欢迎来到零思考方案网网站!

委托购销合同

2024-01-28
委托购销合同

委托购销合同优选十一篇。

非常感谢您浏览我们为您整理的“委托购销合同”相关内容,欢迎阅读本文并作为参考。在日常生活和工作中,我们经常会遇到经济交易,而合同则成为了不可或缺的一部分。签订合法的合同能够有效地保护我们的权益。

委托购销合同(篇1)

甲、乙、丙三方经友好协商,就甲方代理乙、丙双方钢材购销事宜达成一致,并制定本协议

自20xx年8月起至20xx年12月,乙、丙二方采购的钢材委托甲方受理购销,总的购销数量为20万吨左右(只计算购或销)。

1.由甲方代理购销钢材的具体品种、数量、规格、单价等标的物要件均由钢材购方与钢材销方即乙、丙双方自行确定,甲方只受购方委托向购方指定的销方代为钢材购入,甲方对购入钢材涉及到质量等问题均不承担任何责任均由乙、丙双方自行解决。

2.甲方在向销方购入钢材时,应在本协议下签订具体钢材购入的购销合同(合同文本按甲方确定的规范合同文本为准),并同时与采购委托方签订钢材销售的购销合同。

3.在甲方向销方按本协议规定付款方式付清贷款后,销方应将钢材货权转移至甲方名下。

4.当委托采购方向甲方支付了本协议规定的采购保证金后,采购方应在三个月内提货完毕,并付清全部贷款。

三、代理费用及付款方式

1、代理费用:甲方在乙、丙双方商定钢材买卖价格基础上,按每吨加价20元作为代理购销费用向采购方收取(计入钢材购销合同单价内)

2、付款方式:甲方与销方签订了购销合同并办理了货权转移,甲方立即支付给销方全部贷款,其中10%~15%为现款,其余为银行票据(今后视情况可支付甲方开具的商票);当甲方与购方签订完购销合同时,购方应向甲方支付全部贷款的10%~15%的保证金,其余贷款在三个月内全部付清。

1.当甲方分别与乙、丙双方签订了购销合同后,货物货权转移至甲方名下,甲方付清全部贷款,货物仍存放于销方原存放仓库(第三方仓库)。

2.为了保障本协议顺利执行,规避甲方风险,丙方愿以第三方不动产房产作为甲方代理购销钢材业务项下价值相当的抵押物,并向甲方办理房地产他项权力登记至甲方名下。

3.当丙、方购方出现三个月期满时未付清全部贷款时,甲方可无条件的自行处置库存剩余货物,如有不是,甲方可立即处置,丙方设置的抵押物,并以所得价格优先受偿。

4.考虑到钢材市场价格波动情况,为保障各方利益及风险控制,甲方同意在乙、丙方以不动产抵押基础上,钢材购入方在付清保证金前提下,在规定期限(三个月)内可销售合同项下60%的货物,但必须事先向甲方报备,如超过60%,则应带款付清所需货物贷款,甲方才能释放相应货权。

5.本协议书一式陆份,甲、乙、丙方各执二份,本协议如遇争议,各方应协商解决,协商不成,可向甲方所在地人民法院起诉。

甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

_________年____月____日       _________年____月____日

委托购销合同(篇2)

为了加强购销双方的责任感,确保生产的需要,购、销双方本着互惠互利、诚信合作的原则,经双方友好协商,特签订此合同。

第一条 标的、数量、价款及交(提)货时间:

销货方提供的产品符合国标小麦特二粉质量标准(GB1355-86)(如有新标准,按最新标准执行)

质量指标要求如下:

3、 灰分:灰分≤0.75%(另注:每高出0.05%扣出10元/吨, >1%拒收)

4、面筋值:面筋质%(以湿重计)≥29(另注:≥28.5<29扣10元/吨, <28.5≥28扣20元/吨, < 28拒收)

5、水分%≤14.5(另注: >14.5≤15.5扣10元/吨, >15.5拒收);

7、送货前必须提供样品,经质检部门检验合格后,等我司订货后方可送货。

8、 供货方应随货提供产品出厂检验报告单;

第六条 结算方式与结算时间:

(1) 面粉价格每十个工作日调整一次,如有价格变动,双方需在3日内书面通知对方。

验收合格后次一个工作日,以购货方磅房过磅单据的时间先后时间顺序付款。

经协商同意后生效.供货方需留给采购方xxx元作为保证金,待合同期满,确认在合同期内无违约等问题后,购货方一次退还给销货方。

购货方可随时抽样检验,地点为销货方化验室,检验如有异议,可以共同取样经双方认可的第三方机构进行化验较准。

2、在货物入库后,经抽检如有假冒伪劣商品,对本批货物的处理权,由本公司所有。除给公司造成的一切经济损失全部由供货方承担外,还应承担标的物金额5%的违约金。

3、若销货方不能如期交货,需提前十五个工作日通知购货方,因交货延迟给购货方造成的损失的,除给公司造成的一切经济损失全部由销货方承担外,还应承担将承担标的物金额5%的违约金。

4、若购货方要求解除合同,则需提前十五个工作日通知销货方,经双方协商一致,方可解除合同,若不经采购方同意,擅自解除合同,除给公司造成的一切经济损失全部由购货方承担外,还应承担标的物金额5%的违约金。

因本合同履行中发生的争议,由双方协商解决;如协商不成,依法向采购方所在地人民法院提起诉讼。

本合同一式两份,经双方签字盖章后生效,双方各持壹份,本合同传真件有效。

法定代表人: 供货方:衡水衡发面业有限公司 销货人(章): 衡水衡发面业有限公司 法定代表人:

委托购销合同(篇3)

合同编号:甲方:北京森特林德冷暖设备有限公司 (以下简称甲方) 乙方: 广东伊蕾科斯环境科技有限公司 (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定,甲、乙、双方经协商一致,

特此签订本合同,以资双方共同遵照执行。

1 产品品名、规格型号、数量、价格、生产厂商、交货期

备注:以上产品以中标后的最终确定型号,数量,再来确定以上表格的填写内容

2 合作模式:

甲方为乙方在营伊蕾科斯产品,乙方不得再发展其他煤改电合作商,甲方负责所有设备的安装,调试,乙

方派人现场培训指导。【www.722331.CoM 教师资源网】

3 付款方式

3.1 购机费用先期由甲方垫付,等待每一笔项目款项由政府打款到乙方账户,在甲方提供增值税发票后,乙方必须于第一时间将款项打到甲方指定账号,每逾期一日,甲方向乙方收取 2% 滞纳金。

3.2 因考虑到甲乙双方真诚长久合作,现对以下问题做如下确认:乙方在指定仓库配置足

量的售后周转机及周转配件,确保售后无隐患。

3.3 按以下方式结算:

①银行电汇 ②现金 ③支票

4 税收

当采购方将第一笔款打入乙方账号的时候,乙方开具相应金额的增值税发票,在主机设备采购金额范围

内的税负由乙方承担,超出主机设备采购金额的其他款项,所有税负均为甲方全额承担。

5 交货及运输

5.1 运输费用由甲方承担。

5.2 交货期:合同签订生效后,按政府规定要求履约,乙方安排专人负责技术支持。

6 货物验收

6.1 甲方收货后按照国家制造计量法规定的出厂标准进行验收。

6.2 乙方负责向甲方提供货物出厂给付用户的装箱单,原装产品合格证各一份,说明书

等常规资料各一份。

6.3 交货后1个工作日内,甲方应及时安排上述货物的验收。

7 产品质量

7.1 合格标准:符合现行国家或行业规范标准(以政府招标文件及乙方投标文件为准)。

7.2 设备保修期为设备验收合格后 当天 保修 72 个月(以政府招标文件及乙方投标文件为准)。

7.3 设备如使用非 伊蕾科斯指定的原装耗件,由此引起的设备故障不属于保修范围。

8 售后服务

乙方须向甲方提供以下售后服务:

8.1 无偿向甲方相关人员提供有关乙方所销售产品的正确安装、操作使用及日常维护保养

的培训。

8.2 无偿向甲方相关人员提供使用乙方所销售产品时的现场技术指导。

8.3 无偿协助甲方相关人员制定甲方内部有关乙方所销售产品的操作及保养规程。

8.4 根据乙方相关的服务标准或双方共同约定的服务标准提供维修或保修。

8.5 在保修期内及时无偿提供备用机。

8.6 乙方在甲方所在地设立备用配件仓库,配备总额不大于2%的周转配件为甲方已安装的

机型提供“以坏换新”的服务。

8.7 乙方在工程所在地常备售后人员,确保机组正常的维修服务,超出机组自身售后范围的

其他维修服务,甲方必须第一时间派人维修,因此造成的索赔或者其他后果,甲方需全权承

担。

9对产品质量提出异议的时间和方法

9.1 甲方在验收过程中,如发现设备的品种、规格、型号、颜色、质量等不符合规定,有

权在收货后的3 日内向乙方提出异议;否则视为甲方已接收该产品,并认为所交产品符合合

同规定。

9.2 乙方在接到甲方的异议后,应在 3 日内处理完毕。如乙方逾期不予处理,则视为同意

甲方提出的异议,且甲方有权单方处理该不符合规定部分设备,因此所产生的一切直接责任

和直接费用均由乙方承担。

9.3 无论甲方是否提出异议,乙方作为设备的供货单位,均须严格遵照《中华人民共和国

产品质量法》等法律法规的规定,确保其提供的设备为合格产品且质量满足工程需要。

10 违约责任

10.1 甲方须承担的违约责任

10.1.1 甲方如无正当理由而单方变更设备颜色、品种、规格、型号、质量或包装要求等,

应赔偿乙方因此所遭受的直接经济损失。

10.1.2 甲方如无正当理由而单方退货的,甲方应赔偿乙方因此所遭受的直接经济损失。

10.1.3 甲方如未按本合同规定的日期向乙方付款,则应赔偿乙方因此所遭受的直接经济损

失。

10.1.4 乙方送货或代运的本合同内的产品,甲方如无正当理由而拒绝接货,则甲方应赔偿

乙方因此所遭受的直接损失。

10.2 乙方须承担的违约责任

10.2.1 乙方如未经甲方书面同意而中途变更材料(或产品或设备)颜色、品种、规格、型号、

质量或包装标准等,则甲方有权单方解除本合同,乙方须承担违约责任,并须按本合同总价

的 3% 向甲方支付违约金。

10.2.2乙方如违反本合同规定的期限而逾期交货,则甲方有权单方解除本合同,乙方须承

担违约责任,每逾期一天,乙方须按本合同总价的 千分之一/日 的标准向甲方支付违约金。

10.2.3 乙方如未按本合同规定的数量交货,则甲方有权单方解除本合同,乙方须承担违约

责任,并须按本合同总价的 3% 向甲方支付违约金。如乙方少交货的数量甲方仍然需要,乙

方必须在甲方书面要求的期限内如数补齐;如乙方仍不能按规定期限交货,则甲方有权单方

解除本合同,乙方须承担违约责任,并须按本合同总价的 3% 向甲方支付违约金。

10.2.4 乙方的设备包装不符合本合同规定时,则甲方有权单方解除本合同,乙方须承担违

约责任,并须按本合同总价的 3% 向甲方支付违约金。

10.2.5 乙方如违反本合同的其他有关规定,则甲方有权单方解除本合同,乙方须承担违约

责任,并须按本合同总价的 3% 向甲方支付违约金。

10.2.6如因乙方设备质量问题,造成用户退换设备的情况出现,由乙方承担甲方设备价款及

安装等辅助费,每逾期一天,乙方须按费用的 千分之一/日 的标准向甲方支付违约金。

11 争议的解决方式

凡因履行本合同所发生的和/或与本合同有关的一切争议,由双方协商解决;如协商解

决不成或任何一方不愿协商,则任何一方均有权提起诉讼,并由合同签订地的管辖权的人民

法院管辖。

12 不可抗力

在本合同履行过程中,如发生国家法律法规所规定的不可抗力,导致本合同不能全部或

部分履行时,由双方协商解除本合同。

13 补充约定

13.1 买、卖双方中的任何一方违反本合同的任何规定,则须由违约一方承担全部责任和费

用,最终用户无须为本合同承担任何责任和费用。

13.2 卖方须保证自己是本合同项下货物的全部和部分专用技术和/或专利的合法所有人

和/或拥有者,而且能保证自己有权许可最终用户使用。

13.3 最终用户如因使用本合同项下的货物而被诉和/或裁定侵犯知识产权,则卖方须进行

解决,并须承担最终用户因此所遭受的一切损失。

14 附则

14.1 本合同自甲、乙双方签字、盖章生效,至双方履行完毕本合同规定的各项权利、义务

后自行失效。

14.2 本合同生效后,任何一方不得擅自变更。

14.3 技术附件及其它约定/协议见合同附件,与本合同具同等法律效力。

14.4 本合同一式 两 份,甲方执 壹 份,乙方执 壹 份。

甲方(全称):(盖章) 乙方(全称):(盖章)

经办人:(签字)委托代理人:(签字)

地址: 地址:

邮政编码: 邮政编码:

电话: 电话:

签字日期: 年___月___日 签字日期:年__ 月___日

委托购销合同(篇4)

甲方:

乙方:

丙方:

甲、乙、丙三方经友好协商,就甲方代理乙、丙双方钢材购销事宜达成一致,并制定本协议

一、钢材代理购销的数量

自20xx年8月起至20xx年12月,乙、丙二方采购的钢材委托甲方受理购销,总的购销数量为20万吨左右(只计算购或销)。

二、代理购销流程

1.由甲方代理购销钢材的具体品种、数量、规格、单价等标的物要件均由钢材购方与钢材销方即乙、丙双方自行确定,甲方只受购方委托向购方指定的销方代为钢材购入,甲方对购入钢材涉及到质量等问题均不承担任何责任均由乙、丙双方自行解决。

2.甲方在向销方购入钢材时,应在本协议下签订具体钢材购入的购销合同(合同文本按甲方确定的规范合同文本为准),并同时与采购委托方签订钢材销售的购销合同。

3.在甲方向销方按本协议规定付款方式付清贷款后,销方应将钢材货权转移至甲方名下。

4.当委托采购方向甲方支付了本协议规定的采购保证金后,采购方应在三个月内提货完毕,并付清全部贷款。

三、代理费用及付款方式

1、代理费用:甲方在乙、丙双方商定钢材买卖价格基础上,按每吨加价20元作为代理购销费用向采购方收取(计入钢材购销合同单价内)

2、付款方式:甲方与销方签订了购销合同并办理了货权转移,甲方立即支付给销方全部贷款,其中10%~15%为现款,其余为银行票据(今后视情况可支付甲方开具的商票);当甲方与购方签订完购销合同时,购方应向甲方支付全部贷款的10%~15%的保证金,其余贷款在三个月内全部付清。

四、货物监管与安全保证

1.当甲方分别与乙、丙双方签订了购销合同后,货物货权转移至甲方名下,甲方付清全部贷款,货物仍存放于销方原存放仓库(第三方仓库)。

2.为了保障本协议顺利执行,规避甲方风险,丙方愿以第三方不动产房产作为甲方代理购销钢材业务项下价值相当的抵押物,并向甲方办理房地产他项权力登记至甲方名下。

3.当丙、方购方出现三个月期满时未付清全部贷款时,甲方可无条件的自行处置库存剩余货物,如有不是,甲方可立即处置,丙方设置的抵押物,并以所得价格优先受偿。

4.考虑到钢材市场价格波动情况,为保障各方利益及风险控制,甲方同意在乙、丙方以不动产抵押基础上,钢材购入方在付清保证金前提下,在规定期限(三个月)内可销售合同项下60%的货物,但必须事先向甲方报备,如超过60%,则应带款付清所需货物贷款,甲方才能释放相应货权。

5.本协议书一式陆份,甲、乙、丙方各执二份,本协议如遇争议,各方应协商解决,协商不成,可向甲方所在地人民法院起诉。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

丙方:

年月日:

委托购销合同(篇5)

甲方,

合同顺序号,

乙方,

根据中华人民共和国民法典,经甲乙双方充分协商,就乙方接受甲方委托之印刷、纸品加工业务的相关事宜达成本合同并共同信守。

一、乙方作为甲方供应厂商

本合同则视为甲方与乙方达成的订货合同,乙方在每次接到甲方的订货单或订货单传真件,即作为本合同持续生效,双方不需再签订其他合同。

二、乙方接到甲方的订货单

必须按订货单内容的要求进行生产和交付

确保产品质量,验收方式以甲方确认样为标准进行验收。

三、为确保乙方能够及时交货

甲方承诺及时提供有关的资料并以书面形式或电子邮件通知甲方生产

乙方保证按甲方提供的交货计划安排生产和交付

四、甲方义务

1、如甲方在签字确认样后再变更印刷品的成品尺寸、纸张、规格、数量等应偿付乙方实际损失。

2、甲方应按合同的规定时间提供乙方所需的正确无误的文件,并在规定的时间完成校对工作,将校稿及时送交乙方,否则交货时间应予顺延。

3、甲方应在乙方送的校稿上认真校对批注,对已经签字认可的校稿,其中仍有错误,对制版印刷造成的损失应由甲方承担。

4、甲方提供的产品包括物料、菲林、技术资料等,乙方需要验证其质量符合印刷要求。

5、甲方委托乙方加工的印刷品必须符合国家法律规定中的相关规定。

五、乙方义务

1、本合同中规定的印刷品的纸张、规格、质量与订单规定不符,甲方可以拒收,乙方应负责返工。

2、印刷、装订的质量应符合国家有关规定的印刷品质量标准及双方约定,如不符,乙方承担相关损失及责任。

3、印刷样张须甲方审核签字后才能印刷,样张上有差错,甲方签样时未能提出修改,损失由甲方承担。

4、乙方为甲方无偿保留印刷胶片和样张3个月,逾期按报废处理,乙方保证报废处理行为不导致印刷胶片和样张对外流传或者被第三人使用,除此之外乙方不承担任何责任。

5、乙方应按时交付货物,逾期承担违约责任,每逾期一天支付当期订单总价的5%给甲方。逾期超过7天,甲方有权单方解除合同,且乙方须退还甲方已付定金。

6、乙方在交货时应接受甲方的验收,若出现验收不符合的,乙方应立即给予重做更换,由此产生费用和损失由乙方承担。

六、保证条款

1、甲方保证,所提供给乙方印刷的印刷品不存在任何侵犯第三方依法享有的权利的情形,例如,商标权、著作权、专利权等。

2、如因甲方提的印刷品侵犯了第三方的合法权利并导致第三方追诉乙方的,应当由甲方单独出面、协调处理相关事项,并负担因此引发的所有费用。

甲方还应当赔偿乙方因此遭受的所有经济损失。

3、甲方保证,所提供给乙方印刷的印刷品不存在任何违反法律禁止性规定的情形。

4、如果乙方有证据证明甲方提供的印刷品存在违反法律禁止性规定的情形,乙方有权要求甲方对印刷品的内容、形式作出修改、调整,甲方不得拒绝。

甲方拒绝的,双方解除本合同。

5、乙方保证其提供给甲方的货物的质量、效果不低于其所提供给甲方的样品的质量、效果。

否则,甲方在验收时有权拒收,乙方应立即返工,由此产生的费用及损失由乙方自行承担。

6、甲方付款前,乙方提供合法发票,否则甲方有权暂扣应付款项。

七、违约责任及争议解决

1、甲方未完全履行合同条款造成乙方经济损失的,乙方有权要求甲方赔偿实际损失,但甲方承担的责任以当期订单的印刷加工费为限。

2、乙方未能完全履行合同条款造成甲方经济损失的,甲方有权要求乙方赔偿实际损失,但乙方承担的责任以当期订单的印刷加工费为限。

3、其他具体责任划分依民法典有关规定进行确定。

4、甲、乙双方因本合同实施或与本合同有关的一切争议,应本着友好合作的精神,采取有效的方式协商解决。如协商不成,由甲方所在地人民法院管辖。

八、本合同一式陆份

甲方执伍份,乙方执壹份,具有同等法律效力。

甲方,乙方,

授权代表签字,授权代表签字,

电话,电话,

传真,传真,

邮箱,邮箱,

开户银行,开户银行,

银行帐号,银行帐号,

签约时间,_____年_____月_____日签约时间,_____年_____月_____日

委托购销合同(篇6)

甲方:_________________

乙方:_________________

兹有甲方委托乙方设计制造以下零件的模具:_________________

序号模具名称型腔数模具材料制作周期模具总价(万元)

一.甲方应承担的主要工作和责任

1.由甲方提供3D图1份或样件,并提供塑料型号。

2.乙方在模具设计及制造过程中对图纸如有疑问,甲方应在二十四小时内答复,否则乙方有权推迟首试时间和交模时间。

3.图纸如有改动,甲方应尽快通知乙方,如因甲方图纸改动使乙方造成重大损失的,甲方应承担全部责认。

4.甲方有权力全面审核模具的结构和所有的材料。

二.乙方要承担责任和工作。

1.乙方要按甲方图纸设计制造模具,并在规定时间内完成模具,

2.模具在正常使用下寿命不小于30万次。

3.乙方应配合甲方调试模具直至生产出合格制品。

三.验收程序和标准:_________________

1.制品按甲方提供的样品及要求检验。

2.模具合格后由乙方负责运至甲方,费用由乙方承担。

四.模具价格及付款方式:_________________

1.以上模具总价:_________________元整。

2.甲方应在合同鉴定日预付模具定金模具总价的50%,模具制作完成,双方协商确认后一次性付清。

五.违约责任:_________________

1.乙方应在天内提供全部模具首试合格样件.

2.合同生效后,双方不能单方面终止合同,否则违约方应赔偿对方一切损失。

六.违约解决方法:_________________

1.由双方协商解决。

2.无法协商的由法庭仲裁。

本合同一式二份,双方各执一份。合同双方签字后立即生效,请双方自觉遵守。

甲方:_________________乙方:_________________

法人:_________________法人:_________________

电话:_________________电话:_________________

签定日期:_____年_____月_____日

委托购销合同(篇7)

甲方:_________________

乙方:_________________

经甲乙双方友好协商,甲方委托乙方加工注塑模具一套。双方达成以下加工协议。

一,模具基本情况:

产品编号:KMLS-001。

序号零件名称模具类型每套所需模芯模架备注单价。

模具使用寿命:_________________。

在正常使用状态下必需保证使用次数达到万模以上。

二、双方的权利和责任

(1)甲方责任及权利

1、甲方负责交付给乙方执行本合同所需的产品设计图纸和其它相关技术资料,并且负责技术方面的支持工作。

2、对交付给乙方的产品设计图纸和相关技术资料——甲方具有唯一的解释权,当发生歧义时,乙方应征询甲方意见,由甲方确认。

3、乙方完成模具的设计和制造后,由甲方去乙方现场对模具进行验证确认或由乙方提供产品样品到甲方进行验证确认。

(2)乙方权利及责任

1、乙方负责甲方提供的产品设计图纸和其它相关技术资料进行模具的设计和制造,乙方负责按照合同规定按时完成符合甲方设计要求的模具。

2、乙方负责按时按量提供认证及测试所需的产品(批量性试产所产生的费用另计)。同时如甲方需要,乙方须提供相关产品的检验测试报告供甲方确认。

3、试模或试产成功后,乙方应当记录注塑工艺和原料粒子的配方数据。甲方如另外安排厂家生产产品,则乙方必需提供完整的注塑工艺和数据。

4、模具由甲方确认合格后,由乙方负责模具的封存。如甲方同意乙方进行产品的后续加工生产,则由乙方负责模具的修理和维护,乙方必须根据四方或甲方授权的第三方的订单进行批量生产。

5、对给甲方生产的所有模具,乙方应提供详细的模具设计图纸给甲方。所有图纸必须以AutoCAD或pro/E制作,并且必须在开模前以电子档的形式传给甲方以供批准。

三、技术条款。

1、模具的修理和维护:如在乙方生产产品,在生产过程中模具的修理和维护由乙方负责。

2、在双方协商无异议后,甲方提供产品设计图纸及相关技术资料给乙方,并派技术人员同乙方进行技术交流或乙方派人员到甲方进行技术交流

3、乙方承诺用所承制的模具生产出的产品能够达到甲方的品质要求。

4、乙方承诺使用所承制的模具生产出的产品的产能能够达到乙方的交货要求:

日产能(按8小时计):_________________500套总产能:_________________不低于30万套。

5、未经甲方允许,严禁乙方将本合同中所涉及的任何一套(付)模具整体或部分外包给其它公司进行加工,否则视为违约,由乙方依本合同的违约条款承担违约责任。

四、商务条款

1、模具价格。

模具合同总金额(含税)RMB______万元整。

模具价格总份额已包含如下费用,乙方不得以以下原因向四方要求费用:

乙方按合同规定进行模具设计、试模所需的材料和设备及人工等费用。

乙方对模具进行成型、二次加工、组装所需的所有夹具和治具的费用。

乙方为保证模具正常生产制作的模具易损配件的费用。

乙方提供给甲方进行模具和产品认证的试验样品(套)的费用。

当甲方书面要求乙方根据产品设计的变更对模具进行修改时,如果模具修改较简单,包括从模具上减除材料的修改和其它简单修改,则乙方不得向甲方收费;如果模具修改较复杂,对整个模具的结构影响很大,则由乙方根据修改模具所需工时向四方报价,由甲方承担相应的模具修改费用。如果因为乙方的原因,因模具不能满足四方的要求而进行的修模或改模,甲方不承担任何责任

2、开模进度。

乙方在收到甲方确认后的产品图纸后,即开始进入模具设计和制作阶段,开模周期为______天。

由于甲方原因造成制模进度的延误,不计算在内。

如果乙方模具制作出现工艺和其它的错误,导致模具无法验收合格,乙方必须免费重新开模,并承担由此造成的一切直接和间接的损失。

3、付款方式。

合同签定后,甲方需支付乙方总款项的30%作为预付款。

甲方收到试模产品后,确认产品尺寸和其它要求都合格后,支付乙方总款项的30%。

模具合格提模时,在乙方向甲方提供模具的增值税发票后甲方支付乙方总款项的20%。

模具正常生产3个月(或二万模次)后,由甲方确认模具无质量问题,则甲方付清余款。

五、模具所有权

1、本合同所涉及的全部模具和夹具及其所有配件、所有组装图纸和零件图纸(包括2D和3D)的所有权,均归甲方所有。乙方不得干涉甲方对模具的处置权。如在乙方生产产品,则模具由乙方负责保管,未经甲方同意,乙方不得将此模具提供给第三方生产,否则甲方有权要求乙方退还模具费并赔偿由此造成的损失。

2、甲方付清模具款后,要求将模具从乙方处转出时,乙方必须配合甲方或甲方指定的第三方进行转移验收,并自行承担费用将磨损部件更换以保证重新开始生产,对在试模过程中记录的注塑工艺和其它参数予以主动提供。乙方有义务对模具进行组装、防锈和包装处理,并发至甲方指定的地点。

3、模具转移过程中,如因乙方不当组装、防锈或包装的原因,造成模具损坏,由此产生的所有直接损失和间接损失一律由乙方承担。

4、乙方保证模具使用寿命在30万次以上,并在此期间内由乙方负责免费保养维修,如模具在使用寿命内不能使用,乙方应负责更换或重新开模,并承担相应费用。

六、知识产权和保密条例

1、本合同所涉及的产品造型及甲方提供的设计图纸和其它资料中所包含的知识产权为甲方所拥有,乙方不得向任何公司和个人泄漏,否则由此产生的一切损失由乙方负责;甲方仅同意乙方基于本合同项下的.目的使用甲方所提供的一切资料和信息。

2、乙方同意其不会将甲方所提供的设计图纸和其它资料或信息用于非本合同外的其它目的,否则甲方有权追究乙方相应的责任;未经甲方书面许可,乙方不得在出版物、广告中或以其它书面、口头形式涉及四方提供的任何资料和信息。

3、未经甲方许可,严禁乙方使用本模具向除甲方指定的客户以外的其它客户供货,否则由此产生的一切直接损失和间接损失一律由乙方负责。

七、违约责任

1、如果乙方未能按四,中规定的进度完成模具制作及送样,由乙方承担违约责任。每延误一天,乙方须付给甲方本合同总金额的2%作为罚金,罚金累计额不超过本合同模具总金额的50%。

2、如果因为乙方的原因造成乙方提供给甲方的模具打出的产品的品质达不到甲方的要求,并且在组装过程中导致其它物料的损失和报废,乙方全额赔偿损失和报废的物料及因此形成的人工、停线费用。

3,如乙方因为不可抗拒的外力(战争、火灾、罢工和中国法律规定的其它不可抗拒力)造成的供货延迟,甲方允许免责。但乙方应在不可抗拒力发生后24小时内以书面形式通知甲方,并且乙方仍有义务采取一切必要措施尽快交货。若不可抗拒力持续2周以上,甲方有权取消本合同。

本合同一式二份,双方各执一份,盖章后有效。

甲方:_________________乙方:_________________

开户银行:_________________开户银行:_________________

账号:_________________账号:_________________

税号税号:_________________

地址:_________________地址:_________________

传真:_________________传真:_________________

代表:_________________代表:_________________

______年______月______日______年______月______日

委托购销合同(篇8)

交易费用由交易手续费、挂牌成本费金额和其他费用组成。它是受托方接受委托方的委托,为其办理购买产权挂牌、交易、出具

产权交易凭证所需收取的相关费用,该笔费用由委托方承担。

交易费用合计金额

人民币大写:_____________________________元

小写:____________________________元

其中

(1)交易手续费金额__________________________元交易佣金______________________________元交易佣金是指受托方接受委托方委托,办理代理交易所收取的代理费用。若委托产权代理购买成功并签约成交,则委托方应向受托方交纳该笔费用;若委托产权代理购买不成功、停止挂牌、中止/终止交易或非代理交易,则委托方不需向受托方支付该笔费用。

③咨询服务费_____________________________元

(2)挂牌成本费金额___________________________元挂牌成本费是指受托方接受委托方的委托,对外发布购买产权项目的有关信息所支出的成本费用。委托方需向受托方支付该笔费用。

(3)其他费用______________________________元。

委托购销合同(篇9)

委托方:__________(以下简称甲方)

受托方:__________(以下简称乙方)

为了确保优质高速完成工程的施工任务,经甲、乙双方充分协商,遵循平等互利、自愿、公开的原则,甲方与具有良好信誉和雄厚资金实力的乙方合作,委托乙方进行工程施工所需工程材料/设备的采购工作。经甲乙双方在平等、互利的基础上充分协商,共同达成并签订协议如下:

第一条委托内容

甲方委托乙方代为采购以下工程范围内的工程材料/设备:

__________________________________________。

第二条委托方式

1、乙方以自身的名义按照甲方承诺的条件与供货方签订材料/设备购买合同。但是,乙方应当指令供货方开具以甲方为付款人(购货人)的发票并将发票原件及材料/设备购买合同的复印件交给甲方。

2、乙方无偿接受甲方的委托处理本合同约定的委托内容。

第三条合同价款及付款方式

1、合同金额:根据预计的材料/设备数量和双方商定的材料/设备单价,预计合同金额为万元。此金额是估算或设计数量的预计金额,不能作为最终结算与支付的依据。最终结算金额按最终双方签认实际消耗的材料/设备数量乘以材料/设备单价确定。

2、工程季度/月计量:甲方每季度/月_____日前对乙方当季/月完成当季采购并经监理、质检员检查及实验检验合格,符合工程质量要求的材料进行签认,乙方应负责提供购买材料/设备相关资料。甲方核定乙方当季/月购买的材料/设备量后,按双方商定的单价计算乙方当季/月完成的材料/设备款,扣除质量保证金等一切应扣费用后,经甲乙双方负责人签字认可,该结算单作为当/月进行支付的依据和完工结算的凭证。甲方在收到业主支付的当期计量工程款后,甲方财务人员验证本书面协议后,将实际应付的款项在日后支付给乙方。

3、工程完工结算:

在本协议工程全部完工,经监理、业主验收合格计量后,甲方将对本协议工程与乙方进行完工结算。根据每季/月甲乙双方签字认可的季/月结算单,进行工程完工结算,完工结算单中质量保证金按工程完工结算金额的____%扣留,经甲乙双方负责人签字认可后,该结算单为工程完工支付的依据。

4、余款支付:剩余___%合同价款作为质量保证金(质保期为_____年,自工程竣工验收合格之日起计算),质保期内无质量问题或乙方完全履行了质保义务的,质保期满后日内付清余款,质保金不计利息。

第四条材料/设备质量

1、乙方采购的材料/设备必须符合国家和交通部颁布的现行有关标准和规范,以及本工程业主的有关要求,按照甲方的要求提供相应的质量证书(如材质报告、出厂合格证等),按甲方、业主和监理要求进行检验并经甲方报监理、业主批准同意后方可用于工程上。

2、在工程施工期间的任何时候(即使是经过验收并计量后),因任何方式(包括政府质量监督部门、业主、监理工程师或甲方组织的各类检查)发现乙方负责采购的材料/设备不合格或存在质量隐患,乙方必须负责承担返工费及由此产生的罚款和损失。

4、如果因乙方负责采购供应的材料/设备等原因导致本合同段在各级单位组织的各种检查、评比中,不能获奖或受到处罚,乙方应承担全部责任,并承担甲方由此造成的一切损失。

5、若业主、监理或甲方质检工程师发现乙方供应材料/设备质量不符合施工规范要求且责任由乙方承担时,则乙方负责无偿清退缺陷材料/设备出场,由此造成的逾期交付和经济均由乙方承担。

6、因乙方负责采购供应材料/设备的原因导致工程质量事故、缺陷责任及由此引起的甲方损失均由乙方承担。

第五条双方义务

(一)甲方义务

1、负责每季度/月按时办理乙方的材料/设备计量和结算;按照本协议规定对乙方进行支付。

(二)乙方义务:

1、乙方应当按照经甲方同意的条件与供货方签订合同,及时向供货方支付甲方所需材料/设备货款;

2、主要材料/设备进场前,均按照要求提供合格证和试验报告,并提供样品经建设方、监理及甲方确认,否则不得使用。

3、主要材料/设备进场时,均按照要求提供合格证和试验报告。按国家规定,需复试的材料/设备均由乙方配合监理单位进行取样和试验,费用由乙方承担。

4、凡用于工程的原材料/设备、半成品、构件、设备等,须有质量合格证或检验证明,否则不得用于本合同约定的工程,乙方亦须负责原材料/设备、半成品、构件、设备等进场复试的义务和费用。

5、乙方承诺及时足额向材料/设备供应商支付货款及其他款项。如乙方未按时足额向材料/设备供应商支付货款及其他款项,导致发生甲方直接向材料/设备供应商支付款项的结果,甲方有权从应付乙方的款项(含质量保证金)中直接扣除。如乙方未按时足额向材料/设备供应商支付货款及其他款项,给甲方造成损失的,乙方应予以赔偿。

6、如供货方违反其与乙方签订的合同的,应当及时追究供货方的违约责任。

7、乙方负责承担所有材料/设备的卸车费、工地现场材料/设备二次搬运费、垂直运输费。

8、甲方与业主签订的施工合同及所有文件对乙方具有同等约束力,乙方必须遵守。

第六条委托期限

本合同的有效期为自签订本合同之日起至甲方以书面形式告知乙方终止本合同之时止。

第七条纠纷解决方法

甲乙双方出现合同纠纷时,应首先通过充分协商解决,协商不成的,应提交_____法院诉讼解决。

第八条其他

1、合同未尽事宜,甲、乙双方可根据具体情况和相关法律、法规共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

2、本合同正本____份,双方各持__份,甲方副本___份,经双方法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签章后生效。(若此合同为法定代表人授权的委托代理人,必须将授权书附后,方可签订合同)。正副本具有同等法律效力。

甲方:__________

____年___月___日

乙方:__________

____年___月___日

委托购销合同(篇10)

委 托 人(以下简称甲方):

法定代表人:

拍 卖 人(以下简称乙方):

法定代表人:

根据《中华人民共和国拍卖法》、《中华人民共和国合同法》及其

他有关规定,双方达成协议如下:

第一条 拍卖标的及保留价(附拍卖标的清单,拍卖标的权属证

明文件)

第二条 权属及瑕疵

甲方保证对本合同项下委托拍卖标的拥有所有权或处分权,本合

同签署前,甲方应向乙方提供拍卖标的的详细清单及详细资料以及合

法、有效的权属证明材料作为本合同附件,并如实向乙方告知拍卖标

的存在的瑕疵。

第三条 拍卖标的的保管

拍卖标的由 方保管。

若双方约定由乙方代为保管,则甲方应自本合同签署后

合同编号: 签约地点:日内将上述拍卖物品交付乙方。如未成交,则由乙方在拍卖会结束后

次日起 日内移交回甲方。因交付拍卖物所引起的费用

由方承担;乙方代为保管期间发生的.保管费用由__方

承担。

交付方式:

第四条 拍卖方式

本次拍卖会原则上采取增价拍卖方式,乙方可在拍卖进行中,由

拍卖师根据标的及现场情况调整拍卖方式。

第五条 竞买保证金及收取

1.竞买保证金按拍卖标的保留底价%以下的比例由

____方向竞买人收取。

2.拍卖标的如未成交,收取竞买保证金的一方在拍卖会结束后 个

工作日内将竞买保证金退还予竞买人(不计利息)。

第六条 拍卖会时间、地点 交付地点:

拍卖会时间:(如确因其他原因需改变拍卖会时间、地点的,双方另行协商)

第七条 拍卖成交价款结算及成交标的移交

1.拍卖成交后,由 方向买受人收取拍卖成交价款。

(1)买受人将拍卖成交价款付清后,由方向买受

人移交拍卖成交标的。

(2)买受人付清拍卖成交价款后,乙方向买受人出具《拍卖成

交确认书》; 向买受人提供拍卖标的相关权属证明,甲方协

助买受人办理权属变更登记,乙方予以配合。

2.拍卖成交价款由乙方负责收取的,在买受人付清全部拍卖成交

价款并在权属登记机关同意受理权属变更登记后的个工作拍卖会地点:日内,乙方向甲方转交拍卖成交价款。

3.如拍卖标的由甲方保管,在乙方向甲方付清全部拍卖成交价款

的同时或甲方从买受人处收到全部成交价款时,甲方应同时向买受人移交拍卖标的。 如拍卖标的由乙方保管,则在买受人向甲方或乙方付清全部拍卖成交价款的同时,乙方即可向买受人移交拍卖标的。

4.权属变更中所发生的各项税费,执行下列项

①按国家有关规定缴纳 ②由买受人全部承担

5.成交标的移交之前的各项欠费,执行下列项

①由甲方全部承担 ②由买受人全部承担(须明确数额)

第八条 拍卖佣金及支付方式

1.拍卖成交且买受人支付拍卖成交价款后的 个工

作日内,甲方按下列 项向拍卖人支付佣金。

①按拍卖成交额的 %;

②在保留底价之内 %,成交价超出保留价部分按 %。

第九条 违约责任

1.甲方对拍卖标的的瑕疵未加说明,给乙方造成损失的,甲方应

向乙方承担违约赔偿责任。乙方未履行瑕疵告知义务,由此造成的损失由乙方承担。

2.拍卖标的在保管期限内因保管不当出现毁损、丢失等情况,由

保管方承担赔偿责任。

拍卖合同生效后,由甲方保管的拍卖标的如出现毁损、丢失、涉

诉等情况导致的拍卖不能正常进行的,甲方应向乙方赔偿乙方为拍卖而支出的合理费用。

3.由于甲方原因造成拍卖中止或终止的,因此给乙方造成的损失,由甲方向乙方承担赔偿责任;由于乙方原因造成拍卖中止或终止的,因此造成的损失,由乙方自行承担。第十条 争议解决方式

双方履行合同过程中发生争议,应通过协商解决,协商不成的,

双方可依法向本合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条 双方约定的其他事项

第十二条 本合同未尽事宜,经双方协商确定后,作为合同附件,附件具有优先效力。 本合同自双方签字盖章之日起生效,一式份,甲方执份,乙方执 份。 甲方(盖章): 乙方(盖章):

法定代表人法定代表人

或委托代理人(签名): 或委托代理人(签名):

签订时间: 年月日签订时间: 年月日

附件一:拍卖标的清单(原件或复印件)

附件二:拍卖标的权属证明(原件或复印件)

委托购销合同(篇11)

甲方:

乙方:

甲方委托乙方通过竞买,拍卖成交xxx设备。甲方同意将其所拥有的下列设备转让给乙方,为此,特签订本合同,双方应严格遵守。

一、设备概况

报废设备在福建省东南电化股份有限公司烧碱厂,共三套蒸发器(含两台被盐水车间用坏后退下来,放在废品库门口的旧蒸发加热室),一台喷射冷凝器,一些附属管道及一些旧蒸发轴流泵配件。甲方建议乙方对该报废设备要充分认识。

二、设备价格

该批设备售价为 人民币(即拍卖成交价),该成交价仅为该批设备自身价值,设备的拆装和运输等费用由乙方自理。

三、付款方式及时间

1、本合同生效后,乙方报名时所交的竞买保证金 万元人民币自动转为本合同的履约保证金(履约保证金可充抵购设备款)。 拍卖有限公司应在本合同生效后的一个工作日内将本合同的履约保证金汇入甲方指定帐户(开户行: 帐户: )。

2、乙方应在本合同生效的三个工作日内付清全部的购设备款,并汇入 拍卖有限公司帐户(开户行: 帐户: )。

3、甲方在接到拍卖有限公司将全额的购设备款汇入甲方指定的银行帐户的银行汇款通知单后进行设备交接。

四、设备交接

当 拍卖有限公司收到全额的购设备款及拍卖佣金后,及时将全额的购设备款汇入甲方指定的银行帐户,并通知甲方。甲方在接到 拍卖有限公司通知后十四个工作日内将设备交给乙方。乙方提货时,在现场拆卸要遵守甲方的规章和安全规定,乙方在拆卸过程中的所有安全由乙方负责。甲方提供拆卸方便。乙方必须在合同生效日起壹拾肆个工作日内把所有设备拆移出甲方现场。

五、双方的责任和义务

1、甲方保证对其拟转让给乙方的设备拥有完全、有效的处分权,保证该设备没有质押,并免遭第三人追索,否则应由甲方承担由此引起的一切经济和法律责任。

2、如乙方不能按期支付转让价款,每逾期一天,应支付逾期金额千分之三的逾期违约金,该违约金直接从拍卖保证金中抵扣。如因违约给甲方造成经济损失,违约金不能补偿的部分,还应支付赔偿金。

六、纠纷的解决

凡因履行本合同所发生的争议,甲乙双方应友好协商解决,如协商不成,向 区人民法院起诉。

七、生效条件

本合同经甲乙双方签订后生效。

八、本协议一式四份,甲乙双方各执一份,其余报有关部门。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

代表人(签字):代表人(签字):

签字日期: 年 月 日

zhe135.com小编推荐

服装购销合同十一篇


合同需要包括哪些内容呢?合同无处不在。签订合同可以将双方的权利与义务进行确定,零思考方案网编辑选取了一篇极具参考价值的“服装购销合同”,此文观看后您的人生经验可能会更加丰富!

服装购销合同【篇1】

2022服装购销合同通用版是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。服装购销合同通用版能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022服装购销合同通用版正文内容

甲方:

乙方:

根据平等自愿,互惠互利的原则,双方协商经销协议如下:

一、甲方授权乙方在 经销XXX。

二、甲方以商品全国统一零售价的4.5折作为乙方结算价,并开具增值税发票。运费由乙方负担,甲方代办运输手续。本市内运输由甲方承担。

三、乙方自行看样定货,发货后不作退换货处理。如有质量问题,货到三天内通知甲方,并发回给甲方鉴定,过期不再处理。

四、乙方在该地区经销期间,应维护甲方的品牌形象,不得损害甲方的利益,做好优质服务、售后服务工作。

五、甲方授权期限为半年,经甲方对乙方销售业绩考核,再协商制定续签手续,或转为连锁经营点。

六、如有下列情况,甲方不需经乙方同意,可以终止本协议,并且由乙方自负一切责任:

1、有违反本协议之事的行为。

2、不能及时给付货款。

3、提供畅销产品,供同业仿造。

4、对外促销等广告,未经甲方事先同意而实施。

5、乙方违反以上条例,经口头劝告无效,再发书面通知限期改正,如还不思改过,经甲方信函通知乙方终止本协议。

七、协议期满,自动终止双方义务。

八、协议期间,如有异议,双方协商解决。如双方协商不成可在签约地点处所管辖法院提出诉讼。

甲方: 乙方名称:

地址: 地址:

电话: 电话:

法人代表: 店铺面积:

签协人: 店铺地址:

签协人:

签约地点:

签约日期:________年____月日

乙方运输方式:

运输送达地点:

邮编

服装购销合同【篇2】

甲方:_________________________

地址:_________________________

电话:_________________________

邮编:_________________________

乙方:_________________________

地址:_________________________

电话:_________________________

邮编:_________________________

甲乙双方经友好协商,就乙方成为___________(甲方服装名称)销售代理商事宜达成以下协议。

第一条 代理原则

1、甲方授权乙方为_________的销售代理商。

2、乙方在代理甲方服装的过程中,不得以任何形式损害甲方的声誉和利益。

3、乙方须按实际情况填写《_________公司代理商申请登记表》如登记表中内容变更,乙方应在七天内书面通知甲方。

4、乙方可以对甲方的工作做出评价和投诉,具体事宜请与甲方联系。

5、乙方代理的市场区域为_____________。

第二条 甲方的权利和义务

1、甲方拥有服装价格的制定权及发布权。

2、甲方负责服装的广告宣传工作。

检查乙方的协议执行情况,并在一定时间内考核乙方所完成的工作进度和市场行为,并有权决定是否保持其代理资格,乙方试运营_________个月,合格者将正式颁发授权书。

销售、培训和售后服务工作。

5、甲方对服装进行不断的升级,保证其服装的先进完善性,并提供给乙方及其客户。

6、对于乙方提供的关于服装功能或其他方面的合理化建议,甲方认可后将对服装进行升级,无偿进行更改并提供升级服装给乙方及其客户。

7、甲方若对服装代理价进行更改,须提前半个月以书面的形式通知乙方。

第三条 乙方的权利与义务

1、乙方可获得甲方的销售培训及电话技术支持。

2、配合甲方跨地区性或全国销售宣传活动,努力开拓市场。

3、乙方有义务遵守有关的商业秘密,并以书面形式每月一次向甲方书面或电子信件汇报当地的市场动态及其行销计划和策略。

并不能改正的,甲方有权要求乙方赔偿,情节严重的,甲方有权终止对乙方的代理授权,并取消其区域代理资格。

5、乙方对所售服装客户必须建立完整的客户服务档案,()甲方须对客户进行备案保存。

6、乙方可以在甲方授权范围内以_________地区代理的名义但不能以独家代理等具有排他性的名义进行宣传及商业活动。

第四条 服装价格、保证金及预付款、财务结算

1、服装的价格详见附件。

2、乙方在本协议签订之日起,按照甲方网站上指定的支付方式向甲方支付保证金_________元人民币,并预付不低于_________元人民币的登录费。

管理遵照相关规定,如未有违反相关规定,保证金在本协议终止后全额退还给乙方。

4、结算

A、乙方代理登录_________________(服装名称),须在乙方预付登录费足够支付的前提下,由乙方在确认付款后开通,同时甲方将从乙方预付登录费中自动扣除乙方开通_________的登录费用,每月_______日甲乙双方应对上月_______日至本月_______日登录开通的_________数量及清单进行核对,并由甲方给乙方开据相应登录款项的发票。

B、甲方为乙方每月开据的发票金额为:上月_______日至当月_______日乙方向甲方支付的_________代理登录费的金额。

C、当乙方未能按A的规定全额支付开通_________登录费时,甲方核实后有权取消对应_________的服务,同时保留法律追索权。由此带来的与客户之间的法律纠纷均由乙方承担责任。

D、本协议到期或者双方因任何原因终止本协议执行,乙方已支付预付款,在扣除应付款项后仍有余款时,甲方在协议终止后30日内将余款退还乙方。

第五条 协议期限

乙方的代理期限为_______年______月______日至_______年______月______日。

第六条 争议解决

在协议执行期间如果双方发生争议,双方应友好协商解决,如果协商解决不成,双方同意提交当地仲裁委员会进行仲裁。

第七条 附则

本合同如有未尽事宜,双方协商解决。本合同一式两份,双方各执一份,经签字、盖章后生效,两份协议书具有同等效力。本合同传真复印件有效。

甲方盖章:_______________ 乙方盖章:______________

代表(签字):___________ 代表(签字):__________

_________年_____月_____日 ________年_____月_____日

服装购销合同【篇3】

《服装购销合同》是指双方约定的一种合同形式,用于规范服装购销双方的权益和责任。作为一种重要的商业合同,它在保护消费者权益、促进企业合作以及维护市场秩序方面起到了重要的作用。下面将详细介绍《服装购销合同》的内容,使读者对该合同有更深入的了解。


一、合同的基本信息


《服装购销合同》应明确双方当事人的基本信息,包括姓名、住所、联系方式等。还应包括签订合同的时间、地点以及合同的有效期等。通过详细填写这些信息,确保合同具有法律效力,方便双方之间的沟通和联系。


二、商品的交付及验收


《服装购销合同》应明确具体的交货期限和运输方式。双方应对交付商品进行验收,并在合同中约定验收标准。如果商品存在质量问题,双方应及时协商解决。


三、价格及支付方式


合同应明确双方的价格约定,以及支付方式、支付期限等。这对于保证交易过程的透明性和顺利进行具有重要意义。双方应共同协商制定合理的价格,并通过详细约定支付方式来确保款项的安全与及时付款。


四、质量保证


《服装购销合同》中应明确商品的质量保证期限和责任。如果商品发生质量问题,购货方可以要求卖货方进行退货或者进行修理、更换等处理方式。卖货方应承担担保责任,确保商品的质量符合合同约定。


五、违约责任


双方签订合同时,必须对合同履行过程中的违约责任进行明确约定。违约方应根据合同约定承担相应的违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等。通过约定违约责任,可以减少双方的风险,规范交易行为。


六、争议解决


当服装购销双方出现争议时,应在合同中约定争议解决的方式。常见的解决方式包括协商解决、仲裁解决和诉讼解决。通过合同约定争议解决方式,可以有效避免纠纷的扩大和产生不必要的损失。


总结


《服装购销合同》的签订对于规范服装市场的经营行为,保护消费者的合法权益具有重要意义。通过合同的签订,双方可以明确各自的权益和责任,规范交易行为,提高交易的透明度和稳定性。同时,合同的约定还可以减少纠纷的发生,促进消费者和供应商之间的良好合作关系。因此,双方在进行服装购销活动时,合同的签订是必不可少的。只有遵循合同的约定,双方才能够共同享受到合同带来的便利和保障,实现共赢的目标。

服装购销合同【篇4】

为了保护甲、乙双方的合法权益,根据国家相关法律法规的有关规定,本着平等互利、共同发展、共担风险的'原则,经双方协商一致,特制定本合同

一、甲乙双方均同意按本合同内容的规定执行。

1、甲方同意乙方在合同约定地区范围内,代理推广由甲方生产的产品最新服装购销合同范本合同范本。

2、合同约定的推广区域为_____ 省_____市______区______县

合同期自____ _年__ ___月_____日开始至_ ____年_____月_____日止。

3、双方可根据各自意愿另行商讨续约事宜并签定新的代理合同书。如至本合同中所述代理期限届满时没有续签,则视为双方自动放弃继续合作,同时本合同即告终止。

1、协助乙方制定并安排乙方代理区域内的营销战略、销售形式、管理运作等销售事宜;

2、负责向乙方提供必要的产品知识培训、经销商营业资料;

3、负责向乙方提供用于产品销售、促销、推广、广告所需的文件资料及所需相关证明手续;

4、根据乙方要求,为乙方开具普通发票,甲方承担底价税款,超出部分的税款由乙方承担;

5、乙方在合同约定的区域内享有独家代理权。甲方不再以任何方式向乙方代理区域内直接销售或授权他人销售乙方代理的产品。

1、乙方在本区域内进行产品推广行为时,必须严格遵守国家及地方相关法规,否则造成的一切后果由乙方承担

2、乙方负责所代理产品在代理区域内的招商、销售及与之相关的一切事宜;

3、乙方在业务活动中进行产品宣传时,必须严格遵守产品广告批件所核实的疗效范围;

4、乙方不得在甲方授权区域范围外以任何名义进行相关销售活动,如欲扩大代理推广区域可根据实际销售情况提前以书面形式向甲方申请,经甲方批准后方可进行推广工作;

5、乙方必须应甲方要求,随时向甲方报告业务进展及产品流向实际情况。

1、甲方负责将乙方订购的产品发往乙方指定的地点,所发生的运输费、运输保险费等均由甲方承担。

2、由于运输不当引起质量问题或包装破损及由此造成的损失,乙方须在到货之日起三

日内提出异议,并提供运输部门出具的货物损坏或丢失证明,甲方负责更换补偿等量货物最新服装购销合同范本最新服装购销合同范本。

3、乙方保证所收到的产品在符合标准的仓储条件下存放,否则造成的质量问题由乙方承担。

1、款到发货;

2、乙方向客户结算所需发票,须由乙方填制表格后传真给甲方,甲方在收到传真后,方可开具发票并寄往乙方指定收票人,高出结算底价部分的差价税款由乙方承担。

3、乙方如发生提货业务后三个月内不开具发票甲方将不予以开票;

1、甲方为降低乙方的经营风险,甲方实行退货制度,但未经甲方书面同意,乙方不得擅自将货物退给甲方;

2、甲方在收到退货产品并核查无误后,即日将退货产品的货款汇入乙方指定的银行帐户,同时扣除甲方的相应损失;

3、如退货产品受潮或包装有所损坏,则甲方有权拒绝此部分产品的退货请求

1、甲方确保乙方的代理区域不受到恶意冲货。

2、乙方承诺不策划及运作超出乙方经销范围的任何跨区域销售产品的行为

1、双方同意本合同全部条款,如有违约(不可抗拒力除外)按国家有关法律法规解决。

2、如有争议双方协商解决,如协商未果,任何一方均可向人民法院提起诉讼最新服装购销合同范本合同范本。

1、本合同有效期为壹年,从双方签字之日起(加盖红章后)生效。如有异议经双方协商后可另行签定补充合同或条款,补充合同或条款加盖红章后方可生效且与本合同具同等法律效力。

2、本合同内容共一式二份,甲方一份,乙方一份。

甲 方 :

服装购销合同【篇5】

甲方(供方): 银行:

乙方(需方): 身份证号:

甲乙双方本着平等互利,协商一致的原则,签订本合同,以资双方信守执行。

第一条 商品名称、种类、规格、单位、数量 甲方向乙方提供以下货物:

第二条 商品质量标准

如果乙方在销售此批货物的过程中发现不合格产品,乙方有权要求退还商品,甲方应无条件接收退还或更换商品要求。如果乙方发现大小号不一,或色泽发生错误等,甲方也应提供退换服务。 第三条 商品单价及合同总金额双方核定单价为:雪人山羊绒衫均单价XXX元人民币;卡丹休闲裤单价XXX元人民币 蒙伦男套装单价XXX元人民币;蒙伦女套装单价XXX元人民币 米兰职套装单价XXX元人民币;妮姿套装单价XXX元人民币 雪人山羊皮件XXX元人民币;欧迪套装XXX元人民币 雅莉单价XXX元人民币;米娜件XXX元人民币共计人民币:XXXX元(大写:X佰X零X万X仟元整)

第四条 如因原料、材料、生产条件发生变化时,应经供需双方协商,否则按以上价格执行。

第五条 交货方式:由甲方送货到乙方经营地。

第六条 乙方自合同签订之日起,预付给甲方定金XX万元,余款乙方在验收货后一次性给付甲方。

第七条 违约责任:

1、付款后甲方无货,使乙方造成损失,应偿还乙方此批货款总价5%的违约金。

2、甲方如提前或延期交货不足数量者,甲方应偿付需方此批货款总值1%的违约金,乙方如不按交货期收货或拒收合格商品,应按此偿付甲方此批货款总值3%的违约金,任意一方如提出增减合同数量、变动交货时间,应提前通知对方,征得同意,否则应承担经济责任。

第八条 本合同执行中发生纠纷,签订合同双方不能协商解决时,可向人民法院提出诉讼。

此合同一式两份,双方签字生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

服装购销合同【篇6】

第一条合同标的卖方卖出、买方购入商品。商品应符合下文第四款中所确定的清单。该清单的附件,是本合同不可分割的组成部分。

第二条价格和合同总金额在清单中所载明的商品,以美元计价。本合同总金额为____。商品价格包括运抵__的一切费用,同时包括在独联体境外预付的包装、标记、装运、保险的费用。

第三条供货期限和日期商品应在卖方银行通知保兑的、与第二条所列金额相符的有效信用证时起60天内运往____。卖方有权提前供货,也有权视情况一次或几次供货。

第四条商品品质商品品质和数量由买卖双方以书面协议确定,在本合同附件清单中载明。清单附在本合同上(见第一条)。

第五条包装和标记商品包装应在符合规定的标准和技术条件,保证货物在运输途中所做的必要处理过程中完好无损。每件货物应有以下标记:____到达站名称:____卖方名称;____买方名称;____货件号;____毛重;____净重;体积(用立方米表示)。

第六条支付买方应在本合同签订后20个工作日内开立以卖方为受益人、不可撤销的、可分割的、可转让的跟单信用证。该信用证的总金额在合同第二条中载明,其有效期至少80天。信用证由卖方选择的、法律上承认的____银行开立并确认。以信用证付款凭卖方向银行提交以下单据进行:_____发票一式三份;_____全套买方名义下的运输单;_____包装单一式三份;_____本合同副本;_____在独联体境内的一切银行费用由买方负担,在独联体境外的一切银行费用由卖方负担。

第七条商品的交接所有商品应由检查人员进行必要的数量和品质检查。检查人员的结论是最终结论、买卖双方不得对此有争议。余下部分买方可以拒收和退还,买方应单独保管其拒收的商品,并对此承担责任,便于卖方、供货人和检查人员进行可能的检查。如果确定拒收成立,对商品的责任自动转移给卖方,由卖方自行决定商品的处理,商品的保管费由供货人支付。

第八条保险根据上文第二条由____对商品在运抵____港之前进行保险。

第九条品质保证商品品质应符合清单(见上文第四条)。买方没有义务接收不符合清单(见第四条)的商品。买方可以不加解释和不出示证据还未被接收的商品(见下文第十条)。卖方应在收到买方理由充分的索赔书时起30天内如数更换未被接收的商品,以保证完全按照本合同规定运送货物。

第十条索赔商品运到时,买方有权就商品的数量向卖方提出索赔(见第七条),反之,买方接收共同指定的检查员确定的数量的商品。买方可以就商品品质不合格向卖方提出索赔。

所有运抵的商品如果没有以适当的方式拒收或退回,都被认为买方已经接收。有充分理由退还的拒收的商品都被认为卖方供货不足,同时免除对买方就拒收商品的支付或赔偿提出任何异议。

就某一批商品提出索赔,不能成为索方拒收和拒付根据本合同所规定的其他应供应的商品的理由。

第十一条不可抗力出现不可抗力,即火灾、自然灾害、封锁、禁止进出口和其他合同双方人力不可抗拒的情况造成合同某一方不能完全或部分履行合同义务时,按不可抗力与其后果存在的时间推迟履行合同义务。

第十二条罚则如违反本合同规定的货物抵达期限,卖方应向买方支付罚金。

罚金数额规定如下:在最初三周内每过期一个日历周支付未交商品总金额的___%;以后每过期一个日历周支付未交商品总金额的__%,但罚金总额不能超过未交商品总金额的___%。

第十三条其他条件任何一方在没有征得另一方书面同意的情况下不得将自己对本合同的权利和义务转让给第三者,尽管信用证可以转让,是可以按规定程序转让的。

应当先履行债务的一方当事人,有证据证明对方有下列情形之一的,可以中止履行:

仲裁由本合同派生或与本合同有关的一切争议和分歧适用中国法律,由国际仲裁机构审理。

双方法定地址卖方:______

买方:______

____年__月__日

服装购销合同【篇7】

2022服装购销通用版合同书是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。服装购销通用版合同书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022服装购销通用版合同书正文内容

范本篇一:服装购销合同书范本甲方:_______乙方:_______根据平等自愿,互惠互利的原则,双方协商经销协议如下:

一、甲方授权乙方在经销XXX饰。

二、甲方以商品全国统一零售价的

4、5折作为乙方结算价,并开具增a;ace; a;gae;发票。运费由乙方负担,甲方代办运输手续。本市内运输由甲方承担。

三、乙方自行看样定货,发货后不作退换货处理。如有质量问题,货到三天内通知甲方,并发回给甲方鉴定,过期不再处理。

四、乙方在该地区经销期间,应维护甲方的品牌形象,不得损害甲方的利益,做好优质服务、售后服务工作。

五、甲方授权期限为半年,经甲方对乙方销售业绩考核,再协商制定续签手续,或转为连锁经营点。

六、如有下列情况,甲方不需经乙方同意,可以终止本协议,并且由乙方自负一切责任:

1、有违反本协议之事的行为。

2、不能及时给付货款。

3、提供畅销产品,供同业仿造。

4、对外促销等广告,未经甲方事先同意而实施。

5、乙方违反以上条例,经口头劝告无效,再发书面通知限期改正,如还不思改过,经甲方信函通知乙方终止本协议。

七、协议期满,自动终止双方义务。

八、协议期间,如有异议,双方协商解决。如双方协商不成可在签约地点处所管辖法院提出诉讼。甲方名称:_______乙方名称:_______签约地点:_______签约日期:_______篇二:服装购销合同书范本销货方:____(以下简称甲方)购货方:____(以下简称乙方)签约时刻:_______签约地址:________________________

第一条 经购销双方协商生意勾当,必需履行本合同条目。具体品类(种),需签定要货成交单,并作为本购销合同的附件;本合同中的未尽事宜经双方协商需填补的条目可另拥护谈书,亦视为合同附件。合同附件与本合同具有齐截效力。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等,将作为本合同的组成部门,具有合同的效力。

第二条 合同签定后,不得私行变换息争除。如甲方遇不成抗拒的原因,确实无法履行合同;乙方因市场发生骤变或不能防止的原因,经双方协商赞成后,可予变换或解除合同。但提出方应提前通知对方,并将合同变换通知单寄给对方,打点变换或解除合同的手续。按乙方指定花色、品种、规格出产的商品,在放置出产后,双方都需严酷执行合同。如需变换,由此而发生的损失踪,乙方承担;如甲方不能按期、按质、按量按指定要求履行合同,其损失踪,甲方承担。

第三条 成交单中的商品价钱,由双方当事XX商经由议定定,或以国家定价抉择。在签定合同时,确定价钱有坚苦,可以暂定价钱成交,上下幅度双方商定。

第四条 运输体例及运输费用等费用,由双方当事XX协商抉择。

第五条 各类商品质量尺度,甲方严酷执行合同划定的质量尺度,保证商品质量。

第六条 商品包装,必需平稳,甲方应保障商品在运输途中的平安。乙方对商品包装有非凡要求,双方应具体合同中注明,增添的包装费用,由乙方承担。

第七条 商品调拨,应做到平衡、实时。对合同期内的商品可考虑按3 ∶3 ∶4 的比例分批发货;季节性商品按承运部门所划定的最迟、最早日期一次发货;当令商品,零配件和数目较少的品种,可一次发货。

第八条 甲方应按乙方确定的合理运输路线、工具、达到站(港)委宛承运单元发运,力争装足容量或吨位,以节约费用。如一方需要变换运输路线、工具、达到站时,应实时通知对方,并进行协商,取得一致定见后,再打点发运,由此而影响合同刻日,不以违约措置。

第九条 商品年夜达到承运部门时起,所有权即属乙方。在运输途中发生的丢失踪、贫窭、残损等责任事情,由乙方负责向承运部门交涉抵偿,需要甲方协助时,甲方应积极供给有关资料。乙方在领受商品时发现问题,应实时向承运部门索取划定的记实和证实并当即具体搜检,实时向有关责任方提出索赔;若因有关单据未能随货同业,货到后,乙方可先向承运部门具结领受,同时当即通知甲方,甲方在接到通知后____日内回覆;属于多发、错运商品,乙方应做好具体记实,妥为保管,收货后____日内通知甲方,不能自步履用,是以而发生的一切费用由甲方承担。

第十条 商品的外包装完整,发现溢缺、残损串错和商品质量等问题,在货到半年内(珍贵商品在7 天内),责任确属甲方的,乙方可向甲方提出发芽。发现商品霉烂变质,应在30天内通知甲方,经双方配合研究,明晰责任,损失踪由责任方承担。领受进口商品和概况库存转内销的商品,因关系到概况发芽,发芽期为乙方收货后的60天,过时甲方不再受理。乙标的目的甲方提出发芽时,应填写发芽单,一货一单,不要混列。发芽单的内容应搜罗唛头、品名、规格、单价、装箱单、开单日期、到货日期、溢缺数目、残损水平、合同号码、出产厂名、调拨单号等资料,并保留什物;甲方接到发芽单后,____日内作出回覆,要在30天内措置完毕。为削减部门发芽营业,凡一张调拨单所列一个品种损溢在2 元以下、残损在5 元以下均不做发芽措置(零件除外)对粗笨商品的发芽(如缝纫机头、部件等的残品)乙方将残品直接寄运工场,发芽单寄交甲方并在单上注明寄运日期。

第十一条 商品货款、运杂费等金钱的结算,购销双方应按中国XX银行结算法子的划定,商定适宜的结算体例,实时妥帖打点。货款结算中,要遵守结算纪律,坚持钱货两清原则,分期付款应在成交单上注明。有固定购销关系的国营、供销合作社商业企业,异地货款结算可采用托收承付结算体例;对情形不明的生意单元,可采用信用证结算体例,或先收款后付货。

第十二条 甲、乙双方的39;任何一方有违约行为的,应负违约责任并向对方支出违约金。因违约使对方蒙受损失踪的,如违约金不足以抵补损失踪时,还应支出抵偿金以抵偿其差额。如违约金过度高于或者低于造成的损失踪的,当事XX可以请求XX平易近法院或者仲乘隙构予以恰当削减或者增添。

1.甲、乙两方所签定的具体合同要求,一方未能履行或未能完全履行合同时,应向对方支出违约合同货款总值_20__%的违约金。但遇双方协商打点变换或解除合同手续的,不按违约措置。

2.自提商品,甲方未能按期发货,应负过时交货责任,并承担乙方是以而支出的现实费用;乙方未按期提货,应按中国XX银行有关延期付款的划定,按过时提货部门货款总值计较,向甲方偿付过时提货的违约金,并承担甲方现实支出的保管费用。

3.甲方提前交货和多交、错发货而造成的乙方在代保管期内现实支出的费用,应由甲方承担,乙方过时付款的,应按照XX银行有关过时付款的划定,向甲方偿付过时付款违约金。

4.对应偿付的违约金,抵偿金,保管、调养费用和各类经济损失踪,应在明晰责任后,10天内自动汇给对方,否则,按过时付款措置,但任何仪樾位得自行用扣发货色或扣付货款充抵。

第十三条 甲、乙两方履行合同,发生纠缠时,应实时协商解决,协商不成时,任何一方均可向仲乘隙构申请仲裁或向XX平易近法院起诉。(两者选一)

第十四条 本合统一式4 份,甲、乙两方各执2 份,并送交当地XX银行及有关部门,看管执行。

第十五条 本合同(和谈)双方签章,依法生效,有用期为________年,期满双方如无讲话,合同自动延迟。凡涉及日期的,按收件XX签收日期和邮局戳记日期为准。开户银行:_______ 开户银行:_______帐号:________   帐号:_________地址:________ 地址:________传真:_________ 传真:_________电话:_______ 电话:_________销货方(甲方)签章:_____ 购货方(乙方)签章:___签约日期:_________ 签约日期:_________

服装购销合同【篇8】

甲方(购方):___________________________

乙方(供方):___________________________

甲乙双方在平等互利的基础上,经友好协商一致达成服装买卖协议,订立本合同,供双方共同遵守:

第二条:付款方式

本合同签订后,甲方支付合同金额_________%计_________元作为定金;乙方交货后经甲方验收无误后一周将合同金额_________%计款_________元划入乙方在_________帐户上(帐号为___________________________)。乙方收款前需提供机打发票。

第三条 交货地点及时间

1、交货地点:乙方负责把货物送到甲方指定地点,产生的费用由乙方负责。

2、交货时间:自本合同签订且乙方收到预付款后______日内。

第四条 交货条件

如在交货过程中遇到问题,双方应本着互惠互利,精诚合作的态度协商解决。

逾期交货:未经甲方允许逾期交货的,乙方逾期交货_________天扣除除乙方逾期产品货款总额_________%的违约金;乙方逾期_________天未交货的,甲方可以拒收,同时有权解除合同。并按预付款的_________倍要求乙方支付违约金。

第五条 甲方责任

1、甲方通过服装款式及面料后,在合同生效及执行过程中不得擅自更改。

2、按此合同约定的日期及条件及时按时付款。

3、及时验货,甲方应在收到货物后应及时验货完毕。

第六条 乙方责任

1、乙方须保证定作服装的产品质量及规格等,有质量问题的产品,乙方须负责更换或退货。若尺码出现不符时,应在_________内予以更改交付

2、按此合同交货日期,按时交货。

第七条 本合同有效期自签订之日起生效,到全部货款结清之日为止。

第八条 此合同经双方签字盖章后生效。本合同一式_________份,双方各执_________份。

甲方盖章:______________________乙方盖章: ____________________

日 期:_________年_____月_____日日 期:_________年_____月_____日

服装购销合同【篇9】

甲方:_____

乙方:_____

甲乙双方在平等互利的基础上,经友好协商一致达成服装买卖协议,订立本合同,供双方共同遵守:

第一条付款方式

本合同签订后,甲方支付合同金额____%计____元作为定金;乙方交货后经甲方验收无误后一周将合同金额____%计款元划入乙方在____帐户上(帐号为____________)。乙方收款前需提供机打发票。

第二条交货地点及时间

1、交货地点:乙方负责把货物送到甲方指定地点,产生的费用由乙方负责。

2、交货时间:自本合同签订且乙方收到预付款后______日内。

第三条交货条件

如在交货过程中遇到问题,双方应本着互惠互利,精诚合作的态度协商解决。

逾期交货:未经甲方允许逾期交货的,乙方逾期交货一天扣除除乙方逾期产品货款总额5%的违约金;乙方逾期10天未交货的,甲方可以拒收,同时有权解除合同。并按预付款的两倍要求乙方支付违约金。

第四条甲方责任

1、甲方通过服装款式及面料后,在合同生效及执行过程中不得擅自更改。

2、按此合同约定的日期及条件及时按时付款。

3、及时验货,甲方应在收到货物后应及时验货完毕。

第五条乙方责任

1、乙方须保证定作服装的产品质量及规格等,有质量问题的产品,乙方须负责更换或退货。若尺码出现不符时,应在一周内予以更改交付

2、按此合同交货日期,按时交货。

第六条本合同有效期自签订之日起生效,到全部货款结清之日为止。

第七条此合同经双方签字盖章后生效。本合同一式两份,双方各执一份。

甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________

甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________

地址:_______________________ 地址:___________________________

电话:_______________________ 电话:___________________________

传真:_______________________ 传真:___________________________

日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日

服装购销合同【篇10】

服装购销合同是一种重要的商业合同,用于约定服装供应商和购买商之间关于服装销售的各项细节和规定。本文将从合同的基本内容、双方的权责、违约责任和解决争议等方面详细介绍服装购销合同。


一、合同的基本内容


服装购销合同是指供应商和购买商之间约定的一份书面合同,用于明确双方在服装销售方面的权益和义务。合同的基本内容通常包括以下几个方面:


1. 合同的标识:确保合同的标题清晰明确,对合同的具体性质和目的进行说明。


2. 合同的主要内容:包括供应商和购买商的基本信息、服装的规格、数量和质量要求等。


3. 交货时间和方式:约定供应商应按时交付货物,并明确运输方式和责任的归属。


4. 付款方式和期限:约定购买商应按时支付货款,并明确付款方式和期限。


5. 退换货条款:明确双方对于退换货的条件和程序,确保消费者的权益。


6. 违约责任和解决争议:约定双方在合同履行过程中的违约责任和争议解决方式。


7. 合同的生效和终止:约定合同的生效和终止条件,确保合同的有效性和可行性。


二、双方的权责


在服装购销合同中,供应商和购买商分别承担一定的权责。供应商的权责主要包括:


1. 提供符合合同规定的服装产品,并保证商品的质量符合国家相关标准和法规要求。


2. 按照合同约定的时间和方式交付货物,并提供完整的发票和相关证明文件。


3. 在货物发生质量问题时,积极协商解决问题,承担退货、换货和赔偿责任。


购买商的权责主要包括:


1. 按照合同约定的时间和方式支付货款,并保证支付的款项合法有效。


2. 接收货物,并对货物进行验收,确保货物符合合同规定。


3. 在发现货物有质量问题时,及时通知供应商,并按照合同约定的程序处理退换货事宜。


三、违约责任


在服装购销合同中,一方违约会给对方造成一定的经济损失,因此必须明确违约责任和赔偿方式。一般而言,违约方应承担以下几种违约责任:


1. 延迟交货或未交货的,应按照合同约定的买卖单价承担违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。


2. 货物质量不符合合同规定的,违约方应按照双方协商的方式进行退货、换货或赔偿。


3. 一方未按合同的约定付款的,应按照合同约定的方式承担违约责任,并赔偿因此给对方造成的损失。


四、解决争议


当合同履行过程中发生争议时,双方应积极寻求解决的方式。通常有以下几种方式:


1. 协商解决:双方通过友好协商的方式解决争议,共同达成一致意见。


2. 仲裁解决:双方约定将争议提交仲裁机构进行仲裁,接受仲裁结果。


3. 诉讼解决:如果无法通过协商或仲裁解决争议,双方可以通过法律诉讼的方式解决争端。


无论是协商、仲裁还是诉讼,双方都应本着公平、公正和诚实信用的原则解决争议,确保合同的有效执行。


小编认为,服装购销合同是一种重要的商业合同,主要约定供应商和购买商之间关于服装销售的各项细节和规定。通过明确合同的基本内容、双方的权责、违约责任和解决争议等方面,可以有效保障双方的权益,确保合同的顺利履行。

服装购销合同【篇11】

根据平等自愿,互惠互利的原则,双方协商经销协议如下:

一、甲方授权乙方在 经销 服饰。

二、甲方以商品全国统一零售价的4、5折作为乙方结算价,并开具增值税发票。运费由乙方负担,甲方代办运输手续。本市内运输由甲方承担。

三、乙方自行看样定货,发货后不作退换货处理最新服装购销合同范本最新服装购销合同范本。如有质量问题,货到三天内通知甲方,并发回给甲方鉴定,过期不再处理。

四、乙方在该地区经销期间,应维护甲方的品牌形象,不得损害甲方的利益,做好优质服务、售后服务工作。

五、甲方授权期限为半年,经甲方对乙方销售业绩考核,再协商制定续签手续,或转为连锁经营点最新服装购销合同范本文章最新服装购销合同范本出自,请保留此链接!。

六、如有下列情况,甲方不需经乙方同意,可以终止本协议,并且由乙方自负一切责任:

1、有违反本协议之事的行为。

2、不能及时给付货款。

4、对外促销等广告,未经甲方事先同意而实施。

5、乙方违反以上条例,经口头劝告无效,再发书面通知限期改正,如还不思改过,经甲方信函通知乙方终止本协议最新服装购销合同范本合同范本。

七、协议期满,自动终止双方义务。

八、协议期间,如有异议,双方协商解决。如双方协商不成可在签约地点处所管辖法院提出诉讼。

邮编:

委托合同十一篇


随着广大人民群众法律意识的普遍提高,合同出现的次数越来越多,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么常见的合同书是什么样的呢?以下是小编收集整理的建筑材料委托采购合同范本,希望能够帮助到大家。

委托合同 篇1

甲方(供货方):_________________

乙方(购货方):_________________

甲乙双方本着共同发展,诚实守信,互惠互利的原则,为了明确甲乙双方的责任和义务,经甲乙双方共同协商,达成协议如下:

一、甲乙双方权利与义务

甲方:

1、甲方所供红酒产品,必须符合产品质量标准,如出现产品质量问或者达不到标准,乙方有权退货或换货。

2、甲方需按乙方所需产品规格、数量及时送货,不得以任何借口拒绝或推迟送货时间,原则上订货到供货不超过______个工作日。

3、在本合作协议书有效期内,如甲方调整产品价格,应及时通知乙方,经双方协商按市场价格定价,在同等条件下以优先、优质、优惠的.原则。

4、甲方负责送货到乙方指定的地点,由甲方承担运输费用。

5、按照乙方的实际销售情况甲方给予销售奖励,此条款另行协商。

乙方:

1、乙方应配合把甲方所有的产品摆在吧台上作为展示。

2、乙方每月必须提供准确、真实的销售情况,并及时向甲方业务反应。

3、乙方按照双方协商的结算方式在协议期内结算货款。

4、乙方购进的产品如果销售不畅,随时可调换别的产品。

二、结算方式:以送货单为准,每___日号前结清上月货款。

三、退佣机制:甲方对乙方销售人员所销售之酒塞和酒盖以5元/个进行回收,此费用是甲方对乙方销售人员给予的奖励。

四、协议期限

本协议有效期限_____年___月___日至_____年___月___日止,甲乙双方有特殊情况不能履约,须提前壹个月以书面形式通知对方,并承担相应的法律责任及经济损失。

五、违约责任

未经甲乙双方同意,任何一方无权中途终止协议,如有违约,履约方有权向违约方索赔损失。

六、其他

本协议未尽事项,甲乙双方另行协商,本协议壹式两份,经双方代表签字生效,甲乙双方各执壹份。

注:产品清单及价格____________

甲方(盖章):__________

乙方(盖章):__________

_______年_______月_____日

委托合同 篇2

甲方: (以下称甲方) 合同编号:

乙方: (以下简称乙方) 合同履行地:长沙岳麓区

为确保双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》之规定,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

一、产品名称、规格、数量、金额、交货日期

大写(含增值税): 整(¥ )

二、产品技术标准和质量要求

必须符合国家或行业技术标准要求,没有国家或行业技术标准,要符合通常标准或合同目。

三、产品包装

1.厂商原厂包装,包装具备确保货物不损伤。因包装不良造成全部损失由乙方承担。包装费由乙方支付。

2.随货应附有:送货单及产品质量合格证书。

四、产品运输

运输方式:乙方委托第三方货运公司承运。交货地点:甲方仓库;运费由 方承担。

五、产品验收

按本合同规定验收。卖方交货时,应将产品合格证、说明书、交买方据以验收。甲方收后,乙方确保所提供产品一年保质期。

六、结算付款

甲方自本合同签定之日起 日内按照货款总金额 % 向乙方支付预付款,二批货款应自方所交货物验收合格之日起 日内按照货款总金额 % 向乙方支付,剩货款应自乙方所交货物验收合格之日起 日内向乙方支付;甲方在支付货款之前,乙方应提供相应增值税专用发票,否则,甲方有权拒付相应货款。

七、违约责任

产品规格、质量不符合合同规定,由卖方包换、包退,并承担因此产生费用。乙方逾期交付产品,逾期1-3天内,每逾期一天乙方支付逾期部份价款2 %作违约金;逾期在4-7天内,每逾期一天支付逾期部分价款5%作为违约金;逾期在7天以上,甲方有权单方面解除合同并要求赔偿损失。

八、其他

1.本合同经双方委托代理人签字并加盖公章后生效,传真件与合同原件具有同等法律效力。

2. 本合同纠纷由甲方所在地人民法院管辖。

3.本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日。

甲方: 乙方:

电话传真: 电话传真:

税号: 税号:

开户行: 开户行:

帐号: 帐号:

委托合同 篇3

甲方:河南博云科技有限公司

地址:河南省郑州市紫荆山路60号金成国贸大厦1114室

邮编:450002

法定代表人:张昀

电话: 0371—66616590,66616690,66616790

传真:66616690—602

(以下简称甲方)

乙方:

邮编:

地址:

法定代表人:

电话:

传真:

(以下简称乙方)

甲,乙双方根据民事及中国软件相关法律,并根据诚信及互利的原则,经友好协商一致,签定此合同。双方申明都已理解并认可了本合同的所有内容,同意承担各自所应承担的权利与义务,严格执行本合同如下内容:

一,甲方授权乙方为__________地区总代理,享受甲方制定的一切优惠政策。

二,甲方的权利与义务:

1,甲方保证给乙方提供产品均为正版产品并保证乙方所在区域即________地区的独家代理权,且不得自行直接向乙方所在区域的客户销售本合同的标的物。

2,甲方新品上市应及时通知乙方,甲方有义务及时为乙方提供与产品销售相关的技术支持,信息及资料便于乙方开展销售及宣传工作,乙方在销售方面应积极密切配合。

3,甲方对乙方所提供的销售,市畅 ⒖獯娴刃畔⒀细癖c埽 不得泄露给第三方。

4,每次发货量由双方协商决定。首次订货量不得低于4万元(折扣后)。

三,乙方权利与义务:

1,乙方应积极主动推广甲方的产品并配合甲方做好相应的市场活动,便于促进销售。

2,如果发现产品存在质量问题,应在三日内书面通知甲方进行调换。(乙方造成的人为损坏如划伤,压裂等情况不在甲方负责调换范围内)。

3,乙方对甲方所提供的.产品相关价格,代理规定等情况严格保密,不得泄露给第三方。但是,甲方如有欺诈行为,即销售给乙方的价格高于其他代理商的,那么乙方不受上款规定约束。

4,乙方保证不对甲方产品做任何侵权行为,不侵害产品发版权及商标权,在销售过程中,一但发现版权被他人侵犯,应及时通知甲方并提供帮助。

5,乙方可自行向其下属经销商或专卖店供货。

四,违约责任:

1,乙方一旦发生违约,违规行为对甲方名誉,经济造成损失时,甲方有权立即取消其特约经销商的资格,同时乙方向甲方支付违约金20万元。

2,甲方如果在乙方代理区域内增设代理或者直接实施销售行为的或有价格欺诈行为的,甲方向乙方支付违约金20万元。

五,销售政策:

1,乙方须销售甲方的全部产品,甲方销售给乙方价格为零售价的3折(除特殊产品以外)。零售价见附表。

2,结算方式为:款到发货。

六,交货方式:

1,甲方收到乙方货款后三天内将货发出。

2,铁路:甲方负责将乙方所须产品走铁路运输运送到乙方所在城市的车站,由乙方负责从车站提货。

3,公路:甲方负责将乙方所须产品走公路运输公司运送到乙方所在城市的货运公司,由乙方负责从货运公司提货。

4,乙方应在收到货后应立即验货核查,如有问题须在三天内书面通知甲方,甲方三天内没收到乙方的通知视为本批货与甲方的出库单数量,品种核对无误。

5,运输费用由甲方承担,但调货时的运输费用由乙方承担。

五,其它事项:

1,本协议一式两份,双方各执一份,本协议经双方签字盖章后生效。

2,本协议传真复印件有效。

3,本协议有效期限为________年___月___日至_________年__月__日。

附:零售价格表。

甲方:

乙方:

盖章:

盖章:

代表签字:

代表签字:

日期:

日期:

委托合同 篇4

需方(甲方):

供方(乙方):

签订时间:_________年_________月_________日

第一条:标的、数量、价款及交(提)货时间

__________________

第二条、质量标准:产品质量达国家标准要求。乙方供货到场时,须同时提交产品检查报告、合格证以及其他需要提供的说明产品质量的证书证件。

第三条、供货方式:每次发货前,甲方须提前三天,以书面的形式向乙方提供供货数量,并明确发货人的地点和接收人。

第四条、运输方式及到达地点和费用的承担:运输费由乙方承担,运输中的一切风险包括交通事故、材料丢失,由乙方承担,甲方按甲方产品需要单为准,送达目的地的产品,双方的履行相关手续后,甲方应全部接受:甲方指定的`卸货地点必须具备车辆进出卸货条件,否则造成的前部经济损失由甲方补偿。

第五条、结算方式:___________________________

第六条、违约责任:违约方依据《中华人民共和国合同法》条款规定承担违约责任。

第七条、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发在的争议,由双方当事人协商解决:协商不成也可以直接向出卖人(即供货方)所在地人民法院起诉。

第八条、乙方收到甲方订货单后合同开始履行。

第九条、本协议一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章后生效,均具有同等法律效力。

第十条、其他约定事项:___________________________

甲方(盖章)乙方(盖章)

法定代表人:法定代表人:

签约代表:签约代表:

电话:电话:

传真:传真:

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

委托合同 篇5

甲方(卖方):

住所:

法定代表人:

联系电话:

乙方(买方):

住所:

法定代表人:

联系电话:

双方根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》等有关法律,经充分协商,现就甲方向乙方销售__________事宜达成以下协议,以资共同遵守:

第一条协议项目和目的

1、甲、乙双方经过协商,乙方申请成为_________网络的代理商,并完全接受甲方的管理规范,经甲方初步审核符合_________代理商必备条件,双方同意签署本代理协议。

2、本协议的目的是在甲乙双方之间建立产品或服务的代理体系,保证乙方销售或提供的甲方产品或服务的品质正宗、渠道合法。本协议不意味甲方授予乙方作为自己全权代理人的权限。本协议的任何条文不得解释成乙方获得了甲方的全权代理权,以及可以以甲方的名义面对任何层面的客户。乙方可以依据本协议使用甲方商标、企业名称、域名等相关信息解释甲方产品或服务的来源和品质,但不得对外宣称自己是甲方的全权代理商。乙方不得以甲方名义面对第三人、对外签署合同,以及以甲方名义从事任何经济行为。

3、本协议生效后甲方授予乙方_________网络产品代理商资格,由乙方向其直接客户(以下简称客户)销售甲方的域名注册、网站寄放以及甲方在本协议有效期内推出的其它业务。

第二条合同有效期

本合同有效期为_____年,自______年______月______日起至______年______月______日止;本合同期满前,双方可以协商续展合同的期限。

第三条甲方的权利与义务

1、按照本合同约定,乙方以自己的名义与客户建立合同关系并独立承担合同责任,甲方不与乙方的客户建立服务合同关系。

2、乙方递交的国际域名注册业务,由于实行即付即注方式,一经乙方递交,甲方便视为乙方及客户同意注册此域名,甲方将在乙方的预付款余额足够的前提下及时实行注册;乙方要求的国内域名注册,甲方接到乙方的在线申请及必需文件后,即开始进行查询、注册;虚拟主机设立和开通等其它业务必须在乙方预付款余额足够或收到甲方汇款凭证传真后按业务合同进行。其它业务甲方应在乙方提交申请后及时处理。

3、甲方向乙方提供完整的售后服务,详细条款由甲、乙双方之间具体的业务合同确定(包括电子版合同形式),但甲方的售后服务只对乙方,不面向客户。

4、甲方应及时将与乙方业务有关的价格细则和变化,市场动态指导通知乙方。

5、向乙方提供业务范围内的技术支持和技术培训,帮助乙方提高技术能力,拓宽业务范围。

6、对因乙方违反本协议造成客户或甲方损失的,甲方有权终止本协议并有权要求乙方赔偿损失。

7、对因甲方过错造成的损失,甲方只向乙方承担责任。该责任的承担以甲、乙双方之间发生的该笔具体业务金额的总额为上限。

8、对于乙方与其客户之间的纠纷、争议、损失、侵权、违约责任等,均由乙方与客户自行解决,甲方不介入乙方与客户的纠纷、争议等,也不对客户的任何损失负责。

9、在本协议有效期内,甲方有权根据市场情况修订定价和管理规范;乙方保证接受甲方在本协议履行期内对相关管理条款的修订。修订一旦作出,甲方会提前_______天发送电子邮件或在甲方网站以公告形式通知乙方,修订从规定的日期起生效。

第四条乙方的权利与义务

1、积极宣传推广相关业务及其增值服务,维护甲方的企业形象和服务品质,如实向客户告知所提供的服务项目及基本报价等,不得进行以次充好、削减服务项目、对免费项目收费等损害甲方或客户利益的行为。

2、乙方办理业务时由乙方与客户签订合同,全部合同权利义务由乙方独立承担,并向客户提供必要的服务和技术支持,解答客户提出的各种问题,乙方可享受甲方提供的各项服务与支持,但应受甲方的成本控制制约,甲方有权不提供。

3、依照甲方规定提交预付款_________元,乙方承认第一次支付的预付款为必须完成的业绩,乙方上述预付款未使用完而终止本协议,不得要求退还预付款余额。乙方在本协议有效期内完成第一次支付预付款的业绩且没有其他违反本协议的行为,要求中止协议的,账上余款可以退还。

4、依照甲方规定,乙方享受甲方产品的代理价格。乙方自行与客户约定的服务价格、收费标准不得低于甲方公开报价。

5、向甲方及时提供客户的相关资料和支付相关费用以保证业务的顺利进行。

6、保证服务质量,不得损害甲方整体市场形象,也不得从事其它损害甲方利益的行为。

7、乙方可以在其公司宣传材料和名片上以及广告内容中使用_________网络代理商字样和统一标识,未经甲方授权,乙方不得以甲方“办事处”、某级别“代理”、“地区代理”或“总代理”等具有垄断性、排他性和其它未经甲方授权的名义进行广告宣传及商业活动。且不得将“_________网络”与乙方作任何实质性联系,其企业名称不得出现“_________网络”等引人误解其为甲方分公司或分支机构或总代理、地区代理的字样。乙方不得做出任何引人误解或引起混淆的行为,使他人误以为乙方是甲方子公司或分公司、关联公司、全权代理或其他实质性关系单位。

8、本协议有效期内及本协议终止或者解除后,乙方承诺不向与甲方构成商业竞争关系的企业、商业机构或者组织提供有关甲方业务、技术等一切相关信息或者资料,否则承担相应的责任。

9、乙方与甲方的其他代理商之间不得进行恶性竞争或者其它不正当竞争。

第五条付款时间、方式

1、对账方式:甲方每月____日前以《对账单》的形式与乙方核对至上月双方的往来账目情况,如乙方对《对账账单》内容有异议,应在收到《对账单》后一个工作日内与甲方核对;若无异议,则乙方以单位盖公章或财务专用章或其授权的人员签字(需事先提供盖有乙方公章的授权书并留被授权人的签字样)的方式予以确认并反馈给甲方(传真件有效)。

2、乙方应于每月_____日前将到期应付货款汇入甲方指定的银行账户。

3、乙方付款后,甲方开具等额增值税发票给乙方(开票名称、开票地址、税号等资料在开票前由乙方另行提供)。

4、甲方保证开具给乙方的所有发票、凭证等真实合法有效。

5、若经双方确认的'订单对第八条各款约定的情形作出更改的,则以经双方的确认的订单为准。

第六条不可抗力

1、因不可抗力使得本协议的履行不可能、不必要或者无意义的,任一方均可以解除本协议。遭受不可抗力的一方如全部或部分不能履行本协议、解除或延迟本协议,应自不可抗力发生之日起_____日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并于事件发生之日起_____日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或延迟履行的证明。

2、遭受不可抗力的一方应采取一切必要措施减少损失,否则应就扩大的损失承担责任。

3、本协议所称不可抗力是指不能预见、不能克服并不能避免且对一方或双方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、瘟疫流行和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府管制、电信原因等。

第七条违约责任

1、甲方按照每次采购订单约定的品名、数量、价格、规格、型号、质量以及交货期限等向乙方提供货物。因甲方原因逾期交货或者货物质量不符合约定并无法取得乙方谅解的,则每逾期交货一天,支付逾期交货部分价款_____%的违约金;不满一天按一天计算;逾期违约金的支付不影响甲方交货义务的履行。

2、乙方应按照合同约定的付款时间付款,如逾期支付的,每逾期一天,按所逾期货款金额的_____%向甲方支付违约金。若乙方逾期支付超过_____天的,甲方有权解除本合同,并要求乙方支付_____元违约金。

3、乙方应及时签收货物并验收,乙方延迟或者不予签收和验收货物的,每延迟一天,应向甲方支付违约金_____元;若延迟超过______天的,视为乙方无理拒收,甲方有权解除本合同,并要求乙方支付_____元违约金,并将货物另行处置。

第八条争议解决方式

在履行本合同中出现的争议,双方应通过友好协商的方式解决。如未能协商解决,任何一方均可向__________人民法院提起诉讼。

第九条其他

1、除法律本身有明确规定外,后继立法或法律变更对本协议不具有溯及力。双方可根据后继立法或变更后的法律,经协商一致对本协议进行修改或补充,但应采用书面形式。

2、一方变更通知、通讯地址或其它联系方式,应自变更之日起十日内,将变更后的地址、联系方式通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果承担责任。

3、本协议一式____份,双方各执____份,经签字、盖章后生效,二份协议具有同等效力。

甲方(盖章):

银行账户:

签约时间:_____年_____月_____日

乙方(盖章):

银行账户:

签约时间:_____年_____月_____日

委托合同 篇6

甲方:中石油铁工油品销售有限公司

乙方:局集团物贸公司

丙方:用油单位(_项目部)

根据中国中铁股份有限公司与中国石油天然气股份有限公司签订的《合资合作框架协议》、中国中铁《关于进一步加强石化产品集中采购与供应管理有关工作的通知》(中铁股份物资[20__]50号)要求及《中铁_局集团石化产品集中采购供应管理办法》,订立本合同。

第一条合同数量、金额、柴油执行标准

1.合同的标的为_项目部施工用柴油。实际执行中,以物资采购管理中心下发的月度《供需平衡计划表》中的数量为合同数量、并以三方在国家发改委公布的调价周期内根据本合同确定的定价依据作为合同金额。

2.考虑到施工现场的特殊性,乙方、丙方可在每个月15日前对下个月的《供需平衡计划表》调整一次,包括型号规格、质量标准、交货时间、交货地点、收货人、交货方式及数量等,调整的数量范围原则上不超过当月需求计划的正、负15%。特殊情况下,三方协商处理解决。

3.本合同中柴油执行或高于GB19147-20xx轻柴油标准。

第二条三方的权利与义务

(一)、甲方

1.负责按照归口丙方提报的需求计划所需资源(包括零号及其它品号柴油的数量、执行标准、交货日期、交货地点、联系方式等)的落实,编制《供需平衡计划表》经股份公司物资采购管理中心批准后反馈乙、丙方。

2.负责定期向乙方、丙方通报国家发改委公布的调价情况,与发改委调价周期同步与丙方洽商并采取书面方式确认价格。

3.负责协调油品供应中的有关问题,如需配送的协助联系运输队伍。

4.定期与乙和丙方进行对账并签字确认,根据丙方提供的由乙方确认的开票清单及时向乙方开具发票。

(二)、乙方

1.向丙方出具书面委托统一付款、价格认定的确认函并抄送甲方。当需要委托配送应书面向丙方出具办理统一委托运输的函。

2.按照股份公司的要求及时核算油品需用量、编制需求计划报主管部门同时抄送丙方。

3.出具油品验收、结算等有权经办人员的身份证明资料、联系方式等。

4.及时组织自提油品、配送油品的验收工作,确认数量,对存在的问题在第一时间书面反馈丙方、甲方及发货油库。

5.需要乙方代付货款的,由乙方根据需求计划向甲方付款。乙方有权按照付款金额向丙方收取货款。

6.向甲方和丙方提供开具发票的清单及开票信息。

(三)、丙方

1.根据乙方提报的.需求计划及时汇总上报物资主管部门,及时向乙方反馈供需平衡计划表。

2.作为相关方,参与甲方和乙方的价格洽商。

3.根据乙方的授权委托,按照合同向甲方或乙方(乙方代付货款时)支付货款。

4.及时向甲方书面提出提油(或配送)计划,建立合同、计划执行情况统计台账,统计并向甲方书面确认油品自提或配送到工地的数量。

5.跟踪计划合同执行情况,及时协调解决供应过程中出现的问题。对存在质量、数量问题的油品应妥为保管。

6.向甲方和乙方书面反馈开票清单与开票信息。

第三条交货地点、时间、收货人(单位)

1.三方约定,交货地点、时间等以《供需平衡计划表》为依据,以书面提供的发油计划申请单为准。

2.交货方式:本合同采取自提或配送两种交货方式。买方在《供需平衡计划表》中或买方出具的书面需求计划通知中明确。

3.当采用自提方式交货时,交货地点为甲方指定的距项目最近或最便捷的油库,运输由丙方自行组织。

4.当采用配送方式交货时,交货地点为丙方指定的地点。由甲方与承运单位签订运输协议,运杂费计入价格中由甲方承担,采用一票制结算。

第四条交割

(一)、自提时的数量、质量交割

1.数量:以指定油库计量设备发货量作为结算数量。如有异议,丙方有权经办业务人员应向发货油库提出,并与油库方现场协商处理;如协商未果,乙方应在第一时间通知甲方及时协调处理。

2.质量:发货油库在装油前应向丙方有权经办业务人员提供本发货批次《油品质量检验报告单》。如丙方对质量存有异议,可向发货油库提出采样申请,双方共同采样加封。如果油品在使用过程中出现质量问题,双方将封存的样品送到有资质的鉴定机关进行鉴定,确实由于油品质量造成的损失,由甲方承担责任。

(二)、配送时的数量、质量交割

1.数量:甲方委托的运输公司将油品送到乙方指定的工地后,随车押运人员与丙方指定的有权业务经办人员共同在乙方工地过秤(计量器具必须经国家计量部门标定并在有效期内)检量入库。两次过秤时,以实际重量差为油品计量结果。如果计量结果和甲方开具的出库单误差在规定误差以内(柴油、燃料油为±0。3%,沥青为±0。5%)以甲方的出库单为准。

2.质量:甲方应向乙方随车提供本批次产品的《质量检验报告单》及合格证。在现场交接时,如乙方有权业务经办人员对质量有异议,应由甲方随车押运人员、乙方有权经办业务人员共同对本批次产品取样并封存,如果油品在使用过程中出现质量问题,双方对封存的样品进行复查。确实由于油品质量造成的损失,由甲方承担责任。

第五条价格

1.在物资采购管理中心确定的供应基础价格及浮动范围内,在国家发改委调价后的第一个工作日,由甲、乙、丙三方协商价格浮动幅度,并以《价格确认函》(盖章)的形式对价格进行明确。

2.在国家发改委规定的同一价格周期内,无论市场价格上浮或者下调,实际执行价格不变。

3.结算价格:本合同价格在国家发改委规定的同一价格周期内,在发改委公布的零售价格基础上下浮元/吨。

第六条结算及付款

(一)结算方式

1.根据中国中铁与中国石油签订的《合资合作框架协议》,本合同的结算方式原则上采取先款后货。如需采取月结,需由丙方报股份公司物资采购管理中心批准。

2.当以银行承兑汇票(非背书转让)方式办理货款时,银行承兑汇票的贴现利息由承兑汇票出具方承担,可将利息计入价格中。

(二)、付款方式

1、现款付款:如采取垫付方式,丙方将每期货款足额汇给乙方后,并书面委托乙方将现款汇入甲方账户。如采取自付方式,丙方将每期货款足额汇给甲方账户。

2、月结付款:经股份公司物资采购管理中心书面批准后可实行月结方式付款。采取月结方式付款时,如丙方不能如期一次性结清,对剩余未结清的实际供应数量,按照每月每吨50元的财务费用计入结算价格中。实际月结时,上月20日至当月19日为一个结算周期。每月20日,甲、乙、丙三方互相组织对帐,在对账单上签字确认,并加盖单位公章。

(三)、发票每月25日对账时,乙方同时向甲方书面提供丙方详细的开票数量、信息,甲方在五个工作日内开具与实收数量(货款)一致的全额增值税普通或专用发票。

第七条法律的适用及争议解决方式:

1.本合同的效力、解释及履行均适用中华人民共和国法律。

2.凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,三方应及时友好协商解决。协商不成时,三方一致同意将争议提交到中国中铁法务部仲裁,仲裁裁决是终局的,对三方均有约束力。

甲方(公章)

乙方(公章)

法定代表人或法定代表人或授权代理人(签字):

授权代理人(签字):

开户行:

开户行:

账号:

账号:

签订日期:

签订日期:

丙方(公章)法定代表人或授权代理人(签字):

开户行:

账号:

签订日期:

委托合同 篇7

甲方(委托方):

乙方(受托方):

甲方委托采购项目名称:

项目中拟采购的货物、工程、服务:就上述项目的采购,甲方委托乙方采取 方式进行采购,乙方同意接受委托,双方达成协议如下:

一、乙方按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国合同法》等法律、法规,依法进行组织采购,为甲方做好服务工作。

二、本协议签订后,即开始进行本项目的采购工作,甲方主要负责以下工作:

(一)协助乙方作好采购(招标)工作,提供项目相关资料,提出采购(招标)文件中供货范围、技术规格和特别商务要求;

(二)参加评审(评标)委员会的工作,与其他评委一起共同完成评、定(标)工作;

(三)按成交(中标)通知规定的时间和地点,与成交(中标)供应商签订供货合同;

(四)验收合格后,采购人按合同约定和政府采购资金管理的有关规定,向同级财政部门申请拨付应当支付给供应商的价款或报酬。

三、乙方主要负责以下工作:

(一)组成专项工作小组,指定一位项目负责人,代表乙方联系和处理采购(招标)过程中的`有关事项,接受和签收甲方提供的技术、服务、商务等材料和要求。编制采购文件,请专家审查、采购人确认,并报送临沂市财政局政府采购办公室(以下简称采购办)备案;

(二)采购文件报送采购办项目负责人备案后,按照规定程序,在政府采购信息指定发布媒体和网站(《中国财经报》、《齐鲁晚报》、采购网站、山东省政府采购网站、临沂政府采购网站)上发布政府采购公告并发售采购文件;

(三)按国家有关法律规定组成项目专家评审(评标)委员会;

甲方:乙方:日期:

委托合同 篇8

委托人:_________

受托人:_________

签订地点:_______

签订时间:_______

依照《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国合同法》及其有关规定,双方在平等、自愿的基础上协商达成协议如下:

第一条委托人委托受托人代销的作物、品种、数量、价款及交(提)货时间

作物

品种

产地

商标

计量单位

数量

单价

金额

交(提)货时间及数量

(注:空格如不够用,可以另接)

第二条 质量标准(纯度、净度、芽率、水分)____________________

第三条 包装规格____________________________________________

第四条 种子的所有权属于______________________________所有。

第五条 交(提)货方式和地点:______________________________

第六条 运输方式及到达站(港)和运输费用负担________________

第七条 检验标准、方法、地点、及期限________________________

第八条 检疫单位、方法、地点、标准___________________________

第九条 结算方式、时间及地点______________________________

第十条 担保方式(也可另立担保合同)_________________________

第十一条 受托人处理委托事务的权限与具体要求__________________

第十二条 托期限自_________年_______月______日至_________年______月______日止。

第十三条 受托人将处理委托事务所取得财产转交给委托人的时间、地点及方式_________

第十四条 委托人支付受托人处理委托事务所付费用的时间、方式_________

第十五条 本合同解除的条件_________

第十六条 双方责任和义务

委托人责任:

1.委托销售的品种,如果属应当审定的品种,必须经审定通过。

2.委托单位或个人委托销售的品种,必须是自有品种、联合开发或授权品种,以及未经保护的品种。

3.委托单位或个人委托销售的种子,必须是经过包装的、质量合格的种子。

4.委托代销的年限不得超过所持《农作物种子经营许可证》的有效期限。

受托人责任:

1.受托人有将委托事务处理情况向委托人报告的义务。

2.受托人不得接受无种子经营许可证的单位或个人委托销售种子。

3.受托单位或个人不能委托其他单位或个人代销其种子。

4.受托单位或个人必须按照委托单位或个人要求的.指定地点、作物、品种、注册商标、包装规格销售其种子。

5.受托单位或个人不得拆包销售其种子。

6.受托单位或个人经营种子发生的质量纠纷,由委托人单位或个人出面协调,受托单位或个人积极配合。

7.受托单位或个人可以接受多家委托。

第十七条 违约责任

1.委托人违反第十六条对其约定的条件,发生纠纷和经济损失的,由委托人承担相应的法律责任和经济损失;

2.受托人违反第十六条对其约定的条件,造成发生纠纷和经济损失的,由受托人承担相应的法律责任和经济损失。

第十八条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,也可由当地种子行政管理部门或工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

1.提交_________仲裁委员会仲裁;

2.依法向_________人民法院起诉。

第十九条 其他约定事项_________

第二十条 本合同未作规定的,按《中华人民共和国合同法》的规定执行。

委托人(盖章):__________

受托人(盖章):_________

住所:____________________

住所:___________________

委托代理人:______________

委托代理人:_____________

身份证号码:______________

身份证号码:_____________

开户银行:________________

开户银行:_______________

帐号:____________________

帐号:___________________

经办人:__________________

经办人:_________________

电话:____________________

电话:___________________

_________年_____月______日

________年______月_____日

委托合同 篇9

甲方: (以下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方)

签订地点:

签订日期:

甲、乙双方经友好协商,由甲方指定乙方为“”系列产品在地区独家销售全权代表.双方根据本协议所列的条款和条件,缔结和履行产品销售合同及其他涉及产品销售的相关事宜.

第一条 乙方权限

乙方负责甲方所生产的””系列产品在 地区的营销管理,权限包括:

(一)指定分经销人、建立营销网络;

(二)进行广告宣传和其他促销活动;

(三)参加本地区各展览会和交易会;

(四)乙方在地区内销售产品有权代表甲方签署销售合同,并协助甲方履行所有的销售合同;

(五)乙方负责地区的市场调查、客户意见反馈等市场信息工作,并定期向甲方报告;

(六)乙方负责产品的售后服务,向消费者提供因质量问题而带来的更换事宜,处理产品质量引起的纠纷;

(七)其他由甲方授权乙方从事经销的权限.

第二条 乙方专营权

(一)在本协议有效期内,甲方不得指定其他任何人为其在地区的产品销售.

(二)乙方在本协议有效期内,不得转让地区总经销权.

(三)乙方在本协议有效期内,不得销售与甲方相竞争的厂商代理相同或相近似的产品.

第三条 乙方的职责

(一)为维护双方的利益,努力尽责地履行委托事项,审慎地行使经销权限.

(二)应把产品保存完好不得丢失和破损, 因质量问题更换下来的产品如数交予甲方, 销售每个产品都登记存档,接受甲方的监督.

(三)保存与委托业务有关的决议、账册、通信等重要商业文件,如有损坏或丢失,应承担相应的责任.

(四)有效地监督分乙方的工作,协调分乙方之间的冲突,统一地区内的产品销售条件.

(五)严格执行甲方制定的产品销售价格,不经甲方同意不得随意或变相提升、降低产品的市场零售价.

(六)应保持系列产品在地区的销售成绩,具体为每月销售产品件.

(七)必须向甲方提供全年和季度产品销售计划,明确告之销售网络.

(八)每批订购产品前天向甲方报产品型号、数量并预交20%货款, 乙方验货签收后付余下的80%货款.

(九)乙方不得跨地区销售.

(十)在本协议执行中或执行完毕,都必须保护甲方的知识产权、商标等,不向任何方泄露产品的情报,保守商业秘密.

(十一)乙方负责办理产品销售地区的产品质量保证保险事宜,费用由乙方承担.

(十二)遵守国家相关法律,法规按章纳税.

第四条 甲方的职责

(一)甲方应向乙方提供合格产品,提供真实的产品宣传资料,并及时向乙方提供有关业务所需的信息.

(二)必须按照乙方提供的销售计划组织生产,保证按期供货, 产品的性能和技术指标必须达到如下条件:

1、“”系列产品的主要性能及用途是:

.

2、该产品的主要技术指标:

①;

②;

③.

3、甲方必须保证产品的质量,乙方自订购之日起一年内出现质量问题,甲方应及时、免费更换.(质量问题的确认需由甲方、乙方、用户会同市质检部门共同办理.更换办法是乙方集中统一更换).

4、甲方在广告策划、销售条件、合同履行方式等方面,积极配合乙方,在乙方就有关业务问题提出要求时,甲方应明确予以指示.

5、甲方负责向乙方提供产品使用说明.

第五条 奖惩

(一)乙方按照销售合同规定,如期完成了销售量,甲方奖励乙方规定销售量的%;超过规定销售量,则奖励多销出部分的%.奖品为甲方产品.

(二)甲方不能按销售合同规定全部提供产品,缺少部分的营业损失由甲方承担.

(三)乙方不能按销售合同规定完成销售数量,缺少部分的'营业损失由乙方承担.

第六条 期限

(一)本经销协议有效期为年.期满后,如乙方愿意继续经销甲方的产品,需重新签订协议.

(二)本协议期满后,甲方如需继续聘请“”系列产品在地区的总代理,在同等条件下应优先聘请乙方.

第七条 终止

(一)本协议任何一方在期满前六个月均有权终止本协议,但应提前60日通知另一方.

(二)在本协议执行过程中,乙方不履行或不遵守其职责或义务时,甲方须以书面方式通知乙方,乙方在接到通知的30天内,如置之不理,甲方有权终止本协议.

(三)当期满或终止时,乙方应立即将持有的与甲方业务有关票据、备忘录、记录稿件和其他文件交还甲方.

第八条 违约责任

(一)本协议执行中,由于乙方原因导致协议终止,乙方应赔偿因违约而造成的甲方损失.

甲方的损失计算机公式为:

(协议有效期内应销售总量-协议有效期内已销售数量)×(甲方单个产品的价格-成本)

(二)本协议执行中,由于甲方原因导致协议终止,甲方应赔偿因违约而造成的乙方损失.

乙方的损失计算公式为:

(协议有效期内应供产品总量-已供数量)×(销售价-甲方提供给乙方的产品价格)

(三)因乙方原因使本协议终止,乙方在协议终止后的年内都不得经销与甲方相同或相近似的产品;因甲方原因使本协议终止的,乙方在协议终止后的年内不得经销与甲方相同或相近似的产品.

第九条 适用的法律

本协议的一切条款,按中国现行有关法律、法令和条例执行.在本协议生效之后,由于国家颁布新的法律、法令、条例,或对原有的进行了修改,致使甲方或乙方的经济利益发生变化,应及时协商,并对本协议的有关条款作必要的修正和调整,以维护各方的正常经济利益.

第十条 争议的解决

在执行本协议所发生的或与此有关的一切争议,首先应由甲方和乙方友好协商解决.

若协商不能解决,可进行调解,如调解无效时,就仲裁程序仲裁.

仲裁的裁决是终局的,对甲方和乙方都有约束力.

第本协议的仲裁机构为:仲裁委员会.

第十一条 其他

(一)甲方允许乙方在接到样品后有一个月的试用期.

(二)本协议经双方法人代表签署,并加盖公章之日起生效.

(三)本协议一式两份,双方各执一份,具有同等效力.

甲方: 乙方: 有限公司

代表人(签字): 代表人(签字):

委托合同 篇10

甲方:_________

乙方:_________

经双方友好协商,甲乙双方达成如下协议:

一、经乙方审核,批准授权,甲方一次性交纳加盟费_________元,成为_________软件产品_________区域加盟经销商。

二、在联盟期内加盟经销商可以根据当地情况在指定地区自由决定产品价格,充分发挥该公司优势不限产品数量开发当地市场,无限量增加该公司经济效益。

三、合同生效后,乙方7个工作日内派资深工程师进行_________软件技术及其市场培训,甲方负责乙方工程师差旅食宿费用。或甲方派技术人员到乙方进行技术培训,乙方不收任何培训费用。

四、合同生效后,乙方对每套产品只收_________元加密硬件费用。联盟期内如甲方需要技术支持,甲方需要负责乙方差旅食宿费用。

五、在联盟期间乙方在全国主要教育媒体作宣传配合市场推动。在时机成熟时乙方配合甲方在当地开产品推荐会。

六、在大型招标活动中合作伙伴没有资质或没把握时,乙方出面支持。

七、甲方不得在指定地区以外销售,如非指定地区内销售须向甲方提交申请另行协商。

八、甲方交纳加盟费用后合同生效,合同有效期为一年,即联盟期为一年。逾期重新签订合同。

九、违约责任

1、双方签订合同后,如甲方不能如期付款给乙方,责任完全由甲方负责。

2、服务过程中如甲方没有交付服务费用,乙方将不负责日后技术服务工作及维护工作,所涉及责任由甲方自付。

3、甲方擅自在合同指定地区以外销售本合同指定_________软件,乙方将无条件取消联盟资格。

十、纠纷处理

如双方在合同执行过程中发生纠纷,可通过以下机关解决:有关仲裁机构、人民法院。

十一、本合同未尽事宜,双方友好协商解决。

十二、补充说明:_________。

十三、本合同一式两份,双方各执一份,自双方正式签字盖章之日起生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

代表人(签字):_________ 代表人(签字):_________

电话:_________ 电话:_________

传真:_________ 传真:_________

_________年____月____日 _________年____月____日

委托合同 篇11

需方(甲方):____

供方(乙方):____

经协商同意,根据中华人民共和国合同法规定。订立合同如下:

第一条:交货地点:________项目工地

第二条:交货方式:乙方在合同签订后开始供货,并将货物交到甲方指定的地点后由________负责签收确认。联系电话________。

第三条:甲方向乙方订购黄沙约________(吨),________(元/吨)价格根据市场价调整。甲方每月月底为一个统计月,双方月底对账,汇总后向甲方指定人员提交对账清单,共同审核无误后并签字确认后付款。

第四条:本合同拟定一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝供货或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

第五条:本合同自双方签章之日起生效,到乙方将此工地黄沙送货结束,甲方按本合同将货款付清以后此合同自动作废。

第六条:本合同在执行期间,如有未尽事宜,双方协商,另定附件附于本合同之内,所有附件在法律上均与本合同有同等效力。

第七条:本合同共一式贰份,由甲、乙双方各执壹份。

甲方:____乙方:(盖章)____

代表人:(签字)____代表人:(签字)____

电话:____电话:____

____年_月_日____年_月_日

委托租赁合同(经典十一篇)


无数个成功的案例都表明做事一定要有所准备。根据企业一个阶段的工作任务,我们需要制定一套切实可行的方案。方案可以使下阶段的工作条理更清晰。一篇高质量的方案应包括哪些方面呢?有请阅读小编为你编辑的委托租赁合同(经典十一篇),感谢您的参阅。

委托租赁合同【篇1】

甲方(委托方):_________________________________

乙方(代理方):_________________________________

兹经双方协议,甲方委托乙方代理其房屋出租事宜。

第一条房屋位置

甲方将座落于_________________________________

合计面积_________________平方米,委托乙方代理。

第二条代理期

1.代理期为_________________,自______年_____月_____日起,至______年_____月_____日止,其中免租期为________(天),代理期满乙方可再续租_______月。

2.代理期满,甲方有权收回房屋,乙方应如期交还。乙方如要求续签本合同,需在本合同期满前一个月向甲方提供书面申请,在同等条件下,乙方有优先续约权。

乙方做为承租人,有义务帮助甲方维持房屋财产的完整,不得恶意损害房中设施。

第三条代理房屋租金

1.甲乙双方协商,乙方代理甲方房屋,每月租金为(人民币)____________,一年共计(人民币)____________。

2.代理房屋租金按_________缴纳。

3.甲方收取租金,可选择(A.到乙方公司所在地领取,B.乙方送往甲方指定地点,C.乙方汇入甲方指定帐户,D.或其他方式)

因甲方并非房主,甲方与房主签订的租房合同,其相互间的权利义务均与乙方无关。如果甲方与房主发生任何权利义务纠纷,甲方不得牵连于乙方。

第四条其它费用

1.在租赁期内,如房屋所在地进行公共设施改造如:小区建设,电力增容,宽带入户等所需交纳的相关费用由甲方负担。

甲方转租房屋应当取得房主的同意,甲方保证已经获得房主同意。如因未取得房主同意而导致乙方不能正常居住的,乙方有权随时解除合同。

2.在租赁期内,房屋内所发生的水、电、煤气、有线收视及电话费由乙方客户承担,物业及供暖费用由甲方负担。

依据《中华人民共和国民法典》及有关的法律、法规的规定,甲方委托代理出租房屋的房地产经纪机构(即租赁代理机构)和乙方在平等、自愿的基础上。

第五条委托方和代理方的权利及义务

1.在代理期间,甲方不得无故收回房屋,如甲方中途要求收回房屋,乙方可以拒绝。

2.甲方提供:①产权证明②户口本③业主身份证(如代办需有代办人身份证)④其它必备相关证明;

乙方出示:①经纪机构资质证书②营业执照。

如由于甲方向乙方提交的出租材料不全或不实,而导致客户无法正常居住(乙方遭受损失的),甲方负责向乙方赔偿,乙方并有权终止合同;如因乙方提供虚假证件而造成的损失,由乙方向甲方赔偿。

房屋权属状况:甲方持有(□房屋所有权证 □公有住房的租赁合同 □房屋买卖合同 □其他房屋来源的证明文件),房屋所有权的证书编号: 或房屋来源的证明名称: ,房屋所有权人(公有住房承租人、购房人)姓名或名称: ,房屋(□是 □否) 已设定了抵押。

4.甲方在交房时,有义务对房内设施进行检查修缮,保证电器正常使用,乙方积极配合。

5.在代理期间,乙方应及时安排客户看房,保证客户合法守法。

6.在代理期间,房屋租户如有更换,乙方负责房内各项费用结算及清点检查修缮屋内家具电器等设施,并免费为甲方寻找下拨客户

甲方应自与乙方订立本合同之日起7日内,到房屋所在地的社区来京人员和出租房屋服务站办理房屋出租登记手续。乙方应将居住人员情况告知甲方,甲方应当建立居住人员登记簿,并按规定报送服务站。本合同变更或者终止的,甲方应自合同变更或者终止之日起5日内,到房屋所在地的社区来京人员和出租房屋服务站办理登记变更、注销手续。在本合同有效期内,居住人员发生变更的。

7.代理期间,房屋因自然损坏,乙方应及时通知甲方修缮。

8.代理期满,乙方交房时,结清房内各项费用及清点家具电器等设施。

9.甲方不得与乙方所介绍承租人以任何理由私下成交,否则视为违约,如违约应赔偿三个月租金作为违约金。

10.甲方不得单方解除合同,如有特殊原因,需提前一个月以书面形式通知对方,以便乙方安排客户,并支付一个月房租作为赔偿。

乙方为外地来京人员的,应填写《来京人员信息登记表》(见附件一);居住人员中有外地来京人员的,督促和协助乙方到当地公安派出所办理暂住证;居住人员中有境外人员的。

第六条其它

1.房屋如因不可抗拒力及不能预想之因素导致损毁或造成损失,乙方不承担任何责任。

2.房屋因市政建设需要拆除或改造,使甲乙双方造成损失,互不承担责任。

3.本合同如有未尽事宜,由甲乙双方协商解决,附补充协议。

4.本合同自双方签字之日起生效,合同文本一式两份,甲乙双方各执一份,任何一方不得单方面修改或取消本合同。

房屋租赁期自 年 月 日至 年 月 日,共计 年 个月。甲方应于 年 月 日前将房屋按约定条件交付给乙方。

5.本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决;协商不成,提请

_________人民法院解决。

6.本合同附房屋设备清单。

甲方(签章):_________乙方(签章):_________

_________年____月____日_________年____月____日

委托租赁合同【篇2】

委托人:

姓名/公司名称:

地址:

证件种类及号码:

电话:

传真:

受托人:

公司名称:

地址:

电话:

传真:

甲、乙双方经友好协商,达成协议如下:

1.甲方委托乙方出租其拥有之位于 ,有关买卖契约或产权证明见附件,委托期限两年。该房产的建筑面积为平米。甲方合法拥有该房产的所有权及其占用土地的土地使用权,且甲方愿将房产出租。

甲乙双方商定的委托期以房屋租出为准。甲方需向乙方出示该房屋的合法有效产权凭证、房主本人的身份证等正本。由代理人签订本委托书,应出示代理人身份证原件和房屋产权人的书面授权书。

2.甲方出租房产的条件如下:

1)租约年期:

2)租金:

3)租金支付:

4)按金:

5)其他:

3.乙方应积极为甲方寻找适合租户并最大限度地满足甲方要求。

4.甲方同意乙方为甲方介绍客户完成该房产租赁后,乙方可获得相当于该房产租约中所签订之全年租金总额的平均租金作为代理费。甲方授权乙方可在签署正式房产租约前收取订金,此订金可作为之后乙方应得之代理费的一部分。

在委托期内,如乙方将甲方房屋租出时(签订租赁合同,或实际开始履行出租行为时),甲方一次性支付租房合同总金额的1/12给甲方作为服务费。(以一年租期为标准,相当于一个月的房租,不足一年或超过一年以此标准类推计算)

5.当乙方向甲方介绍可能承租人时,甲方应积极配合,自行与承租方签约,并尽快办理签署租约所需的有关手续。

乙方违反合同擅自将房屋转租他人使用的,甲方有权收回所租的房屋,有权将乙方交付的期满前租金扣留作为乙方的违约金赔偿甲方。

押金:) 租赁期满或合同解除后,房屋租赁押金除抵扣应由乙方承担的费用、租金,以及乙方应当承担的违约赔偿责任外。

甲方将自有的坐落于北京延庆县八达岭温泉旅游度假区的美妙时光 区 幢楼 单元 号。

6.甲方亦可授权乙方作为代理人代理签署有关租约,有关事宜将在授权书中另行约定。

7.甲方除委托乙方代为出租该房产外,亦可自行寻求或委托他人寻求该房产的可能承租人。如甲乙双方中任何一方最先寻求到该房产的承租人,均须以书面形式通知对方,否则将赔偿因此给对方造成的损失。

条:本合同未尽事宜一律按《中华人民共和国合同法》的有关规定,经合同双方共同协商作出补充规定。

租赁期内的下列费用中,由甲方承担,由乙方承担:

8.在委托期及委托期终止后六个月内,若甲方私下与乙方所介绍的承租方签订租约,甲方也须将按照本协议订明的代理费支付给乙方。

承租房屋由乙方负责日常维护管理。除乙方正常使用该租赁房屋及屋内家电之外,对于非人为因素造成的租赁房屋及屋内家电的损坏。

本合同中未列明的与房屋有关的其他费用均由甲方承担。如乙方垫付了应由甲方支付的费用。

甲方在协议期间将以上1至3条所示费用的总和控制在房屋出租所得毛收入的30 %以内。

9.本协议书在以下情形下即告失效:

1)委托期满且双方并无续约;

2)甲方与经乙方介绍的承租方签约且付清应付乙方之代理费;

3)甲、乙双方书面同意提前终止本协议。

10.甲、乙双方均须为本协议书内容予以保密,未经双方许可不得将有关内容泄露给任何第三方。

11.本委托书依照中华人民共和国法律拟定,如有未尽事宜,双方可另拟补充条款。如有争议而双方不能协商解决将依照中华人民共和国有关法律通过北京仲裁委员会仲裁解决。

协议提前解除或终止的,乙方未能在约定的期限内及时办理移交手续的,甲方有权直接接受所出租房屋并清理出乙方财物等。

本合同签订后(□即时 □ 日内),租赁代理机构可按月租金的 %收取佣金人民币 元整(¥:其中乙方应向租赁代理机构支付月租金的 %,即人民币 元整(¥:)作为佣金,支付方式:

b) 协议期满时应及时向甲方交付该房产,该房屋内原有家具、电器等应完好如数返还甲方,并保证房屋完好,如有损害、丢失的。

12.本委托书一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起即行生效。

甲方:________乙方:________

________年____月____日

委托租赁合同【篇3】

甲方:

乙方:

甲、乙双方就租用甲方房屋一事:经甲、乙双方友好协商,达成以下协议:

一、甲方将其归属所有权的,面积平方米,租给乙方使用。

二、乙方的租期从起至日止。为期年。

三、租金现金支付,每月租金,乙方一次性支付一年租金元。

四、甲方须向乙方出示房屋的正本房产证和有关证明。

五、乙方需承担租用期间住房的一切管理费用,其中包括小区管理费,电视收视费,水、电、煤气费和电话费等。

甲方委托乙方出租其享有合法所有权/使用权的房屋,即座落在广州市天河区珠江新城清风北街6号(凯旋新世界T29栋)1402单元 的物业。

六、乙方在租房期间必须爱护好房屋设施,如有损坏,乙方负责赔偿或修理完善,若乙方需装修或改变房屋结构,需经甲方同意。合约期满按米修去丢原则办理

甲方委托乙方为其物业的唯一代理人,为其寻找恰当的承租人,符合本合同第二条约定的租赁条件时。

七、乙方在租房期内,不得将租房作违法经营场所。一经发现,除按法律制裁外,甲方有权收回房屋,所剩租金不退。

委托期限:本合同签订之日起至《租赁合同》相关事项全部结束之日止。5. 如承租户欠缴租金、物业管理费、水电费等等相关费用时。

八、乙方在租房期间未经甲方同意不得将房屋转租他人,如未经甲方同意转租,此协议无效,安全责任由乙方自负。

租赁期限为 壹 年,3、甲方每月取得的净租金为人民币 18032.00 元(大写:壹 万 捌 仟 零 佰 叁 拾 贰 元整)(租金含贰台数字电视收视费),按月支付。租金按月支付。乙方应在每月的第 日前向承租人收取租金,并在收到租金后3个工作日内(以汇出之日为准,如遇国家节假日顺延)办理汇至甲方银行帐号的手续,乙方逾期汇出的。

乙方需继续租用,须提前一个月与甲方交涉说明,并提前交清下年租金,如乙方不再续租交清租房期间的所有费用,退还甲方钥匙并结清相关手续给甲方或中介方如不按此办理责任由乙方承担。

帐号开户名:开户行银行:银行账号:4、租赁保证金为人民币 36000.00 元(大写:租赁合同终止时,承租方付清应付的相关费用之后三个工作日内,甲方应将保证金本金退还。但因甲方原因提前解除租赁的,甲方应双倍返还保证金;根据合同法第33条规定,在租赁期间甲方提供的物业危及承租人的安全或健康。 (2)甲方隐瞒房屋质量及其权利状况的(包括但不限于设臵抵押未告知乙方;已设臵抵押的房屋租赁未经抵押权人同意;房屋已被司法机关查封);

本协议一式两份,经双方代表签字后生效,具有法律效力,双方必须共同遵守。

甲方:身份证号:联系电话:

乙方:身份证号:联系电话:

一、租赁房屋

甲方将位于北京市区栋单元四楼门的出租给乙方做为日常居住使用。

二、租赁期限

1、租期为不定期,任何一方均可解除该租赁合同,但须提前一个月通知对方。

2、如任何一方有变动居所的意向,需提前至少一个月向对方说明,否则需要支付对方一个月的租金做为损失补偿。

甲方提供以下文件原件给乙方核对,并提供复印件各壹份,甲方应在复印件上签名确认其真实性与合法性:房地产权证(登记字号:)业主身份证明(证件类型:) 6、本合同签订后 前将该物业及室内设施设备(设施设备清单详见附件一)交付乙方。

不再租赁该房屋,而乙方又想继续承租该房屋的,甲方须召集房主、乙方进行三方协商,由房主和乙方重新签订房屋租赁协议。甲方未召集的,须向乙方支付一个月的租金作为违约金。

该物业在 年 月 日之前的一切费用,由甲方负责交纳,且应保证水、电、煤气、电话、宽带、有线电视等全部交付设施、设备可正常使用。

三、租金

1、月租金为1200元,于阳历每月的日,乙方向甲方一次性支付租金且为现金。

2、甲方收取租金须向乙方出具收条,未出具收条的,乙方有权不支付相应月份租金。

3、甲方不得委托第三人向乙方收取租金,否则乙方有权拒付相应月份租金,待甲方能够亲自收取租金时,乙方将累月未付租金一次性给付甲方。

甲方承担房屋主体结构及内部装修等非人为损坏的维修费用。如因甲方延误房屋维修造成他人人身伤亡、财产损失的,甲方应负责赔偿。因维修影响居住使用的。

4、甲方不向乙方收取任何押金。

四、费用负担

1、电费由甲方单方负责。

2、水费、网费、有线电视费、煤气费、暖气费由双方日常生活共同产生的费用,由双方平摊。但如果某项费用是由房主承担,甲方不得再让乙方承担,否则乙方须双倍返还。

非因乙方人为的责任而致该房产的屋顶,地板及排水管道,煤气管道,电缆等固定装臵和家私电器等设备损坏时,甲方应承担相应的修理费用,乙方应及时通知甲方(或甲方授权的代理人)和物业管理公司,并由甲方负责于48小时内安排修缮工作。如果甲方接到乙方的维修通知后,超过3个工作日不进行维修的,乙方有权自行安排进行维修,所产生的费用将由甲方于5个工作日内支付给乙方,或由乙方在次月租金中抵扣。

3、租赁物的维修费用,由甲方承担。但属于乙方过错导致租赁物损坏产生的维修费由乙方承担。

4、乙方做为承租人,有义务帮助甲方维持房屋财产的完整,不得恶意损害房中设施。但属于易耗易损物品且属于正常使用中的合理消耗的,应计入维修费用。

租赁期内,甲方出售或转让该物业时,须提前三十日书面通知乙方,乙方享有优先购买权,如乙方放弃行使该权利,甲方应保证买家必须接受本租约的条款,全面履行本租约。

五、与房主纠纷处理

1、因甲方并非房主,甲方与房主签订的租房合同,其相互间的权利义务均与乙方无关。如果甲方与房主发生任何权利义务纠纷,甲方不得牵连于乙方。

租赁期内甲方不得干涉承租方的正常生活。在事先通知并征得租户同意的情况下,甲方有权对房屋进行检查。合约期满前三十日,在租户不续租情况下,甲方或甲方代理人可在乙方协助下陪同其他租客/买客看房。

2、由于甲方自己的行为违反与房主签订的合同,造成房主的损失,其责任由甲方单独承担!

六、其他事项

1、甲方转租房屋应当取得房主的同意,甲方保证已经获得房主同意。如因未取得房主同意而导致乙方不能正常居住的,乙方有权随时解除合同,并要求甲方承担不低于月租金倍的违约责任。

租赁期间因市政建设或供应原因引起的供水、供电、煤气、电讯故障。

七、本协议双方签字,即为有效。一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方:乙方:

联系电话:联系电话:

身份证号码:身份证号码:

委托租赁合同【篇4】

甲方(委托方):

乙方(受托方):

甲方于________年____月____日将其房屋委托乙方进行出租及管理。为进一步明确对甲方所属产权房屋及相关设施设备的租赁范围和日常管理的内容,经甲乙双方友好协商,现明确甲方房屋租赁授权委托的具体事项如下:

一、委托事项甲方授权乙方全权行使以下房屋的出租和经营管理权力。

二、房屋基本情况

1.房屋名称:

2.座落位置:

3.建筑面积:

4.房屋用途:

5.具体楼层:

三、委托权限

1.房屋的出租和日常管理;

2.屋的物业管理;

3.房屋的相关设施设备的维护与管理;

4.法律法规规定由房屋产权方负责管理的其它事项。

四、委托期限委托期限为____月,经甲乙双方签字盖章后,从________年____月____日起至________年____月____日止。

甲方(盖章和签字): 乙方(盖章和签字):

看完上面的房屋租赁授权委托书范本,相信您已经知道了,房屋租赁授权委托书到底该怎么写。但需要注意的是,一定要按照自己的实际情况来书写,口头达成的约定都要反应在书面上,这样才能更好地保护您的利益。

甲方签字(盖章): 乙方(盖章):房地产经纪有限公司

身份证号: 经纪人签字:

固定电话: 电话:

移动电话: 公司电话:

________年____月____日

委托租赁合同【篇5】

委托代理出租合同范文1

委托人(甲方):

租赁代理机构(乙方):

依据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,就房屋出租委托代理的有关事宜达成协议如下:

第一条房屋基本情况

(一)房屋坐落于海口市建筑面积平方米。

(二)房屋权属状况:甲方持有(□房屋所有权证/□公有住房租赁合同/□房屋买卖合同/□其他房屋来源证明文件),房屋所有权证书编号:或房屋来源证明名称:,房屋所有权人(公有住房承租人、购房人)姓名或名称:,房屋(□是/□否)已设定抵押。

第二条房屋租赁用途

租赁用途:;如租赁用途为居住的,居住人数不得多于人。

第三条出租代理权限及期限

(一)乙方出租代理权限为:□代甲方出租房屋并办理与承租人之间的洽商、联络、签约事宜;□代甲方办理与房屋租赁有关的备案、登记手续;□代甲方向承租人收取租金;代甲方向税务部门缴纳税费;□监督承租人按照房屋租赁合同的约定履行义务;。

(二)出租代理期自年月日至年月日,共计年个月。出租代理期限可延长(□日/□月)。

(三)甲方应于年月日前将房屋交付给乙方。

(四)出租委托代理期限届满或本合同终止后,乙方应将房屋交回。

第四条租金

一)租金标准:元/(□月/□季/□半年/□年),租金总计:人民币元整(:)。

(二)租金收取方式:甲方在银行开设账户,账号为;乙方在银行开设房屋租赁代理租金专用账户,账号为:,乙方通过该账户收取租金并按约定划入甲方账户。

(三)乙方在收到租金后天,应将收到的租金划入甲方指定的账户。

(四)其他约定方式:。

第五条佣金及其他费用

(一)佣金

出租委托代理期限内,乙方成功将房屋出租的,甲方应在租赁合同签订天后向乙方支付元的佣金。出租委托代理期限内,乙方没有将房屋出租的,甲方可以不用支付佣金。

(二)其他费用

其他费用是指在出租委托代理期限内,乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方完成委托事项的,该费用由乙方承担。因甲方故意或过失导致乙方未完成委托事项的,乙方可以要求甲方支付必要的、合理的活动费用。

第六条押金

甲方交付房屋时,乙方(□是/□否)向甲方垫付押金,金额为人民币元整(:)。出租委托代理期限届满或合同解除后,押金除抵扣应由乙方或承租方承担的费用、租金及违约赔偿责任外,剩余部分应如数返还乙方。

第七条双方权利及义务

1、在代理期间,甲方不得无故收回房屋,如甲方中途要求收回房屋,乙方可以拒绝。

2、甲方提供:①产权证明②户口本③业主身份证(如代办需有代办人身份证)④其它必备相关证明;乙方出示:①经纪机构资质证书②营业执照。

3、双方保证所提供的证件的真实性,如由于甲方向乙方提交的出租材料不全或不实,而导致客户无法正常居住(乙方遭受损失的),甲方负责向乙方赔偿,乙方并有权终止合同;如因乙方提供虚假证件而造成的损失,由乙方向甲方赔偿,甲方并有权终止合同。

4、甲方在交房时,有义务对房内设施进行检查修缮,保证电器正常使用,乙方积极配合。

5、在代理期间,乙方应及时安排客户看房,保证客户合法守法。

7、代理期间,房屋因自然损坏,乙方应及时通知甲方修缮。

8、代理期满,乙方交房时,结清房内各项费用及清点家具电器等设施。

9、甲方不得与乙方所介绍承租人以任何理由私下成交,否则视为违约,如违约应赔偿三个月租金作为违约金。

10、甲方不得单方解除合同,如有特殊原因,需提前一个月以书面形式通知对方,以便乙方安排客户,并支付一个月房租作为赔偿。

第八条合同的解除

(一)经甲乙双方协商一致,可以终止本合同。

(二)出现任何不可抗力的情形导致本合同无法继续履行的,本合同自行解除。

(三)甲方有下列情形之一的,乙方有权单方解除合同:

1、迟延交付房屋达日的。

2、交付的房屋严重不符合合同约定或影响承租人安全、健康的。

(四)乙方有下列情形之一的,甲方有权单方解除合同:

1、未按约定划付租金达日以上的。

2、擅自改变房屋用途的。

3、乙方带客户看房的过程中造成房屋附属物品、设备设施损坏并拒不赔偿的。

第九条违约责任

(一)出租代理期内甲方或乙方需提前终止合同的,应提前日通知对方,并按月租金的%支付违约金。

(二)甲方有第八条第三款情形之一的,应按月租金的%向乙方支付违约金。

(三)乙方有第八条第四款情形之一的,应按月租金的%向甲方支付违约金,甲方并可要求乙方将房屋恢复原状或赔偿相应损失。

第十条合同争议的解决办法

本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,依法向有管辖权的人民法院起诉,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

第十一条其他约定事项

第十二条合同生效

本合同壹次份,甲乙双方各执一份,于双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜,甲乙双方可签订补充协议,补充协议与本合同一样具有同等的法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

委托代理出租合同范文2

甲方(委托方):_________________________________

乙方(代理方):_________________________________

兹经双方协议,甲方委托乙方代理其房屋出租事宜。

第一条房屋位置

甲方将座落于_________________________________

合计面积_________________平方米,委托乙方代理。

第二条代理期

1.代理期为_________________,自______年_____月_____日起,至______年_____月_____日止,其中免租期为________(天),代理期满乙方可再续租_______月。

2.代理期满,甲方有权收回房屋,乙方应如期交还。乙方如要求续签本合同,需在本合同期满前一个月向甲方提供书面申请,在同等条件下,乙方有优先续约权。

第三条代理房屋租金

1.甲乙双方协商,乙方代理甲方房屋,每月租金为(人民币)____________,一年共计(人民币)____________。

2.代理房屋租金按_________缴纳。

3.甲方收取租金,可选择(a.到乙方公司所在地领取,b.乙方送往甲方指定地点,c.乙方汇入甲方指定账户,d.或其他方式)

第四条其它费用

1.在租赁期内,如房屋所在地进行公共设施改造如:小区建设,电力增容,宽带入户等所需交纳的相关费用由甲方负担。

2.在租赁期内,房屋内所发生的水、电、煤气、有线收视及电话费由乙方客户承担,物业及供暖费用由甲方负担。

第五条委托方和代理方的权利及义务

1.在代理期间,甲方不得无故收回房屋,如甲方中途要求收回房屋,乙方可以拒绝。

2.甲方提供:①产权证明②户口本③业主身份证(如代办需有代办人身份证)④其它必备相关证明;乙方出示:①经纪机构资质证书②营业执照。

3.双方保证所提供的证件的真实性,如由于甲方向乙方提交的出租材料不全或不实,而导致客户无法正常居住(乙方遭受损失的),甲方负责向乙方赔偿,乙方并有权终止合同;如因乙方提供虚假证件而造成的损失,由乙方向甲方赔偿,甲方并有权终止合同。

4.甲方在交房时,有义务对房内设施进行检查修缮,保证电器正常使用,乙方积极配合。

5.在代理期间,乙方应及时安排客户看房,保证客户合法守法。

6.在代理期间,房屋租户如有更换,乙方负责房内各项费用结算及清点检查修缮屋内家具电器等设施,并免费为甲方寻找下拨客户

7.代理期间,房屋因自然损坏,乙方应及时通知甲方修缮。

8.代理期满,乙方交房时,结清房内各项费用及清点家具电器等设施。

9.甲方不得与乙方所介绍承租人以任何理由私下成交,否则视为违约,如违约应赔偿三个月租金作为违约金。

10.甲方不得单方解除合同,如有特殊原因,需提前一个月以书面形式通知对方,以便乙方安排客户,并支付一个月房租作为赔偿。

第六条其它

1.房屋如因不可抗拒力及不能预想之因素导致损毁或造成损失,乙方不承担任何责任。

2.房屋因市政建设需要拆除或改造,使甲乙双方造成损失,互不承担责任。

3.本合同如有未尽事宜,由甲乙双方协商解决,附补充协议。

4.本合同自双方签字之日起生效,合同文本一式两份,甲乙双方各执一份,任何一方不得单方面修改或取消本合同。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

委托代理出租合同范文3

甲方(委托方):_________

乙方(代理方):_________

兹经双方协议,甲方委托乙方代理其房屋出租事宜。

第一条:房屋位置

甲方将座落于_________

合计面积_________平方米,委托乙方代理。

第二条:代理期

1、代理期为_________,自_________年_________月_________日起,至_________年_________月_________日止,其中免租期为_________(天),代理期满乙方可再续租_________月。

2、代理期满,甲方有权收回房屋,乙方应如期交还。乙方如要求续签本合同,需在本合同期满前一个月向甲方提供书面申请,在同等条件下,乙方有优先续约权。

第三条:代理房屋租金

1、甲乙双方协商,乙方代理甲方房屋,每月租金为(人民币)_________,一年共计(人民币)_________。

2、代理房屋租金按_________缴纳。

3、甲方收取租金,可选择(a、到乙方公司所在地领取,b、乙方送往甲方指定地点,c、乙方汇入甲方指定账户,d、或其他方式)

第四条:其它费用

1、在租赁期内,如房屋所在地进行公共设施改造如:小区建设,电力增容,宽带入户等所需交纳的相关费用由甲方负担。

2、在租赁期内,房屋内所发生的水、电、煤气、有线收视及电话费由乙方客户承担,物业及供暖费用由甲方负担。

第五条:委托方和代理方的权利及义务

1、在代理期间,甲方不得无故收回房屋,如甲方中途要求收回房屋,乙方可以拒绝。

2、甲方提供:①产权证明②户口本③业主身份证(如代办需有代办人身份证)④其它必备相关证明;乙方出示:①经纪机构资质证书②营业执照。

3、双方保证所提供的证件的真实性,如由于甲方向乙方提交的出租材料不全或不实,而导致客户无法正常居住(乙方遭受损失的),甲方负责向乙方赔偿,乙方并有权终止合同;如因乙方提供虚假证件而造成的损失,由乙方向甲方赔偿,甲方并有权终止合同。

4、甲方在交房时,有义务对房内设施进行检查修缮,保证电器正常使用,乙方积极配合。

5、在代理期间,乙方应及时安排客户看房,保证客户合法守法。

6、在代理期间,房屋租户如有更换,乙方负责房内各项费用结算及清点检查修缮屋内家具电器等设施,并免费为甲方寻找下拨客户。

7、代理期间,房屋因自然损坏,乙方应及时通知甲方修缮。

8、代理期满,乙方交房时,结清房内各项费用及清点家具电器等设施。

9、甲方不得与乙方所介绍承租人以任何理由私下成交,否则视为违约,如违约应赔偿三个月租金作为违约金。

10、甲方不得单方解除合同,如有特殊原因,需提前一个月以书面形式通知对方,以便乙方安排客户,并支付一个月房租作为赔偿。

第六条:其它

1、房屋如因不可抗拒力及不能预想之因素导致损毁或造成损失,乙方不承担任何责任。

2、房屋因市政建设需要拆除或改造,使甲乙双方造成损失,互不承担责任。

3、本合同如有未尽事宜,由甲乙双方协商解决,附补充协议。

4、本合同自双方签字之日起生效,合同文本一式两份,甲乙双方各执一份,任何一方不得单方面修改或取消本合同。

5、本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决;协商不成,提请_________人民法院解决。

6、本合同附房屋设备清单。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

委托租赁合同【篇6】

欢迎来到本站,下面是小编给大家整理收集的委托。

合同。

上诉人(原审被告):杭州某网络技术有限公司。住所地:浙江省杭州市西湖区万塘路69号a座五楼××号。

法定代表人:马某,系公司董事长。

被上诉人(原审原告):李××,男,x年11月11日生,汉族,云南省玉溪市人,住玉溪市玉川县大街镇下营社区××巷××号。公民身份证号码:5324××。

上诉人因委托合同纠纷一案不服红塔区人民法院()玉红民二初字第1×号民事判决书所做判决,现特提出上诉。上诉理由如下:

二、请求判决驳回被上诉人李××的全部诉讼请求;。

三、请求判决由被上诉人李××承担本案的一、二审诉讼费用。(本案二审诉讼标的:60570元)。

事实与理由。

一、关键证据未经当庭出示和质证便作为定案依据,属于程序违法。

本案中,被上诉人作为原审原告,并未就其关于被告(上诉人)违约的主张进行举证,在判决书中称“本院根据原告的申请,先后前往玉溪市移动公司和云南省公司调取上述资料,但玉溪分公司的回复意见为……云南公司的回复意见为……”(见原审判决第七页)。这些都成了一审法院认定本案举证责任和案件事实的主要甚至是唯一的依据。根据我国《民事诉讼法》和最高法院的相关司法解释的规定,证据必须当庭出示,听取当事人的意见,由当事人进行质证。而一审法院所“调取”的上述证据并未经庭审出示,也未以任何形式听取当事人的意见,上诉人及其代理人也是在收到原审判决后才得知此“法院调取”的证据一说。一审法院的这种做法违背了审判程序和法律的规定,属于典型的程序违法。

首先,关于《一级代理协议》的由来,被上诉人李××已当庭承认双方是在一份先打印并盖好上诉人公司印章的合同上签字而订立的合同,至于格式合同后面手写的“补充协议”部分是当天添加上去的。这就说明,手写的“补充条款”内容和形成过程都存在严重瑕疵,其效力待定。

其次,虽然李某平系上诉人的员工,但其同公司只建立了短期的劳动用工关系(从20xx年3月至11月),同公司存在劳动争议,并且争议的主要内容是提成奖金(双方均举证的昆明中级法院的二审判决书已证实),这就说明其为了自己的一已私利,采用故意修改原已固定的格式合同的主要条款并加重公司负担(额外支付网点开发费、每个县十万元的违约金)的方式,实现同被上诉人签约的目的,这已严重损害了公司利益。

再次,关于被上诉人声称李某平的行为是上诉人公司的内部管理行为,对此只能由公司承担的辩解。上诉人认为,这只是一个表面现象,具体得结合案件的实际,作具体分析。如果被上诉人有充足的理由并且出于善意而认为李某平可以在格式合同外做出大幅度让步(额外支付网点开发费、每个县十万元的违约金)的话,则可以认定上述所说的大幅度让步而签订的“补充条款”有效。但是,本案中被上诉人并没有对此进行举证,与此相反,其所举证据却是:上诉人同云南移动通信有限责任公司签订的《云南移动空中充值业务代理合同》(其声称是上诉人复印给他的),该合同从全部条款看,双方的“代理业务”的合作是有比较严格和严谨的规定,并无上诉人承担网点开发费和每个县十万元违约金的约定,双方约定支付网点开办费和每个县十万元违约金的约定不合情理。毕竟这是委托代理手机充值这一移动通信公司业务的基础,被上诉人所签订的一级、二级或其他代理及加盟协议,都是在此范围内(而不是超出此范围)进行,这是合同的大前提,也是本案案件事实中的常识。这就说明,不仅仅只是李某平,还有被上诉人本人也是出于恶意,两人共同签订所谓的补充协议来擅自变更公司认可(遵守)的格式合同条款,从而加重公司负担,达到牟取私利目的(李某平获取的是其仲裁和诉讼主张的提成款,被上诉人则是本案的诉讼)。

此外,从“补充条款”的内容看,除了网点开发费的补助外,就是所谓“每个县十万元的违约金”,而这“违约金”并不是约束双方的,竟然只是约束上诉人(甲方)一方的,内容上也无具体明确的内容,而是“甲方违反本协议任一条款,则甲方支付给乙方违约金每个县拾万元。”说明约定显失公平,约定金额过高,不应得到支持。毕竟10元的补助费与10万元违约金相比差距过大,二者相差一万倍。

这就说明,一审法院回避了《补充协议》签订的上述情形和所存在的诸多严重瑕疵,对上诉人的合事辩解武断地不作任何评判或答复,从而认定条款有效,这是错误的,直接导致了案件的错判。

首先,对关键事实的认定和对证据的评判混为一体,属于事实不清和错误。本案中,有关租金的金额和支付、结算是一个核心事实,即上诉人是否欠对方佣金,如果尚欠,那么总金额是多少,已支付了多少,还欠多少应当清楚明确。但在被上诉人未进行举证及举证不能的情况下,一审法院在认定的事实部分中表述和认定为“根据原告尚存的记录的手机短信显示……”(见原判决第7页第9行)。此为将对证据的评判代替事实的认定,如果认定了证据可以直截了当地采纳,如果是认定了该事实,则应直接表述为佣金是多少,支付了多少,尚欠多少,而不应作此模棱两可含混不清地认定,这导致了事实不清。

其次,只认定双方签订的合同约定内容而忽视对约定内容的履行也属于事实不清。本案中,原判决只认定了所谓双方做了如何约定(暂不谈认定正确与否),而回避了是如何履行的及履行了没有,又是如何履行的等内容,特别是有关开发网点、充值站的建立运行情况、所谓佣金的情况、现在网点的运营情况等均未做任何认定,导致仅凭被上诉人这一方当事人所签订的合同约定便认为对方当事人(上诉人)违约和应当承担违约责任、巨额违约金的情形。这显然是荒唐的,也是错误的。

一是效力存疑的“补充条款”约定“不论违反任一条款”,即不论是根本性条款还是一般性条款,一律按“每个县十万元”计算违约金,这种约定属于约定不明。二是条文中涉及到的其他数据只有一个“10元”(所谓的网点开发补助),10元与10万元,可不是一般的差别,根本无可比性,说明就算约定成立的话,也属显失公平。三是确定违约金得结合“守约方”的经济损失金额,而原告对此方面的金额是多少,其并未举证。故在本案,原告所称的违约金,不是多少的问题,而是根本就不应得到支持。

当然,一审法院也认为“10万元/县的违约金确实过分高于造成的损失”而予以调整,此外还正确引用了最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(二)第二十九条第二款的规定:“当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的……”,这就说明,违约金应以此为标准。所以,就算按一审法院认定的被上诉人的损失39710元+860元=40570元,再除以2(两个县)计算的话,那么,损失只是40570/2=20xx5元,该“损失金额”的30%也只是:20xx5x30%=6085.50元。不知一审法院的10000元是如何计算得来!

五、被上诉人并未就其主张进行充分举证,其诉讼请求不应得到支持。

在本案中,被上诉人提起的本案诉讼,根据谁主张谁举证的原则,其对自己的主张负有举证义务。但是本案中,被上诉人不仅对未续期的合同是否还在继续履行,又是如何履行,“履行”中的过程、状况、情形是什么,相关网点的运营状况怎样等进行举证;也没有对其“开发”和掌控的营业网点特别是销量进行举证;甚至对其主张的佣金的计算也属含混不清更不用说是举证;还有连其自己记录的“短信”的来源等也未进行举证。在此情形下,一审法院却错误地认为“被告(上诉人)未向法庭提供其掌握的数据来推翻原告主张的佣金额……对原告主张的金额推定成立。”

1、关于继续履行协议的第一项请求。本案中,就算被上诉人提供的“一级代理商管理实施办法协议”真实合法有效的话,那么,该“协议”第四条已明确约定了协议期限只有3个月试用期,之后“若甲乙双方均无异议,协议有效期自动延续至一年”(最多只是1年,并不是原告主张的3个月+1年)。这就说明,在被上诉人无证据证实双方有再次延续合约的情形下,双方的合约早就期满,早就不存在合同关系,现也就没有被上诉人所诉求的“继续履行”合同的说法,况且上诉人同云南移动公司之间的代理合同早就已经届满。再退一步说,在无明确的合同履行有效期的情况下,“继续履行合同”也得双方自愿,只要有一方不愿意(上诉人坚决不同意再延续过去的合同),何况合同第五条已明确规定“甲方无法继续履行本协议的,本协议自动终止”。因此,本案中不存在继续履行合同之说,被上诉人的请求不应得到支持。

2、关于支付佣金的请求,被上诉人并未就自己的主张向法庭进行举证,支付佣金得有双方合约存续及履行这一前提,并且更主要的是“手机充值站业务系统完成的各项业务的充值金额作为标准向乙方(原告)支付佣金”(合同第三条),而不是被上诉人主张的不定期十个月所得代理费金额的平均数值计算。在此还要重点补充和强调的一点是,其所称十个月的手机短信。也仅仅只是一个其单方面制作的记录而已,是否就是手机(且系其本人收到)停息内容,又是何人何时所发,目的是什么等从来源性和同本案的关联性方面等都无法证实,更不用说真实性了。故一审法院的认定是错误的。

3、关于网点开发费的主张也无依据。被上诉人称20xx年前的网点开发名单是从上诉人网站上下载无什么证据证实,只能认为是其单方陈述。一审法院以86份未经证实的合同,连该86份合同履行了没有都没有任何证据的情况下,便认定其开发了86个网点显然证据不足。

六、本案已超过了法律规定的两年的诉讼时效期。

根据“一级代理实施办法协议”第四条的约定,双方履行的协议最长期限只有一年,被上诉人也没有证据证实一年的期限届满后又进行了续期或实际延续了合同。实际上,上诉人在20xx年11月李某平离职后便无人管理和负责同被上诉人所签订的该协议,之后便未履行,被上诉讼人也未主张要求延续履行。故在被上诉人未举证的情况下,本案中其以合同的履行而提出的各项请求均已超过了诉讼时效,其已丧失了胜诉权。

综上,一审法院的判决确有错误,判决损害了当事人的合法权益,被上诉人的诉讼请求无事实和法律依据,请法庭判决撤销原判,驳回被上诉人李××的全部诉讼请求。

此致

云南省玉溪市中级人民法院。

上诉人:杭州某网络技术有限公司。

二oxx年九月二十日。

上诉人:xx市亚世国际货运代理有限公司。

法定代表人:徐波,该公司董事长。

住所地:xx市南城区蛤地大新路129号。

委托代理人:,广东国悦律师事务所律师。

电话:1x8。

被上诉人:xx市利贝家具有限公司。

法定代表人:黄,该公司总经理。

住所地:xx市麻涌镇华阳村西环路。

上诉人因与被上诉人委托合同纠纷一案,不服xx市第一人民法院()东一法民二初字第406号民事判决,提出上诉。

请求事项:

一、依法撤销一审判决;。

三、一二审全部诉讼费由被上诉人承担。

上诉理由:

一审判决称:“从qq聊天记录、录音音频可知,原告并未明确向被告说明费用计算方式,被告有重大误解,而该重大误解足以决定双方是否进行交易,因此,原告存在过错,在充分考虑本案案情,平衡双方利益的基础上,本院酌定由被告支付原告代理费76875元。”

一审判决之中所表述的案件事实认定与判决所显示出来的司法推理,明显错误,明显违法。首先,认定事实不清;其次,司法推理逻辑混乱,导致适用法律明显不当,判决显失公平。具体理由如下:

第一,双方经办人员的qq聊天记录结合庭审过程之中双方提供的其它证据,足以证明上诉人在订立合同和履行合同过程之中已经明确向被上诉人说明了代理费用计算方式;而且,这样的计算方式是国际通用标准和惯例,符合国际货运代理规范。更何况,被上诉人本身是一家长期从事对外加工的与国际贸易有密切关系的企业,没有任何理由说明他们不了解相关国际惯例,和与国际货运相关的国际标准与规范。

更何况,任何运输,不管国内、国际,陆运、水运、海运、还是航空运输,一概如此——泡货按体积算,重货按重量算。古今中外,一概如此,乃运输通则之一。被上诉人以不知道要按照体积计算代理费而拒付代理费显属狡辩,耍赖,撒泼,有戏弄与蔑视法庭之嫌疑。

我们有充分理由怀疑,可能是被上诉人生产方式、或者与英国客户的合作方式的调整,导致他们暂时不急需涉案货物作为制造样品了,因此找借口拒收货品,企图赖账。

更加重要的是,如今让案涉代理所产生的代理费很有可能成为一种损失的原因,与上诉人没有关系——上诉人按照双方约定已经履行应该履行的义务,被上诉人迄今不肯收货,而不肯收货的唯一原因是:不想足额支付代理费。按照《合同法》第四百零五条的规定,“受托人完成委托事务的,委托人应当向其支付报酬。”

被上诉人迄今仍然否认与我们有委托合同关系,谈判过程之中拒收一切文件,自始迄今,被告谎话连篇,极端不诚信,才是导致本案发生的根本原因。

第二,录音音频是事发之后双方处理争议过程之中形成的,不能证明上诉人未明确向被上诉人说明费用计算方式,更加不能说明被上诉人对报价有重大误解,从被上诉人在整个一审诉讼过程之中那否认一切事实、所有文件一概不收、一概不签的极端不诚实的表现可知,被上诉人方所有诉讼参与人他们所说的一切均不足以采信。

第三,如果被上诉人确实存在重大误解,应该主动提起诉讼,向人民法院依法申请依法撤销委托合同,通过司法路径依法处理双方争议;在被告没有依法提出重大误解诉讼的情况之下,法院直接启动重大误解诉讼程序,并且据此作出判决,很显然,程序根本违法。

第四,即使被告对运价确有误解,也不能够适用《合同法》第五十四条等法律规范。因为,双方就合同的订立的协商、协调过程和合同履行过程长达三个月之久,被告有足够时间对相关问题进行调查、了解、研究;更何况,原告的确在双方的协商、协调过程和合同履行这个长达三个月之久的交易、交往过程之中,多次说明了相关问题,根本不可能发生所谓重大误解。

特别需要注意的是,迄今而未止,被告从来没有说过他们有误解,即使被告对相关问题了解得不够清楚,也未必“足以决定双方是否进行交易”。涉案交易是否需要如此进行,主要取决于被上诉人的生产方式——按照样板生产,还是按照客户要求先打样,双方确认样板之后,按照打样生产;更加重要的是,委托人在发出委托指令之前和委托、配合过程之中,自身确有对所需费用进行明确的义务,上诉人作为受委托人确有告知的义务,而上诉人已经完成告知义务。

他们在上诉人向xx市第一人民法院起诉之前,只是有个托词说,他们只有五万元的预算。即使所谓只有五万元的预算的说法是真实可信的,那也不能说明被上诉人就一定存在重大误解,生意人计算的是投入产出比例,为了赶时间不惜加大投入——空运与其它运输方式相比最大优势是时间短很多,明显缺点就是费用高出许多。如前所述,被告作为一个长期专业从事对外加工的与国际贸易有密切关系的的企业,即使不能准确掌握相关信息,也不至于对相关问题一无所知,对航空货运代理相关事务发生重大误解。这,显然过于牵强,显然说不通嘛。

被上诉人在双方谈判期间的确说过,他们不清楚运输费用按照材积计算,可是前面已经分析,再议过程之中的这一说法显然不成立,不足信。更加重要的是,诉讼过程之中,被上诉人自始至终彻底否认双方存在委托合同关系,在法理上相当于,企图解除双方的委托合同,可是,合同已经履行,不存在解除的可能。

第五,即使存在所谓“重大误解”,该判决仍然明显不妥、不公。首先,被上诉人没有依法提起重大误解之诉,法院不能越俎代庖,直接启动“重大误解”诉讼程序,直接按照“重大误解”进行裁判;其次,从实体处理方面来看,更加明显不公,上诉人已经依约完成委托事项,于情于理于法,被上诉人均应该如数支付代理费,绝对不可以“各打五十大板”,将代理费五五对开,判令被上诉人支付50%的代理费。如此判决,显失公平。

综上,原审判决,确属认定事实不清,适用法律不当,判决显失公平,依法应予撤销。

此致

xx市中级人民法院。

上诉人:xx市亚世国际货运代理有限公司。

法定代表人:

代书人:广东国悦律师事务所律师。

联络电话:

x年8月21日。

委托租赁合同【篇7】

2022房屋租赁委托热门合同样书是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。房屋租赁委托热门合同样书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022房屋租赁委托热门合同样书正文内容

甲方(委托方):

乙方(受托方):

甲方于________年____月____日将其房屋委托乙方进行出租及管理。为进一步明确对甲方所属产权房屋及相关设施设备的租赁范围和日常管理的内容,经甲乙双方友好协商,现明确甲方房屋租赁授权委托的具体事项如下:

一、委托事项甲方授权乙方全权行使以下房屋的出租和经营管理权力。

二、房屋基本情况

1.房屋名称:

2.座落位置:

3.建筑面积:

4.房屋用途:

5.具体楼层:

三、委托权限

1.房屋的出租和日常管理;

2.屋的物业管理;

3.房屋的相关设施设备的维护与管理;

4.法律法规规定由房屋产权方负责管理的其它事项。

四、委托期限委托期限为____月,经甲乙双方签字盖章后,从________年____月____日起至________年____月____日止。

甲方(盖章和签字): 乙方(盖章和签字):

看完上面的房屋租赁授权委托书范本,相信您已经知道了,房屋租赁授权委托书到底该怎么写。但需要注意的是,一定要按照自己的实际情况来书写,口头达成的约定都要反应在书面上,这样才能更好地保护您的利益。

甲方签字(盖章): 乙方(盖章):房地产经纪有限公司

身份证号: 经纪人签字:

固定电话: 电话:

移动电话: 公司电话:

________年____月____日

委托租赁合同【篇8】

2022房屋租赁管理委托事权合同样本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。房屋租赁管理委托事权合同样本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022房屋租赁管理委托事权合同样本正文内容

甲方:___________区(县级市)国土资源和房屋管理局

乙方:___________街(镇)出租屋管理服务中心

根据《            市房屋租赁管理规定》(           市人民政府令〔)的精神,为了进一步加强房屋租赁市场管理,规范房屋租赁行为,明确区(县级市)国土资源和房屋管理局、区(县级市)房地产租赁管理所和街(镇)出租屋管理服务中心三者的管理职责,推进城市管理工作迈上新台阶,特订立本委托合同,共同遵守。

一、委托范围:甲方将辖区内全部房屋(含住宅和非住宅房屋)的租赁登记备案工作委托乙方负责办理。

二、委托时限:自年 月 日起至年 月 日止。

三、乙方接受甲方委托,应具备下列条件:

1.有固定的办公场所,正式挂牌办公;

2.两名以上经培训的专、兼职房屋租赁管理工作人员;

3.统一使用"          市房屋租赁计算机管理系统"软件。

四、双方职责:

(一)甲方职责:

1.负责对违法租赁行为进行查处和做出行政处罚决定。

2.区、县级市房地产租赁管理所负责房屋租赁登记备案的组织实施,对乙方进行业务培训、指导、检查和监督,开展违法租赁行为和租赁登记备案违规操作的调查、查处工作。

3.负责辖内房屋租赁政策宣传组织工作。

(二)乙方职责:

1.负责办理辖内房屋租赁登记备案手续,每月将受理的登记备案数据信息及时报送甲方。要求按照市国土资源和房屋管理局制定的办事程序进行统一操作,统一收费。

2.负责对辖区内租赁房屋进行巡查,协助甲方开展辖内房屋租赁市场的清理整顿工作,发现涉及甲方职权范围的违法租赁行为,及时书面告知甲方查处。

3.协助甲方开展辖内房屋租赁政策宣传工作。

五、违约责任:

1.甲方没有履行其相应的职责,乙方可以要求甲方履行,如甲方仍不履行,乙方有权向上一级主管部门或相关协调部门(办)反映,督促甲方履行。因甲方不履行职责而造成管理过失的,甲方应承担相应行政责任。

2.甲方发现乙方不履行职责或有违规操作的,应责令其限期整改。乙方逾期不改正的,甲方有权向协调部门(办)反映。因乙方不履行职责或违规操作而造成管理过失的,乙方应承担相应的行政责任。

六、本合同自双方签订之日起生效。

七、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,送一份给市国土资源和房屋管理局备案。

甲方:(签章) 乙方:(签章)

法定代表人:(签名)法定代表人:(签名)

立约日期: 年  月  日

广州市 区国土资源和房屋管理局委托房屋租赁登记备案证书

穗国房委字(  )号

根据《         市房屋租赁管理规定》的规定,委托街(镇)出租屋管理服务中心在委托合同范围内,以     市 区(县级市)国土资源和房屋管理局的名义依法办理房屋租赁登记备案。

有效期限:自 年 月 日起至 年 月 日止

委托机关签章年月日

委托租赁合同【篇9】

一、引言

房屋委托租赁合同是指房屋所有人委托他人将其房产出租的一种协议,是完成租赁交易的关键文件。在这份合同里,双方需要详细说明房屋基本情况、租金、租赁期限、居住要求、维修责任、违约赔偿等方面的内容,以确保租赁双方在租赁过程中权益互惠、协商一致,避免发生纠纷。本文就房屋委托租赁合同的实质意义、起草要点以及常见问题进行介绍和分析。

二、房屋委托租赁合同的实质意义

房屋委托租赁合同是一种合法有效的租赁文件,具有以下实质意义:

1、规范租赁关系:合同是规范和约束租赁双方关系的重要文件。在签订合同前,租赁人与出租人所达成的租赁意向只是书面记录,不能对租赁行为做出具有约束力的规定。而一旦签订合同,双方就会在约定的条款下开展租赁活动,从而规范双方的关系。

2、保障租赁人权益:合同中会明确约定租金数额、租赁期限、居住要求、维修责任、违约责任等相关事宜,使租赁人在租赁期内能够享有合法权益,避免租赁期间因权益受损甚至发生争议。

3、确保租赁安全性:签订合同是有效预防与应对租赁期间的纠纷和安全问题的重要手段。合同一旦签订,就可以对出租人对房屋及设施设备的安全性等进行保障,对租赁人进行安全方面的约束。

三、房屋委托租赁合同的起草要点

1、合同性质:合同需要确定的第一个问题就是其性质。该合同属于以什么形式签订的,如民事侵权状、协议等。合同性质直接影响到该合同约定的具体内容和法律效力等。

2、租房基本信息:租房基本信息是合同的核心内容之一。在这一部分,需要描述被租赁的房屋的基本信息,如房屋地址、面积、结构等情况,以及对该房屋现状及设施设备的详细描述。

3、租赁期限:合同需要约定租赁时间。在约定租赁时间的时候,还需注意具体的时间约定、续租条件、租金情况等重要事项。

4、租金:租赁合同的另一个重要内容是租金。租金包含两个重要方面,即租金的数量和支付方式。因此,在起草时需特别注意租金和租金支付的时间、地点、方式等的约定。

5、维修责任与违约责任:合同需要约定租赁期间房屋的维修责任以及违约责任。同时涉及到的事项还包括损坏程度的认定以及赔偿责任的义务和租赁双方的违约形式等。

四、房屋委托租赁合同的常见问题

在起草和签订房屋委托租赁合同时,租赁双方需要特别注意以下问题。

1、保障租房人的租房安全。租房人必须问清出租方以及中介关于该物业的安全状况等各种隐蔽因素,并在合同中要求明确规定相关责任。

2、关于租金浮动情况。租赁合同的租金部分是租赁交易的核心内容,但现实生活中,租金的确定也必定面对实际情况的变化。一些地方规定租赁合同会要求双方在签订合同时就确定好租赁期间的租金价格,因此需要注明约定好的租金浮动情况。

3、委托和代理:在委托和代理方面,租赁双方要特别注意文件的保存及处理方式等,尤其要注意防止委托和代理受到违法侵害。

4、违约赔偿的约定:对于双方在租赁过程中的违约行为,需要给出明确的赔偿标准及方式,并明确谁为标准的制定方。为了把违约责任限制在合理范围内,任何违约赔偿的标准都必须科学公正、符合合同、符合规定。

综上所述,房屋委托租赁合同是非常重要的一份文件,只有在具备合同文化的基础上才能够真正保障双方的利益和权益,防止发生各种纠纷。任何一项合同都需要在实践中进行验证和调整,在签订这个合同之前,租赁双方可以通过咨询相关专业人士来获取更多的信息,有助于明确自己的合法权益或者义务。

委托租赁合同【篇10】

国籍:

法定代表人:

注册证明身份证号码:

产权共有人(签字):

住址:

承租方(乙方):

国籍:

法定代表人:

注册证明身份证号:

住址:

1、若出租人是房东,请检查房产证上的户名或查看购房合同。

2、若出租人是二房东,则需要有房东的授权委托书原件(最好经过公证)。

3、若出租人是租客,则需要房东同意转租的书面证明文件原件,并在合同中约定如产权人同意转租的书面证明文件不真实时,转租人应承担何种责任。

根据《中华人民共和国民法典》、《上海市房屋租赁条例》(以下简称:《条例》)的规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,经协商一致,就乙方承租甲方所拥有的商铺事宜,协议如下:

一、出租情况

1. 甲方出租给乙方的的主要情况如下:座落:上海市_____区____路___号(弄)____室(以下简称该房屋)。建筑面积:________平方米。土地用途:__________。结构:__________。装修情况:精装修房配家具和电器(清单见后)。该房屋的房产证及平面图复印件见本合同附件(一)甲方已向乙方出示原件,乙方确认复印件与原件一致。房地产权证证书编号:________________。

2.甲方作为该房屋的房地产权人与乙方建立租赁关系。签订本合同前,甲方已告诉乙方该房屋未设定抵押。甲方作为该房屋的房地产权人与乙方建立租赁关系。签订本合同前,甲方已告诉乙方该房屋已设定抵押(按揭)。甲方保证本租赁事宜已经抵押权人同意。若因抵押原因需要处分本房屋,双方同意按本合同第九部分解除本合同的条件的有关内容处理。

3.本房屋的产权共有人包括:_____________。甲方保证所有产权共有人均同意将该房屋出租给乙方使用,并与甲方共同在本合同上签字确认,出租的房屋没有权属纠纷。(产权共有人以授权的方式委托甲方签字,甲方保证授权委托书真实有效,并承担相应的法律责任。)

4.该房屋的公用或合用部位的使用范围、条件和要求;现有装修、附属设施、设备状况和甲方同意乙方自行装修和增设附属设施的内容、标准及需约定的有关事宜,由甲、乙双方分别在本合同附件(二)、(三)中加以列明。甲、乙双方同意该附件作为甲方向乙方交付该房屋和本合同终止时乙方向甲方返还该房屋的验收依据。

二、租赁用

2.乙方向甲方承诺租赁该房屋作为乙方办公营业使用,乙方保证遵守国家和本市有关房屋使用和物业管理的规定。

2.2乙方保证在租赁期内未征得甲方书面同意以及按规定须经有关部门审批而未核准前,不擅自改变上述约定的使用用途。

三、交付日期和租赁期限

3.甲乙双方约定,甲方于_____年__月__日前向乙方交付该房屋。房屋租赁期自_____年__月__日起至_____年__月__日止。其中_____年__月__日至_____年__月__日期间的时间甲方同意该段时间做为乙方筹备和装修时间不计入正式租期。乙方同意为该段装修时间向甲方补偿人民币____元。

3.2租赁期满,甲方有权收回该房屋,乙方应如期返还。乙方需要继续承租该房屋的,则应于租赁期届满前___个月,向甲方提出续租书面要求,经甲方同意后重新签订租赁合同,租金等租赁条件均根据当时的实际情况做相应调整。

四、租金、支付方式和限期

4- 甲、乙双方约定,该房屋每月租金总计为人民币_______元(大写:________万________仟________佰________拾________元________角整)该房屋租金____年内不变,自_____年__月__日起,双方同意对租金标准进行调整,具体细节由双方根据当时的具体情况协商确定,双方同意租金调整幅度在_______%范围之内。租赁期满后若乙方需要继续租赁且甲方同意,双方可协商对租金进行调整。有关调整事宜由甲、乙双方在补充条款中约定。

4-2乙方应于每月_____日前向甲方支付租金。逾期支付的,逾期一日,则乙方需按日租金的千分之______支付滞纳金。

4-3乙方支付租金的方式如下:乙方可以使用支票、现金支付房租。甲方收到乙方所交的房租后,应在3日内向乙方提供正式的租赁费发票。

五、保证金和其他费用

5- 甲、乙双方约定,甲方交付该房屋时,乙方应向甲方支付房屋租赁保证金,保证金为_____个月的租金,即人民币___________元。甲方收取保证金后应向乙方开具收款凭证。租赁关系终止时,甲方收取的房屋租赁保证金除用以抵充合同约定由乙方承担

的费用外,剩余部分无息归还乙方。

5-2租赁期间,使用该房屋所发生的水、电、煤气、通讯等费用、房屋和设备日常维修由乙方承担。设备、房屋维修、物业管理费和其他有关费用,由甲方承担。(房屋日常费用指房屋日常发生的小的损坏所造成的维修费用,包括灯、门、水电、燃气设施以及其他属于甲方的设施。房屋出现大的、非乙方使用所造成的损坏所造成的维修费用,由甲方承担,包括墙体裂缝、基础下沉、房屋漏雨渗水等。)

六、房屋使用要求和维修责任

6- 租赁期间,乙方发现该房屋及其附属设施有损坏或故障时,应及时通知甲方修

复;甲方应在接到乙方通知后的____日内进行维修。逾期不维修的,乙方可代为维修,费用由甲方承担。另外,属于甲方维修范围需要进行大修时,若因维修工作对乙方的营业造成较大和较长时间的影响,甚至导致乙方完全无法营业,甲方同意在乙方受影响期间适当减少或免除乙方的租金,具体减免比例由双方根据影响时间和影响程度协商确定。市政工程、道路和设施维修或公共部分维修所造成的影响不属于此范围,但双方同意根据实际情况通过协商的方式妥善解决。

6-2租赁期间,乙方应合理使用并爱护该房屋及其附属设施。因乙方使用不当或不合理使用,致使该房屋及其附属设施损坏或发生故障的,乙方应负责维修。乙方拒不维修,甲方可代为维修,费用由乙方承担。

6-3乙方保证按本合同规定合法使用该房屋,不擅自改变使用性质。

6-4乙方保证不在该房屋内存放危险物品。否则,如该房屋及附属设施因此受损,乙方应承担全部责任。

七、解除本合同的条件

7- 甲、乙双方同意在租赁期内,有下列情形之一的,本合同终止,双方互不承担责任:

(一)该房屋占用范围内的土地使用权依法提前收回的;

(二)该房屋因社会公共利益被依法征用的;

(三)该房屋因城市建设需要被依法列入房屋拆迁许可范围的;

(四)乙方为自然人的情况下,若在租赁期内由于乙方发生人身意外事故导致意外死亡,根据国家法律,从人道主义角度考虑,乙方的家人、法定继承人可以要求继续履行本合同,也可以要求解除本合同而不必承担违约责任。

(五)该房屋毁损、灭失或者被鉴定为危险房屋的;

八、违约责任

8- 因甲方未在该合同中告知乙方,该房屋出租前已抵押或产权转移已受到限制,造成乙方损失的,甲方应负责赔偿。

8-2租赁期间,甲方不及时履行本合同约定的维修、养护责任,致使房屋损坏,造成乙方财产损失或人身伤害的,甲方应承担赔偿责任。

8-3租赁期间,非本合同规定的情况,乙方中途擅自退租的,乙方应向甲方支付___个月的资金做为赔偿。甲方可从租赁保证金中抵扣。保证金不足抵扣的,不足部分则由乙方另行支付。

九、其他条款

9- 租赁期间,甲方如需抵押该房屋,应当书面告知乙方,并向乙方承诺该房屋抵押后当事人协议以折价、变卖方式处分该房屋前____日书面征询乙方购买该房屋的意见,并且处分该房屋须按照国家的有关规定办理。

9-2若因政府调整规划等原因发生房屋拆迁,双方同意按照政府有关拆迁的规定协商处理善后事宜。

9-3甲方应按照国家的规定向乙方提供租赁费发票。

9-4乙方保证按照国家的有关规定合法经营,保证不在本房屋内从事任何违反国家法令、法规的事情;乙方房屋符合消防安全条例;若乙方因违反国家法律、法规而受到政府部门的处罚,乙方承担全部责任,并承担全部损失。

9-5本合同未尽事宜,经甲、乙双方协商一致,可订立补充条款。本合同补充条款及附件均为本合同不可分割的一部分,本合同及其补充条款和附件内空格部分填写的文字与铅印文字具有同等效力。

9-6甲、乙双方在签署本合同时,对各自的权利、义务、责任清楚明白,并愿按合同规定严格执行。如一方违反本合同,另一方有权按本合同规定索赔。

9-7甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议,应通过协商解决,并签定补充协议,

补充协议与本合同同等法律效力;协商解决不成的,双方同意选择依法向人民法院起诉方式解决。

甲方(签字):

共有人(签字)

身份证号码:

签名盖章:

签约日期:_____年__月__日

签约地点:

乙方(盖章):

委托代理人(签字):

身份证号码:

签名盖章:

签约日期:_____年__月__日

签约地点:

委托租赁合同【篇11】

委托方(以下简称甲方): 受托方(以下简称乙方):广州市友和兴业房地产顾问有限公司

甲方委托乙方出租其享有合法所有权/使用权的房屋,即座落在广州市天河区珠江新城清风北街6号(凯旋新世界T29栋)1402单元 的物业,现与乙方按自愿、平等、诚实信用的原则,协商一致,签订如下委托合同。

租赁终止时及时办理交接手续,并于乙方协助结清水电煤电话费等按约定应由承租人负担的费用后应在解除合同后三个工作日内将保证金全额退还给乙方,如因甲方原因未退还保证金。

第一条 委托事项

甲方委托乙方独家代理上述物业租赁及相关业务:

1. 甲方委托乙方为其物业的唯一代理人,为其寻找恰当的承租人,符合本合同第二条约定的租赁条件时,由乙方以自身名义与承租人签署《租赁合同》,

乙方应及时向承租人收取水费、电费、管理费、电话、煤气、有线电视等相关费用并代甲方向相关部门缴付,迟交或未交的费用及所产生的相关费用(如滞纳金等)乙方应先行垫付再向承租人追缴。(相关费用包括:

2. 委托乙方对房屋的使用监督管理,促使承租人合法和正常使用房屋、爱护房屋及其设备。

3. 委托乙方代为收取租金及保证金,代收代缴物业管理费、水费、电费、煤气费、电话费、宽带网络及有线电视等费用。

发现房屋或设备自然损坏,应及时通知甲方并积极配合甲方检查和维修;因使用需要对房屋进行改建(含改变间隔)、室内装修或增加设备。

4. 委托期限:本合同签订之日起至《租赁合同》相关事项全部结束之日止。 5. 如承租户欠缴租金、物业管理费、水电费等等相关费用时,乙方可以诉讼或非诉讼的方式催收,乙方并可以委托律师代为追收。

乙方应按照相关规定向相关部门办理租赁备案,代为缴交房屋租赁相关税费等。10、租赁期内乙方应提供承租人相关资料给甲方,监督承租人不得私自转租给其他客人。

第二条 租赁条件

甲方要求的主要出租条件如下:

1、甲方提供的出租房屋用于 居住 ;建筑面积 210 平方米(具体面积以该物业房产证登记面积为准)。

除本合同另有规定及甲乙双方协商一致,应向对方支付违约金并承担由此而给对方造成的损失,违约金金额等同于保证金数额。如甲方违约。

2、租赁期限为 壹 年,3、甲方每月取得的净租金为人民币 18032.00 元(大写:壹 万 捌 仟 零 佰 叁 拾 贰 元整)(租金含贰台数字电视收视费),按月支付。租金按月支付。乙方应在每月的第 日前向承租人收取租金,并在收到租金后3个工作日内(以汇出之日为准,如遇国家节假日顺延)办理汇至甲方银行帐号的手续,乙方逾期汇出的。

甲方有下列情形的,乙方可以提前解除合同,甲方应向乙方支付违约金,违约金金额等同于保证金数额,甲方还应将保证金交还乙方处理。

帐号开户名: 开户行银行: 银行账号: 4、租赁保证金为人民币 36000.00 元(大写: 叁 万 陆 仟 零 佰 零 拾 零 元)。租赁合同终止时,承租方付清应付的相关费用之后三个工作日内,甲方应将保证金本金退还。但因甲方原因提前解除租赁的,甲方应双倍返还保证金;因承租人原因提

前解除租赁的,甲方无需退还保证金。

5、租赁期间管理费、水费、电费、煤气费、电话费及宽带网络等费用由承租人承担 。 第三条 甲方权利义务

甲方或乙方按上述规定地址发出的通知或邮件将被视为已经有效送达或交付,如以邮寄,为寄出后的第三天即为送达;则为递交予上述地址时即为送达;如以传真发出,则在发出时即为送达。

1、甲方保证其对本合同标的房屋享有完全合法的出租权利。

2、甲方应如实地向乙方陈述该物业的有关情况,提供的所有材料(包括原件、复印件)应该真实、完整、有效。

合同双方在履行过程中发生争议,应本着友好合作的原则协商解决;自行协商无效时。

3、甲方在本合同期限内将其物业的租赁权完全交与乙方,甲方不再与第三方订立同一标的的出租委托合同或出租合同。

本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同附件为本合同组成部分,与本合同具同等效力。本合同期满时。

4、甲方有权利随时向乙方了解委托事项的进展情况;乙方有义务根据甲方要求向甲方报告相关情况。

5、甲方提供以下文件原件给乙方核对,并提供复印件各壹份,甲方应在复印件上签名确认其真实性与合法性:房地产权证(登记字号:)业主身份证明(证件类型:) 6、本合同签订后 前将该物业及室内设施设备(设施设备清单详见附件一)交付乙方。

依据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规,甲乙双方在平等、自愿和协调一致的基础上,就房屋出租委托的有关事宜达成协议如下:

7、该物业在 年 月 日之前的一切费用,由甲方负责交纳,且应保证水、电、煤气、电话、宽带、有线电视等全部交付设施、设备可正常使用。

甲方提供:能证明房屋产权归属甲方的下列证件:

8、甲方承担房屋主体结构及内部装修等非人为损坏的维修费用。如因甲方延误房屋维修造成他人人身伤亡、财产损失的,甲方应负责赔偿。因维修影响居住使用的。

双方保证所提供的证件的真实性,如由于甲方向乙方提交的证明材料不实或陈述的房屋具体情况不实,而导致乙方遭受具体经济损失的,甲方负责向乙方赔偿并承担民事责任;如因乙方所提供虚假证件而导致甲方遭受具体经济损失的,由乙方向甲方赔偿并承担民事责任。

9、非因乙方人为的责任而致该房产的屋顶,地板及排水管道,煤气管道,电缆等固定装臵和家私电器等设备损坏时,甲方应承担相应的修理费用,乙方应及时通知甲方(或甲方授权的代理人)和物业管理公司,并由甲方负责于48小时内安排修缮工作。如果甲方接到乙方的维修通知后,超过3个工作日不进行维修的,乙方有权自行安排进行维修,所产生的费用将由甲方于5个工作日内支付给乙方,或由乙方在次月租金中抵扣。

委托期满时,如乙方仍有客户居住该房,乙方应提前通知甲方,甲方需配合将租期延长,但最长不超过六个月,延长期内,乙方应按委托期标准向甲方支付租金。

10、租赁期内,甲方出售或转让该物业时,须提前三十日书面通知乙方,乙方享有优先购买权,如乙方放弃行使该权利,甲方应保证买家必须接受本租约的条款,全面履行本租约。

租金标准为_____元/月,按_____缴付。乙方须提前叁日向甲方支付下次房屋租金,委托期内租金标准调整由双方另行书面约定,否则适用以下款项:

11、租赁期内甲方不得干涉承租方的正常生活。在事先通知并征得租户同意的情况下,甲方有权对房屋进行检查。合约期满前三十日,在租户不续租情况下,甲方或甲方代理人可在乙方协助下陪同其他租客/买客看房。

委托期开始前甲方提供的房屋及设备设施应完好无损(经过甲乙双方确认签字)委托期开始后乙方应监督承租人妥善管理并安全使用房屋。

12、租赁期间因市政建设或供应原因引起的供水、供电、煤气、电讯故障,甲方有义务及时联系相关部门尽快解决问题,但不承担因此所造成的损失。

委托期内,未经甲方书面许可,乙方不得将委托事宜全部或部分转委托给他人。乙方将房屋出租后,应保证承租人的合法身份,如出现承租人非法转租。

13、承租人在承租的房屋内需要安装或者使用超过水、电表容量的任何水电设备,应

事前征得甲方同意,并由甲方负责到有关部门办理增容手续,费用由承租人负担。

14、甲方同意按第二条第3项收取租金,甲方在收到租金 3 个工作日内提供租金收据给乙方。

15、租赁终止时及时办理交接手续,并于乙方协助结清水电煤电话费等按约定应由承租人负担的费用后应在解除合同后三个工作日内将保证金全额退还给乙方,如因甲方原因未退还保证金。

委托期内甲方需提前终止合同的,应提前30日通知乙方,并按月租金的200%支付违约金,由此给乙方及代理客户造成的经济损失甲方应当承担赔偿责任。

第四条 乙方权利义务

1、乙方应按照甲方的指示和要求办理委托事务。乙方应尽职履行本合同物业的出租及租赁管理服务,使甲方获得稳定租金收入。

合同生效后,甲乙双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式,作为本合同的附件。

2、乙方不得向与交易无关的第三方披露或说明本合同项下甲方所提供的任何资料和文件。

3、乙方应及时向承租人收取水费、电费、管理费、电话、煤气、有线电视等相关费用并代甲方向相关部门缴付,迟交或未交的费用及所产生的相关费用(如滞纳金等)乙方应先行垫付再向承租人追缴。(相关费用包括:

近年来,房屋租赁的普遍发生随之带来的便是租赁合同中的一系列问题。为了避免自身的权利受到侵害。那么大家知道委托租赁合同怎么写吗?应该要注意什么?下面是小编整理的委托租赁合同,欢迎阅读。

4、租赁期限内,在保障甲方租金收入的前提下,乙方可根据市场状况分时段租与不同的承租人,承租人变更时,须事先征得甲方的同意。

乙方:广州市粤垦路38号广垦商务大厦七楼或乙方书面通知更改的地址。联系电话:

5、发现房屋或设备自然损坏,应及时通知甲方并积极配合甲方检查和维修;因使用需要对房屋进行改建(含改变间隔)、室内装修或增加设备,必须经甲方书面同意并订立书面协议,甲方有权对工程进行监督。

甲方委托乙方出租其拥有之位于北京市区街号第座层单位房产(下称“该房产”有关买卖契约或产权证明见附件,委托期限两年。该房产的建筑面积为平米(需以产权证所载数为准)。

6、租赁期满后乙方应将房屋按交付使用时的状态(自然折旧除外)归还给甲方,如有人为损坏,由乙方协同承租人与甲方协商赔偿。

甲方同意乙方为甲方介绍客户完成该房产租赁后,乙方可获得相当于该房产租约中所签订之全年租金总额的平均租金作为代理费。甲方授权乙方可在签署正式房产租约前收取订金,此订金可作为之后乙方应得之代理费的一部分。

7、协助代开租金发票。

8、租赁终止时,从甲方处取得保证金并退还承租人。

9、乙方应按照相关规定向相关部门办理租赁备案,代为缴交房屋租赁相关税费等。10、租赁期内乙方应提供承租人相关资料给甲方,监督承租人不得私自转租给其他客人。

签合同是为了避免自身的权利受到侵害,签订委托租赁合同时需要注意几点,那么你知道是哪几点吗?今天小编就给大家分享的委托合同,希望大家可以好好的学习一下哦!

11、向承租人有偿提供酒店式清洁服务。

12、租赁期满,乙方如须继续承租该物业,应提前三十日与甲方协商,双方另订新合同,同等条件下乙方有优先承租权。

在租赁合同中,承租人的目的是取得租赁物的使用收益权,出租人也只转让租赁物的使用收益权,而不转让其所有权;租赁合同终止时,承租人须返还租赁物。

第五条 合同的变更和解除

1.甲乙双方经协商一致可以书面形式对本合同条款进行变更,任何一方不得单方面变更本合同条款。

2.除本合同另有规定及甲乙双方协商一致,任何一方单方面解除本合同的,应向对方支付违约金并承担由此而给对方造成的损失,违约金金额等同于保证金数额。如甲方违约,甲方还应将收取的保证金交还乙方。

甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷;有关按揭、抵押债务、税项及租金等,甲方均在交付房屋前办妥。交易后如有上述未清事项,由甲方承担全部责任。

3、甲方在连续三十日内无法收到租金或者乙方利用租赁房屋进行违法犯罪活动的,甲方可以提前解除本合同,保证金无需退还。

条 本合同自甲、乙双方签字之日起生效,一式______份,甲、乙双方各执______份。

4、甲方有下列情形的,乙方可以提前解除合同,甲方应向乙方支付违约金,违约金金额等同于保证金数额,甲方还应将保证金交还乙方处理。

乙方租赁期间,水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。

(1)根据合同法第233条规定,在租赁期间甲方提供的物业危及承租人的安全或健康。(2)甲方隐瞒房屋质量及其权利状况的(包括但不限于设臵抵押未告知乙方;

房屋租赁期为 ,从 年 月 日至 年 月 日。在此期间,任何一方要求终止合同,须提前三个月通知对方,并偿付对方总租金 的违约金;如果甲方转让该房屋,乙方有优先购买权。

(3)甲方违反独家委托的约定;

5、租赁期满,如甲乙双方未重新签订续约合同或双方均未则自动解除本合同。 第六条 送达条款

甲方: 或甲方书面通知更改的地址。 联系电话: 传真号码:

乙方:广州市粤垦路38号广垦商务大厦七楼或乙方书面通知更改的地址。 联系电话: 传真号码:

甲方或乙方按上述规定地址发出的通知或邮件将被视为已经有效送达或交付,如以邮寄,为寄出后的第三天即为送达;则为递交予上述地址时即为送达;如以传真发出,则在发出时即为送达。

在承租期间,未经甲方同意,乙方无权转租或转借该房屋;不得改变房屋结构及其用途,由于乙方人为原因造成该房屋及其配套设施损坏的,由乙方承担赔偿责任。

第七条 争议处理

合同双方在履行过程中发生争议,应本着友好合作的原则协商解决;自行协商无效时,任何一方均可向依法向房产所在地人民法院起诉。

租赁期间,出租房屋的维修由甲方负责,如租赁房发生重大自然损坏或有倾倒危险而甲方又不修缮时。

第八条 合同的效力

本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同附件为本合同组成部分,与本合同具同等效力。本合同期满时,如双方未达成书面续租协议,则该合同自动解除。

租赁期间,如甲方确需收回房屋自主,务必提前_____个月书面通知乙方,解除合同,甲方应付给乙方违约金。

第九条 其他约定

本协议一式 贰 份,甲、乙双方各执 壹 份,具同等法律效力。 委托方(甲方): 身份证号码: 日期:

乙方依约交付租金,甲方如无正当理由拒收,乙方不负迟延交租的职责;乙方如果拖欠租金,乙方如拖欠租金达_____月以上,甲方能够从乙方履约金(如乙方付有履约金)中扣除租金,并可收回出租之房屋。

日期:

经办人(签字):

委托代理合同(合集十一篇)


在当今社会,人们对合同愈发重视,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小编整理的委托代理合同范本,希望能够帮助到大家。

委托代理合同 篇1

甲方:_______________

乙方:_______________

甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方代理皮革进料加工,皮革制品出口业务达成如下协议:

一、甲方委托乙方代理皮革进料加工,皮革制品出口至香港业务,乙方接受甲方委托。

二、合同标的:产品名称:_______________数量:_______________合同金额:_______________拟出运日期:_______________出运港:_______________到货港:_______________外方付款结算方式:_______________

三、双方责任及义务:_______________

(—)甲方职责:

1、负责与外商签订所有出口合同,并对合同的全部内容负责;

2、负责安排生产、出运、交货;

3、负责向乙方提供工厂开具的增值税发票、纳税缴款书及运费等正式发票;

4、承担业务的全部费用及风险,保证按合同条款(合同标的)的全部内容执行,并向乙方支付出口代理手续费(乙方收汇)。

(二)乙方职责:

1、负责按甲方提供的.合同内容对外签订出口合同;

2、提供出口货物商检、报关、出运和结汇等工作所需的单据;

3、负责出口结汇;

4、结汇后一周内,将货款转付甲方账户。

四、违约责任:如因任何一方未履行本协议规定的责任而给对方造成的经济损失,由违约方承担。

甲方出具的担保函是本协议不可分割的一部分。

本协议一式两份,双方各执一份。

自签字之日起生效,具有同等法律效力。

甲方:_______________乙方:_______________

________年________月________日

委托代理合同 篇2

甲方:_______________________

乙方:_______________________

甲方需向美国出口产品,希望乙方为其提供FDA注册等相关服务。乙方愿意根据FDA的要求及本合同的约定,帮助甲方完成其在FDA的'注册等工作。根据《中华人民共和国合同法》之规定,合同双方就FDA企业注册一事协商一致,签订本合同。

一、委托事项

甲方同意接受《办理FDA注册合同条款》,委托乙方在美国办理FDA的企业注册事宜,委托项目见附件A。乙方接受甲方的上述委托,乙方在办理FDA事务业务时,仅作为甲方的代理,注册的所有结果和后果由甲方享有和承担。

二、甲方在申请FDA企业注册应提交以下资料的复印件

1、企业法律身份证明文件(企业法人营业执照、事业法人代码证书、社团法人登记证等)

2、有效的资质证明和卫生、生产许可证书

3、办理《FDA注册申请表》中英文各一份,同时提交中英文电子文档各一份

4、FDA可能要求提交的其他文件资料

三、工作流程和办理注册期限

1、工作流程A。甲方提交上列资料;B。乙方审核合格后及时转交FDA授权实验室;C。FDA授权实验室向FDA申报;D。FDA办理;E。结果通报乙方;F。结果通报甲方。

2、代理注册期限:在甲方所提交的所有资料完整、签订《FDA企业注册委托代理合同》和手续完备后,自《受理确认书》发出之日起_______个工作日内完成企业注册。

四、费用和支付

1、FDA事务代理费用总计:______________元(大写:人民币______________元整)。

2、甲方将在本合同签订后的十个工作日内,向乙方一次性支付上述代理费用。

五、合同组成部分

本合同附件A、附件B、附件C为本合同的组成部分。本合同于_______年_______月_______日签订。自签字之日起生效,有效期一年。正本一式二份,双方各执一份,具备同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

委托代理合同 篇3

委托人(下称甲方)

受委托人(下称乙方)

甲方(原告)因与 交通事故一案,委托乙方律师代理诉讼,经双方协议,订立以下条款,以资共同遵守。

一、乙方接受甲方的委托,指派李 律师为甲方诉讼代理人。

二、甲方委托乙方代理权限:

甲方委托乙方为第一审的诉讼代理人

乙方代理权限:代为调查、取证、答辩、出庭应诉、庭外和解,代为提出、变更、放弃、承认诉讼请求和调解、和解,提出反诉;

甲方委托乙方为第二审的诉讼代理人

乙方代理权限:代为提起上诉、调查取证、答辩、出庭应诉、庭外和解,代为提出、变更;放弃、承认诉讼请求和调解、和解;

甲方委托乙方代理执行程序的代理人

乙方代理权限:代为向法院提起执行程序及相关工作,代为收转被执行标的;

甲方委托乙方上述 项代理工作。

三、双方协商同意律师代理费及交纳办法如下:

1.如一次性付清,甲方应在本协议签署之一日内,向乙方支付全额代理费人民币 元;

2.如分期支付,甲方应在本合同签订之 日内,向乙方支付第一笔代理费人民币 元,其余代理费于 之前缴足,共计人民币 元;

3.风险条款,甲方应在本合同签署之 日内,向乙方支付代理费人民币 元,如 甲方向乙方加付人民币 元;

4.其他特别规定: 。

四、乙方指派律师受甲方委托到甲方所在地和乙方所在地以外的地方工作时,除非另有特别约定,办案律师的交通、食宿等差旅费由甲方依据票据实报实销。

五、乙方律师须认真负责保护甲方合法权益,按时出庭,并严格遵守律师职业道德,为甲方的文件资料、商业秘密以及个人隐私保守秘密。如违反,而给甲方造成损失的,乙方将承担相应赔偿责任。

六、如乙方承办律师不按规定程序认真负责地从事代理事务,与对方当事人或其代理人恶意串通,损害甲方权益的,甲方有权单方解除委托代理协议,要求乙方如数退还或拒付代理费,并可依法要求乙方承担相应的法律责任。

七、甲方须真实地向律师叙述案情,提供有关案件的证据及乙方要求的其他材料。乙方接受委托后,如发现甲方弄虚作假,隐瞒事实,有权中止代理,依约所收费用不予退还,由此产生的.后果由甲方承担。

八、如乙方无故终止履行合同,代理费全部退还甲方;如甲方无故终止,代理费不退回。

九、本合同有效期限应自签订之日起至本案办理终结止(判决、调解、案外和解及撤销诉讼)。

十、甲方未如约交纳代理费的,乙方有权单方面终止其代理工作和本代理协议,已收费用不再退还。如乙方在甲方未交纳全部代理费的情况下已经履行了全部工作,则乙方除有权要求甲方如数缴清代理费外,还可要求甲方支付未缴清款每日百分之一的违约金。

十一、本协议如须补充、变更或提前终止,双方应协商一致后决定。

十二、因委托代理或相关事宜产生纠纷时,双方应尽量协商解决,协商不成时,任何一方有权向人民法院起诉。

十三、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

甲 方: 乙 方:

代 表 人: 受托律师:

地 址: 地 址:

邮 编: 邮 编:

联系电话: 联系电话:

传 真: 传 真:

签订时间: 年 月 日

委托代理合同 篇4

本合同由下列双方签订:

委托人(以下简称“甲方”):

法定地址:

法定代表人/身份证号:

电话:

受托人(以下简称“乙方”): 律师事务所

法定地址:

负责人:(合伙所)/法定代表人:(国办所、合作所)

电话:

甲方因(注:此处概括表述委托事项)法律事务,经与乙方协商,现委托乙方指派律师担任代理人。为此,双方本着平等协商的原则,根据《合同法》、《律师法》等相关法律、法规的规定订立本合同,以资双方共同遵照执行。

第一条 委托代理事项

1、委托代理内容:

2、委托代理权限:以甲方签署的《授权委托书》为准。

3、委托代理期限:

本合同订立后如发生委托事项变化和/或代理权限变更,双方应就委托事项和/或委托权限变更事宜另行签订补充协议。

第二条 指派代理律师

乙方接受甲方的委托,并经甲方同意指派律师__担任甲方本合同项下法律事务的委托代理人。

在履行本合同过程中,代理律师因健康、执业机构变动、被暂停执业等原因不能履行代理职责时,甲方同意乙方另行指派代理律师执行本合同项下代理事务。

第三条 代理律师的职责

乙方及其指派律师履行本合同项下的法律事务的职责:

㈠诚实守信,勤勉尽责,按照法律、法规和律师行业的执业规定,尽力维护甲方合法权益。

㈡尊重甲方的知情权,及时向甲方通报代理情况;对甲方提出的有关意见建议,代理律师应当认真听取并妥善处理,

㈢保守在代理过程中所获悉的甲方商业秘密或个人隐私;

㈣严格依据甲方的授权为代理行为,不得有损害甲方利益的越权代理或无权代理行为。

㈤不得利用提供法律服务之便利,非法牟取本合同项下法律事务所指向的甲方利益。

㈥谨慎保管甲方提供的证据和其他法律文件,保证其不遭受灭失。

第四条 事实陈述和证据提交

㈠甲方应向代理律师陈述涉及本合同项下法律事务的全部事实,并按《证据材料提交通知》的要求提供有关证据材料和/或证据线索。如果甲方未按该通知要求的时间和内容提交证据材料和/或证据线索,由此产生的不利于甲方的后果,应归责于甲方。

㈡甲方向代理律师提交的有关证据材料为原件的,双方经办人应当办理交接签字手续;若是复印件,应由甲方指定的.签字人在证据材料上签名确认。

第五条 律师服务费及其支付方式

根据国家计委、司法部《律师服务收费管理暂行办法》的有关规定,甲乙双方经过协商确定,甲方应向乙方支付律师服务费(注; 此处应详细订明金额、支付时间等)

第六条 差旅费及其支付方式

乙方履行本合同所需差旅费

第七条 不属乙方的收费

乙方办理本合同项下法律事务涉及的下列费用,由甲方另行向其他收费机构或个人支付:

㈠人民法院、行政机关、仲裁机构、鉴定机构、公证机构等部门收取的费用;

㈡经甲方同意的专家论证费用。

第八条 禁止合同外收费

除本合同约定的收费外,乙方承诺不再就办理本合同项下法律事务向甲方收取本合同约定范围之外的其他任何费用;乙方代理律师以任何理由提出合同约定以外的任何收费,甲方应当予以拒绝。

第九条 合同提前终止

在本合同订立或/和履行过程中出现下列情况,乙方有权终止本合同,但应将终止合同的事由及有关情况知会甲方:

㈠本合同订立后乙方发现存在不可克服的利益冲突,继续代理将违反法律或者律师执业规范。

㈡甲方坚持要求代理律师追求无法实现或不合理的代理目标。

㈢在事先无法预见的前提下,继续履行本合同将会给乙方带来不合理的费用负担,而双方未能就追加律师服务费达成补充协议。

㈣甲方故意捏造、隐瞒事实、弄虚作假,欺骗或误导代理律师,经代理律师指出后甲方仍不予纠正。

依据本条第㈠项终止本合同的,乙方已收律师服务费应予退还;依据本条㈡或/和第㈢或/和㈣项终止本合同的,乙方已收律师服务费不予退还。

第十条 代理行为

如遇事先无法预见的情势,代理律师在授权权限之外为维护甲方合法权益所实施的代理行为,甲方应予确认。

第十一条 守约承诺

本合同履行期间,甲、乙双方均不得单方终止合同,否则将依本合同的约定承担违约责任。本合同另有约定除外。

第十二条 违约责任

㈠乙方违反本合同第十一条之约定,其所收律师服务费(不含已实际发生的差旅费)应在甲方要求退费后全部退还甲方。

㈡甲方违反本合同第十一条之约定,除已缴费用乙方不予退还外,乙方有权要求甲方缴清合同约定的全部律师服务费。

㈢甲方未按本合同第五条、第六条之约定向乙方支付律师服务费和/或差旅费的,乙方有权随时中止或终止代理服务,由此所造成的一切后果均由甲方承担。

㈣代理律师在履行本合同项下的法律事务过程中,因其工作疏忽或过失导致甲方经济损失的,按照乙方投保的《律师执业责任保险合同》的有关规定向甲方赔偿。

㈤代理律师在履行本合同项下的法律事务过程中,因其故意导致甲方经济损失的,乙方应当承担损失赔偿责任。

第十三条 合同解除

本合同履行中,如一方要求解除合同,需由双方协商并另行签订书面协议。

第十四条 履职监督

为便于乙方了解承办律师的履职情况,甲方承诺在乙方代理律师代理案件的任何一个阶段或乙方代理律师履职终止时,认真填制《律师服务质量征求意见表》寄、交乙方。

第十五条 合同履行完毕

乙方的代理职责自本合同签订之日起至(注:此处应明确约定代理事项的结束点)时止。

第十六条 争议解决

双方因履行本合同发生纠纷,应尽量协商解决。协商不成,任何一方均可向成都仲裁委员会申请仲裁。

第十七条 合同生效

除非本合同另有约定,本合同经双方签署即生效。本合同一式×份,甲方执×份,乙方执×份。

第十八条 合同附件

本合同附件包括《授权委托书》、《律师服务质量征求意见表》、《委托事项法律风险告知书》、《证据材料提交通知》,在本合同签订时由甲方一并签收;前两项为待填文书,由甲方填制后送交乙方。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

授权代表(签名):

授权代表(签名):

开户银行:

开户银行:

帐 号:

帐 号:

本合同签订时间:

委托代理合同 篇5

甲方:

身份证号:

地址:

电话:传真:

邮政编码:

乙方: 律师事务所地址:

电话:

邮编:

鉴于:甲、乙双方于 年 月 日签订《委托代理合同》,甲方委托乙方指派律师为 。现由于其他原因,甲方提出解除委托代理合同。

为此,甲、乙双方经过充分协商,达成如下协议:

1、双方一致同意解除 年月 日签订《 委托代理合同》。

2、 本协议签订生效时,乙方退还甲方缴纳的律师费 30000元 。(注:乙方实际收取律师费计人民币 30000元 )。同时,甲方退还乙方为该笔律师费出具的发票。

3、 乙方办理案件所需的调查复印查档差旅及其他开支计人民币 由甲方承担。

4、 本协议签订生效时,乙方即终止代理关系,甲方委托的一切代理事务自行负责,与乙方无关。

5、本协议生效时,乙方应将甲方签字或盖章的'授权委托书 6 份(已交法院的 0 份除外)返还乙方(注:乙方已经返还)。

6、乙方仍对甲方所委托事务有保密义务,该义务不因甲乙双方代理关系终止而终止。

7、 双方就委托事务无争议,互不追究法律责任。双方的其他事宜自行负责,如有损失各自承担,并不争议。

8、本协议自双方签字盖章后生效。本协议一式三份,双方各执一份,主办律师持一份,具有同等法律效力。

甲方:乙方:

代表人: 代表人:

签约时间: 年 月 日

解除委托代理合同书范文篇三

甲方:

乙方:

鉴于甲乙双方于20xx年8月1日签订《委托代理合同》,甲方委托乙方指派律师为甲方与青岛食品有限公司追偿权纠纷一案代理诉讼事宜,现因甲方未依约定支付代理费,甲乙双方协商解除上述代理合同,达成如下条款共同遵守,不得违反:

1、双方一致同意解除20xx年8月1日签订《委托代理合同》。

2、本协议签订生效时,甲方委托的代理事务由甲方自行负责与乙方无关。

3、本协议生效时,乙方已将甲方盖章的授权委托书三份退还甲方。

4、双方就委托事务再无争议,互不追究对方法律责任,双方的其他事宜自行负责,如有损失各自承担,再无争议。

5、本协议自双方签字盖章之日起生效,本协议一式三份,甲乙双方及主办律师各执一份,同具法律效力。

甲方: 乙方:

年月日 年月日

委托代理合同 篇6

甲方:__________________

乙方:__________________

甲乙双方经过友好协商,根据《中华人民共和国民法通则》和《中华人民共和国合同法》的有关规定,就甲方委托乙方(独家)代理销售甲方开发经营或拥有的_______事宜,在互惠互利的基础上达成以下协议,并承诺共同遵守。

第一条合作方式和范围

甲方指定乙方为在_______________(地区)的独家销售代理,销售甲方指定的,由甲方在蒙自,新建的_____________项目,该项目为(别墅、写字楼、公寓、住宅),乙方销售的总建筑面积具体以双方签字确认的实际可销售面积为准(具体面积以预售许可证为准)

第二条合作期限

1.本合同代理期限为,自________年________月________日至项目交房并办理完产权证及土地证划分为止。销售周期为自合同签订之日起至自_________年____月____日合同到期后,如甲方或乙方提出终止本合同,则按本合同中合同终止条款处理。

2.在本合同有效代理期内,除非甲方或乙方违约,双方不得单方面终止本合同。

3.在本合同有效代理期内,甲方不得在蒙自地区指定其他代理商。

第三条费用负担

具体销售工作人员的开支及日常支出由乙方负责支付。

第四条销售价格:

销售基价(本代理项目各层楼面的平均价)由甲乙双方确定为准(附一表为准),乙方可视市场销售情况征得甲方认可后,有权灵活浮动上下15%。甲方所提供并确认的销售价目表为本合同的附件。

第五条代理佣金及支付

1.乙方的代理佣金为所售的住宅项目价目表总成交额的1.5%,(包含项目推广费用)乙方实际销售价格超出销售基价部分,甲乙双方按三七比例分成。代理佣金由乙方提供正式发票甲方以人民币形式支付。

2.代理费的结付:代理费的结付:一次性付款的客户以签订《商品房购销合同》且全部房款到甲方帐户为准。银行按揭客户:以客户签订《商品房购销合同》、交齐首付款、提交按揭资料,并经银行审核通过放款后的7个工作日,甲方结付代理费给乙方。

3.乙方应在次月的5日前将上月的销售业绩确认交给甲方报备,甲方应于10个工作日内审核确认完毕,并于审核确认完毕后的7工作同内发放代理费给乙方。

4.因客户对临时买卖合约违约而没收的定金,由甲乙双方五五分成。

第六条甲方的责任

1.甲方应向乙方提供以下文件和资料:

(1)甲方营业执照副本复印件和银行帐户;

(2)新开发建设项目,甲方应提供政府有关部门对开发建设_______项目批准的有关证照(包括:国有土地使用权证书、建设用地批准证书和规划许可证、建设工程规划许可证和开工证)和销售项目的商品房销售证书;

(3)关于代售的_______项目所需的有关资料,包括:外形图、平面图、地理位置图、室内设备、建设标准、楼层高度、面积、规格、价格、其他费用的估算等;

(4)乙方代理销售该项目所需的销售合同,以实际使用的数量为准,余数全部退给甲方;

以上文件和资料,甲方应于本合同签订后向乙方交付齐全。

2.甲方保证若客户购买的______________住宅的实际情况与其提供的材料不符合或产权不清,所发生的任何纠纷均由甲方负责。

(1)甲方应派驻财务在销售现场收取客户缴纳的房款及相关费用。

(2)甲方应按时按本合同的规定向乙方支付有关费用。

第七条乙方的责任

1.在合同期内,乙方应做以下工作:

(1)制定推广计划书(包括市场定位、销售对象、销售计划、广告宣传等等);

(2)根据市场推广计划,制定销售计划,安排时间表;

(3)按照甲乙双方议定的条件,在委托期内,进行广告宣传、策划;

(4)派送宣传资料、售楼书;

(5)在甲方的协助下,安排客户实地考察并介绍项目、环境及情况;

(6)利用各种形式开展多渠道销售活动;

(7)在甲方与客户正式签署售楼合同之前,乙方以代理人身份签署房产临时买卖合约,并收取定金;

(8)乙方不得超越甲方授权向客户作出任何承诺。

(9)乙方负责办理交房及办理客户产权证及土地证相关事宜。

2.乙方在销售过程中,应根据甲方提供的______________项目的特性和状况向客户作如实介绍,尽力促销,不得夸大、隐瞒或过度承诺。

3.乙方应信守甲方所规定的销售价格,非经甲方的.授权,不得擅自给客户任何形式的折扣。在客户同意购买时,乙方应按甲乙双方确定的付款方式向客户收款。若遇特殊情况(如客户一次性购买多个单位),乙方应告知甲方,作个案协商处理。

4.乙方应配合甲方财务收取客户应付款项,不得以甲方的名义从事本合同规定的代售房地产以外的任何其他活动。

第八条合同的终止和变更

1.在本合同到期时,双方若同意终止本合同,双方应通力协作作妥善处理终止合同后的有关事宜,结清与本合同有关的法律经济等事宜。本合同一旦终止,双方的合同关系即告结束,甲乙双方不再互相承担任何经济及法律责任,但甲方未按本合同的规定向乙方支付应付费用的除外。

2.经双方同意可签订变更或补充合同,其条款与本合同具有同等法律效力。

第九条其他事项

本合同一式四份,甲乙双方各执一份,经双方代表签字盖章后生效。

甲方:_____________

乙方:_____________

签定时间:________年________月________日

委托代理合同 篇7

甲方:

乙方:

为了有效地保护公民、法人的合法权益,经甲乙双方同意签订下列条款,双方应遵守履行。

一、乙方接受甲方委托,指派同志作为甲方的委托代理人到参加案(调解、仲裁、诉讼)活动,但不受甲方意志的约束。

二、甲方必须如实向乙方详述案情、提供有关证据。乙方受理后若发现甲方伪造事实、有弄虚作假行为,乙方有权终止代理。

三、本案为协商收费,按案件终结后甲方实际收到或得到补偿数额的.20%交纳给乙方作为案件代理费。乙方必须按时参加(调解、诉讼、仲裁)活动,依法陈述案情,维护甲方合法权益。

四、任何一方若变更合同,需经双方同意。若甲方单方终止本合同需按相关收费标准向乙方交纳代理费。

五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效至本案终结(指裁决、判决、调解及案外和解和撤销诉讼)

甲方(签名或盖章)乙方(盖章)

南京市__区__法律服务所

___年___月___日

委托代理合同 篇8

甲方(委托人):

乙方(受托人):

甲方因等合同诈骗一案,委托乙方代理诉讼,经双方协商,达成以下协议:

第一条甲方委托乙方作为甲方所涉担保合同诈骗一案之诉讼代理人。

第二条甲方委托乙方的代理权限为:

甲三家合同诈骗一案的退赔。

第三条双方协商同意代理费及交纳办法如下:

1、甲方按支付代理费,退赔额以年月日乙方接受代理后甲方收到的.款额计算。

2、合同签订后甲方预支付乙方10000元代理费,结案后据实结算,但甲方支付的代理费最低基准为5000元

第四条乙方须本着勤勉、谨慎、诚信原则,依法维护甲方合法权益,为甲方谋取最大权益,格守职业道德,为执行代理事务中获悉的甲方商业秘密、个人隐私等严格保密,如有违反,依法承担责任。

第五条如乙方不按规定程序从事代理事务,或与对方当事人或其代理人恶意串通,损害甲方权益的,甲方有权单方解除委托代理合同并可要求乙方承担相应法律责任。

第六条甲方须真实地向乙方叙述案情,提供有关案件的证据及乙方要求的其他材料。乙方接受委托后,如发现甲方弄虚作假,隐瞒事实,有权中止代理,由此产生的后果由甲方承担。

第七条如乙方无故终止履行合同,代理费全部退还甲方;如甲方无故终止,代理费不予退还。

第八条本合同有效期:自签订合同之日起至本案办理终结止(判决、调解、案外和解及撤销诉讼)。

第九条本合同条款共十条,一式二份,甲方、乙方各执一份。

甲方:乙方:

年月日

委托代理合同 篇9

委托人:_________ (以下简称甲方)签订时间:_________

受托人:_________ (以下简称乙方)签订地点:_________

第一条 委托人委托受托人通过法律途径处理: 一案。

第二条 受托人处理委托事务的权限与具体要求:以委托人向受托人签署的授权委托书代理权限为准。

第三条 委托期限自 _________年 _________月_________ 日至一审诉讼终结止。

第四条 委托人(给第三人处理。

第五条 受托人有将委托事务处理情况向委托方报告的.义务。

第六条 委托人支付受托人处理委托事务所付费用的时间、方式选择:_________ 。

A、一般代理及全权代理:一审诉讼阶段由委托人向受托人现金支付人民币: _________元作为服务费用,自签订本合同时现金交付,

(注:诉讼费不在上述服务费中)案件胜败与否,本合同一经签订此费用不退。

B、风险代理:委托人自签订本合同之日向受托人支付人民币 _________元作为服务费用。案件胜诉,此服务费不退;案件败诉受托人只收取交通费、劳务费等实际费用 元 ,剩余费用退还给委托人。

第七条 本合同任何一方可以随时解除合同。委托人提出解除时,本合同第六条A方式服务费作为不可归责于受托人的过错而由委托人赔偿的损失,该服务费不予退还,受托人提出解除时,除收取已支出的实际费用和劳务费外全部退还给委托人;本合同第六条B方式委托人解除时,服务费作为不可归责于受托人的过错而由委托人赔偿的损失,该服务费不予退还,受托人提出解除时,除收取已支出的实际费用和劳务费外全部退还给委托人。

第七条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,协商不成依法向合同签订地人民法院起诉。

第八条 本合同规定,按《中华人民共和国民法典》的规定执行。

第九条 本合同一式两份,双方各执一份,甲乙双方签字后生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

委托代理合同 篇10

被代理人(甲方):__________________法定代表人:__________________地址:__________________联系电话:__________________

代理人(乙方):__________________法定代表人:__________________地址:__________________联系电话:__________________

一、订立合同的基础和目的

甲乙双方经过友好协商,根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,就甲方委托乙方(独家)代理销售甲方开发经营或拥有的____事宜,在互惠互利的基础上达成以下协议,并承诺共同遵守。

二、代____区域、项目甲方指定乙方为在____(地区)的独家销售代理,销售甲方指定的,由甲方在_____兴建的____项目,该项目为(别墅、写字楼、公寓、住宅),销售面积共计____平方米。

三、合作期限

1、本合同代理期限为____个月,自________年____月____日至________年____月____日。在本合同到期前的____天内,如甲乙双方均未提出反对意见,本合同代理期自动延长____个月。合同到期后,如甲方或乙方提出终止本合同,则按本合同中合同终止条款处理。

2、在本合同有效代理期内,除非甲方或乙方违约,双方不得单方面终止本合同。

3、在本合同有效代理期内,甲方不得在____地区指定其他代理人。

四、费用负担

1、本项目的推广费用(包括但不仅包括报纸电视广告、印制宣传材料、售楼书、制作沙盘等)由甲方负责支付。该费用应在费用发生前一次性到位。

2、具体销售工作人员的开支及日常支出由乙方负责支付。

五、销售价格销售基价(本代理项目各层楼面的平均价)由甲乙双方确定为____元平方米,乙方可视市场销售情况征得甲方认可后,有权灵活浮动。

六、佣金支付

1、乙方完成本合同约定的甲方委托的事项,甲方按照下列第____种方式计算支付佣金:(任选一种)

(1)按该房地产____(总价款月租金计)的____%,具体数额为____元支付给乙方;

(2)按提供服务所需成本计____元支付给乙方。

2、乙方未完成本合同约定的委托事项第____项的,应当按照合同约定的佣金的____%,具体数额为____元,给付甲方。

七、预收、预支费用处理乙方____(预收预支)甲方费用____元,用于甲方委托的`____事项,本合同履行完毕后,双方按照合同约定再行清结。

八、双方当事人权利义务

1、甲方在合同生效之后,对乙方在授权范围内的活动,不能任意干涉,双方遇有问题可随时研究协商。

2、乙方应认真负责行使甲方授予的权利,不得弄虚作假,更不得与第三人恶意通谋,欺骗被代理人。风险提示:

建议违约责任具体明确,比如:如一方违反本合同应怎样之类的条款,尽量要避免笼统约定承担违约责任。并且,可以根据际情况来规定违约赔偿金的数额。此外,违约金的数额不应过高或过低,过高可能面临着违约诉求不被支持的风险,过低则不利于守约方,因此,建议咨询专业律师进行商榷。

九、违约责任

1、双方商定,有下列情形之一的,承担违约责任:

(1)完成的事项违反合同约定的;

(2)擅自解除合同的;

(3)与他人私下串通,损害对方利益的;

(4)其他过失损害对方利益的。

2、双方商定,发生上述违约行为的,违约方按照本合同约定的佣金总额的____%,计____元作为违约金支付给对方。违约方给对方造成的其他经济损失,应当按照法律、法规有关规定予以赔偿。

十、声明及保证甲方:

1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

乙方:

1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

十一、保密

1、双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为________年。

2、一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

十二、不可抗力

1、本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

2、如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在____天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

十三、通知

1、根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_____(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

2、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起____日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。

十四、争议的处理

1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,可依法向合同签订地法院起诉以解决争议。

十五、解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。

十六、补充本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。补充协议为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

十七、合同效力

1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为________年,自________年____月____日至________年____月____日。

2、本合同正本一式_____份,双方各执____份,具有同等法律效力;合同副本____份,送____留存一份。

甲方(盖章):________

代表人(签字):________

签订时间:________年____月____日

乙方(盖章):________

代表人(签字):________

签订时间:________年____月____日

委托代理合同 篇11

甲方(委托方):

乙方(受托方):

甲方因一案,委托乙方律师代理。乙方接受甲方的委托。经双方协商,订立本合同,共同遵照执行。

一、乙方指派律师为甲方办理本案的.代理人。代理人依法在代理权限范围内认真办理代理事项,并在没有法定意外因素的情况下,按时参加办理本案有关的活动。如代理律师因故不能履行职务时,乙方应当另行指派律师继续履行本合同。

二、乙方应当遵守诚实信用原则,依法保守甲方的商业秘密、个人隐私,依法维护甲方的合法权益。

三、甲方应当如实向代理律师叙述案情,主动提供有关证据资料。乙方如发现甲方有隐瞒事实及其他违法情况,有权单方终止合同,所收律师费用全部不予退还。

四、乙方如单方终止合同,所收律师费用全部退还甲方。甲方如单方终止合同,律师费用全部不予退还。

五、根据有关规定并经双方充分协商,甲方在订立本合同时向乙方支付人民币元(小写:元)作为律师代理费用。乙方律师为办理本案所支付的差旅费用(包括交通、住宿、委托代理合同通讯等)元全部由甲方承担。

六、(1)甲方委托事项:

(2)委托代理阶段:

(3)乙方代理权限:

七、合同期限自合同生效之日起至按第六条第

(2)项中约定的代理阶段终结时止。

八、双方因本合同发生的争议,交由成都仲裁委员会裁决。

九、本合同自双方签字或盖章后生效。本合同一式三份,甲乙双方各持一份,承办律师附卷一份。本合同附件为《委托人须知》,一式一份,由乙保管。

十、其他约定:

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

________年____月____日________年____月____日

酒吧合同(优选十一篇)


你知道一份合同的格式要求吗?在企业开始谈合作的时候,合同是多方当事人自愿达成的民事法律行为,我们听了一场关于“酒吧合同”的演讲让我们思考了很多,经过阅读本页你的认识会更加全面!

酒吧合同(篇1)

甲 方:杭州吧点科技有限公司(以下简称甲方)

地 址:杭州市拱墅区北部软件园祥茂路99号6-705

乙 方: (以下简称乙方)

地 址:

本合作协议书由甲乙双方于 年 月 日,双方签署盖章并生效。

甲方为吧点平台运营方,具有稳定的潜在酒吧消费用户群体,用户可通过吧点平台查看酒吧信息,以及获取酒吧最新动态,为乙方酒吧进行宣传和扩大酒吧知名度;并通过吧点预定系统引导用户进行乙方酒吧订位和消费。

乙方为实体酒吧场所,具有自己的固定经营场所,营业期间会有艺人或歌手进行现场演艺。

甲乙双方现就酒吧商户合作事宜达成如下条款:

第一条、 合作内容及方式

1 酒吧推广合作:

1.1 虚拟酒吧互动房间创建:甲方为乙方开通以酒吧名称为名的虚拟酒吧互动房间,在吧点平台“泡吧”栏目下显示。由MC在线上主持互动房间,吸引用户进入互动房间交流互动,达到酒吧推广目的。

1.2 酒吧商户信息创建:甲方为乙方创建酒吧商户信息,显示酒吧名称、电话、地址、酒吧环境图片。在吧点平台“酒吧”栏目下显示找到。

1.3 酒吧活动推广:乙方酒吧有重大演出或活动时,甲方可在吧点平台配合线上宣传,具体方式细节另行商议。

2 预定合作

甲方将通过其酒吧预订系统为客人预订乙方卡座、散台、包厢等,乙方应根据客人的实际进店消费情况向甲方支付约定比例的佣金。

(注:具体预定合作细节/佣金金额/比例,详见预定合作附件。)

第二条、 甲乙双方的权利和义务

1. 甲方拥有和乙方的独家合作权。

2. 甲方应及时配合乙方所提供的资料在平台上更新和维护。

3. 乙方酒吧有重大活动或节日时,甲方有义务配合乙方进行吧点演艺平台的线上活动。

第三条、保密条款及其它

1、本协议任何一方对在合作过程中所获知的对方未向社会公开的技术情报和商业秘密均负有保密义务,未经对方书面许可,任何一方不得将其泄露给第三者,否则应承担违约责任并赔偿由此给对方造成的损失。

2、在本协议终止之后,各方在本协议项下的义务并不随之终止,各方仍需遵守本协议之保密条款,履行其所承受的保密义务,直到对方同意解除此项义务,或事实上不会因违反本协议的保密条款而给对方造成任何形式的损害时为止。

第四条、不可抗力

1、不可抗力指双方在订立协议时不能预见、对其发生和后果不能避免且不能克服的事件。

2、若由于不可抗力致使一方未能全部或部分履行本协议,经书面通知另一方、本协议内受影响之条款可在不能履行之期间及受影响之范围内中止履行。

3、如是政府行为因素产生的不可抗拒致使协议无法履行,提出方必须出示相应的政府文件,否则以违约责任论处。

第五条、争议的解决

1、如双方就本合同内容或其执行发生任何争议,双方应进行友好协商;协商不成时,任何一方均可向杭州仲裁委员会提请仲裁。该仲裁裁决为终局的,对双方均具有约束力。

2、本合同的订立、执行、解释及争议的解决均应适用中国法律。

第六条、合作时间与合同的变更

1. 本协议自_______年_______月_____日至_______年______月_____双方如无异议,协议将自动顺延;

2. 协议有效期内,如双方需要增加合作业务种类,双方可签署补充协议,作为本协议附件;

3. 本协议未尽事宜由甲、乙双方友好协商后,以书面形式加以补充;

第七条、其他

1. 本合同的标题及各条款的标题是为检索方便拟定,不应用来解释合同的含义。

2. 本合同一式二份,双方各执一份,均具有同等法律效力。

3. 本合同的注解、附件、补充协议为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

第八条、本协议自签定之日起生效

甲方:杭州吧点科技有限公司乙方:

盖章(签字):盖章(签字):

日期:20xx年 月 日 日期:20xx年月 日

预定合作补充附件

第一条、关于预订及合作

1、预订合作:甲方将通过其酒吧预订系统为客人预订乙方座位,乙方应根据客人的实际进店消费情况向甲方支付约定比例的佣金。

2、预订价格:乙方提供给甲方的售价应低于乙方前台最低价格(包括促销期间的价格,下同)和提供给任何第三方分销渠道的价格,或者至少不高于上述价格。

3、酒吧信息:乙方保证其在“酒吧信息表”中所列的信息准确无误,并承诺其提供给甲方的信息真实、完整;如其信息发生变更,则乙方需及时书面通知甲方更新。

4、预订条件及操作细节

1) 预订确认:甲方通过预定系统向乙方进行预订确认。对于乙方承诺给甲方的预留座位数以内的预订;预定成功后甲方向客人发送确认预定订单。对于预留座位数以外的预订,甲方需得到乙方确认后方可向客人确认订单。

2) 预留座位变更:乙方可以提前通知甲方变更添加预留座的数量和类型。在乙方没有空余座位可供预订的特殊情况下,乙方应至少提前两小时通知甲方进行“无座”处理。

3) 价格信息:乙方应及时向甲方提供座位所适用的价格。乙方有权变更价格,但需至少提前三个工作日电话联系通知甲方确认。乙方应对此等价格以及该价格变化的准确性负责。

a、若乙方门市价格下调或推出低于吧点售价的'特惠价时,乙方应提前通知甲方调整,以便使吧点售价始终低于乙方现行的门市价格或特惠价。

b、乙方应保证甲方客人进店当日的前台价格始终不低于其向甲方提供的售价,否则,乙方构成违约,乙方应对价格差额部分向甲方进行赔偿,并赔偿由此给甲方带来的一切相应损失。

4)消费订单审核:乙方应指定专门部门或专人配合甲方进行订单审核工作,审核方式为:次日通过甲方提供的预定系统确认消费金额。

第二条、甲方的业绩提成

1、由甲方带来的预定客户来乙方酒吧进行消费,甲方获得消费总额的%作为业绩提成。

2、甲方工作人员在乙方场所从事接待与销售工作过程中,应遵守国家的法律法规。甲方的用户享受乙方规定的相应馈赠10%优惠的权利。

3、甲方年订位消费业绩完成 万人民币以上,乙方将按照年消费业绩的____%一次性额外奖励甲方。

第三条、甲方的赠送权限

本条件按每个酒吧给出的政策变化,后续消费部分按10%提成,但不计入年业绩考核量。

1、甲方用户可享受的VIP赠送的权限为:当天自订房(卡/台)单个消费额的10%。(限小吃,水果)甲方用户提供凭证,签字即有效。

2、散台,吧台给予甲方用户赠送的权利,限每人 (啤酒、洋酒) 支,限每天 人。

3、备注:

第三条、结算

在合同期内甲方和乙方每月15号30号核对两次业绩量,乙方每月号发放甲方的订位消费提成,如遇到特殊情况则短暂的顺延,如乙方无故逾期支付,则每逾期一日应向甲方交纳应付款金额的10%作为滞纳金,如乙方逾期三十天未付款,则乙方构成严重违约,甲方有权立即单方终止本协议,乙方应当在甲方发出终止通知之日起三日内交纳全部欠款及滞纳金,否则甲方将采取进一步法律措施追究乙方的违约责任。如有跨月份的消费,计入下月份,凡预订后未入到店消费的不计入统计。乙方保证其向甲方提供的结算信息真实、准确、完整,否则即构成违约,承担由此给甲方造成的一切损失。

甲方账户信息

开户名:杭州吧点科技有限公司

开户行:杭州工商银行祥符支行

账 号:1202207209900094672

甲方对接联系方式 乙方对接联系方式

联系人: 联系人:

电 话: 电 话:

酒吧合同(篇2)

合伙人:

合伙人:

合伙人本着公平、平等、互利的原则订立合伙协议如下:

第一条甲乙双方自愿合伙经营______(项目名称),总投资为__万元,甲出资__万元,乙出资__万元,各占投资总额的__%、__%。

第二条本合伙依法组成合伙企业,由甲负责办理工商登记。

第三条本合伙企业经营期限为十年。如果需要延长期限的,在期满前六个月办理有关手续。

第四条合伙双方共同经营、共同劳动,共担风险,共负盈亏。

企业盈余按照各自的投资比例分配。

企业债务按照各自投资比例负担。任何一方对外偿还债务后,另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。

第五条他人可以入伙,但须经甲乙双方同意,并办理增加出资额的手续和订立补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。

第六条出现下列事项,合伙终止:

(一)合伙期满;

(二)合伙双方协商同意;

(三)合伙经营的事业已经完成或者无法完成;

(四)其他法律规定的情况。

第七条本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。

第八条本协议一式__份,合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

酒吧合同(篇3)

转让方:________________ (以下简称甲)

受让方:________________ (以下简称乙)

屋主:________________ (以下简称丙)

甲乙双方经好友协商,就店面转让达成以下协议,并共同遵守:

第一条合同签订后甲方需将________、________、______、营业执照更改转入乙方名下。

第二条该酒吧房屋所有权为丙方,当乙方付甲方款_____(大写:_____)后,丙方与甲方原签订的租凭合同(合同到期____年__月__月租为____人民币,押金为_____元)将作废,改由乙方重新签订。乙丙双方签订后,乙方将代替原来甲方向丙方厉行租凭合同,每月交纳该合所同约定月租费用,该合同期满后由乙方领回甲方所交纳的押金,该押金归乙方所有。

第三条甲方应保证丙方的同意转让店铺,如由甲方原因导至丙方或甲方自己中途收回店铺,按甲不按时交付店铺,归还乙方已付转让费和承担违约金_____元(大写:____元)

第四条甲方在酒吧经营权交付乙方以前,必须将所有积欠一切的税款、水费、电费、房屋租赁费、雇员工资等费用一律付清。

第五条甲方现雇用的员工,除乙方同意留用外,其余均由甲方负责解散。

第六条甲方需承诺转让前的酒吧所发生的任何问题、事件负任何责任和连带责任,所有一切均由甲方全部承担。

第七条合同期内,双方不得以其它借口终止合同和违反以上几条协议,否则以违约论处,违反方将承担和赔偿一切经济损失。

第八条本合同一式三份,甲方一份,乙方一份,丙方一份,三份具有同等的法律效力,本协议从签订之日起生效。

甲方签名:________________乙方签名:________________丙方签名:________________

身份证号码:________________身份证号码:________________身份证号码:________________

日期:________年________月________日日期:________年________月________日日期:________年________月________日

酒吧合同(篇4)

20XX酒吧招工合同范本

甲方__________________________________

经营地址______________________________

乙方___________

居民身份证号___________________

出生日期_____年_____月_____日

家庭住址______________________________

邮政编码________________________

户口所在地_____省(市)_____区(县)______乡镇______村

根据《劳动法》和有关规定,甲乙双方经*等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。

第一条本合同_____年_____月_____日生效,_____年_____月____日终止。

其中试用期至_____年_____月_____日止。

劳动合同期限在6个月以内的,试用期不得超过15日;劳动合同期限在6个月以上1年以内的,试用期不得超过30日;劳动合同期限在1年以上2年以内的,试用期不得超过60日;劳动合同期限在2年以上的,试用期不得超过6个月。

第二条乙方担任________________________岗位(工种)工作。

乙方患有岗位工种及行业禁忌的疾病,应及时向甲方报告,并即时脱离工作岗位。

甲乙双方对乙方岗位(工种)的其他约定________________________________________________________________________

第三条甲方应在乙方上岗前对乙方进行职业安全卫生,食品安全卫生,服务规范,职业道德,职业技能,甲方规章制度方面的培训。

第四条甲方每年必须按国家规定组织对乙方进行健康检查。

甲方按照国家劳动安全卫生的有关规定为乙方提供必要的安全防护设施,发放必要的劳动保护用品。

第五条甲方加强安全生产管理,建立,健全安全生产责任制度,完善安全生产经营条件;健全内部服务和食品质量管理制度,严格实施岗位质量规范,质量责任以及相应的考核办法。

乙方严格遵守甲方的各项规章制度,防止服务质量事故。

乙方违反服务规范,劳动纪律及甲方规章制度,出现服务质量事故,甲方可以根据规章制度的规定进行处理。

第六条甲方采用以下____形式向乙方支付工资:

法定代表人或委托代理人

签订日期:_____年_____月_____日

酒吧招工合同范本

甲方:_________________(以下称甲方)

地址:____________________________

乙方:_________________(以下称乙方)

地址:____________________________

经双方代表友好协商,协议双方开展订房业务,为明确双方的权利和义务,本着互惠的协议,

签订以下协议,以共同遵守。

一、房型和房价:(单位:人民币/天)

房间类型(间)门市价协议底价协议建议价返回佣金备注

加床_____元/间以上房价是否包含早餐____

二、乙方通过合法途径为甲方组织客源,甲方负责提供各类客房及来客的登记等服务。

三、订房方式:乙方应在客人抵店前预先将房价及计划传真通知甲方,并需要得到甲方的确认再

执行。

四、取消预定:乙方如取消预定客房,应提前传真或电话形式通知甲方。

五、变更预定:当乙方客人要求延住或者增加客房时,必须由乙方向甲方以传真的形式重新预定。

六、结算方式:甲方按协议价向乙方客人收取所有费用,佣金部分每月底乙方提供交易纪录对账单,

经双方核对后,由甲方提出付款日期并汇入由乙方指定的银行账户,经确认后的佣金,甲方可以扣

10%税金再返还给乙方。

酒吧合同(篇5)

协议书有广义和狭义之分。广义的协议书是指社会集团或个人处理各种社会关系、事务时常用的“契约”类文书,包括合同、议定书、条约、公约、联合宣言、联合声明、条据等。狭义的协议书指国家、政党、企业、团体或个人就某个问题经过谈判或共同协商,取得一致意见后,订立的一种具有经济或其它关系的契约性文书。协议书是应用写作的重要组成部分。以下是由

根据《中华人民共和国合伙企业法》及国家有关法律、行政法规规定,全体合伙人在诚实守信、平等互利、自愿入伙的基础上,经共同协商一致,达成合伙经营协议如下:

一、合伙企业的名称和经营范围、经营场所。

第1条 合伙企业的名称为:_____________________________________;

第2条 合伙企业的经营场所:___________________________________。

二、合伙企业的经营范围:___________________________________。

三、合伙人的姓名、住所。

1、合伙人:_____________,身份证号码:____________________,

地址:_________________________________________________;

2、合伙人……

四、合伙人出资方式、数额和缴付出资的期限 。

1、合伙人_______________,出资________万元人民币,________出资(现金、实物、劳务或财产权利),本出资应在合伙协议签订之日时缴付。

2、……

五、合伙人权利和义务

第3条 本合伙企业为普通合伙企业,由合伙人共同出资、共同经营(由 ……对合伙债务承担无限连带责任……对其出资额承担有限责任)。

第4条 合伙人在合伙正常经营范围内的一切行为,由全体合伙人承担民事责任。如某人超越权限的行为所产生的民事责任则由该合伙人个人承担。

第5条 在执行合伙业务过程中,因合伙人的过错致使他人遭受人身伤害或者财产损失的,由全体合伙人承担连带责任。

第6条 合伙人不能成为其他合伙企业的合伙人。

第7条 合伙存续期间,合伙企业积累的财产和权益为合伙财产,为合伙经营使用。

第8条 合伙财产在普通合伙清算前不得分割。

六、利润分配、亏损分担方式(未约定或约定不明,按实缴出资比例分配;比例不明,平均分配;不得约定全部利润归部分合伙人及亏损只由部分合伙人承担)。

第9条 本合伙企业税后利润提取10%公积金(用于扩大再生产和转为合伙人增加投资、弥补亏损),提取10%公益金(用于合伙人和职工的福利),余下按投资比例分取红利;(公积金或公益金不是法定提取项目)

第10条 企业亏损,按合伙人投资比例承担责任。

七、合伙企业事务的执行。

第11条 经全体合伙人一致同意,委托_________为执行合伙企业事务的合伙人,对外代表合伙企业,其他合伙人不再执行合伙企业事务人;

第12条 执行事务的合伙人依照合伙章程或合伙人授权进行经营活动,对全体合伙人负责;

执行事务的合伙人应当向不参加执行事务的合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营状况和财务状况,合伙人为了了解合伙企业的经营状况和财务状况有权查阅账簿;

第13条 不参加合伙企业执行事务的合伙人有权监督执行事务的合伙人,检查其执行合伙事务的情况;

第14条 合伙人对合伙企业有关事项作出决议时,实行一人一票的表决办法(可约定按出资比例等其他方式行使表决权,约定不明或无约定,一人一票,且经全体合伙人过半数通过;以合伙财产份额出质,法定必须全体合伙人同意,约定无效);

第15条 被委托执行事务的合伙人不按照合伙协议或者全体合伙人的决定执行事务的,其他合伙人可以决定撤销该委托;

第16条 合伙人不得自营或者同他人合作经营与本合伙企业相竞争的业务,不得从事损害合伙企业利益活动;合伙人因前述行为所得利益,应当归合伙企业所有;

第17条 下列事项,应当经全体合伙人同意,作出决定(可约定):

(1)改变合伙企业名称;

范文网[]

(2)改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点;

(3)处分合伙企业的不动产;

(4)转让或者处分企业的知识产权和其他财产权利;

(5)向登记机关申请办理变更登记手续;

(6)以合伙企业名义为他人提供担保;

(7)聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员;

(8)合伙人与本合伙企业进行交易;

(9)合伙人向合伙人以外的人转让财产份额(其他合伙人的优先购买权;另,向其他合伙人转让,应书面通知其他合伙人,约定其他合伙人的购买权)。

八、入伙与退伙

第18条 新合伙人入伙时,应当经全体合伙人同意(可约定),并订立书面入伙协议。订立入伙协议时,原合伙人应当向新合伙人告知原合伙人企业的经营状况和财务状况。

第19条 入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权(可约定),对入伙前合伙企业的债务承担连带责任。

第20条 下列情形之一,合伙人可以退伙(此项以约定合伙期限为前提;未约定合伙期限,以不妨碍合伙事务为前提,可提前三十日通知其他合伙人决定退伙):

(1)合伙协议约定的退伙事由出现(可约定退伙事由,如约定出现以下第25条规定的情形,未取得全体合伙人一致同意,除名提议合伙人有权要求退伙以自我救济,第35条规定,选择退伙);

(2)全体合伙人同意;

(3)发生合伙人难于继续参加合伙企业的事由;

(4)其他合伙人严重违反合伙协议约定的义务。

第21条 下列情形之一,合伙人当然退伙:

(1)当合伙人死亡或者被依法宣告死亡(其他合伙人同意,继承人成为合伙人;或继承人不同意,或法定资格欠缺,或合伙人约定在先,退还继承人财产);

(2)被依法宣告为无民事行为能力人或限制民事行为能力人(经其他合伙人同意,或转为有限合伙企业;不同意,该合伙人退伙,向其或其继承人退还财产份额);

(3)个人丧失偿债能力;

(4)作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销,或者宣告破产;

(5)法律规定或者约定合伙人必须具有相关资格而丧失该资格;

(6)被人民法院强制执行在合伙企业中的全部财产分额。

第22条 合伙人违反本协议第20条、第21条第(1)、(2)项规定退伙的,应赔偿由此给合伙企业造成的损失。

第23条 退伙事由实际发生之日为退伙生效之日。

第24条 合伙人退伙时,合伙企业进行结算后,以货币(或约定以实物)退还退伙人财产;

酒吧合同(篇6)

甲方:_______________(以下简称甲方)

乙方:_______________(以下简称乙方)

因乙方承接甲方的施工升降机(或塔式起重机)安装、拆除、维修施工任务,为确保乙方施工人员的安全及设备安全,根据合同加强安全生产工作的要求和国家有关安全标准,经甲乙方双方平等协商,自愿签订本协议,并共同遵守本协议所有条款。

一、承包工程项目

1.工程项目名称:_______________

2.工程地址:___________________

3.承包范围:___________________

4.承包方式:___________________

5.施工期限:___________________

二、乙方在本工程施工期间,必须保证以下责任目标

1.安全目标:

杜绝发生死亡事故。

避免发生重伤,轻伤频率控制在年3‰以下。

2.管理目标:

分包方与相关人员的施工安全技术交底和三级教育率100%。

分包方的特殊工种持证上岗合格率达到100%。

每月由分包方相关负责人对设备安全检查和反馈率达到100%。

及时消除重大事故隐患,一般隐患整改率达到100%。

三、甲方的权利、义务和责任

承包方:(以下简称乙方)

甲方通过招标确定建设区块的房屋及附属物拆除工程承包给乙方施工。双方经友好协商特订立如下施工承包合同:

一、拆除范围:甲方规划的'区块红线范围内的需拆除的房屋及附属物工程为准,绿化、树木由甲方所有,不属于乙方拆除范围。

二、合同金额及付款方式:建设区块拆迁房屋及附属物残值合同一次性定价金额(拆除房屋及附属物面积约30000)为人民币元整。付款方式为该合同签订时乙方一次性付清给甲方。

三、拆除期限以内拆迁办及甲方和被拆迁人签订补偿协议后及时接交、验收、迅速拆除为原则进行。乙方负责保管其拆迁的残值,丢失损坏甲方不承担其责任。

四、乙方必须保证有足够的拆迁工人及机械设备,以确保拆迁工作的顺利进行。

五、乙方须保证其或其托人始终在拆迁现场指挥拆除工作,直至拆迁工作结束。

六、乙方在拆除工作中必须全面接受甲方的指导、安排和监督,紧密配合县拆迁办及甲方拆迁工作,确保拆迁工作顺利进行。否则,甲方有权另行选择拆除公司,乙方无条件退场且残值合同款金额不予退还给乙方。

七、乙方在拆除施工中必须严格执行拆除施工操作规范,加强施工现场安全管理,保护好一切公共设施及线路(线路包括通信、自来水、电、有线电视等及绿化、树木)。乙方在拆除施工过程中发生的一切责任及安全事故,由乙方自行承担其责任和损失,甲方不承担任何责任和补偿。

八、在强制拆迁房屋及附属物时,无论是否进行产权移交均纳入范围,因乙方不及时拆除或因实施造成的房屋及附属物损失甲方不承担任何责任,后的房屋及附属物残值归乙方。

九、乙方拆除的房屋及附属物后可利用的残值应及时清运出现场或堆放在甲方划定的二期工程建设范围内,并保证拆除后的现场平整。

十、其他未尽事宜双方签订补充合同或协商解决。

十一、本合同一式三份,双方签字盖章后生效,甲乙双方各执一份,县拆迁办备案一份。

发包方承包方:

经办人经办人:

日期:

酒吧合同(篇7)

在繁华的都市中,酒吧是一个集聚了各种人群的场所,无论是疲惫的上班族还是放松心情的年轻人,都会在这里找到自己的乐趣。而要让一个酒吧成功经营,除了有吸引人的音乐和氛围外,合同也是必不可少的一环。酒吧合同不仅规定了雇员的职责和薪酬,还包括了酒水供应商、演出团体以及租赁等方面的条款,是酒吧经营中不可或缺的一部分。


酒吧的合同需要明确规定雇员的职责和薪酬。酒吧的员工种类繁多,从服务员到调酒师,每个人都有自己的职责和工作内容。在酒吧合同中,应该清晰地列出每个员工的职责和工作时间,以及他们的薪酬和福利待遇。这样一来,不仅能保障员工的权益,还能提高员工的工作积极性和生产力,从而更好地服务顾客。


酒吧的合同还需要和酒水供应商签订协议。酒吧的生意主要依赖于酒水销售,而酒水的质量和种类直接影响到顾客的满意度和忠诚度。和酒水供应商签订合同是非常重要的一步。这份合同通常包括了酒水的品种和数量、价格、送货时间以及付款方式等细节,以确保酒吧能够按时供应顾客所需的酒水,并维持良好的合作关系。


酒吧的合同还需要和演出团体签订合同。在一些大型的酒吧中,经常会有各种演出活动,比如live音乐表演、舞蹈表演等,来吸引更多的顾客。和演出团体签订合同可以确保演出的质量和安排,避免出现因为合同纠纷而影响到演出活动的情况。这份合同通常包括演出时间、节目内容、演员阵容、报酬等细节,以确保演出活动能够顺利进行。


如果是租赁的酒吧,就需要和房东签订租赁合同。租赁合同通常包括租金、租赁期限、押金、装修责任等方面的细节,以确保双方的权益得到保障。同时,租赁合同还需要注明酒吧对房屋的使用权和管理责任,以确保酒吧在经营期间能够维持一个良好的经营环境。


酒吧合同是酒吧经营中不可或缺的一环,它涵盖了雇员、酒水供应商、演出团体和房东等多方面的相关条款,是保障酒吧经营正常运转的重要保障。只有在签订了完善的合同之后,酒吧才能够更好地服务顾客,提高利润,让经营更上一层楼。

酒吧合同(篇8)

2022酒吧整体转让协议是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。酒吧整体转让协议能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022酒吧整体转让协议正文内容

转让方(以下简称甲方):

受让方(以下简称乙方):

屋主(以下简称丙方):

甲乙双方经友好协商,并且得到丙方同意,就酒吧转让达成如下协议,三方共同遵守:

一、甲方将位于龚家湾的酒吧(原名:星期8酒吧,包括二楼全部面积)以人民币壹拾捌万元整(18000000)的价格(包含自合同签订之日至2022年11月1日的房租)转让给乙方。

二、乙方在合同签订后,先向甲方支付定金人民币贰万元整(2022000)。

酒吧经营权和现有电器、装修、装饰、工具、设备及库存酒水、食品(详细见明细表)全部归乙方所有,甲方不得再向乙方索取任何其他费用和物品。

三、合同签订后,甲方须将相关证照、酒水及食品进货渠道移交给乙方。

四、甲方在酒吧经营权交付乙方以前,必须将所有积欠的一切货款、税款、水费、电费、房屋租赁费、宽带费、雇员工资及顾客存酒等一律付清。

五、甲方完成本合同第三条和第四条后,乙方向甲方再付转让费壹拾肆万元整(14000000),剩余的贰万元整(2022000)两个月之后由丙方代收。

六、甲方承诺对转让前酒吧所发生的任何问题、事件负全部责任和连带责任。

七、该酒吧房屋所有权为丙方,当乙方向甲方支付天然气记量表押金贰仟元整(202200)后,甲方与丙方原签订的租赁合同改由乙方代替甲方与丙方共同履行。

在原合同期满后,丙方承诺续签3年,且不提高房租。

之后再续签时,丙方可根据当地市场行情酌情提高房租。

八、甲方应保证丙方的同意转让店铺,如由甲方原因导至丙方或甲方自己中途收回店铺,或甲?讲话词苯桓兜昶蹋虺榛挂曳揭迅抖ń鹑嗣癖曳⊥蛟?2022000)外,并承担违约金人民币贰万元整(2022000)。

九、如乙方违约,则乙方之前交付的定金人民币贰万元整(2022000)充作违约金。

十、附件内容包括:甲乙双方身份证复印件,原房租合同,酒吧物品清单。

十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方一份,丙方一份,三份具有同等的法律效力,本协议自签订之日起生效。

甲方:身份证号:

电话:年月日

乙方:身份证号:

电话:年月日

丙方:身份证号:

电话:年月日

酒吧合同(篇9)

甲方:_________身份证号:___________________________地址

乙方:_________身份证号:___________________________地址

甲、乙、方本着互利共赢,团结合作的精神,经友好协商,签订此合同,就共同经营____________________________事宜达成如下合伙协议:

利用合伙人自身积累的经营管理经验和人脉关系,共同经营,使合伙人通过合法的手段,创造劳动成果,分享经济利益

自____________________________止。

各合伙人占有合伙组织财产份额为:____________________________________

合伙期间,未经经营管理人书面同意,合伙人不得随意转让其在合伙组织中的全部或部分财产份额。如经其经营管理人书面同意该合伙人向合伙人以外的第三人转让,第三人应按新入伙对待。合伙人以外的第三人受让合伙组织财产份额的,经修改合伙协议即成为合伙组织的合伙人。

1、召集:合伙人会议由合伙事务执行人____召集和主持,合伙负责人可根据情况需要决定召开合伙人会议;

2、时间:一般情况下每年一次,具体召开时间由合伙负责人根据情况决定;大股东前3位每半年一次会议了解经营状况,且实行监督权

3、表决权:每个合伙人在合伙人会议中均享有表决权,除本协议另有约定外,重大事项决定应由占合伙组织财产份额比例三分之二以上的合伙人同意方可通过,一般事项决定由经营管理人同意即可。

(1)乙方享有每年年度固定分红的权利,按入股多少确定。

(2)乙方若自己购买家居灯饰品,按进厂价给予,亲戚享受优惠价。

(3)无论盈亏,1年合同期的,甲方以9折价购回乙方当年入股的股本,2年合同期的,甲方以7折价购回乙方当年入股股本,3年合同期的,甲方以5折价购回乙方入股股本,例:乙方股本1000,一年合同期满后,甲方的以900购回乙方股本,其他以此类推。

(4)乙方有义务对甲方经营的项目的宣传,如介绍朋友来购买家居灯饰品,按购买额获得相应的提成。

(5)乙方须支持甲方的工作,并配合甲方展开的'相关工作,如存在不配合且阻挡其正常工作,甲方有权解除此合同。

第八条甲方有独立经营管理权力,乙方不得干涉甲方的正常经营活动。

第九条甲乙双方提交的信息,资料,证件,必须真实有效,若伪造提供的虚假信息,所造成的后果,由提供虚假信息一方承担全部责任。

第十条甲乙双方必须诚实守信,若一方不守信用或违反其它合同准则,合同可终止,有违反一方承担相应损失。

第十一条如甲乙双方发生不可协调的矛盾纠纷,可向蒸湘区人民法院诉讼解决。

第十二条本合同一式两份,甲乙各执一份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

酒吧合同(篇10)

甲方:_______________________________

乙方:_______________________________

根据《xxx劳动法》及国家全面推动劳动合同制的有关规定,甲乙双方在*等自愿、协商一致的基础上签订本合同。

第一条劳动合同期限

本合同履行期限为______年(月)。自_____年_____月_____日起,至_____年_____月_____日止;

第二条工作内容

甲方根据工作需要,安排乙方在___________________________范围工作;

第三条劳动报酬

甲方应按时支付乙方的劳动报酬,并根据公司的发展及员工业务技能的提高,逐步提高乙方的工资水*;

甲方每月20日以货币的形式支付乙方工资,按______________________

第四条劳动纪律

甲方应当根据国家的有关法律法规,制定健全内部规章制度和劳动纪律;乙方应严格遵守甲方的各项规章制度,服从甲方的管理;

第五条劳动合同的终止的条件

本合同期限届满应即终止执行。由于工作需要,在甲乙双方完全同意条件下,可以续订劳动合同;

第六条劳动合同的解除

1、乙方需如实填写员工档案,并保证执行合同。

2、乙方具有下列情形之一的,甲方可以随时解除本合同:

(1)严重违反劳动纪律或者公司规章制度的;

(2)严重失职,营私舞弊,对公司利益造成重大损害的;

(3)被依法追究刑事责任的;

(4)个人能力无法胜任本职工作的;

(5)乙方无故终止合同的;

3、具有下列情形之一的,乙方可以随时通知甲方解除劳动合同,并要求甲方支付其劳动报酬;

(1)甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;

(2)甲方未按照本合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的;

4、任何一方解除劳动合同,必须提前一个月以书面形式通知对方(法律法规规定可以不提前通知对方的除外);

第七条其他

1、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签订之日起生效,本合同涂改未经授权代签无效;

2、签约员工自签约日起,必须工作壹年,如因特殊原因需要解除合同,须经双方议定。公司保留依法追究违约责任的权利及最终解释权。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

_________年____月____日

酒吧合同(篇11)

甲方:________身份证号码:

乙方:________身份证号码:

丙方:________身份证号码:

甲、乙、丙三方经友好协商,就共同经营酒吧事宜达成如下合伙协议:

第一条:合伙宗旨

利用合伙人自身具备的资金管理优势和酒吧消费市场上所需综合服务的部分空白,经营一家酒吧,使合伙人通过合法的手段,创造劳动成果,分享经济利益。

第二条:合伙名称、主要经营地:

合伙经营的酒吧名字为:

经营场所位于:面积:

第三条:合伙经营项目和范围

经营项目为欧美式酒吧,范围包括烟酒销售、特色小吃等。

第四条:合伙期限

合伙期限为________年,自________年____月____日起,至________年______月_______日止。

第五条:出资额、方式、期限

1.丙方____________(姓名)以____________方式出资,计人民币____________元。

2.丙方的出资,于__________年________月________日以前交齐______,由合伙负责人甲方统一保管,其他合伙人有监督和核查权。

3.不得随意请求分割资金随意挪用资金。

第六条:盈余、工资分配

1、工资分配:每月15日至18日以公司经营的利润分配。

2、奖金分配:随着合伙经营的深入,利润可观后,年底将发放奖金,奖金数额根据收入现状和个人贡献经合伙人商议后决定。

日常开支、工资、奖金、需缴纳的税费等的收入为净利润,即合伙创收盈余,此为合伙分配的重点,将以合伙人出资为依据,按比例分配。

第七条:入伙、退伙、出资的转让

(一)入伙

1.新合伙人入伙,必须经全体合伙人同意;

2.新合伙人须承认并签署本合伙协议;

3.除入伙协议另有约定外,入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利,承担同等责任

(二)退伙

1.自愿退伙。在经营期限内,有下列情形之一时,合伙人可以退伙:①合伙协议约定的退伙事由出现;

②经全体合伙人书面同意退伙;

③发生合伙人难以继续参加合伙企业的法定事由。

合伙人擅自退伙给合伙造成损失的,应当赔偿其他合伙人的全部损失。

2.当然退伙。合伙人有下列情形之一的,当然退伙:

①死亡或者被依法宣告死亡;

②被依法宣告为无民事行为能力人;

③个人丧失偿债能力;

④被人民法院强制执行在合伙企业中的全部财产份额。

以上情形的退伙以实际发生之日为退伙生效日。

3.除名退伙。合伙人有下列情形之一的,经其他合伙人一致同意,可以决议将其除名:

①未履行出资义务;

②因故意或重大过失给合伙企业造成经济损失;

③执行合伙企业事务时有不正当行为;

④合伙协议约定的其他事由。

对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起,除名生效,被除名人退伙。被除名人对除名决议有异议的,可以在接到除名通知之日起30日内,向人民法院起诉。

合伙人退伙后,其他合伙人与该退伙人按退伙时的合伙企业的财产状况进行结算。

(三)出资的转让

允许合伙人转让其在合伙中的全部或部分财产份额。在同等条件下,其他合伙人有优先受让权。如向合伙人以外的第三人转让,第三人应按新入伙对待,否则以退伙对待转让人。合伙人以外的第三人受让合伙企业财产份额的,经修改合伙协议即成为合伙企业的合伙人。

第八条:合伙人的权利

监督权和具体的经营活动由合伙人共同决定,无论出资多少,每个人都有表决权,重大事项应由占出资比例三分之二以上的合伙人同意方可执行;

2.合伙人享有合伙利益的'分配权;

3.合伙人分配合伙利益应以出资额比例或者按协议的约定进行,合伙经营积累的财产归合伙人共有;

4.合伙人有退伙的权利。

甲方: 乙方:  丙方:

年  月  日

2024购销合同优选五篇


成功的人生需要正确规划。为了保证工作如期完成,优秀的方案是必不可少的。写方案要结合目前的实际情况来写,写方案要注意哪些方面呢?以下是小编为大家收集的“2024购销合同优选五篇”欢迎大家参考阅读。

购销合同 篇1

供方:______________________(以下简称甲方)

地址:_________

需方:______________________(以下简称乙方)

地址:_________

为保护甲乙双方的合法权益,根据《合同法》,经协商一致同意签订本合同:

一、产品的名称、品种、规格和质量

1、名称:_________

2、品种:_________

3、规格:_________

4、质量:_________

二、产品的数量、单价、金额及结算方式

1、产品的数量:

2、价格、金额:参考价格为:__________/吨,合计总金额:__________万元(价格随行就市,具体结算价格及金额以甲乙双方确认的订单为准。

3、结算方式:每月甲乙双方对账确认上月的总发货量及金额,乙方在对账后日内一次性付清对账确认的货款给甲方。

三、产品的交货期限、运输方式、到货地点

1、甲方按照乙方的订单日期进行生产、交货。

2、甲方负责汽运送货到乙方指定的地点(但仅限甲方地域以内),若要长途运输则由甲方送货到甲方所在地的货运部,长途运输费用由乙方承担。

3、其他约定:

四、验收方法及对产品提出异议的时间和办法

1、乙方在收货时需及时验货,在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应立即向甲方提出异议;乙方有权拒收不符合乙方订单要求的产品,由此造成的损失由甲方承担;若乙方怠于通知或者自收到货物之日起超过三天未通知甲方的,视为产品合乎乙方要求,乙方须按约定付款。

2、乙方因使用、保管不善等造成产品质量下降的,不得向甲方提出质量异议。

3、甲方在接到乙方有关质量异议通知后,应在3天内负责处理,否则,即视为默认乙方提出的异议和处理意见。

五、违约责任

1、甲方在接到乙方的订单后,若不能生产则必须在24小时内告诉乙方。否则,接受乙方订单却不能生产交货造成乙方损失的,应向乙方偿付不能交货货款5%的违约金以示赔偿(其他因不可抗力导致甲方停产,甲方及时告知乙方的可不受此条约束)。

2、甲方在未知照乙方并得到乙方谅解的情况下延期交货,给乙方造成损失的,应按逾期交货部分货款的3%,向乙方偿付逾期交货的违约金,以补偿乙方因此所受的损失。

3、甲方所交产品品种、型号、规格、花色、质量等有不符合规定时,如果乙方同意使用,应当按质论价;如果乙方不能使用的,应根据产品的具体情况,由甲方负责退换,并承担调换或退货而产生的实际费用。

4、乙方逾期支付货款的,应按延期付款金额的同期银行贷款利息(日息)的三倍作为违约金按日赔付甲方,直至该款全部付清为止。

5、乙方下订单后,如果不想要该批无纺布时,必须在甲方未生产出来前通知甲方,取消订单。否则,乙方应无条件按照订单购走该批产品,若无故拒绝收货的,应当赔偿甲方该批货物价值的20%作为违约金,以此补偿甲方因生产该批产品而造成的损失和费用等。

6、甲方按照乙方的订单生产完成后,乙方在接到甲方的提货通知10日之内必须将货全部提走(特殊情况经甲乙双方商定过的除外),否则,甲方将每日按照该批货物价值的3‰向乙方收取仓储保管费,且乙方必须在30日内全额支付该批货物的货款给甲方,则该批货物所有权归乙方所有。若到时不付款,甲方将有权单方面处理该批货物,并按照该批货物价值的30%作为违约金,赔偿甲方因此造成的生产费用等损失。

7、产品错发收货地点或接货人的,甲方承担相应的责任和因此产生的费用;但乙方如错填收货地点或接货人导致的损失,则由乙方承担所有的损失。

六、不可抗力

甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的.损失,在取得有关证明或对方谅解后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

七、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失,应当在明确责任后10天内付清,否则按逾期付款处理。

八、合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

九、本合同自__________年________月________日起生效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。

十、本合同一式_________份,甲方执两份,乙方执一份,均同具法律效力。

甲方:_________

签约时间:__________年________月________日

乙方:_________

签约时间:__________年________月________日

购销合同 篇2

卖方:

委托代理人:

联系地址:

联系电话:

开户行:

账号:

买方:

委托代理人:

联系地址:

联系电话:

开户行:

账号:

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规之规定,买卖双方经过协商,确认根据下列条款订立合同,以资共同遵照执行。

一、药品清单及价格

产品名称规格厂家单位供货价采购数量金额(元)批准文号

合计人民币(大写):

二、质量与技术标准和产品包装

1、质量与技术标准:

药品质量必须符合法定质量标准和其它质量要求。

每件药品包装内应附有合格证。

药品包装符合有关规定和货物运输要求。

进口药品,卖方还应提供符合规定的证书和文件。

卖方已知悉上述标准,并确认采用该标准的产品能满足买方对产品的要求。

2、产品包装:

(1)有原厂包装的,按原厂包装标准;

(2)没有原厂包装的,按卖方包装标准进行包装。

三、到货及付款事项

1、本合同产品的到货日期为:合同生效起 个工作日内。

2、本合同实际支付金额为人民币(大写) 。

3、买方给卖方的付款方式:( )支票;( )电汇;( )银行汇票;( )LC;( )T/T。付款日期: 。定金: 。

4、 买方未付齐货款全款(100%)之前,货物所有权归卖方所有。

四、包装、运输、交货、验收及异议的提出

1、货物包装为制造商原包装。

2、货物的运输和运输过程中的`保险由 方负责办理,费用由 方承担。

3、卖方负责在 将货物交付给买方。买卖双方应共同对货物进行验收,包装箱内所提供装箱单作为验收的标准,卖方供应货物在数量、质量和包装上符合约定的标准的,则视为卖方交货完成。交货后的风险责任由买方承担。

4、买方发现收到的货物与规定的不符,应在货物到达之后 个工作日内向卖方提出书面异议,卖方在收到异议后应在合理期间内根据产品的具体情况协助买方解决,直至验收合格。买方怠慢行使该项权利,视为产品验收合格。

五、免责条款

1、双方约定由于水灾、火灾、地震、台风、战争、海关检查、进口手续及厂商供货延迟等不可抗拒的原因,导致合同不能全部或部分履行(或适当履行)的,免除相应的违约责任。

2、受到上述免责事项影响的一方,应在 天内通知另一方。

3、如果受上述免责事项的影响,使本合同只要义务之履行延迟的时间超过 天,则任何一方均有权解除合同而不承担任何后果,也可由双方协议采取其他补救措施。

六、违约责任

1、买方逾期付款的,应每日向卖方支付合同标的金额 %的违约金。

2、卖方逾期交货的,应每日向买方支付合同标的金额 %的违约金。

七、争议解决的方式

本合同项下发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,双方同意交由合同签订地法院管辖,由败诉方承担诉讼费等相关合理费用。

八、其他

1、买卖双方应保守通过签订和履行本合同而获取的对方之商业及技术秘密,包括本合同文本,相关技术文件、相关数据,以及其他有关信息。

2、就本合同订立及履行过程中的问题或与本合同有关的问题,一方做出有法律效力的意思表示,应以书面形式做出,加盖本方公章,且向对方送达,对方应在 个工作日内回函,否则视为无效。

3、本合同经双方签字盖章后即生效,双方签署的相关文件与本合同具有同等法律效力。本合同一式 份,双方各执 份,具有同等法律效力。

买方:(盖章)

委托代理人:

卖方:(盖章)

委托代理人:

签订地点:

签订时间:

购销合同 篇3

供 方:

需 方:

工程名称:

供货地点:

签订时间: 年 月 日

签订地点:

经供需双方友好协商,同意就 建设,由

承建的 项目的预拌混凝土供应有关事宜订立以下合同条款,供需双方共同遵守。

一、供方按下表中的混凝土品种及单价向需方提供预拌混凝土。

序号强度等级普通混凝土单价(元/m3)订货量(m3)高性能混凝土单价(元/m3)订货量(m3) 备 注

1、若需方一次泵送混凝土数量少于50m3,则增加泵送台班费1500元/次。

2、使用46米及以上泵车,混凝土单价增加5元/m3。

3、润泵砂浆按当次浇筑同等级混凝土单价计算,预拌商品砂浆在同标号混凝土单价基础上加100元/m3。

4、早强砼(Z)单价增加20元/m3;;桩基混凝土单价增加4元/m3;水下混凝土单价增加10元/m3;抗裂纤维混凝土(X)单价增加30元/m3。

5、粒径5~10㎜细石混凝土单价增加30元/m3。

6、抗渗混凝土(P6~8)单价增加10元/m3;(P10)单价增加14元/m3;(P12)单价增加18元/m3 ;膨胀砼(W)单价增加30元/m3。

7、若混凝土需要掺加特殊材料,由需方提供材料的,其质量由需方负责,供方按混凝土数量加收3元/m3人工费。

8、楼高33~50层在合同单价基础上加25元/m3,51层以上价格面议。

9、在合同履行过程中,需方合同签约代表或合同约定代表所签认的函件为本合同附件予以承认。

10、如因原材料市场价格变动,混凝土价格作相应调整。

二、订货与发货:

需方每次订货时,须提前24小时由负责人以书面或传真(短信、微信)方式通知供方(当一次订货量超过300m3时须提前48小时),以便供方做好原材料及供应混凝土前的准备工作。通知中应明确浇筑时间、强度等级、坍落度、数量和浇筑部位等,遇有临时变更的,需方须提前4个小时通知供方,否则需方应对供方已发货的混凝土予以签收。

三、计量及校核签收:

1、计量与验收:以供方送货单(发货单)上标明的混凝土数量、强度等有关数据由需方签收人员进行校核签收;每次供应的尾数由需方确定,只能报一次尾数(即只能有一车装载少于10m3),超过部分按车收取空载费〔﹝10m3—实际装载量〕×30元/m3〕;一次订货少于混凝土车额定容积量时,同样收取空载费。

2、校核:每立方米混凝土拌和物容重按2400Kg计,负误差不超过2%。如需方对供方计量有异议可以当场提出,以便双方校核,否则视为确认;需方可对任意车次抽检,抽检次数≧3车次,以抽检的平均数为计量基数,如供方送货单(发货单)与该基数负误差超过2%时,则当次抽查的视为负误差,当天当批(次)按超出部份折扣减负误差;

施工场地内有地磅,经双方同意,也可每车过磅的方式进行计量,以实际混凝土净重值除容重为该车实际装载方量。最终以实际总方量办理结算。

3、需方签收(认)人员名 称姓名身份证号码姓名身份证号码现场签单验收人员结算及对账确认人调价函确认人

4、未经双方认可,擅自改动送货单、结算单及对账单上的数据和其他书写内容,均以原单数据为准。

四、结算、付款方式及期限:

1、按签收的数量进行结算,如需方没有按合同约定办理结算、未在结算单上签字或盖章,则以签收的供方送货单(发货单)为结算凭证,同时供方有权停止供货。

2、超过30个日历天无混凝土供应交易视为工程缓建或停建,从停止浇筑混凝土之日起,两个月内付清所有混凝土货款。

4、本工程项目按:

5、按以下双方约定支付货款:

6、发票与账户信息:

〔1〕需方开发票信息:

开户单位:

开户银行:

银行账号:

五、验收标准及方法:

1、验收标准:按中华人民共和国国家标准GB/T14902-20__《预拌混凝土》进行验收。

2、验收方法:以现场交货结果作为判定混凝土质量依据。具体做法为:由需方持证试验员在交货地点按照GB/T14902-20__《预拌混凝土》的要求制作试块,供方试验人员须旁站见证,在搅拌车卸料过程中在卸料量的1/4至3/4之间进行,且应在混凝土到达现场40分钟内完成。

3、验收评定方法:混凝土强度或抗渗评定分别按GB/T50107-20__和GB/T50081-20__的规定进行。如混凝土的试块评定为不合格,则经双方认可的有资质的'检测单位进行鉴定。已确认因供方原因造成混凝土强度或抗渗等级达不到合同要求,因此而造成的直接经济损失由供方负责赔偿和支付鉴定费,属需方原因由需方负责。供方向需方提供混凝土资料一式四份。

六、供方混凝土送达施工现场后,未经供方同意需方不能往混凝土中加入任何物质,并应尽快卸出搅拌车,如超过3小时仍不能卸出搅拌车,造成混凝土超过初凝时间报废时,属需方原因的需方必须签收,并负责安排场地卸出处理;属供方原因影响的则由供方负责。卸料前需方现场签收人员必须核实送货单(发货单)上所标明的强度等级、浇筑部位,一经签收视为确认。

七、双方义务、责任

1、供方义务、责任

2、需方义务、责任

八、双方签订合同的公章,必须是双方单位法定公章或合同专用章,如采用项目公章和项目负责人签字,必须有单位法人委托书确认。

九、违约责任:

1、如供方不能按双方约定时间供货(除不可抗力外),每推迟一天,供方按需方当次要求供货金额的0.5‰向需方支付违约金。

2、如需方不能按本合同约定的时间支付货款,供方有权暂停(或缓)供混凝土,并按需方应付货款总额的(0.5‰)/天向供方支付违约金,直至付清为止。供方有权终止合同。

十、其他约定事项:

1、需方资料管理员必须及时按照验收的要求,把准确的工程名称、浇筑部位及浇筑时间提供给供方(试验室),否则由于资枓的原因造成不能验收由需方负责。

2、供方开具的发票不能作为需方已付款凭证,需方在使用转帐支票或网上银行支付混凝土货款时,须在“用途”栏注明工程名称。

3、本合同不得单方面修改,如需修改必须经双方协商并签字加盖公章方有效。

十一、本合同一式肆份,需方执两份,供方执两份。本合同有效期为:双方代表签字盖章之日起至本工程结束并付清货款之日止。

十二、本合同未尽事宜,双方协商解决。如发生纠纷,在协商未果的情况下,可向:[ ] 供方住所地人民法院提起诉讼。

项目住所地人民法院提起诉讼。

需 方供 方

单位名称:

通讯地址:

签约代表:

电话号码:

传 真 机:

收 件 人:

签字日期: 年 月 日

单位名称:

通讯地址:

签约代表:

电话号码:

传 真 机:

收 件 人:

签字日期: 年 月 日

购销合同 篇4

甲方(购货方):

乙方(供货方):

经甲乙双方考察市场并充分协商,现甲方将宿州市12号地保障房工程项目所需黄沙、石料委托乙方供应,并达成如下协议:

一、供货时间、数量及质量:

1、乙方根据甲方工程量需要供货,甲方通过电话或其他联系方式通知乙方供货,必须保证随时供货。

2、材料质量必须达到工地施工质量要求,否则甲方有权拒收;数量以送到甲方工地实际验收量为准。

二、单价

黄沙单价为细沙49元/吨,中粗沙为63元/吨,小123碎石为63元/吨。其余沙石料价格双方另行协商。如市场价格于本合同签订之时上下变动达到5%时,价格同步予以调整。以上价格不包含税金。

三、付款方式

甲方在乙方将黄沙、石料送到工地签收后,甲方应以现金方式结算给乙方,如需赊欠,甲方应提前告知乙方。钱款由甲方支付给乙方现金或汇至乙方账户。开户行:工商银行安徽省宿州市中山支行,账号: ,开户名: 。

四、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力,自甲乙双方签字后生效。

甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________

甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________

地址:_______________________地址:___________________________

电话:_______________________电话:___________________________

传真:_______________________传真:___________________________

日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日

购销合同 篇5

甲方:____________

乙方:____________

依据《民法典》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,就挤塑泡沫保温板采购事宜充分协商,甲、乙双方达成一致,订立本协议,以兹共同遵守。

一、工程名称:CBD大厦幕墙用挤塑板

二、工程地址:____市____________区______

三、材料供应:欧文斯科宁福满乐挤塑泡沫保温板厚度40防火等级:B1级

四、产品价格:1200元3(不含税价)

五、数量:______

六、总价款(人民币):______元

七、技术、质量标准与质量保证

产品B1级难燃性各项指标均符合难燃材料的规定要燃烧性能达到GB8624-B1级,其他物理特性均达到或优于国家标准(GB10801.2)

八、供货时间及运输:乙方在收到甲方预付款后______天送货至现场,运输方式及费用由乙方承担。

九、结算方式:

合同签订后,甲方付给乙方合同额的30%作为预付款,货物到达现场后,经甲方验收合格,付清全款。

十、争议的解决

凡因本合同所引起的'或与本合同有关的任何争议,应由双方当事人通过友好协商方式解决。如果不能协商一致,到____市仲裁委员会仲裁。

十一、附则

1、本合同如有任何未尽事宜,甲、乙方另行协商确定并签订书面补充协议。

2、本合同自甲、乙方签署之日起生效。

3、本合同一式四份,双方各执两份,自签字后即有法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

________年____月____日________年____月____日

白酒购销合同(优选五篇)


编辑为大家整理的“白酒购销合同”或许能给您启示,希望阅读本文能够为您的思维方式带来改变。当今社会人们法律意识不断增强,合同是许多场合下必不可少的一样东西。合法正规的合同可以引导国家经济的良性发展。

白酒购销合同(篇1)

甲方:____________________身份证:___________________________

乙方:____________________身份证:___________________________

甲、乙双方就开发______事宜,经友好协商一致,达成如下共识:

一、销售区域及合同约定销售量

经双方协商一致,确定乙方为______全国总经销。合同约定销额为______万元。

二、产品及价格:见附件

三、首次进货条款

乙方应在本合同签订后向甲方汇款______万元作为首次进货预付款,如逾期乙方未汇出相应款项,该合同无效。样品出来乙方认可后,乙方须将首次进货的全款打到甲方指定的账户(按实际出货量结算货款)。

四、订货及发货条款

(一)乙方承诺准确地向甲方提供收货单位(人)名称、地址及联系方式,甲方以铁路或汽运的运输方式发货到乙方指定站xx或xx,运费由甲方负责。甲方不负责多点运输、卸货以及相关费用。

(二)乙方承诺向甲方提供书面定单,并将相应货款同时汇到甲方帐户,甲方根据先款后货原则组织发货。

(三)乙方每次进货量不得少于______万元。

(四)甲方在收到乙方定单和货款后______日内发货。

五、双方权利义务

(一)甲方权利义务

1、甲方给乙方提供营业执照、质检报告、卫生许可证等相关手续。

2、甲方提供的产品质量符合______标准。

3、甲方保证乙方享有独家经营权。

4、甲方提供赖世家酒业公司的全部证件复印件(带红章)并保证产品的合法性。

5、甲方提供的产品酒精度均为______度。

(二)权利义务

1、乙方需具备合法的经销手续、有健全的网络、物流及终端市场。

2、乙方按国家标准______验收货物。货到后三日内乙方组织验收。在验收期内如发现质量问题,应在验收期满后七日内持国家产品质量监督部门的检验报告向甲方提出疑义。逾期未验收,视为甲方产品合格。

3、乙方的仓储条件、运输条件不符合甲方在产品标识上明确告知的条件导致产品及其包装物受损的,甲方不承担责任。

 六、其它约定事宜

(一)甲方若受到不可抗拒的因素影响,如洪灾、旱灾、铁路中断、地震等因素,不能按时、按量向乙方提供货物的,甲方不承担责任。

(二)本协议未尽事宜,经双方友好协商,所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。补充合同应加盖双方印章方可生效。

七、解决争议条款

合同纠纷解决方式:双方共同协商解决,如协商不成统一向甲方所在地人民法院起诉。

 八、本合同一式肆份,甲方叁份,乙方壹份。

九、本合同有效期一年,自____________年_________月________日至____________年_________月________日。

十、本合同经双方签字盖章后生效。

甲方:____________________________乙方____________________________

法定代表人:_____________________法定代表人:___________________

电话:____________________________电话:__________________________

地址:____________________________地址:__________________________

白酒购销合同(篇2)

甲方(供货方):_________

乙方(购货方):_________

甲乙双方本着共同发展,诚实守信,互惠互利的原则,为了明确甲乙双方的责任和义务,经甲乙双方共同协商,达成如下合同:

一、双方责任:

甲方:

1、甲方提供的所有产品质量,必须符合国家有关部门的质量要求,否则一切后果由甲方负责。如果出现质量问题假一赔十,并承担给乙方和给顾客造成的危害和法律责任,乙方有权终止合同。

2、在乙方货款发出后,甲方必须积极组织发货,特殊情况甲乙双方另行约定。

3、如甲方擅自涨价,乙方有权终止合同,甲方并承担一切后果。

4、甲方负责送货到乙方指定地点,由甲方承担运输费用。

乙方:

1、乙方应配合甲方,把甲方所有的产品在销售处展示。

真实的销售情况,并及时向甲方业务反应。

3、乙方购进的产品如销售不畅,可随时调换本品牌其他系列的产品或者按原价办理退货。

二、结算方式:

以实销为准,每月20号前结清上月货款。

三、货品名称,价格:

1、货品名称:_________

四、合同期限:

本合同有效期限______年_____月_____日至____年_____月_____日止,合同期满一个月内,甲乙双方协商是否续约,本合同期内,甲乙双方有特殊情况不能履约,应提前一周书面形式通知对方,并承担相应的责任及经济损失。

五、违约责任:

未经双方同意,任何一方无权中途终止合同,如有违约,履约方有权向违约方索赔损失,索赔损失不得低于乙方年销售额。

六、促销活动(见附件)

七、本合同未尽事项,甲乙双方另行协商,本合同壹式两份,经甲乙双方代表签字盖章生效,甲乙双方各执一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

白酒购销合同(篇3)

甲方:

乙方:

鉴于:

1、甲方作为一家酒类销售公司,系专营泸州老窖特曲系列产品的销售管理机构。

2、乙方作为甲方在 内的团购经销商,负责在以上区域内开发团购客户,并提供产品配送服务。现甲、乙双方本着诚实信用,平等互利的原则,签订本合同,共同约定如下:

1、甲方向乙方提供下表中产品,保证产品品质符合国家相关规定并向乙方提供优质的售后服务;乙方按照计划内结算价向甲方打款进货。具体价格如下:

2、甲乙双方约定:泸州老窖特麯酒(老方瓶)只面向国有企事业单位;泸州老窖特麯酒(老圆瓶)只面向党政军系统;泸州老窖大曲酒外贸版只面向基层单位。

3、合同期限:自 年 月 日起至 年 月 日止。

4、乙方承诺:乙方自愿遵守本合同约定的第2条即只在合同约定的单位定向销售,乙方向甲方购买的产品只在市团购渠道销售,不得将产品销售至 市区域之外,且保证产品不进入市场流通渠道(包括但不限于大卖场、单体商场、连锁超市、社区零售店、名烟名酒店、餐饮酒店、批发市场等营业场所)并且,乙方保证不得低于计划内结算价销售产品。如乙方出现前述违约行为,甲方有权取消乙方销售本协议下产品的资格,并取消本协议项下产品的市场支持及推广奖励。

5、甲方为乙方提供的产品需由甲方在包装上进行特殊编码标识。

6、在乙方销售执行过程中,甲方根据自身的产品保障能力,可阶段性停货或控制发货数量,此调整不构成甲方对本协议的违反,因甲方停货、涨价或换装等实施阶段性销售调整的,以甲方临时通知文件为准。

7、乙方向团购客户销售本协议约定的产品后,由乙方将产品配送至客户指定地点。对于乙方提供的销售服务,甲方向乙方支付相应推广奖励,推广奖励由客户根据自身需求进行选择,奖励金额为本协议第8条所约定的销售金额的13%购物返券 (货补)奖励或者10%的现金奖励。若乙方首笔订单量超过50件,甲方根据乙方首单进货量给予乙方5%的品鉴酒小酒支持,用于乙方进行公关、品鉴及开展促销活动。

8、甲乙双方约定合同期内乙方实现的销售金额是指:本合同约定期限内,乙方自行向甲方打款进货的金额。(备注:对于乙方退货的产品金额不计入销售金额。)

9、乙方向甲方购买产品实行先款后货,购货前,乙方应将货款全额支付至以下甲方指定账户,甲方确认货款到账及订单信息后,将产品发运至乙方指定仓库,运费由甲方承担。如在运输过程当中货物损坏,乙方有权拒收;交货后货物破损由乙方自行承担。甲乙双方约定:非产品质量问题,甲方概不退货。

甲方账户信息如下:

10、乙方提供销售服务须满足以下要求:

(1)为保证销售服务及时高效,乙方须保证自身保有相应库存。为此,乙方须自本合同生效之日起 10 日内向甲方打款备货,备货数量由双方另行协商。

(2)甲方就本协议第一条项下所列明的产品品项,分别制作所对应的酒票,酒票由甲方专职人员管理。乙方确认团购客户购买意向后,向甲方申请酒票,并协助客户填写酒票。乙方确认收到客户货款后,将客户所购酒品发运至客户指定地址。乙方再次打款备货时,需提供上一批次产品数量的酒票。

(3)为保证双方及时有效沟通,现指定联系人如下:

甲方指定以下联系人:

甲方指定联系人姓名和联系方式: 乙方特指定以下联系人:

乙方指定联系人姓名和联系方式:

乙方指定收货地址及联系人:

11、本合同履行过程中产生的纠纷,双方协商解决,协商不成,提交甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。

12、本合同壹式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,自双方签字盖章之日起生效。

甲方:(签章)

乙方:(签章)

签字:

签字:

签约时间: 年 月 日

签约时间: 年月日

白酒购销合同(篇4)

甲方:____________________

身份证:___________________________

乙方:____________________

身份证:___________________________

甲、乙双方就开发______事宜,经友好协商一致,达成如下共识:

一、销售区域及合同约定销售量

经双方协商一致,确定乙方为______全国总经销。合同约定销额为______万元。

二、产品及价格:见附件

三、首次进货条款

乙方应在本合同签订后向甲方汇款______万元作为首次进货预付款,如逾期乙方未汇出相应款项,该合同无效。样品出来乙方认可后,乙方须将首次进货的全款打到甲方指定的账户(按实际出货量结算货款)。

四、订货及发货条款

(一)乙方承诺准确地向甲方提供收货单位(人)名称、地址及联系方式,甲方以铁路或汽运的运输方式发货到乙方指定站xx或xx,运费由甲方负责。甲方不负责多点运输、卸货以及相关费用。

(二)乙方承诺向甲方提供书面定单,并将相应货款同时汇到甲方帐户,甲方根据先款后货原则组织发货。

(三)乙方每次进货量不得少于______万元。

(四)甲方在收到乙方定单和货款后______日内发货。

五、双方权利义务

(一)甲方权利义务

1、甲方给乙方提供营业执照、质检报告、卫生许可证等相关手续。

2、甲方提供的产品质量符合______标准。

3、甲方保证乙方享有独家经营权。

4、甲方提供赖世家酒业公司的全部证件复印件(带红章)并保证产品的合法性。

5、甲方提供的产品酒精度均为______度。

(二)权利义务

1、乙方需具备合法的经销手续、有健全的网络、物流及终端市场。

2、乙方按国家标准______验收货物。货到后三日内乙方组织验收。在验收期内如发现质量问题,应在验收期满后七日内持国家产品质量监督部门的检验报告向甲方提出疑义。逾期未验收,视为甲方产品合格。

3、乙方的仓储条件、运输条件不符合甲方在产品标识上明确告知的条件导致产品及其包装物受损的,甲方不承担责任。

六、其它约定事宜

(一)甲方若受到不可抗拒的因素影响,如洪灾、旱灾、铁路中断、地震等因素,不能按时、按量向乙方提供货物的,甲方不承担责任。

(二)本协议未尽事宜,经双方友好协商,所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。补充合同应加盖双方印章方可生效。

七、解决争议条款

合同纠纷解决方式:双方共同协商解决,如协商不成统一向甲方所在地人民法院起诉。

八、本合同一式肆份,甲方叁份,乙方壹份。

九、本合同有效期一年,自____________年_________月________日至____________年_________月________日。

十、本合同经双方签字盖章后生效。

甲方:____________________________

法定代表人:___________________

电话:____________________________

地址:__________________________

乙方____________________________

法定代表人:_____________________

电话:__________________________

地址:____________________________

白酒购销合同(篇5)

甲方:

地址:

电话:

乙方:

地址:

电话:

签订地点:

依据《中华人民共和国合同法》有关划定,甲、乙双方经同等协商一致,达成如下协议,在实行协议的进程中,甲、乙双方应严格遵守,若有违约应按合同约定抵偿对方由此导致的经济损失。

一、合同期限

1、本合同签订有效期自____年_____月______日至_____年_____月____日,其中前____个月为试销期。

2、合同到期后,另断定新的购销条件,乙方在等同条件下享有优先权。

二、购销产品及区域

1、甲方受权乙方购销甲方_________产品。

2、甲方授予乙方______产品的销售区域仅限____________________________。

三、产品价格

1、价格按全国统一价履行。

2、乙方严格执行合同约定产品销售价格系统,____品牌设计公司,不能低于或高于合同约定价格销售。否则,甲方不予兑现销售奖励。

3、甲方保存同一调剂产品价钱的权利,调价提前______天通知乙方。

四、结算方法

1、经甲方财务部分确认,乙方货款到账后,甲方组织发货。

2、如甲方更改账号,以甲方财务部签章后的书面告诉为准。

3、在未得到甲方财务部签章的书面通知,乙方不得将货款(或借款)交给或借给甲方业务职员或汇入其余账户,否则,乙方承担责任。

五、合作保证

1、乙方首批货款在本合同签订之日起旬日内全额汇入甲方指定账户。否则,视乙方违约,本合同自行生效。

2、甲乙双方签订合同时,乙方向甲方缴纳______万元的合同保证金,否则视乙方主动废弃合同。合同保障金本钱依照银行同期活期存款利率盘算。

六、市场操作请求

1、乙方应树立起本区域完全的销售网络,保证购销甲方的产品在购销区域内终端铺货到达:商超_________家,酒店______家,酒楼______家(附终端明详目录),产品进入所有终端网点铺货笼罩率第一个月应达到______%,第二个月当前保持在_____%以上,每月建设堆头、端架的商超数量应坚持在商超总数量的_____%以上,经甲方确认。

2、乙方在购销期内必需实现销售任务______________万元国民币(按实际回款额计算),营销策划,其中首批回款____________万元,月度销售比例及义务如下:

月份共计_____比例任务。

3、购销期(包含试销期和正式购销期)内乙方保证完成月度销售任务,按合同约定完成终端铺货,建设商超堆头、端架。若在合约期内乙方持续累计无奈完成两个月度销售任务,或不能按合同约定完成终端铺货数量和商超堆头、端架建设数量,甲方有权撤消购销商资历

4、在试销期内,乙方完成合同约定的月度任务、终端铺货率、商超堆头建设数量,则转为正式购销商,甲方发购销商确认通知函。

5、乙方保证合同指定产品均在限定区域内销售,如窜区域销售,甲方不予兑现销售奖励,并根据数量乙方支付甲方__________元/件——_______元/件的违约金,或甲方有权取消购销商资格。

6、乙方做好售后服务并踊跃保护品牌形象,同时负责做好产品包装物的回收处置工作。

7、乙方不得购销与甲方产品名称、包装、作风相近的仿冒品或同类产品。否则,甲方视乙方违约,终止与乙方的协作。

七、甲方义务

1、甲方负责监视并杜绝窜货现象的产生,以确保乙方在销售区域内的正当权利。

2、乙方在销售甲方产品过程中所发生的广告媒体宣传、宣传品、促销品、推广活动等事宜,乙方应提出规划计划,经甲方审核批准后,乙方即可部署实行。

3、甲方帮助乙方做好产品的售前、售中、售后服务。

4、保证提供乙方所需的货源,负责做好市场的治理、领导工作;负责提供电视、软性文章等宣传媒体资料及终端培训。

5、及时兑现合同约定的政策支撑。

6、负责将产品运至乙方市场,运费由甲方承当。

八、产品验货约定

甲方货到乙方市场当日盘点核实种类、规格、数目,由乙方式人代表在货运回执单上签字并加盖公章后产品验收生效,运送的产品、宣扬品、促销品等物品如涌现缺乏或破损,乙方应在货运回执单上注明。否则,呈现的所有丧失由乙方负责。

九、奖励政策

参加公司购销商级别评定,兑现嘉奖。

十、产品调解约定

本合同产品在发货三个月内如畅销可提出调剂,调剂产品的往返运费,运送损失及内外包装资料损失费均由乙方承担,乙方所有更换产品必须保证包装无开封、脏、损现象,不影响二次销售,否则不予退换。

十一、双方配合前特殊商定

1、乙方严厉遵照国度工商、税务等有关政策、法令、法规进行贸易运动,如有违背,属乙方个人行动,概与甲方无关,因而衍生的一切成果,由乙方负责。

2、乙方向甲方汇报每月库存、销货情形及下期要货打算、市场信息,营销策划公司,乙方每次上货金额应在______________万元以上。

3、甲方每月对乙方的考察截止日为当月的_____日。

4、乙方必须向甲方供给完整、正确、实在的终端明细目录,由乙方签字并加盖公章。如出现虚报、错报、漏报景象,经甲方核实后,乙方支付甲方_____元/家的违约金。

5、属甲方投入进店费的终端网点,进店所有权应归甲方。

十二、解约手续

1、在合同生效期,如乙方未能达到双方合同约定条款其中一条,甲方有权单方终止合同,以甲方购销商确认通知函为准。

2、在解约时乙方应将购销区域内的销售网点无条件交由甲方接收。

3、若双方解约,乙方市场完好无损仍有销售价值的产品,甲方按乙方进货价________%的价格回收,与甲方有关并由甲方提供的材料,乙方应无前提交回甲方。

4、解约手续办理结束,甲方退还乙方合同保证金。

十三、本合同未尽事宜由双方协定弥补,出现争议双方协商解决,协商不成,由甲方所在地法院裁决。

甲方:(盖章)

_________年_______月_____日

乙方:(盖章)

________年_____月_____日

产品开发委托的合同优选


如何写好一份合同?人们的法律意识正在不断增强,在合同当中,双方的各类要求要进行说明,零思考方案网编辑将带你一起探索“产品开发委托的合同”的奥秘,请注意这只是我的意见仅供参考!

产品开发委托的合同【篇1】

甲方:

联系人:

联系电话:

地址:

邮编:

乙方:

联系人:

联系电话:

地址:

邮编:

电话:

银行帐号:

开户银行:

现甲方将_________系统将软件委托乙方开发,为明确双方责任,本着相互合作、互惠互利的原则,共同协商达成如下协议:

甲方不因本协议书之签署,而负有揭露或提供任何特定机密信息予乙方之义务,亦不担保其因本计划所提供或揭露之信息之完整性、正确性或合目的性。乙方并明了机密信息必然会含有诸如印刷错误、计算错误、缺漏或其它形式的错误。

一、开发内容

1.标的名称:_________系统开发

2.标的开发内容:

3.标的开发周期:

自本合同签署之日2个月,?完成项目开发。

二、交付

乙方完成标的开发后,交付内容应包括如下:

1)?数据库设计文档

2)?SourceCode

3)?系统部署操作手册

三、验收

1.甲方按照功能需求和验收标准,对乙方的开发成果及时进行验收;

2.验收期限:自开发成果全部交付之日起5个工作日内,甲方进行软件最终验收,甲方应出具工程验收确认单证明验收通过;如验收不合格,甲方有权要求乙方修改,乙方应立即进行修改并再次提交甲方验收直至验收合格。

基于乙方充分认知甲方保护相关机密信息之迫切需求性,故如甲方发现乙方或其员工、代表人、代理人、使用人及其它参与本计划之必要人员有泄密情事,而拟透过财产保全、诉前责令停止侵害行为等保全程序或先于执行程序获得实时救济时,乙方同意免除并抛弃甲方预供担保之义务,甲方得仅以释明请求法院准为上开裁定。

四、开发费与付款

1.总标的开发费:人民币伍万伍仟伍佰(55,500)元整;

2.付款进度:

1)?在本合同签署之日起5个工作日内,甲方支付乙方总标的开发费的60%,即人民币叁万叁仟叁佰(33,300)元整;

双方不因本协议书之签署而具有合伙、雇佣或相互代理之关系。除就本计划正式签署采购、委托或合作合约外,双方为洽商本计划所为之任何讨论及机密信息之揭露或提供等。

2)?系统开发结束,乙方向甲方申请验收,验收通过后10个工作日内,甲方向乙方支付开发费总额的40%,即人民币贰万贰仟贰佰

本协议书权利义务之免除、限制、转让、增删、修正或修改,应由甲方和乙方合法授权之代表人以书面签署之文件为之。非经他方书面同意,任一方不得转让本协议书;

(22,200)元整,?乙方提交所有资料;

3.?项目开发和维护期间如需乙方前往异地城市(非上海市)提供技术服务,技术培训或系统调试,差旅费用由甲方承担。

本协议书之保密义务于生效日起5年内有效,乙方应依约负保密义务。

五、甲方责任与义务

1.?甲方负责提供乙方_________系统所涉及具体技术、功能需求明细和开发所需的原始样本数据,并对乙方提交的成果物及时进行验收测试与评审,验收通过后签收验收合格报告。

乙方如违反本协议书之保密义务时,除应依法负损害赔偿责任外,并需支付甲方违约金计:人民币__________万元整。

2.?根据开发需要,甲方视具体情况安排与乙方进行技术交流和培训,并向乙方提供项目所需技术资料。

3.甲方保证提供给乙方的相关文档、数据来源合法、并且甲方所有提供给乙方使用文档、数据不会受到第三方索赔,如果有此情况发生,甲方负责解决并承担相应责任。

4.甲方应从合同签署之日起,按本合同中所规定的付款方式,按时足额向乙方支付相应的开发费用,如甲方在没有合理理由的情况下,延误超过30日或拒绝支付乙方相应费用,乙方有权单方终止合同的履行。

六、乙方责任与义务

1.乙方保证配合甲方按照_________系统项目进度要求同步提供相应的环境布署、业务联调、发布测试等开发及技术支持工作,在开发过程中及时向甲方反馈进度和结论点。

乙方完成软件制作后,将软件完整版交给甲方,同时加上国家版权局正式受理通过的软件函,甲方支付余款__ _元。

2.乙方有责任与甲方进行技术沟通和协调,为甲方技术人员培训和联合开发提供指导和帮助。

3.乙方在技术维护阶段负责包括运行环境布署、原有功能存在的BUG修复及其新版本的更新升级等,但不包括新功能开发,如有新需求另行协商;

4.乙方保证提供给甲方的相关软件或数据来源合法、?并且乙方所有提供给甲方使用的软件或数据不会受到第三方索赔,如果有此情况发生,乙方负责解决并承担相应责任。

软件的构成及功能需求、验收标准以经甲方确认的《功能说明书》为准。

5.如乙方在没有合理理由的情况下,延误开发进度超过5日,甲方将向乙方发出通知整改函,达10日以上的,甲方有权单方终止合同;若涉及甲方经济损失的,甲方将向乙方提出索赔。

七、知识产权

1.?甲方对乙方所提供的_________系统拥有完全知识产权,具备应用权、受益权。乙方应主动积极配合甲方向政府部门申请相关权益。

乙方在软件交付运行后应当提供终身技术支持服务。一旦甲方的系统发生软件故障,乙方应当在接到甲方书面或邮件形式发出的通知后12小时内解决该故障。如乙方没有在规定的时间内解决该故障。

2.?双方保证,对于各自提供给对方的数据、信息、应用系统、软件、硬件等资源拥有合法的来源,不涉及侵犯任何其他第三方的权益。

所有产生的与甲方有关的技术资料和现场实测数据,未经甲方书面同意乙方不得泄漏或转让给第三方,开发成果未经甲方同意不得泄漏或转让给第三方。本款规定的39;

4.?乙方保留本协议涉及软件、数据库的使用权及修改权。

八、保密

协议任何一方对本协议内容、及对在合作过程中所获知的对方未向社会公开的数据、技术情报和商业秘密(包括但不限于双方基于本协议所提供对方之数据﹑软件、业务资料及其它一切文件﹑档案﹑电子邮件等),均负有保密义务。未经对方书面许可。

协议的补充、变更、终止如因业务发展需要对本协议现有内容进行补充、变更、修改,由双方或任何一方提出补充、变更、修改的建议和方案,经双方协商并达成统一意见后,以书面形式确认,并由双方签字后补充为本协议的附件,与本协议具有同等法律效力。

本协议终止之后,各方在本协议项下的保密义务并不随之终止,各方仍需遵守本协议之保密条款,履行其所承诺的保密义务,直到对方同意其解除此项义务。

由于软件质量低劣未达到合同中约定的验收标准、由于乙方责任导致工期延误或乙方有其他违反本合同条款行为的,甲方随时享有单方解除本合同的权利,并享有就由于上述原因造成甲方的全部损失(包括但不限于甲方在此之前支付的所有开发费用、甲方为软件开发订购的所有设备款项、甲方由于软件开发失败而遭受的生产经营方面的损失)向乙方要求赔偿的权利。

九、协议其他

1.?本协议壹式两份,双方各执一份。甲乙双方合作方式为委托开发,自项目启动日(合同签署日)起始生效?。

在本合同履行过程中,由于乙方原因导致软件开发失败的。

本协议自签订之日起生效,双方权益受国家_____及相关法律法规保护。本协议未尽事宜,应首先通过友好协商解决。如不能协商解决,该争议将提请提出方所在地法院予以诉讼。除正在诉讼的事项外。

乙方擅自将合同项目的全部或部分转让委托给第三方,甲方有权解除合同,乙方应立即返还所有甲方支付的费用,并支付违约金,违约金为合同总款项的20%.

3.?本协议未尽事宜,由甲乙双方另行协商确定,以补充协议形式双方签署生效;

4.?甲乙双方在本协议框架内应尽各自义务和权利。如有一方因不可抗力的外力影响或法律规定的免责情形的,应当及时以书面形式通告本协议的对方,终止合作;

若在履行本合同的过程中出现争议,双方应通过友好协商的方式解决。对于经协商不能解决的争议。

5.?甲乙双方在本协议合作期间应尽各自义务和权利。如有一方不能履行本协议或不能履行部分条款的,应取得本协议的各方同意和确认,否则因此而造成的不良后果或经济损失,违约的一方应承担经济赔偿责任。

本合同式两份,自双方签字之日起生效。 乙方:代表签字:____日期

甲方:乙方:

代表签字:?代表签字:

产品开发委托的合同【篇2】

甲方[委托方]:

乙方[受托方]:

为投资制作 集电视连续剧《 》(暂名)[以下简称“该剧”],甲方特委托乙方撰写该剧电视剧本,双方协议如下:

1. 委托事项

1.1 委托内容:该剧共30集,每集字数约_ _字。 [k1]

1.2 本剧是关于根据 改编的电视连续剧,其他描述性要素: 年代, 的故事。[k2]

1.3 委托费用:每集[含故事大纲、每集故事梗概]人民币 元整(税后),共计人民币 元整(税后)。该剧发行时集数如有增减[cj3],甲乙双方的约定集数仍按 集计算,稿酬不得增减。

1.4 委托创作期间[k4]

1.4.1 本合同双方签订当日,甲方向乙方支付 %稿酬,即人民币 万元整。

1.4.2乙方于 年 月 日之前向甲方提交剧本故事大纲,经甲方审核通过后,甲方向乙方支付10%稿酬,即人民币元整。甲方的付款行为即为甲方对乙方提交的本阶段创作成果的最终认可,乙方方可进入下阶段创作。

1.4.3 乙方于 年 月 日之前向甲方提交剧本分集大纲,甲方审核通过后向乙方支付10%稿酬,即人民币元整。甲方的付款行为即为甲方对乙方提交的本阶段创作成果的最终认可,乙方方可进入下阶段创作。

1.4.4 乙方于 年 月 日之前向甲方提交10集剧本,甲方审核通过后向乙方支付25%稿酬,即人民币万元整。甲方的付款行为即为甲方对乙方提交的本阶段创作成果的最终认可,乙方方可进入下阶段创作。

1.4.5 乙方于 年 月 日之前向甲方提交第11—20集剧本,甲方审核通过后向乙方支付25%稿酬,即人民币元整。甲方的付款行为即为甲方对乙方提交的本阶段创作成果的最终认可,乙方方可进入下阶段创作。

1.4.6 乙方于 年 月 日之前向甲方提交第21—30集剧本,甲方审核通过后向乙方支付25%稿酬,即人民币元整。甲方的付款行为即为甲方对乙方提交的本阶段创作成果的最终认可。

1.4.7甲方在上述每一阶段提出的修改意见应以书面形式体现,并不得与前一阶段已认可的工作或提出的意见相矛盾,乙方应根据甲方的合理意见,对本阶段工作成果进行必要的修改和调整,在得到甲方的最终认可后,继续进行下一阶段的创作。以上交付时间可以提前,由乙方以电话、传真等适当的方式通知甲方。

1.4.8 因甲方发行需要,双方商定本剧本的交稿时间为自本合同签订之日起 月内。其中甲方每阶段的审稿时间为 天左右,各阶段审稿时间累计不超过天。如甲方审稿时间超过了本合同的约定,责任由甲方承担。在本剧本创作规定期内乙方不再签署其他剧本创作合约而积极投入本剧的创作,在创作周期与艺术创作规律发生实际困难时,甲方应对乙方之实际困难给予理解,保周期或保质量,在乙方做出积极努力后,甲方应做出明确决定。

1.5 剧本交付:乙方完成的该剧剧本经甲方验收认可后 日内,乙方需交付:

A. 经乙方手写签名的剧本故事大纲、分场大纲的原稿及 份复印件;

B. 乙方在完成创作过程中产生的所有中间创作文件 和/或 作品[包括但不限于各阶段策划方案、修改稿等];

C. 前述所有文件 和/或 作品的电子文本[需加注电子签名];

D. 第三方许可授予文件[如有];

E. 甲方为协助乙方创作而提供的所有参考资料;

F. 甲方要求乙方交付的其他资料。[k5]

1.6 剧本验收:如乙方在本合同1.4款约定的期限内未完成剧本创作或乙方完成的全部或部分剧本经次修改仍达不到甲方所提出的创作质量标准,甲方有权选择如下任一方式:

A.单方面终止就该全部或部分剧本的创作形成的双方委托创作关系。此时:如甲方愿意按照1.3、1.4款的约定以现金形式向乙方支付合同约定的全部或部分稿酬,该稿酬即作为乙方已完成部分剧本的报酬归乙方享有,但乙方依本合同已经完成的电视剧本的全部版权由甲方享有。甲方有权以原始版权人身份,自行或授予第三方对已完成的电视剧剧本进行任何形式的使用,甲方均不需再次征得乙方许可同意,也不需支付本合同之外的任何费用。与该电视剧剧本有关、凡需表明创作者身份的场合,乙方仍然享有编剧署名权。甲方无需征得乙方同意有权更改该剧剧名、修改剧本。甲方或第三方有权另请他人对剧本进行修改,乙方无权以任何形式使用该电视剧剧本。

B. 对乙方交付的剧本作退稿处理,终止本合同的履行。甲方一次性支付乙方退稿费 元,此时已完成之剧本或中间创作作品版权归乙方所有。[k6]

2.权利归属

2.1乙方接受甲方委托、在甲方指示下完成的1.1款约定的电视剧剧本,为委托作品,甲方享有除署名权之外的全部版权,有权以原始权利人身份,自行或授予第三方对该剧本进行任何形式的使用、修改,不需再次征得乙方许可同意,也不需支付本合同之外的其他任何费用。

2.2 除本合同1.6款约定的情形出现时,乙方在完成委托事项过程中产生的所有中间创作文件和/或作品[包括但不限于各阶段构思方案、剧本框架、剧本大纲、分集梗概、根据甲方指示已经放弃的创作方案等]的包括版权在内的知识产权的所有权利均归甲方所有。[k7]

2.3 乙方对创作过程中完成的电视剧剧本享有编剧署名权。甲方依电视剧剧本使用、电视剧播放的习惯以合适的方式体现乙方署名权。

3.权利担保

3.1 甲方保证积极协助乙方完成本合同项下的委托创作。

3.2在保证创作质量的前提下,乙方可以将部分创作工作交由第三方代为完成。但乙方应对全剧负责,同时应对创作全部成果享有完整的版权,该第三方不得向甲方主张任何权利。该创作中不存在任何违反法律法规或侵犯任何第三方合法权益的情形,不存在任何权利瑕疵。[cj8]

3.3乙方的创作中涉及对第三方作品的使用的,乙方保证已取得第三方作品的版权及相关权利并支付报酬,乙方在向甲方交付剧本框架、分集剧本时应向甲方出示已取得版权及相关权利的书面授予文件。乙方承诺该种情形对甲方完整享有、行使本合同项下剧本的版权不存在任何法律障碍,甲方作为版权人,自行或授予第三方以任何形式行使本合同项下剧本的版权权利时,无需再次取得任何人的许可并无需支付任何费用。[cj9]

3.4 除为个人研究、学习等个人使用目的外,乙方保证对本合同下创作完成的任何作品,不以任何形式使用。

3.5在委托创作期间,甲方或甲方就该剧成立的剧组或文学创作组召开须有编剧参加的会议时,乙方保证按时参加。如确有正当理由需要请假时,乙方须在得到会议通知时提出,经有关领导允准方可缺席。如无故缺席次[含 次]以上时,甲方有权终止与乙方之间的委托创作合同。

3.6 除不可抗力情形出现外,乙方保证不单方面终止本合同的履行。

4.评奖

该剧拍摄完成后,以该剧为参评剧目参加各种评比时,如获编剧专项奖,奖金归乙方所有,甲方应及时通知乙方并可协助转交奖金;如获其他奖项,则与乙方无关,甲方则有权自行决定奖金的分配方案,甲方可应乙方要求协助复制奖杯和证书,费用由乙方承担。

5.违约责任

5.1 双方应本着友好合作的精神,严格遵守、履行本合同的约定。

5.2如乙方违反3.2、3.3款约定的义务,或因乙方违反本协议约定的其他义务引起第三方向甲方求偿的,乙方应立即予以处理确保不使甲方受到追诉,同时乙方仍应承担违约责任并赔偿因此给甲方造成的全部损失[包括直接损失和间接损失,及一切合理的费用],甲方保留提前终止本合同之权利。

5.3 甲方未依照本合同的约定向乙方支付委托创作费的,每逾期一日按照逾期金额的千分之一向乙方支付违约金。

6. 特别约定

6.1 甲方保证在影视剧音像产品上市初赠送乙方音像制品10套,剧照15张,海报5张。

6.2乙方保证甲方在本合同生效后在授权地区拥有本合同规定之权利,包括在本合同签定前,未接受任何第三方以与甲方相同的方式创作合同约定之剧本,也不在本合同有效期内为任何第三人创作相同题材的剧本。

7.不可抗力

因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如地震、火灾、水灾、旱灾、暴风雪等自然灾害,或战争、罢工、动乱、政府禁令、政策变动等社会原因,不能履行本合同或不能如期履行本合同的一方不承担因此而引起的责任,但应及时通知另一方,以尽量减轻可能给另一方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。

8.争议解决

本合同履行过程中发生争议的,双方应积极协商解决,协商不成时,甲乙双方同意将争议提交甲方所在地人民法院管辖。[cj10]

9. 保密

该剧首次于中国大陆境内正式电视播出前,未经甲方事先书面许可,乙方不得以任何形式向第三方发布与该剧电视剧本、该剧拍摄创作相关的任何信息及与本合同条款相关的任何信息。对在创作过程中掌握的甲方不公开的内部信息,乙方负有保密义务。

10. 合同变更

本合同的任何修改应经双方以书面形式签署确认,否则均属无效。本合同如有未尽事宜需修订或变更时,由双方签署补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。

11.其他

11.1 本合同自甲乙双方有权代表签字、盖章之日起生效。

11.2 本合同一式 份,甲方执 份,乙方执 份,具有同等法律效力。

甲方:

住所 地:

邮政编码:

电话:

传真:

授权代表:

日期:年月日

乙方:

住所 地:

邮政编码:

电话:

传真:

授权代表:

身份证号:

日期:年月日

产品开发委托的合同【篇3】

法定代表人或负责人:_________

研究开发方:_________(以下简称乙方)

法定代表人或负责人:_________

依据《_____》的有关规定,经双方当事人协商一致,签订本合同。

1.项目名称:_________。(注:本参考格式适用于新技术、新产品、新材料、新工艺及其系统的研究开发活动。)

甲方合作厂商之业务内容、营销及产品开发计划及构想等,包括且不限于甲方与其合作厂商合作之事实及其合作内容等,均视为甲方之机密信息。

2.本技术开发项目在国内外的现状、水平及发展趋势:_________。

3.本研究开发成果应达到的技术水平_________。

4.甲方的主要义务:

(1)向乙方支付约定的项目投资(包括研究开发经费和报告。合同约定研究开发经费的一定比例作为科研补贴的,可以不单列报酬)项目投资总额为_________。其中:设备费_________;材料费_________;能源费_________;试验费_________;试制费_________;安装费_________;调式费_________;文件编制费_________;

(3)在合同生效后_________日内向乙方提供下列技术背景资料和原始数据:_________。

(4)甲方应向乙方提供如下的协助事项_________。

(5)甲方应当及时进行如下事项接受研究开发成果_________。(注:如果合同中有专门的约定,委托方还有义务向研究开发方提供下列协助;提供研究开发样品、模具、根据应用目的和工艺可能提出明确的技术经济指标。

⑴、乙方能以书面文件或记录证明在双方开始洽商本计划前,即已为乙方所知悉或成为公开信息者;⑵、非因乙方之故意泄密而成为相关大众所周知者;

5.乙方的主要义务:

(1)认真制定和实施研究开发计划。

本研究开发项目的计划和速度(分阶段解决的主要技术问题、达到的目标和完成的时间)如下:_________。

之目的而使用。乙方不得为自己或第三人之利益,亦不得以任何方式揭露或提供予任何第三人。惟乙方之在职员工、代表人、代理人或使用人,如事先已与乙方签订足以保护本机密信息机密性且保密义务及责任不低于本协议书之合约,且其在职务上或业务上有知悉机密信息之必要者,不在此限。乙方如嗣后另有其它人员在职务上或业务上有知悉机密信息之必要者,亦准用上开程序办理。乙方违反本条规定者,甲方得随时取消、终止或解除甲方与乙方间之合作关系、订单或契约。

本研究开发项目所采用的主研究、试验方法和技术路线(包括工艺流程)如下:_________。

(2)合理使用研究开发经费。乙方对研究开发经费的使用,应专款专用,不得挪作他用。

(3)_________年_________月_________日前在_________地向甲方交付约定的研究开发成果(注:当事人可以约定采取下列一种或者几种方式提交研究开发成果①产品设计、工艺规程、材料配方和其他图纸、论文、报告等技术文件;②磁带、磁盘、计算机软件;③动物、植物新品种、微生物菌种;④成套技术设施。);

(4)提供下列必要的技术指导和技术服务工作_________。(注:如果合同中有专门的约定,研究开发方还有义务向委托方提供下列协作事项:提供技术咨询服务(如市场预测、价值工程、可行性论证等);对委托方人员进行技术培训;提供有关新的技术发展状况的情报资料;协助制定有关操作、工艺规程;提出技术开发总结报告或组织成果技术鉴定;

乙方同意,对于甲方所揭露、或乙方因本计划而知悉或取得之甲方机密信息,应与其它数据区隔存放,以免混淆。乙方如事先未取得甲方之书面同意,不得逆向解析机密信息。乙方应采用下列两种注意义务之较高标准,并采取必要且适当之措施,维护其秘密性:

6.甲方的违约责任:

(1)甲方迟延支付研究开发经费,造成研究开发工作停滞、延误的,乙方不承担责任。甲方应当支付数额为投资总额_________%的违约金。逾期一定期限不支付研究开发经费或者报酬的,乙方有权解除合同。

其它知识财产权等,仍为甲方所有。该等机密信息不因揭露或提供予乙方、或因本协议书之签署而成为乙方所有;乙方亦不因此而取得机密信息之任何授权或其它法律上之权利。甲方并不因本协议书之签订而将甲方专有之相关专利权、著作权、商标权、光罩(电路布局)权或其它知识财产权授权予乙方。

(2)甲方未按照合同约定提供技术资料、原始数据和协作事项或者所提供的技术资料、原始数据和协作事项有重大缺陷,导致研究开发工作停滞、延迟、失败的,甲方应当承担责任,但乙方发现甲方所提供的资料和数据有明显错误而没有通知甲方复核更正和补充的,应当承担相应的责任。

依甲方之要求,至迟于确定本计划不进行、合作关系完成或合作关系终止后、或于甲方书面通知到达之次日起10工作日内,由乙方负担费用,返还所有甲方机密信息之原件、副本、重制本及节录本。甲方亦得要求乙方自行将机密信息销毁或删除;乙方并应于销毁或删除完成后立即出具切结书予甲方,叙明其已完成该事实。

(3)甲方逾期二个月不接受工作成果的,乙方有权向合同外第三方转让或变卖工作成果。

7.乙方的违约责任:

(1)乙方未按计划实施研究开发工作的,甲方有权要求其实施研究开发计划并采取补救措施。乙方逾期二个月不实施研究开发计划的,甲方有权解除合同。乙方应当支付数额为项目投资总额_________%的违约金。

供或揭露之信息之完整性、正确性或合目的性。乙方并明了机密信息必然会含有诸如印刷错误、计算错误、缺漏或其它形式的错误。乙方如发现上开错误应主动通知甲方,以维持甲方提供信息的正确性。

(2)甲方将研究开发经费用于履行合同以外的目的,甲方有权制止并要求其退还相应的经费用于研究开发工作。因此造成研究开发工作停滞、延误或者失败的,逾期二个月未退还经费用于研究开发工作的,甲方有权解除合同。乙方应当支付违约金或者赔偿因此给委托方所造成的损失。

⑴、乙方违反本协议书之任何约定。惟甲方如认定该违反系属轻微,甲方得先定期限,要求乙方改善。⑵、乙方无法支付其日常费用、停止进行其惯常业务或申请进行破产或类似程序。

(3)研究开发成果部分或者全部不附合合同约定条件的,乙方应当返还部分或者全部研究开发经费,支付数额为项目投资总额_________%的违约金。

使用人及其它参与本计划之必要人员有泄密情事,而拟透过财产保全、诉前责令停止侵害行为等保全程序或先于执行程序获得实时救济时。

8.研究开发成果的归属和分享:

9.保密条款:

本合同有效期内,双方当事人应对下列技术资料承担保密义务_________本合同期满后_________年内,双方当事人应对下列技术资料承担保密义务_________。

10.技术风险的承担:

在履行本合同中,因出现无法克服的技术困难,导致研究开发失败或部分失败的,由此造成的风险损失由_________方负担。

乙方如违反本协议书之保密义务时,除应依法负损害赔偿责任外,并需支付甲方违约金计:人民币100万元整。

当事人一方发现前款所列可能导致研究开发失败或部分失败的情形时,应当及时通知另一方并采取措施减少损失。没有及时通知并采取适当措施,致使损失扩大的,应就扩大的损失承担责任。

11.验收的标准和方法:_________。

12.合同争议和解决办法如下:_________。

13.有关名词和术语的解释:_________。

本合同自双方当事人签盖章之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

授权代表(签):_________授权代表(签):_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点:_________签订地点:_________

产品开发委托的合同【篇4】

经甲、乙双方充分友好协商,本着公平、互惠互利、共同发展的原则,双方特依据《中华人民共和国合同法》和相关的法律法规,达成如下协议:

在项目开发完毕之后,在乙方对甲方提供的维护服务期之内,由于甲方设计变更而导致的变更。

一. 合作事项

甲方委托乙方就j2me (k-java)游戏产品《城市猎人》(名称待定)的开发进行创意细化和绘制一系列相关像素图象的的工作(以下简称劳动成果),像素图像包括两套。

在甲方整体项目开发完毕后 _个工作日内完成测试验收,并向乙方提供验收合格报告。同时,乙方将软件设计相关文档交付给甲方,甲方在_ _个工作日内支付乙方开发费用。

甲方向乙方购买了j2me (k-java)游戏产品《城市猎人》(名称待定)的创意和一系列相关像素图象后,即完全拥有这些劳动成果的版权和使用权,乙方对此不得提出任何异议。

甲方违约给乙方造成经济损失的,应从上缴利润中扣除赔偿金额,赔偿金的计算方法是——。若不采取赔偿的方法。

甲方有责任按协议支付乙方费用,如因甲方自身原因,未能按时交付,则每延期一天。

时间进度:乙方必须保证在10月10日(待定)前按照甲方的要求完成全部劳动成果。

支付费用参照第四条规定。

甲乙双方就此合作均对任何可能产生利益损害的第三方进行保密。

二. 甲方的权利和义务:

1. 甲方的权利

[1]. 甲方有权根据市场发展和自身业务需求,对乙方的劳动成果提出建设性的意见和修改要求,要求乙方对其进行改进、增减和完善。

本协议书所称之「机密信息」,系指由甲方或其代理人、受雇人、受托人,以口头或书面方式向乙方揭露、交付、出示或允许乙方知悉或取得之关于甲方或甲方合作厂商或客户之任何技术信息与商业信息。

乙方应按附件所列的时间按时完成工作进度,如乙方迟延完成工作进度,甲方有权扣除合同总金额的%作为违约金。迟延超过天,影响甲方正常使用的,甲方有权单方终止合同。

乙方有责任按期向甲方交付源代码和设计文档,实现项目中的所有功能,如因乙方自身原因,未能按时交付,甲方将扣除乙方总费用的_ _%作为补偿。如确因甲方原因,造成乙方未能按时交付。

[2]. 如乙方无法按照时间进度要求完成j2me (k-java)游戏产品《城市猎人》(名称待定)的创意和一系列相关像素图象,或乙方的劳动成果达不到甲方的要求。

根据国家、省、市有关的法律法规规定,鉴于乙方在甲方财务部门任职且获得甲方支付的相应报酬,双方当事人就乙方在职或离职以后保守甲方的技术信息及经营信息之商业秘密的有关事项,本着自愿、公平及诚实信用原则,经协商一致,订立下列具体条款:

[3]. 为适应新的额外机型要求,甲方有权向乙方提出相关像素图像的移植,费用按照一个机型贰百元人民币的约定价格执行。

如乙方擅自中断开发,甲方有权终止合同。乙方应自甲方发出书面通知起日内返还甲方已支付的全部费用。

)技术信息:是指公司所属系统产品开发、生产或制造过程中的秘密技术、非专利技术成果、专有技术,包括:

2. 甲方的义务

[1]. 合同签订后,甲方安排专门人员负责跟进乙方劳动成果的制作过程,随时与乙方交换意见,确保双方的的合作事宜能够顺利进行。

乙方同意,甲方所揭露、或乙方因本计划而知悉或取得之甲方机密信息,均仅得为评估或将来执行本计划之目的而使用。乙方不得为自己或第三人之利益,亦不得以任何方式揭露或提供予任何第三人。惟乙方之在职员工、代表人、代理人或使用人,如事先已与乙方签订足以保护本机密信息机密性且保密义务及责任不低于本协议书之合约,且其在职务上或业务上有知悉机密信息之必要者,乙方如嗣后另有其它人员在职务上或业务上有知悉机密信息之必要者,亦准用上开程序办理。乙方违反本条规定者,甲方得随时取消、终止或解除甲方与乙方间之合作关系、订单或契约。

如乙方未经甲方书面许可将本项目的全部或部分转委托给第三方,甲方有权立即解除合同。乙方应在甲方发出书面通知起日内返还甲方已支付的费用。

)经营信息:是指与公司经营范围相关之经营活动当中所涉及的相关战略规划、情报、计划、方案、方法、程序、经营决策,包括:

[2]. 甲方有义务根据合同要求及时付款,不得拖欠。

三. 乙方的权利和义务

1.乙方的权利

[1]. 乙方有权就业务合作出现的争议向甲方提出申诉。

[3]. 乙方若有特殊情况,不能如期完成劳动成果,可以向甲方提出延期的申请。

2.乙方的义务

[1]. 乙方保证按照时间进度完成劳动成果并符合甲方的要求。

[2]. 如因乙方问题无法按照时间进度完成劳动成果,且乙方又不能提出合理的理由,乙方应如数退还合同第四条规定中的第一笔和第二笔款项。

乙方提交的工作成果验收合格后,甲方应按时履行付款义务,如甲方无正当理由迟延付款,每迟延一日。

)人力资源管理信息:是指公司人力资源管理活动中所涉及的人力资源现状分析、诊断及战略规划、计划,人力资源费用预算(含人力资源费用与成本分析),重要岗位的管理或技术人员的招聘、培训动态、考核、薪资、档案,相关人力资源合同、协议(含服务协议)。

[3]. 乙方承诺未经甲方同意,保证不得将劳动成果透露给任何第三方,也不能将劳动成果中的任何组成部分用于其他游戏产品中。

)财务信息:各项销售费用、利润数据、种类凭证、各项报表包括对外财务报表、内部管理报表、预决算报表等,及公司享受的税务政策;

四. 付费

1、乙方完成(名称待定)的创意文档,提交甲方并经甲方认可后,甲方同意向乙方支付第一笔费用共(玖千)元人民币。

本合同所述之商业秘密具有信息性、实用性及价值性,且不为公众所知悉,但并非指不为一切人所知悉,而是指只要在具有同一知识水平和专业技术知识。

1、 乙方完成游戏产品(名称待定)相关像素图象工作量的30%后,提交甲方并经甲方认可后,甲方同意向乙方支付第二笔费用共(玖千)元人民币。

乙方因职务上的需要所持有或保管的一切记录着甲方秘密信息的文件、资料、图表、笔记、报告、信件、传真、磁带、磁盘、光盘、仪器以及其他任何形式的载体。

2、 乙方完成全部劳动成果后,提交甲方并经甲方认可后,甲方同意向乙方支付第三笔费用共(玖千)元人民币。

若记录着秘密住处的载体是由乙方自备的,则视为乙方已同意将这些载体的所有权转让给甲方,甲方在乙方返还这些载体时,给予乙方相当于载体本身价值的经济补偿,但当记录着秘密住处的载体是由乙方自备的,且秘密住处可以从载体上消除或复制出来时,甲方可以选择将秘密信息复制到甲方享有所有权的其他载体上。

4、支付方式,乙方提供银行账号(乙方的银行账号为:________________________),甲方将费用划入乙方的账户后,乙方应提供给甲方相应的签字收据。

五. 保密

甲乙双方保证在合作期间严格遵守双方另行签署的技术保密协议中的条款。

六. 合同的变更

经甲乙双方协商一致,应以书面形式(包括:双方签字并盖章的书面协议、或双方就合同履行的事项而相互交换的函件、传真、电传或电子邮件)对本合同做出变更。

协议终止后,协议双方仍需遵守本保密条款规定的保密义务,直至对方书面同意其解除此项义务,或该保密信息已公开。

本合同未尽事宜,按国家法律、法规的规定执行,自双方签字、盖章之日起生效。

乙方承诺,未经甲方事先同意,不得自行或交由第三人对上述资料以任何形式的载体进行复制或记录,否则。

七. 违约责任

甲乙双方任何一方违反本合同的,将承担由此造成的一切后果和法律责任。如违约方给另一方带来直接和间接的经济损失和名誉损失,违约方应给另一方进行赔偿。

双方约定违反本协议条款的行为视为违约。若一方发生违约行为,守约方可自行决定终止本协议。

鉴于乙方在甲方担任过部门或分公司职务,乙方应本着谨慎、诚实的态度,尽善良管理人之责,采取任何必要及合理的措施,承担如同任职间一样的保密义务。

八. 适用的法律

本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中国法律法规。

九. 解决争议机构

十. 合同有效期

原则上本合同约定的有效期为签约日开始的12个月止。

十二. 其他事宜

1、 其它未尽事宜,由双方友好协商后另行签订文件作为本合同附件,具同等法律效力。

2、 双方需要另行签署技术保密协议。

3、 本合同一式二份,由甲乙双方各执一份,经双方代表人签字或盖章后生效。

甲 方:

盖 章:

授权代表:

日 期:

乙 方:软件开发工作室

全体成员签字:

产品开发委托的合同【篇5】

甲方:

法定代表人:

地址:

电话:

邮箱:

乙方:

法定代表人:

地址:

电话:

邮箱:

鉴于甲方需要就______________产品项目委托给乙方进行研究开发,乙方愿意接受甲方的委托从事产品项目的研究开发工作;根据《_____》有关产品合同的规定及其他相关法律规的规定。

依甲方之要求,至迟于确定本计划不进行、合作关系完成或合作关系终止后、或于甲方书面通知到达之次日起10工作日内,由乙方负担费用,返还所有甲方机密信息之原件、副本、重制本及节录本。甲方亦得要求乙方自行将机密信息销毁或删除;乙方并应于销毁或删除完成后立即出具切结书予甲方,叙明其已完成该事实。

一、项目名称

1、本合同的委托开发项目名称为:____________________

2、产品合同的填目名称应使用简明、准确的词句和语言反映出合同的产品特征和法律特征,并且项目名称一定要与内容相一致,尽量使用规范化的表述,如关于___________产品的委托开发合同。

供或揭露之信息之完整性、正确性或合目的性。乙方并明了机密信息必然会含有诸如印刷错误、计算错误、缺漏或其它形式的错误。乙方如发现上开错误应主动通知甲方,以维持甲方提供信息的正确性。

二、标的产品的内容、范围和要求

1、本合同的标的产品为:____________________。

2、本合同的标的产品是订立合同时甲乙双方尚未掌握的、经过乙方创造性劳动所获得的一套完整的产品方案,该产品成果应当具有创造性和新颖性。

⑴、乙方违反本协议书之任何约定。惟甲方如认定该违反系属轻微,甲方得先定期限,要求乙方改善。

3、甲乙双方应约定标的产品的形式,是属于以产品报告、文件为载体的书面产品设计、资料,还是以产品、材料、生产线等实物形态为载体的产品成果。

使用人及其它参与本计划之必要人员有泄密情事,而拟透过财产保全、诉前责令停止侵害行为等保全程序或先于执行程序获得实时救济时。

三、研究开发经费、报酬及其支付、结算方式

1、甲乙双方约定本项目的研究开发经费和报酬总金额为:____________元人民币,其中研究开发经费为:____________元人民币,报酬为:____________元人民币。双方约定研究开发经费的一定比例作为使用费和科研补贴的,可以不单列报酬。

(1)支付方式:甲方按约定一次性支付或分期分批支付;分期分批支付的,应约定每期支付的金额。

(2)支付期限:甲方按约定在本合同生效后_______天内一次性支付;分期分批支付的,应约定每期支付的期限。

乙方如违反本协议书之保密义务时,除应依法负损害赔偿责任外,并需支付甲方违约金计:人民币100万元整。

(3)支付地点:甲乙双方可以约定支付的具体地点,可以在甲方所在地,也可以在乙方所在地,或者双方约定的其他地点。

甲方有权利督促乙方按规定时间完成项目开发,有增加或修改内容双方需另行协商解决;在不影响进程的情况下,对于甲方的小规模变动的需求,乙方必须满足;

3、甲乙双方可以约定按以下两种方式之一结算经费和报酬:

(1)经费实行包干。双方约定经费实行包干使用的,当合同完成以后经费出现结余时,结余的经费归乙方所有;如果经费不足,不足的经费由乙方自行解决,并且乙方的报酬包含在研究开发经费中,甲方不再另行支付。

在项目开发完毕之后,在乙方对甲方提供的维护服务期之内,由于甲方设计变更而导致的变更。

双方约定经费实行实报实销的,当研究开发经费不足时,甲方应当补充不足的经费;当研究开发经费出现结余时,乙方应将结余经费如数返还给甲方。经费实行实报实销的。

在甲方整体项目开发完毕后 _个工作日内完成测试验收,并向乙方提供验收合格报告。同时,乙方将软件设计相关文档交付给甲方,甲方在_ _个工作日内支付乙方开发费用。

4、乙方应当按照预算的经费合理使用研究开发经费,要做到专款专用、精打细算、用到实处和关键之处,避免浪费和超支,确保研究开发工作顺利而有效地进行。

甲方有责任按协议支付乙方费用,如因甲方自身原因,未能按时交付,则每延期一天。

5、甲方有权对乙方使用研究开发经费的情况进行监督,并有权要求乙方提交有关财务报表;乙方有义务向甲方汇报经费支出情况,提交有关财务报表;接受甲方的监督。

乙方有责任按期向甲方交付源代码和设计文档,实现项目中的所有功能,如因乙方自身原因,未能按时交付,甲方将扣除乙方总费用的_ _%作为补偿。如确因甲方原因,造成乙方未能按时交付。

6、乙方将研究开发经费用于履行合同以外的目的的,甲方有权制止,并有权要求其退还相应的经费用于研究开发工作。

鉴于乙方在甲方财务部门任职且获得甲方支付的相应报酬,双方当事人就乙方在职或离职以后保守甲方的技术信息及经营信息之商业秘密的有关事项,本着自愿、公平及诚实信用原则,经协商一致。

四、履行期限、地点

1、甲乙双方约定委托开发合同的履行期限为:_____________________。

2、甲乙双方约定委托开发合同的履行地点为:______________________。

五、保密条款

1、甲方应在本合同生效后____个月内向乙方提交产品资料和原始数据。

2、委托开发合同的内容如涉及国家安全和重大利益需要保密的,双方应在合同中载明国家秘密事项的范围、密级和保密期限,以及双方承担保密义务的责任。

)技术信息:是指公司所属系统产品开发、生产或制造过程中的秘密技术、非专利技术成果、专有技术,包括:

3、甲乙双方根据订立的委托产品开发合同所涉及产品的进步程度、生命周期以及其在竞争中的优势等因素,商定产品情报、资料、数据、信息和其他产品秘密的保密范围、时间以及双方应承担的责任。

)经营信息:是指与公司经营范围相关之经营活动当中所涉及的相关战略规划、情报、计划、方案、方法、程序、经营决策,包括:

4、甲乙双方约定不论本合同是否变更、解除或终止、合同的保密条款不受其限制而继续有效,双方均应继续承担保密条款约定的保密义务。

)人力资源管理信息:是指公司人力资源管理活动中所涉及的人力资源现状分析、诊断及战略规划、计划,人力资源费用预算(含人力资源费用与成本分析),重要岗位的管理或技术人员的招聘、培训动态、考核、薪资、档案,相关人力资源合同、协议(含服务协议)。

六、产品成果的归属和分享

1、双方可以约定委托开发完成的产品归甲方所有,也可以约定归乙方所有,还可以约定归双方共有。

2、研究开发成果中的发明权、发现权、取得国家荣誉和奖励的权利,归属于乙方。

七、违约责任

1、甲方违反合同造成乙方工作停滞、延误或者失败的,应当支付违约金或者赔偿损失。

2、甲方迟延支付研究开发经费,乙方不承担责任。甲方逾期____个月不支付研究开发经费或者报酬的,乙方有权解除合同,甲方应当返还产品资料,补交应付的报酬。

)财务信息:各项销售费用、利润数据、种类凭证、各项报表包括对外财务报表、内部管理报表、预决算报表等,及公司享受的税务政策;内部预算流程、操作手册;财务制度等。

3、甲方未按照合同约定提_____品资料、原始数据和协作事项或者所提供的产品资料、原始数据和协作事项有重大缺陷,甲方应当承担违约责任;甲方逾期两个月不提_____品资料、原始数据和协作事项的,研究开发方有权解除合同。

乙方确认,本合同所述之商业秘密具有信息性、实用性及价值性,且不为公众所知悉,但并非指不为一切人所知悉,而是指只要在具有同一知识水平和专业技术知识,具有同样兴趣的公众中保持其秘密性。

4、乙方违反合同约定造成研究开发工作停滞、延误的,除应当采取补救措施继续履行合同外,还应当支付违约金或者赔偿损失;应当返还全部或者部分研究开发经费和报酬。

乙方因职务上的需要所持有或保管的一切记录着甲方秘密信息的文件、资料、图表、笔记、报告、信件、传真、磁带、磁盘、光盘、仪器以及其他任何形式的载体,均归甲方所有,而无论这些秘密信息有无商业上的价值。

5、乙方未按研究开发计划实施研究开发工作的,甲方有权要求其实施研究开发计划并采取补救措施。乙方逾期____个月不实施研究开发计划的,甲方有权解除合同。

若记录着秘密住处的载体是由乙方自备的,则视为乙方已同意将这些载体的所有权转让给甲方,甲方在乙方返还这些载体时,给予乙方相当于载体本身价值的经济补偿,但当记录着秘密住处的载体是由乙方自备的,且秘密住处可以从载体上消除或复制出来时,甲方可以选择将秘密信息复制到甲方享有所有权的其他载体上,并把原载体上的秘密信息消除的方式,此种情况乙方无须将载体返还,甲方也无须给予乙方经济补偿。

八、争议的解决办法

甲乙双方在履行本合同的过程中一旦出现争议,可以根据自愿选择协商、调解、_____或者诉讼的方式解决争议,协商、调解不成的或者不愿协商、调解的、可以约定将争议提交___________________委员会_____解决。

九、其他

1、本合同经甲乙双方签字、盖章后生效;如需经有关部门批准的,以有关部门的批准日期为合同生效日。

2、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

3、本合同一式_______份,甲乙双方和有关批准部门各执一份。

甲方(盖章):

法定代表人(签字):

签约日期:_________年_________月_________日

乙方(盖章):

法定代表人(签字):

签约日期:_________年_________月_________日

产品开发委托的合同【篇6】

甲方:

联系人:

联系电话:

地址:

邮编:

乙方:

联系人:

联系电话:

地址:

邮编:

电话:

银行帐号:

开户银行:

现甲方将X系统将软件委托乙方开发,为明确双方责任,本着相互合作、互惠互利的原则,共同协商达成如下协议:

由于乙方未及时提供软件开发所需的信息而导致甲方工作不能按时完成,甲方不负任何责任,

一、开发内容

1.标的名称:X系统开发

2.标的开发内容:

3.标的开发周期:

自本合同签署之日2个月, 完成项目开发。

二、交付

乙方完成标的开发后,交付内容应包括如下:

1) 数据库设计文档

2) SourceCode

3) 系统部署操作手册

三、验收

1.甲方按照功能需求和验收标准,对乙方的开发成果及时进行验收;

2.验收期限:自开发成果全部交付之日起5个工作日内,甲方进行软件最终验收,甲方应出具工程验收确认单证明验收通过;如验收不合格,甲方有权要求乙方修改,乙方应立即进行修改并再次提交甲方验收直至验收合格。

,合同签订前未尽事宜,双方协商解决;合同签订后,经双方当事人协商一致,对本合同有关条款进行变更或者补充时应以书面形式确认.

四、开发费与付款

1.总标的开发费:人民币伍万伍仟伍佰(55,500)元整;

2.付款进度:

1) 在本合同签署之日起5个工作日内,甲方支付乙方总标的开发费的60%,即人民币叁万叁仟叁佰(33,300)元整;

总体设计原则:乙方根据自身已获得自主知识产权的证券软件的技术标准为甲方开发证券分析软件,证券软件完成后,乙方将软件包括附属软件移交给甲方,且乙方负责售后服务及相应升级。

2) 系统开发结束,乙方向甲方申请验收,验收通过后10个工作日内,甲方向乙方支付开发费总额的40%,即人民币贰万贰仟贰佰

软件的构成及功能需求、验收标准通常包括软件的功能描述、验收标准、验收期限、验收方法、产品缺陷的确认和补救等内容,可以根据委托项目的特点经双方协商一致后予以增减。

(22,200)元整, 乙方提交所有资料;

3. 项目开发和维护期间如需乙方前往异地城市(非上海市)提供技术服务,技术培训或系统调试,差旅费用由甲方承担。

乙方完成软件制作后,将软件完整版交给甲方,同时加上国家版权局正式受理通过的软件函,甲方支付余款__ _元。

五、甲方责任与义务

1. 甲方负责提供乙方“X系统”所涉及具体技术、功能需求明细和开发所需的原始样本数据,并对乙方提交的成果物及时进行验收测试与评审,验收通过后签收验收合格报告。

如设计缺陷导致部分功能无法正常运行,乙方应在甲方要求的时间内解决问题,如问题不能按期解决。

2. 根据开发需要,甲方视具体情况安排与乙方进行技术交流和培训,并向乙方提供项目所需技术资料。

3.甲方保证提供给乙方的相关文档、数据来源合法、并且甲方所有提供给乙方使用文档、数据不会受到第三方索赔,如果有此情况发生,甲方负责解决并承担相应责任。

如设计缺陷导致部分功能无法正常运行,乙方应在甲方要求的时间内解决问题,如问题不能按期解决。

升级标准为:乙方软件现有功能和及时将乙方所获得的交易所所有对外公布的无偿基础数据信息形成乙方自身软件信息,另外。

4.甲方应从合同签署之日起,按本合同中所规定的付款方式,按时足额向乙方支付相应的开发费用,如甲方在没有合理理由的情况下,延误超过30日或拒绝支付乙方相应费用,乙方有权单方终止合同的履行。

系统验收合格并交付使用后,乙方负责免费维修个月。系统出现紧急问题,乙方应现场解决。乙方人员应于甲方发出书面维修通知后日/小时内到达现场。

乙方免费为甲方提供软件升级,乙方如有软件扩充功能,则提供升级程序给甲方使用,以充分保障软件的升级扩展。

六、乙方责任与义务

1.乙方保证配合甲方按照“X系统”项目进度要求同步提供相应的环境布署、业务联调、发布测试等开发及技术支持工作,在开发过程中及时向甲方反馈进度和结论点。

协议的补充、变更、修改:如因业务发展需要对本协议现有内容进行补充、变更、修改,由双方或任何一方提出补充、变更、修改的建议和方案,经双方协商并达成统一意见后。

2.乙方有责任与甲方进行技术沟通和协调,为甲方技术人员培训和联合开发提供指导和帮助。

3.乙方在技术维护阶段负责包括运行环境布署、原有功能存在的BUG修复及其新版本的更新升级等,但不包括新功能开发,如有新需求另行协商;

因本协议产生的开发成果(包括源代码、系统技术文档、软件、数据等)由甲方享有知识产权。未经甲方书面许可。

协议的终止:本协议在履行过程中,如因乙方不能正确履行协议义务而导致项目开发受到严重影响。

4.乙方保证提供给甲方的相关软件或数据来源合法、 并且乙方所有提供给甲方使用的软件或数据不会受到第三方索赔,如果有此情况发生,乙方负责解决并承担相应责任。

如乙方擅自中断开发,甲方有权终止合同。乙方应自甲方发出书面通知起2日内返还甲方已支付的全部费用。

5.如乙方在没有合理理由的情况下,延误开发进度超过5日,甲方将向乙方发出通知整改函,达10日以上的,甲方有权单方终止合同;若涉及甲方经济损失的,甲方将向乙方提出索赔。

方案:本协议在履行过程中,如有任何一方要求暂时停止或终止本协议的执行,应提前一个月向对方以书面形式提出。

乙方提交的工作成果验收合格后,甲方应按时履行付款义务,如甲方无正当理由迟延付款,每迟延一日。

七、知识产权

1. 甲方对乙方所提供的“X系统”拥有完全知识产权,具备应用权、受益权。乙方应主动积极配合甲方向政府部门申请相关权益。

在项目开发完毕之后,在乙方对甲方提供的维护服务期之内,由于甲方设计变更而导致的变更,若变更范围在本合同所规定的功能范围之内。

2. 双方保证,对于各自提供给对方的数据、信息、应用系统、软件、硬件等资源拥有合法的来源,不涉及侵犯任何其他第三方的权益。

乙方有责任在项目验收合格完成之后,向甲方提供_ _个月的免费维护服务。

3. 任何一方违反上述保证,而给另一方招致任何损失、索赔或法律责任时,另一方可解除本协议并要求损害赔偿。

在甲方整体项目开发完毕后 _个工作日内完成测试验收,并向乙方提供验收合格报告。同时,乙方将软件设计相关文档交付给甲方。

4. 乙方保留本协议涉及软件、数据库的使用权及修改权。

八、保密

1. 协议任何一方对本协议内容、及对在合作过程中所获知的对方未向社会公开的数据、技术情报和商业秘密(包括但不限于双方基于本协议所提供对方之数据﹑软件、业务资料及其它一切文件﹑档案﹑电子邮件等),均负有保密义务。

甲方有责任按协议支付乙方费用,如因甲方自身原因,未能按时交付,则每延期一天,甲方将额外支付乙方总费用的 __%作为补偿;

各方在本协议项下的保密义务并不随之终止,各方仍需遵守本协议之保密条款,履行其所承诺的保密义务,直到对方同意其解除此项义务,或事实上不会因为违反本协议的保密条款而给对方造成任何形式的损害时为止。

乙方有责任按期向甲方交付源代码和设计文档,实现项目中的所有功能,如因乙方自身原因,未能按时交付,则每延期一天,甲方将扣除乙方总费用的_ _%作为补偿。 如确因甲方原因,造成乙方未能按时交付,则乙方不承担由此造成的甲方的损失。

九、协议其他

1. 本协议壹式两份,双方各执一份。甲乙双方合作方式为“委托开发”,自项目启动日(合同签署日)起始生效 。

作为乙方的客户,甲方应向乙方提供软件开发所需的资料,以便乙方能更好的为甲方开发软件。如因甲方未能提供开发所需的相关资料而造成的损失一律由甲方自行承担。乙方与甲方在此合同中填写的资料为有效资料,须及时通知乙方予以更新(单位须加盖公章)。甲方仅拥有该软件的使用权。

双方权益受国家合同法及相关法律法规保护。本协议未尽事宜,应首先通过友好协商解决。如不能协商解决,该争议将提请提出方所在地法院予以诉讼。除正在诉讼的事项外,双方应继续履行其在本协议项下的其他义务。

为甲方提供软件开发的服务,在签订此合同后按开发周期所规定的时间内将该软件的试用版交予甲方试用。 乙方有权对甲方所提供的资料给予审核,凡所涉及到:色情、反动和违反中华人民共和国政策、法律和法规的资料,乙方立即终止和甲方的合作,所造成的后果一律由甲方承担。 乙方将完全拥有该软件的产权和最终解释权。

3. 本协议未尽事宜,由甲乙双方另行协商确定,以补充协议形式双方签署生效;

4. 甲乙双方在本协议框架内应尽各自义务和权利。如有一方因不可抗力的外力影响或法律规定的免责情形的,应当及时以书面形式通告本协议的对方,终止合作;

甲方向乙方提出软件开发服务时,双方应遵守该服务项目协议,在乙方服务期间内若甲方提出停止乙方的所作服务,乙方将不给予甲方任何偿还。若甲方违反此合同的条款规定,乙方将停止对甲方的服务,乙方将不退还甲方已付金额,并依法向甲方追究法律责任。若乙方未能在开发周期内完成该软件,乙方将偿还甲方付予乙方该项目的定金。由于不可抗拒力而影响乙方正常的服务和支持时。

5. 甲乙双方在本协议合作期间应尽各自义务和权利。如有一方不能履行本协议或不能履行部分条款的,应取得本协议的各方同意和确认,否则因此而造成的不良后果或经济损失,违约的一方应承担经济赔偿责任。

乙双方经友好协商一致,达成以下协议。双方申明,双方都已理解并认可了本合同的所有内容。

甲方:乙方:

代表签字: 代表签字:

产品开发委托的合同【篇7】

法定代表人或负责人:_________

研究开发方:_________(以下简称乙方)

法定代表人或负责人:_________

依据《_____》的有关规定,经双方当事人协商一致,签订本合同。

1.项目名称:_________。(注:本参考格式适用于新技术、新产品、新材料、新工艺及其系统的研究开发活动。)

甲方未按照合同约定提供技术资料、原始数据和协作事项或者所提供的技术资料、原始数据和协作事项有重大缺陷,导致研究开发工作停滞、延迟、失败的,甲方应当承担责任,但乙方发现甲方所提供的资料和数据有明显错误而没有通知甲方复核更正和补充的,应当承担相应的责任。甲方逾期二个月不提供技术资料、原始数据和协作事项的。

2.本技术开发项目在国内外的现状、水平及发展趋势:_________。

3.本研究开发成果应达到的技术水平_________。

4.甲方的主要义务:

(1)向乙方支付约定的项目投资(包括研究开发经费和报告。合同约定研究开发经费的一定比例作为科研补贴的,可以不单列报酬)项目投资总额为_________。其中:设备费_________;材料费_________;能源费_________;试验费_________;试制费_________;安装费_________;调式费_________;文件编制费_________;

(3)在合同生效后_________日内向乙方提供下列技术背景资料和原始数据:_________。

(4)甲方应向乙方提供如下的协助事项_________。

(5)甲方应当及时进行如下事项接受研究开发成果_________。(注:如果合同中有专门的约定,委托方还有义务向研究开发方提供下列协助;提供研究开发样品、模具、根据应用目的和工艺可能提出明确的技术经济指标,对样品进行加工、测试;

本合同未尽事宜,按国家法律、法规的规定执行,自双方签字、盖章之日起生效。本合同一式______份、具有同等效力,双方各执一份。

5.乙方的主要义务:

(1)认真制定和实施研究开发计划。

本研究开发项目的计划和速度(分阶段解决的主要技术问题、达到的目标和完成的时间)如下:_________。

甲方将研究开发经费用于履行合同以外的目的,甲方有权制止并要求其退还相应的经费用于研究开发工作。因此造成研究开发工作停滞、延误或者失败的,逾期二个月未退还经费用于研究开发工作的,甲方有权解除合同。乙方应当支付违约金或者赔偿因此给委托方所造成的损失。

本研究开发项目所采用的主研究、试验方法和技术路线(包括工艺流程)如下:_________。

(2)合理使用研究开发经费。乙方对研究开发经费的使用,应专款专用,不得挪作他用。

(3)_________年_________月_________日前在_________地向甲方交付约定的研究开发成果(注:当事人可以约定采取下列一种或者几种方式提交研究开发成果①产品设计、工艺规程、材料配方和其他图纸、论文、报告等技术文件;②磁带、磁盘、计算机软件;③动物、植物新品种、微生物菌种;④成套技术设施。);

(4)提供下列必要的技术指导和技术服务工作_________。(注:如果合同中有专门的约定,研究开发方还有义务向委托方提供下列协作事项:提供技术咨询服务(如市场预测、价值工程、可行性论证等);对委托方人员进行技术培训;提供有关新的技术发展状况的情报资料;协助制定有关操作、工艺规程;提出技术开发总结报告或组织成果技术鉴定;

研究开发成果部分或者全部不附合合同约定条件的,乙方应当返还部分或者全部研究开发经费,支付数额为项目投资总额_________%的违约金。

6.甲方的违约责任:

(1)甲方迟延支付研究开发经费,造成研究开发工作停滞、延误的,乙方不承担责任。甲方应当支付数额为投资总额_________%的违约金。逾期一定期限不支付研究开发经费或者报酬的,乙方有权解除合同。

如果双方当事人没有就该研究开发成果申请专利的意图,双方可以对该非专利技术成果的使用权和转让权作出约定;如果合同没有约定,视双方都有使用和转让的权利,但是,根据法律规定,研究开发方在将技术成果交付委托方之前,不得向第三方转让。

(2)甲方未按照合同约定提供技术资料、原始数据和协作事项或者所提供的技术资料、原始数据和协作事项有重大缺陷,导致研究开发工作停滞、延迟、失败的,甲方应当承担责任,但乙方发现甲方所提供的资料和数据有明显错误而没有通知甲方复核更正和补充的,应当承担相应的责任。

如果当事人依据互利有偿的原则,运用工业产权规范中常见的“普通许可、排它许可、独占许可”等方法,就可以比较圆满地体现出“权限与投资”之间的关系。

(3)甲方逾期二个月不接受工作成果的,乙方有权向合同外第三方转让或变卖工作成果。

7.乙方的违约责任:

(1)乙方未按计划实施研究开发工作的,甲方有权要求其实施研究开发计划并采取补救措施。乙方逾期二个月不实施研究开发计划的,甲方有权解除合同。乙方应当支付数额为项目投资总额_________%的违约金。

①委托方向研究开发方支付了部分研究开发经费和报酬的,可对技术成果(包括专利技术和非专利技术,下同)享有免费普通实施权;

(2)甲方将研究开发经费用于履行合同以外的目的,甲方有权制止并要求其退还相应的经费用于研究开发工作。因此造成研究开发工作停滞、延误或者失败的,逾期二个月未退还经费用于研究开发工作的,甲方有权解除合同。乙方应当支付违约金或者赔偿因此给委托方所造成的损失。

②委托方向研究开发方支付了全部的研究开发经费和报酬的,可对技术成果享有优先实施权;研究开发方在约定的期限或范围内,自己可保留使用权,但不得向第三方转让该成果。

(3)研究开发成果部分或者全部不附合合同约定条件的,乙方应当返还部分或者全部研究开发经费,支付数额为项目投资总额_________%的违约金。

③委托方除了向研究开发方支付了全部的研究开发经费和报酬外,还支付了约定的“独占费用”则可在合同规定范围内对研究开发成果享有安全的使用权和转让权(独占权);

8.研究开发成果的归属和分享:

9.保密条款:

本合同有效期内,双方当事人应对下列技术资料承担保密义务_________本合同期满后_________年内,双方当事人应对下列技术资料承担保密义务_________。

10.技术风险的承担:

在履行本合同中,因出现无法克服的技术困难,导致研究开发失败或部分失败的,由此造成的风险损失由_________方负担。

也可以根据协商一致、平等有偿原则与研究开发方另外订立专利申请权或专利转让合同。

当事人一方发现前款所列可能导致研究开发失败或部分失败的情形时,应当及时通知另一方并采取措施减少损失。没有及时通知并采取适当措施,致使损失扩大的,应就扩大的损失承担责任。

11.验收的标准和方法:_________。

12.合同争议和解决办法如下:_________。

13.有关名词和术语的解释:_________。

本合同自双方当事人签盖章之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

授权代表(签):_________授权代表(签):_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点:_________签订地点:_________

产品开发委托的合同【篇8】


产品开发委托的合同是一种商业合同,常用于企业之间或企业与个人之间的合作关系中。该合同的目的是确保委托方获得所需的特定产品,同时保护开发方的权益。


一、合同概述


该合同由委托方和开发方签订,详细规定了产品开发的各个方面,包括开发时间、费用、知识产权等。合同中应明确规定产品的需求和规格,以及开发方需承担的责任和义务。


二、委托方的责任


委托方应向开发方提供充分的产品需求和规格说明。委托方应确保提供的信息准确完整,避免后期修改和调整。委托方还需提供必要的技术和资源支持,以促进产品的开发和完成。


三、开发方的责任


开发方应根据委托方的需求和规格,按时、按质量要求进行产品开发。开发方应保证所开发的产品无侵权行为,且符合相关法律法规的要求。开发方还需提供必要的技术支持,协助委托方在产品投入市场后的运营和维护。


四、合同费用


合同中应明确规定产品开发的费用和支付方式。费用可能包括开发费、知识产权费、技术支持费等。开发方应提供详细的费用清单,并按照约定时间和方式收取费用。


五、知识产权


合同中应明确规定产品的知识产权归属。通常情况下,开发方在完成产品开发后应将相关知识产权转让给委托方。如果合同中涉及到开发方的技术秘密,委托方应负责保密,并禁止披露给第三方。


六、合同终止


合同可能会因多种原因终止,包括完成开发、无法达到预期效果等。合同中应明确规定合同终止条件和双方的权益保障。合同终止后,双方仍有义务履行合同终止前已产生的权利和义务。


七、争议解决


合同中应包含争议解决条款,明确争议解决的方式和程序。一般情况下,双方应通过友好协商解决争议。如果无法解决,可提交相关争议解决机构或通过仲裁或诉讼解决。


八、其他条款


根据实际情况,合同中还可以包含其他相关条款,如违约责任、保密责任、法律适用等。这些条款都有助于保护合同双方的权益,减少潜在争议和纠纷。


产品开发委托的合同是确保委托方获得所需特定产品的重要文件。通过详细规定产品开发的各个方面,合同确保了双方权益的平衡和保护。委托方和开发方应根据合同的约定履行各自的责任和义务,以确保项目的顺利进行和成功完成。合同中的各个条款和规定都应具体、生动,以避免后期产生不必要的争议和纠纷。

产品开发委托的合同【篇9】

范本经甲、乙双方充分友好协商,本着公平、互惠互利、共同发展的原则,双方特依据《中华人民共和国民法典》和相关的法律法规,达成如下协议:第

本合同式二份,自双方签字之日起生效。乙方:(盖章) (盖章)签字:签字:____日期:签约地点

一. 合作事项

1、甲方委托乙方就2e (-aa)游戏产品《____市猎人》(名称待定)的开发进行创意细化和绘制一系列相关像素图象的的工作(以下简称劳动成果),像素图像包括两套。

范本软件产品委托开发合同范本委托开发软件一般是应用户(委托方)需要,编制适用于其生产或经营特点的软件,这种软件一般在市场上见不到或在市场上买到需经修改后才能使用,但是该用户没有开发或修改软件的能力,必须委托一定软件中其他具有开发、修改软件能力的机构从事该项工作。。下面是小编为大家分享的的软件产品委托开发合同范本,欢迎浏览!甲方(委托方):地址:联系人:电话:乙方(开发方):地址:联系人:电话:甲方委托乙方,乙方接受甲方委托,开发供应商管理系统,双方就合作事宜达成如下协议:

2、甲方向乙方购买了2e (-aa)游戏产品《____市猎人》(名称待定)的创意和一系列相关像素图象后,即完全拥有这些劳动成果的版权和使用权,乙方对此不得提出任何异议。

在软件开发过程中,所有产生的与甲方有关的技术资料和现场实测数据,未经甲方书面同意乙方不得泄漏或转让给第三方。

3、时间进度:乙方必须保证在____月____日(待定)前按照甲方的要求完成全部劳动成果。

4、支付费用参照

第四条规定。

5、甲乙双方就此合作均对任何可能产生利益损害的

第三方进行保密。第

二. 甲方的权利和义务:

1. 甲方的权利

1. 甲方有权根据市场发展和自身业务需求,对乙方的劳动成果提出建设性的意见和修改要求,要求乙方对其进行改进、增减和完善。

2. 如乙方无法按照时间进度要求完成2e (-aa)游戏产品《____市猎人》(名称待定)的创意和一系列相关像素图象,或乙方的劳动成果达不到甲方的要求,则甲方有权根据实际情况向乙方追讨回合同

第四条规定中的

第一笔和

第二笔款项。

3. 为适应新的额外机型要求,甲方有权向乙方提出相关像素图像的移植,费用按照一个机型贰百元人民币的约定价格执行。

2. 甲方的义务

1. 合同签订后,甲方安排专门人员负责跟进乙方劳动成果的制作过程,随时与乙方交换意见,确保双方的的合作事宜能够顺利进行。

2. 甲方有义务根据合同要求及时付款,不得拖欠。第

三. 乙方的权利和义务

1.乙方的权利

1. 乙方有权就业务合作出现的争议向甲方提出申诉。

3. 乙方若有特殊情况,不能如期完成劳动成果,可以向甲方提出延期的申请。

2.乙方的义务

1. 乙方保证按照时间进度完成劳动成果并符合甲方的要求。

2. 如因乙方问题无法按照时间进度完成劳动成果,且乙方又不能提出合理的理由,乙方应如数退还合同

第四条规定中的

第一笔和

第二笔款项。

3. 乙方承诺未经甲方同意,保证不得将劳动成果透露给任何

第三方,也不能将劳动成果中的任何组成部分用于其他2e (-aa)游戏产品中。第

四. 付费

1、乙方完成2e (-aa)游戏产品《____市猎人》(名称待定)的创意文档,提交甲方并经甲方认可后,甲方同意向乙方支付

第一笔费用共1650(玖千)元人民币。

1、 乙方完成2e (-aa)游戏产品《____市猎人》(名称待定)相关像素图象工作量的30%后,提交甲方并经甲方认可后,甲方同意向乙方支付

第二笔费用共1650(玖千)元人民币。

2、 乙方完成全部劳动成果后,提交甲方并经甲方认可后,甲方同意向乙方支付

第三笔费用共2200(玖千)元人民币。

4、支付方式,乙方提供银行账号(乙方的银行账号为:________________________),甲方将费用划入乙方的账户后,乙方应提供给甲方相应的签字收据。第

五. 保密甲乙双方保证在合作期间严格遵守双方另行签署的39;技术保密协议中的条款。第

六. 合同的变更经甲乙双方协商一致,应以书面形式(包括:双方签字并盖章的书面协议、或双方就合同履行的事项而相互交换的函件、传真、电传或电子邮件)对本合同做出变更。第

七. 违约责任甲乙双方任何一方违反本合同的,将承担由此造成的一切后果和法律责任。如违约方给另一方带来直接和间接的经济损失和名誉损失,违约方应给另一方进行赔偿。第

1试运行:在初验合格后与最终验收之间的一段时间内对应用软件进行运行。

八. 适用的法律本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中国法律法规。第

九. 解决争议机构如本合同发生争议,双方应依诚实信用原则进行协商,协商不成的,双方可向北京仲裁委员会申请仲裁。第

2保修期:按照本合同约定,乙方提供包括但不限于乙方对应用软件的免费修复、免费技术支持和服务、以及免费升级。

十. 合同有效期原则上本合同约定的有效期为签约日开始的12个月止。

第十

一. 其他事宜

1、 其它未尽事宜,由双方友好协商后另行签订文件作为本合同附件,具同等法律效力。

2、 双方需要另行签署技术保密协议。

3、 本合同一式二份,由甲乙双方各执一份,经双方代表人签字或盖章后生效。甲 方: 北京XX公司盖 章:授权代表:____日 期:乙 方:全体成员签字:____日 期:

甲方委托乙方为甲方[ ]工程开发[ ]工程软件(即应用软件),乙方负责完成应用软件的设计开发、移交、培训及相关其他服务工作。

产品开发委托的合同【篇10】

甲方:

联系人:

联系电话:

地址:

邮编:

乙方:

联系人:

联系电话:

地址:

邮编:

电话:

银行帐号:

开户银行:

现甲方将_________系统将软件委托乙方开发,为明确双方责任,本着相互合作、互惠互利的原则,共同协商达成如下协议:

甲方提供年的免费软件系统维护服务。包括数据整理,备份等。该时间为软件由乙方验收通过之日开始的一年。

一、开发内容

1.标的名称:_________系统开发

2.标的开发内容:

3.标的开发周期:

二、交付

乙方完成标的开发后,交付内容应包括如下:

1)?数据库设计文档

2)?SourceCode

3)?系统部署操作手册

三、验收

1.甲方按照功能需求和验收标准,对乙方的开发成果及时进行验收;

2.验收期限:自开发成果全部交付之日起5个工作日内,甲方进行软件最终验收,甲方应出具工程验收确认单证明验收通过;如验收不合格,甲方有权要求乙方修改,乙方应立即进行修改并再次提交甲方验收直至验收合格。

甲方在软件验收通过之日起的两年期间,如对软件系统进行版本更新,将免费为乙方提供系统升级服务。期满后,甲方将对有需要的用户提供系统最新版本的升级服务,统一收取费用。

四、开发费与付款

1.总标的开发费:人民币伍万伍仟伍佰(55,500)元整;

2.付款进度:

1)?在本合同签署之日起5个工作日内,甲方支付乙方总标的开发费的60%,即人民币叁万叁仟叁佰(33,300)元整;

条 乙方运行软件的电脑硬件设备及操作系统由乙方自行解决。甲方不会替乙方的电脑平台提供升级或维护。

2)?系统开发结束,乙方向甲方申请验收,验收通过后10个工作日内,甲方向乙方支付开发费总额的40%,即人民币贰万贰仟贰佰

条 乙方在软件使用过程中,如果要增加合同附件(功能设计书)之外的其它功能,则要另行支付甲方开发费用;

(22,200)元整,?乙方提交所有资料;

3.?项目开发和维护期间如需乙方前往异地城市(非上海市)提供技术服务,技术培训或系统调试,差旅费用由甲方承担。

条 甲方为乙方开发的软件只能使用在合同乙方单位范围内。乙方对甲方所开发之软件产品应作妥善保管,尊重甲方所有的版权,不得对甲方销售之软件产品进行反向工程,反汇编或出租。

五、甲方责任与义务

1.?甲方负责提供乙方_________系统所涉及具体技术、功能需求明细和开发所需的原始样本数据,并对乙方提交的成果物及时进行验收测试与评审,验收通过后签收验收合格报告。

软件的构成及功能需求、验收标准以经甲方确认的《软件需求说明书》(见附件一)为准。(《软件需求说明书》通常应包括软件的功能描述、验收标准、验收期限、验收方法、产品缺陷的确认和补救等内容,可以根据委托项目的特点予以增减。

2.?根据开发需要,甲方视具体情况安排与乙方进行技术交流和培训,并向乙方提供项目所需技术资料。

3.甲方保证提供给乙方的相关文档、数据来源合法、并且甲方所有提供给乙方使用文档、数据不会受到第三方索赔,如果有此情况发生,甲方负责解决并承担相应责任。

4.甲方应从合同签署之日起,按本合同中所规定的付款方式,按时足额向乙方支付相应的开发费用,如甲方在没有合理理由的情况下,延误超过30日或拒绝支付乙方相应费用,乙方有权单方终止合同的履行。

六、乙方责任与义务

1.乙方保证配合甲方按照_________系统项目进度要求同步提供相应的环境布署、业务联调、发布测试等开发及技术支持工作,在开发过程中及时向甲方反馈进度和结论点。

系统验收合格并交付使用后,乙方负责提供人天工作量的免费维修。系统出现紧急问题,乙方应现场解决。乙方人员应于甲方发出书面维修通知后日/小时内到达现场。

2.乙方有责任与甲方进行技术沟通和协调,为甲方技术人员培训和联合开发提供指导和帮助。

3.乙方在技术维护阶段负责包括运行环境布署、原有功能存在的BUG修复及其新版本的更新升级等,但不包括新功能开发,如有新需求另行协商;

4.乙方保证提供给甲方的相关软件或数据来源合法、?并且乙方所有提供给甲方使用的软件或数据不会受到第三方索赔,如果有此情况发生,乙方负责解决并承担相应责任。

乙方保证其开发成果及其开发过程不侵犯第三人的知识产权,如第三方以该产品侵犯知识产权为由提起诉讼。

5.如乙方在没有合理理由的情况下,延误开发进度超过5日,甲方将向乙方发出通知整改函,达10日以上的,甲方有权单方终止合同;若涉及甲方经济损失的,甲方将向乙方提出索赔。

七、知识产权

1.?甲方对乙方所提供的_________系统拥有完全知识产权,具备应用权、受益权。乙方应主动积极配合甲方向政府部门申请相关权益。

方案:本协议在履行过程中,如因乙方不能正确协议义务而导致项目开发受到严重影响。

2.?双方保证,对于各自提供给对方的数据、信息、应用系统、软件、硬件等资源拥有合法的来源,不涉及侵犯任何其他第三方的权益。

乙方应按附件所列的时间按时完成工作进度,如乙方迟延完成工作进度,甲方有权扣除合同总金额的%作为违约金。迟延超过天,影响甲方正常使用的,甲方有权单方终止合同。

4.?乙方保留本协议涉及软件、数据库的使用权及修改权。

八、保密

协议任何一方对本协议内容、及对在合作过程中所获知的对方未向社会公开的数据、技术情报和商业秘密(包括但不限于双方基于本协议所提供对方之数据﹑软件、业务资料及其它一切文件﹑档案﹑电子邮件等),均负有保密义务。未经对方书面许可。

乙方应保证开发完成的产品达到本协议约定的性能要求,如因产品不能达到约定的功能而影响甲方正常使用,甲方有权酌情(或按不能使用的时间长短)扣除开发费用;给甲方造成其他损失的,乙方应予赔偿。

本协议终止之后,各方在本协议项下的保密义务并不随之终止,各方仍需遵守本协议之保密条款,履行其所承诺的保密义务,直到对方同意其解除此项义务。

如乙方擅自中断开发,甲方有权终止合同。乙方应自甲方发出书面通知起日内返还甲方已支付的全部费用,给甲方造成其他损失的,应予赔偿。

九、协议其他

1.?本协议壹式两份,双方各执一份。甲乙双方合作方式为委托开发,自项目启动日(合同签署日)起始生效?。

如乙方未经甲方书面许可将本项目的全部或部分转委托给第三方,甲方有权立即解除合同。乙方应在甲方发出书面通知起日内返还甲方已支付的费用。

本协议自签订之日起生效,双方权益受国家_____及相关法律法规保护。本协议未尽事宜,应首先通过友好协商解决。如不能协商解决,该争议将提请提出方所在地法院予以诉讼。除正在诉讼的事项外。

乙方提交的工作成果验收合格后,甲方应按时履行付款义务,如甲方无正当理由迟延付款,每迟延一日,应向乙方支付迟延支付部分金额的%作为违约金。

3.?本协议未尽事宜,由甲乙双方另行协商确定,以补充协议形式双方签署生效;

4.?甲乙双方在本协议框架内应尽各自义务和权利。如有一方因不可抗力的外力影响或法律规定的免责情形的,应当及时以书面形式通告本协议的对方,终止合作;

甲方提供研发和设计的基本费用以及样品生产的材料和场地。

5.?甲乙双方在本协议合作期间应尽各自义务和权利。如有一方不能履行本协议或不能履行部分条款的,应取得本协议的各方同意和确认,否则因此而造成的不良后果或经济损失,违约的一方应承担经济赔偿责任。

乙方的产品研发必须有研发进度计划表,且须严格按照计划进行,如有特殊情况不能按计划完成时,应事先通知甲方,得到双方确认。

甲方:乙方:

代表签字:?代表签字:

产品开发委托的合同【篇11】

委托开发合同是一方当事人委托另一方当事人进行技术开发所订立的合同。委托他人进行技术开发的一方为委托人,受他人委托进行技术开发的一方为研究开发人。下面是小编整理的软件产品委托开发合同,希望能给大家带来帮助!电话:甲方委托乙方,乙方接受甲方委托,开发供应商管理系统,双方就合作事宜达成如下协议:

甲乙双方在平等自愿的基础上经充分协商,就合作经营_______项目、明确合作各方的权利与责任事宜,特订立以下协议条款共同执行。

一、合作方式

1、乙方根据甲方的要求定制开发供应商管理系统,并向甲方提供技术培训;甲方向乙方支付费用。

二、软件内容要求及验收标准

1、依据本合同约定,甲方委托乙方开发的软件产品为供应商管理系统。

2、总体设计原则:B结构,具有良好扩展性。

3、软件的构成及功能需求、验收标准以经甲方确认的《功能说明书》为准。该方案由双方联系人签字后补充为本协议的附件,与本协议具有同等法律效力。

合作时间合作期限为________年,自本协议签字生效之日算起。期满后双方如有继续合作的愿望。

三、工作进度乙方应按如下进度计划完成开发任务。确认流程及数据结构:应用及服务端:测试、调整、培训:总计:

甲方所开发软件是自行研发的,保证不是侵权软件;甲方将严格按照乙方提出的各项技术指标,要求进行软件的开发设计;甲方开发的软件不得含有病毒,反动及违反国家法律规定的内容;甲方所开发软件的所有权,版权归甲方所有,乙方只有使用权;甲方只对乙方提出的书面要求进行开发;甲方交付软件时将对乙方提供相关技术培训及售后服务;乙方托付甲方所开发的软件保证不含有反动,黄色及违反国家法律规定的内容,否则甲方将不予开发;乙方必须保证对甲方所开发的软件不作任何侵权行为,泄露给第三方使用等,否则甲方将追究乙方的法律责任;乙方托付甲方开发软件时必须以书面形式(一式二份且加盖公章)详细地说出需求模块,

四、费用支付

1、本项目总费用为人民币

2、付款期限:在乙方按本合同第三条规定的时间表完成工作进度并经甲方验收合格的前提下,甲方将按如下日期向乙方支付:

乙方验收标准乙方验收时,不得对甲方所开发的软件提出附加条件;甲方所开发的软件符合乙方呈甲方的附件要求及各项技术指标即为合格;甲方完成软件工作,

(1)签订合同后____日内首付合同总额的 %,金额 元;

(2)完成项目验收后____日内支付合同总额的 %,金额 元;

3、上述费用包含甲方应当向乙方支付的所有费用,乙方承担税款。

4、乙方应当在签订合同后____日内向甲方交付合同总额的正规发票。

五、权利和义务甲方的权利和义务

1、根据本协议项目的实际需要和乙方的要求提供协助,并提供有关的资料,报表及文档等,甲方保证提供的所有资料完整、真实、合法。

乙方未及时提供软件开发所需的信息而导致甲方工作不能按时完成,并有权向乙方提出延期要求,延期时间由双方协商确定;由于甲方原因未能按时完成软件的开发,乙方有权向甲方提出索赔,具体额度由双方协商确定,

2、按本协议约定支付软件开发费用。

3、甲方有权实施开发成果,包括甲方可以自己实施、许可他人实施,或者与第三方合作实施开发成果。

4、甲方有权享受乙方提供的终身技术支持服务。乙方的权利和义务

1、按照甲方提供的材料按时完成本协议规定的软件开发工作。

2、为乙方提供培训,培训内容为该软件的安装与操作方法,帮助甲方员工掌握该开发成果,并达到能够解决简单故障的水平。

甲方:乙方:公司地址:邮编:邮编:电话:电话:甲方委托乙方,乙方接受甲方委托,开发 股票软件产品,双方就合作事宜达成如下协议:一 、合作方式:乙方根据甲方的要求定制开发软件产品,并向甲方提供技术培训;

3、依协议收取软件开发费用。

4、乙方在软件交付运行后应当提供终身技术支持服务。一旦甲方的系统发生软件故障,乙方应当在接到甲方书面或邮件形式发出的通知后12小时内解决该故障。如乙方没有在规定的时间内解决该故障。

软件的构成及功能需求、验收标准通常包括软件的功能描述、验收标准、验收期限、验收方法、产品缺陷的确认和补救等内容,可以根据委托项目的特点经双方协商一致后予以增减。例如我方的详细设计已经完成,只需要承包方编写代码,此时就不需要功能描述三、工作进度:乙方应按本合同所附的《 软件开发进度计划》(见《附件》)完成软件开发及相应的配套工作四、费用支付:

5、在软件开发过程中,所有产生的与甲方有关的技术资料和现场实测数据,未经甲方书面同意乙方不得泄漏或转让给第三方,开发成果未经甲方同意不得泄漏或转让给第三方。本款规定的39;效力及于乙方的所有雇用人员。

乙方承诺,自合同签订之日起软件运行期间提供________年的技术维护和基本升级。升级标准为:乙方软件现有功能和及时将乙方所获得的交易所所有对外公布的无偿基础数据信息形成乙方自身软件信息。

六、知识产权条款

1、因本协议产生的开发成果(包括源代码、系统技术文档、软件、数据等)由甲方享有知识产权。未经甲方书面许可,乙方不得许可第三方阅读、使用或复制。

乙方为甲方提供软件升级,乙方如有软件扩充功能,则提供升级程序给甲方使用,以充分保障软件的升级扩展。如甲方对软件另有需求。

2、乙方保证其开发成果及其开发过程不侵犯第三人的知识产权,如第三方以该产品侵犯知识产权为由提起诉讼,乙方将以自己的费用解决问题,并赔偿因此给甲方造成的损失。

协议的终止:本协议在履行过程中,如因乙方不能正确履行协议义务而导致项目开发受到严重影响,甲方有权单方解除合同。

七、协议的补充、变更、终止如因业务发展需要对本协议现有内容进行补充、变更、修改,由双方或任何一方提出补充、变更、修改的建议和方案,经双方协商并达成统一意见后,以书面形式确认。

如乙方擅自中断开发,甲方有权终止合同。乙方应自甲方发出书面通知起____日内返还甲方已支付的全部费用,给甲方造成其他损失的,应予赔偿。

八、违约责任

1、双方应严格履行本合同,任何一方违反本合同均应承担违约责任。

2、由于软件质量低劣未达到合同中约定的验收标准、由于乙方责任导致工期延误或乙方有其他违反本合同条款行为的,甲方随时享有单方解除本合同的权利。

乙方提交的工作成果验收合格后,甲方应按时履行付款义务,如甲方无正当理由迟延付款,每迟延____日,应向乙方支付迟延支付部分金额的10%作为违约金。八、管辖:本合同在履行过程中如发生争议,由双方当事人协商解决。协商不成,双方同意由上海仲裁委员会依据其现行有效仲裁规则予以裁决。九、其他:

3、在本合同履行过程中,由于乙方原因导致软件开发失败的。

本合同式二份,自双方签字之日起生效。甲方: 乙方:(盖章) (盖章)签字: 签字:____日期:____日期:签约地点

4、除非经甲方书面认可,乙方未能按期完成本合同项目的,则每逾期一天向甲方支付合同总款项1的违约金。

5、乙方擅自将合同项目的全部或部分转让委托给第三方,甲方有权解除合同,乙方应立即返还所有甲方支付的费用,并支付违约金,违约金为合同总款项的20%.

范本软件产品委托开发合同范本委托开发软件一般是应用户(委托方)需要,编制适用于其生产或经营特点的软件,这种软件一般在市场上见不到或在市场上买到需经修改后才能使用,但是该用户没有开发或修改软件的能力,必须委托一定软件中其他具有开发、修改软件能力的机构从事该项工作。下面是小编为大家分享的的软件产品委托开发合同范本。欢迎浏览,甲方(委托方)!乙方(开发方):电话:甲方委托乙方:

九、其他

1、本合同附件与正文具有同等法律效力。

2、若在履行本合同的过程中出现争议,双方应通过友好协商的方式解决。对于经协商不能解决的争议,任何一方均可将争议提交____市____区人民法院进行裁决。

在软件开发过程中,所有产生的与甲方有关的技术资料和现场实测数据,未经甲方书面同意乙方不得泄漏或转让给第三方。

3、本合同一式两份,自双方签字之日起生效。甲方: 乙方:代表签字: 代表签字:____日期: ____日期

在本合同履行过程中,由于乙方原因导致软件开发失败的。

装潢合同书(优选十一篇)


在人们对于法律的不断学习和了解当中,很多地方合同的使用频次是非常高的。合同当中可分为有偿合同和无偿合同。下面是小编整理的“装潢合同书”,祝愿你能够通过这些参考信息以更高的效率完成任务或学业!

装潢合同书 篇1

发包方(简称甲方):_______________ 承包方(简称乙方):_______________

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。

一、概况 装饰施工地点:__区(县)___路___弄(村)___号__楼___室。 装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。 清包工、部分承包)。 工期:自___年___月___日开工,至___年___月___日竣工,工期___天。

二、关于材料供应的约定: 乙方提供的材料:

三、关于工程质量及验收的约定: db质量评定验收标准。 甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。 在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》(详见附件见)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。 6、工程验收。

四、有关安全生产和防火约定:

五、关于工程价款及结算的约定: 工程结算: 3、工程保修期

六、其它事项 乙方工作:

七、违约责任:

八、纠纷处理方式:

九、合同的变更和解除:

十、其它约定:

十一、本合同一式_____份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

甲方(签章): 乙方(签章):

委托代理人: 法定代表人:

住 址: 地 址:

电 话: 电 话:

邮 编: 邮 编:

签订日期: 年 月 日

签订地点:

装潢合同书 篇2

甲方:

乙方:

秉承互惠互利的原则,现有甲方就汽车美容部的车辆清洗及美容服务项目和乙方达成独家合作共识,经双方友好协商,签订本协议,双方共同遵守:

一、合作项目

甲方有偿将日常回厂维修保养车辆的洗车和汽车美容项目以包工包料的形式发包给乙方施工,乙方严格保质保量按协定标准完成项目施工作业。

二、甲方职责与义务

水电费及承担美容项目的销售推介工作;

3、 项目费用与结算形式:

甲方所有车辆的清洗,乙方有二种汽车清洗的标准模式 A、乙方提供常规车辆的清洗按照12元/辆结算;销售商品车辆按照12元/辆清洗;喷漆车辆清洁处理另加收3元/辆;公司商务用车提供免费清洗。

B、汽车美容增值项目双方按附件价格表执行,甲方承担销售任务及奖励,占%;乙方承担施工及辅料成本,占 %;

C、所有车辆均由甲方开具“洗车单”乙方方可施工,月底凭有效的洗车单(精洗)向甲方进行对帐结算。其他汽车美容增值项目双方按附件所列项目及价格予以销售,如有项目及价格的变更由双方协商再定。

4、 甲方承担乙方驻点施工人员的日常伙食,乙方驻点工作人员必须按照甲方的作息时间和日常管理条款作业,服从甲方行政管理和工作安排;

5、 双方合作项目的销售工作主要由甲方人员负责,乙方驻点人员协调配合,关于项目的促销及助销和项目培训工作由乙方负责;

气道清洗、漆面护理、内饰清洁、四合一套餐、二手车整备项目由乙方独家经营的权利保证;

三、乙方职责与义务

1、 乙方需保证项目施工相关人员满足工作量要求,并随时根据工作量要求进行人员的增补;

2、 乙方需保证项目施工质量,保证车辆的安全进出,乙方驻点人员无正式授权任何人员不得擅自移动车辆;如果造成甲方损失,乙方负责赔偿。

3、 乙方工作人员不得以任何理由拿走车主车内的一切物品,一经确实,乙方必须要求相关联人员对该损失进行赔偿,同时甲方有权将当事人移交法律部门进行处理;

功能区标示及作业流程图展示的费用由乙方承担,固定设施的整改费用由甲方承担; 6、在工作范围内,乙方施工人员必须服从甲方统一管理并按甲方的要求着装,对外统称甲方服务人员,违者按章处罚;乙方工作人员服装由甲方免费提供;乙方人员出入必须遵守甲方的门禁管理条例;

误伤、生病、病故等原因引起的一切关系和责任与甲方无责任; 8、乙方保证驻点人员根据店面的车流量而定,为确保工作质量和进度随时进行人员的增补;

9、所有进入甲方的车辆即视为甲方客户,乙方不得以任何形式和客户进行私自交易或变相交易,乙方可配合甲方人员进行项目的推介,但乙方不得自执行结算,如客户有需求时必须通过甲方人员,结算由甲方负责。

在合作期间,乙方的施工人员须具有国家承认的机动车辆的驾驶资格或乙方指定人员,由于乙方责任而造成甲方及客户车辆的任何损伤,乙方负全部责任,维修费用甲方按照内部成本价格结算。

在协议期间,美容区的现场设施及洗车设备的维护和保养由乙方负责,并承担其相应的维护保养费用,如出现设备故障不能正常工作,乙方必须在1天之内检修完毕,确保其良好的工作状况。

在合同期间乙方积极配合甲方做出的促销政策;乙方不定期做出演示施工,打折促销活动,甲方也能够积极配合。

四、双方结算:

乙方洗车款凭收款收据收款;其他美容项目款项凭增值税票向甲方收款;每月15号前结算上个月款项,甲方不得拖欠乙方款项,。

五、合作期限:

1、鉴于双方以可持续性发展为基准的准则,双方拟订合作周期为二年一签,自20xx年月日至20xx年月日。

2、当任何一方不遵守合同条款并严重违约时,另一方有权要求终止合同并索取赔偿;

六、其它条款

1、甲乙双方合作期间,统一对外称为“ 汽车美容部”;

2、本协议一式双份,具同等法律效力,协商未尽事宜协商解决。 甲方代表: 乙方代表:

日期:20xx年 月 日日期:20xx年月

4S店汽车美容项目价格表

单位: 元

注:1、以上价格均为五座轿车,商务车及越野车适当加收20% ;

2、产品有乙方统一采购供应;

3、销售部销售车辆保证每车赠送一个封釉项目或空气净化项目。

装潢合同书 篇3


装潢合同是指在装修过程中为了保证双方的权益,明确各方的责任和义务而签订的合同。它是建筑装修过程中至关重要的一环,不仅能确保装修工作的顺利进行,还能为各方提供法律保障,避免纠纷的发生。


一、背景介绍


装潢合同通常是由业主和装修公司签订的。业主希望通过装修改善住宅或商业场所的实用性和美观度,而装修公司则负责提供专业的装修服务和材料。装潢合同的签订对于双方来说都至关重要,它不仅约定了装修工程的范围、费用、质量和工期等重要事项,还规定了双方的权益和义务。


二、合同内容


1.装修工程范围:明确装修工程的具体范围和内容,包括施工工艺、施工方法、施工材料等。双方要在合同中详细描述工程的具体要求,并确定是否包含拆除、翻新、新建等工作。


2.工程费用:明确工程费用的结算方式和支付期限。合同中应规定工程款的支付比例,如预付款、进度款、尾款等,以及支付款项的方式,如现金支付、银行转账等。还需要约定变更工程和超期工程的费用计算方法。


3.工程质量和验收:明确工程质量的标准和验收程序。合同中可以约定工程质量的验收标准,如国家标准、行业标准或双方协商的标准。同时,还应约定验收的时间和方式,如签订工程竣工证书、申请竣工验收等。


4.工期计划:明确装修工程的进度计划和竣工期限。双方要在合同中约定施工工期、开工和完工日期,并约定延期工期计算的方式和补偿办法。


5.违约与争议解决:合同中应包含违约责任的约定和争议解决的方式。双方应约定违约责任的承担方式,如违约金的支付、违约责任的大小等。同时,还要约定争议解决的方式,如协商、仲裁或诉讼等。


三、补充事项


1.保险责任:装修过程中可能发生意外事故,因此在合同中应明确保险责任。双方可约定谁来承担保险费用,以及在发生事故时赔偿责任的大小。


2.知识产权:若装修设计中涉及到知识产权,如专利、商标等,应在合同中明确权利的归属和使用方式。


3.委托施工:装修公司常常会将一部分工程委托给其他承包商进行施工,因此合同中应说明委托施工的范围和责任。


四、合同签订流程


装潢合同的签订通常经过以下几个步骤:


1.洽谈:业主与装修公司进行初步洽谈,了解双方的需求和要求。


2.合同草案:装修公司根据双方的要求和条件,制定合同草案。


3.核对合同:双方核对合同内容,确认无误后,签署合同。


4.约定付款方式和时间:双方约定付款方式和时间,明确费用的支付方式和期限。


5.保留复印件:双方各保留一份合同的复印件,以备日后发生纠纷时使用。


充分理解装潢合同的重要性,遵守合同条款,能够使装修过程更加顺利,给业主和装修公司提供一个有条理和公平的合作环境。双方都应保持沟通和理解,以维护各自的权益和互惠互利的合作关系。

装潢合同书 篇4

发包方(以下简称甲方):

委托代理人(姓名):

联系电话:

承包方(以下简称乙方):

单位名称:

委托代理人:

联系电话:

本工程设计人:

联系电话:

施工队负责人:

联系电话:

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规,结合本市装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

第一条 工程概况

1.1工程地点

1.2工程内容及做法(见附表:装饰装修工程报价和做法一览表)

1.3工程承包方式,双方商定采取下列第种承包方式:

(1)甲方包工、部分包料,并提供部分材料;

(3)乙方包工、甲方包全部材料。

1.4工程期限 天;

开工日期 年 月 日;

竣工日期 年 月 日;

1.5 合同价款:本合同工程造价为(人民币) 元,

金额大写:

(详见附表:装饰装修工程报价单)

第二条 工程监理

若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

第三条 施工图纸

双方商定施工图纸采取:

1、甲方自行设计并提供施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份(见附表:装饰装修工程设计图纸);

2、甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份(见附表:装饰装修工程设计图纸),设计费 元由甲方支付(此费用已在工程价款内)。

第四条 甲方工作

4.1 开工前3天,为乙方入场施工创造条件,包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;

4.2 提供施工期间的水源,电源;

4.3 负责协调施工队与写字楼业主以及邻里之间的关系;

4.4 不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;

4.5 施工期间甲方仍需部分使用该施工空间的,负责做好施工现场的保卫及消防等各项工作;

4.6 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、工程竣工验收。

第五条 乙方工作

5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

5.2 严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

5.3 保护好原空间室内的家具和陈设,保证空间内上、下水管道的畅通;

5.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

第六条 工程变更

工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表:装饰装修工程变更单)。

第七条 工期延误

7.1对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:

1.工程量变化或设计变更:

2.不可抗力:

3.甲方同意工期顺延的其他情况。

7.2因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费由甲方承担,工期顺延。

7.3甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

7.4因乙方责任不能按期完工,工期不顺延:因乙方原因造成工程质量存在的问题的,返工费由乙方承担,工期不顺延。

第八条 工程验收和保修

8.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:

1.______________________________________________________

2.______________________________________________________

3.______________________________________________________

乙方应提前二天通知甲方参加验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表:工程验收单);

8.2工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应自接到验收通知后两天内组织验收。在工程款结清后,办理移交手续(见附表:工程结算单);

8.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为一年。验收合格签字后,填写工程保修单(见附表:工程保修单)。

第九条 工程款支付方式

9.1双方约定按下列第_______________种方式支付工程款:

1. 工程款分两次支付:第一次于开工前三日,甲方向乙方支付合同总金额的%,即 元;第二次于工程进度过半,将剩余工程款的 即 元。

2. 合同生效后,甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款:

3. 其他支付方式:

3.1 经甲乙双方协商,为节省额外开支,全部工程款项由方式结算:

A. 银行转帐;

B. 现金;

C.支票

3.2 工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后________日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表:工程结算单)并签字,甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。

甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________

签订地点:___________ 签订地点:___________

_________年____月____日 _________年____月____日

装潢合同书 篇5

发包方(以下简称甲方):_________

委托代理人(姓名):_________

单位:_________

住所地址:_________

联系电话:_________

手机号:_________

承包方(以下简称乙方):_________

单位名称:_________

资质等级:_________

营业执照号:_________

注册地址:_________

法定代理人:_________

联系电话:_________

委托代表人:_________

联系电话:_________

本工程设计人:_________

联系电话:_________

施工队负责人:_________

联系电话:_________

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合本市实际,甲、乙双方经协商一致,就乙方承包甲方的住宅室内装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

第一条 工程概况

1、工程地点:___________________________

2、施工项目及要求:(见附表一:装饰装修工程施工项目确认表、附表二:住宅室内装饰装修工程内容和做法一览表)

3、工程承包方式,双方商定采取下列第种承包方式:

(1)乙方包工、包全部材料(见附表五:乙方提供装饰装修材料明细表);

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(见附表四:甲方提供装饰装修材料明细表,附表五:乙方提供装饰装修材料明细表):

(3)乙方包工、甲方包全部材料(见附表四:甲方提供装饰装修材料明细表)。

4、工程期限_________天;开工日期_________年_________月_________日;竣工日期_________年_________月_________日;

5、合同价款:本合同工程造价为(人民币)_________元,金额大写:_________元(详见附表三:住宅室内装饰装修工程报价单)

第二条 工程监理若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

第三条 施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供:

1、甲方自行设计并提供施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、装饰主管部门各执一份(见附表六:住宅室内装饰装修工程设计图纸);

2、甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、装饰主管部门各执一份(见附表六:住宅室内装饰装修工程设计图纸),设计费元由甲方支付(此费用不在工程价款内)。

第四条 甲方工作

1、开工前_________天,为乙方入场施工创造条件,包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;

2、提供施工期间的水源、电源;

3、负责协调施工队与邻里之间的关系;

4、如需拆改原建筑的结构或设备管线,甲方负责到有关部门办理相应的审批手续;

5、施工期间甲方仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

6、参与工程质量和施工进度的监督,按本合同第七条、第十条约定负责材料及工程竣工验收。

第五条 乙方工作

1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

2、严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

3、保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;

4、保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场,交付前应打扫卫生一次。

第六条 工程变更工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表七:装饰装修工程变更单)。

第七条 材料供应

1、按合同约定由甲方提供的材料、设备(见附表四:甲方提供装饰装修材料明细表),甲方应在材料到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;

2、按合同约定由乙方提供的材料、设备(见附表五:乙方提供装饰装修材料明细表),乙方应在材料到施工现场前通知甲方,双方共同验收。

第八条 工期延误

1、对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:

(1)工程量变化或设计变更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期顺延的其他情况。

2、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延:因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。

3、甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

4、因乙方责任不能按期完工,工期不顺延,因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。

第九条 质量标准双方约定本工程质量按下列标准执行:

1、《岳阳市住宅装饰装修验收标准》。(见附件十一)

2、双方商定条款:施工过程中双方对工程质量发生争议,申请由_________部门对工程质量予以鉴定,经鉴定工程质量不符合合同约定的标准,鉴定过程支出的相关费用由乙方负责,经鉴定工程质量符合约定的标准,鉴定过程支出的相关费用由甲方负责。

第十条 工程验收和保修

1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:_________,乙方应提前二天通知甲方验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表八:工程验收单);

2、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移手续(见附表九:工程结算单)

3、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为二年,有防水要求的厨房,卫生间等保修期为5年。验收合格签字后,填写工程保修(见附表十:工程保修单)。

第十一条 工程款支付方式

1、双方约定按下列第_________种方式支付工程款:

(1)此合同签订地为:本市_________住宅装饰装修市场,工程款分两次支付:第一次开工前三日,甲方向乙方支付合同总金额的60%,即_________元;第二次于工程进度过半,将剩余工程款的40%,即_________元,由市场的有关管理部门负责代收。(注:此种工程款支付方式仅限于在市场内签订的合同使用,合同需经市场有关管理部门认证)

(2)合同生效后,甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款:

支付次数 支付时间 支付金额(元)

_________________________________________________

第一次 开工前三日

_________________________________________________

第二次 工程进度过半

_________________________________________________

第三次 双方验收合格

_________________________________________________

2、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后_________日后如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表九:工程结算单)并签字,甲方应在签字时间向乙方结清工程尾款。

3、工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一发票。

装潢合同书 篇6

发包方(以下简称甲方)

委托代理人(姓名):

身份证号:

联系电话:

手机号:

住 址:

承包方(以下简称乙方)

负责人姓名:

身份证号:

联系电话:

手机号:

住 址:

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家庭居室(阳光瑞景家园2单元202室)装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

第一条:甲方工作

1. 无偿提供施工期间的水源、电源;

2. 参与工程质量施工进度的监督,参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收;

3.负责提供房屋设计方案;

第二条:乙方工作

1施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定,安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容;

2.因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,由乙方承担修理和损失赔偿的责任;

3.保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁,每日完工后清扫施工现场;

4.严格按照甲方提供的设计方案施工;

5.负责提供除石膏线材以外所有工程所需材料.

第三条:工程变更

在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,双方应当协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议,同时调整相关工程费及工期。工程变更协议,作为竣工结算和顺延工期的根据。

第四条:材料要求

1. 乙方所用乳胶漆必须使用不低于市场价每升50元的正品立邦、或多乐士油漆;

2. 乙方所用木板必须使用厚度不低于15毫米, 价格不低于市场价66.10元每平米,若甲方使用木板需超过66.10元每平米的标准;多余费用由甲方承担;

3. 乙方贴壁纸所用基膜不得不低于每公斤80元;

4. 乙方所用免漆板不得低于每平米22.1元;

5. 乙方使用的木龙骨为45毫米*45毫米松木龙骨,石膏板使用15毫米厚板材;

6. 双方所提供的建筑装饰装修材料,必须符合国家质量监督检验检疫总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》;

7. 如一方对对方提供的材料持有异议需要进行复检的,检测费用由其先行垫付材料经检测确实不合格的,检测费用则最终由对方承担;

8. 乙方使用的所有材料必须经甲方签字确认后方可使用,未经许可,所有材料费用均由乙方承担;

9. 甲乙双方已购材料存放在装潢现场,乙方负保管及赔偿责任;

第五条:工程内容

1.3个卧室门、1个卫生间门、1个进户门的包括五金器材的安装;

2.包括装修过程中所有热水、冷水管道、采暖管道及电路的改造工程;

3.包括卧室一个衣柜、一个书柜、客厅一个壁柜组合柜(套柜)的所有制作;

4.包括厨房与餐厅衔接处门套的制作、安装;

5.包括所有石膏线材、柱体及与地面接触的纯白色大理石台体制作、安装、乳胶漆的粉刷等;

6.包括所有四个个窗户窗套的制作、安装(包括客厅窗台大理石的铺设等);

7.包括南侧卧室与书房相间处房顶的吊顶;

8.包括两个客厅两个大梁及柱子的加宽、加边等改造工作;

9.清除原有墙壁及顶部腻子刮层;

10对墙面和房顶层按照现场要求进行壁纸的装贴或石膏线的粘贴及粉刷;

11.对顶面进行3次腻子的涂刷和3次乳胶漆的涂刷;

12.对墙面进行3次腻子的涂刷和2次基膜的涂刷(基膜不得掺水);

13.对所有石膏材料进行3次乳胶漆的涂刷;

14.包括所有灯具、浴缸、洗脸盆、采暖器的安装;.

第条:质量标准

1. 装修室内环境污染控制方面,应当严格按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的标准执行;

2. 在竣工验收时双方对工程质量、工程材料、室内空气质量发生争议时,应当申请由相关行政主管部门认可的专业检测机构予以认证;认证过程支出的相关费用由申请方垫付,并最终由责任方承担;

第六条:工程验收

1.在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:

(1)材料验收;

(2)竣工验收。

2. 工程完工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到竣工验收通知单后三日内组织验收,验收合格后,双方办理移交手续,结清尾款,签署保修单;

3. 本工程自验收合格双方签字之日起,在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为一年。

第七条:工程付款

合同签字生效后,甲方按下列方式乙方支付工程款:

1. 工程款总额 元;

2. 开工后甲方支付乙方工程款总额的10%;

3. 竣工后甲方支付乙方工程款总额的85%;

4. 竣工后一年,保修期结束,工程质量无任何遗留问题,甲方付最后5%的余额.

第八条:其他约定事项

其他未尽事宜由双方协商解决,经双方同意后作为本合同附则与本合同有相同法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

装潢合同书 篇7

委托装修方(甲方)

承接施工方(乙方)

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为了保证工程顺利进行,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,双方对室内外装饰装修工程(以下简称工程)签订如下协议:

乙方进场如次完不成《周计划施工进度表》规定的时间及工程任务,必须确保第二次完成施工进度,甲方将向乙方提出警告,甲方将罚乙方贰仟元整,连续三次完不成甲方下达的《周计划施工进度表》所规定的时间和工程任务。

一、工程内容:

1、工程地点:

2、工程承包方式:双方商定包工包料。

3、工程期限 天,开工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日。

4、合同价款:本合同工程总造价为(人民币大写)

二、甲方义务:

1、提供施工期间的水源、电源。

2、负责调解有关部门的关系。

三、乙方义务:

1、施工中严格执行安全施工,操作规范,防火规定,施工规范及质量标准,按期保质完成工程。

2、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。

3、保证施工现场的整洁、工程完工后负责清扫施工现场。

四、工程变更:

工程项目施工方式如变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。

五、材料的提供

1、乙方提供的材料由甲方验收合格,开始施工。

2、材料的标准:根据甲方的要求或价位、材料的品牌、档次、颜色,甲方应提前决定。出现以上问题更改乙方不予负责。

乙方在施工过程中无条件地服从现场管理人员的统一指挥,每日班前对施工人员进行安全教育及交底。乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业,施工现场严禁打架、赌博。

六、工程款支付方式

1、双方约定按以下方式支付工程款。

合同生效后,甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款:

支付方式:双方在合同签订后甲方向乙方首付,工程进度过半甲方应向乙方付中期款,工程完工时经甲方满意付清余款。

乙方人员在施工过程中如发生工伤事故,甲方协助乙方做好协调工作。

首付:

中期付:

余款:

2、工程款支付要求:如工程款本能按合同履行,造成工期延误乙方不予负责。

3、甲方向乙方出示相关证件:如身份证复印件或身份证号码。

七、合同争议解决方式:

本合同在履行过程中发生的争议由当事人双方协商解决,也可由有关部门调解,协商或调解本成的按下列方式解决。

严禁使用安徽安、安庆、金寨籍等地民工(发现使用安徽六安、安庆、金寨籍等地民工本用工协议作废清退出场。

1、提交 仲裁委员会仲裁。

2、依法向人民法院诉讼。

八、因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出工程施工现场,并负责将垃圾运到指定的地方。

九、附则

1、本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式两份,双方各执一份。

4、本合同清单具有同等法律效力。

甲方签字: 乙方签字:

装潢合同书 篇8

装潢合同书是在装修工程中,为了明确双方的权益和责任,以确保工程的顺利进行,双方必须签订的一份重要合同。本文将详细介绍装潢合同书的主要内容和要点。


一、合同的基础


装潢合同书是建立在工程设计方案和招标文件的基础之上的,它是根据双方的意愿和需要,明确装修工程的范围、设计要求、具体规格、工程进度和价格等方面的内容。因此,在签订装潢合同书之前,双方必须对工程的要求和设计方案达成一致。


二、合同的主要内容


1. 项目概况:列明装修工程的名称、地址、用途、设计要求等基本信息。


2. 工程范围:明确装修工程的具体范围,包括施工内容、所用材料、设备等。


3. 工程价格:按照设计方案和招标文件确定装修工程的总价款,并约定付款方式和时间。


4. 工程进度:明确装修工程的开工时间、竣工时间,同时约定工程的分阶段竣工和验收办法。


5. 材料验收:约定对施工所用材料的数量、质量和规格等进行严格检验,确保符合设计要求。


6. 设备安装:约定对施工所需设备的选购、安装、调试和维修保养等事项。


7. 变更处理:约定在施工过程中,如发生设计变更或其他情况需调整时,双方合理的变更手续和费用等。


8. 保修期限:明确装修工程的保修期限,并约定在保修期内出现的质量问题如何解决。


9. 质量验收:约定施工完工后的质量验收标准和方式,包括验收标准符合性、瑕疵处理等。


10. 违约责任:约定双方违约的责任和补偿方式,包括违约金的数额和支付方式等。


11. 争议解决:约定双方因工程合同引起的争议,如何通过协商、调解或仲裁解决。


三、合同的签订和履行


在双方就装修工程的具体内容和要求达成一致后,应当将合同的具体内容以书面形式确认,并由双方合同签字、盖章确认。同时,合同的履行应当按照约定的时间、质量和要求进行,双方应积极配合,共同推进工程的顺利进行。


四、合同的终止和解除


1. 工程自然终止:装修工程按照设计方案和约定的工期完成,验收合格后,工程自然终止。


2. 合同解除:双方通过协商一致决定解除合同,应按照约定的方式进行。


3. 违约责任:如一方违反合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。


在装修工程中,装潢合同书具有非常重要的作用,它明确了双方的权益和责任,为工程的顺利进行提供了保障。因此,双方在签订合同时需十分谨慎,确保合同的内容详细、准确,以避免后期的纠纷和争议。同时,在合同的履行中,双方应积极配合,确保工程按时、按质量要求完成,从而实现双赢的目标。

装潢合同书 篇9

甲方:

乙方:

甲、乙双方遵循平等、自愿、公平的原则,就华宁热电有限公司办公室装饰施工达成以下协议:

一 、工程项目内容

(一)工程名称:办公室改造、装饰工程。

(二)工程地点:内蒙古华宁热电有限公司院内。

(三)工程内容:

1、一楼增加轻钢龙骨纸面石膏板墙一道,房间刮腻子,拆二楼组合写字隔断重新安装到一楼。

2、二楼堵门口一个,拆隔断墙一道;二楼原办公室外间由一间改为两间,并且刮腻子。

3、详细做法见附图及说明。

(四)承包方式:包工包料,有增减项目可作调整,没有其他变动外不做调整执行一次包死。

二、合同造价:叁万元整(¥30000元)。

三、工程付款方式

工程开工材料进场后,付工程款5000元,工程验收合格提供建安发票后再付90%元,余10%作为保修金,一年后全部付清。

四、 工期要求

(一)开工日期: 年 月 日

(二)竣工日期: 年 月 日

五、工程质量及验收:

(一)、乙方必须按照设计文件和国家现行的技术标准规范进行施工。

(二)、乙方必须按照现场签证及变更图纸的要求保质、保量完成各项工程。

(三)、按合同约定由甲方提供材料、设备,甲方应在材料进场前通知乙方,双方共同验收办理交接手续。

(四)、按合同约定由乙方提供的材料、设备,乙方应在材料到施工现场前通知甲方,材料不合格的甲方有权通知乙方更换,造成的时间延误,由乙方承担责任。

(五)、凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工后达到工程质量验收标准,返工后仍达不到的由乙方承担责任。

(六)、甲方负责检查施工现场工程质量及进度,并配合施工。

(七)、工程验收:由相应的部门进行检查、验收后并出具工程量核定单,以此作为结算的依据。

六、安全要求:

乙方严格按照“安规”进行施工管理,所有进入现场施工的施工人员必须经过安全教育培训,考试合格后方可上岗,若施工人员违规操作,由乙方承担相应的责任。

甲方: 乙方 :

法人代表: 法人代表:

委托代理人: 委托代理人:

年 月 日 年月 日

装潢合同书 篇10

甲方:(委 托 方)

乙方:(被委托方)

一、装饰施工项目:

1、装饰施工地点:

2、房屋结构:

3、装饰施工内容要求:

二、工程期限及保修期:

1、工期(日历)自 年 月 日 起 至 年 月 日止。

2、工程保修期:整体为年,隐蔽工程为年。保修期自甲方签署《工程竣工验收合格单》之日起。

三、工程造价及付款方式和保修:

工程总造价:(大写) (小写) 元

付款方式 :合同生效时即开工,工程结束并通过甲方验收合格后,甲方一次性向乙方支付工程总造价.保 修:乙方在保修期内,在接到甲方通知12小时以内应及时做好保修工作,逾期未及时维修的。

四、承包方式:

承包方式: 包工包料

凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异应禁止使用,如已使用,甲方有权要求更换,对工程造成所有的损失由乙方负责。

五、施工前准备细则:

1、甲方

(1)、开工前,向乙方提供施工需用的水源、电源等(乙方负责安装计量表)。

(2)、施工中使用公用部位操作,由甲方负责协调邻里关系,保证乙方正常施工。

(3)甲方代表对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更。

2、乙方

(1)根据甲方要求,结合现场情况组织施工、工艺质量说明并现场交底,拟定施工方案、进度计划,交甲方审定并签字认可。

(2)工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护,并及时处理好户外垃圾等工作,每天做到人走场清。

(3)乙方必须做好现场文明施工要求:每位施工人员应佩戴好胸卡便于小区物业管理,施工现场入口处应竖立文明施工标志牌。

(4)乙方委派: 张俊立 为驻工地代表,负责合同履行,按要求组织施工,协调由乙方负责的各项事宜。

六、施工安全与防火

1、乙方拟定的施工方案或工艺质量,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

2、乙方在施工期内应严格遵守1993年7月29日发布的中华人民共和国行业标准《室内装饰工程质量规范》、《建筑安装工人安全操作规范》,注意施工安全。

3、乙方拟定的施工方案或工艺质量说明违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,或施工现场发生安全或火灾事故,乙方应承担负责并承担由此产生的一切经济损失。

4、由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担责任并承担由此引发的一切经济损失。

七、工程施工变更

乙方在施工过程中应以最合理的效果为最终目的,平时在工程施工过程中乙方为效果作出的 适当变更(所变更内容只允许在原确定的设计方案基础上增加,但不允许减少),所增加的费用不作调整。

八、工程质量、验收及结算

1、乙方在施工过程中必须服从甲方现场工程管理人员的监管。

2、工程质量按现行的行业标准《家庭装饰工程质量规范》以及施工方案、工艺质量说明,预算及材料品牌明细等为合格标准依据。

3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

4、工程竣工验收,乙方应通知甲方竣工验收。甲方自接到验收通知7日内组织验收,验收合格办理移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。

5、竣工结算,在竣工验收合格后即由乙方提交工程结算单及有关资料给甲方,甲方自接到上述资料15天内审查结果通知乙方,按合同条款支付工程款。

九、违约责任

1、甲方责任

(1)、由甲方原因引起工期延误,乙方应及时提交书面确认单,以使延误的工期得以顺延。

(2)、由于甲方提供的材料、设备质量问题或规格差异,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用的而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

(3)、工程未经验收,提前使用,发现质量问题,自己承担。

2、乙方责任

(1)、工程质量不符合合同规定,甲方有权要求限期无偿修理或返工,造成损失由乙方负责。

(2)、本工程在20xx年 月 日前通过甲方竣工验收。

(3)、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场陈设和其它物品,如有损坏,应赔偿所有造成损失。

(4)、未经甲方同意,擅自拆改原有建筑结构或设备管线,甲方有权要求乙方原样恢复,由此发生的损失或事故(包括罚款)由乙方负责承担。

3、本合同生效后甲乙双方应严格履行合同规定的各项条款,不得擅自变更或解除合同,否则违约方将付给对方工程预算总价10%的违约金,并承担由此造成的其他经济损失。

十、争议或纠纷的处理

1、本合同履行期间双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请家庭装饰市场管理办公室及有关部门进行调解。

2、双方协商或协调不成时,双方同意由——仲裁委员会仲裁(当事人双方不在合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可以向人民法院起诉)。

十一、附则

本合同正本一式二份,双方签字后生效,双方各执一份,有同等法院效力。

十二、其它约定

甲方(代表人签章) 乙方(代表人签章)

年月日:

装潢合同书 篇11

装潢合同书是指在装修工程中,双方当事人为明确双方的权利和义务,保障双方的合法权益,以及规范双方的行为而签订的一种法律文件。下面将根据这个标题详细具体且生动地写一篇文章。


第一部分:概述


装潢合同书通常由业主和装修公司签订,约定装修工程的范围、工期、造价等关键事项。装潢合同书的目的在于确保装修工程能够按照双方的约定进行,同时也为日后可能出现的纠纷提供了法律依据。


第二部分:合同内容


装潢合同书一般包括以下内容:


1. 项目描述:详细列出装修工程的范围和内容,包括装修的区域、工作的项目、材料的选购等。同时还可以附上装修效果图和设计图纸,以便双方有清晰的基础。


2. 工程期限:约定装修工程的开始时间和预计完成时间。这样可以确保工程的进度和工期的合理安排,对于业主来说,可以提前规划好自己的日程安排。


3. 工程费用:明确装修的总价款、付款方式和付款期限。这样可以保证双方在经济上的权益,并且避免后期出现费用纠纷。


4. 材料和设备:约定装修期间使用的材料和设备的品牌、型号、规格等详细要求。这样可以避免后期产生异议,确保装修的质量。


5. 质量标准:确定装修工程的质量要求,包括施工工艺、装修效果、使用寿命等。这样可以让装修公司有明确的要求,同时也为业主提供了一个衡量装修质量的标准。


6. 违约责任:明确双方对违约行为的处罚和赔偿责任。这样可以约束双方的行为,降低违约的风险。


第三部分:生动案例


小明是一位业主,他购买了一套新房,准备进行装修。他找到了一家知名的装修公司,签订了一份装潢合同书。


在项目描述中,小明详细列出了他对装修的要求,包括装修的客厅、卧室、厨房等区域,要求采用环保材料。小明还附上了他所喜欢的装修效果图,希望装修公司能够按照图纸的要求进行施工。


在工程期限中,小明约定了装修工程的开始时间和预计完成时间。他希望在一个月内完成全部工程,以便尽快入住。装修公司也同意了这个时间安排,并保证按时完成。


在工程费用中,小明和装修公司约定了装修的总价款、付款方式和付款期限。他们商定分期付款,根据工程进度进行付款,以确保业主的资金安全。


在材料和设备中,小明明确要求使用环保材料,并指定了几个具体品牌和型号。装修公司在选购材料时,严格按照小明的要求进行,确保材料的品质符合标准。


在质量标准中,小明要求装修工程达到一定的质量要求,包括施工工艺的精细程度、装修效果的美观程度、使用寿命的长短等。他希望装修公司能够做到真正的精细工艺,给他一个舒适的居住环境。


在违约责任中,小明和装修公司明确表示,任何一方违反合同约定都将承担相应的法律责任。这样可以有效地约束双方的行为,确保合同的执行。


第四部分:总结


装潢合同书是装修工程中重要的法律文件,它规定了双方的权利和义务,保障了双方的合法权益,明确了装修工程的范围和要求。通过签订装潢合同书,可以增强双方的合作信任,并确保装修工程的顺利进行。因此,在进行装修时,双方应充分认识到装潢合同书的重要性,并严格按照合同约定履行各自的责任,以避免纠纷的发生。

标准劳务聘用合同(优选十一篇)


不论是在生活还是工作中都会用到合同。合同的订立要按照一定的规范和要求,标准的合同到底是什么样的呢?欢迎来到本篇文章零思考方案网编辑今天为您整理的是“标准劳务聘用合同”,欢迎你的阅读愿这篇文章能够改变你的未来并请与你的粉丝分享!

标准劳务聘用合同【篇1】

通讯地址:_____________________________手机:____________________

鉴于甲方的需要,需聘请乙方从事劳务,根据《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本劳务合同,以资共同遵守。

本协议于________年_______月_______日生效至________年_______月_______日终止。

第二条:乙方承担的劳务内容、要求为:_________________________

第三条:乙方提供劳务的方式为:被告弹性工作时间制度,不必遵守甲方的上班打卡制度。

第四条:乙方认为,根据已方目前的健康状况,能依据本协议第二条、第三条约定的劳务内容、要求、方式为甲方提供劳务,乙方也愿意承担所约定的劳务。

第六条:甲方支付乙方劳务报酬的标准______________、方式______________、时间:每月________元,当月_______日通过银行发放劳务费。

劳务报酬按照甲方对乙方的考勤每天________元人民币。

第七条:乙方依法缴纳个人所得税,甲方依法代为扣缴。

二、双方就解除本协议协商一致的;

第九条甲乙双方如果单方面解除本协议,仅需提前一周通知另一个即可。

第十条本协议终止、解除后,乙方应在一周内将有关劳务成果、劳务进展状况,管理的甲方资产向甲方移交完毕,并附书面说明,如有损失,应予赔偿。

第十一条甲乙双方约定,甲方为乙方购买万元保险金的意外伤害保险。该意外伤害保障受益方为甲方。乙方在履行本协议义务过程中发生应由甲方承担责任的意外责任时,保险公司的赔款首先用来充抵甲方应承担的经济赔偿责任。

若乙方不幸发生意外伤害,且甲方依法不应当承担经济赔偿责任时,甲方将保险公司的赔偿款赠送给乙方。

第十二条乙方在履行本协议义务时发生应该由甲方承担责任的意外事故涉及其他责任方时,甲方依法向乙方承担了经济赔偿责任后,乙方应将该责任方追偿的权利转让给甲方,移交一切必要的单证,并协助甲方向责任方追偿。

第十三条甲方不负担乙方的医疗费用。医疗期内甲方也不支付劳务费。

第十四条乙方违反本协议的约定,给甲方造成经济损失的,赔偿甲方的直接经济损失。

依据本协议第九条、第十条约定终止或解除本协议,双方互相不支付违约金,甲方也不给乙方经济补偿。

第十五条甲乙双方互不承担本协议未书面明示的义务,也不享有书面未明示的权利。

第十六条因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方约定由人民法院管辖。

第十七条本合同首部甲乙双方的通讯地址为双方联系的唯一固定通讯地址,若在履行本协议中双方有任何争议,该地址为双方法定地址。若其中一方通讯地址发生变化,应立即书面通知另一方,否则,造成双方联系障碍,由有过错的一方负责。

第十八条本合同一式两份。甲乙双方各执一份。

甲方(盖章):_______________乙方(签字):______________

________年_______月_______日________年_______月_______日

标准劳务聘用合同【篇2】

2022关于劳务聘用合同标准范本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。关于劳务聘用合同标准范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022关于劳务聘用合同标准范本正文内容

甲乙双方根据国家有关法规、规定,按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本协议。

第一条 申请业务员的条件:

1.年满18周岁的中华人民共和国公民均可申请,唯申请人不得为:列入国家公务员、现役军人或法律.法规规定不得兼职的人员及中国政府禁止的任何和非法组织成员。

2.服从管理,有拓展业务能力。

第二条 协议期限

1.协议有效期:自________年____月____日至________年____月____日止。

2.聘用期满前,经双方协商一致,可以续订聘用协议。

第三条 工作岗位

1.甲方根据公司需要聘用乙方为兼职产品业务员。

2.甲方根据公司需要及乙方的业务、工作能力和表现,可以调整乙方的工作岗位,不再签订岗位聘用协议。

第四条 工作纪律

1.严格遵守国家的法律、法令、依法经营,依法纳税。

2.尊重社会公德,遵循自愿、公平、诚实、信用的原则开展业务活动。

第五条 工作报酬

1.甲方按有关规定及制度,根据乙方的业务实绩、贡献大小给予发放工资及奖励(具体发放标准详见奖励制度)

2.甲方薪水结算为周薪,每星期六为薪水发放日

第六条 其它事项

1.甲乙双方因实施聘用协议发生人事争议,按法律规定,先申请仲裁,对仲裁裁决不服可向人民法院提起诉讼。

2.本协议一式贰份,甲方一份,乙方一份,经甲、乙双方签字后生效。

3.本协议条款如与国家法律、法规相抵触时,以国家法律、法规为准。

甲方(盖章) 乙方(签字)

________年____月____日

标准劳务聘用合同【篇3】

甲方(聘用单位): 法人代表(负责人):乙方(受聘人员): 身份证号:为了依法维护双方权益,明确义务,根据现行法律法规和有关政策规定,本着平等自愿、协商一致的原则,经甲乙双方商议,特订立此合同,以便共同遵守。

一、聘用合同期限:本合同为有固定期限的聘用合同,合同期从________年____月____日起至________年____月3____日止。合同执行完毕,经双方协商,可续签合同,否则,合同终止。

二、 双方的权利和义务:

1、甲方根据工作需要及乙方所具备的工作能力,聘用乙方为我园炊事员工作,在聘用期内,甲方也可以根据工作需要,征得乙方同意,调整乙方工作岗位。

2、根据乙方的工作表现和实绩,每月按时足额支付乙方的工资报酬750元人民币(三险一金包括在750元工资内),寒暑假无工资。

3、热爱本职工作,树立一切为幼儿服务的思想,努力提高服务质量。努力钻研业务,提高烹调技术,做到色香味俱全,米饭软硬适当,花色品种多样,促进幼儿的食欲,保证营养的质量。

4、严格执行营养卫生要求,把好食物的验收关,蔬菜先洗后切,做到无沙、无尘、无杂质,食具餐具消毒,熟食加盖,生熟分开,严防食物中毒

5、注意个人卫生,上班要穿着干净、整齐,上厕所或干脏活后要用肥皂把手洗净,定期进行体检。

6、严格执行幼儿园的作息制度,按时将饭菜备好。

7、虚心听取意见,服从园长安排和管理。

8、积极参加园方安排的其它力所能及的公益劳动。

9、乙方必须身体健康,无任何传染病。

10、乙方必须严格遵守各项安全操作规程,保护自己,责任自负。

三、聘用合同变更、终止、解除的条件

(一)聘用合同确需变更的,双方应协商一致,按程序变更合同。

(二)聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现,聘用合同即行终止。经双方同意,可续签聘用合同。

(三)乙方有下列情况之一的,甲方可单方面解除聘用合同:

1、聘期内严重不履行合同的。

2、乙方不服从甲方工作安排。

3、乙方严重违反职业道德、失职、违法、违纪、不遵守幼儿园规章制度。

4、乙方工作随便,不履行岗位职责,在幼儿园内外造成不良影响。

5、乙方技术能力不够,无法胜任岗位工作。

四、甲乙双方都应遵守本合同,不得擅自违约。如需中途终止合同,须经双方协商解决。未经协商同意,违约一方应给对方赔偿损失。如有争议,由劳动部门仲裁。

五、本合同一式两份。甲乙双方各执一份,具有同等效力。

六、本合同于从________年____月____日起生效。

七、本合同未尽的其他事项,由双方协商。甲方:(盖章) 乙方:(签字)甲方法定代表人:(签字)

标准劳务聘用合同【篇4】

乙方:_____________________________

性别:_____________________________

甲乙双方经平等协商,自愿签订本合同,共同遵守本合同各项条款。

第一条本合同期限为______年(含试用期______月),自______年______月______日(首次合同从报到之日起,续签合同从签字之日起)至______年______月______日。

第二条甲方聘用乙方在____________(科室、部门),担任____________(岗位、职位)。

(一)负责乙方的日常人事管理。

(二)为乙方提供工作条件,明确岗位职责。根据工作岗位需要,提供必要的安全保护等用品。

(三)根据乙方的表现、业绩及工作需要,按有关规定和程序负责对乙方培训、职务确定与晋升、待遇等。

(四)根据工作岗位需要,在乙方聘用合同期满时决定是否续签新合同。

(五)其他________________________________________________。

(一)接受甲方的管理,按合同要求认真履行岗位职责,完成工作任务,服从工作安排或调整,参加培训学习,接受教育和考核、考察,遵纪守法。

(二)享受国家和学校规定的事业编制人员的各项工资、福利、住房及劳保等待遇。养老、医疗、失业等社会保险及房改,按上级部署和学校有关规定执行。

(三)乙方在聘用合同期内,公派出国、探亲、在职学习、借阅图书、就餐和子女上学等按学校对事业编制人员的规定或办法执行。

(四)乙方属新到任应届毕业生还与甲方签订协议书,其服务期、违约费和试用期的规定按协议书执行

第五条如订立合同所依据的法律、行政法规及规章制度发生了变化,合同应变更相关内容。

第六条如订立合同所依据的客观情况发生重大变化,致使原合同无法履行,经双方协商同意,可以变更合同相应内容。

第七条乙方有下列情况之一,甲方可以提前解除聘用合同,并以书面形式通知乙方。

(一)履行合同差、完不成工作任务、考核不合格。

(二)损害单位权益,造成严重后果以及严重违背职业道德,给单位造成极坏影响的;违反工作规定或操作规程,发生责任事故,给单位造成严重经济损失的。

(三)无理取闹、打架斗殴、严重影响工作和社会秩序的。

(四)年累计旷工时间超过15天的。

(五)被劳教、判刑等依法追究责任的。

(六)患病或非因工负伤按国家规定的医疗期满后,经有关机构鉴定乙方不能从事原工作,又不同意甲方调整工作岗位的。

(七)伪造成绩单、学历、健康证明及用其他不正当手段欺骗甲方的。

第八条有下列情况之一,乙方可以提前解除合同,并可根据国家规定向甲方提出赔偿要求

(一)甲方未按规定支付劳动报酬。

(二)甲方以暴力、监禁等非法手段强迫乙方工作。

(三)甲方不规定为乙方提供劳动安全保护。

(一)患病或非因公负伤,在国家规定的医疗期内的。

(二)实行计划生育在孕期、产期及规定的医疗期内的。

(三)符合国家规定的其他条件的。

(一)合同期限届满。

(二)合同期内乙方办理退休手续。

第十一条合同一经签订具有法律效力。合同期未满,又不符合解除合同条件而单方解除合同的,要承担违约责任。违约金数额:

第十二条本合同未尽事宜按国家或地方法律、法规执行。

第十三条本合同终止或解除之日起市人才服务中心正式接管乙方的人事档案关系及户籍关系,甲方和校人事部门不再为乙方出具任何人事证明。乙方应尽快结清与学校的各项关系,30天内凭学校人事部门的介绍信到市人才服务中心报到,逾期其责任自负。

本合同一式三份,甲乙双方各执一份,校人事部门备案一份,具有同等效力。

在聘用合同当中,单位同样也是要与劳动者约定工资报酬、聘用的期限以及相关工作任务等等,具体的内容大家可以从上文中进行了解。

标准劳务聘用合同【篇5】

甲方:乙方:甲乙双方经过友好协商,就甲方聘请乙方拍摄相片,并将拍摄相片用于甲方任何商业用途一事,达成以下条款,以兹双方共同遵守:

第一条、合作内容

1、甲方聘请乙方,作为甲方任何商业用途形象宣传图片的专用模特。

2、乙方作为甲方任何商业用途拍摄的模特,未经甲方许可,乙方不得中途退出拍摄。

第二条、拍摄时间

1、拍摄时间为:________年____月____日

2、乙方应在约定的开拍时间30分钟前到达甲方指定地点。

3、若因特殊原因,双方可以协商另行确定拍摄时间。

第三条、拍摄内容

1、乙方保证能按照甲方现场要求,配合甲方的拍摄工作,否则乙方承担延迟拍摄责任。

第四条、甲方义务

1、甲方应按约定支付报酬。

第五条、乙方义务

1、乙方保证准时到达现场。

2、乙方保证全力配合甲方拍摄工作。

第六条、照片的使用范围

1、甲方对在此过程中拍摄照片拥有版权,并有权将拍摄照片用于网上宣传及相关品牌宣传。

2、除上述用途外,未经乙方许可,甲方不得将相片用于他处。

3、乙方保证甲方不会因拍摄相片、使用相片,而受乙方起诉侵犯肖像权。

第七条、拍摄费用及肖像权使用酬金

1、甲方向乙方支付人民币 元天(大写: 整),作为拍摄费用和肖像权使用酬金,该费用已包含税费。

2、上述费用已经包括乙方许可甲方使用肖像权的费用。

3、甲方以现金方式支付给乙方。

第八条、违约责任

1、如果乙方未能准时到达拍摄现场,因此给甲方造成的损失由乙方承担;如果迟到超过2个小时,甲方有权解除合同,并有权要求乙方承担当天拍摄酬金10倍的损失。

2、若乙方不能配合甲方拍摄工作,因此给甲方造成的损失由乙方承担;若导致拍摄工作无法进行,甲方有权要求乙方承担相应损失。

第九条、争议解决方式因本合同引发一切争议,甲、乙双方应友好协商解决,协商不成,任何一方有权向所在地仲裁委员会申请仲裁。

第十条、其他条款

1、此合同一经双方盖章确认后,除不可抗因素外,未经同意不得任意取消或延期。

2、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。甲方:(章) 乙方:甲方代表签字: 身份证号:____日期:____日期

标准劳务聘用合同【篇6】

保险待遇(含国家规定的退休金和其他待遇),根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本劳务合同,共同遵守本合同所列条款。

(3)按时足额向乙方支付劳务报酬。

(二)乙方义务:

(2)乙方必须维护公司的良好形象,在经营活动中要严格遵守保密制度,否则追究其法律责任并赔偿经济损失。

(3)乙方应按合同约定的劳务内容、要求和方式全面谨慎去为甲方提供服务,不得利用业余时间从事与单位业务性质相同的事情,更不得利用工作之便直接为其他同类单位提供服务。

第七条:乙方在甲方工作期间,在执行甲方任务或利用甲方的物质设备、技术条件所取得的技术成果,包括但不限于技术发明创造的专利申请权和专利权、注册商标、字号及其他标记的专用权、专有技术及其他不为公众所熟悉的能为甲方带来经济效益并经甲方采取保密措施的技术、经营管理信息等商业秘密的专有权利、技术作品(包括但不限于工程设计、图纸、声像、文字等),其知识产权归甲方所有。

任何一方要求变更本协议的有关内容,都应以书面形式通知对方。双方经协商一致,可以变更本协议,并办理书面变更手续。

二、双方就解除本合同协商一致的;

三、乙方由于健康原因不能履行本合同义务的。

第十条:乙方有下列情形之一的,甲方可以随时解除合同,如果乙方的行为对甲方造成损害的,甲方可依法追究乙方的法律责任和

一、严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的;

二、不符合甲方的返聘条件和要求的;

三、不能胜任甲方安排的工作的,或经考核不合格的,或无法取得相关从业资格的;

四、乙方被查实向甲方提供虚假的个人资料、相关证明的;

五、向甲方隐瞒重大疾病史及其他重要信息的;

六、严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;

七、被依法追究刑事责任或劳动教养的。

一、甲方以暴力或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;

二、甲方未按照本合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件的;

第十二条:甲乙双方因本合同第十条和第十一条解除的,除第十一条约定的情形外,一方应提前一个月以书面形式通知另一方,本合同自解除合同通知书送达对方之日起自动终止。

第十三条:本合同终止、解除后,乙方应在七日内将有关工作、财务向甲方移交完毕,并附书面说明,如乙方拒不交接或者移交不全,给甲方造成损失的,甲方有权要求乙方赔偿损失。

第十四条:返聘期间如果乙方患病或因工负伤的,乙方同意医疗费用自理。乙方同意医疗费用自理,医疗期内甲方不支付劳务费。

第十五条:依据本合同第九条约定终止或解除本合同,双方互不支付违约金。甲乙双方任何一方因违反本合同约定解除合同的,给对方造成损失的,可以要求违约方赔偿对方损失的。

第十六条:因本合同引起的或本合同有关的任何争议,双方协商不成的,由甲方所在地人民法院裁决。

第十七条:本合同首页甲方双方的通讯地址为双方联系的唯一固定通讯地址,若在履行本合同中双方有任何争议,甚至涉及仲裁时,该地址为双方法定地址。若其中一方通讯地址发生变化,应立即书面通知另一方,否则,造成双方联系障碍,由有过错的一方负责。

第十八条:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):__________________乙方:_________________________

代表人(签字):________________身份证号码:____________________

_________年________月_______日_________年________月_______日

标准劳务聘用合同【篇7】

甲方(聘用单位): 法人代表(负责人):乙方(受聘人员): 身份证号:为了依法维护双方权益,明确义务,根据现行法律法规和有关政策规定,本着平等自愿、协商一致的原则,经甲乙双方商议,特订立此合同,以便共同遵守。

一、聘用合同期限:本合同为有固定期限的聘用合同,合同期从________年____月____日起至________年____月3____日止。合同执行完毕,经双方协商,可续签合同,否则,合同终止。

二、 双方的权利和义务:

1、甲方根据工作需要及乙方所具备的工作能力,聘用乙方为我园炊事员工作,在聘用期内,甲方也可以根据工作需要,征得乙方同意,调整乙方工作岗位。

2、根据乙方的工作表现和实绩,每月按时足额支付乙方的工资报酬750元人民币(三险一金包括在750元工资内),寒暑假无工资。

3、热爱本职工作,树立一切为幼儿服务的思想,努力提高服务质量。努力钻研业务,提高烹调技术,做到色香味俱全,米饭软硬适当,花色品种多样,促进幼儿的食欲,保证营养的质量。

4、严格执行营养卫生要求,把好食物的验收关,蔬菜先洗后切,做到无沙、无尘、无杂质,食具餐具消毒,熟食加盖,生熟分开,严防食物中毒

5、注意个人卫生,上班要穿着干净、整齐,上厕所或干脏活后要用肥皂把手洗净,定期进行体检。

6、严格执行幼儿园的作息制度,按时将饭菜备好。

7、虚心听取意见,服从园长安排和管理。

8、积极参加园方安排的其它力所能及的公益劳动。

9、乙方必须身体健康,无任何传染病。

10、乙方必须严格遵守各项安全操作规程,保护自己,责任自负。

三、聘用合同变更、终止、解除的条件

(一)聘用合同确需变更的,双方应协商一致,按程序变更合同。

(二)聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现,聘用合同即行终止。经双方同意,可续签聘用合同。

(三)乙方有下列情况之一的,甲方可单方面解除聘用合同:

1、聘期内严重不履行合同的。

2、乙方不服从甲方工作安排。

3、乙方严重违反职业道德、失职、违法、违纪、不遵守幼儿园规章制度。

4、乙方工作随便,不履行岗位职责,在幼儿园内外造成不良影响。

5、乙方技术能力不够,无法胜任岗位工作。

四、甲乙双方都应遵守本合同,不得擅自违约。如需中途终止合同,须经双方协商解决。未经协商同意,违约一方应给对方赔偿损失。如有争议,由劳动部门仲裁。

五、本合同一式两份。甲乙双方各执一份,具有同等效力。

六、本合同于从________年____月____日起生效。

七、本合同未尽的其他事项,由双方协商。甲方:(盖章) 乙方:(签字)甲方法定代表人:(签字)聘用合同 篇10甲方:法定代表人(或代理人):乙方:法定代表人(或代理人):甲方因工作需要,决定接受乙方保安队员 名,提供安全保卫工作,并经甲乙双方平等自愿协商一致,达成如下协议。

一、服务时间及范围

1、服务时间:甲方自年____月____日至年____月____日止。

2、乙方保安为甲方提供的服务包括:对门口车辆停放进行疏导管理,场所内安保环境提供服务,医院应急事件及临时性任务等服务。

二、付款方式在合同生效之日起,甲方每月月底支付乙方保安服务费人民币 元 整,由甲方财务部门转帐至乙方的帐户。

三、甲方权利和义务

1、甲方应为保安人员提供必要的执勤工作环境,关心保安人员的生活,为保安人员创造良好工作生活条件。

2、甲方应严格遵照有关法律法规开展工作,自觉接受当地公安机关的监督,对现金和贵重物品的保管,必须严格依照规定,妥善保存。

3、甲方有权对乙方保安人员进行管理和监督,对保安人员违反本单位规定的行为批评教育,必要时有权要求乙方更换人员,但应提前一个星期告知乙方,以便乙方调换其他队员。不得指使保安人员从事违纪违法犯罪活动。

4、甲方有权对乙方保安人员进行督查和考核,并将督查和考核结果于每月底向乙方通报一次,作为乙方对保安人员进行奖惩的依据。

四、乙方权利和义务

1、

(一)乙方给甲方配备的保安人员必须是年龄在35—52周岁的男性,确保保安人员身体健康,不准带病上岗;乙方安排的安保人员发生意外造成的人身伤害,由乙方自行承担,甲方概不负责。

(二)品德良好,无违法犯罪记录;自愿从事保安服务工作,保证执勤期间不得空岗、醉岗等。

2、保安人员在执行勤务时,必须着统一的保安服装,佩戴标志和执勤证;必须服从甲方和乙方的双重领导,认真学习政治、业务和法律知识,尽职尽责,为甲方提供高质量的保安服务;必须遵纪守法,文明执勤,不得迟到、早退、脱岗、串岗,不得有法律、法规禁止的违法行为;必须认真维护责____区正常工作秩序,防范刑事、治安案件发生,制止外来人员引发的各类纠纷和打架斗殴等违法犯罪行为,对现场发现的违法犯罪人员及时报警或协助公安、保卫部门抓获,扭送当地公安派出所处理。对刑事、治安案件现场和灾害事故现场,应先行保护并协助公安机关维护秩序。

3、乙方必须配合甲方按照甲方的工作要求对保安进行管理,并遵守医院有关对保安的行为进行规范及制度。

五、违约责任

1、如甲方因自身原因要求提前解除合同,应支付乙方违约金 元人民币。如甲方因乙方提供的保安服务不符合要求而解除合同,甲方不负违约责任。

2、如乙方因自身原因要求提前解除合同,应支付甲方违约金元人民币。如乙方因甲方原因导致无法履行合同,不负违约责任。

3、因甲乙双方一方的过错导致本合同无法执行,违约方应赔偿因此给守约方造成的损失,如双方各有过错,则应根据过错大小由双方分摊责任。因政策或不可抗力原因导致本协议解除、终止的,视情况部分或全部免除当事人责任。

六、解决争议的办法:甲乙双方在履行本合同中发生的争议,由双方协商或通过调解解决。协商或调解不成,依法向有管辖权的人民法院起诉。

七、本合同未尽事宜由双方协商解决。

八、本合同自甲、乙双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字并加盖单位公章之日起生效。

九、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(公章): 乙方(公章)法定代表人(或代理人):________年____月____日法定代表人(或代理人):年月____日

标准劳务聘用合同【篇8】

雇佣方:(以下简称甲方)劳务方:(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》的规定以及有关法律、法规,经双方协商一致,签订本劳务协议,双方共同遵照执行。

一、本工程劳务用工工程项目:临时办公用地周边设施建设,乙方按甲方提供的图纸、施工方案、技术交底、安全措施等进行施工。

二、工作期限:

开始工作日期:

结束工作日期:

三、作业标准

1、乙方必须按照甲方提供的设计文件和作业指导书进行施工作业。

2、乙方施工作业所完成的工程项目,必须满足甲方提供的设计文件要求和达到国家或行业现行的工程质量验收标准,并经质检部门验收合格。

3、施工作业质量不合格的工程项目,乙方应在甲方规定的时间内返工,并最终达到质量验收标准,返工所发生的费用由责任方承担。若因乙方原因造成反工且返工后仍不能达到质量验收标准的,乙方应承担赔偿、违约责任。

物,保守甲方机密,维护甲方利益,服从甲方的领导、管理和教育。

(三)、乙方违反劳动纪律,甲方可对其进行批评教育,直至按有关规定给予必要的纪律处分或解聘;给对方成经济损失,应视其后果和责任大小按有关规定予以经济赔偿。

六、协议的终止、变更和解除:本协议期限届满时即终止,不结算任何费用;经双方协商同意,可以变更协议有关内容并办理协议变更手续;甲方可以根据国家有关规定和生产经营状况解除本协议。

七、补充条款:

1、乙方应严格遵守国家和地方政府颁布有关法规法令,并严格遵守甲方的规章制度和纪律,遵守良好道德准则。

2、甲方依照国家和地方各级政府之有关法规制定规章制度、纪律及员工守则,乙方有义务严格遵守,乙方若被发现不遵照甲方规章制度和员工守则,甲方将视乙方违反之情节轻重,给予相应的纪律处分,包括经济处罚(赔款或罚款),口头或书面警告,记过、调职、降职或解雇。

3、甲方因工作和生产需要可依法安排乙方工作,乙方如无特别原因应服从安排。

4、甲方作为代缴税义务人,将在乙方工资内扣除乙方依法应交个人所得税以及中华人民共和国税法规定的其他各项税款,代为上交国家。

5、合同期内,由于乙方不愿意缴纳各项社会保险,在乙方自愿的基础上,甲方将各项社会保险企业公摊部分以工资的形式直接发放给乙方,由乙方自行缴纳各项社会保险。本合同终止或解除后,如乙方提出由甲方补交各项社会保险,乙方须把各项社会保险个人应缴纳部分及企业公摊部分补交给甲方,由甲方代乙方办理各项社会保险补交手续,且由之造成的社会保险滞纳金由乙方全额承担。

八、协议如有未尽事宜,凡属国家有规定的,按有关规定执行;凡属国家没有规定的,甲、乙双方可协商修订、补充。

九、本协议双方签字即生效。协议一式贰份,甲、乙双方各持一份。

甲方:乙方:

甲方代表签章:

签订日期:年月日

企业标准劳务聘用合同范本二

甲方

乙方姓名性别出生日期年月日

居民身份证号码

单位地址家庭住址

根据《中华人民共和国劳动法》,甲乙双方经平等协商,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。

第一条本合同期限类型为______期限合同。本合同生效日期______年______月______日。其中试用期______个月,本合同______终止。

第二条乙方同意根据甲方工作需要从事汽车驾驶员岗位工作。乙方应严格遵守合同以及单位各项工作制度和岗位责任制要求,

第三条甲方负责对乙方进行政治思想、职业道德、遵章守纪、业务技术、劳动安全及有关规章制度的教育和培训。

第五条乙方应遵守劳动纪律和甲方的规章制度,乙方违反劳动纪律或规章制度,甲可依据本单位的规章制度处理,直到解除本合同。

第六条甲方安排乙方执行不定时工作制,乙方在保证安全行车、完成甲任务的前提下,工作、休息和休假由乙方自行安排。

第七条乙方完成规定的工作任务,甲方按照XX县人民政府关于单位驾驶员待遇的有关规定支付工资520元(其中420元财政拨付,单位补贴100元);其中试用期内工资520

第十四条经甲乙双方协商一致,本合同可以解除。

第十五条乙方有下列情形之一,甲方可以解除本合同:

1.在试用期内,被证明不符合录用条件的;

2.严重违反劳动纪律或甲方规章制度的;

3.严重失职、营私舞弊,对单位利益造成重大损害的;

4.被有关部门吊销《机动车驾驶证》、《准驾证》的;

5.被依法追究刑事责任的。

第二十三条甲乙双方当事人任何一方违反劳动合同规定,给对方造成损失或损害的,应当说依据国家和北京市有关规定承担赔偿责任。

第二十四条当事人约定的其他内容:

第二十五条因履行本合同发生劳动争议,当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解,调解不成,当事人一方要求仲裁的,应当自劳动争议发生之日起六十日内向县劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁不服的,可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内,向人民法院提起诉讼

第二十七条本合同未尽事宜,或与国家有关规定相悖的,按国家有关规定执行。

第二十八条本合同一式两份,甲乙双方各持一份。

甲方(盖章)

乙方(盖章)

企业标准劳务聘用合同范本三

甲方:法定代表人:地址:乙方:身份证号码:地址:

根据国家劳动管理规定以及本公司员工聘用方法,甲方招乙方为试用员工,双方在平等自愿的基础上,经协商一致鉴定本试用合同,共同遵守本协议条款。

一、试用合同期限

试用期为个月,自年月日至年月日止。

二、根据甲方的安排,乙方在工作岗位。

三、甲方聘用乙方的试用期为一月,月薪为600元,试用期满后,并经考核合格工资为850底薪+50元全勤+1%工资提成,双方根据平等协商原则,签订劳动合同。成任务值根据季节调整,

四、甲方的基本权利及义务

1、甲方的权利

1)有权要求乙方遵守国家法律和店内各项规章制度;员工聘用合同2)在试用期间,乙方如严重违反劳动纪律或企业规章制度,甲方有权终止合同。

乙方的行为给甲方造成损失,有乙方赔偿,情节严重的追究其法律责任;

3)试用期间,乙方由于个人原因发生的疾病及意外事故,由乙方负责;

2、甲方的义务

1)为乙方提供必要的工作条件;

2)负责对乙方进行职业道德、业务技能及店内规章制度的教育和培训;

五、乙方的基本权利及义务

1、乙方的权利

1)享有国家法律法规赋予的一切公民权利;

2)享有店内规章制度规定可以享有的福利待遇的权利;

3)试用期间如变更单位,须提前一个月通知甲方,双方协商终止合同。

2、乙方的义务

1)遵守国家法律法规、当地政府规定的公民义务;

2)遵守店内各项规章制度、员工手册、行为规范的义务;

3)维护店内的声誉、利益的义务。

六、甲方的其他权利及义务

1、试用期间,乙方不能胜任工作或弄虚作假不符合录用条件,甲方有权提前解除本合同;

2、乙方有突出表现,甲方可提前结束试用,与乙方签订正式劳动合同;

七、乙方的其他权利及义务

1、试用期满,乙方有权决定是否签订正式劳动合同;

2、具有参与店内民主管理、提出合理化建议的权利;

3、反对和投诉对乙方试用身份不公平的歧视。

八、本合同如有未尽事宜,双方本着友好协商处理。

九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力,经甲乙双方签章生效。

甲方:(盖章)乙方:(盖章)

法定代表人:签字:

签约日期:签约地点:

标准劳务聘用合同【篇9】

2、双方就结束本合同协商一致的;

3、甲方调整乙方的工作岗位,乙方在不予服从的同时也没能与甲方达成和解的;

4、乙方提供的劳务质量达不到约定的要求或标准的;

5、因乙方过错给甲方造成较大经济损失的;

6、乙方由于健康等原因,不能履行本合同义务的。

第九条 甲、乙双方协商一致或任何一方提前一个月提出单方面解除本协议的,本协议可以解除。

第十条 乙方声明,在本合同签订前,乙方已与其他单位建立劳动关系,社会保险费已由与之建立劳动关系的单位缴纳,且在本合同有效期内会继续缴纳(附劳动合同、社会保险费缴纳凭证),并保证不会因此对甲方造成不利影响,否则甲方有权在任何时候单方面解除合同。

第十一条 乙方同意合同期间各类医疗费用均自理,甲方不予负担,停工治疗期间甲方不支付劳务报酬。

第十二条 双方协商约定的其他事项:

1、甲方的合法的规章制度(如员工手册等)均属本合同的主要附件,其效力与本合同条款同等。

2、乙方不及时将个人信息属性变动通知甲方的,视作本合同终止,且甲方有权向乙方追诉其因此而受到的经济损失。

2、乙方在工作过程中造成任何第三人损害而给甲方造成损失的,甲方可向乙方追偿。

3、本合同首部甲乙双方的通讯地址为双方联系的唯一固定通讯地址,若在履行本合同中双方有任何争议,甚至涉及诉讼时,该地址为双方法定地址。若其中一方通讯地址发生变化,应立即书面通知另一方,否则,造成双方联系障碍,由有过错的一方负责。

第十三条 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲乙双方根据国家和本市有关法规、规定,按照自愿、平等、协商一致的原则,就建立劳务关系期间双方的权利、义务达成一致如下:

(1)本合同有效期为自 年 月 日起至 年 月 日止。其 中前 个月,即 年 月 日至 年 月 日,为试用期;

(2)聘用合同期满,如需续订聘用合同,双方另行协商。

(1) 合同届满前三个月,乙方如有续订合同意向,应当向甲方提出书面续订合同意向书。甲方可根据乙方的续订意向,决定是否与乙方续订合同;

(2) 乙方没有提出续订合同意向书的,视为乙方不同意续订劳动合同,甲方将在合同届满后终止劳动关系。

(1)根据甲方生产经营需要,乙方同意接受甲方安排,在部门从事 岗位工作,乙方应按照甲方的要求,根据确定的岗位职责和规范要求,按时、按质、按量完成工作任务;

(2)甲方根据工作需要或生产经营情况的变化,确有必要可调整乙方的工作岗位,乙方应当服从安排,根据确定的岗位职责和规范要求,按时、按质、按量完成工作任务。

乙方在甲方实行(标准、综合)工作制,工作地点,甲方的工作地点共有:①公司本部 ②公司分部所在地 ③其他( ),甲方将乙方安排在①.②.③地点工作。

(1)聘用期间,在正常的工作日内,乙方试用期月薪为 元待遇,正式录用后月薪为 待遇;

(2)绩效奖励,薪酬涨幅,考核奖励;

(3)以上1、2报酬包含乙方所应缴纳的税款,税负由乙方自行承担;

乙方所完成的工作成果的所有知识产权归甲方所有。

乙方自本协议生效之日起至本协议终止或解除后,应遵守本协议及甲方规章制度中的保密规定,不得直接或间接泄露甲方的商业机密和知识产权,不得为自己的利益使用或计划使用这些信息,不得使他人获得/使用或计划使用这些信息。商业秘密系指不为公众所知悉,能为甲方带来经济利益,具有实用性并经甲方采取保密措施的技术信息和经营信息。包括但不限于下述内容:

(1)乙方在甲方任职期间接触、知悉的:

经营信息:反映或描述甲方公司生产经营状况、经营决策、经营规划、经营战略、投资计划、研究报告等;管理信息:甲方公司所使用的管理诀窍、管理规划、管理策略、管理方法、商业模式及管理制度等;

(2)甲方公司规章制度规定的保密信息;

(3)乙方在甲方公司任职期间因履行职务或主要利用甲方的物质技术条件、业务信息等完成的发明创造、作品、策划、创意等;

(4)乙方在甲方任职期间接触、知悉的甲方公司对其承诺有保密义务的属于第三方的商业秘密;

(5)甲方公司“商业秘密”的记载形式不受任何载体所限,包括但不限于文件、资料、图表、笔记、报告、信函、传真、磁带、磁盘、电脑、硬盘、仪器以及其他任何形式的载体,或通过口头等视听形式传递;

(1)甲方为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境,保证乙方的人身安全及人体不受危害的环境条件下工作;

(2)甲方根据乙方工作岗位的实际情况,按国家有关规定向乙方提供必要的劳动保护用品;

(3)甲方应根据工作需要组织乙方参加必要的业务知识培训。

(1)乙方应遵守国家的法律、法规;

(2)乙方应遵守甲方规定的各项规章制度和劳动纪律,自觉服从甲方的管理;

(3)乙方如违反甲方的规章制度、劳动纪律,甲方按有关规定经予处罚。

(1)聘用合同依法签订后,任何一方不得擅自变更合同,确需变更时,双方应协商一致。双方未达成一致意见的,原合同继续有效。

(2)聘用合同期满,聘用合同即自行终止。

(3)双方当事人协商一致,聘用合同可以解除。

(4)乙方有下列情形之一的,甲方可以解除聘用合同:

A、严重违反工作纪律或聘用单位规章制度;

B、严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;

C、乙方与他人建立聘用关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,经甲方单位提出,拒不改正的;

E、乙方被依法追究刑事责任的或者受到公安机关治安管理处罚的。 F、乙方由于健康原因,不能正常参加工作的。

1、不论何种形式终止或解除劳动关系,乙方应在一个月内必须办理工作交接和离职手续;

2、由于乙方未能及时办理工作交接何离职手续,造成甲方的经济损失的,甲方有权要求乙方赔偿,由此而产生的一切法律责任均由乙方承担。

第十二条 违约责任:

(1)甲方在以下情况有权扣除乙方相应额度的报酬,报酬不足以支付甲方损失的,甲方有权继续追偿:

A、因乙方的过失给甲方造成经济损失的;

B、乙方违反公司制度的;

c、双方约定的其他情况。

第十三条本协议首部甲、乙双方的通讯地址为双方联系的地址,若在履行本协议中双方有任何争议,该地址为双方法定地址。若其中一方通讯地址发生变化,应立即书面通知另一方,否则,造成双方联系障碍,由有过错的一方负责。

第十四条 本协议未尽事宜,由双方另行协商确定,并签署补充协议。若补充协议与协议不一致的,以补充协议为准。见考核奖励附件和本协同具法律效应。

第十五条 本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,经甲乙双方签字盖章后生效。

标准劳务聘用合同【篇10】

2022标准劳务聘用合同模板是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。标准劳务聘用合同模板能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022标准劳务聘用合同模板正文内容

甲方(聘用单位): 法人代表(负责人):乙方(受聘人员): 身份证号:为了依法维护双方权益,明确义务,根据现行法律法规和有关政策规定,本着平等自愿、协商一致的`原则,经甲乙双方商议,特订立此合同,以便共同遵守。

一、聘用合同期限:本合同为有固定期限的聘用合同,合同期从________年____月____日起至________年____月3____日止。合同执行完毕,经双方协商,可续签合同,否则,合同终止。

二、 双方的权利和义务:

1、甲方根据工作需要及乙方所具备的工作能力,聘用乙方为我园炊事员工作,在聘用期内,甲方也可以根据工作需要,征得乙方同意,调整乙方工作岗位。

2、根据乙方的工作表现和实绩,每月按时足额支付乙方的工资报酬750元人民币(三险一金包括在750元工资内),寒暑假无工资。

3、热爱本职工作,树立一切为幼儿服务的思想,努力提高服务质量。努力钻研业务,提高烹调技术,做到色香味俱全,米饭软硬适当,花色品种多样,促进幼儿的食欲,保证营养的质量。

4、严格执行营养卫生要求,把好食物的验收关,蔬菜先洗后切,做到无沙、无尘、无杂质,食具餐具消毒,熟食加盖,生熟分开,严防食物中毒

5、注意个人卫生,上班要穿着干净、整齐,上厕所或干脏活后要用肥皂把手洗净,定期进行体检。

6、严格执行幼儿园的作息制度,按时将饭菜备好。

7、虚心听取意见,服从园长安排和管理。

8、积极参加园方安排的其它力所能及的公益劳动。

9、乙方必须身体健康,无任何传染病。

10、乙方必须严格遵守各项安全操作规程,保护自己,责任自负。

三、聘用合同变更、终止、解除的条件

(一)聘用合同确需变更的,双方应协商一致,按程序变更合同。

(二)聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现,聘用合同即行终止。经双方同意,可续签聘用合同。

(三)乙方有下列情况之一的,甲方可单方面解除聘用合同:

1、聘期内严重不履行合同的。

2、乙方不服从甲方工作安排。

3、乙方严重违反职业道德、失职、违法、违纪、不遵守幼儿园规章制度。

4、乙方工作随便,不履行岗位职责,在幼儿园内外造成不良影响。

5、乙方技术能力不够,无法胜任岗位工作。

四、甲乙双方都应遵守本合同,不得擅自违约。如需中途终止合同,须经双方协商解决。未经协商同意,违约一方应给对方赔偿损失。如有争议,由劳动部门仲裁。

五、本合同一式两份。甲乙双方各执一份,具有同等效力。

六、本合同于从________年____月____日起生效。

七、本合同未尽的其他事项,由双方协商。甲方:(盖章) 乙方:(签字)甲方法定代表人:(签字)________年____月____日

标准劳务聘用合同【篇11】

企业标准劳务聘用合同范本一

雇佣方: (以下简称甲方) 劳务方: (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》的规定以及有关法律、法规,经双方协商一致,签订本劳务协议,双方共同遵照执行。

一、本工程劳务用工工程项目: 临时办公用地周边设施建设,乙方按甲方提供的图纸、施工方案、技术交底、安全措施等进行施工。

二、工作期限:

开始工作日期: 20 年12月1日

结束工作日期: 20 年1月31日

三、作业标准

1、乙方必须按照甲方提供的设计文件和作业指导书进行施工作业。

2、乙方施工作业所完成的工程项目,必须满足甲方提供的设计文件要求和达到国家或行业现行的工程质量验收标准,并经质检部门验收合格。

3、施工作业质量不合格的工程项目,乙方应在甲方规定的时间内返工,并最终达到质量验收标准,返工所发生的费用由责任方承担。若因乙方原因造成反工且返工后仍不能达到质量验收标准的,乙方应承担赔偿、违约责任。

物,保守甲方机密,维护甲方利益, 服从甲方的领导、管理和教育。

(三)、乙方违反劳动纪律, 甲方可对其进行批评教育, 直至按有关规定给予必要的纪律处分或解聘;给对方成经济损失, 应视其后果和责任大小按有关规定予以经济赔偿。

六、协议的终止、变更和解除:本协议期限届满时即终止,不结算任何费用;经双方协商同意, 可以变更协议有关内容并办理协议变更手续;甲方可以根据国家有关规定和生产经营状况解除本协议。

七、补充条款:

1、乙方应严格遵守国家和地方政府颁布有关法规法令,并严格遵守甲方的规章制度和纪律,遵守良好道德准则。

2、甲方依照国家和地方各级政府之有关法规制定规章制度、纪律及员工守则,乙方有义务严格遵守,乙方若被发现不遵照甲方规章制度和员工守则,甲方将视乙方违反之情节轻重,给予相应的纪律处分,包括经济处罚(赔款或罚款),口头或书面警告,记过、调职、降职或解雇。

3、甲方因工作和生产需要可依法安排乙方工作,乙方如无特别原因应服从安排。

4、甲方作为代缴税义务人,将在乙方工资内扣除乙方依法应交个人所得税以及中华人民共和国税法规定的其他各项税款,代为上交国家。

5、合同期内,由于乙方不愿意缴纳各项社会保险,在乙方自愿的基础上,甲方将各项社会保险企业公摊部分以工资的形式直接发放给乙方,由乙方自行缴纳各项社会保险。本合同终止或解除后,如乙方提出由甲方补交各项社会保险,乙方须把各项社会保险个人应缴纳部分及企业公摊部分补交给甲方,由甲方代乙方办理各项社会保险补交手续,且由之造成的社会保险滞纳金由乙方全额承担。

八、协议如有未尽事宜, 凡属国家有规定的, 按有关规定执行;凡属国家没有规定的, 甲、乙双方可协商修订、补充。

九、本协议双方签字即生效。协议一式贰份,甲、乙双方各持一份。

甲方: 乙方:

甲方代表签章:

签订日期: 年 月 日

企业标准劳务聘用合同范本二

甲方

乙方姓名 性别 出生日期 年 月 日

居民身份证号码

单位地址家庭住址

根据《中华人民共和国劳动法》,甲乙双方经平等协商,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。

第一条本合同期限类型为______期限合同。本合同生效日期______年______月______日。其中试用期______个月,本合同______终止。

第二条乙方同意根据甲方工作需要从事汽车驾驶员岗位工作。乙方应严格遵守合同以及单位各项工作制度和岗位责任制要求,

第三条甲方负责对乙方进行政治思想、职业道德、遵章守纪、业务技术、劳动安全及有关规章制度的教育和培训。

第五条乙方应遵守劳动纪律和甲方的规章制度,乙方违反劳动纪律或规章制度,甲可依据本单位的规章制度处理,直到解除本合同。

第六条甲方安排乙方执行不定时工作制,乙方在保证安全行车、完成甲任务的前提下,工作、休息和休假由乙方自行安排。

第七条乙方完成规定的工作任务,甲方按照XX县人民政府关于单位驾驶员待遇的有关规定支付工资520元(其中420元财政拨付,单位补贴100元);其中试用期内工资520

第十四条经甲乙双方协商一致,本合同可以解除。

第十五条乙方有下列情形之一,甲方可以解除本合同:

1.在试用期内,被证明不符合录用条件的;

2.严重违反劳动纪律或甲方规章制度的;

3.严重失职、营私舞弊,对单位利益造成重大损害的;

4.被有关部门吊销《机动车驾驶证》、《准驾证》的;

5.被依法追究刑事责任的。

第二十三条甲乙双方当事人任何一方违反劳动合同规定,给对方造成损失或损害的,应当说依据国家和北京市有关规定承担赔偿责任。

第二十四条当事人约定的其他内容:

第二十五条因履行本合同发生劳动争议,当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解,调解不成,当事人一方要求仲裁的,应当自劳动争议发生之日起六十日内向县劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁不服的,可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内,向人民法院提起诉讼

第二十七条本合同未尽事宜,或与国家有关规定相悖的,按国家有关规定执行。

第二十八条本合同一式两份,甲乙双方各持一份。

甲方(盖章)

乙方(盖章)

企业标准劳务聘用合同范本三

甲方: 法定代表人: 地址: 乙方: 身份证号码: 地址:

根据国家劳动管理规定以及本公司员工聘用方法,甲方招乙方为试用员工,双方在平等自愿的基础上,经协商一致鉴定本试用合同,共同遵守本协议条款。

一、试用合同期限

试用期为 个月,自 年 月 日至 年 月 日止。

二、根据甲方的安排,乙方在 工作岗位。

三、甲方聘用乙方的试用期为一月,月薪为 600 元,试用期满后,并经考核合格工资为850底薪+50元全勤+1%工资提成,双方根据平等协商原则,签订劳动合同。成任务值根据季节调整,

四、甲方的基本权利及义务

1、甲方的权利

1) 有权要求乙方遵守国家法律和店内各项规章制度;员工聘用合同2) 在试用期间,乙方如严重违反劳动纪律或企业规章制度,甲方有权终止合同。

乙方的行为给甲方造成损失,有乙方赔偿,情节严重的追究其法律责任;

3) 试用期间,乙方由于个人原因发生的疾病及意外事故,由乙方负责;

2、甲方的义务

1) 为乙方提供必要的工作条件;

2) 负责对乙方进行职业道德、业务技能及店内规章制度的教育和培训;

五、乙方的基本权利及义务

1、乙方的权利

1) 享有国家法律法规赋予的一切公民权利;

2) 享有店内规章制度规定可以享有的福利待遇的权利;

3) 试用期间如变更单位,须提前一个月通知甲方,双方协商终止合同。

2、乙方的义务

1) 遵守国家法律法规、当地政府规定的公民义务;

2) 遵守店内各项规章制度、员工手册、行为规范的义务;

3) 维护店内的声誉、利益的义务。

六、甲方的其他权利及义务

1、试用期间,乙方不能胜任工作或弄虚作假不符合录用条件,甲方有权提前解除本合同;

2、乙方有突出表现,甲方可提前结束试用,与乙方签订正式劳动合同;

七、乙方的其他权利及义务

1、试用期满,乙方有权决定是否签订正式劳动合同;

2、具有参与店内民主管理、提出合理化建议的权利;

3、反对和投诉对乙方试用身份不公平的歧视。

八、本合同如有未尽事宜,双方本着友好协商处理。

九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力,经甲乙双方签章生效。

甲方:(盖章) 乙方:(盖章)

法定代表人: 签字:

签约日期: 签约地点:

相关推荐