的税费:
(1)契税由双方按照国家规定的契税税率各自承担。
(2)其他费用例如维修基金、公证费等由双方分别承担。
六、对房屋买卖合同的违约责任
1.双方应当履行本合同,不得擅自中止履行或解除本合同。
2.若一方未能按照本合同条款履行该方应当承担的义务或者履行该方承诺时出现违约行为,则该方应承担相应的违约责任。
七、争议解决
1.双方应友好协商解决因本合同引起的一切争议。
2.协商不成的,应当向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、本合同自双方签字盖章之日生效。
本合同一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。
出卖方:(签名):(日期):
受卖方:(签名):(日期):
房屋买卖合同正规版本 篇11
房屋买卖合同正规版本
第一条:买卖房屋的基本信息
(一)卖方姓名、证件号码及联系方式,买方姓名、证件号码及联系方式;
(二)房屋坐落,房屋的面积,房屋编号和权属证明号;
(三)签订本合同的最终成交价格及付款方式。
第二条:房屋的权属确认
卖方声明房屋权属真实、合法,并且不存在任何争议或纠纷。
第三条:房屋的现状
(一)本房屋的现状为结构完整、无债务纠纷、无法律限制、在售房屋。
(二)买方对该房屋的质量、装修状况、适用性等问题进行了查看、考虑,并完全认可。
第四条:房屋权属转移
(一)本合同有效签订后,卖方应当尽快办理产权转移手续;
(二)产权办理期间,卖方应当对房屋进行妥善保管;
(三)产权转移完成之后,由买方自行另行办理有关税收、水电费、物业费等事项。
第五条:价款支付方式
(一)签订本合同之日起3日内,买方应当支付房屋价款的百分之三十的定金;
(二)在办理房屋产权转移之前,买方应当支付房屋价款的百分之七十的余款;
(三)买方应当在前两个条件满足之后的5日内完成所有未支付的房屋价款。
第六条:房屋的使用
(一)经过房屋转移手续后,买方有权开始使用该房屋;
(二)买方有责任妥善保管该房屋,确保其不被损坏,并及时清缴物业费、水费、电费、市政供暖费、个人所得税等;
(三)买方不得以任何形式转让、出租、抵押该房屋权属。
第七条:赔偿责任
(一)因卖方未履行合同约定导致本合同终止者,卖方应当支付买方3倍定金的违约金;
(二)因买方未履行合同约定导致本合同终止者,买方应当支付卖方3倍定金的违约金。
第八条:合同争议
本合同争议由协商解决,如协商不成,由双方在合同签署地的人民法院处理。
第九条:合同生效
本合同自双方代表签字盖章之日起生效,本合同一式二份,卖方和买方各持一份。
卖方(盖章): 买方(盖章):
日期: 年 月 日
房屋买卖合同范本仅供参考使用,具体合同内容需根据实际情况进行适当调整和更改。在签订任何合同之前,建议当事人对合同条款进行认真阅读和理解,并在必要时履行法律咨询程序。
房屋买卖合同正规版本 篇12
一、合同双方
卖方:(以下简称甲方)
买方:(以下简称乙方)
二、房屋基本情况
该房产地处(市、区)(街道)(小区/村),坐落在(楼、门牌)号,建筑面积为()平方米,使用性质为(商业/住宅),权属证号为()。
三、商品房交易价格及支付方式
房屋价款为人民币(大写)(小写)元整,甲方与乙方协商一致,由乙方以如下方式支付:
(1)首付款为人民币(大写)(小写)元整,于()年()月()日前支付。
(2)剩余房屋价款为人民币(大写)(小写)元整,于()年()月()日前一次性支付。
四、产权交易手续及费用
1. 甲方承诺所售房产系符合我国有关法律规定的商品房。
2. 甲方应向乙方提供全部产权交易所需证件、资料,包括不限于房屋权属证、身份证等。甲方应当保证所提供的文件及资料的真实性及完整性,并承担因其提供的不真实、不完整及不符合法律规定的任何责任。
3. 产权交易的所有相关费用由双方共同承担。具体包括:相关手续费、过户税等。
五、房屋用途及权利保障
1. 买卖双方约定房屋用途为居住用途。
2. 甲方应当保证房屋不存在有关行政机关或司法机关强制性征收、拆迁,没有欠缴物业费、公共维修基金等费用问题;保证房屋权属合法,不存在债务问题。
六、房屋交易的权利义务
1. 买卖双方应当在房屋交易合同签订之日起开始执行合同,并在规定的期限内履行各自的义务。如因一方未能履行合同所规定的义务导致交易失败,该方应当承担相应的违约责任。
2. 在本合同签订之前,如有任何机关对该房产有征地、改建、拆迁之事项,甲方应当及时告知乙方并退还已付资金。
七、违约责任
1. 若甲方未能在本合同规定的时间内将房屋交付给乙方,甲方应当依法承担违约责任。
2. 若乙方未能按照本合同的规定支付房屋购买价款,乙方应当依法承担违约责任。
八、争议解决
若买卖双方在履行本合同过程中发生争议,应当友好协商解决。如协商解决不成,应当提交当地仲裁机构,予以裁决。若提交仲裁不行,可向当地法院起诉。
九、本合同的生效、解除
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 在本合同有效期内,若因各种原因联结终止,一方有权通知对方终止本合同,终止后本合同失效。
本合同一式(两)份,甲、乙双方各执(一)份。
甲方(单位/个人)签字盖章:乙方(单位/个人)签字盖章:
签订日期: 年 月 日
房屋买卖合同正规版本 篇13
房屋买卖合同正规版本
房屋买卖合同是指买方和卖方就房屋交易达成一致共同签署的一份合同。它详细规定了双方的权利和义务,为保证交易的顺利进行起到了重要作用。下面将详细讲述房屋买卖合同的正规版样本。
一、合同的基本信息
本合同由买方和卖方共同签署,确认双方同意以以下方式进行房屋交易。买卖的房屋地址、面积、产权情况等基本信息应当明确标明于此。
二、房屋交易价格和方式
1.房屋交易价格:买方将支付给卖方的购房款金额,以人民币形式列明。卖方在接到购房款后应当提供完整的产权证明文件。
2.货币交易方式:买方应当在签订本合同之日起的15天内将全部购房款支付给卖方。双方确认收款方式并填写清楚。
三、房屋过户和产权交割
1.房屋过户:买方支付全部购房款后,在双方达成一致的时间和地点进行房屋产权过户手续。卖方应提供所有相关手续和文件,并承担产权过户所产生的费用。
2.房屋交割:房屋交割时间应在买方支付全部购房款后10个工作日内完成。交割时,卖方应确保房屋内部设施的正常运行,且房屋应处于良好状态。
四、房屋的质量和瑕疵担保
1.房屋质量保证:卖方保证所售房屋不存在重大质量问题,否则将承担相应责任,并按法律规定进行赔偿。
2.瑕疵担保:房屋瑕疵指交易过程中产生的一切由卖方造成的问题,包括但不限于装修不符合规范、漏水、电路故障等。如瑕疵问题出现,买方有权拒绝交房、要求修复或要求降价。
五、违约责任和争议解决
1.违约责任:任何一方违反合同规定,造成对方经济损失的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿经济损失等。
2.争议解决:双方发生争议时,应先友好协商解决。如协商不成,双方同意将争议交由当地仲裁机构进行处理。
六、合同的效力和其他条款
1.本合同自双方签字盖章之日起生效,并具有合同法律效力。
2.附件:本合同还包括附件,包括但不限于房屋买卖协议、产权证等。
七、合同终止和解除
1.双方一致同意终止合同,应签署解除合同书,并按合同规定进行解约手续。
2.任何一方严重违反合同规定,对方有权提出终止合同要求,并保留追究法律责任的权利。
八、其他条款
1.本合同的有效性、解释和履行依据中华人民共和国法律。
2.本合同未约定的事项,根据相关法律法规执行。
以上就是房屋买卖合同的正规版本,该版本详细描绘了买方和卖方在房屋交易过程中需要履行的权利和义务。合同的签订对于保证买卖双方权益、维护合法合规的交易过程具有重要意义。在日后房屋交易中,双方可按照该正规版本进行具体操作。
房屋买卖合同正规版本 篇14
房屋买卖合同正规版本
一、甲方简介
姓名(名称):____________________
证件号码(营业执照号):_______________
联系地址:___________________
联系电话:_________________
二、乙方简介
姓名:__________________
证件号码:_________________
联系地址:_________________
联系电话:_______________
三、房屋基本情况
1. 房屋的名称:______________________
2. 房屋的地址:______________________
3. 房屋所在楼层:______________________
4. 房屋建筑面积(以平方米为单位):_____________
5. 房屋用途:__________________________
6. 房屋权属证明:_______________________
四、价格
1. 房屋成交价款(以人民币为单位):____________
2. 首付款数额(以人民币为单位):_____________
3. 剩余款项的支付期限:_____________________
五、买卖合同的签订和履行
1. 本买卖合同经双方共同商定,并由甲、乙双方在此签订。
2. 本合同的履行期限:_______________
3. 合同生效日期:_____________________
4. 合同解除及违约责任:
(1)任何一方均未经对方书面同意、不得单方面解除本合同。
(2)任何一方未按合同规定履行义务的,均应承担相应的违约责任。
六、过户
1. 完成过户手续后,双方应及时将权证、产权证明等文件交付给对方,由此可能产生的费用由双方各自承担。
2. 由于过户手续需要办理相关手续,期间可能会引起房屋权属不明、纠纷等问题,所以双方应在其间配合并承担相应的责任(如经济赔偿等)。
七、其他条款
1. 本合同如有未尽事宜,应双方商定后签订补充协议。
2. 本合同的有效性、解释、执行均适用中华人民共和国的相关法律规定。
八、签约
本合同一式六份,甲、乙双方各执三份,具有同等法律效力。
甲方:(签名):______________
年 月 日
乙方:(签名):______________
年 月 日
以上为房屋买卖合同正规版,双方应仔细阅读后签订,遵守合同条款。如有争议,双方可协商解决或寻求相应的法律途径处理。
农村房屋买卖合同正规版本简单(分享七篇)
随着人们对法律的了解日益加深,我们用到合同的地方越来越多,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是小编为大家收集的农村房屋买卖合同正规版本简单,欢迎大家分享。
农村房屋买卖合同正规版本简单 篇1
卖方:(以下简称甲方)
买房:(以下简称乙方)
根据国家和_________省(市)法律、法规和有关规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就下列房地产买卖达成如下协议:
第一条房屋的基本情况
甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于_________;位于第_________层,共_________(套/间),房屋结构为_________,建筑面积_________平方米(其中实际建筑面积_________平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积_________平方米),房屋用途为_________;该房屋平面图见本合同附件一,该房屋内部附着设施见附件二;(房屋所有权证号、土地使用权证号/房地产权证号)为_________。
第二条房屋面积的特殊约定
本合同第一条所约定的面积为(甲方暂测/原产权证上标明/房地产产权登记机关实际测定)面积。如暂测面积或原产权证上标明的面积(以下简称暂测面积)与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的,以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。
该房屋交付时,房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的±_________%(不包括±_________%)时,房价款保持不变。
实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的±_________%(包括±_________%)时,甲乙双方同意按下述第_________种方式处理:
乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起_________天内将乙方已付款退还给乙方,并按_________利率付给利息。
每平方米价格保持不变,房价款总金额按实际面积调整。
_________。
第三条土地使用权性质
该房屋相应的土地使用权取得方式为_________。
土地使用权年限自_________年_________月_________日,至_________年_________月_________日止。以划拨方式取得土地使用权的房地产转让批准文件号为_________;该房屋买卖后,按照有关规定,乙方(必须/无须)补办土地使用权出让手续。
第四条价格
按(总建筑面积/实际建筑面积)计算,该房屋售价为每平方米_________元,总金额为_________元整。
第九条本合同自甲、乙双方签字之日起生效;第十条本合同附二、三楼平面图;
第五条付款方式
乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金_________元整,并应于本合同生效之日起_________日内将该房屋全部价款付给甲方。已付定金将在最后一期付款时冲抵,支付方式为以下第_________种:
现金_________;
支票_________;
汇款_________。
第六条交付期限
甲方应于本合同生效之日起_________日内,将该房屋的产权证书交给乙方,并应收到该房屋全部价款之日起_________日内,将该房屋付给乙方。
第七条乙方逾期付款的违约责任
乙方如未按本合同第五条规定的时间付款,甲方对乙方的逾期付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止,月利息按_________计算。
逾期超过_________天后,即视为乙方不履行本合同。届时,甲方有权按下述第_________种约定,追究乙方的违约责任。
终止合同,乙方按累计应付款的_________%向甲方支付违约金。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。
乙方按累计应付款的_________%向甲方支付违约金,合同继续履行。
_________。
第八条甲方逾期交付房屋的违约责任
除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同第六条规定的.期限将该房屋交给乙方使用,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约利息。按本合同规定的交付期限的第二天起至实际交付之日止,月利息在_________个月内按_________利率计算;自第_________个月起,月利息则按_________利率计算。
逾期超过_________个月,则视为甲方不履行本合同,乙方有权按下列第_________种约定,追究甲方的违约责任。
第九条关于产权登记的约定
在乙方实际接收该房屋之日起,甲方协助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。如因甲方的过失造成乙方不能在双方实际交接之日起_________天内取得房地产权属证书,乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起_________天内将乙方已付款退还给乙方,并按已付款的_________%赔偿乙方损失。
第十条保证
甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,有关按揭、抵押债务、税项及租金等,甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项,由甲方承担全部责任。
第十一条税费的交纳
因本房屋所有权转移所发生的土地增值税由甲方向国家交纳,契税由乙方向国家交纳;其他房屋交易所发生的税费除另有约定的外,均按政府的规定由甲乙双方分别交纳。
第十二条费用交接时间
水、电、煤气、物业、供暖等各项费用的交接日期为_________年_________月_________日。
第十三条声明及保证
第十四条本合同一式三份,甲方执一份、乙方执二份;
甲方:
乙方:
日期:
农村房屋买卖合同正规版本简单 篇2
甲方:__________________
乙方:__________________
经甲乙双方友好协商,甲方自愿将位于____________________________________内楼房一套出售给乙方达成协议如下:
一、甲方自愿将____________________________________楼房一套(楼室),面积为_________平方米,包括储藏室一间,出售给乙方。
二、房屋价格为____________元,自本协议签订之日乙方将房款一次性付给甲方,甲方向乙方出具收款条。
三、甲方在收到乙方款当日须将房屋钥匙交给乙方,并将原购买房屋的收款条等有关资料一并交给乙方。
四、甲方应协助乙方办理房屋登记手续。
五、甲方向乙方交付房屋钥匙时,房屋所有权转移给乙方所有。
六、甲方保证房屋产权无争议。
七、本协议一式两份,自甲乙双方签字后生效。
甲方(签章):______________
乙方(签章):______________
__________年_______月______日
农村房屋买卖合同正规版本简单 篇3
合同签订地_____________________
出卖人(甲方):_______________
身份证号:_______________
房屋共有产权人:_______________
身份证号:_______________
房屋共有产权人:_______________
身份证号:_______________
以上两人是本合同中所述房屋的共有产权人
买受人(乙方):_______________
身份证号:_______________
根据《合同法》、《城市房地产管理法》及有关法律法规之规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。
第一条房屋的基本情况:甲方因拆迁获得该房屋的安置,房屋坐落在_______________,建筑面积_______________,房屋用途为_______________,并附带______间,位于_______________,面积______平方米。乙方对甲方的房屋做了充分了解,愿意购买该房屋。
第二条房屋内部设施设备:房屋已装修,水、电、管道煤气等已全部开通,并有如下设备。
第三条本合同中所述房屋为安置房,是甲方家庭共同财产。甲方该房屋没有产权纠纷,不存在房屋抵押,债权债务,以及其他权利瑕疵。交易如有上述未清事项,由甲方承担,乙方不负任何责任。
第四条上述房产的交易价格:成交价格为:人民币______元整(大写:______元整)。
第五条付款时间:_________年______月___日前。
第六条房屋的交付:
(1)甲方应在交付当日将拆迁安置房屋相关的所有手续等一切和该房屋有关的相关文件及票据交付乙方。
(2)甲方交付乙方使用的房屋应保持其完整性,相关设施、设备的实用性。
(3)该房屋交付使用前的水、电、煤气等相关费用由甲方全部结清。
第七条甲方应该将本述房屋中的全部户口全部迁出。
第八条对本房屋以后需要办理房屋产权证,土地证等其它手续,经甲乙双方协商,按以下约定进行。
1、买卖房屋办理到甲方名下所有权证、土地使用权证及其他手续所需缴纳的税收和费用均由甲方承担。办理到甲方名下后,甲方应自领取之日起______日内,将领到的产权证书交由乙方。
2、在已办理到甲方名下房屋产权证,土地证等其它手续之后,甲方应告知乙方,并自甲方办理房屋产权证到自己名下后的______日内甲方须无条件协助乙方办理房屋产权证、土地证及其过户手续,所须相关费用(包含双方交易费、营业税等)全部由乙方承担。甲方应该提供一切与之有关的.手续及资料(房屋产权人的产权证及土地证,房屋产权人结婚证及复印件,房屋产权人夫妻双方身份证复印件,其他房屋共有人同意出售的书面意见等),不得用任何方式拒绝阻挠。
第九条违约责任条款:
1、甲方在交房后未按约定将房屋及其附带的钥匙全部交付给乙方的,视为甲方违约,甲方应支付违约金人民币______元整给乙方。
2、甲方在接到办理房屋产权通知后逾期______日不去相应机构办理产权证和土地证的,视为甲方对乙方的违约,甲方应支付违约金人民币______元整给乙方。
3、甲方不得擅自解除合同,若甲方擅自解除合同,乙方有权要求甲方继续履行合同或要求甲方退还乙方已付房款,并有权要求甲方支付按照同期银行借款利率双倍计算利息款,同时有权要求甲方支付违约金人民币______元整给乙方。
4、甲方不根据本合同的约定将房屋和产权证书交付给乙方,视为甲方违约,乙方有权要求甲方交付房屋和产权证书,并有权要求甲方支付违约金人民币______元整。
5、甲方根据本合同的约定在出证后超过______天不协助乙方办理房产过户手续的,视为甲方违约,乙方有权要求甲方履行合同,并有权要求甲方支付违约金人民币______元。
第十条合同无效的特别约定:若本合同无效,甲方特别声明在本合同确认无效的______日内赔偿乙方经济损失______元整。
第十一条本合同发生争议的解决方式:
双方本着友好协商,公平合理的原则签定本合同,签定本合同后,双方应严格遵守执行,不得以任何理由反悔。在履约过程中发生的争议,双方可通过协商解决。协商不成的,双方一致同意向本合同所述房屋所在地地方法院提起诉讼。
第十二条本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定由甲方、乙方共同协商解决,与本合同具有同等法律效力。
本合同在双方签字之时生效。本合同一式叁份,甲方产权人共持一份,乙方一份,另一份留存备查。
甲方:_______________
乙方:_______________
共有人:_______________
_________年______月___日
农村房屋买卖合同正规版本简单 篇4
甲方(转让方):________
乙方(受让方):________
甲、乙双方经协商,就甲方所有房屋及宅基地的转让达成如下协议:
一、主题
房子在宅基地上。
二、房价与支付
该房屋及宅基地总价款为人民币________元,乙方应于________年之前支付出让金。
三、标的物的交付
甲方应提前交付转让标的。
四、权利和义务
1、甲方保证对该房屋拥有完全所有权,该房屋及宅基地使用权不存在任何权利瑕疵。如乙方因权利瑕疵或甲方原因不能购买该房屋,甲方应支付____人民币违约金,并赔偿乙方一切经济损失(包括但不限于:直接经济损失、房屋装修费用、应得利益损失、因纠纷支付的'诉讼费、公证费)。
2、甲方应在合同约定的期限内交付房屋,每延期一天,甲方应承担总房款1%的违约金。
3、本合同签订后,甲方不得以任何租赁、担保、出售等方式损害房屋所有权。否则,甲方承担相当于房价款的违约金。
4、房屋交付后,甲方有义务配合乙方办理一切过户手续,过户费用由乙方承担,
5、本合同签订时,房屋所有权转移给乙方,房屋所有权益由乙方享有(包括占有、使用、收益、处分等)。)如因装修需要拆迁房屋,由拆迁引起的一切补偿和权利均由乙方享有
6、房屋交付前发生的费用(包括但不限于水电费等。)由甲方承担,与乙方无关、、房屋交付后产生的水电费用由乙方承担,与甲方无关,
五、本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
六、本协议自双方签字之日起生效。
甲方(公章):________
乙方(公章):________
日期:________________
农村房屋买卖合同正规版本简单 篇5
甲方(出卖人):_______身份证件号码:______________________
乙方(买受人):_______身份证件号码:______________________
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。
第一条
乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面),建筑面积为_____平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)
第二条
上述房产的交易价格为:单价:人民币________元/平方米,总价:人民币___________元整(大写:____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币__________元整,作为购房定金。
第三条付款时间与办法
1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人民币____________元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度,乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方),并于银行放款当日付给甲方。
2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。
第四条
甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的`房产全部交付给乙方使用,并应在交房当日将_________等费用结清。
第五条税费分担
甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易税费由_______方承担,中介费及代办产权过户手续费由______方承担。
第六条违约责任
甲、乙双方合同签定后,若乙方中途违约,应书面通知甲方,甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约,应书面通知乙方,并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。
第七条本合同主体
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________.
第八条
本合同如需办理公证,经国家公证机关____公证处公证。
第九条
本合同一式份。甲方产权人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,厦门市房地产交易中心一份、________公证处各一份。
第十条本合同发生争议的解决方式
在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。
第十一条本合同未尽事宜
甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。
第十二条双方约定的其他事项:
__________________________________________________________________。
甲方(签章):__________乙方(签章):____________
联系电话:_______________联系电话:________________
签定日期:_______年____月____日_______年____月____日
农村房屋买卖合同正规版本简单 篇6
甲方(卖方):____________身份证号:____________
乙方(买方):____________身份证号:____________
1、甲方自愿将坐落在__市__镇__村__号(自建住宅)的房屋,东至南至西至北至建筑面积_平方米,出售给乙方。
2、甲、乙双方议定的上述房屋成交价格为人民币(大写)共_万_仟_佰_元(小写___元),乙方在__年__月__日前,一次付给甲方。
3、双方同意于__年__月__日由甲方将上述房屋交付给乙方所有。
4、甲方保证上述房屋产权清楚,若发生与甲方有关的`产权纠纷,由甲方责任。甲方应协助乙方办好过户手续。
5、办理房屋过户手续所缴纳的税费,由_方负担。
6、本协议经双方盖章后,经房地产交易主管机关审核后,上述房屋产权归乙方所有。
7、甲、乙双方同意上述协议,各无异议,不得反悔。
8、本协议一式三份,甲、乙、中证人各执一份。
甲方(签字):________
乙方(签字):________
中证人(签字):________
__年__月__日
农村房屋买卖合同正规版本简单 篇7
甲方:___________________
姓名:___________________
地址:___________________
编码:___________________
联系电话:___________________
乙方:___________________
姓名:___________________
地址:___________________
编码:___________________
联系电话:___________________
甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,并经土地所有权人同意,达成以下合同条款:
一、甲方自愿将坐落在______市______镇______村______号的房屋,东至______南至______西至______北至______建筑积平方米,出售给乙方。
二、该院落相关的.附属物同时全部转让,附属物包括:________________
三、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写___即人民币小写__________元。乙方在合同生效时一次性付清。
四、甲方应在______年______月______日前将该房屋交付乙方届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵,无人租住、使用无欠账,如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入费、有线电视费等。
五、本合同生效后,一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款,每逾期______日,应向对方支付五十___________元违约金。
六、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权。并已经取得全部共有人的`一致同意。若因产权、使用权或其他产权原因而导致乙方无法正常使用,甲愿意赔付乙方全部转让款、房屋的改造、建造、装修等费用及土地增值部分。
七、合同生效后甲方有配合乙方办理相关产权证照转移义务,如因政府原因确实无法办理产权转移手续,甲方须把相关证件交乙方保存。如遇政府征地拆迁,该院落的拆迁利益全部归乙方所有。
八、甲、乙双方同意上述协议,各无异议,不得反悔。
八、其它:________________
1.本协议未尽事宜须经双方协商解决,并签订相应的补充协议。
2.本协议经甲乙双方签字、盖章,村委会签字盖章后生效。
3.本协议电脑打印一式三份,各方各执一份。
甲方:________________
乙方:________________
村委会意见:________________
村委会盖章:________________
签订日期:__________________
房屋买卖合同
随着社会经济的迅速发展,合同的签订只是第一步,而使合同生效则是第二步。我们应该坚持以书面形式签订合同,而杜绝口头协议的形式。对于如何拟定合同,希望我们提供的策略能够给您启发和借鉴。
房屋买卖合同(篇1)
2022房屋买卖合同范本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。房屋买卖合同范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022房屋买卖合同范本正文内容
关于《商品房买卖合同说明》
商品房买卖合同说明:
1、本合同文本为示范文本,也可作为签约使用文本。签约之前,买受人应当仔细阅读本合同内容,对合同条款及专业用词理解不一致的,可向当地房地产开发主管部门咨询。
2、本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋。
3、为体现合同双方的自愿原则,本合同文本中相关条款后都有空白行,供双方自行约定或补充约定。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。合同签订生效后,未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。
4、本合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。
5、对合同文本【 】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容,双方应当协商确定。【 】中选择内容,以划√方式选定;对于实际情况未发生或买卖双方不作约定时,应在空格部位打×,以示删除。
6、在签订合同前,出卖人应当向买受人出示应当由出卖人提供的有关证书、证明文件。
7、本合同条款由中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局负责解释。
[解读]《示范文本》第二页就是《商品房买卖合同说明》,共有七点说明,实际是以《示范文本》签约的注意事项,这一内容也同样容易为购房者所忽略。《示范文本》的有些条款设订了许多可供买卖双方选择的条款,未被选择的,一定打×,以示删除。《示范文本》的很多条款是以空白形式出现,由买卖双方协商后,在空白处填写双方协商的内容。购房者此时应注意,未填写内容的空白处,应加盖“空白”章或划掉,以免日后填写其它内容。
需要特别说明的是,房产部门在办理房产证时,坚持要求买卖双方另行签订房产部门制订的非《示范文本》合同,造成买卖双方存在两份合同。虽说房产部门签订的合同是为了办证之用,因其未违反法律规定,同样是合法有效的。在此种情况下,为了避免发生纠纷,建议购房者为办证而在房产部门要求签订的合同中特别约定,此合同仅限办证使用,双方权利义务关系仍以原订合同为准。
关于合同双方当事人
合同双方当事人:
出卖人:____________________________注册地址:_______营业执照注册号:______企业资质证书号:_________法定代表人:_________________联系电话:________邮政编码:______________________________________________________________
委托代理人:____________________地址:__________________________________
邮政编码:____________________联系电话:________________________________
委托代理机构:__________________________________________________________
注册地址:______________________________________________________________
营业执照注册号:________________________________________________________
法定代表人:____________________联系电话:______________________________
邮政编码:______________________________________________________________
买受人:________________________________________________________________
【本人】【法定代表人】姓名:__________________国籍________________________
【身份证】【护照】【营业执照注册号】【】___________________________________
地址:_________________________________________________________________
邮政编码:______________________联系电话:_______________________________
【委托代理人】【 】姓名:____________________国籍:______________________
地址:__________________________________________________________________
邮政编码:______________________电话:___________________________________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议:
[解读]出买人条款貌似简单,实际极为关键,这也是经常为购房者所忽略从而引发纠纷之处,提请购房者注意以下问题:
1、查询出卖人的营业执照,弄清出卖人是否具有商品房销售的经营范围。
2、查询出卖人的房地产开发企业资质证书,弄清出卖人是否具有房地产开发企业资质证书,没有资质的,不得进行房地产开发、销售。
3、查清出卖人与房地产发展商是否是同一人,即出卖人是否有权出卖正在销售之房产,这一点极为重要。在这一问题上,往往又表现为以下几个方面:其一,出卖人与发展商几块牌子一班人马,名称相似,有的法人代表也相同,这样最具有蒙敝性。其二,发展商为两方或多方合作发展,应查清合作各方的合作关系,如无授权,出卖人只能销售自己份额内房产。其三,发展商委托房地产中介机构销售。此种情况下的销售,又多了一层房地产中介法律关系,也最容易因此而引发纠纷,购房者对此种情况下的房地产买卖应慎之又慎。
查清出买人与发展商是否为同一人,或出卖人是否有权出卖其正在出卖之房产的有效办法是,核实出卖人与“四证”即《土地使用权证》、《建设工程规划许可证》、《施工许可证》、《预售许可证》的关系。
第一条 项目建设依据。
出卖人以___________方式取得位于___________、编号为___________的地块的土地使用权。【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为______________________。
该地块土地面积为___________,规划用途为___________,土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。
出卖人经批准,在上述地块上建设商品房,【现定名】【暂定名】___________。建设工程规划许可证号为___________,施工许可证号为__________________________________。
__________________________________________________________________________。
[解读]该条约定证明被告拥有所开发房产的相应土地使用权,其所开发的房地产项目已进行了规划报建及施工报建。应注意审查《土地使用权证》、《建设工程规划许可证》、《施工许可证》上的单位名称与出卖人的关系。同时注意建设用地的用途、使用年限及来源。如果是划拨用地、军用土地以及集体土地,必须改变土地使用的性质、用途,必须办理相应的审批手续和变更登记手续。划拨用地,还必须补交百分之四十的地价款,否则,不能做为商品用地,购房者将无法办理房产证和土地使用权证。
在实践中也有土地使用权被查封或因土地使用权发生纠纷而发生诉讼的房产,这将对办理产权过户有影响,应谨慎购买此类房产。
第二条 商品房销售依据。
买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房批准机关为___________,商品房预售许可证号为___________。
_________________________________________________________________________。
_____________________________________________________________________________________。
[解读]该条有两项可供购房者选择,是现房买卖的选现房;是预售的,选择预售商品房。关键是如何判断是“现房”还是“预售” “现售”是指所售商品房已竣工验收合格,而“预售”则是指正在建设中尚未竣工验收的商品房。既不能把“现售”当“预售”,也不能把“预售”当“现售”,原因在于“现售”与“预售”的条件不同,双方的权利义务不同,发生了纠纷之后,承担的法律责任也不同。
根据《商品房销售管理办法》第7条规定,必须符合下列条件才能销售:其一、具备营业执照和房地产资质。其二,取得土地使用权。其三、持有建设工程规划许可证及施工许可证。其四、竣工验收。其五、拆迁安置已落实。其六、配套基础设施具备交付使用条件。其七、物业管理方案已落实。
根据《城市商品房预售管理办法》第5、6条规定,必须符合下列条件才能预售:其一、取得土地使用权。其二、持有建设工程规划许可证和施工许可证。其三、工程量已达总投资的25%以上。其四、取得商品房预售许可证。
2003年6月1日开始实施的《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第2条规定,没有预售许可证订立预售合同的无效。第9条规定,故意隐瞒无预售许可证或提供虚假预售许可证的,导致合同无效,买受人可以请求返还已付房款及利息、赔偿损失,并可以请求出卖人承担不超过已付房款一倍的赔偿责任。特别提请购房者注意的是,除了核实相关证件上的单位与出卖人的关系外,必须核对原件,并要求出卖人在复印件上盖章。在购房之初,就注意搜集与购房有关的证据。
第三条 买受人所购商品房的基本情况。
买受人购买的商品房(以下简称该商品房,其房屋平面图见本合同附件一,房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的:
第___________【幢】【座】___________【单元】【层】___________号房。
该商品房的用途为___________,属___________结构,层高为___________,建筑层数地上___________层,地下___________层。
该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】。
该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共___________平方米,其中,套内建筑面积___________平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积___________平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
[解读]第三条是24条《示范文本》中为购房者较为关心的一条,因为此条直接关系到购房面积的大小及公摊多少。签订此条应注意的问题是:
1、附件一即平面图及附件二即公摊说明,很多合同都予省略,应坚持要求两附件。
2、海南省建厅设近日已出台相关政策,将附件一调整为合法测绘单位出具的“房屋测绘书”。测绘书的内容包括平面图,又包括了比平面图更多的内容。根据《商品房销售管理办法》第34条的规定,发展商在将商品房交付使用前应委托具有房产测绘资格的单位实施测绘,测绘成果报房地产行政部门审核后用于房屋权属登记。现海南省建设厅明确把“房屋测绘书”做为买卖合同附件,无疑提高了对发展商的要求,当然是加强了对购房者的保护。事前要求发展商出具“房屋测绘书”,让购房者买明白房、放心房,无疑将大量减少房地产面积纠纷的发生。
3、购房者实际签订的形形色色的购房合同中,只约定建筑面积,不约定套内建筑面积与公摊面积。有的是因发展商自制的合同根本无此内容,有的是合同虽有此内容,但被发展商全部或部分划掉,故意不填,这都是对购房者不利的。
4、根据现行政策法律规定,关于公摊面积,购房者与发展商是可以协商确定的。如果双方协商一致,可以约定公摊面积。
5、有些购房合同,用语不规范,例如使用“实得建筑面积”这样不规范概念,从而引发面积纠纷。建议使用规范用语。
第四条 计价方式与价款。
出卖人与买受人约定按下述第___________种方式计算该商品房价款:
1、按建筑面积计算,该商品房单价为(___________币)每平方米______元,
总金额(___________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。
2、按套内建筑面积计算,该商品房单价为(___________币)每平方米__________元,总金额(__________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。
3、按套(单元)计算,该商品房总价款为(__________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百____拾______元整。
4、 ____________________________________________________________。
[解读]2001年5月18日,省建设厅《关于转发商品房销售管理办法的通知中》,就已明确规定推行套内建筑面积计价,一律以套内建筑面积标价。目前,海南省建设厅颁发的文件中,再次明令必须按套内建筑面积计价。套内建筑面积计价的好处是,套内建筑面积能够分套测量,发展商难以在套内建筑面积上做文章。推行套内建筑面积计价,对售价高低没有任何影响。因为发展商在售房时,还是按其认定的建筑面积计价,然后将这个价格再换算成相应的套内建筑面积价格。
特别提请购房者注意,如果选择非《示范文本合同》又选择以套内建筑面积计价,必须在合同里做出明确约定,避免因计价方式发生纠纷,甚至因计价方式约定不明确而蒙受损失。
第五条 面积确认及面积差异处理。
根据当事人选择的计价方式,本条规定以【建筑面积】【套内建筑面积】(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。
当事人选择按套计价的,不适用本条约定。
合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。
商品房交付后,产权登记面积与合同约定面积发生差异,双方同意按第__________种方式进行处理:
1、双方自行约定:
(1)____________________________________________________________;
(2)____________________________________________________________;
(3)____________________________________________________________;
(4)____________________________________________________________。
2、双方同意按以下原则处理:
(1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款;
(2)面积误差比绝对值超出3%时,买受人有权退房。
买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人,并按__________利率付给利息。
买受人不退房的,产权登记面积大于合同约定面积时,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担,产权归买受人。产权登记面积小于合同约定面积时,面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。
产权登记面积-合同约定面积
面积误差比=────────────────×100%
合同约定面积
因设计变更造成面积差异,双方不解除合同的,应当签署补充协议。
[解读]合同有两项基本原则,即意思自治与合法原则。当事人约定了,就具有法律效力,但以不违法为前提。因此,合同有约定的,遵从合同约定;合同没有约定的遵从法律规定。关于面积确认及差异处理问题,在发展商自制的格式合同里,很少有约定,但现行法律及司法解释以及《示范文本》里,都做出了基本一致的详细约定,建议选择《示范文本》条款。但接下来的问题是,关于什么是误差,往往在实践上还要发生争议。这样就导致了因对误差有争议,即便关于误差的条款约定的再具体、再充分,在实践中往往难以适用的怪现象。有鉴于此,建议购房者在签订此条时,在选择《示范文本》关于“误差”约定的条款的同时,另行在补充协议里约定什么是“误差”,在什么情况下适用“误差”约定条款。
《商品房销售管理办法》第19条第二款规定:“按套计价的预售房屋,房地产开发企业应当在合同中附所售房屋的平面图。平面图应当标明详细尺寸,并约定误差范围。房屋交付时,套型与设计图纸不一致,相关尺寸在约定的误差范围之内,维持总价格不变;套型与设计图纸不一致或者相关尺寸超出约定的误差范围,合同中未约定处理方式的,买售人可以退房或者与房地产开发企业重新约定总价款。”从上述法律规定看,房屋面积误差,应是指“套型”与“尺寸”引起的。如果不是因“套型”与“尺寸”引起的面积差异,不应算作面积误差。
实践中大量发生的面积纠纷,不是因“套型”、“尺寸”发生的,即便是因“套型”、“尺寸”发生的纠纷,也不会有太大的出入,大量的纠纷是因发展商非法进行公摊面积发生的。《示范文本》对发展商分摊的公摊面积,以附件的形式,要求发展商详细告知购房者,这对制止售房面积欺诈防止大幅度面积缩水,无疑起到了很好的作用。但在发展商自制的格式售房合同里,发展商则根本不告知公摊面积的详情,有的甚至不告知公摊面积的数额,购房者无法判断发展商公摊面积的多少与真假。在此种情况下,建议使用《示范文本》以合同附件形式列出公摊面积的详细情况,同时约定,如果因误差以外的原因发生的面积纠纷,按发展商售房面积欺诈处理。
第六条 付款方式及期限。
买受人按下列第__________种方式按期付款:
1、一次性付款___________________________________________________。
2、分期付款_____________________________________________________。
3、其他方式_____________________________________________________。
[解读]付款方式容易发生纠纷的是按揭付款。发展商自制的商品房买卖合同,往往约定首期及尾款的支付方式,其余款项只约定由银行按揭,至于怎样进行银行按揭,则无具体约定,纠纷也往往因此产生。《示范文本》里也没有关于按揭付款的约定,如果选择银行按揭的付款方式,建议补充如下几项约定。1、按揭付款的时间,即出卖人与购房者双方同意何时由银行按揭付款。2、双方同意的按揭付款时间与银行实际的按揭时间往往不一致,有鉴于此,建议双方约定双方同意的按揭时间与银行实际按揭时间不一致的处理方式。3、除了时间外,还有按揭金额。双方约定的按揭金额也往往和银行实际的按揭金额不一致甚至不能贷款,建议双方约定在两者金额不一致及不能贷款的情况下的处理方式。最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第23款规定:“商品房买卖合同约定,买受人以担保贷款方式付款,因当事人一方原因未能订立商品方担保贷款合同并导致商品房买卖合同不能履行的,对方当事人可以请求解除合同和赔偿损失。因不可归责于当事人双方的事由未能订立商品房担保贷款合同并导致商品房合同不能继续履行的,当事人可以请求解除合同,出卖人应当将收受的购房款本金及其利息或定金返还买受人。4、关于按揭付款,除出卖人与购房者在商品房买卖合同中有约定外,按揭银行也要和够房者签订按揭合同或贷款合同,这样由原来单一的商品房买卖合同关系,又引申出来了另一法律关系即按揭贷款关系。购房者为了购得房产必须同时履行两个合同,在两个合同履行过程中,经常发生出卖人、购房者甚至按揭银行违约的情况。一旦一方出现违约,必定导致两个合同履行障碍。上述司法解释第24条规定:“因商品房买卖合同被确认无效或者被撤消、解除,致使商品房担保贷款合同的目的无法实现,当事人请求解除商品房担保贷款合同的,应予支持。”第25条第2款规定:“商品房买卖合同被确认无效或者被撤消、解除后,商品房担保贷款合同也被解除的,出卖人应当将收受的购房贷款和购房款的本金和利息分别返还担保权人和买受人。”此时,关于违约责任的约定显得尤为重要。建议购房者在签订商品房买卖合同及按揭合同时,都要约定相应的违约责任。
第七条 买受人逾期付款的违约责任。
买受人如未按本合同规定的时间付款,按下列第__________种方式处理:
1.按逾期时间,分别处理(不作累加)
(1)逾期在_____日之内,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_____的违约金,合同继续履行;
(2)逾期超过_____日后,出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的,买受人按累计应付款的_____%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的,经出卖人同意,合同继续履行,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_____(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。
本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的,按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。
2._________________________________________________________________。
[解读]签订此条,购房者应注意以下问题:1、逾期付房的违约责任应与逾期交房款的违约责任对等。发展商自制的格式商品房买卖合同往往对逾期付款规定了较高的违约责任,而对逾期交房则规定较低甚至不规定违约责任。付款和交房应是买卖双方对等的两项主要合同义务,违约后的责任也应同样对等。2、出卖人解除合同的逾期日期应合理。3、如果只按揭付款,还应约定出卖人解除合同导致按揭合同也无法履行的相应的违约责任。《示范文本》对此无规定,建议购房者补充约定。4、此种情况除应在《商品房买卖合同》里做出约定外,还应在按揭合同里做出约定。按揭合同一般都是按揭银行自制的格式合同,对此往往也无约定,建议购房者补充约定。5、除出卖人提供保证的按揭合同外,按揭银行制定的格式按揭合同里,只有按揭银行与购房者双方。按揭合同是为购房合同服务的,购房合同的履行顺利与否,直接关系到按揭合同的履行,反之亦然。因此,建议购房、出卖人、按揭银行三方签订按揭合同。6、违约责任的约定要合理,不能过高,过高当事人无法承受;也不能过低,过低对当事人双方起不到应有的制约作用,丧失了签订合同的目的。根据最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第16条规定:“当事人以约定的违约金过高为由请求减少的,应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少;当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的,应当以违约金造成的损失确定违约金数额。”虽然违约金过高过低可依法纠正,但并不是自动纠正,一般是通过诉讼途径加以纠正的。亡羊补牢,不如未雨绸缪。7、《民法典》第67条规定:“当事人互付债务,有先后履行顺序,先履行一方未履行的,后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的,后履行一方有权拒绝其相应的履行要求”。这就是《民法典》上的“后履行抗辩权”的规定。根据该条法律规定,如果出卖人逾期交房,或交房不符合合同约定,购房者有权不付房款。
第八条 交付期限。
出卖人应当在_____年_____月_____日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备下列第_____种条件,并符合本合同约定的商品房交付买受人使用:
1.该商品房经验收合格。
2.该商品房经综合验收合格。
3.该商品房经分期综合验收合格。
4.该商品房取得商品住宅交付使用批准文件。
5.____________________________________________________________________________________。
但如遇下列特殊原因,除双方协商同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期:
1、遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起_____日内告知买受人的;
2、_____________________________________________________________;
3、____________________________________________________________。
[解读]这是至为重要的一条,也是实践中发生纠纷最多的一条。建议购房者签订此条时注意以下问题:1、该条规定了4种交付使用的条件,但每一种交付使用的条件在法律上的规定并不十分明确,这是关于此条大量发生纠纷的原因所在。因此,也可以说是现行法律不健全不完善的问题。例如,什么“是商品房验收合格”,什么部门出具的什么证明意味着商品房是验收合格的 至少在目前有两种证明,一是《初装饰竣工验收证明单》,二是《单位工程竣工验收质量核验证书》。再例如,“综合验收合格”的概念是什么 《房地产开发经营管理条例》第17条第二款规定:“房地产开发项目竣工后,房地产开发企业应当向项目所在地县级以上地方人民政府房地产开发主管部门提出竣工验收申请。房地产开发主管部门应当自收到竣工验收申请之日起30日内,对涉及公共安全的内容,组织工程质量监督、规划、消防、人防等部门或单位进行验收。”《房屋建筑工程和市政基础设施竣工验收暂行规定》第5条规定:“工程符合下列要求方可进行竣工验收:(一)完成工程设计和合同约定的各项内容。(二)施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。(三)对于委托监理的工程项目,监理单位对工程进行了质量评估,具有完整的监理资料,并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。(四)勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查,并提出质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。(五)有完整的技术档案和施工管理资料。(六)有工程使用的主要建筑资料、建筑构配件和设备的进场试验报告。(七)建设单位已按合同约定支付工程款。(八)有施工单位签署的工程质量保修书。(九)城乡规划行政主管部门对工程是否符合规划设计要求进行检查,并出具认可文件。(十)有公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。(十一)建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕;。
鉴于“房屋验收合格”及“房屋综合验收合格”的概念并不十分明确,现行法律又没有明确规定取得何种文件是“验收合格”及“综合验收合格”,建议购房者不要选取《示范文本》中的选择,另行单独做出明确具体的约定。笔者建议约定的内容是:“出卖人所交付使用的房必须取得《单位工程竣工验收质量核验证书》,同时取得人防、消防、交通、园林、城建、环保及规划部门同意交付使用的书面意见。”
以前的商品房,有相当一部是毛坯房。关于毛坯房的验收,有《初装饰竣工验收证明单》。但《住宅工程初装饰竣工验收办法》第三条规定:“初装饰是指住宅工程户门以内的部分项目,在施工阶段只完成初装饰。房屋竣工验收交付使用后,房屋进行再装饰,按城市房屋装饰管理有关规定执行。”第九条规定:“再装饰的工程完成后,均应按国家和当地规定标准,由有关部门组织验收。验收不合格的不得报竣或交付使用”。根据上述法律规定,初装饰验收不等于建筑工程验收,也不能代替建筑工程质量验收。其法律含义,仅限于可以交付购房者进行二次装修。但在实践中,很多发展商以初装饰验收代替建筑工程质量验收,欺骗购房者,应引以为戒。
房屋的交付条款,不仅关系到交付的期限、交付的责任、交付的质量等问题,还事关办理房产证、交付房款等合同关键条款的执行,鉴订好合同交付条款意义十分重要。
在鉴订此条另需注意的问题是,发展商往往在自制的格式合同中,将不属于不可抗力交房的情形也列入不可抗力条款,以此减轻或免除其逾期交房违约责任,购房者应注意对此提出异议。
第九条 出卖人逾期交房的违约责任。
除本合同第八条规定的特殊情况外,出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用,按下列第______种方式处理:
1、按逾期时间,分别处理(不作累加)
(1)逾期不超过_____日,自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之_____的违约金,合同继续履行;
(2)逾期超过_____日后,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起____天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的_____%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之______(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。
2、_________________________________________________________________。
[解读]发展商自制的早期格式合同,甚至不约定逾期交房的违约责任。最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第17条规定:“商品房买卖合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法,违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定:逾期交付房屋的,按照逾期交付房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。”如果双方买卖合同没有约定违约责任,发生纠纷以后,将按上述司法解释的规定确定违约方的违约责任。
出卖人逾期交房除承担违约金及陪偿损失之责外,购房者还有权解除购房合同。解除购房合同的条件和程序,也首先尊重合同当事人自己的约定,如果没有约定或约定不明确的,可以依照法律规定。最高人民法院前述司法解释第15条规定:“根据《民法典》第94条的规定,出卖人延迟交付房屋或者买受人延迟支付购房款,经催告后在三个月的合理期限内的未履行,当事人一方请求解除合同的,应予支持,但当事人另有约定的除外。”催告并不是解除购房合同的法定程序,如果当事人合同有约定可以直接解除购房合同,就可以不催告。催告解除购房合同,只是在合同没有约定的情况下,依照法律规定的解除购房合同的程序。
该条司法解释第二款规定:“法律没有规定或者当事人没有约定,经对方当事人催告后,解除权应当在解除权发生之日起一年内行使;逾期不行使的,解除权消灭。”解除合同,必须依照合同约定或法律规定的条件和程序,解除合同的期限是,催告的,为三个月;没有催告的,自有权解除之日起一年内。
合同第七条的注意事项,也同样是该条的注意事项。
第十条 规划、设计变更的约定。
经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购商品房质量或使用功能的,出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内,书面通知买受人:
(1)该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向;
(2)___________________________________________________________;
(3)____________________________________________________________;
(4)____________________________________________________________;
(5)____________________________________________________________;
(6)____________________________________________________________;
(7)____________________________________________________________。
买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的,视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的,买受人有权退房。
买受人退房的,出卖人须在买受人提出退房要求之日起_____天内将买受人已付款退还给买受人,并按 __________利率付给利息。买受人不退房的,应当与出卖人另行签订补充协议。
___________________________________________________________________________。
[解读]关于因规划、设计变更,发生的房产买卖纠纷也较多,购房者在签订、履行该条约定时,应注意以下问题:1、该条约定了两种变更,一种是规划变更,一种是设计变更。设计的变更,直接影响房产的户型、朝向、尺寸等,购房者一般较易察觉,而对规划变更则反映不够敏感。其实,规划变更对购买房产的影响,不亚于有时甚至远远超出设计变更对购买房产的影响,建议购房者对此一并引起足够的重视。2、这两种变更一定是经过批准的。规划变更,要经规划部门同意;设计变更,要经原设计单位同意。未经有权部门同意,发展商擅自进行的规划、设计变更,不适用本条约定。但如果购房者发现发展商未经有权部门批准擅自进行规划、设计变更,应及时向发展商及有权部门提出异议。3、设计变更较易发现,而规划变更则不易察觉。因此,购房者在购房之初,就应向发展高索取小区报建规划,并由发展商盖章,以证明真实性。为了慎重起见,建议购房者将此内容写进合同,专门做出约定,不允许发展商在出卖房产时向购房者出示的小区规划内再加建任何建筑,或对原有绿地、假山、建筑等拆除,重新建设。4、规划变更方面,还有另一不易被购房者察觉、注意的问题是,小区是分期开发的,在未开发的土地上,发展商建起了绿地或停车场等设施。由于发展商不讲明规划报建的真相,而购房者又没有多数情况下不知道去调查一下发展商的规划报建情况,误以为这些绿地、停车场等设施是为一期配套的。等购房者买了房,纷纷入住以后,发展商便把这此绿地、停车场等设施拆除。这样,一期购房者的小区功能减弱了不说,也直接降低了一期房产的居住价值,房价也明显因此而下降。实践中,此类纠纷也不鲜见。为什么会出现此类纠纷,当然与发展商恶意欺诈有关,与购房者不注重小区规划也明显不无关系。这也再次提醒了购房者在购房之初关注小区规划报建的重要性。一旦发生此类纠纷,购房者对因此贬值的房产价值部分,可以请求发展商双倍赔偿,但对提出诸如退房之类的诉讼请求,则很难获得支持。5、无论是规划变更还是设计变更,这对购房双方都是重要的变化,故该条约定,一定要书面通知,购房者也一定要书面答复发展商。关于什么是通知及书面通知,实践中容易发生岐意,例如传真、报纸公告、电子信函是否是书面通知 为避免岐意,建议约定书面通知的方式为挂号或特快专递信函,双方为此在合同中应明确约定通信的地址及通信地址变更的告知对方的义务。
第十一条交接。
商品房达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时,出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件,并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的,出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全,买受人有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖人承担。
由于买受人原因,未能按期交付的,双方同意按以下方式处理:
___________________________________________________________________________。[解读]《示范文本》里将“交付”房屋与“交接”房屋做了两条约定,很多合同,
特别是发展商自制的商品房买卖合同里,将二者混为一谈。房屋的交付与交接,的确是
商品房买卖中的两个重要环节和步骤,对其做出充分、详细、具体的约定是十分必要和
有益的。因《示范文本》做出了两条约定,就使得《示范文本》在这两个问题上能够做
出比较全面的约定,例如交付房屋的证明文件、交接单、《住宅质量保证书》及《住宅使
用说明书》的约定以及由此产生的责任的约定,都是成功吸取了房产买卖实践中有益教
训的经验之谈,这是值得给予充分肯定的。
该条第二款明显是针对前款逾期交接所产生的违约责任的约定,而《示范文本》里
却称“未能按期交付”。如果是这样,此约定将与第九条约定重复。因此,笔者建议购房者在签定此条时,将“付”改为“接”。
《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第11条第1款规定:“对房屋的转移占有,视为房屋的交付使用,但当事人另有约定的除外。”
购房者所购房产在交付使用时,不符合法律规定及合同约定,购房者出于装修、无住房等原因,被迫先住进了不符合交付条件的房屋,这种情况在实践中是普遍、大量存在的。根据最高人民法院上述司法解释,如果商品房买卖合同里对此种情况不做出特别约定,发展商的交房责任便因购房者的急于入住而一住了之,这对购房者是极其不公平的,对发展商违法、违约交房也无异于一种变相的纵容。《示范文本》里对此种情况没有做出约定,特别建议购房者对此种情况做出特别约定。
当然,购房者事先与发展商在合同里没有做此约定,在事后可以达成补充协议,也具有同等法律效力。事前做出约定明显比事后达成补充协议对购房者更有保护,如果发展商在事后与购房者达不成补充协议呢
第十二条出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因,造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人承担全部责任。__________________________________________________________________________。。 [解读]该条对购房者合法权益的保护是很好的一条,但因该条规定得太笼统,在实践中不具有可操作性,使该条的价值、意义、作用大打折扣。在此条规定的情况下,“由出卖人承担全部责任。”首先,该条规定的“没有产权纠纷和债权债务纠纷”及“不能办理产权登记或发生债权债务纠纷”这两种情况规定的就不够全面,有挂一漏万之感。其次,“全部责任”到底是什么责任 是退房责任 赔偿责任 抑或兼而之 〈 《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第8-10条,很好地解决了该条应明确而未明确的问题,抄录在此,建议购房者参阅。 〈 第8条:具有下列情形之一的,导致商品房买卖合同目的不能实现的,无法取得房屋的买受人可以请求解除合同、返还已付购房款及利息、赔偿损失,并可以请求出卖人承担不超过已付购房款一倍的赔偿责任: ( (一)品房买卖合同订立后,出卖人未告知买受人又将该房屋抵押给第三人; ( (二)商品房买卖合同订立后,出卖人又将该房屋出卖给第三人。 / 第9条:出卖人订立商品房买卖合同时,具有下列情形之一,导致合同元首或者被撤销、解除的,买受人可以请求返还已付购房款及利息、赔偿损失,并可以请求出卖人承担不超过已付购房款一倍的赔偿责任: ( (一)故意隐瞒没有取得商品房预售许可证明的事实或者提供虚假商品房以预售许可证明; ( (二)故意隐瞒所售房屋已经抵押的事实; ( (三)故意隐瞒所售房屋已经出卖给第三人或者为拆迁补偿安置房屋的事实。 ( 第10条:买受人以出卖人与第三人恶意串通,另行订立商品房买卖合同并将房屋交付使用,导致其无法取得房屋为由,请求确认出卖人与第三人订立的商品房买卖合同无效的,应予支持。
第十三条 出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任。出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的,买受人有权要求出卖人按照下述第______种方式处理:
1.出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。
2. _____________________________________________________________。
3.______________________________________________________________。
[解读]1、该条将商品房的装饰、设备标准以附件形式加以约定,但很多合同不附此附件,应引以为诫。2、该条附件说是装饰、设备的约定,但从附件内容看,基本上是装饰建材的约定,关于设备几乎未做约定。建议补充电话、电视、燃气、宽带等设施及采用的水、电器材、建筑及装修材料等符合最新国家质量及设计标准、规范的约定。
第十四条出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺。
出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件:
1.__________________________________________________________________;
2.__________________________________________________________________;
3.__________________________________________________________________;
4.__________________________________________________________________;
5.__________________________________________________________________。
如果在规定日期内未达到使用条件,双方同意按以下方式处理:
1._________________________________________________________________;
2.__________________________________________________________________;
3.__________________________________________________________________。
[解读]1、第14条约定与第8条约定存在衔接问题,应注意两条在内容上的协调,不要重复或遗漏。2、这两条约定实际是关于交房责任及基础设施、公用配套建筑责任的问题。质言之,要否把14条约定的内容,提到第8条即将其视为发展商的交房责任。需说明的是,关于第14条约定的“基础设施、公用配套建筑”的有些内容,法律是有强制性规定的,不容当事人选择,发展商在交房时必须完成。 ( 《消防法》第10条规定:“按照国家工程建筑消防技术标准进行消防设计的建筑工程施工时,必须经公安机关进行消防验收;未经验收或验收不合格的,不得投入使用。”( 《建筑工程消防监督审核管理规定》第9条规定:“建设单位应当向公安消防监督机构提出工程消防验收申请,送达建筑消防设施技术测试报告,填写《建筑工程消防验收申报表》,并组织消防验收。消防验收不合格的,施工单位不得交工,建筑物的所有者不得接收使用。” ( 《房屋建筑工程和市政基础设施工程施工验收暂行规定》第5条规定:“工程符合下列要求方可进行施工验收:……(十)有公安、消防、环保等部门出具的认可文件或者准允使用文件。” ( 根据有关消防的上述法律规定,发展商在交房时,消防必须验收合格。
第十五条关于产权登记的约定。 出卖人应当在商品房交付使用后______日内,将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任,买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的,双方同意按下列第______项处理:
1.买受人退房,出卖人在买受人提出退房要求之日起______日内将买受人已付房价款退还给买受人,并按已付房价款的______%赔偿买受人损失。
2.买受人不退房,出卖人按已付房价款的______%向买受人支付违约金。
3.___________________________________________________________ 。
[解读]关于产权登记的约定,也是商品房买卖中一个重要的环节、步骤,实践中因关于此条的约定不够完善,发生了大量的买卖纠纷,在此条的签订和履行过程中应特别引起购房者的注意:1、关于在多长时间内发展商将办证资料提交产权登记机关备案,现行法律有明确规定。《商品房销售管理办法》第34条第2款规定:“房地产开发企业应当在商品房交付使用之日起60日内,将需由其提供的办理房屋权属登记的资料报送房屋所在土地房产行政主管部门。”《城市房屋权属登记管理办法》第16条规定:“新建的房屋,申请人应当在房屋施工后的3个月内向登记机关申请房屋所有权初始登记,并应提交用地证明文件或者土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、房屋施工验收资料以及其他有关的证明文件。”建议购房者结合上述法律规定做出约定。2、就“备案”事宜,建议购房者再做出进一步的约定。如,发展在“备案”后多少日内将“备案”资料复印并加盖公章后提供给购房者一份。如果发展商不能向购房者提供“备案”资料,视为发展商没有备案,应承担没有“备案”的违约责任。3、该条还同时约定:如因出卖人的责任买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的,……。此条规定,成了无源之水。因为在该条及《示范文本》的其他条款,均未约定购房者取得房地产权属证书的时间。这应为《示范文本》的一种疏漏。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第18条规定:“由于出卖人的原因,买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的,除当事人有特殊约定外,出卖人应当承担违约责任:(一)商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限;(二)商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的,自房屋交付使用之日起90日;(三)商品房买卖合同的标的物为已施工房屋的,自合同订立之日起90日。合同没有约定违约金或损失数额难以确定的可以按照已付房款总额,参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。”第19条规定:“商品买卖合同约定或者《房地产开发经营管理条例》第33条规定的办理房屋所有权登记的期限届满超过一年,由于出卖人的原因,导致买受人无法办理房屋所有权登记,买受人请求解除合同和赔偿损失的,应予支持。”建议购房者根据上述司法解释的精神,对发展商办理房产证的时间及逾期办理房产证的责任做出约定。4、《房地产开发经营管理条例》第33条规定:“预售商品房的购房人应当自商品房交付使用之日起90日内,办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续。房地产开发企业应当协助商品房购买人办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续,并提供必要的证明文件。”《商品房销售管理办法》第34条第3款规定:“房地产开发企业应当协助商品房买受人办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续。” ( 根据上述法律规定,房屋所有权证和土地使用权证是分开的,发展商除有义务为购房者办理房屋所有权证外,还有义务办理土地使用权证。但关于房屋所占用范围内的土地使用权证的办理及违约责任,包括本《示范文本》在内的绝大多数商品房买卖合同都没有做出约定。建议购房者依据上述法律规定,并参照房屋所有权证的办理及违约责任的约定,就土地使用取证的办理及违约责任做出相应的约定。5、无论是关于房屋所有权证还是关于土地使用权证办理的违约责任的一个普遍性问题是,双方没有就装修损失的赔偿做出约定,这也是《示范文本》的又一不足之处。发展商逾期办证后,购房者已装修、入住。如果此时购房者选择退房,发展商应赔偿购房者的装修损失。建议购房者对此做出约定。
第十六条 保修责任。 ( 买受人购买的商品房为商品住宅的,《住宅质量保证书》作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。( 买受人购买的商品房为非商品住宅的,双方应当以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。 ( 在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题,出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏,出卖人不承担责任,但可协助维修,维修费用由购买人承担。 [ [解读]1、该条第2款不是一条合同约定,更象一条法律规定。做为合同约定,双方只需在合同主文或合同附件里做出约定即可,而该示只要求双方做约定,并未提示双方怎么约定,没有起到《示范文本》的应有作用。2、《住宅质量保证书》及《住宅使用说明书》是商品房买卖合同的补充约定,是发展商对商品住宅承担质量责任的法律文件。但“两书”又往往是发展商自制的格式文本,为了确保购房者的利益,购房者应将“两书”上的内容与《商品住宅实行住宅质量保证书和住宅使用说明书制度的规定》第5条、8条加以核实。 ( 第5条规定:《住宅质量保证书》应当包括以下内容: 1 1、工程质量监督部门核验的质量等级; 1 2、地基基础和主体结构在合理使用寿命年限内承担保修; 1 3、正常使用情况下各部门、部件保修内容与保修期; 屋面防水3年; 墙面、厨房和卫生间地面、地下室、管道渗漏1年;
墙面、顶棚抹灰层脱落1年; 地面空鼓开裂、大面积起砂1年; 门窗翘裂、五金件损坏1年; 管道堵塞2个月; 供热、供冷系统和设备1个采暖期或供冷期; 卫生洁具1年; 灯具、电器开关6个月; 其他部位、部件的保修期限,由房地产开发企业与用户自行约定。 1 4、用户报修的单位,答复和处理的时限。 1 第8条规定:《住宅使用说明书》应当对住宅的结构、性能和各部位(部件)的类型、性能、标准等作出说明,并提出使用注意事项,一般应当包含以下内容: 1、开发单位、设计单位、施工单位,委托监理的应注明监理单位; 2、结构类型; 3、装修、装饰注意事项; 4、上水、下水、电、燃气、热力、通讯、消防等设施配置的说明; 5、有关设备、设施安装预留位置的说明和安装注意事项; 6、门、窗类型,使用注意事项; 7、配电负荷; 8、承重墙、保温墙、防水层、阳台等部位注意事项的说明; 9、其他需说明的问题。
第十七条双方可以就下列事项约定:
1、该商品房所在楼宇的屋面使用权_____________________________________________________;
2、该商品房所在楼宇的外墙面使用权___________________________________________________;
3、该商品房所在楼宇的命名权_________________________________________________________;
4、该商品房所在小区的命名权_________________________________________________________;
5、________________________________________________________;
6、________________________________________________________。
[解读]屋面的使用权应归业主共有。但实践中,发展商为了促销,往往将屋面的使用权做为花园赠于某个业主,此种做法侵害了全体业主的利益。除屋面外,露于停车位、停车库、地下室,甚至绿地、花园等,发展商为了促销,也有将上述归业主共有的设施赠与某个业主的现象,这同样是侵权行为。
第十八条买受人的房屋仅作__________________使用,买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外,买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。 1 出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。_________________________________________________________________________。[ [解读]根据《海南省住宅区物业管理条例》第33条规定,在业主委员会成立后,发展商负有向业主委员会移交物业管理权、属于全体业主共有的房屋及其他财产以及各类文件、图纸、竣工验收资料的义务。根据国家《物业管理条例》第55条的规定,征得业主、业主大会、物业管理公司的同意后,可以利用物业共用部位、共用设施设备进行经营,所得收益主要用于补充专项维修资金,也可按照业主大会的决定使用。实践中存在发展商擅自改变公共部位及设施以及擅自出租使用业主共有的设施问题,此条虽做了限制性约定,但未约定相应的违约责任。建议购房者在签订此条时做出补充约定。
第十九条本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第______种方式解决:
1.提交____________仲裁委员会仲裁。
2.依法向人民法院起诉。 [ [解读]此条是关于争议解决方式的约定。在约定仲裁时,关于仲裁机构的名称一定要填写准确,否则视为无效约定。仲裁虽时间短,双方可选定仲裁员,但一方对仲裁不服的,可以另行向人民法院起诉,这样使得仲裁结果不具有确定性,比一开始便向人民法院起诉反多了一道仲裁程序。为了避免此类尴尬,建议直接采用诉讼程序。
第二十条 本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议(附件四)。
第二十一条 合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
第二十二条 本合同连同附件共______页,一式______份,具有同等法律效力,合同持有情况如下:
出卖人______份,买受人______份,______份,____________份。
第二十三条 本合同自双方签订之日起生效。
[解读]1、发展商往往以标准格式为由,拒绝对合同条款做出修改和补充,这是错误的。2、合同文本及其附件应加盖骑缝章,以免增减合同页数和内容。3、约定合同份数也具有法律意义,实践中曾发生合同一方称没有收到合同的情况。约定了合同的份数及持有情况后,无论异议方是否持有合同,均不影响合同的效力。
第二十四条 商品房预售的,自本合同生效之日起30天内,由出卖人向__________________申请登记备案。
出卖人(签章): 买受人(签章):
【法定代表人】: 【法定代表人】:
【委托代理人】: 【委托代理人】:
(签章) 【 】:
(签章)
______年______月______日______年______月______日
签于签于
附件一: 房 屋 平 面 图 附件二: 公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明 附件三: 装饰、设备标准 1.外墙: 2.内墙: 3.顶棚: 4.地面: 5.门窗: 6.厨房: 7.卫生间: 8.阳台: 9.电梯: 10.其他:
附件四:合同补充协议
[解读]《最高人民法院关于审理商品房买卖纠纷合同案件适用法律若干问题的解释》第6条规定:“当事人以商品房预售合同未按法律、行政法规规定办理登记备案手续为由,请求确认合同无效的,不予支持。当事人约定以办理登记备案手续为商品房预售合同生效条件的从其约定,但当事人一方不履行主要义务,对方接受的除外。”
预售备案登记是保护购房双方的一种规范手段,鉴于存在上述司法解释,为保障预售备案的有效,应约定预售备案为合同生效的前提。同时应特别注意,在预售备案尚未办理之前,暂时先不用履行合同。否则,即便约定了预售备案这一合同生效的前提,因已实际履行,按上述司法解释第二条仍是认可的。当然,预售备案是有一个时间过程的,每个购房者应根据自己的实际情况做出选择。
《示范文本》的尾部
出卖人(签章): 买受人(签章):
【法定代表人】:【法定代表人】:
【委托代理人】:【委托代理人】:
(签章) (签章)
年 月 日 年 月 日
签于 签于
[解读]合同的尾部也往往为购房者所忽视,建议购房者注意以下问题:1、签字、盖章的出卖人,一定与合同首部的出卖人相同。实践中往往发生签字盖章的人与出卖人不一致的情况,此种情况已在首部注意事项中详谈,此不重复。2、根据现行法律及司法解释,只要加盖了公章,无论法人代表其委托代理人是否签字,或委托代理人是否获得授权,都承认合同的成立及有效。如果不加盖公章,则不能视为企业法人行为,除非是企业法人代表本人签字,而其签字时又是履行职责的行为。3、合同签订的时间、地点也具有法律意义,不能省略。4、关于合同的公证问题。现行法律并没有规定房地产买卖合同一定要办理公证,所以,只要合同内容不违法,不办理公证也不影响合同的效力。不论是否办理公证,聘请律师、公证员等法律专业人士起草、审查、修改、签订商品房买卖合同是十分必要的。不仅在合同签订阶段,在合同的履行阶段,同样离不开法律专业人士的帮助。
房屋买卖合同(篇2)
2022精装房房屋买卖合同样本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。精装房房屋买卖合同样本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022精装房房屋买卖合同样本正文内容
售 方: (简称甲方)身份证号: 买 方: (简称乙方)身份证号: 居间方: (简称丙方)甲,乙,丙根据中华人民共和国有关法律的规定,在合法,平。。。售 方: (简称甲方)身份证号:买 方: (简称乙方)身份证号:居间方: (简称丙方)甲,乙,丙根据中华人民共和国有关法律的规定,在合法,平等,自愿,相互信任的基础上签订本合同,承诺共同遵守。
第一条:房屋基本情况
1,甲方自愿将坐落在 区 的房屋(以下简称;该房屋;)出售给乙方。乙方对该房屋已作充分了解并实地看房,对该房屋现状无异议,愿意购买该房屋。
2,该房屋的基本情况如下:房屋性质: 所有权人: 面积: 楼层:产权证号: 土地证号: 丘号:附属设施:
第二条,成交价格甲,乙双方协商后的实际成交价格为人民币: 元(大写),$ (小写)该房屋的配套设施,过户的相关费用由 承担。
第三条:佣金支付甲方按照总房价款的 %支付,即为人民币 元($ 元)乙方按照总房价款的 %支付,即为人民币 元($ 元)甲乙双方任何一方不履行本合同,或不完全履行致本合同终止的,违约方须在违约行为发生之日起____日内向丙方支付本合同约定的全部佣金,守约方已缴纳的佣金将予以退还。甲乙双方恶意串通,损害丙方利益的,对上述佣金的支付承担连带责任。
第四条:房款付款约定(本条各款项均不计利息)乙方向甲方的付款约定:乙方于XXX日向甲方支付该房屋的定金。计人民币元(大写)$ (小写)乙方于XXX日过户当日交付该房款人民币元(大写)$ (小写)待该房屋过户手续办理完毕,且甲,乙双方确认该房屋费用交接清楚并在物业实验单签字____日内(遇节假日付款时间顺延),结清余款。
第五条:相关事宜
1,乙方需要贷款并请丙方为其承担他项权办理之前担保责任,乙方需承担办理贷款的相关费用。
2,丙方为甲乙双方提供交易机会,并促成交易成功,协助甲乙双方办理产权过户手续。
3,甲方承诺于XXX日前腾空该房屋,并将该房屋钥匙交于乙方。甲乙双方自行办理该房屋所发生的水,电,煤气,有线电视,物业管理及户口迁移等过户手续及相关费用的交接事宜。
4,甲方保证该房屋权属无争议。如有共有权人,甲方保证出售的该房屋已取得其他共有权人的同意。
第六条:违约责任
1,甲方须保证该房屋权属无争议,若发生与甲方有关的权属纠纷或债务纠纷,由甲方负责解决并承担一切后果及违约责任。
2,甲,乙双方须保证该房屋结构无拆改或拆改得到相关管理部门的同意及持有合法,有效证件,若因此影响办理过户手续,产生的一切后果及违约责任均由责任方负责。
3,甲方认可乙方贷款方式付款时:贷款过程中,乙方提出终止贷款行为,则乙方须补齐所差房款,继续履行该合同,并承担由此而引起的经济损失。乙方须保证所提供的各种材料与证明的真实,可靠。如因证明不属实或其资信度不够等个人原因造成的贷款未果,乙方承担相应责任及经济损失。乙方须按照约定按时到指定银行办理货款手续,否则贷款延期责任由乙方承担。
4,如甲,乙任何一方拒绝履行合同或解除合同,或发生本条第
1,
2,
3,款违约责任,均由违约方向守约方支付相当于合同
第二条确定的房屋实际成交价的25%数额的违约金,并赔偿守约方由此产生的一切损失。同时,违约方应向丙方支付总房款的2%违约金。
5,如因一方违约引起诉讼,守约方为诉讼支出的相关诉讼费,保全费,律师费均由违约方承担。
第七条:免责条款如因洪水,地震,火灾和法律,政府政策变化等不可抗力原因,导致本合同不能全面履行的39;,甲,乙,丙三方互不承担违约责任。
第八条:约定其他事宜
第九条:其它
1,本合同在执行中若发生争议,甲,乙,丙三方应协商解决。协商不成,任何一方可向该房屋所在地人民法院提起诉讼。
2,本合同经甲,乙,丙三方签字盖章后生效,一式三份,一份三页,甲,乙,丙三方各执一份。各种手续交接清楚,本合同自动终止,并由丙方收回。甲 方: 乙 方: 丙 方:甲方共有人: 代 理 人: 经 办 人:代 理 人: 身份证号:身份证号:联系电话: 联系电话: 联系电话:签约日期:XXX日
房屋买卖合同(篇3)
2022解除房屋买卖的协议书是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。解除房屋买卖的协议书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022解除房屋买卖的协议书正文内容
甲方:_______________
乙方:_______________
甲乙双方通过友好协商,就乙方申请退还已购买甲方房屋的退房,解除原房屋买卖合同的相关事宜达成如下协议:
一、乙方将_______________年_______________月_______________日购买的_______________号和_______________号房屋退还给甲方。
二、乙方和其爱人有义务配合甲方同房地产管理局、_______________分行及其他部门办理房屋退房的相关手续。
三、因办理退房手续而发生的相关费用和损失由乙方负责。
四、在乙方办理好退房手续后五个工作日内甲方将乙方的首付款_______________万元退还给乙方,将购房贷款_______________万元退还给_______________分行,归还银行利息的部分由乙方负责偿还。
五、违约金:违约方需支付违约金_______________万元。
六、本合同正本两份,双方各执一份,具有法律约束力。
七、本合同双方签字后生效,之前双方签订的房屋买卖合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解释权归甲方所有。
甲方盖章:_______________乙方签字:_______________
负责人签字:_______________乙方身份证号码:_______________
___________年___________月_________日
房屋买卖合同(篇4)
2022房屋买卖热门合同书是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。房屋买卖热门合同书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022房屋买卖热门合同书正文内容
买方:_________(以下简称甲方)卖方:_________(以下简称乙方)双方同意买卖下列房屋:_________区_________路_________弄_________号_________室,建筑面积共_________平方米。经双方设立条件如下:
第一条 上述房屋由乙方售给甲方,全部价款共计人民币:_________元。
第二条 本契约签订之日起_________内,甲方应将上列价款付与乙方,乙方收到全部价款后,应将房屋在一个星期内腾出交给甲方。
第三条 本契约签订后,甲方应向房屋主管部门申请办理房屋所有权登记,所需费用由甲方承担,在取得房屋所有权证后,产权归甲方所有。
第四条 甲方应遵守国家和本市有关房屋管理的政策和规定,未经市有关部门及乙方同意,不得对上述房屋加层和改建。
第五条 房屋基地及底层独用园地属国家所有,仅供甲方使用。甲方应遵守国家和本市有关土地管理的政策和规定。从发给产权证之日起,甲方按国家规定向有关部门缴付房产税(土地使用税)。
第六条 自本契约签订之日起,上述房屋的有关权利义务不论甲方住进与否均归甲方。并按照管理和维修费用分担原则,按月由甲方承担管理和维修方面的有关费用。
第七条 本契约签订之日起,在两年内属于原乙方使用不当造成的质量问题,由乙方负责保修;属于人为的损坏由甲方自行负责。
第八条 本契约一式三份,乙方一份,甲方两份(其中一份作产权登记附件)。甲方(签章):_________
乙方(签章):_________________年____月____日
________年____月____日签订地点:_________
签订地点
房屋买卖合同(篇5)
2022标准小产权房房屋买卖合同样式是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。标准小产权房房屋买卖合同样式能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022标准小产权房房屋买卖合同样式正文内容
甲方(转让方):_______ 身份证号:_____ __ _ 乙方(受让方):__身份证号:________ _根据有关法律、法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,甲、乙双方达成如下协议:
一、 房屋状况:甲方的房屋位于房,三房二厅一厨一卫二阳台,建筑面积约平方米,属住宅用途。
二、 转让价格:本房屋转让价格为 元人民币,乙方签定本协议时一次性支付 元给甲方,以银行转帐付款方式,乙方付清购房款后,本合同生效。
三、 交付期限:甲方收齐乙方转让款后,即时将房屋交付给乙方。
四、 甲方责任:甲方保证交接时该房屋没有产权纠纷和财务纠纷,如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷,由甲方承担全部责任。
五、 乙方责任:乙方对该房屋的产权情况、结构情况、目前的使用状况在转让前已有清楚的认识,并对上述情况承担该房屋转让后的责任。乙方在使用期间有权与其他权利人共同享用与该房屋有关联的公共部位和设施,并按公共部位分摊面积承担义务。
六、 本房屋转让前发生的债权债务及电费、水费由甲方负责,转让后发生的债权债务及电费、水费等费用由乙方负责。
七、 其他约定:
1、本房屋不能办理房产证,如因国家政策法规改变而可以补办房产证的,所有费用由乙方负责。
2、本房屋的主体建筑物使用期约为________年,因发生不可抗拒的火灾、水灾、地震、战争等灾害或自然损耗而造成不能继续使用的,乙方不能向甲方或建设单位追索任何责任或赔偿。
3、本房屋如因政府的城建规划需要征收征用的,属于该房屋的拆迁补偿归房屋持有人(乙方)所有。
八、 本协议一式二份,由甲方、乙方各执一份,执行本协议如有争议的,由争议双方协商解决,协商不成的,由 有管辖权的人民法院裁决。甲方: (指模) 乙方: (指模) 签字日期:________年____月____日 签字日期:________年____月____日建设单位意见:兹证明甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,达成上述房屋转让协议。建设单位:________年____月____日
房屋买卖合同(篇6)
2022解除房屋买卖合同书是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。解除房屋买卖合同书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022解除房屋买卖合同书正文内容
甲方:________________
乙方:________________
甲乙双方通过友好协商,就乙方申请退还已购买甲方房屋的退房,解除原房屋买卖合同的相关事宜达成如下协议:
一、乙方将________年________月________日购买的____公寓____号和____号房屋退还给甲方。
二、乙方和其爱人有义务配合甲方同房地产管理局、________银行________分行及其他部门办理房屋退房的相关手续。
三、因办理退房手续而发生的相关费用和损失由乙方负责。
四、在乙方办理好退房手续后五个工作日内甲方将乙方的首付款________万元退还给乙方,将购房贷款________万元退还给________银行________分行,归还银行利息的部分由乙方负责偿还。
五、违约金:违约方需支付违约金________万元。
六、本合同正本两份,双方各执一份,具有法律约束力。
甲方(签章):_________乙方(签章):_________
签订地点:___________签订地点:___________
________年________月________日________年________月________日
房屋买卖合同(篇7)
随着法律观念的深入人心,合同对我们的约束力越来越不可忽视,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。那么相关的合同到底怎么写呢?下面是小编整理的乡村房屋买卖合同书,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
卖方:(甲方), 身份证号:
买房:(乙方), 身份证号:
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的'基础上,就乙方向甲方购买私有住房,达成如下协议:
第一条 甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买该房屋。该房屋具体状况如下: 甲方所售房屋位于( ),房屋占地面积约为 ( )平方米,院子占地面积约为( )平方米,房屋为( )。院里东离西( )米,院里还有( )树。
第二条 房屋价格及其他费用: 甲、乙双方协商一致,甲方所售房屋总金额为人民币( )元整;
第三条 付款方式: 签订合同之日一次性付清;
第四条 特别约定:1、因乙方所购房屋为农村集体土地上建筑。该房屋买卖过程中所发生的交易或过户需要本村村民委员会同意或有关部门审批的手续问题,甲方应当积极全力配合乙方一起解决妥善。若因此引发相应纠纷的,由甲方负责处理。2、如乙方所购房屋以后可以办理房产证时,甲方应予以积极配合,但相关费用由乙方自行负担。
第五条 该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日起转移给乙方。
第六条 今后如房屋重建,甲方应承认乙方的住房面积。如国家征地,土地赔偿及住房面积赔偿均归乙方所有,甲方负责积极配合;
第七条 本合同签订之后,房价涨落,买卖双方不得反悔;
第八条 本合同自甲、乙双方签字之日起生效;
第九条 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲 方(签印):_______ 联系电话:_____ 乙 方(签印):
