甲方:
乙方:
为了做好某改造施工的安全管理工作,防止安全事故的发生,确保人身安全,经甲乙双方充分、友好协商,本着平等互利、公平公正的原则,在依据国家相关法律法规和公司相关规定的基础上,本着自愿平等的原则签订此协议。
一、甲方的职责和义务
1、甲方在乙方进行施工时,有权对乙方进行监督、检查、指导,对于检查当中发现的问题,甲方将依据公司相关的奖惩制度进行处罚、状况严重,责令停工。
2、施工过程中,如出现人员伤害状况,甲方有义务协助乙方做好事故的处理工作,防止事故的扩大化,协助相关部门做好事故的取证工作,但期间发生的一切费用由乙方承担。
二、乙方的安全措施与职责
1、乙方应认真贯彻执行国家和省、市地方有关高空作业安全的法律、法规、标准、操作规程;
2、乙方应建立健全安全生产规章制度,结合本工程制定专项安全施工方案,相关职责落实到人。
3、乙方负责人同时即为项目安全生产第一职责人,应严格遵守安全生产规章制度,负责该工程项目的日常安全管理工作,并指定专人负责监管安全施工作业。
4、乙方在作业过程中,应遵守甲方的各项规章制度,对于作业时发现的安全隐患,及时采取措施,予以消除。
5、乙方高空作业人员应经过相关安全培训教育,具备高空作业资格,且应身体健康,凡有饮酒、精神不振状况的,禁止进行高空作业。
6、乙方应对施工中使用的吊篮、电器、相关安全防护工具等务必做好安全检查、管理工作,按相关操作规程要求使用,并承担安全职责。
7、乙方施工人员不得随意进入施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备,否则因由此而引起的事故,乙方负全部职责。8、乙方应做好施工区域的安全防护管理,施工时安排专人值守,严禁无关人员靠近,如因施工过程管理不到位,对无关人员造成伤害的,乙方应承担全部安全职责。
9、乙方在作业过程中,出现的安全事故,将由乙方负责解决,并承担全部职责,若对甲方造成损失的,乙方应负责赔偿损失。
三、甲乙双方应严格遵守本协议条款,履行各自职责,做好安全施工管理工作。
本协议自签订之日起生效至项目结束,一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方盖章:
代表签字:
日期:
乙方盖章:
代表签字:
日期:
zhe135.com编辑推荐
施工协议书
精心制作了“施工协议书”,栏目小编在法律文书更加完善的时代,足够谨慎地挑选出来。如今,合同的法律效力不断增强。签署合适的合同也是降低和预防争议的重要手段。请您特别关注本文的重点!
施工协议书 篇1
工程施工合作协议书范本
第一章 总则
为确保双方工程施工合作的顺利进行,维护双方合法权益,特制定本合作协议。本协议由甲方和乙方共同遵守,并具有法律效力。
第二章 项目描述
1. 项目名称: ______________________
2. 项目地点: ______________________
3. 项目规模: ______________________
4. 项目周期: ______________________
5. 项目预算: ______________________
第三章 双方权责
1. 甲方的权责:
a. 提供建设工程的设计文件、图纸等相关资料;
b. 向乙方提供合适的施工现场;
c. 按照约定支付工程款项;
d. 对乙方的工作进行监督和管理;
e. 保证施工过程中必要的资源供应。
2. 乙方的权责:
a. 遵守各项国家法律法规,确保施工质量和安全;
b. 按照设计要求和工期要求完成施工任务,并保证质量;
c. 协助甲方进行工程验收,并在规定时间内处理相关问题;
d. 不得私自分包或转包本合作协议约定的工程或工程的一部分;
e. 向甲方提供施工进度、质量等相关信息。
第四章 施工付款
1. 工程款项的支付方式和时间:
a. 施工款项的支付方式:______________________
b. 第一次支付款项:________________________
c. 最后一次支付款项:______________________
2. 甲方按照约定支付款项的方式和时间:
a. 需由甲方支付的款项:______________________
b. 第一次支付的时间和金额:___________________
c. 最后一次支付的时间和金额:__________________
第五章 违约责任
1. 若一方未能履行本合同规定的义务,应向对方支付违约金,违约金的数额为合同总金额的______%。
2. 若甲方未按约定支付工程款项,则乙方有权停工,并向甲方催告支付的违约。
3. 若乙方未按约定时间完成工程,甲方有权要求乙方加快施工进度,并可能通过减少工程款项或终止合同等方式追究乙方的责任。
第六章 合同解除和争议解决
1. 若因不可抗力等无法控制的原因,导致双方不能履行合同的,不视为违约,但需及时通知对方。
2. 若合同解除,任何一方均应承担相应的损失,并解决未完成工程的问题。
3. 双方因履行本合同发生争议时,应友好协商,若协商不成可由双方自愿选择仲裁、诉讼解决。
第七章 其他约定
1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自本协议签订之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,可由双方协商补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同的任何修改或变更应由甲乙双方在书面文件中签字确认。
第八章 合同效力
1. 本合同自双方签订之日起生效,至工程完工并验收结束之日止。
2. 若一方未尽职守或违反合同约定而导致工程无法继续进行时,对方有权终止本合同。
3. 经双方确认,本合同的内容完全符合双方意愿。
甲方(签字): _________________ 日期: _________________
乙方(签字): _________________ 日期: _________________
以上是一份工程施工合作协议书范本,根据多年的工作经验,对于一份合作协议的撰写应该包含以上基本要素。具体的合作协议书范本还需要根据实际项目的情况进行具体的修改和补充。在签订合同时,双方应保持互信、公平、公正的原则,明确各自的权责和利益,以确保工程施工的顺利进行。同时,在项目实施过程中,双方应保持及时沟通和合作,解决工程中可能出现的问题,确保工程的质量和安全。
施工协议书 篇2
甲方:
乙方:
由于地质原因,春季连降雨水,雨水渗入山体,导致山体出现很大程度的裂缝和滑坡;后山的道路已经坍塌,已影响当地村民的出行;后山的围墙已经部分倒塌,麻石护坡已经严重移位,直接影响人身安全。经同意,对后山山体滑坡进行应急治理。现将该山体滑坡应急治理工程承包给乙方,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、建设地点:
3、工程内容:
4、合同工期:后山的山体滑坡和裂缝治理必须在15日内完成,其余项目工期可根据现场实际情况而定。
二、工程承包范围
承包范围:后山滑坡和裂缝约8亩的范围内进行清表、整理成龟背型并做成梯型,将面土翻压1.2米,开挖排水沟并保证排水通畅;围墙的修整和道路重新浇筑;后山脚的麻石挡墙重新砌筑,原来已经变形的U型槽排水沟拆除,现浇混凝土排水沟等。
三、质量标准:合格
四、合同价款与支付
1、本合同的概算价款金额人民币万____元(¥____元),工程结算价最终以工程竣工结算经投资评审内审组评审结果为准。
2、工程进度款支付根据乙方完成工程进度情况支付,最多不超过该期完成工程进度款的70%,余款在工程竣工后办理结算并经县水利局内审组评审后一次性支付给乙方。
五、施工安全
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力或施工人员忽视安全,违反操作规程造成安全事故及发生的一切费用,全部由乙方承担。
六、双方职责
1、甲方向乙方就后山应急治理进行技术交底工作。
2、乙方必须服从甲方现场代表的.指挥和监督。
3、乙方在工程未移交甲方期间,负责该部分工程的管理、维护及安全,由此产生的一切费用由乙方负责。
七、附则
1、本合同自甲乙双方签字之日生效。
2、因本合同发生的争议,双方通过友好协商解决,协商不成,在合同履行地通过法律途径解决。
3、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。
甲方(公章):
乙方(公章):
地址:
地址:
日期:
日期:
施工协议书 篇3
2022分项工程施工承包协议书范本是网为大家整理发布,其中范文内容可阅读参考学习。分项工程施工承包协议书范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022分项工程施工承包协议书范本正文内容
发包方(以下简称甲方):
住址:
承包方(以下简称乙方):
住址:
经双方协商同意,甲方将部分_________________单项工程发包给乙方施工,为明确双方责任,特签订本协议,具体内容如下:
1、工程名称:
2、工程期限:
3、质量标准:
4、工程单价:
5、结算方式:
6、质量责任:
(1)本工程如因施工质量问题,造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。
(2)乙方在施工期间,如达不到甲方要求和优良工程标准,甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。
7、工期责任:
(1)计划施工日期_____年______月______日,计划竣工日期_____年______月______日,总共______日历天。
(2)本合同签订后乙方应按甲方要求,分段分期完成工作量。否则每延误一天工期,罚款______元。在施工中乙方应听从甲方的安排,不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工,因此给甲方造成的损失,由乙方赔偿。
8、安全责任:
1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度,严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故,一切责任及经济损失全部由乙方承担。
2、乙方负责本职工的安全教育工作。
9、违约责任:
甲乙双方,任何一方违反本协议均属违约,守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。
10、争议解决
双方因履行合同所发生的争议,应本着友好的原则进行协商,协商不成的,任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。
11、本协议的最终解释权归甲方所有
12、附则
(1)本协议经双方签字、盖章后生效,工程结算付款后废止。
(2)本协议于_______年____月____日在__________________(地点)签署。
(3)本协议一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力。
13、本协议未尽事宜,双方协商解决
甲方:
代表人:
联系电话:
签约地点:
_______年____月____日
乙方:
联系电话:
签约地点:
_______年____月____日
施工协议书 篇4
甲方,
乙方,
服务周期,年 月 日至 年 月 日
区域人数,
进入原因,
一、乙方单位人员进入甲方厂区、车间施工前,必须签订此协议书,并对施工人员进行进行安全教育后,方可开始施工。
二、乙方人员进入甲方厂区内应严格遵守甲方厂规厂纪,
1、严格遵守我厂各项安全管理规章制度和标准,并接受甲方安全管理人员的监督、检查;乙方人员违反甲方厂规厂纪的按照甲方管理制度处理。
2、施工期间落实各项安全防范措施,掌握作业区域和作业期间安全风险及安全防范措施,严防安全事故发生。
3、对本单位人员进行监督,服从主管安全人员调度。
4、乙方应按规定为施工人员配置劳动防护用品,并监督作业人员正确使用。
5、严禁违章操作、违章指挥。
6、进出厂区自觉接受检查,进出生产区人员一律走生产区东门,严禁跳墙出入生产区。
7、进入厂区、车间严禁偷盗公物及卷烟。
8、施工后清理作业现场,确保安全后再离开。
9、乙方在施工过程中,必须文明施工,规范施工,按程序施工。如发生安全事故,造成甲方、乙方或者任何第三方的人身伤亡事故或财产损失,由乙方负全责。
三、施工过程中如有以下作业,应按规定办理相关审批手续,
1、登高作业,
1)明确作业负责人、监护人,由甲方项目负责人填写高处作业审批表,到安保部办理审批手续后实施。
2)高处作业前后,对登高用具进行检查,确保符合安全要求;固定及移动的操作平台要装设符合相关标准的防护栏。
3)高处作业人员必须按要求穿戴安全帽、安全带或安全绳等个人防护用品。
4)高处作业使用的安全带,各种部件不得任意拆除,有损坏的不得使用。安全带拴挂要在垂直的上方无尖锐、锋利棱角的构件上,不能低挂高用,不得用绳子代替。
5)高处作业所用的工具、零件、材料等必须装入工具袋,高处作业时禁止抛扔工具、物料等物品。
2、动火作业,
1)明确作业负责人、监护人、动火人,由甲方项目负责人填写相关手续,到安保部办理审批手续后实施。
2)特种作业人员应随身携带特种作业人员操作证,并在安保部备案。
3)作业前检查作业工具、清理现场可燃物,配置灭火器材,落实各项防护措施。
4)动火过程中,监护人不得离开现场,做好有效防范措施。
5)动火作业后清理现场,确保安全后方准离开。
3、临时用电,
1)按规定办理临时用电审批手续,厂有关部门审批后实施,作业现场必须有监护人监护。
2)临时用电使用期限不得超过15天,使用期满需要继续使用者,必须在期满前一天续办申请审批手续,临时线使用最多不超过一个月;作业人员离开现场时必须切断电源。
3)若不是在电器柜内接临时线,接电源端必须安装插头或空气开关。
4)由被服务车间(部门)电工负责安装临时用电线路并对需接的临时线进行安全检查。
5)临时用电线路必须采用绝缘良好的导线,其截面应能满足用电负荷和机械强度的要求,导线安装必须规范、合理、安全。
6)临时线路使用结束后,施工方负责人应及时通知电工撤除,并检查现场有无遗留物,确保安全。
四、遵守其他安全管理规定。
五、此协议一式两份,甲方、乙方各一份,双方签字后生效。
外来施工人员签名,
部门项目现场安全负责人签字,
施工协议书 篇5
甲方:____________
乙方:____________
甲乙双方就施工的安全问题达成协议:
1、乙方在入园施工前,必须到安全部门填写《外来施工申请表》,进园施工人员需持有'三证',并将身份证复印件及人员名单交到安全秩序部。需用明火时,申领使用明火许可证。甲方负责对现场安全检查,核发动火证。
2、乙方施工人员在办理入园施工申请时,必须持有效证件原本,并交两张一寸免冠近期照片。电工等特殊工种人员必须持有经国家专业单位颁发的操作证书方可入园施工。
3、乙方要在施工现场设安全管理人员,并接受甲方工程部门及专职消防管理人员的监督、检查,发现问题应立即解决。施工人员应遵守甲方各项安全操作规程,确保安全施工。
4、乙方施工人员在入店期间必须佩戴安全秩序部颁发的施工人员出入证,严格按照指定的路线进入施工现场,不得在小区内闲逛、喧哗。
5、乙方在施工期间如出现打架、斗殴及各种违法乱纪行为产生一切后果由乙方负责,因此给甲方造成的不良影响由乙方作出解释并予以消除。
6、乙方施工过程造成的事故及损失,由乙方自负。给甲方造成的损失,由乙方照价赔偿。
以上条款应严格遵守,如有违反,甲方有权停止其施工,并做相应处理。
本协议双方签字后生效。
甲方:____________
_____年_____月_____日
乙方:____________
_____年_____月_____日
_____年_____月_____日
施工协议书 篇6
2022土地工程施工监理服务协议书附录是网为大家整理发布,其中范文内容可阅读参考学习。土地工程施工监理服务协议书附录能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022土地工程施工监理服务协议书附录正文内容
协议书附录
条款内容条款号
定义 l
项目名称是 1(a) ________________
责任期限 17 ________________
计算起自 ________________
赔偿的限额 18.1 ________________
服务开始 22 ________________
完成 ________________
支付的时间 31(b)
当地货币 __42__ 天
外币 __56__ 天
对过期应付款项
商定的补偿每天______%
协议书规定的货币 32 支付的货币
协议书中货币的汇率 _______
协议书的语言 36
主导语言 汉语/英语
协议书遵循的法律 工程所在国或地区的法律
业务总部所在地 37 ________________
通知
业主的地址 ________________
邮政编码 ________________
电话号码 ________________
传真电话号码 ________________
监理工程师的地址 ________________
邮政编码 ________________
电传号码 ________________
传真电话号码 ________________
仲裁规则 ________________
施工协议书 篇7
在我们的日常生活之中,很多地方都离不开建筑施工。今天在这里给大家整理的就是有关于小工程施工合同协议书。希望可以对大家能够有所帮助,欢迎大家阅读参考借鉴。
甲方承建相关工程,现在委托乙方采取包工,料机械设备安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容和双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行。工程内容按照施工图纸设计方案的要求,区间交通设施或者是信号灯,单项工程项目的工程内容具体为站区间,交通设施部分工程。方式,甲方根据乙方负责施工上述工程。最后和业主审计中心结算价对乙方进行结算,但乙方需要向甲方缴纳该结算的2%作为施工责任管理费。
各类税费均由乙方另行缴纳。组织领导乙方必须服从甲方的统一集会,调配,指导以及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工,安全施工。必须确保进场人员的技术布置,所有工种均持证上岗,在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员。以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工生产人员调配,技术安全工程资料和生活等相关工作。双方责任甲方责任,负责工地现场的工程质量,安全生产,工程进度,配料,用料的指挥,监督和管理。负责安排乙方工作量和现场季度审核,完成工程量申报,预决算申请拨付工程款。负责和业主,设计,监理等单位及部门进行工作联系,并且申报有关文件资料。
乙方责任严格按照施工图纸和设计变更施工,严格执行国家现行的相关规范,尊重和服从业主,监理单位以及甲方管理人员的监督和酒汇,对工程质量全面负责,并且确保达到优良等级以上。强化本施工队伍的安全生产教育,严格按照操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则将由乙方承担由此产生的全部责任。工人进入施工现场必须要穿反光背心,佩戴安全帽,不穿拖鞋,做到文明安全施工。负责编制施工组织设计,由甲方负责,以甲方的名义上报各级部门审批,做到绝对服从甲方工程进度安排。
施工协议书 篇8
工程名称,
项 目 部,
承包班组, 身份证号码
根据中华人民共和国民法典及其他相关法律法规的有关规定,本着平等、互利及自愿的原则,经双方就新苗新居幼儿园分项工程 工作分包进行协商,由班组完成。为明确相互的职责,特签订本协议,
一、工程地点, 成都市武候区新苗西街
二、承包内容
新苗新居幼儿园项目施工蓝图、设计变更(含建设、设计单位出具的具有技术变更性质的通知等技术文件)、技术核定单和图集规定范围内基础CFG复合地基处理相关工作。
三、承包方式
本协议采用 固定总价包干 协议方式,所涉及金额币种为人民币。
按人工费、机械费包干计算,协议暂估总价,¥1200000元 ,大写,人民币壹拾贰万元。
上述单价已包含,所有CFG桩打桩人工费,桩砼运输、浇注,机械使用费、机械进出场费,所有施工机械、机具的电源线、开关箱等;打桩所需的所有辅助材料等。
四、其他约定
1、安全帽、安全带等个人安全防护用品配置由班组自理。
五、管理目标
(一)、成本目标
1、双方协议约定本工程砼损耗为0.2%,多余的由班组承担相关的费用。
(二)、工期目标
以进场正常施工开始计算,20日内全部完成。
①班组应按项目提供的工程进度计划确保工期,按日、按周、按月完成计划。
②无正当理由直接导致下道工序正常推进,按下道工序所需人员数量及延误时间造成损失的200%予以处罚;造成当月节点工期延误,视情节轻重按项目部当月计划产值的0.5~1% 进行处罚,并从当月项目结算费中一次性扣除。
③若承包班组在施工过程中,班组人员严重不能满足项目的进度要求,项目部有权自行组织抽调其他班组进行突击,所产生的一切费用从本协议承包班组人工费及管理费中相应扣除。
(三)、质量目标
合格,并达到国家规范验收标准的要求。
满足工程合同要求,并执行建筑安装工程施工及验收规范、建筑安装工程质量评定标准和四川省结构优质工程验收评定标准。
施工过程中严格执行“三检制”,控制工序质量,严禁返工和把不合格的工序质量带到下一个工序。根据砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002)、本工程设计文件和结构优质工程质量目标要求,各分项工程的质量评定标准的保证项目、允许偏差项目以及技术交底关于质量评定的办法为准,其余按照施工验收及评定标准,各分部分项工程必须达到一次性合格验收。
(2)、每月22日由项目经理牵头,组织工长,质检人员,安全人员及班组长进行质量、安全、进度检查,达到合同约定的要求后或整改达到合同要求后,每月25日由工长收方,否则不予收方,由此产生的所有后果由班组自行负责。
(3)、若在施工过程中,因班组施工质量不达标或由此造成质量缺陷所导致的一切损失,由班组承担,且每发生一次项目部处以班组5000元以上罚款。
(4)、工程完工后,班组施工质量、安全、进度等各项指标达到合同约定的要求,由项目部奖励班组2000元整。
(四)、安全文明施工管理目标
本工程现场管理目标为 标准化现场,施工现场按照成都市建委制定的安全文明施工及项目安全文明施工达标规定执行,严格执行相关的法律法规及施工现场制定的各项规章制度和管理办法。
(1)、本工程的安全生产目标为,杜绝重大人生伤亡事故,重大火灾事故、重大机械事故、重大垮塌事故、重大职工人身伤害事故,实现“事故零目标”。轻伤率控制在2‰以内,施工现场治安管理必须达标,无刑事犯罪案件。
(2)、贯彻“安全第一,预防为主”的方针,增强作业人员安全意识,做到遵章守纪,不违章作业,保证本工程施工生产工作在安全有序状态下顺利推进。严格执行相关的法律法规,公司施工现场安全管理标准、施工现场文明施工管理标准及施工现场制定的各项规章制度和管理方法,不违章作业,项目部不得要求班组违反安全规定进行施工。班组须采取必要的安全防护措施,随时接受各级部门和安全员依法实施的监督检查,消除事故隐患。
(3)、执行施工现场安全管理标准、施工现场文明施工管理标准,落实项目部现场具体要求,并服从项目部施工现场安全人员的管理。
(4)、班组应配合项目对其进入施工现场的作业人员进行入场安全教育,并有本人签字纪录,任何人不得要求他人违反安全规定进行施工。
(5)、项目部须对进入施工现场的班组施工人员进行安全三级教育、安全交底和技术交底,建立安全教育登记卡和职工花名册。
(6)、班组应在施工过程中通过班前会等形式自行对工人进行安全教育和安全监督,严格遵守项目安全技术交底及安全施工规范,杜绝安全事故发生。
(7)、若因项目部原因造成的安全事故,由项目部负责承担相应的责任和发生的费用。若因班组安全防护措施达不到要求、安全防护不到位或安全措施不力等原因造成的安全事故,事故责任和因此而发生的费用由班组承担。班组负责人必须积极配合项目部对工伤事故处理。出现工伤事故在1万元内(含2万元,以发票金额为准)由班组负责,超出2万元部分(以发票金额为准)由项目部和班组各承担一半。
(8)、在施工过程中必须严格按照现场文明施工要求,做到工完、料尽、场地清,按照现场项目部指定场地把材料堆码整齐且达到项目部要求。
(9)、在施工过程中正确佩带安全帽。严禁酒后上班及酗酒闹事,现场严禁打架、斗殴。杜绝重大人身伤亡事故、重大火灾事故、重大机械事故,实现“事故零目标”。
(10)、班组工人必须严格管理,认真贯彻、执行“安全第一,预防为主”的方针,增强作业人员安全意识,做到遵章守纪,不违章作业,保证本工程安全生产。
(11)、施工现场违章违纪处罚,
①不带安全帽的处班组工人100元/人次、组长200元/人次;
②酒后上班和闹事的200~500元/人次;
③现场寻衅滋事、打架斗殴,工人500~1000元/人次,所属班组2000~5000元/次。双方本人及班组同样按以上条款处罚,不论对、错都受到同样处罚。情节严重的移交当地公安机关处理,其责任由班组全部承担,项目部不承担任何责任;
④财物盗抢,按案发价值的200%对所属班组予以处罚,班组长个人并处5000元以上罚款,涉案人员移送公安机关,公司及项目经理部不承担任何责任。
(12)、班组必须配合项目部现场施工一切管理工作并严格控制各项施工质量环节,所有奖励及处罚均以项目书面文件为准(项目所作书面处罚班组必须签字,若拒签,在24小时之后视为班组同意本次处罚)。
(13)因施工人员操作不当,造成质量问题且在项目整改通知单和监理通知单规定期限内未整改或整改不合格,处1000元/处罚款;不配合项目部提出的更改意见两次以上的,处2000元/处罚款,并终止合同清退出场。
六、人工费的结算
1、结算时间,CFG桩完成100%后;且经过检验、验收合格15日内。
2、支付方式,协议中包括所有施工内容完成100%后,以现金(转账)的方式支付施工人工费协议总价的50%;待检验、验收合格后15日内支付剩余的50%。
七、双方的责任、权利、义务
(一)项目部的责任、权利、义务
1、项目部不得有违反劳动法、劳动民法典的行为。
2、项目部负责在工作开工15天前,向班组提供图纸一套,并负责对班组进行图纸及质量环境安全技术交底,负责作业部位划分、材料供应、作业过程的技术指导、质量监督、组织工程的竣工验收等工作。
3、项目部为本工程施工按有关规定办理综合保险,按时、足额向班组支付人工费。
4、项目部为提供给班组使用的施工机械、设备及施工材料办理保险,并承担办理相关手续的费用。
5、项目部负责有效协调施工各方及分包配合单位,使工程按工期按计划顺利进行。
6、项目部负责组织中间部位的交工、交验工作。
7、协议承诺的单价已经综合考虑各种不可预见因数的影响,并全面包含了本协议书承包范围内的全部施工内容,班组必须如约履行,不得另行以各种理由要求追加,否则,项目有权按违约处理。
8、如因班组原因造成不能满足工程质量、进度、安全等目标,项目有权要求班组作业人员退场,退场时班组所有的材料、机械等均不得撤离,待本工程完工后所有的材料、机械等方可撤离。由此造成的经济及其他损失班组全额赔偿。
9、根据工程特殊要求或建设方发生临时性工作需要,在本工程范围内,项目部有权调动作业人员,有义务和责任对班组人员进行技术交底并提供技术帮助。如因项目部未对班组作技术交底或技术交底不清楚,所造成的返工由项目承担,因工程变更发生的工作内容或增加工作量,按实际发生的金额由项目支付班组。
10、对在施工现场违反治安消防管理制度、偷盗公私财物、打架斗殴、酗酒、给企业造成负面影响的作业人员,项目有权要求班组加强管理,经教育不改的可责令班组处理。项目部有权按施工现场违章处罚条例给予处罚、清退出场或移交当地公安机关。由此所造成的经济损失由班组全额赔偿,责任由班组全部承担,项目部不承担任何责任。
11、严禁小孩、年龄超过55周岁人员及无身份证的人员进入施工现场,项目部一旦发现处所属班组200~1000元/人次罚款。
12、项目部应组织和开展对作业班组人员进行有效的安全技术培训,积极为班组创造良好的安全、文明施工环境,有效协调班组作业班组和其他施工队伍间的配合。
13、提供除个人防护用品和协议特别约定的其他防护设施设备以外的、满足施工要求的劳动保护防护设施。
(二)班组的责任、权利、义务
1、负责CFG桩深化设计方案,施工方案的编制;其它有关施工技术有关的需要发生的费用;严禁录用未满18周岁的或超过50周岁以上及无身份证人员。班组严禁使用童工,如有发现,立即清退,情节严重的交当地劳动部门处理。
2、进入施工现场的作业人员应是经评定合格的(含身体检查合格),按规定持证的作业人员,必须严格遵守施工现场的一切规章制度。
3、负责按项目部提供的图纸和有效的书面技术交底组织实施施工。
4、服从项目部的总体工作安排(工作部分、工作内容、工作时间等),积极完成自己承担的工程内容,否则由此造成的损失慨由班组负责。
5、班组收集、整理配套的进场人员花名册、身份证复印件、权益卡和民工工资卡,并交项目部登记注册。
6、服从项目部施工现场内的各项工作安排(班组承包范围内),并认真执行。
7、协议承诺的单价已经综合考虑各种不可预见因数的影响,并全面包含了本协议书承包范围内的全部施工内容,班组必须如约履行,不得另行以各种理由要求追加。
8、负责按本工地各种管理制度的要求来进行管理,严格服从项目部各级管理人员的管理,不得以各种理由拒绝。
9、全面执行项目部对现场质量、安全、进度、文明、材料、机械等方面的管理要求,负责配合施工现场各项工作的开展、实施。
10、负责管理好劳务队劳动纪律及人员的基本素质教育,遵守现场管理条例、规定,保证各项工作有序推进。
11、负责班组人员个人安全劳保用品、工作牌的配备,有责任与项目部一起搞好整个现场的场容场貌,密切配合各项检查活动,做到标化工地的创造工作。
12、负责项目部交予保管、使用的各种材料,并如数交还(正常折损不扣费用),如有损失照价赔偿。
13、严禁挪用、拖欠人工工资,因班组的原因造成的工资纠纷,包括由此造成的项目部的所有损失概由班组负责。
八、现场文明用工
1、施工现场材料的堆码、转运工作(以项目部要求和验收为准),场内材料转运无距离和次数限制,施工作业层内塔机运转盲区的材料转运。
2、施工内容中所涉及的各种操作工具及配合工长抄平工作由班组负责。
3、所有进出场施工机具、周转材料以及项目部提供的材料由班组负责上下车、上下车费另行协商。
4、班组应自行做好成品保护工作及对其他班组的成品保护工作,项目负责协调,若发现成品损坏因班组造成的,一切损失费用由班组承担。
5、班组使用项目部提供的民工宿舍必须严格管理,若有损坏照价赔偿,并负责宿舍的清洁卫生。
九、违约责任
班组如因施工安全、文明施工、治安保卫、环境保护、工程进度、工程质量等原因经整改仍无法达到项目部要求,为确保工程质量、进度、施工安全、文明施工等,项目部有权终止合同,班组应立即退场,在合同终止后的15天内提交已完工作量结算,否则项目部有权根据已有资料单方面办理工程结算,并视为班组对竣工结算予以认可。
十、争议及协议解除
(一)争议
项目部、班组双方在履行本协议发生争议时,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解不成的,向公司仲裁委员会申请仲裁。
发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程,
(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;
(2)调解要求停止施工,且为双方接受;
(3)仲裁机构要求停止施工;
(4)法院要求停止施工。
(二)协议解除
1、双方协商一致,可以解除协议。
2、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,造成甲方管理不便或管理权限失效,甲方有权解除合同。
3、有下列情形之一的,双方可以解除合同,
(1)因不可抗力致使合同无法履行;
(2)因一方违约致使合同无法履行。
4、协议解除后,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
5、协议解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
十一、双方关于不可抗力的约定
因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非本协议书签订双方责任造成的爆炸、火灾,以及地震等有国家权威部门认定的大型以上(含大型)自然灾害。
十二、工程保修,项目负责,如需班组参加,按实结算。
十三、协议变更,补充协议完善。
十四、本协议一式伍份,项目部、班组双方各执两份,一份送财务部。协议经项目部、班组双方签字生效。待工程完工收方结算、付款完成后失效。
项目经理, 承包班组,
联系人, 联系人,
联系电话, 联系电话,
协议签订日期,2015年 月 日
施工协议书精华
如何写好我们需要的合同呢?在国家不断贯彻实施科学普法的措施下,我们签订了合同,这样双方就有了书面的承诺,能够依法办事,也能够找到法律依据。我们为大家精选了一篇题为“施工协议书”的文章,建议大家仔细阅读。我们相信,通过阅读本文,您的思想和人际关系都会得到新的提升!
施工协议书【篇1】
甲方,__________________
乙方,__________________
为贯彻“安全第一,预防为主”方针,明确双方的安全责任,确保施工中人身、电网和设备安全,根据国家有关法律法规,经双方协商一致签订本协议。
第一条 工程项目,__________________
第二条 施工地址,__________________
第三条 甲方安全责任
1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底,并应有书面记录或资料。
2、甲方应要求乙方制定施工安全措施,在开始施工前报甲方备案。
3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场。
4、甲方指派 同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。
5、甲方负责签发工作票,对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责,并履行工作票许可手续。
6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。
7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故,甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院特别重大事故调查程序暂行规定所规定的特大事故,甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门,要求派人保护现场;并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。
8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。
第四条 乙方安全责任
乙方作为工程项目的承包单位,对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任,
1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规,必须制定相应的安全管理制度;严格执行电业安全工作规程、电力建设安全工作规程、电力设备典型消防规程等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。
3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全,劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定,为施工人员进行人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。
4、施工期间,乙方应设有专职安监人员,(少于30人者设兼职)。乙方指派 作为安全工作联系人。
5、乙方一切施工活动,必须编制安全施工措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程正确、完整地执行,无措施或未交底严禁布置施工。
6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要,并经有资质检验单位检验符合安全规定,乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。
7、开工前,乙方应组织全体施工人员进行安全教育,并将参加安全教育人员名单(包括临时增补或调换人员)与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。
开工前,乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场,出入证严禁转借他人。
8、开工前,乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查,确认符合安全要求,一经开工,就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。
第五条 甲乙双方联系方式及响应时间,甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时,应于4小时内予以响应。
第六条 施工安全保证金
甲方预留工程款的10%作为乙方的安全保证金。乙方在施工过程中未发生人身重伤、电网和设备及以上事故,于工程竣工验收后将该保证金全额退还。
第七条 违约责任
1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失,由责任方承担相应责任,并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。
2、合同履行中,发现乙方提供的有关资质材料无效,甲方有权解除合同,并由乙方承担由此造成的一切损失。
3、发现乙方现场作业人员有违章行为的,比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额,承担相应的违约金。
4、乙方未设置安监人员;未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计;施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施;用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要,甲方有权要求乙方立即停工整改,由此引起的后果及损失由乙方承担。
5、乙方人员安全工作规程抽考不合格,乙方应承担__________________元/人次的违约责任;特种人员无证上岗乙方应承担__________________元/人次的违约责任。
第八条 甲乙双方约定的其他事项,无
第九条 本协议执行过程中,如发生争议,由双方协商、调解解决;若经协商、调解不能解决争议的,任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。
第十条 甲乙双方必须严格执行本协议,本协议的法律效力独立于主合同。
第十一条 本协议有效期限,自 _________年 _________月_________ 日起至 _________年_________月_________ 日止。
第十二条 本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
第十三条 本协议一式四份,甲乙双方各执两份。
甲方,__________________
乙方,__________________
签订时间,_________ 年 _________月 _________日
施工协议书【篇2】
1、认真贯彻执行国家颁布的《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《劳动法》等各项劳动保护、安全生产的法律法规。
2、乙方必须严格遵守水勘院及甲方制定的各项安全规章制度和操作规程,严格服从甲方人员的安全监督管理。并指定专人负责监管安全施工作业。
3、所有施工人员必须经三级安全教育并经考试合格后上岗。特种作业人员必须持有相应的有效的特种作业操作证书并培训上岗。严禁无证及未经安全培训人员上岗。
4、贯彻谁施工谁负责安全的原则,乙方人员在施工期间,造成伤亡、火警、火灾、机械等事故(包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等),甲方有协助紧急抢救伤员的义务,乙方负责事故上报,经济赔偿及善后处理。
5、乙方应在甲方通知施工后在指定的施工范围内进行施工,施工期间按照规定认真设好防护,不得擅自扩大施工范围,如果需要扩大施工范围,必须提前与甲方进行协商,经过甲方认可后方可施工,否则由乙方承担施工出现的后果。
6、施工期间必须做好施工范围内的地下管线、架空线路的保护,因乙方原因,在施工中造成信号、电力中断事故的责任及经济损失全部由乙方承担,同时,积极协同甲方进行抢修,并支付相应的应急抢修费用。
7、乙方在签订施工协议后,应自觉地向暂住地的公安派出机构办理暂住登记手续。
8、乙方在每天班前检查施工人员的劳动保护,督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品,交待施工安全注意事项。
9、对可能危及人身及财产安全或不具备安全生产环境的情况,有权拒绝施工并向甲方汇报。
如乙方违反上述条款,经甲方提出整改后,乙方不进行及时有效整改时,甲方有权停止乙方现场施工;因乙方未按甲方要求或未尽乙方自身义务而引起的安全事故由乙方负全部责任。
施工协议书【篇3】
1、保证设备安拆现场三通一平等地理条件和现场的安全警戒工作,否则延误和造成安全事故,由甲方负责。
2、保证设备供电电源安置在设备基础周围3米内,其配置严格满足相关规范要求。
3、严格按照乙方提供的设备基础图要求制作设备基础,否者甲方应支付整改基础所产生的各种费用。根据要求埋设接地线,并向设备检测部门提供基础地质耐力及设备基础砼报告,设备基础应保持干燥
4、设备安装的辅助人员由乙方自行负责提供。
5、自设备安装完毕经特种设备检测部门检测通过之日起,设备的使用权转移给甲方,由甲方负责日常管理(包括操作人员)
6、操作人员必须严格遵守塔机操作规程,严禁违章操作和违章指挥。
7、甲方为操作人员提供必需的免费食宿条件和备品、工具的存放条件。
8、在使用过程中甲方有责任保证设备安全,
9、乙方若有违规行为,甲方有权提出并责令整改,乙方应在甲方规定的时间内整改完成。
10、设备性能不能满足甲方工程需要,甲方有权终止本合同,并按设备实际使用期限支付租赁费,乙方无异议。
11、乙方负责设备的日常维护和保养、润滑和检查,并承担由此产生的材料费用。由甲方安排的操作人员必须爱惜设备,对设备进行日常保养,排出一般性故障。
施工协议书【篇4】
甲方, 。
乙方, 身份证号, 。
根据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动民法典和国家及省的有关规定,甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。
一、劳动合同期限,
从 年 月 日起至法定终止条件出现时,即工程完工时终止合同。
二、工作内容和工作地点,
乙方的工作内容为, 。
乙方的工作地点为, 。
三、工作时间,
甲、乙双方同意按不定时工作制确定乙方的工作时间。
四、安全规章制度,
为了认真贯彻执行国家“安全第一、预防为主”的方针,结合本工程的实际情况,以保障在整个施工过程中人身安全为主要目的,特制定以下施工规定。
甲方责任
1、龙头滩电站安全负责人要牢固树立安全意识,经常对乙方施工人员进行安全监督。
2、建立健全安全制度,明确责任,各负其责,严格执行安全生产责任制,确保安全措施的落实。
乙方责任
1、乙方必须熟悉安全操作规程,对自身安全负责,严格按照操作规程施工,不得违章操作。
2、乙方在接到施工任务后,应做好安全施工措施。
3、乙方进入施工现场,自身的人身安全一概由乙方负责。
4、因个人原因造成的人身伤亡事故,全部由乙方负责。
5、甲方将安全注意事项交底给乙方,乙方要严格遵守执行,否则造成的一切人身安全事故由乙方全部承担。
五、劳动保护,乙方施工人员进入作业现场,必须使用符合国家规定的劳动安全防护用品(乙方自行负责)。乙方在劳动过程中应严格遵守各项制度规范和操作规程。
六、合同的履行、变更、解除或终止,甲乙双方应当按照劳动民法典的相关规定履行、变更、解除或终止本合同。
七、调解与仲裁,甲乙双方因履行本劳动合同发生劳动争议,按劳动争议调解仲裁法等有关规定执行。
八、其它,
(一)本合同未尽事宜,按国家和地方有关政策规定办理。在合同期内,如本合同条款与国家、省有关劳动管理新规定相抵触的,按新规定执行。
(二)本合同签订后,甲、乙双方各执壹份。
甲方代表,(签章) 乙方,(签章)
年 月 日 年 月 日
施工协议书【篇5】
。现实具体协议如下:
一、甲方以每立方________________元(_________元)的单价将桩的破除工程承包给乙方,具体计算以施工图纸计算。
二、施工范围:乙方将所有该破除的桩混凝土完全破除。在破的过程中,所有的桩应以锯桩机高的位置切割一定的深度,但不能伤及桩钢筋,破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除后的大渣甲方用挖机尽量配合乙方清除。
三、乙方进场后,甲方负责提供生活水电以及适量借支生活费用,
资料共享平台
《破桩头施工协议书范本》()。乙方自带破桩工具(包括锯桩机)。在施工过程中,甲、乙双方必须紧密配合(如挖机配合清渣等),确保施工进度以保证工程的`如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全,上班必须安全帽,穿胶鞋,如发生安全事故,由乙方完全负责,严格遵守公司的各项安全,生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度,如进度严重跟不上,甲方有权中止乙方的合作。四、结帐方式:甲方在乙方工程完工后3天内,以现金的方式一次性付清工程款。
五、此协议由甲乙双方协商而定,双方必须严格遵守,积极履行。如有违反,则由违反方负完全责任。
六、此协议自签字之日起生产,待工程完工,甲方付清乙方工程款后自行失效。
甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________
甲方代表(签字):________乙方代表(签字):________
签订地点:________________签订地点:________________
_________年_____月______日_________年_____月______日
施工协议书【篇6】
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
应甲方需要,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程组织施工事项协商一致,特订立本协议。
一、工程名称:________
二、工程地点:________
三、工程施工范围及技术要求:________
四、工程造价:
本工程预算价为________元
(大写金额:________整)
五、承包方式:
包工包料。
六、付款方式:
合同签订后7日内,甲方支付乙方合同款项的30%作为预付款;工程完工时,甲方一次性支付剩余款项。
七、结算方式:
实测工程量×固定单价
八、工程工期
工期总日历天数为________天,自________年________月________日至________年________月________日。
九、施工要求
1、乙方必须严格按照甲方技术要求及核定的工程数量进行施工,按时保质保量完成,工程质量标准须达到合格以上。
2、乙方应自觉提高安全生产意识,做好现场安全防护措施,确保施工安全,施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。
十、其它事项
1、乙方必须严格控制工期。
2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。
十一、本协议共2页
一式肆份,甲方执壹份,乙方执壹份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
施工协议书【篇7】
2022建设施工合同协议书是网为大家整理发布,其中范文内容可阅读参考学习。建设施工合同协议书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022建设施工合同协议书正文内容
甲方(发包方):____________________________________
地址:____________邮码:____________电话:____________
法定代表人:____________职务:____________
乙方(承包方):____________________________________
地址:____________邮码:____________电话:____________
法定代表人:____________职务:____________
按照《中华人民共和国民法典》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议.
第一条工程概况
1.工程名称:
工程地点:
工程内容:
承包范围:
2.开工日期:
竣工日期:
总日历日期:
3.质量等级:
4.合同价款:
第二条合同文件及解释顺序.
第三条合同文件使用的语言文字,标准和适用法律.
1.合同语言:
2.适用法律法规:
3.适用标准,规范:
第四条图纸.
1.图纸提供日期:
2.图纸提供套:
3.图纸特殊保密要求和费用:
第五条甲方驻工地代表.
1.甲方驻工地代表及委派人员名单:
2.实行社会监理工程师姓名及其被授权范围(如果有):
第六条乙方驻工地代表.
第七条甲方工作.
1.施工场地具备开工条件和完成时间的要求:
2.水,电,电讯等施工管线进入施工场地的时间,地点和供应要求:
3.施工场地内主要交通干道及其与道路的开通时间和起止地点:
4.工程地质和地下管网线资料的提供时间:
5.办理证件,批件的名称和完成时间:
6.水准点与坐标控制点位置提供和交验要求:
7.会审图纸和设计交底的时间:
8.施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:
第八条乙方工作.
1.施工图和配套设计名称,完成时间及要求:
2.提供计划,报表的名称,时间和份数:
3.施工防护工作的要求:
4.向甲方代表提供办公和生活设施的要求:
5.对施工现场交通和噪音的要求:
6.成品保护的要求:
7.施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:
8.施工场地整洁卫生的要求:
第九条进度计划.
1.乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间:
2.甲方代表批准的时间
第十条延期开工.
第十一条暂停施工.
第十二条工期延误.
第十三条工期提前.
第十四条检查和返工.
第十五条工程质量等级.
1.工程质量等级要求的经济支出:
2.质量评定仲裁部门名称:
第十六条隐蔽工程,中间验收.
中间验收部位和时间:
第十七条试车.
第十八条验收和重新检验.
第十九条合同价款的调整.
1.调整的条件:
2.调整的方式:
第二十条工程预付款.
1.预付工程款总金额:
2.预付时间和比例:
3.扣回时间和比例:
4.甲方不按时付款应承担的违约责任:
第二十一条工程量的核实确认.
乙方提交工程量报告的时间和要求:
第二十二条工程款支付.
1.工程款支付方式:
2.工程款支付金额和时间:
3.甲方违约的责任:
第二十三条甲方供应材料设备.
甲方供应材料,设备的要求(附清单):
第二十四条乙方采购材料设备.
第二十五条设计变更.
第二十六条确定变更价款.
第二十七条竣工验收.
1.乙方提交竣工资料和验收报告的时间:
2.乙方提交竣工图的时间和份数:
第二十八条竣工结算.
1.结算方式:
2.乙方提交结算报告的时间:
3.甲方批准结算报告的时间:
4.甲方将拨款通知送达经办银行的时间:
5.甲方违约的责任:
第二十九条保修.
1.保修内容,范围:
2.保修期限:
3.保修金额和支付方法:
4.保修金利率:
第三十条争议.
1.争议的解决程序:
2.争议解决方式:
第三十一条违约.
1.违约的处理:
2.违约金的数额:
施工协议书【篇8】
2022破桩头施工协议书新是网为大家整理发布,其中范文内容可阅读参考学习。破桩头施工协议书新能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022破桩头施工协议书新正文内容
甲方:_________
乙方:_________
现有_________工程机械钻孔桩的破除工程,经甲、乙双方协商,甲方同意承包给乙方施工。现实具体协议如下:
一、甲方以每立方_________元(_________元)的单价将桩的破除工程承包给乙方,具体计算以施工图纸计算。
二、施工范围:乙方将所有该破除的桩混凝土完全破除。在破的过程中,所有的桩应以锯桩机高的位置切割一定的深度,但不能伤及桩钢筋,破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除后的大渣甲方用挖机尽量配合乙方清除。
三、乙方进场后,甲方负责提供生活水电以及适量借支生活费用。乙方自带破桩工具(包括锯桩机)。在施工过程中,甲、乙双方必须紧密配合(如挖机配合清渣等),确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全,上班必须安全帽,穿胶鞋,如发生安全事故,由乙方完全负责,严格遵守公司的各项安全,生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度,如进度严重跟不上,甲方有权中止乙方的合作。
四、结帐方式:甲方在乙方工程完工后3天内,以现金的方式一次性付清工程款。
五、此协议由甲乙双方协商而定,双方必须严格遵守,积极履行。如有违反,则由违反方负完全责任。
六、此协议自签字之日起生产,待工程完工,甲方付清乙方工程款后自行失效。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________
签订地点:_________签订地点:_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工协议书汇总
下面是一些与“施工协议书”有关的资料供大家参考和学习,我们会在网站上发布更多相关消息请留意。在企业开始谈合作的时候,合同的重要性也愈发显而易见了。签订合同对于双方来说都是最好的规范。
施工协议书(篇1)
施工协议书格式篇4
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商,甲方将______承包给乙方施工,为使工程能够顺利进行,特订立此协议,双方共同遵守。
一、承包方式
本工程采取大包干做法(发放乙方工程量由甲方安排为准)。以承包临时便道的路面结构及两侧排水沟施工以及工期、质量、安全、文明施工的方式承包,并自行办理相关作业手续,施工期间乙方所发生的所有费用由乙方自行支付并完成,
二、工期
从______年____月____日--______年____月____日,共计____天。
三、甲方责任
派驻现场代表负责工程管理和协调工作,甲方现场代表定为:
项目负责:____________ 联系电话:____________
业务负责:____________ 联系电话:____________
施工负责:____________ 联系电话:____________
四、乙方责任
1.派驻现场代表负责工程管理和协调工作,乙方现场代表指定为:
项目负责:____________ 联系电话:____________
业务负责:____________ 联系电话:____________
施工负责:____________ 联系电话:____________
2.服从甲方指挥,接受甲方监管,按质量完成工作;
3.对施工安全负全部责任,对乙方人员的安全负全部责任;
4.遵守法纪,文明施工;
5.负责提供自乙方施工用水、电接口以后的所有乙方自用临时水、电设施设备的提供,安装和使用维护管理;
6.负责乙方施工用水电的水电费;
7.负责乙方所有人员的吃、住、交通安排;
8.负责乙方自用临时设施的搭建、自用工具设备的管理;
9.道路起点接______公司路口便道,终点在一号中。
10.路面结构采用0-5mm碎石面层(15cm厚),级配开山石基层(50cm厚),路面宽6米。
11.临时路面的平整度必须严格按设计及施工验收规范要求施工。
12.路面的密实度达到90%。
13.临时路两边各修一排水明沟,明沟内不允许出现倒坡积水等,边坡要求机械拍打。
14.负责______年的工程质量保证维护。乙方承担工程完工后______年内的质量保证和质量维护,保质期内发生事故,乙方需在接到甲方电话或书面通知后24小时内赶到现场维修,若发生需立即抢修、无法等乙方到来的情况,甲方也可委托第三方抢修。事故维修或抢修的费用,若事故属施工质量问题引至,由乙方负责。
五、处罚责任
1.因甲方未能及时提供其责任范围的施工条件或其他甲方责任造成误工时间工期顺延。
2.因乙方责任发生安全事故,造成人员伤亡或财产损失的,乙方承担一切责任,赔偿损失,并罚款______元/次,属重大安全事故的,甲方并有权终止责任书。
3.因乙方未能遵守安全文明施工规定,不听从甲方劝阻的,罚款______元/次,在安全文明施工检查中被政府有关部门处罚的,乙方除需承担所处罚金额外,并罚款______元/次,被登报点名批评的,甲方并有权终止责任书。
4.因乙方责任工程未能按合同工期完工,乙方除需承担甲方因此受到罚金外,并罚款______元/天,造成甲方总工期延误超过____天的,甲方有权终止本责任书。
5.保质期内,乙方未能按时对工程进行维护,或发生事故时乙方未能在规定时间到场维修,罚款______元/次。
6.工程途中所有机械设备以及承包方人员不得退出,不得讨价还价。否则,全部工程量不予结算,当作赔偿。
六、工作内容及单价
1.临时便道长度暂定______m,总价______圆,结算时按实际长度按比例多除少补。
2.乙方负责k1+040处砼排水管的安装(管材由甲方提供),不再给乙方增加费用。工程款____________
七、付款方式
乙方必须于工程完成后将工程进度报给甲方,甲方______日内审核完毕并将结果通知乙方,工程完成______%后支付______万圆工程款给乙方,余下工程款验收合格后两个月付清。
八、其他
1.该协议一式四份,甲乙双方各执二份,
2.未尽事宜双方可另行协商解决;
3.该协议自双方签字起生效,工程完工,工程款支付完毕后失效。
甲方(签字):________________
甲方代表(签字):____________
联系电话:____________________
__________年_______月_______日
乙方(签字):________________
乙方代表(签字):____________
联系电话:____________________
__________年_______月_______
施工协议书格式篇5
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程项目:总建筑面积约 平方米( 栋楼)。
四、进场时间: 定于年 月底前(以进场通知书为准)。
五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。
六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
七、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。
八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。
九、工程造价:本工程投资额约 亿元人民币。
十、结算方式和计价标准:
1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《____年建筑工程消耗量定额》、《____年安装工程消耗量定额》和《____建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价:执行35元/工日。
4、施工措施费按取费标准的60%计算;
5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。
7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下,优先考虑使用。
十一、付款办式:
1、本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,20个月后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。
2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。
十二、协议履约金的支付与返还
1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金 万元,待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
十三、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平,提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
十四、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防盗,确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料,如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。
8、乙方必须参加公开竞标,同等条件保证乙方中标。
十五、违约责任
(1)、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向临沂市人民法院起诉。
(2)乙方如因自身实力原因,无法承担施工所需的垫付资金,影响工程进度、质量等,一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任,三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
(3)本协议与正签合同具有同等法律效力。
十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
地址: 地址:
年 月 日 年 月 日
施工协议书格式篇6
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本施工合同补充协议。
一、定义
1、“BT”即“建设――移交”,在本合作意向中的意思,指乙方按本合作意向的约定参与项目招投标、负责项目投融资、工程建设全过程的组织和管理,并承担其期间的风险。在乙方按约定将本工程建成竣工验收合格备案后移交给甲方或甲方指定的受让人,乙方按约定收回投资。
2、本工程(或本项目):指甲方允许乙方投资建设、并在建设期结束后甲方将以约定回购的全部。
3、建设期:指本项目的建设周期,从本合同约定的工程开工之日起至工程竣工验收合格并完成备案之日止。
4、回购期:指本工程承包范畴内的工作内容竣工验收合格完成备案之次日开始,按约定完成回购款支付之日止结束。
二、投资模式
1、采用“公开招标、整体招商、定向建设、按约回购”的BT模式进行,乙方按甲方规划内容、设计图纸和实施计划等进行投资建设,甲方按约定对建设工程进行回购。
2、乙方为本工程“BT”模式的投资建设方,本工程所发生的所有与工程建设有关的债权债务均由乙方承担。
三、项目投资建设计划及工程节点工期
由乙方根据甲方建设进度要求编制并报甲方审批。
节点工期安排:
1、____年____月____日之前完成全部污水、雨水、给水管网工程。
2、____年____月____日之前完成全部路基工程。
3、____年____月____日之前完成全部路面工程,达到通车条件。
4、____年 月 日之前完成全部路灯、交通设施等其他附属工程。
如因为拆迁或其他甲方原因造成乙方不能按照节点工期完成施工任务,乙方经甲方批准后可根据实际延误天数顺延节点工期。
四、履约保证金的缴纳和返还
乙方需在中标后七日内向甲方缴纳本工程项目属约保证金600万元人民币。
本工程工程量完成50%时甲方向乙方返还履约保证金的30%,本工程工程量完成70%时甲方向乙方返还履约保证金的30%,本工程工程量完成90%时甲方向乙方返还履约保证金的40%。履约保证金到乙方完成上述工程量时必须按约定返还,到期不能按约定返还的,按保证金款项每日0.05%标准支付滞纳金,并承担相关违约责任。
五、项目费用核定及承担
(一)税费承担:施工企业应缴纳的税费由乙方承担。
(二)施工现场的三通一平中,由甲方解决用电事项,拌合站的临时用地由甲方负责租用,乙方按1200-1500元/亩,年的标准支付租金。
(三)工程分阶段审计。工程竣工验收合格后,甲方在收到该项目完整齐备、真实准确的竣工资料、结算书之日起30日内完成审计(双方认可的特殊情况除外)。
六、项目成本确定原则(预决算原则)
1、建筑安装工程费计算依据:依据法律法规,按河南省市政工程预算定额____版取费,价格调整方法按照主要材料和地方材料价差调整的文件予以确定。(材料价格以施工期间商丘市定期公布的《商丘市工程造价信息》为准)。
2、项目建设期间,如发生设计变更、增减工程量、增减工程审批,须经甲方同意,工程签证变更实行联合会签制度。乙方按规定程序报批,甲方按有关规定在7个工作日内组织相关部门研究并予以书面答复,逾期不答复视为认可。甲方保证联合会签效率不影响工程建设进度,如因甲方原因影响工程量进度,除工期顺延外,甲方应承担违约责任。
3、建设项目结算价款文件由乙方编制,由甲方组织评审。但须以本条第2款原则作为依据,确定工程款最终价款。
七、回购款支付及融资费用
1、回购总价。
甲方支付的回购总价=工程决算双方认可价+项目回购期利息。本协议约定的因工程项目移交产生的税费由双方协商解决。(该税费如在决算审定价内,不再计取;如不发生,则不记取。)
2、回购时间。
工程竣工验收合格完成备案之次日该工程进入回购期,回购期限两年整。
3、每期回购时间和比例
第一次回购时间:工程竣工验收合格完成备案之日起30日内;回购比例:占工程决算双方认可价的40%。
第二次回购时间:工程竣工验收合格完成备案之日起1年内;回购比例:占工程决算双方认可价的30%。支付金额=工程决算双方认可价×55%+工程决算双方认可价×7.995%(中国人民银行1-3年期同期贷款基准利率上浮30%)×1年。
第三次回购时间:工程竣工验收合格完成备案之日起2年内;回购比例:占工程决算双方认可价的25%。支付金额=工程决算双方认可价×25%+工程决算双方认可价×25%×7.995%(中国人民银行1-3年期同期贷款基准利率上浮30%)×2年。
质保金为工程决算双方认可价的5%,从工程竣工验收合作之日起三年内无息支付。
4、回购期利息
回购期利息按中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮30%计取。
5、甲方可提前付款,按实际回购期限支付利息。
八、甲方权利与义务
(一)甲方成立专门机构或指派专人联系本项目,根据项目建设要求,向乙方提供本项目有关正式批文、许可、设计要求和必要的技术文件和资料(以清单为准);基建设批手续由甲方协助办理,并对项目实行
全程跟踪服务,为项目建设开辟绿色通道。
(二)工程竣工验收合格完成备案并审计结束之次日作为工程移交日,从完成移交之日起,该工程的相关风险(除质量责任外)由甲方承担。同时,该工程进入使用期,质保期内出现质量问题,乙方负责修复。
(四)甲方负责做好项目施工区域或相邻单位及居民等外部环境的协调工作。组织协调工程建设期间乙方与有关职能部门的关系,督促职能部门对乙方合理请求及时办理。并对乙方在投资建设活动中的民事纠纷,依法予以协调处理,确保良好投资环境,如因上述原因影响乙方工程进度,除工期顺延外,甲方承担违约责任。若规划调整、设计变更等造成工程进度延误,建设期相应顺延。
(五)甲方有权全面了解,监督项目投资资金、工程进度等实际情况,要求乙方按建设项目所规定的期限,按期、保质、保量完成并获得投资建设成果。
(六)乙方上报给甲方的各类合同、文件资料及书面提交的重大问题(不含设计、预决算)送审稿,甲方应在7个工作日内(双方认可的特殊情况除外)出具书面回复意见,逾期不答复视为认可。
九、乙方权利与义务
(一)乙方在甲方所在地组建项目部,该部的负责人必须由投资人的副总经理或以上职务人员担任并常驻项目部,受乙方委托管理本项目。
(二)乙方须在甲方指定期限内(须有书面通知)完成项目建设前期准备工作。结合项目管理实际,制定管理大纲,建立健全各项规章制度。制定确保质量、安全、工期、投资控制的有关措施。
十、本协议一式四份,双方各执两份,每份具有同等效力,经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方: 乙方:
现场代表: 乙方代表:
年 月 日 年 月 日
施工协议书格式篇7
甲方:______(已建单位)
地址:______
法定代表人:______
授权代表人:______
乙方:______(后建单位)
地址:____________
法定代表人:______
授权代表人:______
根据《中华人民共和国电信条例》、《电信建设管理办法》规定、《本地电话网用户线路工程设计规范》等相关法律、法规的规定,甲乙双方在同路由隔距不够的情况下,经协商一致,签订本协议。
第一条甲乙双方在施工过程中必须遵守有关通信建设安全的法律、法规,建立安全建设责任制度,完善安全建设条件,确保线路建设过程中的安全施工。
第二条根据业务发展需求乙方需进行如下施工
1.施工地址:_______________
2.与甲方线路的距离:_______
3.施工长度:_______________
第三条在以上施工过程中乙方必须采取如下安全措施来保证甲方线路的安全。
1.架空电缆、光缆与原有线路跨越的,与原有线路的交越隔距必须达到0.6m的最小净距,不达标的必须整改;
2.架空电缆、光缆凡是与电力线交越的,其安全交越距离要符合国家相关标准,同时必须加装安全保护设施。
第四条责任划分
甲乙双方线路在同路由或交越的情况下,发生下述情况由责任方承担责任。
1.架空电缆、光缆凡是与电力线交越的,其安全交越距离要符合国家相关标准。同时必须加装安全保护设施,新建一方线路和电力线路交越时因没有进行安全保护,发生强电侵入,导致原有杆路出现线路故障及经济损失,由新建方承担责任;
2.新建方杆路与原有杆路隔距不符合国家规定标准的,若发生倒杆等现象,造成已建杆路损坏电路中断的,新建方负责赔偿损失;若原有杆路发生倒杆等现象,造成新建杆路损坏的,双方各自承担损失费用。
第五条双方义务
甲乙双方在发现对方的线路发生问题时具有告知对方的义务。
第六条双方权利
甲乙双方对由于对方的责任造成的损失均有要求赔偿的权利。
第七条不可抗力
因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时,双方相互不承担违约责任。但遇不可抗力的一方,应于不可抗力发生后5个工作日内将不可抗力情况告知对方,并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内,一方或双方应当继续履行协议。
第八条法律适用和争议解决
本协议适用中华人民共和国机关法律、法规。双方因本协议的履行而发生的争议,应由双方友好协商解决。协商不成,任何一方均可将争议提交_________省通信管理局进行协调,_________省局要依据国家法律法规做出行政决定,涉及技术性的问题,要邀请相关专家论证,并做出仲裁。以上决定对双方均有约束力。
除争议事项外,双方将继续执行本协议未涉争议及仲裁的其它部分。
第九条附则
1、如果本协议的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本协议的效力时,本协议的其它条款不受影响。
2、未经甲乙双方书面确认,任何一方不得自行变更或修改本协议。
3、本协议一式4份,甲乙双方各执2份。本协议附件是本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力。
4、甲乙双方因执行本协议或与本协议有关的一切的通知都必须按照本协议中的地址,以书面信函形式或甲乙双方确认的传真或类似的通讯方式进行。如使用传真或类似的通讯方式,通知日期即为通讯发出日期,如使用特快专递,通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。
5、本协议于甲乙双方签字并加盖公章后生效。
甲方(盖章):_______乙方(盖章):______
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
____年___月__日____年___月___日
施工协议书(篇2)
出租单位:________________(以下简称甲方)
施工总承包或使用单位:________________(以下简称乙方)
按照建设部166号令的规定,为保证建筑起重机械租赁作业的实施,明确甲、乙双方的安全职责,确保建筑起重机械安装、拆卸工作的顺利进行,特订立以下协议书,作为建筑机械设备租赁合同的补充附件,以便共同遵守。
一、工程项目概况
1、工程项目名称:________________
2、承包范围、方式:________________
3、工程期限:________________自______年______月______日起至______年______月______日完工。
二、甲方安全责任
1、负责出具建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明和自检合格证明,提交安装使用说明书;
2、建立安全技术档案,包括:
⑴购销合同、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、安装使用说明书、备案证明等原始资料;
⑵定期检验报告、定期自行检查记录、定期维护保养记录、维修和技术改造记录、运行故障和生产安全事故记录、累计运转记录等运行资料;
⑶历次安装验收资料。
3、应具有依法取得建设主管部门颁发的建筑施工企业安全生产许可证。
4、配合安装或使用单位编制安全专项施工方案和安全生产事故应急预案。
5、参加使用单位组织的建筑起重机械的验收,或配合检验检测机构进行验收。
6、负责对建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具等进行经常性和定期的检查、维护和保养,对查出的隐患及时整改到位,并做好每月检查、日常维护、保养及台班运转记录。
三、乙方安全责任
1、组织出租、安装、监理等单位对建筑起重机械安装完毕后进行验收或委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。
2、负责向工程所在地的建设主管部门办理起重机械使用登记,将登记标志附着在该设备的显著位置。
3、根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化,对建筑起重机械采取相应的安全防护措施。
4、编制建筑起重机械使用过程安全生产事故应急预案。
5、在建筑起重机械活动范围内设置明显的安全警示标志,对集中作业区做好安全防护。
6、配备专职设备、安全管理员对建筑起重机械的安装、拆卸、使用情况进行现场监督检查。
7、对建筑起重机械出现故障或发生异常情况时,立即停止使用,消除故障和事故隐患后,方可投入使用。
8、审核出租单位提供的建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件。
9、施工现场有多台塔式起重机作业时,组织编制并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。
四、履约事项
1、对工程所在地建设主管部门提出的建筑起重机械安全监督相关的具体规定,甲乙双方必须严格执行。
2、本协议书一式四份,双方各执两份,经双方签字、盖章生效。
甲方(盖章)乙方(盖章)
代表人(签字):________________代表人(签字):________________
电话:________________电话:________________
地址:________________地址:________________
签订日期:____________年______月______日
机械安全管理协议书5
甲方(施工总承包单位):
乙方(起重机械产权单位):
丙方(起重机械拆装单位):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及相关法律、法规、规章、制度等,为明确甲乙丙三方的安全生产责任,确保施工安全,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,三方协商达成一致,签订本协议,以兹信守。
第一条起重机械概况:
(一)起重机械名称:
(二)机械规格型号:
(三)机械统一编号;
(四)租用工程名称:
(五)工程地点:
(六)租用期限:
第二条甲方的权利和义务
(一)甲方有权对乙方、丙方进行安全监督,对乙方、丙方违章指挥、违章作业有权制止并处罚,有权要求乙方、丙方对作业过程中存在的隐患限期整改。
(二)甲方为起重设备进入施工现场和拆装提供必要的场地、照明等条件。
(三)甲方依据乙方提供的`基础设计方案,负责起重设备基础施工,组织基础验收,并向乙、丙方移交起重设备基础。甲、乙、丙三方验收合格签字后方可进行起重机械安装。
(四)甲方负责按规范要求做好起重设备的防雷接地装置。
(五)甲方负责起重设备的使用登记备案管理工作。
(六)甲方负责组织编制塔吊作业方案,施工现场有多台起重机械作业时,编制群塔作业方案。
(七)甲方负责组织有关单位进行起重机械的验收工作。
第三条乙方的权利和义务
(一)乙方承担起重设备的安装、顶升、锚固、拆除的安全管理责任,保证特种作业人员持证上岗。
(二)乙方必须保证出租给甲方的设备安全可靠,不得将带病、存在安全隐患的设备出租,出租前提供起重机械备案证明及自检合格证明。
(三)起重设备一经安装,就表示乙方确认施工场所、作业环境、基础地质条件、混凝土的强度报告及隐蔽工程验收记录等,甲方交于乙方的一切施工条件符合安全及作业要求。乙方对施工过程中由于上述不良因素而导致的事故后果负责。乙方应对基础验收负责,若因乙方没有履行作业前安全检查职责而造成安全事故的,责任由乙方承担。
(四)乙方负责对起重设备每月至少进行一次全面的维护、保养和现场检查,保证设备正常运转和各种保险装置的有效性和可靠性,并将维护、保养和现场检查记录报甲方备案。
(五)乙方委派的特种作业人员须持证上岗,严禁无证操作,乙方对上岗证件的有效性负责,并保证所有证件按期进行复检,且复检合格。
(六)乙方应选择资质合格的拆装单位(丙方)进行设备的拆装,并应对丙方拆装作业的安全生产情况进行监督,发现问题及时要求其整改。
(七)乙方应对本单位职工进行安全教育,并配备安全有效的防护用品。
(八)乙方负责起重设备的日常检验工作,若发现起重机械出现故障或者发生异常情况的,应立即停止使用,消除故障和事故隐患后,方可重新投入使用。
(九)乙方因违反国家或地方关于起重机械的安全管理法律、法规、技术规程等,而导致出现安全责任事故,导致人员伤亡的,均由乙方承担责任。
第四条丙方的权利和义务
(一)丙方对起重设备安装、顶升、锚固、拆除过程中安全生产负总责。
(二)丙方严格遵守甲方施工现场安全管理规定,不得违章指挥、违章作业,同时应服从甲、乙双方的安全监督。
(三)丙方在进场拆装前应办齐拆装报审手续,在手续不齐的情况下严禁进入甲方现场拆装起重设备。
(四)丙方在拆装前应到甲方现场实地考察现场情况,应根据现场情况编制起重设备拆装方案及安装与拆除安全专项施工方案,报甲方、监理备案。丙方按方案组织安装、拆卸作业,丙方的专业技术人员、专职安全生产管理人员应当进行现场监督。
(五)作业前丙方须对其作业人员进行安全教育和安全技术交底,并履行签字手续。
(六)丙方须保证安装、顶升、锚固、拆除的操作人员持证上岗,对特殊工种上岗证件的有效性负责,保证现场作业人员与拆装报审表备案登记人员一致,否则,丙方承担由于人员不一致造成的事故责任和经济损失。
(七)丙方在作业时,须设置警戒区,并指派专人负责统一指挥和监护,禁止无关人员进入拆装现场。
(八)丙方在安装、顶升、锚固作业结束后,须按照要求对起重机械进行检验和调试,出具自检合格证明,确保起重机械达到安全使用标准要求。
第五条甲、乙、丙三方应共同执行国家和地方有关施工现场起重机械的安全管理规定。甲、乙、丙三方必须密切配合,相互监督。在起重设备进场前、安装时、投入使用前、运行过程中共同协作,排除一切安全隐患,保证各项任务顺利完成。
第六条起重机械经验收合格后方可投入使用,乙方不得将未经验收或验收不合格的起重设备交于甲方使用。
第七条塔式起重机使用前,甲、乙双方应共同对塔司、信号指挥人员等进行联合安全技术交底,相关责任人员签字。
第八条甲、乙、丙三方均无权指派无操作证人员上岗,因强行指派无证人员操作所造成的事故和损失,由指派方承担全部责任。
第九条乙方、丙方应保证起重机械在使用、拆装过程中不影响甲方施工现场文明安全达标活动。
第十条事故处理
(一)起重机械作业中发生事故时,甲、乙、丙三方均应保护现场、积极抢救并向上级主管部门报告,配合上级部门调查处理。
(二)属于甲方的责任造成伤亡事故,由甲方参照国家有关规定对乙、丙方伤亡职工或家属进行一次性经济补偿。但具体善后工作由乙方负责安排和处理,甲方不直接对乙、丙方职工及家属。
(三)属于乙、丙方责任或乙、丙方人员不服从管理、违章作业发生的事故,由乙、丙方自行按照国家有关规定对伤亡职工或家属进行补偿,甲方不负担任何经济和法律责任。同时乙、丙方给甲方造成的经济损失及不良社会影响,甲方有权对乙、丙方进行经济处罚,处罚标准:重伤事故每人次处以五万元罚款;亡人事故每死亡一人处罚三十万元。
第十一条争议条款
当甲、乙、丙三方发生争议时,三方协商解决;协商不成,提交北京市昌平区人民法院进行判决、裁定。
第十二条本协议自签订之日起生效;至起重设备撤离施工现场及设备租赁合同结算完毕后终止。
第十三条本协议未尽事宜:无。
第十四条本协议一式六份,甲、乙、丙三方各执两份,
以下无正文
甲方盖章乙方盖章丙方盖章
甲方代表:_________乙方代表:_________丙方代表:_________
协议签订日期:_____年____月___日
施工协议书(篇3)
施工协议书
1.
施工协议书,是为了明确双方在工程施工过程中的权利义务、责任范围、工程质量要求以及工程款项支付等方面的协议文件。本文将详细介绍施工协议书的内容,以及双方在签署协议后的权益保障。
2. 施工单位信息
本协议首先要明确双方的基本信息,包括委托方(业主)的名称、地址、法定代表人及联系方式,同时也列出了承建方(施工单位)的名称、地址、法定代表人及联系方式。这样可以确保双方在合作中的沟通畅通,方便协商与解决问题。
3. 工程内容及合同价款
施工协议书要具体详细地列出工程的内容与范围,包括但不限于工程的施工地点、工程的性质、规模、施工周期、工程的分包情况等,旨在明确双方对工程的认知与理解。同时还要确立合同价款的支付方式、时间节点等,以确保款项支付的及时性与准确性。
4. 工程质量要求与验收标准
本协议还要明确工程质量的要求与验收标准,包括但不限于材料的选用、工艺标准、安全质量控制等方面的内容。这样可以确保工程的质量符合相关法律法规和业主的要求,最大限度地避免纠纷发生。
5. 工期与延期责任
施工协议书还要详细规定工期及其延期责任,在双方合作中的工期按照实际情况予以规定,并规定在工程延期情况下应承担的违约责任与赔偿计算方式等。这一项规定能够有效保证工程的按时完工,避免不必要的经济损失和法律纠纷。
6. 基本施工要求与安全责任
本协议书中还应规定施工方的基本施工要求,包括保证施工现场的安全与环境保护、履行劳动法规定的劳动条件、严格遵守施工标准等。同时,也要明确施工单位在施工过程中的安全责任和相关保险责任等,以确保施工期间人身和财产安全的保障。
7. 双方权益保障
合作协议书最终还要保护双方的权益,包括但不限于露天物资的保管义务、工程变更的补偿、不可抗力的处理方式等。这些规定是为了确保双方在合作过程中的合法权益,减小合作风险,并避免意外的经济损失。
8. 争议解决与终止条款
施工协议书还应包含争议解决和终止条款,明确争议解决的方式和程序,并给出了终止协议的条件与程序。这样可以在发生争议和合作不顺利时,双方能够按协议规定进行协商和解决问题,确保协议的有效实施。
9. 相关附件
施工协议书的附件为支撑主体文件提供了有力的证明和依据,比如相关技术文件、图纸、规范标准、工程评估报告、报价清单等。附件的详细列示能够明确双方双方付出与提供的内容,便于以后管理与索引。
施工协议书是工程合作过程中必不可少的文件,它详细记录了双方在施工过程中的权利和义务。通过制定协议书,可以确保双方合作井然有序、平等互惠。但在签署之前,双方务必仔细审阅和讨论内容,并在法律专业人士的指导下签署。只有签署了明晰且具体的施工协议书,合作才能更加顺利地进行,保障了工程质量和双方的权益。
施工协议书(篇4)
甲方: 联系电话:
乙方: 联系电话:
甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》规定原则,结合工程实际情况,达成如下协议:
第一:甲方委托乙方承制 工程。
第二:施工工期自 年 月 日起至 年 月 日止;如遇以下情况乙方有可能延期交工;双方应本着友好协作的原则协商工程顺延的日期:
1、 因不可抗力或停电造成无法正常施工的;
2、 因甲方变更施工工艺影响乙方原定的正常工程进度的;
3、 因甲方安排的其他工种施工时,影响乙方不能正常施工的;
4、 因甲方未能按本合同约定支付工程款,造成乙方不能正常施工的。
第三:本工程总造价为人民币: 元整(大写),¥ 元(小写)。
第四:付款方式:
甲乙双方签订本合同之日,甲方应一次性支付乙方工程
元人民币;
工程施工完毕后支付乙方结余工程款 元人民币;
第四:甲方的权利和义务:
1、 甲方有权要求乙方按时、按质、按施工工艺要求完成好本工程;
2、 甲方有权在工程验收完毕前随时监督乙方施工,并随时提出整改意见,因原施工工艺变更所产生的所有费用由甲方承担;
3、甲方将按本合同商定的验收及付款方式及时配合乙方完成工程的验收及付款。
第五:乙方的权力和义务:
乙方应按照甲方的要求按时、按施工工艺要求完成好本工程; 乙方在施工期间应随时接受甲方的监督,对于甲方提出的整改意见应全力配合完成;如甲方变更施工方案需出具书面通知; 乙方施工期间应注意施工安全,因工人违反施工操作安全规定所产生的工伤事故,与甲方无责;
第六: 本合同一式两份,双方各执一份,自签订之日起生效。
第七: 本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方: 乙方:
签字(盖章): 签字(盖章):
年 月 日
施工协议书(篇5)
甲方:
乙方:
工程项目:
为加强合作意识,明确责任,本着“安全第一,预防为主”的目的,让安全隐患消灭在萌芽中,经甲、乙双方协商,签订如下合同:
一、甲方安全责任
1、甲方不得对从事建设活动的施工单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规的要求。
2、甲方不得暗示或明示乙方使用不符合安全法规要求的机械设备、设施等。
3、进场施工作业前对乙方项目负责人进行安全事项交底。
4、指定专人负责监管该项目的安全工作,并配合乙方解决因甲方因素而影响安全施工的问题。
5、在易燃易爆、带电运行、机械运作的危险区域内作业,事先要求和协助乙方制订安全措施并监督实施。
6、监督检查乙方的安全施工作业情况,对违法乱纪现象按甲方单位安全检查考核细则规定进行违规执罚。因乙方严重违规施工作业而影响甲方正常生产时,有权停止其施工作业至整改验收合格为止。
二、乙方安全责任
1、乙方要根据《施工现场安全管理制度》做好各项安全工作。
2、乙方的特种作业人员要依照《特种作业人员持证上岗管理制度》做好安全工作。
3、施工中,乙方因操作不当人为造成的事故,由乙方负全责。甲方有权制止乙方的违章指挥和违章作业。乙方如不依照甲方提出的各项安全管理制度具体操作,甲方有权终止合同。
4、施工中,如因不可预知或自然灾害发生,乙方负责对现场的紧急救险和处理,保护好现场,并立即启动应急预案。
5、乙方要保证定期开展对员工的安全活动及安全检查工作。
6、乙方的施工管理干部,工程技术人员必须熟悉《建筑安装工程安全技术规程》,凡不了解“规程”的技术人员和未受过安全教育的人员,都不许参加施工。
7、乙方要做好现场工种的安全防护用具工作。
8、在出现安全隐患时,乙方要及时予以排除。
9、乙方对工程施工对象的质量安全终身负责,除不可预知或自然灾害发生,乙方要保证建筑不发生倾斜、墙体裂痕、墙皮脱落等质量安全事故发生。
10、未尽事宜,双方协商解决。
三、该合同一式两份,甲乙双方各持一份。签字之日起生效,工程终止后本协议即告终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工协议书(篇6)
发 包 单 位:(甲方)
承 包 人: (乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条、工程概况:
工程名称:**市和顺花苑工程水电安装(以下简称:本工程)
工程内容:强电、弱电:按施工图完成所有施工程任务,室内所有施工预埋管、穿线安装、调试完毕,且配电箱主线需预埋管至室外1.5米。(弱电包括通讯、宽带、电视、智能等)
防雷:包括防雷接地,等电位联接,电源进户箱做重复接地等。 给水、消防:按施工图完成所有给水、消防工程任务。
雨水:按施工图完成所有雨水工程任务。
污水:按施工图完成所有污水工程任务,室外施工至红线外市政管道污水井。
施工现场条件:以现场实际情况为准;
施工部位:本合同约定乙方施工部位为:和顺花苑项目工程水电施工图及变更水电安装工程包含的内容。
第二条、工程承包方式、承包范围及承包内容:
㈠承包方式:乙方承包内容包括:人工、主材、辅材、施工机具、质量、进度、安全文明施工、工期、验收合格。
㈡承包范围:包括强电、消防、弱电、防雷等分项工程的预埋、安装,调试检测及验收合格工作;室内等所有一切给排水、室外落水和阳台排水及空调排水。验收合格以专业资质报告为准。
㈢承包的主要内容:见第一条第二款。
㈣甲方直接分包的其他专业工程,乙方需全力配合,协助完成。
施工协议书(篇7)
相关的合同范本
·施工分包合同
·房屋建筑装修施工合同
·钢结构施工合同
·家装施工合同
·施工监理合同
·油漆施工合同
·维修施工合同
·广告牌施工合同
·景观施工合同甲方:_________(已建单位)地址:_________ 法定代表人:_________ 授权代表人:_________ 乙方:_________(后建单位)地址:_________法定代表人:_________授权代表人:_________根据《中华人民共和国电信条例》、《电信建设管理办法》规定、《本地电话网用户线路工程设计规范》等相关法律、法规的规定,甲乙双方在同路由隔距不够的情况下,经协商一致,签订本协议。第一条 甲乙双方在施工过程中必须遵守有关通信建设安全的法律、法规,建立安全建设责任制度,完善安全建设条件,确保线路建设过程中的安全施工。第二条 根据业务发展需求乙方需进行如下施工:1、施工地址:_________2、与甲方线路的距离:_________3、施工长度:_________第三条 在以上施工过程中乙方必须采取如下安全措施来保证甲方线路的安全。1、架空电缆、光缆与原有线路跨越的,与原有线路的交越隔距必须达到0.6M的最小净距,不达标的必须整改;2、架空电缆、光缆凡是与电力线交越的,其安全交越距离要符合国家相关标准,同时必须加装安全保护设施。第四条 责任划分甲乙双方线路在同路由或交越的情况下,发生下述情况由责任方承担责任。1、架空电缆、光缆凡是与电力线交越的,其安全交越距离要符合国家相关标准。同时必须加装安全保护设施,新建一方线路和电力线路交越时因没有进行安全保护,发生强电侵入,导致原有杆路出现线路故障及经济损失,由新建方承担责任;2、新建方杆路与原有杆路隔距不符合国家规定标准的,若发生倒杆等现象,造成已建杆路损坏电路中断的,新建方负责赔偿损失;若原有杆路发生倒杆等现象,造成新建杆路损坏的,双方各自承担损失费用。第五条 双方义务甲乙双方在发现对方的线路发生问题时具有告知对方的义务。第六条 双方权利甲乙双方对由于对方的责任造成的损失均有要求赔偿的权利。第七条 不可抗力因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时,双方相互不承担违约责任。但遇不可抗力的一方,应于不可抗力发生后5个工作日内将不可抗力情况告知对方,并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内,一方或双方应当继续履行协议。第八条 法律适用和争议解决本协议适用中华人民共和国机关法律、法规。双方因本协议的履行而发生的争议,应由双方友好协商解决。协商不成,任何一方均可将争议提交_________省通信管理局进行协调,_________省局要依据国家法律法规做出行政决定,涉及技术性的问题,要邀请相关专家论证,并做出仲裁。以上决定对双方均有约束力。除争议事项外,双方将继续执行本协议未涉争议及仲裁的其它部分。第九条 附则1、如果本协议的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本协议的效力时,本协议的其它条款不受影响。2、未经甲乙双方书面确认,任何一方不得自行变更或修改本协议。3、本协议一式4份,甲乙双方各执2份。本协议附件是本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力。4、甲乙双方因执行本协议或与本协议有关的一切的通知都必须按照本协议中的地址,以书面信函形式或甲乙双方确认的传真或类似的通讯方式进行。如使用传真或类似的通讯方式,通知日期即为通讯发出日期,如使用特快专递,通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。5、本协议于甲乙双方签字并加盖公章后生效。甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日
施工协议书(篇8)
甲方 (简称甲方): 身份证号码:
乙方(简称乙方): 身份证号码:
甲、乙双方方为共同承包建设__________工程及相关得配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准),经双方友好、坦诚协商,现达成如下协议:
第一章 项目概况及合作条件
1.1 本工程的项目总建筑面积为_____平方米,工程总价为_________元整人民币。
1.2 经过双方方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为_________元整左右,因此在本工程项目计划投资 ______________元整。
1.3 本工程项目的投资、股份比例分配如下:
1.3.1 甲方投资_________元整,占_________%;
1.3.2 乙方以工程项目及技术投资,占_________%;
1.4 业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,任何一方不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。
1.5 投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用帐户上,并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。
第二章 工程管理责任及分工
2.1 该项目工程管理责任及分工如下 利益分享和风险承担
3.1 利润、风险分配 其 他
4.1 资金和管理 项目概况及合作条件
1.1 本工程项目名称: _________元整人民币。
1.2 经过双方协商,双方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息,月利率定为_________%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息;利息计算日超过三个月的资金每三个月结算利息,如果超过三个月未结算利息,则未结算的利息计入投资款本金。
1.3 本工程项目的股份比例分配如下:
甲方股份比例占_________%;
乙方股份比例占_________%;
1.4 在本项目资金出现周转紧张时,由各投资者追加投资。业主所支付的工程款,应优先按比例支付甲、乙双方的投资款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,必须经双方同意后方可付款。
1.5为了工程的顺利完工,如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资者另一方可以筹集资金到位,双方应共同承担利息及相关费用。
第二章 工程管理责任及分工
2.1 该项目工程管理责任及分工如下 利益分享和风险承担
3.1 利润、风险分配 其 他
4.1 资金和管理
4.1.1 该项目的各项资金支出及其他相关费用的`支付需由双方签字确认后方可支付。
4.1.2 该项目的工程进度往来款由甲、乙双方共同负责跟踪落实,并存在开立专用帐户上,专款专用。
4.2 出纳与财务管理
4.2.1 出纳每月应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及支出预算给财务,并随时接受合作双方股东的银行资金查询,以便安排资金投放。
4.2.2财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双方股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。
4.3 合同争议与免责
4.3.1 该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守约方由此产生的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
4.3.2 在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。
4.4 本协议生效、终止及其他
4.4.1 与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。
4.4.2工程结束后,如有后续工程甲乙双方不愿合作,在本次施工中采购的设备、机械、材料等,双方协商折旧价款后按投资的比例分摊,分配。最后利润分配在工程项目全部结束后,付清所有工人工资、材料款、上缴税金等才可分配。
4.4.3 本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
4.4.4 本协议一式两份,甲、乙合作双方各执一份,签字后生效;本协议未尽事宜,经甲、乙双方友好协商解决。
(以下无正文)
甲方(签字/盖章):__________________
乙方(签字/盖章):__________________
签订日期:______年______月______日
施工协议书(篇9)
甲方:
乙方:
经政府采购程序,乙方中标承接 斗门边检网球场工程 施工任务,双方根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定,在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上,经友好协商达成一致意见,签订愿意达成以下协议,以供双方共同遵守。
第一条 工程概况
1、工程名称:斗门边检网球场工程
2、工程地点:斗门出入境边防检查站营区内
3、承包范围:预算工程量清单及招标文件要求的所有施工内容。包括网球场地面修缮,铺设丙烯酸地面,网球场围网施工建设,网球比赛专用网柱的安装等。
第二条 合同价
1、本工程合同价为人民币69008.00仟零捌元整 )。
2、合同价为完成预算标底工程量清单及招标文件要求的全部施工内容所需的所有设备费、备件备品费、运输费、货物装卸费、水电费、人工费、保险费、管理费及机械费等费用在内的全包价;乙方负责包工、包料、包质量、包安全、包通过验收、包施工记录资料建档和材料产品合格证等资料归档等工作。
第三条 合同工期:55个日历日
1、开工时间:20xx年5月31日
2、竣工时间:如项目通过竣工验收,则乙方完工且自检合格后,向甲方递交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;如项目按甲方要求整改后通过竣工验收的,则实际竣工日期为乙方整改后重新递交竣工验收申请报告的日期。
3、如遇下列情况,乙方须在事由发生的3个日历日内书面通知甲方,经甲方审核确认后,方可顺延工期,否则视为乙方放弃不予顺延。另外,因乙方原因(如因自身管理不当、偷工减料等原因被责令停工等)导致工期延长的,工期不予顺延。
(1)现场实际明确为甲方原因(如甲方不能按时提供施工场地和施工用水用电接驳点等)造成工期延误的。
(2)在施工区域内有不可抗拒的自然灾害,如大雨、台风等,使施工受到实质影响的。
(3)甲方提出的设计变更或工程量增加过大,实质影响工程进度的。
(4)其他非乙方原因造成对工期实质性影响的。
4、在施工过程中,若甲方认为乙方不能满足施工进度要求,有权根据实际情况要求乙方采取赶工措施,由此造成的赶工费用由乙方承担。
第四条 组成合同的文件
下列组成本合同的文件是一个合同整体,彼此应能相互解释,互为说明。当出现相互矛盾时,组成本合同文件的优先解释顺序如下:
1、 招标文件(工期的开工时间以本合同约定为准);
2、 履行本合同的相关补充协议;
3、 承包人的投标函件(含投标报价书);
4、 本施工合同;
5、 标准、规范及有关技术文件;
6、 预算标底工程量清单;
第五条 工程质量及验收标准
1、工程质量必须达到合格(按珠海市现行相关的建设工程标准、规范及施工图纸要求执行)。
2、乙方必须在工程通过竣工验收后7个日历日内拆除临时设施,撤离现场。
第六条 付款方式
1、质量保修金:合同签订时,乙方向甲方支付3500元(大写:叁仟伍佰元整)质量保修金,在工程通过竣工验收之日起期满1年,且乙方履行相应保修责任后,凭甲方开具的专用收据办理质量保修金的无息退还手续。
2、结算款:在工程竣工且双方确认结算造价后30个日历日内,甲方向乙方支付至结算价的100%。
3、以上付款都以人民币支付。
4、付款方式:甲方通过转账方式把结算款支付到乙方以下账户内
户 名:中山市柏克泰体育设施有限公司
开户行:中山市农村信用合作联社营业部
账 号:80020xx0004450593
第七条 工程造价调整办法
1、施工过程发生的设计变更、工程签证都必须由甲方委派的“现场代表”签字确认后方为有效,才能作为造价调整依据。
2、可调整工程量清单部分的结算办法:
当工程量增加时:
(1)投标报价中已有的项目,按社会中介造价单位根据施工期间《珠海工程造价信息》计算出的审核价乘以中标下浮率所得价格,与投标报价文件中的相应分项价格减,之间较低者结算。
(2)投标报价文件中没有的项目,按社会中介造价单位根据施工期间《珠海工程造价信息》计算出的审核价乘以中标下浮率结算。
当工程量减少时:
(1)投标报价已有的项目,按投标报价文件与预算书中的较高单价结算。
(2)投标报价中没有的项目,按社会中介造价单位根据施工期间《珠海工程造价信息》计算出的审核价结算。
第八条 双方责任
1、甲方责任
(1)委派“现场代表”代表甲方对工程施工的质量、进度和安全等进行管理。
(2)向乙方提供施工场地,保证进出道路畅通,同时提供施工用水、用电接驳点。
(3)协助乙方做好与工地现场相关单位的工作关系。
(4)及时处理乙方提交有关工程的联系单、工程签证、进度安排、结算审核、支付结算款等。
(5)若本工程施工过程中有设计变更、工程签证等产生,甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后委托社会审计中介机构办理结算审核事宜。双方应相互配合争取在30个日历日内完成结算审核。
2、乙方责任
(1)委派工程负责人 负责对本工程施工期间的全面管理。
(2)根据相关规范、招标工程量清单、施工合同等的要求进行施工,完成承包范围内的施工工作。
(3)甲方现场代表负责对现场发生工程量进行见证,对引起工程造价变化的设计变更、工程签证等需请示上级领导批准后才能予以确定,乙方须考虑办理上述手续所需的合理时间,提前就施工中遇到的问题与甲方进行联系。
(4)按合同规定及时组织能满足工程进度和质量要求的人力、施工机械和材料进场。
(5)按相关安全法规进行安全施工,遵守甲方对施工现场有关施工噪音、环境保护、安全生产、文明施工等管理规定,承担在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题,一切责任由乙方自行承担。
(6)乙方必须采购全新未使用过的材料、设备,其质量必须符合相关规范的要求,并应提交质量合格证等资料。材料进场必须通知甲方进行检验。
(7)及时编制结算书,整理结算资料,送甲方审核。
(8)认真做好质量自检、施工记录等,为甲方的检查监督提供便利条件。如工程质量不合格或达不到相关规范、招标文件和施工图纸的要求,甲方一经发现,有权要求乙方拆除和重新施工,由此产生的一切费用和工期延误由乙方承担。
(9)施工过程产生的垃圾由乙方自行清运出场。
(10)工程交付甲方前,应负责已完工分部分项工程的成品保护工作(包括乙方及其他施工单位完成的内容),在此期间发生损坏的,由乙方自费修复原状。
(11)按合同约定工期完成承包施工内容,交付甲方使用。由于乙方原因造成工期延误的,按“每延误1个日历日,罚款人民币500元”的标准对乙方进行处罚,在结算款中予以扣除。延误工期累计超过30个日历日的,甲方有权单方终止合同,并由乙方承担甲方由此造成的损失。
(12)乙方应确保工程质量达到合格的验收标准。
(13)乙方应在工程竣工验收后及时向甲方提交结算书以及其他完整的竣工结算资料,并与甲方委托的造价咨询公司核对工程价款。
(14)如工程在保修期内出现质量问题,乙方应在接到甲方通知后的7天内派人保修;发生紧急抢修事故的,乙方在接到甲方通知后,应立即到达事故现场抢修。乙方不在约定期限内派人保修,甲方可自行或指派第三方保修,相关费用从工程质量保证金中扣除。
第九条 未经合同双方共同书面同意,任何一方不得单方全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。
第十条 合同终止
有下列情形之一的,合同权利义务终止:
(1)本合同按约定履行完毕;
(2)本合同经双方协商一致而终止;
(3)本合同约定或法律法规规定终止的其他情形。
第十一条 适用法律条款
本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。
第十二条 争议的解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同双方应通过友好协商解决;如果协商不能既解决,任何一方均可向珠海市有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十三条 其它
1、本合同未尽事宜,由甲、乙双方友好协商,另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、合同附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式 肆 份,甲方执贰 份,具同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工协议书分享
随着法制观念的不断加强,我们已经不能再忽视合同的重要性。签订合同可以帮助当事人就需要协商的事情进行协商,那么一份优秀的合同模板应该是怎样的呢?为了防止遗忘,请将本网页加入您的收藏夹。
施工协议书(篇1)
一、目的:为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,明确在施工项目交叉作业中的各自安全责任,保障工程项目和施工人员的安全与健康,把安全管理的风险降到最低点,结合本工程的特点,确保安全、健康与环境目标的实现,召开这次专题会。二、依据:《中华人民共和国安全生产法》第四十条:“两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,应当签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调”的规定。经双方协商同意,制定此协议,双方遵照履行。三、要求施工双方必须遵守如下条款:1、必须认真贯彻国家有关安全生产的方针、政策;严格遵守《电力建设安全工作规程》,严格执行凯迪项目经理部有关安全文明施工管理规定,进行施工作业。2、必须制定保证施工作业的安全制度、措施,配备劳动保护的用品用具,切实完善安全防护设施,确保措施到位。3、对施工作业人员要进行高处作业、交叉作业安全交底,强化作业人员的安全意识,杜绝违章作业。4、在锅炉房内施工区域高处、交叉、危险作业时,施工双方必须明确一位安全生产管理人员,负责本单位施工安全以及同另一方在安全方面进行协调的工作。5、施工作业双方要经常在施工中对安全问题进行沟通和协商,当施工中发生冲突和影响施工作业时,下方要先停止作业,上报科能监理部、凯迪项目经理部,由安全监理工程师、凯迪安全工程师和双方单位的安全管理负责人进行协商处理。6、协议各方在施工中要对安全工作互相监督,共同做好交叉作业区域内安全工作,各自应在施工作业中加强安全检查,发现问题要及时处理解决,消除事故隐患。7、双方施工单位要顾全大局,服从管理,落实交叉作业专题会内容和各自的安全责任,如有不遵守此协议内容,野蛮施工、违章不断者,科能监理部、凯迪项目经理部将按照《安全文明施工管理考核办法》给予违章者单位、个人、施工负责人连带处罚,并按照处罚标准基数高于两陪以上的处罚标准进行考核。四、浙江安装公司安全责任:1、施工作业中所用工具等物品应随手放入工具袋;作业平台应随时清扫干净;拆卸下的物件、余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱置或向下丢弃,传递物件禁止抛掷。2、高处作业的人员必须严格遵守现场安全管理规定,对任意乱置或向下丢弃,抛掷物件者,将按照《安全文明施工管理考核办法》进行加倍处罚并清理出现场。3、明确一位安全生产管理人员(陆柏泉),负责本单位施工安全以及同另一方在安全方面进行协调的工作。五、甘肃二建安全责任:1、施工作业中所用工具等物品应随手放入工具袋;作业平台应随时清扫干净;拆卸下的物件、余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱置或向下丢弃,传递物件禁止抛掷。2、明确一位安全生产管理人员(王彦波),负责本单位施工安全以及同另一方在安全方面进行协调的工作。六、成都龙泉公司安全责任:1、施工作业中所用工具等物品应随手放入工具袋;作业平台应随时清扫干净;拆卸下的物件、余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱置或向下丢弃,传递物件禁止抛掷。2、高处作业的人员必须严格遵守现场安全管理规定,对任意乱置或向下丢弃,抛掷物件者,将按照《安全文明施工管理考核办法》进行加倍处罚并清理出现场。3、明确一位安全生产管理人员(邓奎),负责本单位施工安全以及同另一方在安全方面进行协调的工作。七、双方现场协调联系人员:
施工协议书(篇2)
甲方:
乙方:
丙方:
乙方于签订了_____有限公司___项目《建设工程施工合同》,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”),现甲、乙、丙三方就解除上述合同、补充协议书等原合同事宜经充分协商一致,达成以下协议。
一、甲、乙双方均自愿同意解除“原合同”。
二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等,包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容,由乙方负责自行解决,并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。
三、乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成部分的`工程竣工验收所需资料:乙方负责完善丙方提供的上述资料进行检查和监督,并承担因此引起的一切责任和后果。
四、乙方“原合同”完成工作内容(_____________等)工程造价:
1、200__年___月___日前完成部分:按____工程咨询有限公司《_____公司________造价司法鉴定》的司法鉴定结果下浮5%,作为乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。
2、20___年___月28日至20___年__月___日期间完成部分:按_____造价咨询有限公司的审计结果,作为丙方完成乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。
五、工程款支付:
按其财务要求予以确认,并按要求开具正规税务发票,否则,甲方有权不支付有关工程款项。
2、本协议第五条第1款乙方“原合同”完成工作内容结算款的支付:
,由甲方从乙方结算款中扣减后代为支付给相关单位。
;剩余5%为质量保证金,保修期按国家规定执行,在整体工程验收完两年后按实际发生的费用结算,余款无息返还乙方。质量保证金在乙方提供等额银行保函后,甲方可予先行支付。
3、本协议第五条第2款丙方完成乙方原合同工作内容结算款的支付:
丙双方新合同及联合声明等约定支付条款支付。
,并由甲方从乙方工程款扣减后直接支付给丙方。
4、工程款支付时,乙方必须按甲方财务规定进行前期已支付工程款的确认并提供发票,且必须在乙方补齐前期已支付的各项工程款发票后才予支付后期各项工程款。
八、“原合同”履约保证金:在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后,与工程结算款一并无息返还。
九、乙方前期代付临时场地租赁费人民币_____元(小写:____元)由乙方提供相关票据后同工程结算款一并支付;乙方前期代付司法鉴定费用人民币_____元(小写:____元)按甲、乙双方于同工程结算款一并支付。
九、20___年___月21日后,施工的______等工程所涉及的债权债务由_____工程有限公司负责承担,并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。
十、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。
十一、本协议书一式十二份,甲方五份,乙方三份,丙方三份,监理一份。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
签订时间:__年___月__日
施工协议书(篇3)
1.乙方必须配备一名专(兼)职的临时用电管理人员,和满足施工现场施工需要并结合本项目的难易程度配备合格的临电电工。
2.乙方每日安排电工巡视检查,保证用电设备必须做好保护接零、重复接地等处于完好状态。保护零线必须为黄绿双色线,严禁使用老化及破损线和非橡套缆线。对检查中发现的问题和隐患应定人、定措、定时间进行解决或整改。
3.乙方负责对临电维护维修人员进行相关和安全技术知识的陪训和教育,并且监督临电人员防护用品的配备和持证情况;
4.施工现场临时用电须严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-20xx)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-20xx)和国家北京市以及中铁六局集团有限公司的相关规定执行,并确保达到北京市安全文明样板工地。
5.乙方单位在进场时的所有临电器材必须经过甲方检查、验收,经检验合格后方可进入施工现场使用,并提供相应的临电器材合格证。
6.施工现场所有电气线路、配电箱、电气设备、设施,施工照明等在使用操作时必须由合格的电工来操作,严禁非电工进行操作。电工人员应在操作前必须按规定穿戴和配备好相应的安全防护用品。
7.甲方的配电箱、电缆线、照明灯、开关、用电标识、运输机械、施工完成的作业面等,乙方施工时应注意成品保护,损坏由乙方负责赔偿。
8.乙方必须本着节约用电的原则力争节约用电,用电设备停用时必须拉闸断电,锁好开关箱,生活区宿舍内应做到人走灯灭。
9.乙方的维护电工必须持有效证件并经过培训,考试合格后方可上岗。电工的人数必须满足施工的需要,且每班不得少与两名电工并做到一人监护,一人操作。
10.施工现场的配电箱、开关箱内装置必须完好无损、装备端正、牢固可靠。
11.搬迁或移动配电箱或用电设备时必须经电工断电处理后方可进行。对临时用电设施使用过程中发现的异常情况应由电工人员处理,必要时应向有关人员报告和解决。
12.配电箱应放置平稳牢固,严禁倒放或平放,配电箱的周围应有两人同时工作的足够空间和通道,严禁在配电箱防护栏2m内堆放建筑材料及杂物,室外配电箱必须做好防雨、防咂、措施。
13.用电设备必须由三级、开关箱供电,所有固定式的用电设备必须做到一机一箱一闸一漏,严禁一闸多用,电箱与设备的水平距离不应大于3m。三级配电箱、开关箱,应由二级配电箱漏电接出。
14.三级配电开关箱380V、220V必须分开,专箱专用,严禁混用。
15.施工现场必须达到三级配电,逐级设置漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。
16.二级箱、三级箱、开关箱漏电开关额定值与动作整定值应逐级匹配。
17.二级配电箱于三级配电箱的距离不得超过30m,开关箱与手持电动工具之间的距离不得大于5m。
18.施工现场、办公区、宿舍严禁私接乱拉电源线,严禁使用电炉等电热器具,严禁违章用电和非电工操作。电气操作人员必须经常学习关于电气方面的知识、电气操作规程,把好施工现场安全用电关,确保施工的安全用电。
19.各种电气设备、设施的金属外壳、金属支架和底座,必须采取可靠的接零保护。所使用的保护线必须为双色(黄绿色)机械设备的保护线应应引至外边,并且应压接紧固。
20.导线上严禁搭、挂、压其他物体,不得把电源线直接绑在金属物体上或脚手架上,更不能把电源线泡在水里或拖地使用,应用绝缘S钩挂设或绝缘导线绑扎固定,高度不能低于2.4m。不能挂设的导线(电焊机一次线、其它设备导线等)必须穿绝缘管加以保护。
21.施工现场所使用的机械设备,必须经过摇测经摇测合格后方能使用。摇测后的数据必须报总包安质部进行备案。,
22.现场使用移动式碘钨灯照明,必须采用密闭式防御灯具,碘钨灯的金属外壳和金属支架应做好接零保护,金属支架杆手持部位应采取绝缘措施。电源线使用护套电缆线,碘钨灯的高度室外应不低于3m,室内不低于2.4m。
23.施工现场内应使用II、III类手持工具。I类电动工具应淘汰。
24.宿舍内、地下室、特别潮湿的场所应使用低压照明灯具,应使用36V或36V以下的照明,行灯的手柄应坚固、绝缘良好,电源线应使用橡套电源线,不得使用塑胶线。低压变压器应装设在电箱内,符合户外电器安装要求。
25.现场供电电缆应严格执行电缆敷设规定要求。进出建筑物或沿墙水平敷设时线路必须加以保护,并应挂好标识。
26.乙方的电气负责人必须对维护电工进行安全技术交底,并对本单位的用电情况进行监督检查,发现问题及时解决。
27.本现场的供电方式应采用三相五线制TN-S系统。
28.电表、二级箱及以下的配电设施由乙方自行解决。
29.电焊机必须配备电焊机专用箱,电焊机一、二次侧应加防护罩,电焊机一次线不应大于5m,二次线长度应小于30m,二次线必须双线到位。
施工协议书(篇4)
施工协议书
一、甲方:(施工单位)
地址:XXXXXXX
法定代表人:XXX
联系电话:XXXX
乙方:(委托方)
地址:XXXXXXX
法定代表人:XXX
联系电话:XXXX
鉴于甲、乙双方就工程项目(以下简称“本工程”)的施工工作等因各自情况的不同,双方在平等自愿的基础上达成如下施工协议,共同遵守并执行:
二、工程概况
(一)项目名称:XXX工程
(二)工程地点:XXXXXX
(三)工程规模:XXXXX
(四)工程概述:XXXXX
三、施工期限
1. 甲方应按照双方商定的施工进度表,在乙方提供的场地内以协商确定的方式进行施工。
2. 施工工期为XXX个月,具体工期以工地开工后双方确定的施工计划为准。
3. 如因不可抗力因素或乙方原因,需要延长工期的,甲方须提前书面通知乙方,并经双方确认后予以调整。
四、施工范围及要求
1. 乙方要求甲方按照双方签订的施工合同和相关设计图纸进行施工,并保证施工质量符合国家建筑标准和相关规定。
2. 甲方应提供符合资质条件的工程专业技术人员和熟练工人,并使用符合国家标准的建筑材料和设备。
3. 甲方应提供合理的施工组织方案,并按照乙方要求在开工前向乙方进行方案说明和汇报。
五、施工报酬及支付方式
1. 甲方按照双方签订的施工合同中规定的报酬标准进行施工,并于乙方验收合格后,按照乙方约定的支付方式进行结算。
2. 乙方应按合同约定的支付时间和方式支付给甲方合规的工程款项。
六、质量保证和维修责任
1. 甲方应对施工工程的建筑质量负责,并提供合格的材料和设备,保证施工工程符合国家规定的质量标准。
2. 对于甲方提供的材料和设备,乙方有权要求提供相关质量检验合格证明。
3. 自工程竣工验收合格之日起,甲方对工程质量承担十年的保修责任。
七、违约责任
1. 若乙方未按约定支付工程款项,甲方有权暂停施工,直至款项支付完毕为止,并要求乙方承担相应的违约责任。
2. 如甲方在施工过程中存在违反合同约定的行为,乙方有权要求甲方停止施工,并要求甲方承担相应的违约责任。
八、争议解决
双方在履行协议过程中产生的争议应协商解决,如协商不成,则提交所在地人民法院诉讼解决。
九、附则
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收完毕。
2. 本协议一式两份,甲、乙双方各自持一份,并具有同等法律效力。
3. 对于未尽事宜,双方可签订补充协议进行补充规定。
甲方(施工单位): 乙方(委托方):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
日期: 日期:
施工协议书(篇5)
承租单位(甲方)___________出租单位(乙方)___________
根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定,为明确合同双方的权利、义务,经双方协商一致签订本合同:
一、工程概况:
1、工程名称:___________
2、施工地点:___________
费用如下:
二、机械施工、租用期限:
塔机安装完成后并由机械检测中心签发合格证及甲方使用日期起,至塔吊起拆卸退场为止,即甲方一周前书面通知为结算日期。办理施工时,乙方应向甲方提交机械设备和施工机具及配件的生产(制造)许可证、产品合格证和检测合格证明(复印件);合同签订后在挂牌。延期而造成甲方施工不便发生费用由乙方负责。机械退场,甲方提前一周以书面形式通知乙方,乙方必须在租赁的,甲方提前一周书面通知乙方。
三、乙方提供机械必须符合上表中要求。
顶升、所有护墙设施、护墙安装、拆除费及经有关部门签发合格、挂牌和退场拆卸运输等等相关费用,并符合文明施工要求。
2、机械每月租金含每台机配驾驶员的人工工资,塔机操作时间必须保证甲方的施工生产要求随叫随到。操作人员必须持证上岗,驾驶员的工资由甲方发放,但在其每月租金内扣除。不服从管理的,甲方有权要求乙方立即更换人员,并派修理人员住现场。
墙面埋件,乙方提供相关图纸和施工具体方案,甲方按要求施工,并有乙方现场管理验收认可,乙方承担责任。
4、乙方必须提供给甲方有关的证件及施工方案,并承担相应的责任。
吃饭等生活条件,但必须执行甲方的各项规章制度,服从现场管理人员指挥。餐费由机操工自理;
6、平时有关部门的检查,塔机必须符合验收要求,一旦须整改,乙方必须派人在12小时内进行整改完毕,乙方负责其费用。
四、机械设备的`使用、修理和保养:
修理和保养由乙方负责,并承担全部费用。如因甲方原因造成机械故障,其费用由甲方承担;
2、乙方必须对机械进行全面大修和保养后方可进场,若机械设备发生故障,乙方必须在6小时内修复,达到正常施工,超12小时扣当日台班,如超过24小时没有恢复工作,则扣除停机日双倍的租赁费;
3、甲方使用完后如以后仍需继续使用,甲方有优先租用该机的权利,双方以书面形式确立后,乙方应无条件服从。
4、塔机机操工必须持证上岗,进入工地工作,由甲方负责安全生产管理,安排作休,严格遵守工地各项规章制度,严禁违章作业。每天确保连续作业15小时工作,15小时以外随叫随到随时服务;
五、安全施工:
1、乙方需按安全规程进行操作,如违规操作造成事故的,其责任和因此发生的相关费用均有乙方负责;
搭设。
3、乙方施工须设立安全警戒线,按安全规程进行施工。在装拆设备时,如因自身安全措施不力而造成事故,责任和损失由乙方承担;
4、发生伤害事故,甲方为抢救提供必要的条件,发生费用由事故责任方承担;
六、付款及结算方式:
,甲方付进场费12500元,其余款项待乙方退场时甲方提前一周书面通知,并付清所有租金及进出场费;
2、塔吊安装检测合格使用后第三月开始支付租金,下月开始逐月支付塔吊租赁费,依次类推,先用后付。
。但遇春节放假扣除贰拾天租费。
七、违约责任:
1、未经双方同意任何一方不得中途变更或解除合同。违约方按“经济合同法”的有关条款处理。
2、解决合同纠纷的方式:双方应本着互谅互让的姿态,积极配合,尽可能避免各项纠纷;若合同执行过程中,出现双方无法解决的纠纷时,可向甲乙双方签订合同所在地法院提出诉讼或申请仲裁。
乙双方各执二份,签字盖章后生效,合同期满后自然失效。
乙方:___________
甲方:___________
法人委托人:___________法人委托人:___________
联系电话___________:联系电话:___________
地址:___________地址:___________
签订日期:___年___________月___________日
施工协议书(篇6)
1、认真贯彻执行国家颁布的《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《劳动法》等各项劳动保护、安全生产的法律法规。
2、乙方必须严格遵守水勘院及甲方制定的各项安全规章制度和操作规程,严格服从甲方人员的安全监督管理。并指定专人负责监管安全施工作业。
3、所有施工人员必须经三级安全教育并经考试合格后上岗。特种作业人员必须持有相应的有效的特种作业操作证书并培训上岗。严禁无证及未经安全培训人员上岗。
4、贯彻谁施工谁负责安全的原则,乙方人员在施工期间,造成伤亡、火警、火灾、机械等事故(包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等),甲方有协助紧急抢救伤员的义务,乙方负责事故上报,经济赔偿及善后处理。
5、乙方应在甲方通知施工后在指定的施工范围内进行施工,施工期间按照规定认真设好防护,不得擅自扩大施工范围,如果需要扩大施工范围,必须提前与甲方进行协商,经过甲方认可后方可施工,否则由乙方承担施工出现的后果。
6、施工期间必须做好施工范围内的地下管线、架空线路的保护,因乙方原因,在施工中造成信号、电力中断事故的责任及经济损失全部由乙方承担,同时,积极协同甲方进行抢修,并支付相应的应急抢修费用。
7、乙方在签订施工协议后,应自觉地向暂住地的公安派出机构办理暂住登记手续。
8、乙方在每天班前检查施工人员的劳动保护,督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品,交待施工安全注意事项。
9、对可能危及人身及财产安全或不具备安全生产环境的情况,有权拒绝施工并向甲方汇报。
如乙方违反上述条款,经甲方提出整改后,乙方不进行及时有效整改时,甲方有权停止乙方现场施工;因乙方未按甲方要求或未尽乙方自身义务而引起的安全事故由乙方负全部责任。
施工协议书(篇7)
发包人:____________
居民身份证号码:____________联系电话:____________
通讯地址:____________
承包人:____________
(承包人为建筑施工企业的填写以下内容)
通讯地址:____________
邮政编码:____________联系电话:____________
统一社会信用代码:____________企业资质证书号:____________
法定代表人:____________联系电话:____________
委托代理人:____________联系电话:____________
(承包人为农村建筑工匠的填写以下内容)
居民身份证号码:____________联系电话:____________
通讯地址:____________
根据《中华人民共和国合同法》《浙江省农村住房建设管理办法》以及其他有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就低层农村住房建设(以下简称建房)施工有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、建房概况
1.建房地点:
2.建房规模:____________层,总建筑面积____________㎡;结构形式(在□中以划√方式选定,只能选择一项):□框架结构;□砖混结构;□木结构;□其他___________________________。
3.宅基地用地批准文件文号:____________;乡村建设规划许可证(建设工程规划许可证)证号:____________。
二、承包内容和方式
1.承包人按照发包人提供的设计图纸,承担以下内容的施工(在□中以划√方式选定,可以选择多项):□地基基础;□主体结构;□电气管线;□给排水管道;□化粪池工程;□其他____________。
建筑构(配)件和设备除附件预算清单中注明由发包人提供的外,均由承包人提供。
三、合同工期
计划开工日期:____年____月____日;计划竣工日期:____年____月____日。工期总日历天数:____天。
四、价款支付和费用承担
1.总价款:人民币(大写)____(元),价款构成详见附件预算清单。经双方协商一致变更施工内容的,变更部分的费用按实增减。
2.发包人按照以下约定向承包人支付合同价款(在□中以划√方式选定,只能选择一项):
□按施工进度支付:
(1)开工时支付预付款人民币(大写)____(元);
(2)地基基础验收合格之日起____日内支付进度款人民币(大写)____(元);
(3)地上一层验收合格之日起____日内支付进度款人民币(大写)____(元);
(4)地上二层验收合格之日起____日内支付进度款人民币(大写)____(元);
(5)地上三层验收合格之日起____日内支付进度款人民币(大写)____(元);
(6)竣工结算完成后____日内付清剩余价款人民币(大写)____(元)。
□其他付款方式:
财产损失,但是,因发包人原因导致或者加重的损失,由发包人承担。
五、施工要求
通水、通路,场地具备施工条件,与周边邻居不存在影响施工的纠纷。
建筑构(配)件和设备均应当符合国家和省规定标准,除就地取材的竹、木等材料外,应当有生产合格证。发包人不得要求承包人使用不合格的建筑材料、建筑构(____配)件和设备。
施工技术标准和操作规程施工,采取安全施工措施,及时发现和消除施工、消防等安全隐患。承包人应当接受发包人、设计单位或者人员、行政机关及其委托的专业机构依法实施的监督检查,对检查中发现的质量、安全隐患及时整改。
4.承包人完成隐蔽工程施工后,应当提前____日通知发包人验收。发包人不能按时验收的,应当在验收前向承包人提出延期要求。发包人未按时进行验收,也未通知承包人延期的,承包人有权自行验收,验收结果视为发包人认可。隐蔽工程未经验收合格的,不得进入下一道工序施工。
监理等单位或者人员进行竣工验收。验收合格的,发包人应当在____日内向承包人签发接受交付的凭证。验收不合格的,承包人应当返工、修复或采取其他补救措施,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。承包人在完成返工、修复或采取其他补救措施后,应当通知发包人,按本项约定的程序重新进行竣工验收。建房未经验收或验收不合格的,发包人不得使用。
有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗____年,电气管线、给排水管道____年。保修期自竣工验收合格之日起算;建房未经竣工验收,发包人擅自使用的,保修期自其实际占有之日起算。
7.建房经竣工验收合格的,以承包人通知发包人进行竣工验收之日为竣工日期;因发包人原因,自收到通知之日起____日内未完成竣工验收的,以承包人通知发包人进行竣工验收之日为竣工日期;建房未经竣工验收,发包人擅自使用的,以其实际占有之日为竣工日期。
六、竣工结算
承包人应当自竣工验收合格之日起____日内向发包人提供结算清单,发包人应当自收到结算清单之日起____日内完成审核,逾期未完成审核且未提出异议的,视为认可承包人提交的结算清单。承包人对发包人审核意见有异议的,应当自收到审核意见之日起____日内提出,逾期未提出异议的,视为认可审核意见。对于双方认可的结算价款,发包人应当按照本合同第四条的约定支付给承包人;对于其中一方有异议的结算价款,按照本合同第八条约定的争议解决方式处理。
七、违约责任
1.发包人具有下列情形之一的,承担相应的违约责任:
(1)发包人未按合同约定期限和数额支付合同价款的,按日计算向承包人支付逾期应付款万分之____的违约金,逾期超过____日的,承包人可以解除合同;
(建筑构(配)件和设备的规格、数量或质量不符合合同约定,导致承包人返工、修复或者给承包人造成其他损失的,承担承包人相应损失;
(3)发包人违反合同约定造成停工的,按每日____元的标准向承包人支付违约金;
(4)发包人未能按照合同约定履行其他义务的,承担因此造成的承包人实际损失。
2.承包人具有下列违约情形之一的,承担相应的违约责任:
(建筑构(配)件和设备,给发包人造成损失的,承担发包人相应损失;
(2)承包人施工质量不符合合同约定的,承担发包人相应损失;
(3)承包人未按合同约定期限完成施工,造成工期延误的,按每日____元的标准向发包人支付违约金,工期延误超过____日的,发包人可以解除合同;
(4)承包人未按照合同约定履行保修义务或者其他义务的,承担因此造成的发包人实际损失。
八、争议解决
因合同及合同有关事项发生的争议,双方可以通过协商、调解解决,也可以按下列方式解决(在□中以划√方式选定,只能选择一项):
□向____仲裁委员会申请仲裁;
□向____人民法院提起诉讼。
九、其他事项
1.附件预算清单是合同的组成部分。合同未尽事宜,双方可以另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
2.本合同自双方签字或者盖章之日起生效。
3.本合同一式____份,具有同等法律效力,发包人执____份,承包人执____份。
附件:预算清单
发包人(签字或者盖章):
承包人(签字或者盖章):
签订日期:____年____月____日
施工协议书(篇8)
甲方,(以下简称甲方)
乙方,(以下简称乙方)
依据施工组织设计方案,乙方施工的武咸城际铁路跨武广客专连续梁工程,需在武东车务段管辖内施工,为确保施工期间铁路行车及人身安全和施工的正常进行,明确甲乙双方的责任、权利和义务,按照铁道部铁办[2008]190号铁路营业线施工及安全管理办法有关施工管理规定的要求,经甲乙双方共同协商就上跨架桥施工签订以下施工安全协议,
(一)、施工内容,
武咸城际铁路跨武广客专连续梁防护棚架吊装、撤除及连续梁挂篮现浇施工
(二)、施工地段及影响范围,
武广客专新乌龙至赤壁北区间DK1265+540
(三)、施工期限,
年 月 日至 年 月 日
(四)、安全防护,
行车安全及人身安全(施工人员、路外)
(五)、甲乙双方所遵循的技术标准、规程和规范,
1、铁路运输安全保护条例(国务院令第430号)
2、铁道部铁路营业线施工及安全管理办法(铁办【2008】190号)
3、关于公布“武汉铁路局营业线施工及安全管理实施细则”的通知(武铁总[2008]331号)
(六)、双方的责任和义务,
1、乙方必须严格按照铁路营业线施工安全管理的有关规定组织施工,保证施工期间的行车安全、人身(路外)安全和施工的正常进行,并按有关规定明指派相应级别的领导、干部到现场指挥。
2、乙方对进入施工现场的作业人员要进行营业线施工、行车等规章制度的培训,培训合格后方准上道作业,并设立专职的检验员、安全员、防护员,严格按照各工种制定出具体的安全措施后方可开工。施工前必须与甲方车站充分协商,现场调查,做好安全措施和防护方案后方可施工。
3、乙方在指定的甲方咸宁北站运转室设施工防护员联系协调工作。施工影响甲方既有线行车时,乙方必须派驻站联络员提前40分钟在甲方信号楼(运转室)进行联系防护和施工登销记工作。驻站联络员必须经培训合格、持证上岗。
4、乙方驻站联络员应按规定时间进行施工登记要点,登记运统-46时,应先拟后登,经甲方车站值班员同意并签认后,乙方驻站联络员方可通知作业人员施工。乙方必须按规定时间结束施工并进行施工销记。
5、乙方进行桥梁架设施工中影响行车安全时,须按路局施工命令要点封锁施工。甲方车站值班员应作好施工的组织协调工作,在接到乙方的施工要点请求后,及时和列车调度员联系,并将联系结果反馈给乙方驻站联络员。
6、 乙方在施工封锁点外不得在站场上空进行气、电焊工作,对工作面要进行全部封闭,不得掉落火花和任何物品,不得影响客专的正常试验和运营生产。
7、乙方不得在防护网内存放施工器械及材料,当需要工程机械及大型吊车、汽车等进安全保护区范围时,要做好防护措施并落实“一人一机”的防护制度。乙方施工人员(含劳务工)进入铁路防护网或站区施工时,必须佩带明显标志,身着防护服装,遵守车站的安全管理规定,不得随意穿越铁路和在铁路上停留。
8、 因乙方施工人员、机械设备擅自进入铁路安全防护范围内造成后果(行车安全、人身安全)由乙方负责,乙方施工期间及完毕后,负责对施工现场的清理。
9、 乙方施工时,人身安全防护由乙方负责,因乙方施工人员及施工地点发生的人身伤害(亡)责任事故的,由乙方负全部责任,甲方不承担任何责任。
10、乙方必须加强进入铁路安全防护范围内上空作业的人员、器具和机械的管理,防止发生坠落,危及行车安全。
11、乙方施工期间加强值班和应急处置,并同车站加强信息沟通。甲方一经发现乙方施工存在安全隐患时,能随时通过乙方的联系电话发布应急抢修命令。
12、乙方安全职责,乙方在甲方管内施工期间,必须绝对服从甲方的安全管理,不得违反铁路有关安全规定。因乙方责任造成营业线设备损坏和影响行车安全,构成行车事故的,由乙方负全部责任。甲方对乙方发出的安全整改通知书,必须立即整改。
13、甲方安全职责,甲方必须加强对营运线施工的组织领导,按有关规定安排胜任人员盯岗检查,配合乙方做到文明施工,尽量为乙方施工提供便利条件,积极配合乙方的意外抢修作业,确保行车安全畅通;发现乙方有危及行车安全、调车安全和人身安全的现象或其它违反既有行车规章制度的行为,有权责令乙方停止施工。
(七)、安全责任,
甲乙双方应严格履行本协议,如一方未按本协议条款执行,发生施工延点、责任事故的,按武汉铁路局有关规定考核。
(八)、安全监督及配合费用
本工程安全监督费、配合费用根据工程影响程度和工作量,乙方共需支付甲方费用共计 元整()。收款人,武昌东车务段;帐号,3202006109000078126-1001;开户行,工行徐家棚支行825328,施工结束前结算完毕。
(九)、本协议一式六份,双方各执两份,报路局设备主管部门和安监室核审各一份。
(十)、未尽事宜,双方协商解决。
此页无正文
甲方(签章), 乙方(签章),
甲 方 代 表, 乙 方 代 表,
联 系 人, 联 系 人,
联 系 电 话, 联 系 电 话,
签 订 日 期, 年 月 日签 订 日 期,年 月 日
施工协议书热门
不要订微不足道的计划,因为它没有使人热血沸腾的魅力。当我们面临各种各样的项目建设,我们要格外认真地拟定一份方案。方案是我们顺利完成工作的基石。你们知道有多少优秀的方案吗?请阅读由小编为你编辑的施工协议书热门,可能你会喜欢,欢迎分享。
施工协议书(篇1)
甲方(需方):____________
乙方(供方):_______________
经甲乙双方友好协商,本着互惠互利原则,并依据《中华人民共和国民法典》签订本合同。
一、设备安装总额度为_________元(元),采购物品名称、数量、金额附明细。
二、设备安装期限为____年___月___日至 ____年___月___日完工,在履约过程中遇到问题双方协商解决,工期相应顺延。
三、合同签订后两日内甲方支付预付款 ______元(全款额的60%),乙方在规定期限内完成监控设备的安装与调试,完结后交付甲方使用,甲方确认设备正常使用后3日内将监控设备安装款余款 _____元结清,乙方开具正规税务发票。
四、乙方确保安装设备与合同内设备型号一致,在乙方施工期间,甲方配合协调施工环境,设备安装完毕后,乙方对甲方相关人员进行讲解、交接,以便日后甲方对设备管理使用。
五、设备安装完毕从验收之日起一年内免费保修(线材除外),并提供后续技术服务,人为损坏或雷击等不可抗拒因素除外,正常使用过程中设备如出现故障,乙方需在与甲方约定时间内前往维修。
本合同一式两份,双方签字盖章后生效。
甲 方:__________
经办人:___________
电 话:______________
地 址:_____________
日 期:______________
乙方:______________
经办人:________________
电 话:_________________
地 址:________________
日 期:____________________
施工协议书(篇2)
发包人(全称):___________________(以下简称甲方)
承包人(全称):___________________(以下简称乙方)
甲乙双方经友好协商,甲方委托乙方进行平顶山开元小区项目室外市政管网工程施工,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定,并结合本工程具体,经甲乙双方洽商达成如下协议,双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:平顶山开元小区项目室外市政管网工程
2、工程地点:平顶山市新城区
3、工程范围:设计图纸范围内的全部工作内容(若图纸变更必须经经甲方确认)。
4、本工程承包方式为包工包料、包质量、包安全,包验收以及所有相关主管部门报批手续。
5、工程施工主要内容:钢筋砼检查井3座、直埋管道段土方工程、管道安装等设计图纸内的所有内容。
二、工期
1、工程工期:乙方完成报批手续后进场施工,于20__年9月10日前开工,工期65天(因甲方原因导致无法正常施工或验收,工期相应顺延)。
2、乙方完工后通知甲方验收,甲方接到乙方通知后,5天内组织相关部门进行验收,并提供书面的验收报告。
三、工程质量
1、乙方应严格遵守国家及地方的有关标准及规范,按照施工图纸设计要求精心组织施工,工程质量应达国家或专业质量检验评定标准规定。
2、本工程质量达到合格。
四、合同价款及支付方式
1、本工程合同包干总造价为人民币伍拾玖万柒仟元整(小写:590000元)。总价款含材料费、辅材费、运输费、安装费、机械费、管理费、税金等一切工程施工、验收等过程所发生的费用。无论如何,乙方均不(包括数量以及漏项)向甲方提出___________________。
24小时内向甲方代表通报受害情况,甲、乙双方应及时协商解决。
2、本合同履行过程中根据合同发生的会议纪要、签证、各种通知文件、委托、证书以及补充合同等书面形式资料均应作为合同条款补充内容以组成部份,与合同条款具有同等法律效力。本合同书经双方代表签字并加盖公章后生效。保修期满后并结清尾款后失效。
3、本合同自甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,具有同等法律效力。
甲方:___________________
乙方:___________________
_____年_____月_____日
施工协议书(篇3)
以下是小编为大家整理的关于施工安全协议书范本,文章内容仅供参考,想要知道更多的资讯,请多多留意范文网!
关于施工安全协议书范本篇一
甲方:
乙方:
为了加强承发包工程和临时工的安全管理,深入贯彻安全第一,预防为主、综合治理安全生产方针,保证人身、设备安全,确保 期间甲方发包给乙方的工程和临时工作顺利进行。根据国家有关法律规定,经甲乙双方平等协商、意见一致,自愿签订如下安全生产协议,并作为工程外包合同的必要补充条件:
第一条:甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。
第二条:甲方承担的安全责任、权利;
(一) 甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;
(二) 甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业,并按规定给予处罚;
(三) 甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。
第四条:乙方的责任、权利;
(一) 乙方是外包工程、临时工作的安全生产的直接责任人,必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度;
(二) 乙方负责为所有乙方工作人员办理医疗及工伤社会保险,并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险,在施工过程中如发生人身伤亡事故,由乙方承担全部负责;
(三) 乙方应对工作现场的行为完全负责,乙方工作人员不得违章作业,冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好保护工作;
(四) 乙方在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品,不能满足安全工程需要时,人员不得进入工程现场。
第三条:乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理,在施工现场必须做到:
(一) 高空悬空作业必须系好安全带;
(二) 班前不得喝酒,在禁止吸烟的区域不得吸烟;
(三) 现场内不得赤脚,不得穿拖鞋、高跟鞋,高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋;
(四) 未经甲方施工负责人批准,不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌;
(五) 不得私自乱接乱拉电线,保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好,不得用材料、工具等压砸电缆电线,确保用电安全;
(六) 不得在工程现场烧火;
(七) 不得从高处向下抛扔任何物资、材料,堆放时不得超过支撑限重的70%;
(八) 不得在高处临边一米范围内堆放活动材料;
(九) 不得在操作面上及高处临边竖立放置工具和线材;
(十) 使用电动工具,必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品;
(十一) 施工过程中必须严格遵守安全操作规程。
第四条:安全责任
(一) 本协议约定期间 由于乙方造成安全事故的,乙方负全部责任,并由乙方承担造成的经济损失和刑事责任;
(二) 本协议约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失,由乙方负责向甲方赔偿,甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。
第五条:本协议自签订之日起生效,一式四份,甲乙双方各二份。
甲方: (签章) 乙方: (签章)
甲方施工负责人(签章): 乙方负责人(签章):
年 月 日 年 月 日
关于施工安全协议书范本篇二
甲方单位名称: 联系电话:
乙方单位名称: 联系电话:
一. 目的
为维护甲乙双方的共同利益,保证施工质量和安全生产,保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境,经甲乙双方平等协商,签定本施工协议。
二. 施工项目:
三. 施工地点:
四. 施工时间:
五. 协议内容:
1、乙方进厂(站、库)施工,须经甲方领导同意,并指定施工负责人,施工现场设立安全监督,便于施工过程中的协调、联系。同时,在不影响甲方安全生产运行的前提下,甲方需为乙方提供施工便 利条件和服务。
2、乙方施工前,必须经站(厂、库)安全监督对施工人员进行安全教育,并与甲方公司签定《施工安全协议书》,安全协议书未签订工程项目不得开工建设;乙方获得甲方工程项目后不得转包给其他施工队,如甲方确认工程项目有转包事实,甲方可要求停工或取消乙方施工权利,另找供应商合作;
3、开工前,施工作业区域、安全防范措施和动火作业申请须经甲乙双方公司安全监督管理部门审查通过;
4、 施工人员进厂(站、库)必须统一穿戴劳保服装,特种作业人员还必须携带特种作业操作证,便于甲方安全管理人员和上级主管领导检查;
5、乙方应在施工区域设置明显标志,对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理,施工人员应在施工区域内活动,不得随意进入非施工区域,甲方人员有权随时检查;
6、 施工队伍的安全防护器材必须配置到位,安全措施得力,否则将不得开工作业;施工中因违章操作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应由乙方负责。
7、施工过程中如需使用水、电、气(压缩空气、天然气)等,施工单位必须填写申请单,经甲方厂(站、库)领导同意,由专业人员指定接水、电、气地点,电器线路和管路连接规范,并由施工单位安装
合格计量仪表后方可使用。所需费用由施工单位负担;
8、 施工过程中如需动火作业,应根据动火级别由施工单位向甲方有关单位、部门提出申请,经批准并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。动火作业过程中甲乙双方必须指派安全人员在现场监护;
9、 施工车辆进厂(站、库)必须装有防火帽,车速不大于5km/h,出厂必须经门岗值班人员检查,出具经甲、乙方施工现场管理人员签字确认的出厂(站、库)物品放行单,方可放行;
10、 施工过程中甲方实行公司、站库、岗位员工三级监督检查制度。甲方有权随时进行检查,有权制止违章作业,有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿
11、乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后,乙方应对施工现场彻底清理,做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内,否则可根据实际情况进行罚款、扣除部分甚至全部风险抵押金。对外发生的污染、交通等意外事故由乙方负责;
12、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。
六、工程质量及验收标准:
工程质量应符合国家现行施工验收规范(含国家或行业安全技术标准)、以及甲方工程项目安全技术要求和需要,必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。
七、工期:
乙方必须严格按照甲乙方商定的施工计划所要求时间或期限,如期按时或提前完成所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期一日,按工程结算总价的 5向甲方支付罚金。
八、付款方法:
1) 甲方按乙方所完成之实际施工进度拨付或结算之工程款;
2)质保金:质保金按工程总造价的5%扣除,待工程完工并通过竣工验收一年后,据实返还(质保时间根据工程项目实际情况可延长或缩短,可另行约定)。因质量原因造成的返修,由乙方负责,返修费用由乙方承担。工程保修期间,乙方应在收到甲方书面通知3日内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用由甲方在乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付。
九、其它:
1)若乙方无正当理由单方终止本责任书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价3%的违约金;
2)若乙方违反本责任书之上述有关约定,不按工期竣工、质量达不到设计规范或安全技术要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任无法履行的行为,甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
十、本协议一式三份,甲乙双方各执一份、甲方安全管理部门保存一份,具有同等法律效力。该责任书自双方签字盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后,除质保条款依然有效外,即告终止。
甲方(公章) 乙方(公章)
甲方代表 : 乙方代表:
年 月 日 年 月 日
施工协议书(篇4)
甲方;_____________
乙方:_____________
____________(以下简称甲方)将学校教师周转房施工工程,承包给________(以下简称乙方),经甲乙双方于_______年_______月_______日现场协商,在工程施工期间,达成以下协议:
1、在乙方施工期间,乙方的一切房屋、财产、人身安全问题均由乙方负责.
2、在乙方施工期间,甲方必须要求全校师生远离施工现场(距施工现场10米以外),并听从乙方指挥,但乙方不得影响甲方的正常教学秩序。
3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场,施工开始后,乙方要书写好安全宣传标语和设立安全警示标志。
4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工的安全生产意识和自我保护能力,督促员工自觉遵守安全纪律、制度法规。5、贯彻“谁施工谁负责安全”的原则,乙方人员在施工期间,造成伤亡、火警、火灾、机械等安全事故(包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等),甲方有协助紧急抢救伤员及协助处理善后事宜的义务,乙方负责事故上报、经济赔偿及善后处理。
6、施工期间,乙方指派_______负责本工程项目的有关安全、防火工作;甲方指派_______负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系,协助检查工程项目中有关的安全、防火工作,共同预防事故发生。
7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各类规定,接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促定期检查的义务,对于查出隐患,乙方必须限期整改,对于甲方违反安全生产规定、制度等情况,乙方有要求甲方整改的权利。
8、在生产操作过程中的个人安全防护用品,由各方自理,甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。
9、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查,发现隐患,应即停止施工,并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工,就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态,施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。
10、在乙方施工期间,甲方必须要求全校师生:不得随意进入施工现场,否则乙方不承担安全责任。
11、本协议经双方代表签字后即生效:本协议书一式八份,甲、乙方各执一份,甲乙双方的上级主管部门各一份、_______乡派出所一份,送县劳动局劳动保护监察科、(县)城建办(建设局)、县安监站各一份存档备案。
12、未尽事宜,由双方协商解决。
甲方:_____________中学乙方:___________
甲方代表:_______乙方代表:_______
甲方其他参加人员:_______乙方其他参加人员:_______
_______年_______月_______日
施工协议书(篇5)
依照国家建筑安全生产法规及标准和云南省、中建总公司的安全生产标准规定,就本项工程施工生产中的有关安全生产、文明施工事项,经双方协商达成如下协议:
1. 北京市文明工地、安全生产优秀项目。
2. 北京市消防局的消防工作先进项目。
3. 对工程项目实行环境保护管理,达到ISO14000的有关标准。
1. 无死亡事故发生。
2. 无重伤事故发生。
3. 不发生重大机械事故。
4. 不发生火灾事故。
5. 不发生急性中毒事件。
6. 不发生大气污染、水污染、噪音等扰民事件。
1. 总包方负责建立各分包参加的安全生产组织保证体系,制定明确可行的安全生产管理制度,定期布置、检查、评价、总结工程中的安全生产状况,实施奖罚。
2.总包方负责编制总体施工组织设计方案中施工现场安全防护及文明施工措施,分包方进入现场施工前,并必须对分包方进行安全总交底
3.总包方有权监督分包方对施工人员进行的各种安全教育,并对教育效果进行检查、评价。
4.总包方负责施工现场文明施工管理工作,并按分包作业区域划分分包文明施工责任区,保证现场文明施工。
5.总包方管理人员严禁违章指挥,发现分包方管理人员违章指挥和工人违章作业有权制止。
6.总包方有权对分包方的作业区域进行检查,对于重大隐患,严重违章的有罚款的权力。
7.由总包方负责关系社会及上级主管部门有关安全管理工作事宜,统一协调对外关系。
8.由总包协调各项公用安全实施及施工区域管理,减少交叉施工干扰。
9.总包方负责制定项目环保措施计划,成立项目环保保证体系,全面领导项目环保管理工作。
10.总包方负责环保责任区域的划分,并提出废弃物、噪声、扬尘、污水处理等控制措施、处理办法。
11.总包方负责项目环保工作的指导、监督和检查,并对存在的问题提出整改指令。对重大隐患、严重违章的有罚款权力。
12.责任书内容:总包方负责召开项目环保管理工作会议,对环保相关工作进行对外协调工作。
1.分包方若承包本工程项目,组织施工前必须向总包方安全管理部门出具相应登记资质证书和有效的《省、直辖市施工企业(队)安全资格认可证书》,否则不得承包工程。
2.分包方必须尊重并服从总包方的管理,按要求建立完善自身队伍的安全管理机构和文明施工领导小组。自觉遵守总包方及总包方上级主管部门、政府部门的各项管理制度,并认真执行以下制度:
a) 分包方单位经理、主管生产的副经理、技术负责人、安全负责人必须按规定参加安全教育培训及年审考核,并持有效的《安全生产资格证》。 b) 分包方新工人入场必须按规定参加安全教育,经考核合格后办理《安全生产上岗证》,持证上岗;特种作业人员必须经过专业安全技术培训考核,持省、直辖市有效证件上岗作业。分包单位人员需要变化时,必须提出计划报告总包。工人变换工种,必须进行变换工种安全教育。
a) 总包方负责编制工程项目的总体施工组织设计和安全技术方案,分包方在总包方的部署下,负责编制分包项目(或单项作业)的施工方案和安全技术措施、方案;安全技术措施、方案需经总包审批同意后方可实施,变更原方案必须重新报批。
b) 依据施工方案和安全技术措施,分包必须执行逐级安全技术交底制度和班、组长班前安全交底制度。
c) 分包方若使用总包或其它分包方的安全设备,分包方若必须按规定执行安全防护措施、设备验收制度。安全防护措施、设备需经总包方验收合格后,办理书面验收手续,方可施工。验收手续须建档存查。
A. 分包方负责施工区的安全防护,接受总包方及上级主管部门组织的各种检查和奖罚。
B. 分包方必须自行建立安全生产定期检查制度,并设立专职安全人员实施日检、班自检,实行安全问题及安全隐患整改消项制度。
a) 分包方要认真落实各级人员的安全生产责任制并认真执行,及时制止违章冒险作业,确保无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。
b) 分包方必须按总包方的要求为其施工人员配备合格的重要劳动保护用品,并要求工人按规定使用。
c) 分包方对总包方提出的安全问题及安全隐患,对照整改通知单及时按要求定人、定措施、定整改时间,按时整改。如不能按要求整改完毕,分包方必须停止施工,否则一切后果由分包方负责。
d) 分包方的施工人员有权制止各种违章指挥,有权停止冒险作业,并有权向上级安全部门及时反映、汇报。
e) 分包方负责其施工区域的文明施工,并对办公室、宿舍、食堂加强卫生管理,防止食物中毒和各种传染病的发生。
(4)严格执行云南省文明工地和环境保护的有关标准的规定,履行现场文明职工公约的有关规定。
3.分包方成立文明施工、环保领导小组,并严格执行项目环保工作规定。
4.生活、施工过程中分包方重点对施工扬尘、噪音、水污染以及废弃物的分类处理,做好各项工作的日检,检查记录存档备查。
5.分包方负责制定本责任区域内的环保工作管理办法,并保证该办法的落实,达到云南省(地区)环保有关标准。
6.分包方负责向施工人员进行环保工作教育,并做好教育记录。
7.分包方服从总包方环保工作领导小组的领导,参加每周的环保工作联合检查,并按要求对提出的问题及时整改。
第五条:分包在施工期间使用的总包方施工机械设备和工器具或分包方自备的机械设备,如发生分包单位互相使用时,应由双方有关人员办理借用手续。借出方应保证借物符合安全要求。借入方要进行必要检验,借入方一经验收使用后,则负责借入物的安全使用、损坏、遗失、赔偿等责任。在使用过程中造成伤亡事故,均由借入方承担责任。
第六条.非分包方设立的安全防护措施、消防器材设备以及安全标识不得擅自拆卸、毁坏、改作别用或变更位置。凡因施工需要作相应变动的必须报总包方协调处理。
第七条.若分包方在施工中与其它施工单位相互干扰或发生立体交叉作业,危及安全时,亦可委托总包协调处理,分包应自觉服从和配合总包方统一调度和安排。
第八条.分包单位自备大型吊装设备,必须在省市建委注册,经省市劳动局检验后方可进入施工现场。分包方在进行危险性较大的超重、超长、超高等到吊装作业时,需在作业点的四周拉警线、设警戒牌并派专人负责监护,必要时可通知总包方协助和配合。
第九条.分包方必须严格执行各类防火、防毒、防冻、防暴等制度。在易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火;消防器材不得挪作它用;电焊、气焊作业应按规定办理动火审批手续;职工宿舍、办公室及施工现场严禁使用电炉、碘钨灯、煤炉等取暖;若冬季施工必须使用明火,应加强防火措施,并指定专人负责。
第十条.分包方在施工中,应注意地下管线及高低压和架空线路的保护,不得随意挖掘打桩,不得随意向上(下)抛扔物件。如因分包的原因造成地下管线及高低压和架空线路损坏的,分包方负责全部损失费用。如遇到类似情况应及时向总包有关部门联系,并采取保护措施。
第十一条.分包方签订分包合同后,应自觉按省、市城乡建设委员会批准的施工证明,向当地劳动局办理有关手续和向当地派出所办理《暂住证》,并向总包进行施工人员登记在册,办理《现场出入证》(分包承担成本费),严禁使用童年工、未成年人、老龄人,低智商及伤病残等人员。
第十二条.工程项目在工作时间和从事生产过程中一旦发生人员伤亡,要立即逐级上报。发生事故后,分包单位要立即用最快捷的方式向总包方报告,并积极组织抢救伤员,保护好事故现场。如因抢救伤员,必须移动现场的设备设施,要做出记录或拍照。
第十三条.分包要严格履行协议的内容,因疏忽管理或制度措施不落实,导致各种事故,所发生的一切责任、费用及伤亡指标由分包方承担,每起死亡或重伤事故分包方应向总包方按5—10万元/起支付罚金。死亡、重伤事故的家属安抚及后事处理工作由死者、重伤所在单位负责。
第十四条.总包方要对安全管理出现纰漏的,施工现场管理混乱的分包单位进行严肃处理,对问题严重、屡教不改,甚至不服从管理的分包方,有权解除施工合同,并由分包方承担一切经济责任。
第十五条.分包方不按上级有关规定和本协议分包方职责组织施工,受到上级主管部门处罚,总包方有权加罚分包方。
第十六条.本协议规定内容与上级规定相抵触之处,以上级规定为准。 第十七条.本协议未尽事宜,按上级有关规定执行。
第十八条.本协议自双方负责人(或代表人)签字盖章之日起生效,分包合同终止后即告终止。
第十九条.本协议一式两份,双方各执一份,本协议与分包合同一样具有同等效力。
乙方:
任书,乙方承诺在合同期内,严格遵守甲方的各项规章制度,详细内容如下:
一、 由乙方负责施工现场及项目的全面管理,协助公司与各施工班组签订劳动合同,
并代表公司按照各项规章制度行使管理权,所有工地工资,在签订劳动合同的前提下,由乙方签字,凭考勤表甲方统一发放,因管理不善造成的停工、返工、客户投诉等由乙方承担相应责任及产生的费用。
二、 资料交底记要:乙方在收到甲方整套资料的情况下,如遗失或资料缺页需补充者
则按市场价购买。乙方应详细记录施工日记,并认真填写《管理与控制手册》及其他相关的资料,在工程竣工时将全部资料交回公司工程部(包括各分部分项验收单,竣工报告、施工联系单、电路图、管理与控制手册)。
三、 安全、文明施工内容:因乙方是甲方派出的对该工地全面负责的直接责任人,乙
方需负责对该工地的安全文明施工及公司制度的宣传教育工作,如出现安全事故则由责任人承担全部责任及产生的费用。
四、工期的约定:此工地自 年 月 日开工至 年 月 日竣工,并在接到资料后三日内做好工程资料及表格上报工程部备案,并由乙方负责办理施工许可证,甲方应予以配合。如拖延工期(含工程竣工决算),按“投标书”的约定进行处罚,如延误60天以上,甲方有权处理工程决算事宜,造成的损失由乙方承担。
五、工艺流程:
1、水电系统必须单独施工必须做好隐藏工程的验收及资料整理工作,并提交水电竣工图一份。
2、油漆工程必须单独施工并做好施工现场的清洁和成品保护工作。
3、泥工工程成品完成必须对成品保护。
4、其余工程可由乙方按照规范要求及根据现场施工需要自行合理安排施工作业。
六、施工进度表:乙方根据制定的工程进度表及相关资料负责实施,做好计划、落实、调整工作,必须确保工程按计划要求保质保量的竣工(包括决算工作),报工程部备案。
七、经济指标考核:
1、乙方的经济指标必须控制在公司的内控标准以下,超过部分由乙方承担。
2、人工工资不得超过公司额定指标,遇特殊情况,乙方自行开工资单的由乙方
在甲方的质保金中代发。
3、本工程合同价元,责任价元。
八、施工质量的约定:乙方应严格执行公司的规范和控制手册的各项指标,按受并配合公司质检人员现场检查工作。如质量不符合公司控制手册的指标及要求而造成返工的,质检人员要求乙方大面积返工,需经工程部、质检部及项目经理会审后确定。一切返工费用均由乙方承担。
九、现场文明施工状况的约定:乙方必须做到材料堆放整齐有序,现场工作应着装统一,现场必须做到日落日清工作,如发现不达标者则公司管理人员有权现场开具罚单,并要求进行整改或停工整顿,由此引起的损失乙方承担。
十、协调的约定:乙方必须积极主动的协调和处理好施工中的各项工作的工和间的相关事宜,最终以书面的方式上报甲方工程部审签证。
十一、分项工程报验的约定:乙方在分项工程完工时必须进行自检,合格后提前通知甲方质检部、工程部、业主,组织分项工程验收,并做好整改工作。如未经验收造成损失由乙方承担。甲方有权对未经验收的工程停发人工工资及乙方的奖励金。工人工资必须事先签订劳动合同,明确工资金额,凭单项验收单发放50%,凭整体验收合格后,收回工程决算款后发放至95%。如二次验收不合格,扣乙方责任金200元。
十二、工程款回收的约定:乙方确定收款日期,通知甲方财务人员一同收取,若乙方擅自收取工程款,作挪用公款处理,并没收乙方的全部保证金,情况严重者交公安部门处理。增加工程量,超过预算金额部分,凭联系单,利润部分甲乙双方各得50%,资金到位后增加金额予以立即兑现。若工程款未能按时收回,乙方有权对工地进行停工处理,并立即通知工程部及财务部,并由乙方负责追款,直到工程款到位为止,方可恢复施工。
十三、材料的进场约定:
1、乙方必须确保材料配送单的真实性,乙方擅自变更甲方规定的品牌,乙方除
负责本工程的直接损失外,甲方有权追罚原品牌的三倍价罚款,材料配送必须经工程部审批、盖章、备案。
2、所有材料单必须由项目经理填写,并立即进入工程成本并严格按投标书条款
执行,如因以上原因造成的一切损失由乙方承担。乙方应及时核实材料款项,逾期止付的款项,乙方予以认可。
3、乙方必须遵守甲方内控指标,遵守主材配送的原则,维护公司客户的正当权
益,强制性定点配送的材料为:电线、空开、水管、瓷片、板材、油漆、五金及定做的楼梯、橱柜。小批量的玻璃、大理石、花岗岩、钉、膨胀管、玻璃胶、挡
水板、PVC线管、实木线条等可由乙方自行采购,费用在分部分项验收合格后,酌情以一次性报销。
十四、保修期的约定:乙方承诺负责在保修期内的各项维修工作,如不履行者甲方有权动用乙方的风险责任金、质保金对该工程进行维修。
十五、奖罚的条件约定:
1、乙方在确保工程质量、工期按期(以决算款全部收回日期为准)竣工的情况下,按“投标书”的约定,甲方在30天内兑现奖金。项目经理必须交纳20xx元以上的质保金,因管理不善造成损失可在质保金中扣除罚款,质保金积累数封顶为0元,以后不再留取质保金,如离开公司,待最后一个工地验收交付一年期满后,无质量返修事项,一次性退回质保金。如质保金未交足甲方可在奖金中扣留。
2、合同工期(以决算款全部收回日期为准),如提前或延误工期,按装修合同第八条2、3项执行。
3、工程质量不达标,未按施工工艺规范施工的,未做好服务导致客户投诉提出更换项目经理的,工程部确定需要更换项目经理,资金一律不予发放,所造成的损失由乙方承担。
4、文明施工达不到甲方标准,每查到一次,违规者罚50元。
5、若乙方(客户服务)工作未做到位,设诉到甲方的,经核实投诉有效后,发生一次扣100元。
6、工程增加项目:乙方必须编制工程联系单,并由业主签字认可,未编制增加工程联系单的,每出现一次罚款50元,收回的决算款低于合同款的部分,由乙方承担。
7、工程量增加,客户签订工程联系单同意工期顺延的,工期按增加工程量幅度的一定比例给予顺延,顺延期不影响提前奖计提。
8、乙方编制好决算及诚信家装工程决算单,经业主签字后必须报工程部、财务部备案。若低于预算的决算书,乙方无权单独进行决策。
9、工程经验收合格后,达到内控投标书要求,收回工程款后,甲方在10天内无偿支付50%的考核差价。
十六、其他约定:本责任书是建立在双方自愿平等的基础上所签定的责任书,如在实施过程中乙方无法全部履行或部分无法履行的情况下,则自愿接受公司的有关处理。
十七、在本协议期内,乙方应确保联络畅通。若无法联系,甲方作出的处理决定,乙方予以无条件接受。
十八、各项目经理承担的所有工程必须按签定的完工期限(包括收回全部工程款)的顺序与公司结账,如前合同未按规定期限完工决算的,本合同需待前合同完工决算才能决算。
十九、本责任书一式两份,甲、乙双方各执一份,自甲乙双方签字之日起生效。
乙方:
为了分清甲乙双方的责任,保证安全生产和施工质量,保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境,经甲乙双方平等协商,签定本施工协议。
一、施工项目:景县盐百益民住宅小区2#、4#楼及A、B段沿街商业楼外墙涂料工程
三、协议内容:
1、本分项工程为建设单位单独另行发包工程项目,乙方在施工期间的安全、质量及进度责任均由乙方自行向建设单位负责、乙方在施工期间所发生的一切安全事故及质量事故均由乙方与建设单位自行解决和承担费用,甲方不承担任何责任和任何费用。
2、乙方施工前,必须与甲方签定《施工安全责任协议书》,安全责任协议书未签订、工程项目不得开工。
3、乙方在施工期间,所有施工人员不得随意在楼层内和不属于乙方施工范围内的区域走动,由于乙方施工人员触碰到施工现场存在的安全隐患部位和私自乱拆现场设备、设施及其他突发情况而造成的一切安全事故均由乙方与建设单位自行解决并承担相关责任与费用,甲方概不承担任何责任与费用。乙方施工所使用的机械设备必须符合安全规范要求、乙方必须按照甲方安全技术交底进行必要安全防护和设置,如乙方的机械设备不符合安全规范要求及未按甲方安全技术交底进行必要的安全防护和设置,甲方有权要求乙方停工整改,直至整改经甲方专职安全员验收合格后方可复工。
4、施工过程中如需使用水、电等,乙方必须经甲方项目部相关负责人同意,由专业人员指定接水、接电地点,电器线路和管路连接规范。所需水电费由乙方以现金的方式向甲方缴纳。
5、乙方在施工过程中当天产生的垃圾必须当日清理干净,门窗玻璃及门窗框被腻子或涂料污染的必须清理干净。施工结束后,乙方应对施工现场彻底清理,做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内,运送到建设方指定的垃圾堆放地点,否则可根据实际情况进行罚款至强行清理出场。
6、乙方所有施工人员在上下班过程中发生的交通意外事故和发生疾病均由乙方及建设单位自行解决,并承担相关责任与费用,与甲方一概无关。
7、由于乙方施工造成主体结构构件、装饰装修构件、面层损坏的,由乙方负责无偿维修,如造成经济损失的甲方有权要求乙方赔偿。
四、本协议一式三份,甲乙双方各执一份、建设单位一份,具有同等法律效力。该责任书自双方签字盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接后,即告终止。后续质保责任由乙方与建设单位自行接洽,与甲方一概无关。
注:本工程的.安全技术交底文件作为本协议的补充协议,具备同等法律效力。
施工协议书(篇6)
附件2:
斜沟矿煤巷锚杆支护管理办法
为了进一步加大井下巷道锚杆支护力度,扩大其使用范围,降低成本,减轻工人劳动强度,并做到安全可靠、技术可行、经济合理,特制定本办法,望有关单位自接文之日起遵照执行。
一、锚杆支护材料
设计选用的煤巷锚杆支护材料应符合国家标准和相关行业标准,并具有产品合格证。锚杆(锚索)杆体及其附件、其它组合构件等的力学性能应相互匹配。
1.金属杆体、托板、螺母应符合MT146.2-2002的规定。
2.树脂锚杆玻璃纤维增强塑料杆体应符合有关标准的规定。
3.树脂锚固剂应符合MT146.1-2002的有关规定。锚固剂生产厂家应提供质量合格证。
4.钢带的选用应根据巷道具体情况选用不同型号和规格,钢带材料抗拉强度应不低于375MPa。
5.锚索用钢绞线应符合GB/T5224-2003的规定;应优先选用抗拉强度等级不低于1860MPa,延伸率不小于3.5%,直径不小于15.2mm的钢绞线。与钢绞线配套的锚具应符合GB/T14370-2000的规定。
6.锚索托板的承载力应符合MT/T942-2005的要求。
测科人员绘制钻孔柱状图一式两份,报生产技术科和地质中心。如发现地质条件变化时,应立即通知施工单位和生产管理部门,及时采取相应支护技术措施。
5.巷道锚杆、锚索应紧跟迎头施工,打一个眼,锚一根锚杆、锚索,防止顶板离层破坏,以保持顶板的完整性。
6.锚杆施工应严格执行作业规程规定,每根锚杆都必须用风动扳手紧固,并用力矩扳手检测其预紧力: M20左旋螺纹钢锚杆为120N.M,玻璃钢锚杆为70N.M。
7.对施工队组的锚杆杆体、螺母、托板松动,托板不贴紧壁面,每发现1根罚款50元。使用钢带时,钢带必须密贴壁面,未接触部位必须楔紧,有一处不符,罚款20元。钢带两端必须密贴锚杆杆体,否则有一处不合格罚款20元。铺铁丝网质量必须符合设计及作业规程规定,网间压茬不小于200mm,连接压茬好,发现一处不合格罚款20元。
8.锚杆密度不能随意增大或放小,锚杆间、排距误差必须控制在-100~+100mm之间,有一处不合格罚款50元。锚杆孔深度误差要控制在0~+50mm之间,施工队组必须在钻杆上明确标记钻孔深度,矿抽检人员随时抽检钻杆标记,没有标记,发现一次罚款50元。现场实查钻孔深度,发现一次不符合规定要求,罚款50元,并责令立即补打。锚杆角度必须符合规程规定,有一根不符,罚款10元。锚杆外露长度不符合要求发现一根罚款20 元。
9.锚索质量必须符合设计和规程规定要求,发现一处不符合规定,罚款50元。锚索外露长度(露出锁具)必须≥
18.对锚杆支护的巷道进行定期检查,对顶板、煤帮失效的锚杆应及时补打。
19.锚杆安装前,应检查树脂锚固剂性状,严禁使用过期、硬结、破裂等变质失效的锚固剂。
20.安装时应先用杆体量测孔深和孔直度符合规定要求后,再将相应规格的锚固剂依凝胶速度的快慢,按先快后慢的顺序依次放入钻孔中,并用杆体将锚固剂缓推至孔底;然后用搅拌机具顺时针搅拌,先匀速搅拌时间约:10-15秒,推进到快速锚固剂时,搅拌15-20秒推到孔底,总搅拌时间25-35秒。
21.搅拌完成后应采取适当措施防止杆体发生位移和转动,5分钟后,用气动扳手进行紧固。托板应紧贴岩壁面,螺母安装必须达到规定扭矩,锚固力必须达到设计要求。
22.安装树脂锚杆时,必须严格按设计要求的顺序和数量在锚杆孔中放臵锚固剂。因锚固剂数量不够导致锚固强度未达到强度时,以严重“三违”论处,当旬质量等级考核为等外品。
23.钻孔直径、锚杆直径和树脂锚固剂直径应合理匹配,钻孔直径和锚杆杆体直径之差应为6mm~10mm,钻孔直径与树脂锚固剂直径之差应为4mm~8mm。锚杆杆体直径为20mm时,配一卷MSCK2380和一卷MSZ2380的药卷,钻头应选用直径为28mm;锚杆杆体直径为22mm时,配一卷MSCK2380和一卷MSZ2380的药卷,钻头应选用直径为30mm;锚索配一卷MSCK2380和两卷MSZ2380的药卷。
款50元,并立即补打,否则停产整顿。
5、煤巷锚杆支护的巷道,必须安设顶板离层仪和锚杆锚索液压测力计,8#煤层、13#煤层规定每施工50米安设一套顶板离层指示仪、一个锚杆液压测力计和一个锚索液压测力计,遇顶板特殊地段,缩小间距为30米。负责使用巷道的单位,必须保证顶板离层仪正常使用,发现一个不能正常使用,对使用单位罚款500元。
6、当设计变更或支护材料变更时,应做相应的拉拔试验。
(三)锚杆螺母扭矩应符合要求, 采用扭矩扳手,每小班逐根进行螺母扭矩的检验.每个螺母拧紧力矩应符合要求。
(四)当出现围岩移近速度急剧增加或锚杆、锚索锚固力急剧增大时,队组必须停止生产、撤出人员并汇报有关领导,并查明原因,采取相应措施后方可恢复生产。
施工协议书(篇7)
一、词语涵义
1 词语涵义
除上下文另有要求者外,合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义:
1.1 有关合同双方和监理人的词语
(1)发包人:指专用合同条款中写明的当事人。
(2)承包人:指与发包人签订本合同协议书的当事人。
(3)分包人:指本合同中从承包人处分包某一部分工程的当事人。
(4)监理人:指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。
1.2 有关合同组成文件的词语
(1)合同文件(或称合同):指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作而列入本合同条件第3条的全部文件和图纸,以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。
(2)技术条款:指本合同的技术条款和由监理人作出或批准的对技术条款修改或补充的文件。
(3)图纸:指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸(包括配套说明和有关资料),以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
(4)施工图纸:指上述第(3)项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸(包括配套说明和有关资料)。
(5)投标文件:指承包人为完成本合同规定的各项工作,在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其他文件。
(6)中标通知书:指发包人正式向中标人授标的通知书。
本站推荐相关的合同范本弱电施工合同消防工程施工合同防水工程施工合同爆破施工合同成都市白蚁预防工程合同书水利水电工程施工协议书绿化施工合同施工分包合同公路、道路施工合同
1.3 有关工程和设备的词语
(1)工程:指永久工程和临时工程或为二者之一。
(2)永久工程:指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程(包括工程设备)。
(3)临时工程:指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程(不包括施工设备)。
(4)主体工程:指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。
(5)单位工程:指专用合同条款中写明的单位工程。
(6)工程设备:指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
(7)施工设备:指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和其他物品(不包括临时工程和材料)。
(8)承包人设备:指承包人的施工设备。
(9)进点:指承包人接到开工通知后进入施工场地。
1.4 有关工期的词语
(1)开工通知:指发包人委托监理人通知承包人开工的函件。
(2)开工日期:指承包人接到监理人按第18.1款发出的开工通知的日期或开工通知中写明的开工日。
(3)完工日期:指本合同规定的全部工程、单位工程或部分工程完工和通过完工验收后在移交证书(或临时移交证书)中写明的完工日。
1.5 有关合同价格和费用的词语
(1)合同价格:指协议书中写明的合同总金额。
(2)费用:指为实施本合同所发生的开支,包括管理费和应分摊的其他费用,但不包括利润。
1.6 其他词语
(1)施工场地(或称工地):指由发包人提供的用于本合同工程施工的场所以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所。
(2)书面形式:指任何手写、打印、印刷的各种函件,包括电传、电报、传真和电子邮件。
(3)天:指日历天。
二、合同文件
2 语言文字和法律
2.1 语言文字
本合同使用的语言文字为汉语文字。
2.2 法律、法规和规章
适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国国家的法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章。
3 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释,互为说明。当合同文件出现含糊不清或不一致时,由监理人作出解释。除合同另有规定外,解释合同文件的优先顺序规定在专用合同条款内。
三、双方的一般义务和责任
4 发包人的一般义务和责任
4.1 遵守法律、法规和规章
发包人应在其实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规和规章,并应承担由于其自身违反上述法律、法规和规章的责任。
4.2 发布开工通知
发包人应委托监理人按合同规定的日期前向承包人发布开工通知。
4.3 安排监理人及时进点实施监理
发包人应在开工通知发出前安排监理人及时进入工地开展监理工作。
4.4 提供施工用地
发包人应按专用合同条款规定的承包人用地范围和期限,办清施工用地范围内的征地和移民,按时向承包人提供施工用地。
4.5 提供部分施工准备工程
发包人应按合同规定,完成由发包人承担的施工准备工程,并按合同规定的期限提供承包人使用。
4.6 提供测量基准
发包人应按第27.1款和《技术条款》的有关规定,委托监理人向承包人提供现场测量基准点、基准线和水准点及其有关资料。
4.7 办理保险
发包人应按合同规定负责办理由发包人投保的保险。
4.8 提供已有的水文和地质勘探资料
发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料,但只对列入合同文件的水文和地质勘探资料负责,不对承包人使用上述资料所作的分析、判断和推论负责。
4.9 及时提供图纸
发包人应委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供应由发包人负责提供的图纸。
4.10 支付合同价款
发包人应按第33条、第35条和第36条的规定支付合同价款。
4.11 统一管理工程的文明施工
发包人应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工,为承包人实现文明施工目标创造必要的条件。
4.12 治安保卫和施工安全
发包人应按第29条的有关规定履行其治安保卫和施工安全职责。
4.13 环境保护
发包人应按环境保护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作,负责审查承包人按第30条规定所采取的环境保护措施,并监督其实施。
4.14 组织工程验收
发包人应按第52条的规定主持和组织工程的完工验收。
4.15 其他一般义务和责任
发包人应承担专用合同条款中规定的其他一般义务和责任。
5 承包人的一般义务和责任
5.1 遵守法律、法规和规章
承包人应在其负责的各项工作中遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章,并保证发包人免于承担由于承包人违反上述法律、法规和规章的任何责任。
5.2 提交履约担保证件
承包人应按第6条的规定向发包人提交履约担保证件。
5.3 及时进点施工
承包人应在接到开工通知后及时调遣人员和调配施工设备、材料进入工地,按施工总进度要求完成施工准备工作。
5.4 执行监理人的指示,按时完成各项承包工作
承包人应认真执行监理人发出的与合同有关的任何指示,按合同规定的内容和时间完成全部承包工作。除合同另有规定外,承包人应提供为完成本合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品。
5.5 提交施工组织设计、施工措施计划和部分施工图纸
承包人应按合同规定的内容和时间要求,编制施工组织设计、施工措施计划和由承包人负责的施工图纸,报送监理人审批,并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。
5.6 办理保险
承包人应按合同规定负责办理由承包人投保的保险。
5.7 文明施工
承包人应按国家有关规定文明施工,并应在施工组织设计中提出施工全过程的文明施工措施计划。
5.8 保证工程质量
承包人应严格按施工图纸和《技术条款》中规定的质量要求完成各项工作。
5.9 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第29条的有关规定认真采取施工安全措施,确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全,并应采取有效措施防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害。
5.10 环境保护
承包人应遵守环境保护的法律、法规和规章,并应按第30条的规定采取必要的措施保护工地及其附近的环境,免受因其施工引起的污染、噪声和其他因素所造成的环境破坏和人员伤害及财产损失。
5.11 避免施工对公众利益的损害
承包人在进行本合同规定的各项工作时,应保障发包人和其他人的财产和利益以及使用公用道路、水源和公共设施的权利免受损害。
5.12 为其他人提供方便
承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或附近实施与本工程有关的其他各项工作提供必要的条件。除合同另有规定外,有关提供条件的内容和费用应在监理人的协调下另行签订协议。若达不成协议,则由监理人作出决定,有关各方遵照执行。
5.13 工程维护和保修
工程未移交发包人前,承包人应负责照管和维护,移交后承包人应承担保修期内的缺陷修复工作。若工程移交证书颁发时尚有部分未完工程需在保修期内继续完成,则承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作,直至完工后移交给发包人为止。
5.14 完工清场和撤离
承包人应在合同规定的期限内完成工地清理并按期撤退其人员、施工设备和剩余材料。
5.15 其他一般义务和责任
施工协议书(篇8)
甲方:__________________
乙方:__________________
甲乙双方就厂房(西边新建厂房)工程水电安装劳务分包事宜协商一致。特制订本水电安装分项工程协议书。其条款如下:
一、工程名称:厂房(西边新建厂房)
二、工程地点:
三、工程承包范围:(散水范围以内)
(1)室内给水管道预埋及安装;
(2)室内排水管道预埋及安装;
(3)室内所有强电预埋及安装;
(4)弱电预埋及安装;
(5)防雷接地、局部等电位联结安装。
四、工期要求:
五、合同价款:
1、本合同价款为包工不包料。面积为880㎡,总价为壹万叁仟元整(¥13000元)。该总价已包括人工(含养老金、工伤费、保险基金及待业保险、劳保费)机械、安装部分辅材、施工安装、调试等各项费用。
六、付款方式:
1、工程结束验收合格后一次性付清。
七、关于材料供应
1.乙方提供材料清单给甲方,甲方按材料购买材料。
2.乙方所用施工机具由乙方自备,并自行维修保养,费用由乙方承担。
八、双方职责:
1.甲方职责:
(1)按时提供施工工作面给乙方,提供给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图纸会审纪要、设计变更、设计通知、技术核定单等。
(2)负责协调配合管理施工现场,并指定相应的施工员监管施工工作,及有关签证。
(3)甲方提供施工用水、电源连接点。
2.乙方责任:
(1)应按照设计图的要求及施工规范进行施工,达到国家验收标准,因质量返工造成的损失由乙方承担;
(2)乙方进场人员无条件服从甲方的现场管理、调度,特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。
(3)在没有交付甲方前必须保护好成品。
(4)在施工过程中出现的安全事故均由乙方负责。
九、其他
1、本合同经双方签字盖印后生效,未尽事宜,甲方和乙方共同协商另行签订补充协议,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。
2、本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,均具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________
乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
施工协议书(篇9)
外墙粉刷必须要在良好的气候条件下进行,风力应小于4级,4级以上停止工作,因此工作前应测定风力,尤其是高空风力。另外下雨、下雾、下雪能见度差以及高温(35℃以上)和低温(0℃以下)等条件下都不适合进行外墙粉刷。
高空操作者必须是年满18周岁的男性公民,并经过身体检查和安全技术培训,经考试合格方可作业,工人上岗前不得饮酒,有感冒等身体不适症状就暂停高空作业。
外墙粉刷的设备必须处于良好的工作状态,凡吊板有发毛、部分绳股渐裂等现象应立即更换新绳。
2、吊板方式是用吊绳、吊板将人吊到工作位置进行清洗。一般的大楼都可以用这种方式进行清洗,但是这种方式的操作必须使安全措施到位,否则危险性很大,造成伤亡事故的都是因安全措施不到位造成的'。
1、新的水泥砂浆、混凝土表面需经一段通风干燥保养期,让墙面充分干燥,使墙面含水率小于10%,PH值小于10方可施工,
资料
通常在25度,相对湿度65%的条件下水泥砂浆墙面要干燥7天以上,混凝土墙面要干燥21天以上。
2、现浇或预制的水泥混凝土基底,需要更长的养护期,并彻底清除表面脱膜剂。
3、对已风化的混凝土基底、吸水性强且粗糙起砂的水泥抹灰层,应通过湿法涂刷工艺进行底涂处理。
4、严重泛碱析白的基层,用钢刷去除结晶物,并用5%的草酸水溶液反复清洗,再用清水洗净。
5、对于无承载能力、疏松、起皮的旧涂层,应连同腻子彻底铲除,洗净且干燥后再用腻子找平。对于轻度粉化但牢固的旧涂层打磨平整后用封底漆底涂即可。严重粉化的旧涂层应事先彻底清洗,旧的油性涂料应完全去除。
6、污染严重的基层应清洁干净。对已受霉菌、藻类侵蚀的墙体用机械方法去除,也可用漂 水溶液处理,再用水冲洗干净,待干燥后找平。
7、局部较深的凹槽应先用水泥砂浆填充,局部凸起应先削平。基层墙面在批刮腻子前必须坚实牢固,不应有起砂、裂缝、疏松等缺陷。
8、墙面破损、裂缝、不平整等部位在底涂前用外墙耐水腻子修补平整。每次批刮腻子的厚度控制在2mm之内,批刮腻子的总厚度不超过5mm。腻子应坚实牢固,不得粉化、起皮或干裂。
9、子干后,要用砂纸打磨平整,再用湿布将腻子上的浮灰抹去,并尽快涂漆,以免再次落灰。
10、被涂层表面必须坚实牢固,不应有脱砂、裂纹、疏松、剥落等缺陷。被涂层表面必须清洁,无灰尘、泥土、油污、霉斑等附着物。
施工协议书(篇10)
甲方: 重庆海科交通工程建设有限公司
乙方:
为了保证京昆高速中子服务区新建工程 的质量、安全、进度顺利如期竣工,根据《合同法》、《劳动法》及相关法规要求,本着“平等互利,相互协商一致”的原则,特签定本协议,致甲乙双方共同遵守执行。
一、工程概况
该工程位于 广元市朝天区中子镇柏树村境内,是集建筑、装饰及绿化等项目的综合性建设工程,是中国石油、川北高速的重点工程。
二、工程名称:京昆高速中子服务区新建工程(×合同段)
三、工程地点: 广元市朝天区中子镇柏树村
四、开竣工时间: 年 月日至 年月 日
五、承包范围及单价
乙方负责完成施工图纸范围内及甲方交付的其他施工任务;乙方在保证工程质量、安全、进度、成本的情况下,并根据承包的单项工程按实收方,分项计价;其单价确定为:
① 模板安拆按27.00 元/m2(按砼接触面积计算,包含辅材;架管、扣件的堆放、清理和场内转运;);
②1-2层连通的满堂架按:13.00 元/m2(按地面平方计算一层)。
③外架按 12.00(双排)、8.00(单排)元/m2;(按垂直面积计算,包含搭拆及绷安全网安拆,)甲方所提供的架管、扣件及其他构配件,由乙方负责保管,甲方按6 %计算损耗,超出部分由乙方负责赔付。
④零星用工:男工 元/工日,女工 元/工日,技工 元/工日。以上单价均包含施工组织;工具、机械设备和材料的场内转运、清理,工程安全设施的布置、搭拆工作,文明施工场地的布置,材料的收集堆放、整理与看守工作;施工现场的临时用水用电的保障、成品与半成品的保护等工作,不再另行单独计价。
七、安全质量责任
该单位工程按国家新标准、新规范进行验收,工程质量等级优质工程,工程质量的各项指标符合《质量检验评定标准》的相关要求。
乙方必须按照《安全施工规范》及《安全操作规程》的相关要求进行安全生产、文明施工;要求进入施工现场的`人员必须服从甲方的现场管理,接受甲方的监督、检查,施工过程中必须做好各项工序的安全保护措施,做好安全、质量自检工作,乙方管理人员必须对施工操作人员严格要求,发现安全隐患,及时整改;确保安全操作,机械操作人员必须持证上岗;若在施工中造成安全质量事故,双方各自承担相应的责任,具体事项约定如下:
1、若发生伤亡事故,直接医疗费在10000.00元以内由乙方自行承担,并承担由此产生的交通住宿费、误工费、生活费和护理费等一切其他不可预见的费用;
2、直接医疗费在10000.00元以上,超出部分由甲方承担70%,其他交通住宿费、误工费、生活费、护理费和赔偿费由乙方全额承担;
3、若非甲方原因造成的重大质量事故,罚款、返工费及损失由乙方全额承担;
4、若施工人员不戴安全帽进入施工现场,发现一次,罚款 50.00 元;
5、上架施工时不拴安全带,发现一次,罚款80.00 元;
6、不按规定穿戴的,发现一次,罚款50.00元;
7、严禁酒后作业,一经发现,罚款200.00元,并驱逐出场。
八、甲方职责
1、按时、按量提供施工所需原材料,确保该工程所需材料及时到位。
2、按时、按量提供安全生产所需设施和材料。
3、提供施工所需的电源和大型设备,小型机具和周转材料由乙方自行提供。
4、甲方现场技术人员负责对班组长进行各单项技术交底。并负责工班长的考勤。
5、检查、监督乙方的工作,对乙方的违章违规操作及材料浪费行为甲方有权要求整改并处以适当的罚款。
6、按合同约定支付工程款。
九、乙方职责
1、遵守国家建设部颁发的相关质量、安全法令、法规,认真学习公司、项目部制定的各项管理制度,并遵守执行。
2、根据承包内容,合理组织,精心安排。乙方必须严格按图施工,不得随意更改施工流程和施工工艺。
3、负责对班组人员的质量、安全技术交底,并切实抓好班组人员人身安全、现场安全的监督、管理,并搞好施工过程中的安全保护措施,对施工现场的工人进行安全教育,对存在的安全隐患及时处理。
4、保证施工场地整洁,收捡堆放相应的材料。
5、乙方负责工程所需的各种小型工具、用具及辅材。
6、为班组工人提供充分的后勤保障(含食宿、安全保险、劳保用品及相应的福利产品),费用由乙方承担。
7、乙方要听从甲方的统一指挥,服从统一安排,配合甲方做好各项迎接检查的准备工作。
8、施工期间,乙方负责人必须每天到现场安排指挥,若因无故离场,发现一次,罚款1000.00元,若因特殊情况需离场的,必须经甲方现场负责人同意,并另外指定临时现场负责人。
9、按时足额的支付民工工资,保证工程的顺利进行。
10、要节约用料,按规定的施工工艺使用材料,要将材料堆码整齐,严禁将材料散乱堆放,若造成材料浪费,损失由乙方承担。甲方并有权对乙方处以罚款。
十、价款结算及付款方式
该工程实行按实收方、分项计价的结算方式,结算时乙方必须提供由甲方施工员开具的经甲方技术负责人和项目经理签字认可后的工程计量结算单,同时具备相应的工资表后,方可在甲方财务处结算工程款。甲方按乙方每月已完合格工程量的 80%预付当月人工工资,该单位工程竣工后,经相关部门验收合格,并无安全质量事故,方能按承包价款给予结算。并在办完相应的手续后一个月内付清余款。
十一、违约责任
甲乙双方都应认真履行协议中所约定的各项条款,若甲乙双方任何一方违约,违约方支付守约方违约金 元。
十二、若乙方不听从甲方的指挥,无能力按时、按质、按量完成施工图纸及甲方交代的其他施工任务时,乙方将无条件退场,且甲方不予结算工程款。
十三、争议解决方式
若发生争议,双方协商解决,协商调解不成时:
1向 (仲裁机构)申请仲裁
2向 法院提起诉讼。
十四、本协议的附件是本合同的组成部分,其他未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。
十五、本合同一式叁份,甲方贰份,乙方壹份,经甲乙双方签字(盖章)后生效,协议履行完毕后失效。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
年月 日 年月日
施工协议书(篇11)
甲方委托乙方对其车间外墙翻新刷乳胶漆及车间外围护栏除锈防腐进行施工,并签订以下合同。
生产车间外墙乳胶漆粉刷、生产车间外围护栏除锈防腐。
乙方包工包料并提供所有用具,所使用的乳胶漆为多乐士牌,防腐油漆所使用多乐士牌。
5、本合同金额为含税金额,乙方提供正式发票。
甲方在保洁结束日起7天内为乙方结算所有工程款。乙方开户行:施工期自20xx年 月 日至 月 日止,时间为 天。
1、对乙方保洁粉刷进行监督、检查。
2、为乙方作业人员提供工作期间的水、电、库房等要的工作条件且免费使用。
3、在乙方工作中帮助协调与相关部门的.关系。
4、按甲乙双方约定的时间支付乙方的保洁粉刷承包费用。
3、粉刷时不得将乳胶漆滴落在物件上。
4、乙方要确保安全作业、若出现事故皆由乙方全部承担、甲方不承担任何责任。
5、乙方在施工过程中不得影响甲方正常的办公秩序。
6、粉刷完毕后,要将物件表面及地面立即清扫和清理干净。
7、乙方要爱护甲方所有公司财物,不得有损坏和盗取、否则按原价或加倍赔偿。
甲乙任何一方不履行本合同约定的责任和义务时将视为单方面违约,违约方应向对方支付合同金额的10%的违约金。
1、甲乙双方对本合同约定的事项发生异议时,由双方协商解决。
2、本合同一式两份,自双方签字或盖章后有效。
协议书合同
没有方案的计划是不可能成功的根据单位下达的新任务,我们应尽快制定好一份工作方案。普天之下,所有的问题都需要方案。你收集了多少方案范文呢?你可以读一下小编整理的协议书合同,欢迎大家与身边的朋友分享吧!
协议书合同 篇1
2022标准厂房转让协议范本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。标准厂房转让协议范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022标准厂房转让协议范本正文内容
转让方(甲方):________________
受让方(乙方):________________
甲乙双方本着平等互利的原则,经协商一致就甲方将其权属的工业用地、厂房等转让与乙方及有关事
项达成如下协议:
一、工业用地及厂房产权基本情况
本协议转让的工业用地原属于 ,位于 , 土地权属性质为集体,用途为工业,土地面积约为 平方米,目前土地及地上房产产权为属 所有,房地产证权证号 。
二、转让范围及价款
1、双方一致同意,甲方向乙方转让上述土地(第一条中列明)和地上所有建筑及设备。
2、土地使用权和厂房建筑物及设备转让共计_____元整(金额大写 元)。
3、由甲方负责办理土地使用权及厂房建筑物转让登记到乙方名下,有关契税及相关费用由 负担。
4、本协议经甲乙双方签字盖章后 月内由甲方负责办理好土地证、房产证等相关权证的变更手续。
三、转让款的支付方式
1、本转让协议书经甲乙双方签定后,乙方应首付甲方人民币____元整(金额大写 元),余款待乙方收到土地使用证及房产权证之日一次性向甲方结清。
2、转让款由甲方开具收据。
四、违约责任
1、如甲方在 年 月 日前未能办妥房产证及土地证过户手续,则乙方有权选择单方面解除本协议并要求甲方归还乙方已付款项。
2、如乙方未按照本协议约定支付转让款,则按逾期一日应赔偿甲方未收款项的百分之 赔偿金。
3、甲方中途悔约,甲方应在悔约之日起 天内将首付款返还与乙方,另给付乙方相当于首付款数额的违约金。
4、乙方不能按期向甲方付清购房款,或甲方不能按期向乙方交付房地产,每逾期一日,由违约一方向对方给付相当于上述房地产价款千分之____的违约金。
五、争议管辖
如本协议书在甲乙双方履行中产生分歧,由双方友好协商解决;协商不成,向不动产所在地人民法院提起诉讼。
六、标的物的交付
______年____月____日前,甲方该标的交付给乙方使用(在不损坏原有物品的基础上)。
七、附件
1、甲方营业执照复印件
2、乙方身份证复印件
八、本协议书一式(____)份,双方各执一份。
甲方 乙方
代表:________________ 代表:________________
协议书合同 篇2
劳动合同书电子版的重要性在现代社会变得越来越突出。随着科技的发展,电子合同的使用成为了现代商务交往的主要方式。传统纸质合同书的缺点逐渐暴露出来,如浪费资源、慢速传递和难以保护等问题。而劳动合同作为一种重要的法律文件,通过电子版的形式能够解决这些问题,并带来更多的便利和安全。
劳动合同书的电子版能够节约资源。纸质合同书需要大量的纸张和印墨,而使用电子版可以减少对自然资源的消耗。电子版的合同书也减少了印刷和邮寄环节,避免了因印刷错误或邮寄延误所带来的麻烦。
电子版的劳动合同书可以实现快速传递。与传统合同书相比,电子版可以通过电子邮件或即时通讯工具迅速传递,而不再需要邮寄或亲自交接。这种即时传递的方式大大缩短了合同签署和生效的时间,提高了效率。
电子版的劳动合同书也更易于保存和存档。传统纸质合同书容易受到时间、湿度和灰尘等环境因素的影响,容易褪色、变形或丢失。而电子版的合同书可以通过云端存储或其他电子存储设备进行备份和保存,更加安全可靠。通过电子版的劳动合同书,员工和雇主能够快速找到需要的合同文件,提高了管理和组织的效率。
电子版劳动合同书也应该具备一些安全保障机制。一方面,需要确保电子合同的真实性和准确性,以防止合同内容被篡改。例如,可以采用数字签名或时间戳等技术手段,对合同进行加密和认证,确保其不被非法修改。另一方面,需要保障合同书的隐私保护,确保个人信息不被泄露或滥用。为此,电子合同书需要遵守相关的法律法规和隐私政策,采取相应的安全措施,保护双方的权益和利益。
劳动合同书的电子版在现代社会中具有重要的意义。它能够节约资源、提高效率,并提供更好的存档和管理方式。我们也需要重视电子合同的安全和隐私保护,确保其真实性和合法性。随着科技的不断进步,电子合同的形式和内容也会不断演变,为劳动关系的发展带来更多的便利和保障。
协议书合同 篇3
2022项目合作协议书范本(标准版)专业版是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。项目合作协议书范本(标准版)专业版能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022项目合作协议书范本(标准版)专业版正文内容
甲方:
代表:
地址:
电话:
乙方:
代表:
地址:
电话:
依据有关法律法规的规定,甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,共同合作参与开发建设房地产项目,为明确甲、乙双方的权利、义务和责任,经过友好协商,达成如下合作协议,共同遵守执行:
一、合作项目概况
1、甲、乙双方初步商定本次合作为__________房地产开发建设。
2、项目地址:____________________。
3、占地面积:________平方米。
二、合作的范围及内容
1、根据甲乙双方协商本次合作模式为资产置换模式,甲方以________购销公司土地共_____平方米,双方约定价格共计_____元作为本次项目置换房屋,待乙方规划设计完成后甲方一次性抵扣完土地金额。
2、根据目前的实际情况和市场状况,双方商定本次协议为本项目建设的初期协议,到项目可以开工建设时再签订正式协议,本次合作范围及内容是为本项目前期的规划、设计及相关事项,包括项目开发建设所需资金及销售。
三、合作方式
在本次共同合作中,前期以甲方的名义进行对外沟通、信息交流、协调关系、公关等商务事宜,乙方以甲方管理人员的身份完成本协议约定的工作,进行相应合法商务活动。
四、甲、乙双方的工作与责任
1、甲方责任
(1)向乙方提供项目活动所必需的一切相关资料,如甲方的土地使用证、组织机构、管理机构、注册资本、企业章程、企业营业执照、资质证书、验资报告、年度财务报表、法人代表证明书、授权委托书等一切为合作项目服务的资料证明文件。
(2)在乙方提供投资开发所必须的资料基础上,负责协助乙方筹备项目的推介及开发所需的文件资料(包括老百姓的拆迁,项目开发必须的土地、建设手续,协调周边相邻关系)
(3)负责协调关系并使乙方在合作开发的项目竞争中入围中标。
2、乙方责任
(1)承担本项目合作过程中所发生的一切费用支出。
(2)负责提供获得项目服务事宜的公共关系支持。
(3)负责办理项目服务所需的全部基本资料。
(4)双方商定的其他工作。
五、保证与承诺
1、双方有权签订并执行本协议约定的义务,并且无需任何其他人的同意。
2、双方所提供的任何资料、信息、数据、文件等均是最新的、客观的、真实的、完整的,并且不存在任何虚假、侵权、故意疏忽或虚伪陈述。
3、双方将所知悉的可能影响本协议的所有事项(如果有)尽快通知对方,并提示对方注意。
4、乙方在提出正当的合法商务活动时,甲方应积极的给予支持,
六、合作期限
本协议有效期暂定为________年,若合作项目没有任何进展则经甲、乙双方签字盖章之日生效起的________年后终止,若合作项目进展顺利,乙方在合作开发的项目竞争中入围中标,则本协议有效期延长至合作项目销售封盘为止。
七、违约责任
1、因本协议是在项目开发前期签订的(未立项,未规划,未设计及其他相关手续)所以若单方违约,须承担此次项目另一方开支费用的四倍。
2、由于任何一方所无法控制的原因,包括战争、火灾、风暴、政治封锁或自然灾害而导致其无法履行协议义务时,该方不承担违约责任,亦不对另一方因上述不履行而导致的任何损失或损坏承担责任。
八、适用法律
1、本协议的订立、效力、解释和履行,均适用于中华人民共和国的法律。
2、如果双方对本协议的效力、解释或履行发生任何争议,各方首先应通过友好协商。自争议发生之日起________日内协商解决不成,则任何一方均有权向________方所在地法院提起诉讼。
3、除有关争议的条款外,在争议的解决期间,不影响本协议其他条款的继续履行。
4、本协议部分条款依法或依本协议的规定终止效力或被宣告无效的,不影响本协议其他条款的效力。
九、协议的生效、协议的修改、变更、补充及其它
1、本协议经甲、乙双方盖章、签字后生效。
2、本协议一经生效即受法律保护,任何一方不得擅自修改、变更和补充。本协议的任何修改、变更和补充均需经双方协商一致,达成书面协议。
3、本协议以中文写成,一式________份,甲、乙双方各执________份,具有同等法律效力。
4、与本协议有关的任何往来文件均作为本协议附件,与本协议具有同等法律效力。
5、本协议于________年________月________日在__________正式签署。
甲方(签章):
代表人(签字):
______年______月______日
乙方(签章):
代表人(签字):
______年______月______日
协议书合同 篇4
2022电工聘用标准合同书是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。电工聘用标准合同书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022电工聘用标准合同书正文内容
甲方:乙方:受聘人经双方协商,乙方同意在甲方工作。为此,双方签订本合同。
一、原则
1、甲方承诺按月付给乙方工资。
2、乙方必须遵守学校一切规章制度,忠于职守,XX敬业,服从学校管理和工作分配,对学校在后勤管理及发展提出建议,帮助树立学校形象,爱护学校声誉。
二、要求
1、乙方必须持证上岗,特别是要具有牢固的安全意识,对突发事故要用应变措施。
2、在设备正常的情况下,要保证全校水电供应畅通,要按照学校的作息时间表对教学楼,宿舍楼,抽水房进行开启和关闭。
3、要对全校的用电线路,供水管道的`分布情况一目了然,经常检修可能出现问题的线路、管道。对出现的问题要及时修理,重大问题要及时向领导汇报。
4、凡校内的用电线路,供水管道出现的问题(除重大问题外)都应由乙方解决,(重大问题要应经过主管领导确认后可清专业人员进校维修),若请外面的师傅修理,其工资由乙方支付。
5、乙方应保持通讯畅通,出校门要先请假,且不得耽误学校的工作。
6、乙方要完成学校下达的招生指标。
三、待遇
1、工资
①基本工资:每月
②兼职工资:每年享受工作服、工作鞋、手套、洗衣粉等共计人民币240元。
四、聘用时间:自________年____月____日至________年____月____日止。
五、其它事项:
1、此合同一经签订即具效力,双方均不得违约,否则,应付给对方一个月工资额的赔偿。
2、乙方以一个月的工资金额作为合同保证金。
3、此合同一式二份,双方各执一份。甲方签字:乙方签字:________年____月____日
协议书合同 篇5
2022标准中介服务合同书是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。标准中介服务合同书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022标准中介服务合同书正文内容
第一条 产品定义及服务范围
1.1 乙方向甲方提供云标准支持服务。
1.2 乙方向甲方提供的云标准支持服务限于下列软件产品(请用“√”选择):《XX软件使用许可合同》中《XX软件使用许可及费用清单》列明的XX软件产品。包括下列产品序列号:备注:如上述表格不足以列明全部产品,可另行以附件形式列明。
1.3 云标准支持服务具体内容见以下附件(请用“√”选择):《XX3产品云标准支持服务清单》
1.4 本合同约定云标准支持服务费实际金额元,___元整。)
1.5 上述云标准支持服务有效期自本项目签订之日起________年内有效。
第二条 甲方责任
2.1 确保许可软件的使用和管理,确保许可软件运行环境(包括计算机、打印机及相关硬件设备)的安全,为许可软件正常运行提供保障。
2.2 定期做好系统数据备份并妥善保管。
2.3 在许可软件使用过程中发现许可软件异常,记录当前故障现象,并及时与乙方取得联系,便于乙方诊断。
2.4 在乙方提供支持服务时,根据乙方要求进行配合。
2.5 乙方在每次服务过程及结束后,甲方需配合检查许可软件系统运行是否正常,配合对乙方提供的服务内容及结果进行确认。
第三条 乙方责任
3.1 在甲方向乙方支付相应的服务费后,乙方承诺按照本合同约定的服务范围响应甲方的服务请求,并确保对甲方提供服务的质量。
3.2 乙方为甲方指定服务识别码(拨通XX热线服务中心后,按语音提示进行身份确认和服务类别的选择操作,将需要输入服务识别码):
第四条 有限保证
4.1 乙方承诺根据本合同的约定向甲方提供服务,但对于因不可抗力或甲方因素导致的延误而给甲方造成的损失不承担任何责任。
4.2 除本合同或其他合同另有约定,乙方对如下软件产品不提供任何支持服务:乙方及乙方代理人之外的任何人未经乙方许可对许可软件进行任何方式的修改而产生的软件;甲方未按照许可合同约定的范围及限制使用的许可软件;甲方所使用的任何
第三方软件产品。
4.3 除本合同或其他合同另有约定,乙方提供的云标准支持服务不包括以下情况:甲方人员非法操作、计算机设备感染病毒、
第三方产品的故障、计算机设备故障、网络故障等导致许可软件无法正常运行;甲方因许可软件遗失、被盗、被误用或被擅自修改、计算机设备故障、网络故障、其他软件的故障、操作失误等情况造成数据混乱和丢失。
4.4 甲方超出本合同范围的服务请求,乙方不予响应。对于云标准支持服务无法解决的问题,甲方可通过购买其他服务产品解决问题。以下无正文附件:XX3产品云标准支持服务清单本清单适用于XX3产品的云标准支持服务。具体服务内容如下:
一、 版本更新客户可获得同一产品在服务生命周期内的可使用版本(仅提供软件许可,不包含升级服务),保障客户可获取新版本的XX产品。
二、 在线服务
1. 在线知识库:客户可通过XX桌面或XX在线客户服务中心查询并获取自己所需的知识资源(包括常见问题、热点知识、应用技巧、技术文档等)。
2. 在线问答:客户可通过XX桌面或XX在线客户服务中心进行在线知识问答与知识共享,XX工程师将在规定时间内对客户在线提问予以答复。
3. 在线课堂:客户可通过XX桌面或XX在线客户服务中心学习XX产品视频课程,包括产品功能介绍、操作方式、应用技巧等。
4. 服务预约:客户可通过XX桌面使用服务预约功能。XX将按照客户选定的时间给予服务,对问题预先准备,提高处理效率,降低客户时间成本。
5. 服务进度查询:客户可通过XX桌面查询当前服务进程,对服务状态进行全程跟踪。
6. 服务工具:客户可通过XX桌面使用系统检测、E应用评估等工具,帮助客户提升系统应用。
7. 提供方式:724小时网络服务。
三、 热线服务
1. 软件故障诊断:为客户诊断XX软件故障并提供处理建议,保障客户软件正常使用。
2. 软件应用指导:指导客户进行软件设置、打印设置、功能操作(不包括业务流程实现),提升客户软件应用能力。
3. 提供方式:客户服务中心(4008-836-836)58小时热线。
四、 远程服务
1. XX工程师通过远程协助系统和客户电脑建立连接后,通过界面演示、界面指导、文件传输或直接远程控制等方式解决客户使用XX软件过程中遇到的安装、配置、操作应用等疑难问题,提升服务效率。
2. 提供方式:客户服务中心(4008-836-836)58小时远程。
五、 服务工具客户可通过XX桌面使用系统检测、E 应用评估等工具,帮助客户提升系统应用
协议书合同 篇6
立协议单位,______________________________
甲乙双方同意参建住宅,现就有关事宜协议如下,
一.参建房屋地点、面积。甲方在乙方的____________住宅建设基地参建住宅,计建筑面积_________平方米,得益比例为_____%,实得建筑面积________平方米。安排层次部位如下,_____________
二.房价和付款方法,参建房屋造价,议定为每平方米建筑面积________元,参建面积_________平方米,应交付造价_____元,另外应交付管理费每平方米_______________元,合计应交付造价连管理费__________元,甲方应于合同生效后_______天内付清全部价款直接解入乙方开户银行。
三.建筑材料,甲方应承担的钢材、木材、水泥,按如下办法交付,______________
四.房屋竣工交付期限,乙方在住宅竣工验收后,应于_________年_________月_________日以前将划定部位、面积,交付甲方接收使用。如施工承包单位延误竣工交付日期,甲方应予谅解。
五.房屋产权,甲方参建面积的房屋所有权,属甲方所有。
六.违约责任,本协议签订生效后,甲乙双方应共同信守,不得悔约,否则应负违约的法律责任。
七.本协议经双方法定代表人签章并加盖公章后生效。本协议正本两份,副本_________份,甲乙双方各执正本一份,副本______份。
补充条款,___________________
甲方,___________________________法人代表,_______________________联系人,_________________________地址,___________________________电话,___________________________开户银行,_______________________账号,___________________________
乙方,___________________________法人代表,_______________________联系人,_________________________地址,___________________________电话,___________________________开户银行,_______________________账号,___________________________
本协议书签订日期,_______________
本协议书签订地点,_______________
协议书合同 篇7
2022标准大型施工合同书是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。标准大型施工合同书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022标准大型施工合同书正文内容
发包方: (以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)根据《中华人民共与国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守。
第一条工程概况
1.工程名称: 工程。
2.工程地点:
3. 工作内容: 别墅周边约 平方米景观工程设计及施工,施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。
第二条工期本工程工期为60 天,自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日( 现场具备开工条件)开始计算工期,非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误,工期顺延。
(一)如遇下列原因工期顺延:
1.未及时签审施工图纸与施工组织计划;
2.设计变更;
3.甲方未能按期提交施工场地;
4.连续4 小时遇雨与停水、停电;
5.未按合同规定时间拨付工程款项;
6.遇不可抗拒因素。
(二)竣工验收:
1.甲方在收到乙方竣工报告的____日内组织验收,否则视为默认工程合格并进行竣工结算;
2. 若未能通过竣工验收,双方应确定整改方式及时间,再次验收程序同上。
第三条 工程合同价款及支付方式
1.经双方商定本项目设计费为 元,本工程暂定造价50元 (具体单价详见清单) ;
2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;
3.结算工程量以现场实际收方量为准。
4.合同签订后____日内,甲方支付乙方工程预付款100000 元整;
5.工程竣工并验收合格后1____日内,双方按合同
第三条第2、第3 款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。
第四条 关于设计调整(更改)本工程涉及设计调整(更改)工程项目,待调整资料完善并经甲方签审后,工程量及造价按本合同
第三条进行增减。
第五条保修期
1. 保修期:从乙方递交竣工报告后的第____日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期________年,工程部分保修期为________年。
2.成活率:植物管护移交时按行规达到95%的成活率。
第六条 双方的责任
(一)甲方责任:
1.保证施工场地具备开工条件,保证施工所需用水、用电;
2. 合同签定后____日内审定乙方的施工组织计划及施工图,并以书面形式通知乙方;
3.负责协助办理施工的各项进场手续。
4.负责协调现场各施工单位间的关系;
5.若施工变更应以书面形式通知乙方;
6.按合同规定时间按时付款。
(二)乙方责任:
1.按甲方签审的施工图与确定的变更通知内容,结合有关规范组织施工;
2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;
3.文明施工,安全生产,确保工程质量,按期完工;
4.负责施工中的成品保护;
第七条 甲、乙双方现场代表及责任
1.甲方现场代表:甲方代表作为现场签证代表;
2.乙方现场代表:乙方代表作为接受甲方书面通知的代表
第八条 材料的39;认定及采购
1. 乙方应按设计要求对材料自行采购,涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。2 .设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后,乙方方可购买。
第九条违约责任
(一)甲方违约责任:
1.甲方未履行合同规定的义务,除顺延竣工期外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;
2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工,应采取措施补救或减少损失,同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;
3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款,每超____日,按合同总额的5向乙方支付逾期违约金。
(二)乙方违约责任:乙方未按合同规定完成工程,且无故拖延时间影响工程进度,每延____日,按合同总额的5向甲方支付违约金。
第十条 争议解决方式在合同履行中,双方因履行合同发生争议, 应协商解决。协商无果,双方约定向施工所在地人民法院起诉。
第十一条本合同经双方签字盖章后生效。
第十二条未尽事宜,双方协商解决。
第十三条本合同一式四份,双方各执二份,均具同等法律效力。甲方(公章):_________
乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________________年____月____日
________年____月____日
施工协议书六篇
为了确保合同的有效性,有以下几点需要注意:
1.明确双方的意图和目的:合同应明确双方的意图和目的,确保双方在签订合同时达成一致。
2.详细列明合同条款:合同应详细列明各项条款,包括双方的权利和义务,以及违约责任等。条款应具体清晰,避免模糊和不确定性。
3.明确支付方式和时间:合同中应明确支付方式和时间,确保双方在交易中的权益得到保障。同时,需要留有相应的支付凭证和记录。
4.加入合理的风险防范条款:针对可能发生的风险和争议,合同中应加入相应的风险防范条款,确保在产生争议时能够得到合理的解决。
5.合同签署的真实性和合法性:签署合同时,必须确保双方的签字是真实有效的,并且有权代表自己或所代表的组织签署合同。
总之,合同的有效性要求双方在签订合同时充分考虑各方的权益和责任,并确保合同条款的明确、具体和合法性。只有这样,才能通过法律手段来维护自己的权益。
施工协议书【篇1】
甲方单位名称,
乙方单位名称,
一、目的
为维护甲乙双方的共同利益,保证施工质量和安全生产,保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境,经甲乙双方平等协商,签定本施工协议。
二、施工项目,
三、施工地点,
四、施工时间,
五、协议内容,
1、乙方进场施工,须经甲方同意,并指定施工负责人,施工现场设立安全监督,便于施工过程中的协调、联系。同时,在不影响甲方安全生产运行的前提下,甲方需为乙方提供施工便利条件和服务。
2、乙方施工前,必须对施工人员进行安全教育,并与甲方公司签定施工安全协议书,甲方并不承担对乙方进行安全教育内容。
3、乙方施工人员必须穿戴劳保用品如安全帽、安全带等,特种作业人员还必须携带特种作业操作证。
4、乙方应在施工区域设置明显标志,对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理,施工人员应在施工区域内活动,不得随意进入非施工区域,甲方人员有权随时检查.
5、施工队伍的安全防护器材必须配置到位,安全措施得力,否则将不得开工作业;施工中因违章操作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应由乙方负责。
6、施工过程中使用到甲方的水、电、等,所需费用由甲方单位承担。
7、施工完成后,乙方向甲方提供相应施工资料。
8、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。
六、其它
1、现场负责人,
2、安全负责人,
3、材料负责人,
本协议一式二份,甲乙双方各执一份。
该责任书自双方签字盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收后,即告终止。
甲方(签字),
甲方代表,
签字日期,年月日
乙方(签字),
乙方代表,
签字日期,年月日
施工协议书【篇2】
道路合作施工协议书
一、协议背景
随着现代城市建设的不断推进,道路建设变得尤为重要。为了确保道路建设质量,提高施工效率,我们作为合作方达成以下协议,以共同推进道路建设项目。
二、协议内容
1. 项目介绍
本次道路建设项目位于城市中心区域,总长度为10公里,包括道路铺设、水电设施建设等。合作方A负责道路铺设,合作方B负责水电设施建设。
2. 工期安排
根据项目规模和资源情况,本次建设工期约为1年。合作方双方应根据实际情况制定详细的施工计划,确保按时完成。合作方A和合作方B应实时沟通协调,及时解决施工过程中出现的问题。
3. 质量要求
合作方A和合作方B在施工过程中应认真履行各自责任,严格按照相关技术标准进行施工。确保道路的平整、牢固、安全。如发现质量问题,应立即停工整改,保证道路建设质量。
4. 安全保障
道路建设涉及大量机械设备和人员操作,安全问题必须高度重视。合作方A和合作方B应制定相关的安全管理措施,确保施工过程中的安全。如发生安全事故,应立即启动应急预案,保障人员安全。
5. 资金支付
双方应根据施工进度制定付款计划,并按时支付相关款项。如发生变更或重大问题,应协商解决后再进行付款。
6. 变更和争议解决
如遇到施工过程中项目变更,双方应及时协商并确定变更方案。如双方对变更方案存在争议,应通过友好协商解决。协商不成时,可以寻求法律途径解决。
7. 合作终止
合作方A和合作方B在合作过程中应积极配合,共同维护合作关系。如违反协议,影响工程进展或不履行合同义务,对方有权单方面终止合作,并追究违约责任。
三、协议效力
本协议经双方签字盖章后生效,并作为双方合作的依据。如需变更协议内容,应经双方一致同意,签订补充协议。
四、协议终止
本协议在以下情况下终止:
1. 合作完成,达到预期目标;
2. 双方一致同意解除合作;
3. 法律法规规定的其他情况。
五、其他事项
1. 本协议一式两份,合作方A和合作方B各持一份。
2. 本协议附件包括项目相关图纸、技术标准等。
3. 本协议的解释权归合作方双方所有。
六、附件
道路合作施工协议书
合作方A(盖章):______________
法定代表人(签字):______________
日期:______________
合作方B(盖章):______________
法定代表人(签字):______________
日期:______________
施工协议书【篇3】
工程安全文明施工协议甲方:XXXXXXXXXXXX 乙方:XXXXXXXXXXXXXXX电厂锅炉至汽轮机主蒸汽主管和供水主管道,为保护双方共同利益,根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定,本协议经双方协商后专门制定。
我。甲方的责任、权利和义务
1.加强对安全文明施工工作的指导、支持、监督和监督建设单位应当依法履行安全生产管理职责。
2.督促乙方对施工中存在的安全隐患进行整改。
3.甲方在施工现场发现安全隐患的,有权责令乙方停工整改,直至隐患消除。
4.根据现场检查记录,监督乙方对项目安全文明施工协议的遵守情况。对违反协议的,原则上不允许建设下一个项目。
二。乙方的责任、权利和义务
1.乙方应具备《安全生产法》及有关法律和行政法规、国家标准规定的安全施工条件,无安全条件不得施工。
2.严格执行国家有关安全文明施工条件的规定,接受甲方的检查和考核。 3、乙方主要负责人职责:
①建立健全安全生产责任制,熟悉作业现场,全面负责现场安全建设,制定安全生产规章制度和操作规程,确保安全文明施工。 ②生产工作中,及时消除安全事故隐患。 ③ 制定安全事故应急救援预案,遇到危险及时启动。 ④及时、如实向相关职能部门报告安全事件。
4.对危险因素较大的工作场所及相关设施设备,应设置明显的安全警示标志。
5.甲方安全监督员对施工现场进行安全检查时,乙方应主动接受检查并积极配合,不得拒绝、阻挠或拖延,并记录检查记录。登录。
6。乙方人员进入甲方厂区和施工现场,必须遵守甲方厂区规章制度,服从甲方管理。 如有违反,也将按甲方厂规处理。
7.乙方施工车辆必须按照甲方指定的路线行驶,自觉遵守甲方有关规定。 8、用电量必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。
9.在整个工程施工过程中,施工人员必须有人身保险。 乙方对未落实安全文明施工措施造成的人身伤亡负全部责任。
三.违约责任
1.甲方未按照本协议约定履行职责的,将按照有关行政法规的规定处理。
2.乙方未按照本协议约定履行职责的,将承担相关法律责任,并按照有关规定向甲方支付违约金。
四、本协议一式两份,由双方签字,项目竣工验收后失效。
(本页无文字)
甲方:XXXXXXXXXXXX
乙方:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2011年
p>山西太谷县中煤精达焦化有限公司
1#汽轮机油
山西太谷县中煤精达焦化有限公司
>2#汽轮机油
山西太谷县中煤精达焦化有限公司
3#汽轮机油
施工协议书【篇4】
施工单位, 以下简称 甲方
设备供货单位, 以下简称 乙方
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,明确双方的安全责任,提高施工现场安全文明施工管理水平,保障工程项目的安全和施工作业及现场服务人员的安全与健康,根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定,结合本工程特点,经协商一致,各方签订本协议。
一、现场服务项目
(1)工程项目名称,
(2)工程地址,
(3)现场服务范围,
(4)设备合同编号,
(5)现场服务日期,自 年 月 日至 年 月 日。
二、协议内容
1.安全文明施工目标
(1)不发生人员轻伤及以上事故、造成较大影响的人员群体轻伤事件。
(2)不发生因技术服务原因造成的电网及设备事故。
(3)不发生施工机械设备损坏事故。
(4)不发生火灾事故。
(5)不发生环境污染事件。
(6)不发生负主要责任的一般交通事故。
(7)不发生对公司造成影响的安全事件。
同时应满足业主、监理提出的现场安全文明施工要求。
2.本协议执行的主要法律法规、规程规范及标准制度,包括但不限于,
(1)中华人民共和国安全生产法。
(2)国务院生产安全事故报告和调查处理条例。
(3)国家发展和改革委员会电力建设安全工作规程(DL 5009.2、DL 5009.3)。
(4)国家部委办相关安全的规定。
(5)国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定。
(6)国家电网公司电力安全工作规程。
(7)国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程。
(8)建设工程所属的地方安全、环境法规。
(9)建设单位、总包单位有关安全文明施工的规章制度。
(10)国家电网公司基建安全管理规定(【 】 号)
(11)输变电工程安全文明施工标准Q/GDW 250-
(12)业主项目部安全文明施工总体策划
3.各方的安全文明施工权利和义务
(1)认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度,执行甲方和乙方(总承包单位或专业承包单位)有关安全生产的管理制度和规定,切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。
(2)各方在未签订安全协议前,不得以任何理由提前或要求提前进入施工现场作业。
(3)施工期间,甲方指派 同志负责本项目的安全文明施工管理,乙方指派 同志负责本项目的安全文明施工管理。
(4)乙方每天(次)进入施工现场作业前,必须将当天工作内容报告甲方,甲方应同乙方一起检查现场安全措施,符合安全要求后,乙方方可开始工作。
(5)按照国家、国家电网公司、建设单位、物资公司、总包单位有关安全文明施工、环境保护的标准与要求,设置相关的安全文明施工、环保设施、安全标识标牌,双方不得擅自拆除、变动;确需临时拆除、变动的,必须按照规定履行审批手续,由甲方采取可靠安全措施后拆除、变动,及时恢复或重新设置。
(6)甲、乙双方明确对相关装置、设备等的保护责任,采取相应保护措施。
(7)按照国家有关规定或约定,为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具,并监督、教育员工正确使用。
(8)现场服务过程中乙方发生人身伤亡、火灾、机械设备等事故,各方应尽力组织抢救伤员和保护现场,按照规定,及时向甲方报告事故情况;甲方发生事故,如危及乙方安全,应及时通知乙方停止作业、撤离现场;对发生的事故,各方均应协助事故调查,做好善后处理工作,吸取事故教训,做到“四不放过”。
(9)严格执行工作票、安全施工作业票、动火工作票等制度和措施。
(10)因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件,由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
4.甲方的安全文明施工权利和义务
(1)确认乙方现场服务人员的身份。
(2)组织乙方现场服务人员进行入场安全须知教育,并针对工作现场的危险点和安全措施向乙方服务人员现场交底,安全须知内容和现场交底记录由乙方确认签字,甲方保存备案。
(3)召开安全现场会议,协调解决现场的安全问题,必要时通知甲方相关人员参加。
(4)组织对乙方工作区域的安全监督检查,纠正违章行为,提出整改意见。对查出严重问题整改不力的,可停止其工作。
(5)组织协调电气试验、设备带电试运行、设备投运等工作的安全和隔离措施;在工作开始和结束前做好相关单位的交接手续,确认交接状态。
5.乙方的安全文明施工权利和义务
(1)服务人员进入现场作业应经甲方同意。
(2)按规定对员工进行安全教育,对新进厂人员进行三级安全教育和考核;服务作业人员应接受甲方组织的入场安全须知教育和安全交底。
(3)按甲方要求参加相关安全会议,配合甲方解决现场的安全生产问题。
(4)在服务作业前,由作业负责人对作业人员进行现场安全交底,并经全体作业人员签字确认后,方可工作。
(5)遵守现场安全文明施工管理制度,服从甲方对现场安全文明施工的管理,配合安全检查(包括甲方的上级单位对现场的检查),对存在问题及时整改。
(6)为服务作业人员配备合格、规范的劳动防护用品和工器具,并督促正确使用。
(7)临近带电设备作业,应保持安全距离并在甲方专人监护下工作,不得擅自变动安全隔离措施。
(8)服务作业人员应在甲方指定区域、时间、工作范围内作业,未经甲方许可,不得到其他区域和设备上工作。
(9)按照甲方的现场施工环境保护的措施和要求,实施作业产生的扬尘、废气、废水、废料以及噪声等控制措施。
(10)特种作业人员必须持证上岗。
(11)遵守甲方的防火管理制度,对带入现场的易燃物品必须向甲方申报,征得甲方同意方可带入施工现场,并准确使用和妥善保存。
(12)按照国家规定为现场服务作业人员办理人身意外伤害保险。
(13)对甲方及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行,对甲方在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。
6.安全文明施工考核标准
发生由乙方责任引起的各类事故、事件及乙方的违章违规、违反本协议条款的行为,甲方有权按照保证金扣款标准对乙方的扣款要求。
7.需要补充协议内容
为加强厂家服务人员安全管理,规范施工行为,严格落实现场安全文明施工要求,要求缴纳安全文明施工保证金 元整( 元)。
三、附则
(1)本协议约定的各项条款,经双方签字、盖章后生效,各方应严格按照本协议规定的各项条款,承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件,由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
(2)本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致,按照国家有关规定执行。
(3)因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡,各自承担相应的损失。
(4)其他未尽事宜可另行约定。
(5)本协议一式两份,双方各执一份。
甲方, 乙方,
单位名称(盖章), 单位名称(盖章),
单位地址, 单位地址,
项目经理, 项目经理,
签订日期,年月日 签订日期,年月日
施工协议书【篇5】
协议名称,
施工单位,(甲方)
设备管理单位(行车组织部门),(乙方)
按照铁道部关于加强营业线施工及安全管理的规定(铁办〔 〕 号)和昆明铁路局营业线施工及安全管理实施细则(昆铁办〔 〕号)及有关规章制度的规定,结合本工程具体情况,为确保施工过程中的行车、设备安全,双方达成如下协议,
1.工程概况,本标段工程包含了8座框架涵的施工,拟建1-3.0m框架涵90.39m。
(1)威红线K42+920新建下穿涵工程,施工内容,1-3.0m框架涵9.06m,本工点位于威红线威箐车站至鲁番车站区间三分田隧道出口。
(2)威红线K44+917新建下穿涵工程,施工内容: 1-3.0m框架涵13.06m,本工点位于威红线威箐车站至鲁番车站区间。
(3)威红线K45+313新建下穿涵工程, 施工内容:1-3.0m框架涵14.06m,改移道路长103.06m,本工点位于威红线威箐车站至鲁番车站区间。
(4)威红线K54+570新建下穿涵工程,施工内容:1-3.0m框架涵12m,拆除/恢复路基右侧边沟20m,框架涵出、口处围栏50m,本工点位于威红线鲁番-上西铺区间,干塘子隧道与家竹箐隧道之间。
(5)威红线K62+220新建下穿涵工程, 施工内容:1-3.0m框架涵12.06m,拆除/恢复路基左侧排水沟28m,本工点位于威红线上西铺车站至红果车站区间,下西铺大桥小里程端。
(6)威红线K63+212新建下穿涵工程, 施工内容: 1-3.0m框架涵9.06m,本工点位于威红线上西铺车站至红果车站区间。
(7)威红线K64+435新建下穿涵工程, 施工内容:1-3.0m框架涵11.06m,拆除/恢复左侧天沟20m,右侧路基侧沟18m,本工点位于威红线上西铺车站至红果车站区间。
(8)威红线K65+640新建下穿涵工程, 施工内容:1-3.0m框架涵10.03m,拆除/恢复路基左侧边沟20m,右侧边沟22m,衡重式挡墙13m和Ф300mm铸铁管,本工点位于威红线上西铺车站至红果车站区间。
1.1工程名称,昆明铁路局威红线通道改造工程二标段。
1.2工程地点,威红线K42+920(威箐-鲁番),K44+917(威箐-鲁番),K45+313(威箐-鲁番),K54+570(鲁番-上西铺),K62+220(上西铺-红果),K63+212(上西铺-红果),K64+435(上西铺-红果),K65+640(上西铺-红果)(Ⅲ级)。
1.3主要工程内容,新建下穿涵(既有线路支护;孔桩护壁、墩身施工;D16、24型便梁架设;既有线下土方开挖,拆除架空范围内的既有附属工程;现浇线下节段框架涵;施工其余节段框架涵;基坑回填,施工框架涵外部装饰及附属工程;拆除临时施工便梁,恢复线路)。
1.4计划开工日期
1.5计划竣工日期,
1.6影响范围: 威红线K42+920~K65+640段。
2.施工单位的责任和义务
2.1 施工安全责任地段(范围),威红线K42+920~K65+640段,甲方保证在 年 月 日至 年 月日,只在这一地段(范围)内进行施工作业,并对施工安全全面负责。
2.2 建立、健全施工安全保证体系,实行安全逐级负责制。本工程项目施工安全负责人为崔作俭( ),全面负责本工程的施工安全;工程项目现场安全负责人为魏宝田(),常驻施工现场,负责现场施工中的安全管理。
2.3 结合本工程性质和特点,保证行车安全的安全防范内容为,
(1)施工中严格按照昆明铁路局工务处审核批准的方案进行施工。
(2)所有影响行车及既有设备稳定的作业纳入“天窗”内进行。
(3)施工过程中加强对威红线K42+920~K65+640段工务设备的观测和检查,确保工务设备安全稳定和状态良好(满足工务安全规则、线路修理规则有关技术标准及安全要求)。
(4)主动配合乙方监护人员的监督检查,及时处理各种不安全隐患。
主要安全防范措施是,
(1)严格执行铁道部关于印发铁路营业线施工及安全管理办法的通知(铁办[2008]190号)和昆明铁路局营业线施工及安全管理实施细则(昆铁办[2008]387号、关于印发昆明铁路局建设系统既有线施工安全管理补充规定的统知(昆铁建[2009]14号)、昆明铁路局工务处施工方案审查会议纪要及有关规章制度;
(2)与设备管理单位签订施工安全配合协议书后方可施工;
(3)对所有施工人员进行安全培训教育,并考核合格;
(4)、严格按昆明铁路局工务处审核批准的施工方案进行施工;
(5)严格按批准的施工组织设计组织施工,严格落实制定的各项施工安全控制措施;
(6)甲方按规定设置驻站联络员及工地防护员,来车时提前停止一切作业,所有作业人员下道避车,并确保施工机具材料不侵入铁路建筑限界。
(7)施工中加强与设备管理单位的沟通联系,认真落实各项安全防护措施。
(8)施工地段的防洪工作由甲方负责。
2.4 向设备管理单位(行车组织单位)提供相关的工程技术资料和施工计划安排,现场施工组织机构为中铁十局集团有限公司昆明铁路病害整治工程项目部施工安全领导小组,现场施工管理人员为魏宝田,现场通讯联络方式为:13404966699,以利设备管理单位掌握工程施工情况,全过程监督施工安全。
2.5 切实做好对工务等既有行车设备的防护。如因施工防护不当造成工务等既有设备的损坏,须及时恢复到原设备状态;造成工务等既有设备的损坏,须立即通知乙方,并积极配合设备管理单位进行修复,承担全部修复费用。由于施工防护不当损坏行车设备而影响正常行车或造成行车事故,负全部责任。
具体防护措施如下,
(1)加强对威红线K42+920~K65+640段工务设备的观测和检查,确保线路设备安全稳定和状态良好(满足工务安全规则、线路修理规则有关技术标准及安全要求)。
(2)甲方每日施工完毕后,必须经乙方安全监护员对施工范围内工务设备的影响恢复情况进行检查验收,验收合格后作业人员方能撤离工地,如检查验收不符合乙方安全要求时,甲方必须无条件进行整改直至达到乙方的安全要求为止。
2.6 坚持文明施工,加强对施工机具、材料的管理,如因施工机具、材料和工程废弃物放置、管理不当影响正常行车,造成行车事故或损坏既有行车设备,负全部责任。
2.7 加强对施工用轻型轨道车辆的管理,如因使用管理不当而影响正常行车,造成行车事故或损坏既有行车设备,负全部责任。
2.8 因工程施工,需拆除、迁移既有工务设备,按规定与设备管理单位办理相关手续。
2.9 因工程施工,在既有工务设备上进行工程施工,并将造成既有工务设备的局部损坏,须在施工后及时予以恢复。
2.10因工程施工,自 年 月 日起接收既有 设备的维修养护,保证在维修养护期间设备的状态和使用正常。
2.11 积极、主动地配合乙方对施工场地范围内的既有行车设备的检查、维修作业。主动接受乙方对施工安全的监督和检查,并对检查出的安全隐患按要求期限整改。
2.12 其它责任和义务,在施工过程中加强与乙方的沟通联系,共同做好配合事宜,确保作业过程中的行车及工务设备安全。
3.设备管理单位(行车组织单位)的责任和义务
3.1 对本工程施工中涉及工务设备及影响行车安全的施工进行全过程监督,本工程安全监督责任人。如因监督不力造成行车事故或既有工务设备损坏,负主要责任。
3.2 向甲方提供施工范围内保证既有工务设备安全所必须的技术资料,如因所提供技术资料有误而造成的行车事故或设备损坏,负重要责任。
3.3 因无既有工务设备准确位置的技术资料,须对设备的准确位置与施工单位共同进行探察,根据探察结果,配合施工单位划定防护范围、制定防护措施。
具体防护措施如下,根据甲方提供的施工计划,乙方2012年04月20日~2012年12月30日派安全监护员,对施工影响地段工务设备安全进行24小时监控并配合乙方做好行车安全的监护(不含供电及通信设备安全)。
3.4 为保证既有工务设备的安全,在本工程影响工务设备安全项目施工时,派员配合施工单位对该设备进行监护。
3.5 因施工造成既有工务设备损坏,应及时组织抢修,尽力减小对运输造成的影响。
3.6 积极、主动做好安全监督、检查和配合工作,尽力为工程建设提供施工条件。
3.7 其它责任和义务,
4.结合部安全分工
4.1 根据本工程具体情况,甲方和乙方的安全管理结合部为施工对行车的影响及既有工务设备的安全防护,为使结合部的安全管理有序可控,双方议定对结合部安全管理做如下分工甲方按批准的施工方案组织施工,对行车安全及作业人员的人身安全全面负责,乙方负责对施工过程进行监督(不含供电及通信设备安全),双方将严格按分工做好结合部的安全管理。
5.安全监督配合费
5.1 根据本工程安全监督配合工作量以及路局有关文件的规定,双方商定本工程安全监督配合费为按路局有关规定执行(最终费用以概审所批复为准),协议签字生效后由甲方拨付给乙方。
6.发生责任事故的处罚
6.1 运营和施工部门要严格执行铁路交通事故调查处理规则,发生行车事故必须按系统逐级上报,不得隐瞒。
6.2 发生行车责任事故,按铁道部、路局有关规定由路局有关部门予以处罚。
7.协议生效与终止
7.1 本协议双方签章并报路局主管部门批准后生效,工程竣工且有关费用清算完毕后即告失效。
8.本协议未尽事宜,双方可以签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。
9.本协议正本四份,甲乙双方及上级主管单位(部门)、安监室各执一份,副本四份,甲方两份,乙方两份。
甲方(盖章)乙方(盖章)
甲方代表(签字)乙方代表(签字)
开户银行及账户,开户银行及账户,
联系人,联系人,
电 话, 电 话,
年 月 日 年 月 日
施工协议书【篇6】
第1篇:施工装修协议书
这篇施工装修协议书范文是我们精心挑选的,但愿对你有参考作用。
物业管理项目:_________电话:_________
委托人(业主):_________栋层号:_________电话:_________
受委托人/公司:_________电话:_________
为加强庄园装修管理,保证装修质量及居民的居住安全和正常生活,特制定双方的责任、义务如下:
_____管理公司:
一、负责庄园楼内的装修管理。
二、保证装修期间正常水电供应。
三、协助业主定期对室内装修进行质量、安全的检查。
四、合理收费,严禁向施工队吃、拿、卡、要、乱罚款。
五、投诉电话:
装修负责人/装饰公司:
一、开工之日起,采取必要防火措施,并指定专人负责,自备灭火器,确保户内的安全,并接受管理分公司检查和指导。
二、破坏建筑结构,不擅自拆改水、电、暖气、电信等各种住宅配套设施。
三、厨房、厕所等部位需要改造时,严格按施工规范操作,避免造成漏水、渗水等质量问题。
四、装修、装饰住宅时,不得影响建筑物整体外观及周边环境,不得影响附近居民的正常生活,装修、装饰住宅时,所产生的废料、杂物渣土等垃圾应自行及时清运,不得倒入垃圾桶,不得堵塞排水道。
五、对其他业主和公共设施设备(建筑、电气、给排水、采暖、空调、消防、电梯、门禁系统、监控系统等)造成损坏的,责令恢复原状,或赔偿经济损失。(赔偿经济损失的额度按受损失的设施或零部件的市场价及安装价格的和来考虑),设施恢复期限及赔偿期限从事发之日起计三日内结束,事故第一责任人为装修负责人,如业主和装修负责人有约定的,按约定的责任人执行。因设施设备被损坏而且影响其它业主的正常生活及给物业管理造成的不良影响而带来损失的赔偿问题由物业公司、业主、装修负责人三方来协商解决。
六、室内空调机和安装要做到楼上楼下保持横平竖直。需要重新打洞的,请先到管理公司部协商,并由管理公司确定位置,空调支架必须采用不锈钢或喷塑支架,
委托人:
一、按规定对住宅进行装修,并事先对装饰公司进行全面评价。
二、对受委托方的行为负有连带责任。
以上各项双方认真遵守,如有违反,请按物业管理有关规定处理。
受委托人/公司(签章)___________物业管理公司
_________年_________月_________日
第2篇:施工装修协议书给你一篇施工装修协议书的写作范例,你可以参考它的格式与写法,进行适当修改。
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
经双方共同协商,本着平等互利的原则,甲方将承包的×××隧道装修交由乙方施工。特遵照国家的有关规定要求签订本协议,以明确双方的权利和义务,并相互配合、共同信守。
一、工程名称:×××隧道
二、工程地点:××××××
三、工程概况:隧道起讫桩号 ,全长。隧道内装饰面积约 。 隧道侧墙检修道以上 3m 范围内喷涂反光漆,隧道检修道 3m 以上范围涂刷白色涂料。
四、工期:协议工期 天。
五、工程质量:按国家现行的有关技术规范进行施工,工程质量为合格。
六、工程价款:结合本工程实际,经双方共同协商: ①装修按每平米元(大写: 元每米)计算,以实际工作量结算。
七、工程款的支付: 甲方每月按照实际完成工程量的80%支付工程劳务款,工程竣工验收合格后,支付剩余款项。
八、甲、乙双方的责任
(一)甲方的责任
1、 甲方负责场地的三通一平,以利于乙方的施工。
2、 甲方负责施工过程中的外部协调。
3、 甲方负责施工过程中的技术要求。
4、 甲方负责提供乙方工程所需用的支架台车、白色涂料、反光漆。
5、 甲方负责按时支付乙方工程款。
(二)乙方的责任
1、乙方必须按照设计图及甲方的要求施工,保证洞身装修的工程质量。 如因乙方原因造成质量问题,返工到合格为止,并由乙方承担材料、工期损失。
2、乙方负责施工中自身的安全文明施工,如乙方不落实安全措施或工人违章操
作出现工伤事故的,乙方自行承担一切经济责任。
3、乙方必须按照甲方的进度要求组织施工,确保合同工期内顺利完成。
4、乙方在工程实施期间,为达到文明施工的目的,乙方必须义务配合甲方的各种检查,对于属于自己范围内的工作面必须达到工完料清场地平的要求。
九、本合同共二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。若双方中任一方违约,要赔偿对方相应的经济损失, 一旦发生纠纷协商不成时可报有关部门仲裁。报有关部门仲裁。
十、本合同未尽事宜,由双方协商解决。
十一、本合同自签订之日签字盖章后生效,款付清自动失效。
甲方签字: 年月 日
乙方签字: 年月 日
第3篇:施工装修协议书施工装修协议书怎么写?以下是我们给你的范文格式参考。
兹有住户_________委托_________(以下简称甲方),对其购买(或租赁)的由_________物业管理公司(以下简称乙方)经营管理的_________大厦_________层_________室进行装修。为加强对装修工程的管理,确保工程质量和大厦正常工作、生活秩序,甲乙双方同意签订本责任书。
一、装修人员入户装修时,必须向物业管理公司缴纳每日每人_________元的管理费。
二、装修人员每人须交两张1寸照片,一张办理临时出入证,另一张办理个人档案。
三、装修人员在装修期间不得影响相邻住用户的休息,装修必须在规定时间内进行,即上午8:00-12:00,下午14:00一18:00。禁止在晚上使用电动机械及进行油漆喷涂等操作。
四、装修人员不准侵扰其他业主(或使用人),不准在楼道内闲逛,不准在其他楼层停留。
五、装修人员必须保持公共场所,包括楼梯、过道及墙壁的清洁。不允许将污水、废物倒在楼道里,不得在公共部位堆放杂物,装修垃圾应及时处理。
六、施工负责人要保证各楼层公共设施的完好,如不得随意按电梯按钮,不得乱刻、乱画,不能撬各种门锁。
七、注意用电及消防安全。例如,用电时要采用适当的插头;严禁用电源线直接接到漏电开关上;严禁用电炉做饭、烧水。
八、进行电焊施工必须事先向物业管理公司申请配备消防用具,禁止在易燃易爆物品旁吸烟。
九、装修材料超长超宽时,禁止使用电梯。
十、装修人员不准在施工场所留宿,确需过夜留守的应先与物业管理公司联系,经同意后方可过夜。
十一、施工队伍应严格按照有关规定装修。如业主要求违章装修时,应解释说明,不予装修。否则,除业主承担责任外,施工队伍也应承担一定的责任。
十二、出现问题时,施工负责人应及时与物业管理公司联系,双方协商解决,不得擅自作主。
十三、如违反上述规定,物业管理公司将视情节轻重给予罚款,并有权责令其停工整顿。
十四、如有未尽事宜,双方可另行协商解决。
十五、本责任书签字盖章后有效。一式两份,双方各执一份。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
负责人(签字):_________ 负责人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日甲方(需方):____________________________________
地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________
法定代表人:____________ 职务:____________
乙方(供方):____________________________________
地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________
第4篇:施工装修协议书委托方(甲方):_________承接方(乙方):_________
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本协议,以便共同遵守。
第一条:工程概况
1、工程地址:___。
2、居室规格:房型_____,总计施工面积_____平方米。
3、施工内容:详见本协议附件(一)和施工图。
4、委托方式:包工包料大包干交钥匙工程。
5、开工日期:_____年_____月_____日,竣工日期_____年_____月_____日,工程总天数:_____天。
第二条:工程价款
工程价款(金额大写)_____,详见本协议附件(二)。
第三条:质量要求
1、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。
2、工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行。
3、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充协议。
4、凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
5、甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。
第四条:材料供应
1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本协议中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本协议规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。
3、甲方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。
第五条:付款方式
1、协议一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(_________年_________月_________日),甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)。
甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。
第六条:工程工期
1、如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方。
2、由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3、在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。
第七条:其他事项
1、甲方责任
1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。
2)二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。
2、乙方责任
1)指派一名工作人员为乙方工地代表,负责协议履行,并按协议要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。
2)负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。
第八条:违约责任
协议生效后,在协议履行期间,擅自解除协议方,应按协议总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除协议,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
第九条:争议解决
本协议履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本协议约定向人民法院提起诉讼。
第十条:协议的变更和终止
1、协议经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更协议的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止协议,提出终止协议的一方要以书面形式提出,应按协议总价款的10%交付违约金,并办理终止协议手续。
2、施工过程中任何一方提出终止协议,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止协议协议后,可视为本协议解除。
第十一条:协议生效
1、本协议双方盖章,签字后生效。
2本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方(业主):_________乙方:_________
签字:_________委托代理人签字:_________
签约日期:_________签约日期:_________
第5篇:施工装修协议书施工装修协议书的写法与格式是什么?请参考以下这篇范文。
兹有住户_________委托_________(以下简称甲方),对其购买(或租赁)的由_________物业管理公司(以下简称乙方)经营管理的_________大厦_________层_________室进行装修。
为加强对装修工程的管理,确保工程质量和大厦正常工作、生活秩序,甲乙双方同意签订本责任书。
一、装修人员入户装修时,必须向物业管理公司缴纳每日每人_________元的管理费。
二、装修人员每人须交两张1寸照片,一张办理临时出入证,另一张办理个人档案。
三、装修人员在装修期间不得影响相邻住用户的休息,装修必须在规定时间内进行,即上午8:00-12:00,下午14:00一18:00。禁止在晚上使用电动机械及进行油漆喷涂等操作。
四、装修人员不准侵扰其他业主(或使用人),不准在楼道内闲逛,不准在其他楼层停留。
五、装修人员必须保持公共场所,包括楼梯、过道及墙壁的清洁。不允许将污水、废物倒在楼道里,不得在公共部位堆放杂物,装修垃圾应及时处理。
六、施工负责人要保证各楼层公共设施的完好,如不得随意按电梯按钮,不得乱刻、乱画,不能撬各种门锁。
七、注意用电及消防安全。例如,用电时要采用适当的插头;严禁用电源线直接接到漏电开关上;严禁用电炉做饭、烧水。
八、进行电焊施工必须事先向物业管理公司申请配备消防用具,禁止在易燃易爆物品旁吸烟。
九、装修材料超长超宽时,禁止使用电梯。
十、装修人员不准在施工场所留宿,确需过夜留守的应先与物业管理公司联系,经同意后方可过夜。
十一、施工队伍应严格按照有关规定装修。如业主要求违章装修时,应解释说明,不予装修。否则,除业主承担责任外,施工队伍也应承担一定的责任。
十二、出现问题时,施工负责人应及时与物业管理公司联系,双方协商解决,不得擅自作主。
十三、如违反上述规定,物业管理公司将视情节轻重给予罚款,并有权责令其停工整顿。
本站协议范文·建材订货协议范本·简单装修协议·工装装修协议·门面店面装修协议·办公室装修协议·室内装修协议十四、如有未尽事宜,双方可另行协商解决。
十五、本责任书签字盖章后有效。一式两份,双方各执一份。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
负责人(签字):_________ 负责人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
第6篇:施工装修协议书下面由范文网的作者为你提供施工装修协议书的写法。
出租方(甲方):
承租方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:
一、设备的使用地点及工程情况:
二、租赁设备概况
设备名称、规格型号、数量(台)
三、设备的所有权:
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。
四、甲方的基本责任:
1、 提供技术型良好的设备。
2、 设备进入乙方施工现场,甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度。
3、 甲方机手应该按设备操作规程施工。
五、乙方的基本职责:
1、 为甲方机手无偿提供食宿。
2、 乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿。
3、 乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。
4、 乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备,同时将签收盖章后的机械租赁收据交给甲方
5、 乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。
六、结算方式及相关事宜:
1、租赁期间:自 年 月 日至 年 月 日,开始计算租金。如乙方提前使用,则从使用日期开始计算租金。租赁期满,乙方将设备完好交给甲方后,办理退场手续。如乙方继续租用需签订续租合同,续租不足一个月时,租赁费按实际天数计算。
2、结算方式:设备租赁费按包月计算, 元/月,乙方在甲方确认设备后向甲方支付首月租金 万元,并且完全支付进场费和反程运费押金5000 元后办理起运手续。反程运费押金在租赁期满四个月时从当月租金中扣除。乙方应在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金,甲方有权停机或将设备撤场,所造成的损失由乙方承担。本设备按月结算。如使用不足一个月,按整月结算。超过一个月以上,超出部分按天计算( 元/天)。
3、运费的承担:设备的进场费用由乙方承担,退场费用由甲方承担。如租期不足四月,则退场费由乙方承担,乙方应在设备退场前五日内通知甲方。
4、工作时间:每月工作时间不得超过300小时,超出部分按10小时折合一天计算机械租金和机手加班费。
5、油料提供:乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料,否则造成的停机损失由乙方承担。
6、设备维修:乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作,所付的维修费用以甲方机手签字为准。
7、设备因故障造成的停工每月累计超过3天(维修时累计12小时折合一天),若超出三天,则超出的天数不计租赁费。
8、设备租赁期间,乙方如需转移工地施工,必须征得甲方的书面同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。
七、本合同的附件时本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。本合同附件包括:租赁合同附表及甲、乙双方通过协商做出的补充规定。
八、争议的解决:
有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
九、本合同壹式贰份,由甲、乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章(合同章)之日起生效。
十、如本合同未加盖甲方合同章,则视为无效合同。
甲方:
法人代表:
乙方:
法人代表:
第7篇:施工装修协议书希望这篇施工装修协议书范文能对你的学习与工作带来参考借鉴作用。
工程项目:甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本协议(包括本协议附件和所有补充协议),以便共同遵守。
第一条:工程概况
1、工程地址:
2、居室规格:房型_________层(式)_________室_________厅_________厨_________卫
1、_________室,计_________平方米;
2、_________厅,计_________平方米;
3、_________厨房,_________计_________平方米;
4、_________卫生间,_________计_________平方米;
5、_________阳台,计_________平方米;
6、_________过道,计_________平方米;
7、其他(注明部位),计_________平方米;
总计:施工面积平方米;
3、施工内容:详见本协议附件(一)和施工图。
4、委托方式:
5、工程开工日期:_________年_________月_________日
6、工程竣工日期:_________年_________月_________日
工程总天数:天
第二条:工程价款
工程价款(金额大写)_________元,详见本协议附件(二)。
1、材料款_________元;2、人工费_________元;
3、设计费_________元;4、施工清运费_________元;
5、搬卸费_________元;6、管理费_________元;
7、税金(3、41%)_________元;
8、其他费用(注明内容)_________元;
第三条:质量要求
1、工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。详见本协议附件(三)。
2、工程验收标准,双方同意参照市地方标准db31/t30-1999规定。
3、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充协议。
4、质量检查监督部门:市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。
5、凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
6、甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。
第四条:材料供应
1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本协议中所用材料一律实行明码标价。详见本协议附件(二)。甲方所提供的材料均应用于本协议规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。
3、甲方负责采购供应的材料、设备,详见本协议附件(四)的内容,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。
第五条:付款方式
1、协议一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(_________年_________月_________日),甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)
付款百分比
按付款方式表进行:
付款要求
付款时间付款百分比金额
进程内容
对设计、预算1000元签订协议
签订意向之日
认可付款时扣除
签订协议签订协议之日元
材料款100%
元
施工工费50%
合计
工期进度过半
施工过程中施工工费40%
年月日
竣工验收10%
当天元
增加工程项目签订项目变更100%
表应在补办手
续时结算
甲方付清工程价款,详见本协议附件(七),乙方开具统一发票,向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡,详见本协议附件(八)。
甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。
2、工程施工中如有项目增减或需要变动,详见本协议附件(五),双方应签订补充协议,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。
3、甲方未按协议规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。
4、甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。
第六条:工程工期
1、如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。
2、由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3、在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。
5、施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。
第七条:工程验收
1、工程质量验收,详见本协议附件(六),除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。
2、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。
3、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期,并承担乙方的看管费和相关费用。
第八条:其他事项
1、甲方
1、必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。
2、二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。
3、如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。
2、乙方
1、应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是下属分支机构,也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有法人代表的.委托证书。
2、指派(姓名)_________为乙方工地代表,负责协议履行,并按协议要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。
3、负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。
4、严格履行协议,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约处。
5、在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为12个月。
第九条:违约责任
协议生效后,在协议履行期间,擅自解除协议方,应按协议总金额5%作为违约金付给对方。因擅自解除协议,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
第十条:争议解决
1、本协议履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。或凭本协议和乙方开具的统一发票向市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉,请求解决。
2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本协议约定向—仲裁委员会申请仲裁;——人民法院提起诉讼。
第十一条:协议的变更和终止
1、协议经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更协议的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止协议,提出终止协议的一方要以书面形式提出,应按协议总价款的10%交付违约金,并办理终止协议手续。
2、施工过程中任何一方提出终止协议,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止协议协议后,可视为本协议解除。
第十二条:协议生效
1、本协议和协议附件向双方盖章,签字后生效。
2、补充协议与本协议具有同等的法律效力。
3、本协议(包括协议附件、补充协议)一式份,甲乙双方及见证部门各执壹份。
甲方(业主):_________(签章)乙方:_________(签章)
住所地址:_________企业地址:_________
邮政编码:_________邮政编码:_________
工作单位:_________法人代表:_________
第8篇:施工装修协议书希望范文网能够成为你学习与工作的好帮手!
施工协议发包方(甲方):_________
住所地址:_________
联系方式:_________
手机号(bp机号):_________
施工协议承包方(乙方):_________
单位地址:_________
法定代表人:_________
工程监理人:_________
联系电话:_________
本工程设计人:_________
联系电话:_________
本工程项目经理:_________
联系电话:_________
依照及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下条款:
第一条工程概况
1、1工程地点及面积:_________
1、2工程造价:¥_________元,大写(人民币):_________
1、3工程承包方式:双方商定采取下列第_________种承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(见附件五:乙方提供装饰装修材料明细表)
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表,附件五:乙方提供装饰装修材料明细表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表)。
1、4工程期限_________天;开工日期_________年_________月_________日竣工日期_________年_________月_________日
第二条工程监理
若本工程实行工程监理,甲方(或乙方)与监理公司另行签订,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方(或甲方)。
第三条施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供:
3、1甲方自行设计并提供施工图纸,交图时间为_________月_________日,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份。(见附件六:家庭装饰装修工程设计图纸);
3、2甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份(见附件六:家庭装饰装修工程设计图纸),设计费由甲方支付(此费用不在工程价款内);
3、3施工图纸双方签字后生效。
第四条甲方义务
4、1开工前_________天,为乙方入场施工创造条件。全部腾空或部份腾空房屋,清除影响施工的障碍物;对只能部份腾空的房屋中所滞留的家具、陈设应采取保护措施,以不影响施工为原则。乙方施工人员对甲方施工现场的牲口应认真清点及保护,并且双方签订“物品清单”;
4、2开工前将原有的电话设备拆除;提供施工期间的水源、电源,并说明使用注意事项;
4、3负责协调施工队与邻里之间的关系;
4、4禁止拆动室内承重结构,如需拆、改建筑的承重、非承重结构或迁改厨、卫位置及设备管线,应负责到有关部门办理相应的审批手续;根据有关部门规定,甲方无权要求乙方移动或改造暖气、燃气管线;
4、5参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收;
4、6工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用,由甲方交纳(出入证除外),乙方协助提供物管所需相关材料。
第五条乙方义务
5、1施工中严格执行国家,保证工程质量,按期完成工程;
5、2在甲方未正式提供有关部门的审批文件前,严禁改动建筑主体、承重结构、暖气及燃气管线等,否则应承揽相应责任;
5、3严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
5、4保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下管道的畅通;
5、5保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场;
5、6因乙方在施工中违反物业管理规定而引起的罚款及赔偿责任由乙方负责承担;
5、7乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务。协议签订后,乙方执行工程施工的代表人为乙方派出的项目经理。甲方关于工程的相关事宜均应与乙方项目经理联系,以确保工程中的统一指挥和管理。
第六条工程变更
6、1为确保甲方工程质量、工期及保修服务,协议签订后如有工程项目或施工方式的变更,须由双方协商后签署书面协议(见附件七:家庭装饰装修工程变更单),同时调整相关工程费用及工期,口头承诺或口头协议均视为无效;凡甲方直接与乙方现场工作人员商定更改施工内容所引起的一切后果,均由甲方承担;
6、2协议签订后,甲方工程减项超过总工程款5%以上时,须向乙方支付减项总额8%的变更费。若甲方减项所用的材料乙方已定购或运到现场,甲方需另外支付材料来回托运、损耗及退货费用;若甲方要求减少的施工项目已施工,甲方需支付乙方该项目的施工费、材料费、管理费及拆除费;
6、3甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方该增加项目100%的工程款后方予以施工。
第七条材料的提供
7、1由甲方提供的材料、设备,其规格、质量应符合设计要求(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表)。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;若甲方未按时提供材料或材料的规格、质量不符合设计要求,由此而延误工期或影响工程质量,责任由甲方承担;
7、2由乙方提供的材料、设备的(见附件五:乙方提供装饰装修材料明细表),乙方应在材料、设备运到施工现场的时间提前通知甲方,双方共同验收;若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符,甲方有权拒绝使用,由此而延误工期或影响工程质量,责任由乙方承提;
7、3甲方确定材料品牌、规格、型号或价位标准,由乙方负责为甲方代购的(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表。应备注乙方代购),在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。乙方收取甲方的材料代购费为材料采管费(材料款的_________%)+材料运输费(根据实际情况确定);若施工过程中因材料质量问题造成的退货、换货,以及因此延误工期,均由甲方承担任;
7、4除协议注明外,五金(门锁、拉手、水龙头等)、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具等,均由甲方购买并按时运到现场;若需要乙方代购,加收所购材料款_________%的采购费及运输费。
第八条工期延误
8、1对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:
(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按时参加阶段验收而造成的停工;
(4)甲方同意工期顺延的其他情况。
8、2因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延;
8、3甲方未按期支付工程款,协议工期相应顺延;
8、4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承提,工期不顺延。
第九条质量标准
9、1双方约定本工程施工质量按下列第项标准验收:
(1)
(2)
(3)其它验收标准:_________
9、2施工过程中双方对工程质量发生争议时:
(1)可向成都市消费者协会家庭装饰装修投诉中心或成都市建筑装饰协会投诉进行调解;
(2)如不服调解,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。
第十条工程验收和保修
10、1双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收:
(1)水、电管线,防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收;
(2)油漆、面层涂料施工前验收;
(3)竣工验收。乙方应提前二天通知甲方进行各阶段验收,各阶段验收合格后应填写工程验收单(见附件八:工程验收单)。若甲方接到通知后,未按时参加验收,乙方有权停工等待,由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承担;
10、2工程竣工验收合格并结清工程余款后,乙方向甲方办理移交手续(见附件九:工程结算单),并填写工程保修单(保修期为贰年)(见附件十:工程保修单)。
第十一条工程款支付方式
11、1双方约定按以下第_________种方式支付工程款:
(1)协议生效后,甲方按下表中的约定直接向乙方财务支付工程款:
(2)支付次数支付时间付款比例支付金额第一次协议签订之日第二次隐蔽工程验收后3日内第三次竣工验收合格后4日内
(3)其他支付方式:_________
11、2工程验收合格后2日内,乙方应在向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后2日内如未有异议,双方应在工程结算单(见附件九:工程结算单)上签字,甲方并同时向乙方结清工程尾款。
11、3甲方应将工程款直接交乙方财务部。工程款全部结清后,乙方应颓甲方开具正式统一发票。若因甲方将工程款直接交给乙方施工人员而造成损失,责任由甲方自负。
第十二条违约责任
12、1协议签订后,协议任何一方提出解除协议或无论因何原因违约造成协议无法履行的,应及时通知另一方,经双方协商同意后,可办理终止或延期履行协议手续,违约方应向守约方支付工程造价_________%的违约金;若因此造成损失的,违约方应予以赔偿;
12、2工程未验收合格或未结清尾款而未移交,甲方使用或擅自动用工程成品的,工程视为合格,由此而造成损失的由甲方负责,并视为甲方自动放弃保修及维修权利且乙方仍有追收尾款的权利;
12、3甲方未按期支付第二(三)次工程款的,乙方有权停工,每延误一日向乙方支付工程总造价2‰的违约金;
12、4由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,所需修理费用由乙方承担,工期不予顺延。
12、5由于甲方或乙方原因致使工期延误,每延误一日由责任方向对方支付工程总造价的2‰作为违约金。
第十三条协议争议的解决方式
双方发生争议协商解决不成时,按下列第_________种方式解决:
(1)向_________仲裁委员会申请仲裁;
(2)向人民法院起诉。
第十四条几项具体规定
14、1工程地在市区以外的装饰工程,乙方加收工程总造价的3%-10%的远程施工费;
14、2因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责清运到政府规定的垃圾堆放点,甲方应支付垃圾清运费用(人民币)_________元,(此费用不在工程款内);
14、3施工期间,甲方将外屋门钥匙_________把,交给乙方施工负责人_________负责保管。工程竣工移交后,甲方负责提供新锁_________把,由乙方当场负责安装好交付甲方使用;
14、4施工期间,乙方每天的工作时间为:上午_________点_________分至_________点_________分;下午_________点_________分至_________点_________分。
第十五条附则
15、1本协议签订后工程不得转包;
15、2甲、乙双方直接签订协议的,本协议一式两份,双方签字(盖章)后生效,甲、乙双方各持一份;
15、3凡在本市各家庭装饰装修市场内签订协议的,本协议一式三份,甲、乙双方及市场有关部门签字(盖章)后生效,三方各持一份;
15、4协议履行完后自动终止;
15、5本协议实行当事人自愿鉴证,以保护协议当事人的合法权益。
15、6协议附件为本协议的组成部份,与本协议具有同等法律效力。
第十六条其它约定条款_________
甲方(签字):_________乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________委托代理人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
家庭装饰装修市场协议认证意见(商场协议认证章):_________
委托代理人(签字):_________
联系电话:_________
_________年____月____日
合同协议书
您是否知道合同的具体格式是什么样子的?随着时代的不断发展,签订合同的双方都必须具备完全的民事行为能力。根据您的需求,我特意为您准备了以下信息:“合同协议书”。希望这些建议能提供一些指导给您!
合同协议书 篇1
甲方,
乙方,
签订地点,
为了保护各方合法权益,根据中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国民法典等相关法律、法规的规定,严格遵守本次采购的有关规定签订本合同并共同遵守。
一、 货物名称、规格、技术参数、单位、数量、金额
货物名称技术参数单位数量单价(元)总价(元)
合计人民币(大写), 元整(¥ )
二、质量要求技术标准、乙方对质量负责的条件和期限,
2.1乙方保证提供的货物皆为符合国家标准的合格产品,并承诺为甲方提供符合或高于国家标准的服务。
2.2乙方保证提供给甲方的货物是货物生产厂商原造的、全新的、未经使用过的,并完全符合甲方在采购时提出的工作需要。
三、交货时间, 年 月 日前。
四、交货地点、方式,
4.1交货地点, 。 4.2乙方负责免费将货物安全送到甲方指定地点,不另收任何费用。 4.3货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。
五、包装标准、包装物的供应与回收,
5.1乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防破损装卸要求的包装,以保证货物安全运输到达甲方指定地点。
六、验收标准、方法,
6.1开箱检验时双方皆应派人员参加。甲方组织验收或甲方委托质检部门验收,费用由甲方自理。
七、结算方式及期限
7.1结算方式,
采购人自行支付。
7.2结算期限,
7.2.1国库集中支付单位,无预付款,货物经验收合格后一次性付清。
7.2.2非国库集中支付单位,无预付款,货物经验收合格后一次性付清。
7.2.3其它,无预付款,货物经验收合格后一次性付清。
八、货物所有权自交付时起转移,但甲方未履行支付货款义务的,货物所有权属于乙方所有。
九、违约责任,
9.1逾期交货或无正当理由拒收的,违约方每天按合同额的1%支付违约金。
9.2逾期超过10天仍不能交货的,甲方可解除双方的供货合同,由乙方按采购合同价的2%赔偿。
9.3其它未尽事宜,双方签订合同时按中华人民共和国民法典议定。
十、不可抗力事件处理,
10.1合同有效期限内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。
10.2不可抗力事件发生后,因立即通知对方,并送达有关权威机构出具的书面证明。
10.3不可抗力事件延续 30 天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。
十一、合同争议解决方式,因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,任何一方均可向柳州市仲裁委员会申请仲裁,或者依法向合同签订地点的人民法院起诉。
十二、其他约定事项,
12.1本合同未尽事宜,双方应友好协商解决。如协商不成,按双方合同争议解决方式解决。
12.2合同内容如国家法律、法规及政策另有规定的,从其规定。
12.3其他
十三、合同生效及其他,
13.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后,自签订合同之日起生效。
13.2本合同一式 贰 份,甲方、乙方各执 壹 份,具有同等法律效力。
甲 方 乙 方
单位名称(章), 单位名称(章),
单位地址, 单位地址,
法定代表人, 法定代表人,
委托代表人, 委托代表人,
联系电话, 联系电话,
签订日期, 签订日期,
签订地点,
附,乙方转账资料
开户名称,
开户银行,
帐 号,
合同协议书 篇2
甲方,_______________
住所,_______________
法定代表人,_______________
乙方,_______________
住所,_______________
法定代表人,_______________
鉴于,甲乙双方于________年________月_______日签订了关于的协议。签订合同后,甲方交付了全部设备,但部分设备未完成验收。乙方向甲方支付了________%的货款人民币________元,迄今仍有________元货款未予支付。甲方已按照合同约定金额向乙方开具了金额为________元的增值税发票。
现甲乙双方协商一致,达成如下和解协议,
一、双方一致同意,在原合同约定的货款总额________元基础上扣减________元,即货款总额变更为________元。
二、乙方于________年________月________日前向甲方一次性支付余款人民币________________元(小写________________元)。
三、签订本协议之日即视为甲方交付的全部设备已验收合格,双方签订的协议已履行完毕。
四、如未按约定支付款项,甲方有权向乙方主张逾期利息,利息计算方式为未支付款项之同期银行贷款利息的4倍,计算期间自乙方违反本和解协议之日起至实际履行之日止。
五、签订本协议之日起五日内甲方向人民法院撤诉。
甲方,_______________(盖章)乙方,_______________(盖章)
日期,_______________日期,_______________
合同协议书 篇3
甲方:乙方:
(以下简称甲方、乙方)
为了保障双方权益,维护良好的业务合作关系,在平等互利的基础上,经双方协商同意,特签订以下协议:
1. 乙方应以双方确认的产品种类和价格及时、准确地给甲方供货;
2. 乙方在接到甲方订货通知(传真或电话)后48小时内,应将甲方所订购的货物按时送到甲方指定地点。第一次送货乙方承担运输费用,二次或再次补货按照当地行情收取上楼费。
3. 由甲方指定代表人, 对乙方送货产品的数量、金额、付款期限等项内容得以确认后,在送货单上签名或盖章作为双方的业务凭据。若甲方在人事及收货地点上有任何变更,应及时知会乙方,否则一切后果由甲方负责。
4. 经双方协定,以现款(批结)付款方式:账期不超过天,每月日前应将当期货款结清。
5. 在双方合作的过程中,若发现甲方有低价倾销的行为,则乙方有权解除合同,停止供货及服务。
6. 甲方在使用乙方提供的产品时,若出现产品质量问题,乙方将在收到通知后24小时内上门处理。甲方有义务防止损失的扩大,对于甲方造成扩大部分的损失乙方有权不负任何责任。甲方必须配合乙方到现场调查处理,经问题明确后双方协商解决。如确属产品质量问题,乙方将补偿补偿其直接损失,但不承担由此造成的甲方的间接损失。
7. 甲方有特殊需要如专配产品或大数量的订货时,应提前(10-15)天知会乙方,以确保乙方有充足的备货和供货时间。
8. 乙方为甲方提供专项服务内容包括如下项目:
(1)免费提供指定产品首次工地配送服务;
(2)免费为甲方所提供面板制作样板,样板仅供颜色和工艺流程参考的标准,不作为涂装效果参考标准;
(3)免费提供乳胶漆墙面A类浅色调色服务;
(4)免费提供黄石市城区内遮蔽及无气喷涂服务;
(5)免费提供所经营产品的相关技术资料,技术咨询及技术服务;
9. 在协议期限内,货品价格是经双方确认并签字后各执一份,如果遇上游原材料价格调整,应提前通知甲方,经双方协商确定后,执行新的协议价格,同时终止原协议价格。
10. 其他事宜:
11. 为了保障甲、乙方的合法权益,在协议期满时有未尽事或发生纠纷应通过友好方式协商解决,不能解决时在乙方所在地司法裁决解决。
12. 本协议作为法津依据一式两份,甲、乙方双方各执一份,自双方签订之日起生效。有效期从年月日至年月日止。
13. 组成本协议的文件包含供货价格表、指定授权人委托书、营业执照、税务登记证、法人身份证复印件等相关档案资料。
甲方:
乙方:
年月日
合同协议书 篇4
第1篇:合同终止协议书
猜你正在找合同终止协议书的怎么写?那么就给你这篇范文参考。
甲方(出租方):
身份证号码:
乙方(承租方):
身份证号码:
丙方(中介)代表:
甲乙三方经协商,达成如下协议:
一、三方同意解除三方在**年6月27日签订的 中华城 号 的店面租赁合同,并已达成一致意见,为明确责任,保障各方合法权益,特签定本协议。
二、三方在签署本协议后,原签订的房屋租赁合同随之作废。
三、三方确认,在签订本协议时,甲方已支付乙方8万元。
四、本协议签订后,三方权利义务(包括中介费)已全部清结。对于权利义务清结的事实,经三方共同确认,之后在任何场合,各方均无需再特意保存和援引任何文件资料来证明上述事实。之前与本协议相关的任何文件或者凭证(如收条、欠条)如果在任何场合出现,其功能只用于印证本协议的背景事实,但与本协议相冲突的约定即归于无效。
五、在执行本解除协议过程中如产生争议,三方应尽力通过协商解决,协商不成,任何一方可提交思明区人民法院通过诉讼解决。
六、三方再次共同确认,本协议签订当日,三方已当面销毁原所签的《租赁合同》所有正本。
七、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份,三份协议均具有同等效力。
甲方: 乙方: 丙方:
第2篇:合同终止协议书给你一篇合同终止协议书的写作范例,你可以参考它的格式与写法,进行适当修改。
甲方(原合同甲方):
乙方(原合同乙方):
甲乙双方于年 月 日签订《宜宾丽雅百货有限公司丽雅百货联合销售/专柜租赁合同》(以下称“原合同”),合同编号:。甲方将位于莱茵春天购物中心内LG1-4F层的丽雅百货 楼提供 平方米供乙方开设专柜进行联合销售/专柜租赁,合同期限为 年 月 日到 年 月日,现因 无法履行合同,经双方协商同意,提前终止原合同。甲、乙双方本着自愿、平等、协商的原则就合同终止达成协议如下:
一、原合同自本协议生效之日即终止,双方均不承担违约责任。
二、乙方按甲方要求提供以下文件,并加盖公章:
1、营业执照注销证明,2、终止合同申请书,3、当月发票及相关说明,4、其它 ,乙方保证所提供证照均为依法取得,无虚假伪造,如有违反,甲方有权解除合同,乙方负完全违约责任并对第三人的损坏承担赔偿责任。
三、乙方在 年月 日之前向甲方缴纳相关费用: □固定租金,共计 元; □培训管理费,共计 元; □其他相关费用,共计 元。
四、乙方需在 年月 日之内按甲方要求撤离。
五、甲方同意乙方完清以上手续后,在十个工作日内结算合同终止当月的货款。
六、因本协议发生的争议,由双方协商解决,如协商不成,应提交宜宾仲裁委员会裁决,本协议自签订之日起生效。
七、本协议一式 份,甲方 份 、乙方 份,双方签字盖章之日生效,均具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
法定(授权)代表人:
法定(授权)代表人:
年 月 日年 月 日
第3篇:合同终止协议书合同终止协议书怎么写?以下是我们给你的范文格式参考。
甲方(购货方): 乙方(销货方):
经甲乙双方共同协商,在平等、公平、公正、自愿的原则下,达成一致,同意将合同编号为: 号设备买卖合同终止。现双方约定如下: 第一条 终止合同货物名称、数量、规格及金额描述:
第二条 合同终止原因:买方选型失误,设备到达买方场地后才发现卖方设备不适用于生产,要求终止,非卖方设备质量原因。
第三条 双方责任:(一)买方责任:按约定退还货物,支付卖方相关损失。(二)卖方责任:退还已付的货款并负责退货的运输事宜。如有未尽事宜,由双方另行商定。 第四条 合同终止流程:买卖双方约定好退货时间后,卖方安排货车到达买方厂区,由买方将设备按卖方提供清单(本协议第一条)装上货车,并由货车司机照单清点数量及外观无误后,确认退货成功。在货车司机驶离买方厂区2小时内,由卖方以转账形式将退货合同预付款项中的:116000.00元(大写:壹拾壹万陆仟元正)退回至买方指定帐户,另有40000.00元(大写:肆万元正)作为买方对卖方生产及运输该设备产生的相关费用,卖方不予退回。
第五条 协议生效、中止与结束:(一)本协议一式二份,甲乙双方各执一份,需经双方签字认可后有效,生效日期以甲乙双方中最后一方签字或盖章)的日期为准;(二)以货款两讫之日起,结束本协议关系。
第五条 纠纷解决方式:因执行本协议发生的或与本协议有关的一切争议,甲乙双方应通过友好协商解决,如双方协商仍不能达成一致意见时,则提交仲裁机构。 第六条:双方单位所提供的退货协议和附送资料内容真实、完整、准确,并对此承 相应法律责任。
甲方签字: 乙方签字: 公章 公章 日期: 日期:
第4篇:合同终止协议书合同编号:
合同类别:营销
终止合同协议书
甲方:盘锦***有限公司
乙方:*****房产销售代理有限公司
甲方与乙方于20xx年11月5日签订的《***项目营销策划及广告设计服务协议》(合同编号***),约定由乙方负责甲方所开发建设的**项目提供全程营销策划、产品策划、广告设计等服务,同时乙方还附赠销售策略顾问服务。双方的合作期限为13个工作月(春节月不计服务费用),协议有效期为**年11月5日至**年12月20日。
现经甲乙双方协商一致,同意于**年4月9日提前终止本协议,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲、乙双方本着平等、自愿、互谅互让的原则,就双方提前终止协议相关事宜达成如下条款,双方共同恪守:
第一条甲、乙双方同意提前终止双方于20xx年11月5日签订的`《**项目营销策划及广告设计服务协议》,不再履行。
第二条价款结算及支付方式:
1、甲方应于20xx年4月30日前一次性向乙方支付服务费用¥70000元(人民币大写:柒万元整)。乙方在甲方付款前,应向甲方开具等额发票。
2、乙方在收到此笔款项后,甲、乙双方因协议存续期间及提前终止本协议所产生的所有债权债务(包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等)已全部结清。
第三条违约责任
1、甲乙双方应共同遵守本协议,任何一方违反本协议的约定,依法承担相应赔偿责任。
2、乙方违反本协议约定,侵犯了甲方知识产权及商业秘密等有关秘密,给甲方造成损害的,应承担因此给甲方造成的全部经济损失;乙方利用甲方上述秘密信息牟取的全部收益无偿归甲方所有。
3、自本协议签订之日起,乙方不得就协议存续期间及提前终止本协议所产生的任何事宜(包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等)提起仲裁、诉讼、申诉、信访;否则,视为乙方根本性违约,乙方应双倍退还甲方已全部支付的服务费用。
第四条争议解决
因本协议所引起的或与本协议有关的争议,双方应友好协商解决;协商不成应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。违约方应承担守约方因处理本协议项下纠纷所产生的仲裁费、律师费、差旅费等一切损失。
第五条其他约定
本协议自双方签字、盖章之日起生效,本协议一式肆份,甲方执叁份、乙方执壹份为证,均具有同等法律效力。
甲方:***业有限公司乙方:***销售代理有限公司
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
联系电话:联系电话:
日期:开户行:
银行账号:
日期:
第5篇:合同终止协议书合同终止协议书范文精选系列,如果你喜欢可以下载全文。
甲方____与乙方____原于___年___月___日签订的合字第____号________合同,现因__________________________________________使____方无法继续履行合同,经双方协商同意,该合同于___年___月____日予以终止,不再履行,且因合同所产生的一切责任和后果互不追究。
本协议由双方签字盖章后生效。协议书一式两份,由双方各执一份,具有同等的法律效力。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
代表人:(盖章)代表人:(盖章)
年月日
甲方:
乙方:
日期
合同协议书 篇5
社保合同协议书模板
甲方:_________(企业名称)
乙方:_________(下岗职工)
经双方协商一致,就保留社会保险关系期间和终结时双方权利义务达成如下协议:
一、期限:自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
二、养老、失业、大病医疗保险的缴纳:
企业按国家和本市有关规定,为“协保”人员办理缴纳养老、失业、大病医疗三项社会保险手续。
1.养老保险的缴费基数为_________,乙方承担_________,甲方承担_________;
2.大病医疗保险缴费基数为_________,乙方承担_________,甲方承担_________;
3.失业保险费缴纳_________,乙方承担_________,甲方承担_________。
三、医疗费用的承担:乙方在协议期间患大病所发生的费用,除按本市大病医疗保险规定应由保险基金承担的部分外,其余费用甲方承担_________%,乙方承担_________%。
四、协议期间,甲、乙双方的权利与义务:
1.甲方承担乙方的档案保存;
2.当乙方与其他用人单位签订劳动合同时,甲方应帮助协保人员办理人事档案调转手续;
3.乙方应按协议向甲方缴纳社会保险应承担的费用;
4.甲方除本协议确定的`给予乙方待遇外,不再向乙方承担其他义务。
五、本协议履行期间,乙方由于被判刑、劳-改、劳教的,甲方可以解除本协议。
六、本协议履行期间,甲方发生兼并、合并、分立、被收购的,本协议由接收单位继续履行。
七、双方约定的其他事项:_________。
八、甲方不按本协议约定履行义务的,乙方可向企业所在区县劳动争议仲裁委员会申诉。乙方不按本协议缴纳社会保险费的,不得享受社会保险待遇。
九、本协议一经签订,甲、乙双方签订的再就业服务中心管理协议即行解除,甲、乙双方签订的劳动合同停止执行。
十、本协议一式两份,甲、乙双方各持一份。
甲方(签章):_________乙方(签章):_________
_________年____月____日_________年____月____日
社保合同协议书模板 [篇2]
甲方:
乙方: 身份证号:
住址:
甲方已于乙方入职时通知为乙方办理社会保险,但乙方因其个人年龄(现年52岁)、身体状况及担心此后退休手续的办理等原因,经甲方工作人员多次沟通后,仍自愿放弃在甲方社保统筹单位武汉市东西湖区社保局办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险,而由甲方给予其社保补贴,经甲乙双方协商一致,达成以下协议:
一、乙方自愿在武汉市江汉区社保局流动窗口自行缴纳社会保险(含养老保险和医疗保险),按灵活就业人员流动窗口最低缴费标准缴纳;2017年7月至2017年6月为686.53元/月(其中养老447.88元/月,医疗238.65元/月),之后缴费标准以相关部门调整公布的数据为准。
二、甲方按乙方上述自行缴纳社会保险的标准以社保补贴的形式发放给乙方,乙方每月须凭真实、有效的《武汉市个人缴纳社会保险费用专用凭证》领取社保补贴,否则视为乙方自动放弃领取社保补贴。
三、因乙方系自愿放弃甲方为其办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险,甲乙双方就社会保险办理事项无任何争议,如乙方以甲方未为其办理社会保险为由提起劳动仲裁(诉讼)的,乙方须全额退还其从甲方领取的社保补贴。
四、经甲方工作人员多次明确解释,乙方知悉其自愿放弃甲方为其办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险的风险;如乙方在甲方工作期间发生工伤事故,乙方不得以任何理由要求甲方进行赔偿,否则须全额返还其从甲方领取的社保补贴。
五、为降低乙方因遭受意外伤害所致的损失,甲方出于人道主义考虑自2017年1月起为乙方购买意外伤害商业险。
六、乙方须对本协议的内容严格保密,不得以任何方式使任何第三人知悉,否则甲方可随时终止本协议,并要求乙方全额退还其从甲方领取的社保补贴。
七、本协议自2017年 月份开始执行,自甲、乙方劳动关系终止时止;本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,本协议自双方签章之日起生效。
甲方:(盖章) 乙方:(签字)
日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日
社保合同协议书模板 [篇3]
甲方:
乙方:
甲方于2017年4月中旬入职乙方,做销售工作,现就社保缴纳事宜经双方协商,达成如下协议:
1、由于甲方自身原因向乙方提出不愿意由乙方代为缴纳社保
2、乙方每个月向甲方支付除工资收入外的社保补偿金717.39元,由甲方在其户籍所在地劳动部门自行缴纳
3、甲方放弃在乙方工作期间发生与社保有关的一切纠纷和赔偿的诉讼、请求等各种权利
4、本协议一式两份,甲乙双方各执一份
甲方签字: 乙方盖章:
2017年 月 日 2017年 年 日
施工协议书分享14篇
提前预备好方案就像是为明天提前做好准备在开始一项工作之前,写方案的时候要运用专业知识去进行研究解析。方案必须要考虑到成本问题,不能脱离实际。怎样才能将方案写得更加全面呢?由此,有请你读一下以下的“施工协议书分享14篇”,请收藏好,以便下次再读!
施工协议书【篇1】
根据国务院建设工程安全生产管理条例和武汉市城市管线管理办法有关规定,由建设单位统筹,以施工单位、各管线权属单位及管线施工单位为主体共同推进管线建设,统一签署管线安全保护协议。各管线建设相关单位应遵循以下原则,
一、在工程施工前,建设单位必须查询和探测施工区域的既有管线情况,并根据查明的情况形成既有管线情况一览表,各参建单位共享。既有管线的产权单位以及相关勘测单位对查询和现场探测工作必须给予支持和配合,不提供或不配合现场探测工作的,应承担相应责任。
二、在工程开工前,参建各方应制定管线保护措施方案,签定管线安全保护协议,明确各方的管线保护责任领导和现场责任人,编制处理突发事故应急预案。
三、在开挖施工前,项目规划红线范围内既有管线权属单位的管线保护责任人必须及时到现场进行管线技术交底并签字确认。
四、建设单位统筹、监督其所委托的施工和监理单位严格执行管线保护方案和保护协议;管线权属单位必须安排现场责任人进行现场指导和监护。管线权属单位未派人进行现场指导和监护导致施工损坏管线的,应承担相应责任。
协 议 内 容
_____________________工程项目规划红线范围内已探明存在_______________________________等既有管线,为确保现状管线运行安全,保障工程建设顺利进行,特制定以下管线安全保护协议,
一、各方职责
(一)前期准备
1、管线施工单位在开工前应提前通知建设单位,向其取得各类既有管线的图纸等相关资料,建设单位在合理时间内配合完成资料提供,并委派专人进行现场既有管线情况交底。
2、管线施工单位必须在既有管线权属单位的指导下制定管线安全保护措施方案和突发事故应急处置预案,并交道路建设单位备案。
(二)施工过程
1、在施工中,各单位必须严格执行管线安全保护方案及本保护协议。
2、在施工前,各施工单位必须结合既有管线资料及交底内容进行人工探挖,确切掌握地下管线的实际走向和埋设深度。当管线实际情况与资料内容不符时,暂停施工并立即向既有管线权属单位和建设单位反映。相应单位在接到通知后应及时安排现场责任人到场指导,管线施工单位需在现场责任人的监护、指导下继续施工。
3、在遇到既有管线较复杂、施工难度较大的情况下,管线施工单位应及时通知既有管线权属单位和建设单位,请其安排现场责任人进行现场指导和监护,相应单位要给予配合支持。
4、既有管线监护人员须积极配合支持施工单位,负责指导其在既有管道附近开挖探管及施工的监护工作,同时在既有管道设置警示标志,并进行监护。对连续施工需要跟踪监护项目,须派人24小时做好监护工作。
5、施工单位在施工时需设置警示标志,积极配合既有管线权属单位监护人员工作,严格按其指导施工,如有危及既有管道安全的行为,既有管线权属单位有权责令其停止施工,施工单位不得强行施工。
(三)事故处理
施工单位在施工中发生管线损坏事故时,应及时通知相应管线权属单位进行抢修并做好原始记录,严禁晚报、瞒报。管线权属单位在接到通知后应无条件做好事故抢险和处理工作。在事故处理完成后,各方应依据国务院建设工程安全生产管理条例、武汉市城市管线管理办法武汉市建设工程安全生产管理办法以及本安全保护协议的规定做好责任认定,所造成的负面影响和经济损失由责任单位与建设单位承担连带责任。
二、专项补充内容
本协议参建各方各执一份,本协议自签订之日起生效,于施工工程验收合格之日止。
各方确认的管线图作为本协议附件附后。
三、安全责任人
本协议参建各方安全责任领导及现场安全责任人如下,
单位名称
安全责任
领导联系电话现场安全
责任人联系电话
四、签章确认
建设单位(盖章)
代表人,
日期,年 月 日
施工单位(盖章)
代表人,
日期,年 月 日
管线施工单位(盖章)
代表人,
日期,年 月 日
管线权属单位(盖章)
代表人,
日期,年 月 日
施工协议书【篇2】
2022信息网施工协议书是网为大家整理发布,其中范文内容可阅读参考学习。信息网施工协议书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022信息网施工协议书正文内容
甲方:_________
法定地址:_________
乙方:_________
法定地址:_________
依照国家相关规定,在平等自愿和互惠互利的基础上,甲方和乙方共同签订_________信息网施工协议(以下称协议)。
1.合作内容
甲方受乙方委托为第三方提供接入_________信息网通信服务所需结构化布线工程的施工。
甲方代乙方与第三方洽谈并收取入网费。
2.双方的权利和义务
甲方负责第三方入网工程的结构化布线施工及工程所需的辅料,并保证工程的质量。
乙方负责提供入网工程所需的线缆和主要设备的安装和调试。
3.收益来源及向使用_________信息网的用户收取开户费,开户费定为_________/户。
开户费收入由甲、乙方依照_________:_________的比例进行分配。
双方各自缴纳各自应缴税费。
4.合作期限
甲乙双方合作期限暂定为_________年。
5.财务结算
_________。
6.日常维护
在系统正常使用前,由甲乙双方配合对线路和设备进行综合的调试。
在系统正常使用后,由乙方对系统进行日常维护。
7.法律责任
甲方应对所施工的工程质量负责,如果因甲方的工程质量问题而引起的一切争议和法律纠纷,应由甲方承担。
乙方应对所提供的设备和服务承担相应的法律责任。
8.协议生效
本协议一式两份,双方签字盖章后生效。
9.其它
本协议未尽事宜,双方另行协商解决。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
授权代表(签字):_________授权代表(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工协议书【篇3】
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
应甲方需要,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程组织施工事项协商一致,特订立本协议。
一、工程名称:________
二、工程地点:________
三、工程施工范围及技术要求:________
四、工程造价:
本工程预算价为________元
(大写金额:________整)
五、承包方式:
包工包料。
六、付款方式:
合同签订后7日内,甲方支付乙方合同款项的30%作为预付款;工程完工时,甲方一次性支付剩余款项。
七、结算方式:
实测工程量×固定单价
八、工程工期
工期总日历天数为________天,自________年________月________日至________年________月________日。
九、施工要求
1、乙方必须严格按照甲方技术要求及核定的工程数量进行施工,按时保质保量完成,工程质量标准须达到合格以上。
2、乙方应自觉提高安全生产意识,做好现场安全防护措施,确保施工安全,施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。
十、其它事项
1、乙方必须严格控制工期。
2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。
十一、本协议共2页
一式肆份,甲方执壹份,乙方执壹份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
施工协议书【篇4】
工程安全文明施工协议甲方:XXXXXXXXXXXX 乙方:XXXXXXXXXXXXXXX电厂锅炉至汽轮机主蒸汽主管和供水主管道,为保护双方共同利益,根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定,本协议经双方协商后专门制定。
我。甲方的责任、权利和义务
1.加强对安全文明施工工作的指导、支持、监督和监督建设单位应当依法履行安全生产管理职责。
2.督促乙方对施工中存在的安全隐患进行整改。
3.甲方在施工现场发现安全隐患的,有权责令乙方停工整改,直至隐患消除。
4.根据现场检查记录,监督乙方对项目安全文明施工协议的遵守情况。对违反协议的,原则上不允许建设下一个项目。
二。乙方的责任、权利和义务
1.乙方应具备《安全生产法》及有关法律和行政法规、国家标准规定的安全施工条件,无安全条件不得施工。
2.严格执行国家有关安全文明施工条件的规定,接受甲方的检查和考核。 3、乙方主要负责人职责:
①建立健全安全生产责任制,熟悉作业现场,全面负责现场安全建设,制定安全生产规章制度和操作规程,确保安全文明施工。 ②生产工作中,及时消除安全事故隐患。 ③ 制定安全事故应急救援预案,遇到危险及时启动。 ④及时、如实向相关职能部门报告安全事件。
4.对危险因素较大的工作场所及相关设施设备,应设置明显的安全警示标志。
5.甲方安全监督员对施工现场进行安全检查时,乙方应主动接受检查并积极配合,不得拒绝、阻挠或拖延,并记录检查记录。登录。
6。乙方人员进入甲方厂区和施工现场,必须遵守甲方厂区规章制度,服从甲方管理。 如有违反,也将按甲方厂规处理。
7.乙方施工车辆必须按照甲方指定的路线行驶,自觉遵守甲方有关规定。 8、用电量必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。
9.在整个工程施工过程中,施工人员必须有人身保险。 乙方对未落实安全文明施工措施造成的人身伤亡负全部责任。
三.违约责任
1.甲方未按照本协议约定履行职责的,将按照有关行政法规的规定处理。
2.乙方未按照本协议约定履行职责的,将承担相关法律责任,并按照有关规定向甲方支付违约金。
四、本协议一式两份,由双方签字,项目竣工验收后失效。
(本页无文字)
甲方:XXXXXXXXXXXX
乙方:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2011年
p>山西太谷县中煤精达焦化有限公司
1#汽轮机油
山西太谷县中煤精达焦化有限公司
>2#汽轮机油
山西太谷县中煤精达焦化有限公司
3#汽轮机油
施工协议书【篇5】
2022工程施工安全协议书范本是网为大家整理发布,其中范文内容可阅读参考学习。工程施工安全协议书范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022工程施工安全协议书范本正文内容
甲方(发包方):________________工作室
代理人:
联系电话:
联系地址:
乙方(承包方):________________工程队
代理人:
联系电话:
联系地址:
为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准》,双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。
第一条 工程概况
1、施工项目:_______________________________________
2、有效期限:________年___月___日至________年___月___日
3、工程地点:________________________________________
第二条 管理人员
为保证施工安全管理及安全责任,必须明确现场管理人员:
1、乙方项目负责人:____________________,联系电话:____________________
2、乙方现场安全负责人:____________________,联系电话:____________________
第三条 甲方安全责任
1、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场。
2、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。
第四条 乙方安全责任
乙方作为工程项目的承包方,对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任:
1、乙方按照国家的有关规定,为施工人员办理人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。
2、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
4、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全,劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性。
4、施工期间,乙方应指派专职安全员作为安全工作联系和现场安全管理。
5、乙方一切施工活动,必须编制安全施工措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程正确、完整地执行,无措施或未交底,严禁施工。
6、开工前,乙方应组织全体施工人员进行安全教育。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。
7、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志,不得超越指定的施工范围进行施工,禁止无关人员进入施工现场。
8、乙方施工过程中应做到日产、日清,确保施工场地卫生整洁。
9、做好文明施工、安全施工;施工过程中需使用电、水源,应事先与甲方取得联系,不得私拉乱接;做好施工临时用电;按规范要求搭设脚手架做好安全防护工作,确保施工人员和乘客安全。
10、建立整改责任制,对检查中发现的质量安全隐患,采取有效措施立即进行整改,落实专人负责监控,确保质量安全。
11、制定安全紧急情况预案,一旦发生各类突发事故和紧急情况,要立即启动预案,并按照有关规定及时上报和妥善处理。
12、发生以下情况停工整顿,因停工造成的违约责任由乙方承担:
(1)人身伤亡事故;
(2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;
(3)发生违章作业、冒险作业不听劝告的;
(5)施工现场脏、乱、差,不能满足安全和文明施工要求的;
(6)施工过程中,因违反工程相关规定的,被相关管理机关勒令停工的。
第五条 违约责任
1、由于乙方责任造成对第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失,由乙方承担相应责任,并赔偿第三方因此造成的全部损失。
2、乙方未指定安监人员;未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计;施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施;甲方有权要求乙方立即停工整改,由此引起的后果及损失由乙方承担。
第六条 出险理赔责任
对于施工过程中出现意外,造成人身伤亡事故,由保险公司依据相关条例规定和额度负责理赔,甲方不承担赔偿责任。
第七条 甲乙双方必须严格执行本协议,本协议的法律效力独立于主合同。
第八条 本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
第九条 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
第十条 本协议签订地点在_____________________地。
甲方:(盖章)
负责人:(签字)
签订时间:_________年____月____日
乙方:(盖章)
负责人(签字)
签订时间:_________年____月____日
施工协议书【篇6】
协议名称,
施工单位,(甲方)
设备管理单位(行车组织部门),(乙方)
按照铁道部关于加强营业线施工及安全管理的规定(铁办〔 〕 号)和昆明铁路局营业线施工及安全管理实施细则(昆铁办〔 〕号)及有关规章制度的规定,结合本工程具体情况,为确保施工过程中的行车、设备安全,双方达成如下协议,
1.工程概况,本标段工程包含了8座框架涵的施工,拟建1-3.0m框架涵90.39m。
(1)威红线K42+920新建下穿涵工程,施工内容,1-3.0m框架涵9.06m,本工点位于威红线威箐车站至鲁番车站区间三分田隧道出口。
(2)威红线K44+917新建下穿涵工程,施工内容: 1-3.0m框架涵13.06m,本工点位于威红线威箐车站至鲁番车站区间。
(3)威红线K45+313新建下穿涵工程, 施工内容:1-3.0m框架涵14.06m,改移道路长103.06m,本工点位于威红线威箐车站至鲁番车站区间。
(4)威红线K54+570新建下穿涵工程,施工内容:1-3.0m框架涵12m,拆除/恢复路基右侧边沟20m,框架涵出、口处围栏50m,本工点位于威红线鲁番-上西铺区间,干塘子隧道与家竹箐隧道之间。
(5)威红线K62+220新建下穿涵工程, 施工内容:1-3.0m框架涵12.06m,拆除/恢复路基左侧排水沟28m,本工点位于威红线上西铺车站至红果车站区间,下西铺大桥小里程端。
(6)威红线K63+212新建下穿涵工程, 施工内容: 1-3.0m框架涵9.06m,本工点位于威红线上西铺车站至红果车站区间。
(7)威红线K64+435新建下穿涵工程, 施工内容:1-3.0m框架涵11.06m,拆除/恢复左侧天沟20m,右侧路基侧沟18m,本工点位于威红线上西铺车站至红果车站区间。
(8)威红线K65+640新建下穿涵工程, 施工内容:1-3.0m框架涵10.03m,拆除/恢复路基左侧边沟20m,右侧边沟22m,衡重式挡墙13m和Ф300mm铸铁管,本工点位于威红线上西铺车站至红果车站区间。
1.1工程名称,昆明铁路局威红线通道改造工程二标段。
1.2工程地点,威红线K42+920(威箐-鲁番),K44+917(威箐-鲁番),K45+313(威箐-鲁番),K54+570(鲁番-上西铺),K62+220(上西铺-红果),K63+212(上西铺-红果),K64+435(上西铺-红果),K65+640(上西铺-红果)(Ⅲ级)。
1.3主要工程内容,新建下穿涵(既有线路支护;孔桩护壁、墩身施工;D16、24型便梁架设;既有线下土方开挖,拆除架空范围内的既有附属工程;现浇线下节段框架涵;施工其余节段框架涵;基坑回填,施工框架涵外部装饰及附属工程;拆除临时施工便梁,恢复线路)。
1.4计划开工日期
1.5计划竣工日期,
1.6影响范围: 威红线K42+920~K65+640段。
2.施工单位的责任和义务
2.1 施工安全责任地段(范围),威红线K42+920~K65+640段,甲方保证在 年 月 日至 年 月日,只在这一地段(范围)内进行施工作业,并对施工安全全面负责。
2.2 建立、健全施工安全保证体系,实行安全逐级负责制。本工程项目施工安全负责人为崔作俭( ),全面负责本工程的施工安全;工程项目现场安全负责人为魏宝田(),常驻施工现场,负责现场施工中的安全管理。
2.3 结合本工程性质和特点,保证行车安全的安全防范内容为,
(1)施工中严格按照昆明铁路局工务处审核批准的方案进行施工。
(2)所有影响行车及既有设备稳定的作业纳入“天窗”内进行。
(3)施工过程中加强对威红线K42+920~K65+640段工务设备的观测和检查,确保工务设备安全稳定和状态良好(满足工务安全规则、线路修理规则有关技术标准及安全要求)。
(4)主动配合乙方监护人员的监督检查,及时处理各种不安全隐患。
主要安全防范措施是,
(1)严格执行铁道部关于印发铁路营业线施工及安全管理办法的通知(铁办[2008]190号)和昆明铁路局营业线施工及安全管理实施细则(昆铁办[2008]387号、关于印发昆明铁路局建设系统既有线施工安全管理补充规定的统知(昆铁建[2009]14号)、昆明铁路局工务处施工方案审查会议纪要及有关规章制度;
(2)与设备管理单位签订施工安全配合协议书后方可施工;
(3)对所有施工人员进行安全培训教育,并考核合格;
(4)、严格按昆明铁路局工务处审核批准的施工方案进行施工;
(5)严格按批准的施工组织设计组织施工,严格落实制定的各项施工安全控制措施;
(6)甲方按规定设置驻站联络员及工地防护员,来车时提前停止一切作业,所有作业人员下道避车,并确保施工机具材料不侵入铁路建筑限界。
(7)施工中加强与设备管理单位的沟通联系,认真落实各项安全防护措施。
(8)施工地段的防洪工作由甲方负责。
2.4 向设备管理单位(行车组织单位)提供相关的工程技术资料和施工计划安排,现场施工组织机构为中铁十局集团有限公司昆明铁路病害整治工程项目部施工安全领导小组,现场施工管理人员为魏宝田,现场通讯联络方式为:13404966699,以利设备管理单位掌握工程施工情况,全过程监督施工安全。
2.5 切实做好对工务等既有行车设备的防护。如因施工防护不当造成工务等既有设备的损坏,须及时恢复到原设备状态;造成工务等既有设备的损坏,须立即通知乙方,并积极配合设备管理单位进行修复,承担全部修复费用。由于施工防护不当损坏行车设备而影响正常行车或造成行车事故,负全部责任。
具体防护措施如下,
(1)加强对威红线K42+920~K65+640段工务设备的观测和检查,确保线路设备安全稳定和状态良好(满足工务安全规则、线路修理规则有关技术标准及安全要求)。
(2)甲方每日施工完毕后,必须经乙方安全监护员对施工范围内工务设备的影响恢复情况进行检查验收,验收合格后作业人员方能撤离工地,如检查验收不符合乙方安全要求时,甲方必须无条件进行整改直至达到乙方的安全要求为止。
2.6 坚持文明施工,加强对施工机具、材料的管理,如因施工机具、材料和工程废弃物放置、管理不当影响正常行车,造成行车事故或损坏既有行车设备,负全部责任。
2.7 加强对施工用轻型轨道车辆的管理,如因使用管理不当而影响正常行车,造成行车事故或损坏既有行车设备,负全部责任。
2.8 因工程施工,需拆除、迁移既有工务设备,按规定与设备管理单位办理相关手续。
2.9 因工程施工,在既有工务设备上进行工程施工,并将造成既有工务设备的局部损坏,须在施工后及时予以恢复。
2.10因工程施工,自 年 月 日起接收既有 设备的维修养护,保证在维修养护期间设备的状态和使用正常。
2.11 积极、主动地配合乙方对施工场地范围内的既有行车设备的检查、维修作业。主动接受乙方对施工安全的监督和检查,并对检查出的安全隐患按要求期限整改。
2.12 其它责任和义务,在施工过程中加强与乙方的沟通联系,共同做好配合事宜,确保作业过程中的行车及工务设备安全。
3.设备管理单位(行车组织单位)的责任和义务
3.1 对本工程施工中涉及工务设备及影响行车安全的施工进行全过程监督,本工程安全监督责任人。如因监督不力造成行车事故或既有工务设备损坏,负主要责任。
3.2 向甲方提供施工范围内保证既有工务设备安全所必须的技术资料,如因所提供技术资料有误而造成的行车事故或设备损坏,负重要责任。
3.3 因无既有工务设备准确位置的技术资料,须对设备的准确位置与施工单位共同进行探察,根据探察结果,配合施工单位划定防护范围、制定防护措施。
具体防护措施如下,根据甲方提供的施工计划,乙方2012年04月20日~2012年12月30日派安全监护员,对施工影响地段工务设备安全进行24小时监控并配合乙方做好行车安全的监护(不含供电及通信设备安全)。
3.4 为保证既有工务设备的安全,在本工程影响工务设备安全项目施工时,派员配合施工单位对该设备进行监护。
3.5 因施工造成既有工务设备损坏,应及时组织抢修,尽力减小对运输造成的影响。
3.6 积极、主动做好安全监督、检查和配合工作,尽力为工程建设提供施工条件。
3.7 其它责任和义务,
4.结合部安全分工
4.1 根据本工程具体情况,甲方和乙方的安全管理结合部为施工对行车的影响及既有工务设备的安全防护,为使结合部的安全管理有序可控,双方议定对结合部安全管理做如下分工甲方按批准的施工方案组织施工,对行车安全及作业人员的人身安全全面负责,乙方负责对施工过程进行监督(不含供电及通信设备安全),双方将严格按分工做好结合部的安全管理。
5.安全监督配合费
5.1 根据本工程安全监督配合工作量以及路局有关文件的规定,双方商定本工程安全监督配合费为按路局有关规定执行(最终费用以概审所批复为准),协议签字生效后由甲方拨付给乙方。
6.发生责任事故的处罚
6.1 运营和施工部门要严格执行铁路交通事故调查处理规则,发生行车事故必须按系统逐级上报,不得隐瞒。
6.2 发生行车责任事故,按铁道部、路局有关规定由路局有关部门予以处罚。
7.协议生效与终止
7.1 本协议双方签章并报路局主管部门批准后生效,工程竣工且有关费用清算完毕后即告失效。
8.本协议未尽事宜,双方可以签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。
9.本协议正本四份,甲乙双方及上级主管单位(部门)、安监室各执一份,副本四份,甲方两份,乙方两份。
甲方(盖章)乙方(盖章)
甲方代表(签字)乙方代表(签字)
开户银行及账户,开户银行及账户,
联系人,联系人,
电 话, 电 话,
年 月 日 年 月 日
施工协议书【篇7】
甲方, 。
乙方, 身份证号, 。
根据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动民法典和国家及省的有关规定,甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。
一、劳动合同期限,
从 年 月 日起至法定终止条件出现时,即工程完工时终止合同。
二、工作内容和工作地点,
乙方的工作内容为, 。
乙方的工作地点为, 。
三、工作时间,
甲、乙双方同意按不定时工作制确定乙方的工作时间。
四、安全规章制度,
为了认真贯彻执行国家“安全第一、预防为主”的方针,结合本工程的实际情况,以保障在整个施工过程中人身安全为主要目的,特制定以下施工规定。
甲方责任
1、龙头滩电站安全负责人要牢固树立安全意识,经常对乙方施工人员进行安全监督。
2、建立健全安全制度,明确责任,各负其责,严格执行安全生产责任制,确保安全措施的落实。
乙方责任
1、乙方必须熟悉安全操作规程,对自身安全负责,严格按照操作规程施工,不得违章操作。
2、乙方在接到施工任务后,应做好安全施工措施。
3、乙方进入施工现场,自身的人身安全一概由乙方负责。
4、因个人原因造成的人身伤亡事故,全部由乙方负责。
5、甲方将安全注意事项交底给乙方,乙方要严格遵守执行,否则造成的一切人身安全事故由乙方全部承担。
五、劳动保护,乙方施工人员进入作业现场,必须使用符合国家规定的劳动安全防护用品(乙方自行负责)。乙方在劳动过程中应严格遵守各项制度规范和操作规程。
六、合同的履行、变更、解除或终止,甲乙双方应当按照劳动民法典的相关规定履行、变更、解除或终止本合同。
七、调解与仲裁,甲乙双方因履行本劳动合同发生劳动争议,按劳动争议调解仲裁法等有关规定执行。
八、其它,
(一)本合同未尽事宜,按国家和地方有关政策规定办理。在合同期内,如本合同条款与国家、省有关劳动管理新规定相抵触的,按新规定执行。
(二)本合同签订后,甲、乙双方各执壹份。
甲方代表,(签章) 乙方,(签章)
年 月 日 年 月 日
施工协议书【篇8】
承租单位,______________________________________以下简称甲方
出租单位,_____________________________________以下简称乙方
安装、拆卸单位 以下简称丙方
为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针,明确承发包三方的安全、文明施工管理责任,提高施工现场安全、文明施工管理水平,保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康,根据国家有关法律法规、国家有关安全、文明施工的规定,结合本工程特点,三方在签订本机械租赁合同的同时,签订本协议。
一、工程项目
1、 工程项目名称,
2、 工程地址,
3、 租赁机械名称,
4、 租赁合同编号,
二、租赁期限
本租赁期限自 年 月 日起,至 年 月 日。
三、协议内容
1、安全、文明施工目标
1) 不发生人身轻伤及以上事故。
2) 不发生机械设备事故、火灾事故和主要责任交通事故。
3) 达到发包单位(甲方)提出的现场安全文明施工要求。
2、本工程执行的主要安全、文明施工法律、法规、标准、规范及制度
1) 中华人民共和国安全生产法
2) 建设工程安全生产管理条例
3) 生产安全事故报告和调查处理条例
4) 建筑起重机械安全监督管理规定中华人民共和国建设部令第166号
5) 建设单位、总包单位有关安全、文明施工的有关规章制度
3、甲乙丙方共同遵守的安全、文明施工责任、权利和义务
1)认真贯彻国家、地方、有关安全生产的方针、政策和法律、法规、标准、规范,执行建设单位和甲方(总承包单位)有关安全生产的管理制度和规定,切实履行本协议相关的安全、文明施工管理责任。
2) 三方在未签订分包合同和安全协议前,不得提前进场及作业。
3) 三方应分别负责对各自的员工进行三级安全教育和考核,做到有据可查
4) 三方应相互协作,并按照各自的责任处理租赁机械使用过程中有关安全工作以及安全问题、事件,应认真组织原因分析,提出预防措施,共同预防事故的发生。
5)租赁机械使用过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故,三方应尽力组织抢救伤员和保护现场,按照规定,了解事故情况,协助事故调查,吸取事故教训,做到“四不放过”。
4、甲方的安全、文明施工责任、权利和义务
1) 按照规定在现场建立和完善安全生产责任制和现场安全(包括防火)、文明施工管理制度,设置安全管理机构或安全员进行现场安全管理和监督。
2) 对乙方提供的机械租赁资质进行核查;审核进场机械的安装或拆除单位必须具备相应的资质。
3) 组织对租赁机械的安装拆除方案的审查,并对实施过程加强监督。
4) 对入场的操作人员的特种作业证书的核查
5) 落实现场道路和基础平整和承压符合起重机械的要求。
6) 按照现场机械管理制度加强对租赁机械的监督
5、乙丙方的安全、文明施工责任和义务
1) 遵守现场安全、文明施工管理制度,服从甲方、建设单位、上级单位、监理对现场的安全文明施工的管理,配合安全检查,对存在问题组织整改。
2) 乙方负责制定租赁机械的保养、使用、维修管理制度以及机械安全操作规程。
3) 乙方操作租赁机械的人员,应指派有经验、有资格的操作人员,定人、定机进行操作。
4) 乙方负责租赁机械的进场运输安全。
5)乙丙方负责编制租赁机械的安装和拆除施工方案和相关安全措施,经本方技术主管领导审批并报甲方审查后,方可组织安装或拆除,安装或拆除单位必须具备相应的资质。
6)丙方参加安装或拆除人员必须经过专业培训考核合格,持有效的操作证;安装或拆除前,必须向全体作业人员进行安装或拆除方案和安全操作技术的交底,并履行签字手续。
7) 丙方在租赁机械安装或拆除过程中,高空作业要采取防止高处坠落、高空落物的安全措施。
8)乙方负责委托专业机构对租赁机械进行安全检测,确保机械的安全性能符合要求,并向甲方提供具备相应检测资质的单位出具的检测合格证和专项质量检测报告。
9) 乙方确保租赁机械的安全保护装置完好,按规定及时安装好附墙锚固件。并每月对设备垂直度检测,向甲方提供数据和表格。
10) 乙方负责租赁机械在工作状况下的各种安全防范措施。
11) 乙方负责租赁机械的例行保养、检查、维护。
12) 乙方随机配备操作人员操作,操作人员的特种作业操作证应在有效期内。
13) 乙方操作人员应服从现场指定的起重指挥人员的指挥。但对不符合安全起吊的指挥信号,有权拒绝执行。
14) 租赁机械在安装、拆卸和使用过程中因操作人员问题或者设备本身原因,发生人身伤亡事故、机械事故以及吊运设备材料损坏事故,一切安全责任由乙方承担
6、需要补充协议内容
四、协议说明
1、本协议约定的各项条款,经三方签字、盖章作为合同附件与合同具有同等法律效力,甲乙丙方应严格按照本协议规定的各项条款,承担相应的安全、文明施工管理责任。因违反本协议造成的安全事故,由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
2、 本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致,按照国家有关规定执行。
3、 本协议一式三份,甲乙丙方各执一份。
甲 方, 乙 方,
单位名称,_______________ 单位名称, ____________
代 表,________________ 代 表,____________
签订日期, 签订日期,
丙 方,
单位名称,_______________
签订日期,
施工现场临时用电安全协议书
总包单位 以下简称甲方
分包单位 以下简称乙方,
起止日期,从乙方签订本协议书开始至分包工程结束。
为了贯彻“安全第一,预防为主”的方针和国家的有关政策、法规,保障施工现场的用电安全,依据施工现场临时用电安全技术规范(JGJ59-99)的要求,以及市建委颁发的关于北京市建设工程施工现场安全防护标准的通知规定,结合施工现场的实际情况,甲乙双方经协商达成一致,订立本协议。协议双方须共同信守,严格履行。
一、甲方职责
1、甲方对乙方施工人员进行安全用电教育,若发现违章、隐患作业及时责令乙方停止作业并及时整改。
2、遇到需要停电的紧急情况,甲方应在停电之前及时通知乙方。
3、制定现场施工用电管理制度,进行施工用电安全技术交底监督检查。
二、乙方职责
1、各配电箱位置设立合理便于使用,各开关插座安全可靠,并按标准配备持有上岗证的专业电工。
2、乙方需严格遵守国家及北京市的安全用电技术规范及相关用电标准。
3、乙方须严格遵守甲方所制定的现场施工用电制度、规定及施工用电安全技术交底。
4、乙方人员不得随意乱接乱拉电源及其它不安全的电气设备,如需用电必须由专业电工进行操作。
5、乙方在使用手持电动工具时必须使用安全可靠合格的手提箱,禁止使用不符合要求的其它小插板。电源线必须选用无接头、无破损的多股铜芯橡皮护套软电缆。
6、现场移动照明必须采用封闭式碘钨灯,严禁使用开口式碘钨灯;在特殊场所需使用手把灯,必须采用36V以下的安全电压和设置防溅漏电保护器。
7、在使用电焊机等电气设备时必须穿戴好防触电防护用品;所有用电设备都必须接保护线并安装插头,严禁用电线直接插入插座使用。
8、施工现场的配电箱和开关箱应配置两级漏电保护,并选用电流动作型,漏电动作电源部大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1S。潮湿及手持工具末级漏电动作电流应不大于15mA。配电箱内设备必须完好无损,安装牢固,导线接头包扎严密,绝缘良好,电源线进箱处做固定。箱内分路应标注明确。箱门内侧应标有单线系统,箱内应配锁,并由专人负责。配电箱周围不能有杂物。
9、施工现场临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品,严禁使用假冒伪劣等不合格产品。安全电气产品必须经过国家专业检测机构认证。
10、发生有碍整体系统安全的隐患或问题后,乙方应立即向甲方报告,需要甲方提供电源停电配合的,提前向甲方申请,经甲方同意由甲方人员完成(因触电事故急救需要除外)。
11、因乙方违反有关规范、标准、规定及本协议所引发电气灾害事故,造成经济损失或人员伤害的一切责任、经济损失均由乙方承担。
12、补充条款,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------以上条款望双方共同遵守,如另有未尽事宜按北京市有关用电规范、规定执行。本协议一式二份,甲乙双方各持一份,自签字之日起生效。
甲方名称, 乙方名称,
负 责 人, 负 责 人,
日 期, 日 期,
施工协议书【篇9】
在做一些工程的时候都需要做好工程施工合同协议书,就要做好工程施工协议书,才能够更好地明确彼此之间的权利和义务。那么对于工程施工协议书大家又有多少的了解呢?今天在这里给大家带来的就是有关于小工程施工合同协议书的相关内容,希望可以对大家能够有所帮助,欢迎大家阅读参考借鉴。
发包方法定代表人,承包方,法定代表人。在这一轮的时候需要注意的是发包人的相对义务因为根据我国法律规定哈包软要办理法律规定办理的许可批准或者是备案在这里面包括但不线与建设用地规划许可证建设工程规划许可证建设工程施工许可证,施工所需临时用水,临时用电中断,道路交通,临时占用土地等许可和批准。发包人要协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件,如果说发包人未能及时办理这些许可的证件或者是备案的,那么则由发包人承担由此增加的费用和延误的工期,并且支付承包人合理的利润。
为了保证这次工程的施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的。根据我国法律以及相关内容规定,双方经过友好协商之后,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。在合同里面需要注意的是有关于实际竣工日期的规定,因为实际竣工日期的确认非常容易发生纠纷,所以可以参照相关规定具体情况。工程经竣工验收合格之后,以承包人提交竣工验收申请报告之日,作为实际竣工日期,并且在工程接收证书中写明。因为发包人的原因,未在监理人收到承包人提交到竣工验收申请报告,一个半月之内完成竣工验收的,或者是完成竣工验收,不给予签发工程接收证书的。
提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期,工程未经竣工验收,发包人擅自的使用。以转移占有工程之日为实际竣工日期。包工包料如果采取全部包干,金额一般不得调整,但是如果遇到设计变更或者是政策性调整引起设备材料价格调整和人力不可抗拒因素的自然灾害的时候,可以调整合同工程价格。工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并且在迎宾验收前48小时以书面的形式通知甲方验收,验收合格。甲方现场代表在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。
施工协议书【篇10】
工程名称,
项 目 部,
承包班组, 身份证号码
根据中华人民共和国民法典及其他相关法律法规的有关规定,本着平等、互利及自愿的原则,经双方就新苗新居幼儿园分项工程 工作分包进行协商,由班组完成。为明确相互的职责,特签订本协议,
一、工程地点, 成都市武候区新苗西街
二、承包内容
新苗新居幼儿园项目施工蓝图、设计变更(含建设、设计单位出具的具有技术变更性质的通知等技术文件)、技术核定单和图集规定范围内基础CFG复合地基处理相关工作。
三、承包方式
本协议采用 固定总价包干 协议方式,所涉及金额币种为人民币。
按人工费、机械费包干计算,协议暂估总价,¥1200000元 ,大写,人民币壹拾贰万元。
上述单价已包含,所有CFG桩打桩人工费,桩砼运输、浇注,机械使用费、机械进出场费,所有施工机械、机具的电源线、开关箱等;打桩所需的所有辅助材料等。
四、其他约定
1、安全帽、安全带等个人安全防护用品配置由班组自理。
五、管理目标
(一)、成本目标
1、双方协议约定本工程砼损耗为0.2%,多余的由班组承担相关的费用。
(二)、工期目标
以进场正常施工开始计算,20日内全部完成。
①班组应按项目提供的工程进度计划确保工期,按日、按周、按月完成计划。
②无正当理由直接导致下道工序正常推进,按下道工序所需人员数量及延误时间造成损失的200%予以处罚;造成当月节点工期延误,视情节轻重按项目部当月计划产值的0.5~1% 进行处罚,并从当月项目结算费中一次性扣除。
③若承包班组在施工过程中,班组人员严重不能满足项目的进度要求,项目部有权自行组织抽调其他班组进行突击,所产生的一切费用从本协议承包班组人工费及管理费中相应扣除。
(三)、质量目标
合格,并达到国家规范验收标准的要求。
满足工程合同要求,并执行建筑安装工程施工及验收规范、建筑安装工程质量评定标准和四川省结构优质工程验收评定标准。
施工过程中严格执行“三检制”,控制工序质量,严禁返工和把不合格的工序质量带到下一个工序。根据砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002)、本工程设计文件和结构优质工程质量目标要求,各分项工程的质量评定标准的保证项目、允许偏差项目以及技术交底关于质量评定的办法为准,其余按照施工验收及评定标准,各分部分项工程必须达到一次性合格验收。
(2)、每月22日由项目经理牵头,组织工长,质检人员,安全人员及班组长进行质量、安全、进度检查,达到合同约定的要求后或整改达到合同要求后,每月25日由工长收方,否则不予收方,由此产生的所有后果由班组自行负责。
(3)、若在施工过程中,因班组施工质量不达标或由此造成质量缺陷所导致的一切损失,由班组承担,且每发生一次项目部处以班组5000元以上罚款。
(4)、工程完工后,班组施工质量、安全、进度等各项指标达到合同约定的要求,由项目部奖励班组2000元整。
(四)、安全文明施工管理目标
本工程现场管理目标为 标准化现场,施工现场按照成都市建委制定的安全文明施工及项目安全文明施工达标规定执行,严格执行相关的法律法规及施工现场制定的各项规章制度和管理办法。
(1)、本工程的安全生产目标为,杜绝重大人生伤亡事故,重大火灾事故、重大机械事故、重大垮塌事故、重大职工人身伤害事故,实现“事故零目标”。轻伤率控制在2‰以内,施工现场治安管理必须达标,无刑事犯罪案件。
(2)、贯彻“安全第一,预防为主”的方针,增强作业人员安全意识,做到遵章守纪,不违章作业,保证本工程施工生产工作在安全有序状态下顺利推进。严格执行相关的法律法规,公司施工现场安全管理标准、施工现场文明施工管理标准及施工现场制定的各项规章制度和管理方法,不违章作业,项目部不得要求班组违反安全规定进行施工。班组须采取必要的安全防护措施,随时接受各级部门和安全员依法实施的监督检查,消除事故隐患。
(3)、执行施工现场安全管理标准、施工现场文明施工管理标准,落实项目部现场具体要求,并服从项目部施工现场安全人员的管理。
(4)、班组应配合项目对其进入施工现场的作业人员进行入场安全教育,并有本人签字纪录,任何人不得要求他人违反安全规定进行施工。
(5)、项目部须对进入施工现场的班组施工人员进行安全三级教育、安全交底和技术交底,建立安全教育登记卡和职工花名册。
(6)、班组应在施工过程中通过班前会等形式自行对工人进行安全教育和安全监督,严格遵守项目安全技术交底及安全施工规范,杜绝安全事故发生。
(7)、若因项目部原因造成的安全事故,由项目部负责承担相应的责任和发生的费用。若因班组安全防护措施达不到要求、安全防护不到位或安全措施不力等原因造成的安全事故,事故责任和因此而发生的费用由班组承担。班组负责人必须积极配合项目部对工伤事故处理。出现工伤事故在1万元内(含2万元,以发票金额为准)由班组负责,超出2万元部分(以发票金额为准)由项目部和班组各承担一半。
(8)、在施工过程中必须严格按照现场文明施工要求,做到工完、料尽、场地清,按照现场项目部指定场地把材料堆码整齐且达到项目部要求。
(9)、在施工过程中正确佩带安全帽。严禁酒后上班及酗酒闹事,现场严禁打架、斗殴。杜绝重大人身伤亡事故、重大火灾事故、重大机械事故,实现“事故零目标”。
(10)、班组工人必须严格管理,认真贯彻、执行“安全第一,预防为主”的方针,增强作业人员安全意识,做到遵章守纪,不违章作业,保证本工程安全生产。
(11)、施工现场违章违纪处罚,
①不带安全帽的处班组工人100元/人次、组长200元/人次;
②酒后上班和闹事的200~500元/人次;
③现场寻衅滋事、打架斗殴,工人500~1000元/人次,所属班组2000~5000元/次。双方本人及班组同样按以上条款处罚,不论对、错都受到同样处罚。情节严重的移交当地公安机关处理,其责任由班组全部承担,项目部不承担任何责任;
④财物盗抢,按案发价值的200%对所属班组予以处罚,班组长个人并处5000元以上罚款,涉案人员移送公安机关,公司及项目经理部不承担任何责任。
(12)、班组必须配合项目部现场施工一切管理工作并严格控制各项施工质量环节,所有奖励及处罚均以项目书面文件为准(项目所作书面处罚班组必须签字,若拒签,在24小时之后视为班组同意本次处罚)。
(13)因施工人员操作不当,造成质量问题且在项目整改通知单和监理通知单规定期限内未整改或整改不合格,处1000元/处罚款;不配合项目部提出的更改意见两次以上的,处2000元/处罚款,并终止合同清退出场。
六、人工费的结算
1、结算时间,CFG桩完成100%后;且经过检验、验收合格15日内。
2、支付方式,协议中包括所有施工内容完成100%后,以现金(转账)的方式支付施工人工费协议总价的50%;待检验、验收合格后15日内支付剩余的50%。
七、双方的责任、权利、义务
(一)项目部的责任、权利、义务
1、项目部不得有违反劳动法、劳动民法典的行为。
2、项目部负责在工作开工15天前,向班组提供图纸一套,并负责对班组进行图纸及质量环境安全技术交底,负责作业部位划分、材料供应、作业过程的技术指导、质量监督、组织工程的竣工验收等工作。
3、项目部为本工程施工按有关规定办理综合保险,按时、足额向班组支付人工费。
4、项目部为提供给班组使用的施工机械、设备及施工材料办理保险,并承担办理相关手续的费用。
5、项目部负责有效协调施工各方及分包配合单位,使工程按工期按计划顺利进行。
6、项目部负责组织中间部位的交工、交验工作。
7、协议承诺的单价已经综合考虑各种不可预见因数的影响,并全面包含了本协议书承包范围内的全部施工内容,班组必须如约履行,不得另行以各种理由要求追加,否则,项目有权按违约处理。
8、如因班组原因造成不能满足工程质量、进度、安全等目标,项目有权要求班组作业人员退场,退场时班组所有的材料、机械等均不得撤离,待本工程完工后所有的材料、机械等方可撤离。由此造成的经济及其他损失班组全额赔偿。
9、根据工程特殊要求或建设方发生临时性工作需要,在本工程范围内,项目部有权调动作业人员,有义务和责任对班组人员进行技术交底并提供技术帮助。如因项目部未对班组作技术交底或技术交底不清楚,所造成的返工由项目承担,因工程变更发生的工作内容或增加工作量,按实际发生的金额由项目支付班组。
10、对在施工现场违反治安消防管理制度、偷盗公私财物、打架斗殴、酗酒、给企业造成负面影响的作业人员,项目有权要求班组加强管理,经教育不改的可责令班组处理。项目部有权按施工现场违章处罚条例给予处罚、清退出场或移交当地公安机关。由此所造成的经济损失由班组全额赔偿,责任由班组全部承担,项目部不承担任何责任。
11、严禁小孩、年龄超过55周岁人员及无身份证的人员进入施工现场,项目部一旦发现处所属班组200~1000元/人次罚款。
12、项目部应组织和开展对作业班组人员进行有效的安全技术培训,积极为班组创造良好的安全、文明施工环境,有效协调班组作业班组和其他施工队伍间的配合。
13、提供除个人防护用品和协议特别约定的其他防护设施设备以外的、满足施工要求的劳动保护防护设施。
(二)班组的责任、权利、义务
1、负责CFG桩深化设计方案,施工方案的编制;其它有关施工技术有关的需要发生的费用;严禁录用未满18周岁的或超过50周岁以上及无身份证人员。班组严禁使用童工,如有发现,立即清退,情节严重的交当地劳动部门处理。
2、进入施工现场的作业人员应是经评定合格的(含身体检查合格),按规定持证的作业人员,必须严格遵守施工现场的一切规章制度。
3、负责按项目部提供的图纸和有效的书面技术交底组织实施施工。
4、服从项目部的总体工作安排(工作部分、工作内容、工作时间等),积极完成自己承担的工程内容,否则由此造成的损失慨由班组负责。
5、班组收集、整理配套的进场人员花名册、身份证复印件、权益卡和民工工资卡,并交项目部登记注册。
6、服从项目部施工现场内的各项工作安排(班组承包范围内),并认真执行。
7、协议承诺的单价已经综合考虑各种不可预见因数的影响,并全面包含了本协议书承包范围内的全部施工内容,班组必须如约履行,不得另行以各种理由要求追加。
8、负责按本工地各种管理制度的要求来进行管理,严格服从项目部各级管理人员的管理,不得以各种理由拒绝。
9、全面执行项目部对现场质量、安全、进度、文明、材料、机械等方面的管理要求,负责配合施工现场各项工作的开展、实施。
10、负责管理好劳务队劳动纪律及人员的基本素质教育,遵守现场管理条例、规定,保证各项工作有序推进。
11、负责班组人员个人安全劳保用品、工作牌的配备,有责任与项目部一起搞好整个现场的场容场貌,密切配合各项检查活动,做到标化工地的创造工作。
12、负责项目部交予保管、使用的各种材料,并如数交还(正常折损不扣费用),如有损失照价赔偿。
13、严禁挪用、拖欠人工工资,因班组的原因造成的工资纠纷,包括由此造成的项目部的所有损失概由班组负责。
八、现场文明用工
1、施工现场材料的堆码、转运工作(以项目部要求和验收为准),场内材料转运无距离和次数限制,施工作业层内塔机运转盲区的材料转运。
2、施工内容中所涉及的各种操作工具及配合工长抄平工作由班组负责。
3、所有进出场施工机具、周转材料以及项目部提供的材料由班组负责上下车、上下车费另行协商。
4、班组应自行做好成品保护工作及对其他班组的成品保护工作,项目负责协调,若发现成品损坏因班组造成的,一切损失费用由班组承担。
5、班组使用项目部提供的民工宿舍必须严格管理,若有损坏照价赔偿,并负责宿舍的清洁卫生。
九、违约责任
班组如因施工安全、文明施工、治安保卫、环境保护、工程进度、工程质量等原因经整改仍无法达到项目部要求,为确保工程质量、进度、施工安全、文明施工等,项目部有权终止合同,班组应立即退场,在合同终止后的15天内提交已完工作量结算,否则项目部有权根据已有资料单方面办理工程结算,并视为班组对竣工结算予以认可。
十、争议及协议解除
(一)争议
项目部、班组双方在履行本协议发生争议时,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解不成的,向公司仲裁委员会申请仲裁。
发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程,
(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;
(2)调解要求停止施工,且为双方接受;
(3)仲裁机构要求停止施工;
(4)法院要求停止施工。
(二)协议解除
1、双方协商一致,可以解除协议。
2、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,造成甲方管理不便或管理权限失效,甲方有权解除合同。
3、有下列情形之一的,双方可以解除合同,
(1)因不可抗力致使合同无法履行;
(2)因一方违约致使合同无法履行。
4、协议解除后,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
5、协议解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
十一、双方关于不可抗力的约定
因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非本协议书签订双方责任造成的爆炸、火灾,以及地震等有国家权威部门认定的大型以上(含大型)自然灾害。
十二、工程保修,项目负责,如需班组参加,按实结算。
十三、协议变更,补充协议完善。
十四、本协议一式伍份,项目部、班组双方各执两份,一份送财务部。协议经项目部、班组双方签字生效。待工程完工收方结算、付款完成后失效。
项目经理, 承包班组,
联系人, 联系人,
联系电话, 联系电话,
协议签订日期,2015年 月 日
施工协议书【篇11】
施工单位, 以下简称 甲方
设备供货单位, 以下简称 乙方
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,明确双方的安全责任,提高施工现场安全文明施工管理水平,保障工程项目的安全和施工作业及现场服务人员的安全与健康,根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定,结合本工程特点,经协商一致,各方签订本协议。
一、现场服务项目
(1)工程项目名称,
(2)工程地址,
(3)现场服务范围,
(4)设备合同编号,
(5)现场服务日期,自 年 月 日至 年 月 日。
二、协议内容
1.安全文明施工目标
(1)不发生人员轻伤及以上事故、造成较大影响的人员群体轻伤事件。
(2)不发生因技术服务原因造成的电网及设备事故。
(3)不发生施工机械设备损坏事故。
(4)不发生火灾事故。
(5)不发生环境污染事件。
(6)不发生负主要责任的一般交通事故。
(7)不发生对公司造成影响的安全事件。
同时应满足业主、监理提出的现场安全文明施工要求。
2.本协议执行的主要法律法规、规程规范及标准制度,包括但不限于,
(1)中华人民共和国安全生产法。
(2)国务院生产安全事故报告和调查处理条例。
(3)国家发展和改革委员会电力建设安全工作规程(DL 5009.2、DL 5009.3)。
(4)国家部委办相关安全的规定。
(5)国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定。
(6)国家电网公司电力安全工作规程。
(7)国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程。
(8)建设工程所属的地方安全、环境法规。
(9)建设单位、总包单位有关安全文明施工的规章制度。
(10)国家电网公司基建安全管理规定(【 】 号)
(11)输变电工程安全文明施工标准Q/GDW 250-
(12)业主项目部安全文明施工总体策划
3.各方的安全文明施工权利和义务
(1)认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度,执行甲方和乙方(总承包单位或专业承包单位)有关安全生产的管理制度和规定,切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。
(2)各方在未签订安全协议前,不得以任何理由提前或要求提前进入施工现场作业。
(3)施工期间,甲方指派 同志负责本项目的安全文明施工管理,乙方指派 同志负责本项目的安全文明施工管理。
(4)乙方每天(次)进入施工现场作业前,必须将当天工作内容报告甲方,甲方应同乙方一起检查现场安全措施,符合安全要求后,乙方方可开始工作。
(5)按照国家、国家电网公司、建设单位、物资公司、总包单位有关安全文明施工、环境保护的标准与要求,设置相关的安全文明施工、环保设施、安全标识标牌,双方不得擅自拆除、变动;确需临时拆除、变动的,必须按照规定履行审批手续,由甲方采取可靠安全措施后拆除、变动,及时恢复或重新设置。
(6)甲、乙双方明确对相关装置、设备等的保护责任,采取相应保护措施。
(7)按照国家有关规定或约定,为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具,并监督、教育员工正确使用。
(8)现场服务过程中乙方发生人身伤亡、火灾、机械设备等事故,各方应尽力组织抢救伤员和保护现场,按照规定,及时向甲方报告事故情况;甲方发生事故,如危及乙方安全,应及时通知乙方停止作业、撤离现场;对发生的事故,各方均应协助事故调查,做好善后处理工作,吸取事故教训,做到“四不放过”。
(9)严格执行工作票、安全施工作业票、动火工作票等制度和措施。
(10)因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件,由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
4.甲方的安全文明施工权利和义务
(1)确认乙方现场服务人员的身份。
(2)组织乙方现场服务人员进行入场安全须知教育,并针对工作现场的危险点和安全措施向乙方服务人员现场交底,安全须知内容和现场交底记录由乙方确认签字,甲方保存备案。
(3)召开安全现场会议,协调解决现场的安全问题,必要时通知甲方相关人员参加。
(4)组织对乙方工作区域的安全监督检查,纠正违章行为,提出整改意见。对查出严重问题整改不力的,可停止其工作。
(5)组织协调电气试验、设备带电试运行、设备投运等工作的安全和隔离措施;在工作开始和结束前做好相关单位的交接手续,确认交接状态。
5.乙方的安全文明施工权利和义务
(1)服务人员进入现场作业应经甲方同意。
(2)按规定对员工进行安全教育,对新进厂人员进行三级安全教育和考核;服务作业人员应接受甲方组织的入场安全须知教育和安全交底。
(3)按甲方要求参加相关安全会议,配合甲方解决现场的安全生产问题。
(4)在服务作业前,由作业负责人对作业人员进行现场安全交底,并经全体作业人员签字确认后,方可工作。
(5)遵守现场安全文明施工管理制度,服从甲方对现场安全文明施工的管理,配合安全检查(包括甲方的上级单位对现场的检查),对存在问题及时整改。
(6)为服务作业人员配备合格、规范的劳动防护用品和工器具,并督促正确使用。
(7)临近带电设备作业,应保持安全距离并在甲方专人监护下工作,不得擅自变动安全隔离措施。
(8)服务作业人员应在甲方指定区域、时间、工作范围内作业,未经甲方许可,不得到其他区域和设备上工作。
(9)按照甲方的现场施工环境保护的措施和要求,实施作业产生的扬尘、废气、废水、废料以及噪声等控制措施。
(10)特种作业人员必须持证上岗。
(11)遵守甲方的防火管理制度,对带入现场的易燃物品必须向甲方申报,征得甲方同意方可带入施工现场,并准确使用和妥善保存。
(12)按照国家规定为现场服务作业人员办理人身意外伤害保险。
(13)对甲方及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行,对甲方在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。
6.安全文明施工考核标准
发生由乙方责任引起的各类事故、事件及乙方的违章违规、违反本协议条款的行为,甲方有权按照保证金扣款标准对乙方的扣款要求。
7.需要补充协议内容
为加强厂家服务人员安全管理,规范施工行为,严格落实现场安全文明施工要求,要求缴纳安全文明施工保证金 元整( 元)。
三、附则
(1)本协议约定的各项条款,经双方签字、盖章后生效,各方应严格按照本协议规定的各项条款,承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件,由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
(2)本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致,按照国家有关规定执行。
(3)因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡,各自承担相应的损失。
(4)其他未尽事宜可另行约定。
(5)本协议一式两份,双方各执一份。
甲方, 乙方,
单位名称(盖章), 单位名称(盖章),
单位地址, 单位地址,
项目经理, 项目经理,
签订日期,年月日 签订日期,年月日
施工协议书【篇12】
甲方(简称甲方)
乙方(简称乙方)
为加强施工现场安全管理,保护职工的人身安全、健康和国家财产,保障施工现
场的顺利进行,根据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国建筑法、建筑工程安全生产管理条例、建设项目环境保护管理条例等法律、法规的有关规定,双方就本工程施工安全生产达成如下协议,
一、 工程概况,
工程名称, 1120-814工程
工程地点, 四川省乐山市金口河区
分包内容(范围),
二、 甲方的责任、权利和义务
1、实施对乙方安全生产工作的指导、检查和监督、督促乙方现场施工人员严格遵守安全操作规程和相关法律法规及规章制度。
2、负责对乙方现场人员进行人员登记和安全教育的备案工作。
3、对乙方施工人员安全文明生产情况进行检查,对违反操作规程等情况进行批评教育,对屡教不改者进行经济处罚,并作好现场记录。
4、督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改,及时协调解决各施工队之间可能产生的矛盾。
5、甲方发现安全隐患,有权对责任者进行批评教育,并将屡犯者和情节严重者清除出场,并有权责令乙方停工整顿,直至排除隐患。
6、甲方应为乙方创造良好的作业环境,完全因甲方的设施、设备不良造成的事故,由甲方负责。
如发生生产安全事故,协助乙方做好抢险、救人及现场保护等工作。并有权视生产安全事故的严重程度,对责任者采取批评教育、经济处罚、清除现场,对乙方采取停工整顿、经济处罚、撤换现场负责人直至清除出场等措施。
二、乙方的责任、权利和义务
1、乙方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位(法人单位)的委托书,并在其资质的授权委托书范围内进行职业。
2、乙方必须熟悉并能严格执行建筑工程施工现场管理规定、建筑施工现场安全防护基本标准、施工现场临时用电安全技术规范及其它有关安全生产的法律、法规的各项规定。
3、乙方必须执行甲方与劳务分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。
4、乙方必须执行安全生产的防护措施、设备验收制度。
5、乙方必须执行“因工伤亡事故报告制度”如乙方施工现场发生因工伤亡事故,必须立即向甲方及有关部门报告,不准隐瞒不报,并全力抢救伤员,保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时,要做记录或拍照,不准破坏事故现场,乙方必须积极配合甲方及甲方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘查、不得提供伪证。
6、乙方必须承担因乙方原因造成事故的经济责任和法律责任。
7、乙方发生人员伤亡时,不管事故的责任在何方,乙方必须做好事故的善后处理工作。当甲方对事故的发生负有一定管理责任时,甲方应积极协助乙方做好善后工作。
8、乙方现场施工人员必须虚心接受三级安全教育,甲方和监理人员进行安全监督检查时,乙方要主动接受检查,并积极配合,不得拒绝、阻挠和拖延。
9、乙方自带的小型工具,必须符合国家标准规定,且机械性能良好、安全防护装置齐全灵敏有效;乙方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品(安全帽、安全带)。
10、乙方应落实各班组安全生产责任,对现场工人安全生产负责,落实兼职安全员。
11、乙方按时完成甲方交办的各项施工配合工作,班组长及兼职安全员应督促、
检查各施工班组的安全生产工作,及时消除安全事故隐患。
12、乙方应保证对现场施工人员劳动防护用品所须资金的投入,并对因乙方劳动防护用品所必须的资金投入不足导致的后果承担责任。
13、乙方从业人员应接受甲方施工、技术和安全部门进行的安全教育和培训,保证从业人员具备一定的安全生产知识,熟悉并掌握安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,未经接受安全生产教育的人员不得上岗作业。
14、乙方施工人员未经安全部门同意不得随意拆除现场的安全防护措施、防护栏杆、重要支撑部位及安全警示标志,若随意拆除,乙方应对随意拆除造成的后果承担责任。
15、乙方应遵守现场文明施工的有关规定,不得乱倒、乱扔建筑及生活垃圾,对造成的污染承担全部责任。
16、乙方各班组应每天进行班前安全教育活动,并作好记录,自查自纠不安全因素及隐患,保证工程顺利进行。
17、乙方对现场人员办理人身意外伤害保险,一旦发生安全事故乙方应做好意外伤害保险理赔工作。
三、甲方(业主或监理)在现场如发现乙方有违规现象时,将从乙方拨付的到期工程款项中扣除违约金,具体标准见下表,
序号违 规 内 容承包人违约金
1进入施工现场不戴安全帽100元/例
2进入施工现场吸烟50元/次
3现场材料乱堆乱放200元/次整改时间最多一天
4现场出现污水、扬尘100元/次
5打架斗殴、酒后高空作业500元/次
6高空作业(无防护措施)不系安全带200元/次
7施工工人随地大小便100元/次
8 无保护的高空抛物500元/次
9乱拉、乱接电线,随意开动机械设备200元/次
10文明施工、环保严重不符合要求500元/次
11违章及冒险作业、无防护设施垂直交叉作业200元/次
12擅自挪动和拆除各种防护装置、防护
设施和警告牌、安全标志200元/次
3.1上表为中国核工业第二二建设有限公司对各施工班(组)违章、违规行为的处罚,如监理及业主对相关施工人员进行上述处罚,我单位照此执行并进行双倍处罚;其余违章、违规行为按项目有关规章制度执行。
四、违约
1、达不到约定条件的,甲方一经发现,可要求乙方立即进行整改和补充完善,乙方应按甲方要求进行整改和补充完善,直到符合约定条件。
2、因乙方原因达不到约定条件的,由乙方承担违约责任和经济支出。
3、因甲方原因达不到约定条件的,由甲方承担违约责任和经济支出。
五、本协议一式两份,双方各执一份,双方签字盖章生效。
未尽事宜,双方协商解决。
甲 方,(章) 乙 方,(章)
法定代表人, 法定代表人,
或委托代理人, 或委托代理人,
年 月 日 年 月 日
施工协议书【篇13】
道路合作施工协议书
一、协议背景
随着现代城市建设的不断推进,道路建设变得尤为重要。为了确保道路建设质量,提高施工效率,我们作为合作方达成以下协议,以共同推进道路建设项目。
二、协议内容
1. 项目介绍
本次道路建设项目位于城市中心区域,总长度为10公里,包括道路铺设、水电设施建设等。合作方A负责道路铺设,合作方B负责水电设施建设。
2. 工期安排
根据项目规模和资源情况,本次建设工期约为1年。合作方双方应根据实际情况制定详细的施工计划,确保按时完成。合作方A和合作方B应实时沟通协调,及时解决施工过程中出现的问题。
3. 质量要求
合作方A和合作方B在施工过程中应认真履行各自责任,严格按照相关技术标准进行施工。确保道路的平整、牢固、安全。如发现质量问题,应立即停工整改,保证道路建设质量。
4. 安全保障
道路建设涉及大量机械设备和人员操作,安全问题必须高度重视。合作方A和合作方B应制定相关的安全管理措施,确保施工过程中的安全。如发生安全事故,应立即启动应急预案,保障人员安全。
5. 资金支付
双方应根据施工进度制定付款计划,并按时支付相关款项。如发生变更或重大问题,应协商解决后再进行付款。
6. 变更和争议解决
如遇到施工过程中项目变更,双方应及时协商并确定变更方案。如双方对变更方案存在争议,应通过友好协商解决。协商不成时,可以寻求法律途径解决。
7. 合作终止
合作方A和合作方B在合作过程中应积极配合,共同维护合作关系。如违反协议,影响工程进展或不履行合同义务,对方有权单方面终止合作,并追究违约责任。
三、协议效力
本协议经双方签字盖章后生效,并作为双方合作的依据。如需变更协议内容,应经双方一致同意,签订补充协议。
四、协议终止
本协议在以下情况下终止:
1. 合作完成,达到预期目标;
2. 双方一致同意解除合作;
3. 法律法规规定的其他情况。
五、其他事项
1. 本协议一式两份,合作方A和合作方B各持一份。
2. 本协议附件包括项目相关图纸、技术标准等。
3. 本协议的解释权归合作方双方所有。
六、附件
道路合作施工协议书
合作方A(盖章):______________
法定代表人(签字):______________
日期:______________
合作方B(盖章):______________
法定代表人(签字):______________
日期:______________
施工协议书【篇14】
甲方,(以下简称甲方)
乙方,(以下简称乙方)
依据施工组织设计方案,乙方施工的武咸城际铁路跨武广客专连续梁工程,需在武东车务段管辖内施工,为确保施工期间铁路行车及人身安全和施工的正常进行,明确甲乙双方的责任、权利和义务,按照铁道部铁办[2008]190号铁路营业线施工及安全管理办法有关施工管理规定的要求,经甲乙双方共同协商就上跨架桥施工签订以下施工安全协议,
(一)、施工内容,
武咸城际铁路跨武广客专连续梁防护棚架吊装、撤除及连续梁挂篮现浇施工
(二)、施工地段及影响范围,
武广客专新乌龙至赤壁北区间DK1265+540
(三)、施工期限,
年 月 日至 年 月 日
(四)、安全防护,
行车安全及人身安全(施工人员、路外)
(五)、甲乙双方所遵循的技术标准、规程和规范,
1、铁路运输安全保护条例(国务院令第430号)
2、铁道部铁路营业线施工及安全管理办法(铁办【2008】190号)
3、关于公布“武汉铁路局营业线施工及安全管理实施细则”的通知(武铁总[2008]331号)
(六)、双方的责任和义务,
1、乙方必须严格按照铁路营业线施工安全管理的有关规定组织施工,保证施工期间的行车安全、人身(路外)安全和施工的正常进行,并按有关规定明指派相应级别的领导、干部到现场指挥。
2、乙方对进入施工现场的作业人员要进行营业线施工、行车等规章制度的培训,培训合格后方准上道作业,并设立专职的检验员、安全员、防护员,严格按照各工种制定出具体的安全措施后方可开工。施工前必须与甲方车站充分协商,现场调查,做好安全措施和防护方案后方可施工。
3、乙方在指定的甲方咸宁北站运转室设施工防护员联系协调工作。施工影响甲方既有线行车时,乙方必须派驻站联络员提前40分钟在甲方信号楼(运转室)进行联系防护和施工登销记工作。驻站联络员必须经培训合格、持证上岗。
4、乙方驻站联络员应按规定时间进行施工登记要点,登记运统-46时,应先拟后登,经甲方车站值班员同意并签认后,乙方驻站联络员方可通知作业人员施工。乙方必须按规定时间结束施工并进行施工销记。
5、乙方进行桥梁架设施工中影响行车安全时,须按路局施工命令要点封锁施工。甲方车站值班员应作好施工的组织协调工作,在接到乙方的施工要点请求后,及时和列车调度员联系,并将联系结果反馈给乙方驻站联络员。
6、 乙方在施工封锁点外不得在站场上空进行气、电焊工作,对工作面要进行全部封闭,不得掉落火花和任何物品,不得影响客专的正常试验和运营生产。
7、乙方不得在防护网内存放施工器械及材料,当需要工程机械及大型吊车、汽车等进安全保护区范围时,要做好防护措施并落实“一人一机”的防护制度。乙方施工人员(含劳务工)进入铁路防护网或站区施工时,必须佩带明显标志,身着防护服装,遵守车站的安全管理规定,不得随意穿越铁路和在铁路上停留。
8、 因乙方施工人员、机械设备擅自进入铁路安全防护范围内造成后果(行车安全、人身安全)由乙方负责,乙方施工期间及完毕后,负责对施工现场的清理。
9、 乙方施工时,人身安全防护由乙方负责,因乙方施工人员及施工地点发生的人身伤害(亡)责任事故的,由乙方负全部责任,甲方不承担任何责任。
10、乙方必须加强进入铁路安全防护范围内上空作业的人员、器具和机械的管理,防止发生坠落,危及行车安全。
11、乙方施工期间加强值班和应急处置,并同车站加强信息沟通。甲方一经发现乙方施工存在安全隐患时,能随时通过乙方的联系电话发布应急抢修命令。
12、乙方安全职责,乙方在甲方管内施工期间,必须绝对服从甲方的安全管理,不得违反铁路有关安全规定。因乙方责任造成营业线设备损坏和影响行车安全,构成行车事故的,由乙方负全部责任。甲方对乙方发出的安全整改通知书,必须立即整改。
13、甲方安全职责,甲方必须加强对营运线施工的组织领导,按有关规定安排胜任人员盯岗检查,配合乙方做到文明施工,尽量为乙方施工提供便利条件,积极配合乙方的意外抢修作业,确保行车安全畅通;发现乙方有危及行车安全、调车安全和人身安全的现象或其它违反既有行车规章制度的行为,有权责令乙方停止施工。
(七)、安全责任,
甲乙双方应严格履行本协议,如一方未按本协议条款执行,发生施工延点、责任事故的,按武汉铁路局有关规定考核。
(八)、安全监督及配合费用
本工程安全监督费、配合费用根据工程影响程度和工作量,乙方共需支付甲方费用共计 元整()。收款人,武昌东车务段;帐号,3202006109000078126-1001;开户行,工行徐家棚支行825328,施工结束前结算完毕。
(九)、本协议一式六份,双方各执两份,报路局设备主管部门和安监室核审各一份。
(十)、未尽事宜,双方协商解决。
此页无正文
甲方(签章), 乙方(签章),
甲 方 代 表, 乙 方 代 表,
联 系 人, 联 系 人,
联 系 电 话, 联 系 电 话,
签 订 日 期, 年 月 日签 订 日 期,年 月 日
转让合同协议书
在企业开始谈合作的时候,无论是在生活还是工作当中,相信很多人都曾经看到过合同。合同是多方当事人自愿达成的民事法律行为,你知道一份合同的格式要求吗?经过阅读本页你的认识会更加全面。
转让合同协议书 篇1
一、合同双方当事人:
出让方(以下简称甲方):
受让方(以下简乙称):
根据《合同法》相关规定,经甲乙双方友好协商,拟定以下合同:
二、转让公司的基本情况:
本次转让为甲方将所属的_____,该公司账面价值_____万元,评估价值_____元,涉及职工安置______人,涉及银行债权________元。该公司转让行为已经同意。
三、职工的安置
本合同公司转让时所涉及职工的安置,经甲、乙双方约定并报批复同意,按如下方式处理:
1、甲方转让公司的人员由甲方自行安置,与乙方无关。
2、甲方转让公司的人员在外发生的一切违法行为由甲方自行承担,与乙方无关。
四、债权、债务处理
1、因甲方转让公司遗留的一切债权、债务由甲方自行承担,与乙方无关。
五、公司转让及价款支付情况
转让价款为人民币(大写)元,双方约定在 日内,乙方(①一次、②分期)通过指定的 账号将合同价款付清。
采用分期付款的,乙方以 为保证条件,分 次,分别在 日内付清。
六、产权交割
乙方通过产权交易中心的指定账号支付合同价款或首付款后,甲方将编制好的《产权转让交割单》提交给乙方,由乙方凭此清单逐项核对与验收,核对无误、验收完毕后,由甲、乙双方及其经办人员在该清单上盖章、签字方视为交割完成。
七、税费负担
经甲、乙双方约定,本次转让所涉及的税费按如下方式处理:
八、争议处理
在本合同履行过程中,甲、乙双方发生争议,经协商无效时,当事人可以向产权交易机构申请调解,也可以依合同的约定双方选择(①依法向所在地仲裁机构申请仲裁;②依法向所在地人民法院起诉)。
九、违约责任
1、乙方在报名受让时,通过产权交易中心交付保证金人民币(大写)元。当合同履行后,乙方交付的保证金退还给乙方或抵作价款。当乙方不履行合同的约定,则无权要求返还保证金;若甲方不履行合同的`约定,应当向乙方支付相当于乙方交付保证金数额的补偿;若甲、乙双方要求解除合同的,保证金扣除乙方相应交易费用后返还给乙方。
2、乙方未能按期支付本合同公司的价款,或者甲方未能按期交割本合同公司,每逾期一日应按逾期部分金额的 %,向对方支付违约金。
3、一方违约给另一方造成直接经济损失,且违约方支付违约金的数额不足以补偿对方的经济损失时,违约方应偿付另一方所受损失的差额部分。
十、合同的变更和解除
当发生下列情况之一时,可以变更、解除合同:
1、因情况发生变化,当事人双方协商一致,并订立了变更或解除协议,而且不因此损害国家和社会公共利益的。
2、由于不可抗力致使本合同的条款不能履行的。
3、由于一方在合同约定的期限内因故没有履行合同,另一方予以认同的。本合同需变更或解除,甲、乙双方必须签定变更或解除协议,并报产权交易机构备案后生效。
十一、权证变更
甲、乙双方在交割完成后,由_____负责,于_____日之内办妥权证变更事项。
十二、双双方约定的其他条款:
十三、合同的生效
本合同由甲、乙双方当事人签字盖章后生效,产权交易中心凭交易合同及《产权转让交割单》出具产权成交确认书。
十四、其他
本合同共_____页,附件_____件(共 页)。一式_____份,甲、乙双方及委托的会员各执 份,产权交易机构备存份。
甲方法定代表人:(签字)乙方法定代表人:(签字)
签约地点:
年 月 日
【【精选】合同转让协议书4篇】
合同转让协议书(共4篇)如果还不能满足你的要求,请在范文网搜索更多其他合同转让协议书范文。
合同转让协议书
合同转让协议书
合同转让协议书
合同转让协议书
合同转让协议书
转让合同协议书 篇2
-08-17公司合同转让协议书锦集六篇在社会发展不断提速的今天,协议书使用的情况越来越多,签订协议书是解决纠纷的保障。那么协议书怎么写才能发挥它最大的作用呢下面是小编帮大家整理的公司合同转让协议书6篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。公司合同转让协议书 篇1受 让 方,有限公司(以下称甲方)转 让 方,有限公司(以下称乙方)甲方拟转让拥有和控制的机器设备给乙方,经甲乙双方协商一致,特签订本合同,第一条, 设备名称、规格、数量、价格甲方转让给乙方的设备(见附页),经双方约定价格为人民币 元整(小写, 元)。第二条, 付款方式乙方在签订合同后支付给甲方。第三条, 设备交付时间在收到乙方支付的人民币 元整(小写, 元)后,甲方将设备交付给乙方。第四条, 违约责任本合同签订后,甲乙双方应认真履行,因一方过错给另一方造成损失的,应当承担由此而产生的违约责任。第五条 合同生效本合同经甲、乙双方授权代表签字并加盖印章后生效。第六条, 其它事项1、本合同附有设备清单附后面(见附页);2、本协议正本一式 贰 份,甲方双方各执 壹 份 。甲方(盖章), 乙方(盖章),代表人(签字) 代表人(签字),____日期,________年____月____日____日期,________年____月____日公司合同转让协议书 篇2转让方,(甲方)住所,受让方,(乙方)住所,本合同由甲方与乙方就 公司的股份转让事宜,于年月____日在 订立。甲乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,达成如下协议,第一条股权转让价格与付款方式1、甲方同意将持有 公司 %的股份共元出资额, 以 万元转让给乙方,乙方同意按此价格及金额购买上述股份。2、乙方同意在本合同订立____日内以现金形式一次性支付甲方所转让的股份。第二条保证1、甲方保证所转让给乙方的股份是甲方在 公司的真实出资,是甲方合法拥有的股权,甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股份,没有设置任何抵押、质押或担保,并免遭任何第三人的追索。否则,由此引起的所有责任,由甲方承担。2、甲方转让其股份后,其在 公司原享有的权利和应承担的义务,随股份转让而转由乙方享有与承担。3、乙方承认广东XX公司章程,保证按章程规定履行义务和责任。第三条盈亏分担本公司经工商行政管理机关同意并办理股东变更登记后,乙方、即成为 公司的股东,按出资比例及章程规定分享公司利润与分担亏损。第四条费用负担本公司规定的股份转让有关费用,包括,全部费用,由(双方)承担。第五条合同的变更与解除发生下列情况之一时,可变更或解除合同,但双方必须就此签订书面变更或解除合同。1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因,致使本合同无法履行。2、一方当事人丧失实际履约能力。3、由于一方或二方违约,严重影响了守约方的经济利益,使合同履行成为不必要。4、因情况发生变化,经过双方协商同意变更或解除合同。第六条争议的解决1、与本合同有效性、履行、违约及解除等有关争议,各方应友好协商解决。2、如果协商不成,则任何一方均可申请仲裁或向人民法院起诉。第七条合同生效的条件和日期本合同经 公司股东会同意并由各方签字后生效。第八条本合同正本一式4份,甲、乙双方各执壹份,报工商行政管理机关一份, 公司存一份,均具有同等法律效力。甲方(签名), 乙方(签名),公司合同转让协议书 篇3转让方,(甲方)住所,受让方,(乙方)住所,本合同由甲方与乙方就 公司的股份转让事宜,于年月日在 订立。甲乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,达成如下协议,第一条股权转让价格与付款方式1、甲方同意将持有 公司 %的股份共元出资额,以 万元转让给乙方,乙方同意按此价格及金额购买上述股份。2、乙方同意在本合同订立____日内以现金形式一次性支付甲方所转让的股份。第二条保证1、甲方保证所转让给乙方的股份是甲方在 公司的真实出资,是甲方合法拥有的股权,甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股份,没有设置任何抵押、质押或担保,并免遭任何第三人的追索。否则,由此引起的所有责任,由甲方承担。2、甲方转让其股份后,其在 公司原享有的权利和应承担的义务,随股份转让而转由乙方享有与承担。3、乙方承认广东XX公司章程,保证按章程规定履行义务和责任。第三条盈亏分担本公司经工商行政管理机关同意并办理股东变更登记后,乙方、即成为 公司的股东,按出资比例及章程规定分享公司利润与分担亏损。第四条费用负担本公司规定的股份转让有关费用,包括,全部费用,由(双方)承担。第五条合同的变更与解除发生下列情况之一时,可变更或解除合同,但双方必须就此签订书面变更或解除合同。1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因,致使本合同无法履行。2、一方当事人丧失实际履约能力。3、由于一方或二方违约,严重影响了守约方的经济利益,使合同履行成为不必要。4、因情况发生变化,经过双方协商同意变更或解除合同。第六条争议的解决1、与本合同有效性、履行、违约及解除等有关争议,各方应友好协商解决。2、如果协商不成,则任何一方均可申请仲裁或向人民法院起诉。第七条合同生效的条件和日期本合同经 公司股东会同意并由各方签字后生效。第八条本合同正本一式4份,甲、乙双方各执壹份,报工商行政管理机关一份, 公司存一份,均具有同等法律效力。甲方(签名), 乙方(签名),公司合同转让协议书 篇4第一条 协议各方本协议由以下各方于________年____月日在中国____省____市签订。甲方(转让方),注册地址, ; 法定代表人, 。乙方(受让方),注册地址, ; 法定代表人, 。第二条 转让内容经甲、乙双方协商,现将甲方旗下小区电梯框架广告业务转让给乙方经营。包括转让,一、甲方在XXXX等(注)9家小区物业租赁的所有电梯使用权及相关的租赁合同,并保证在接下来的________年内乙方不用支付场地租赁费用。二、上述电梯内218块广告框架的所有权。三、218块框架内正在投放的广告从____月____日开始至广告投放结束时的剩余广告款,共计 元。四、正于XX公司下218块框架内的所有广告客户资料、联系方式、结束时间等。乙方应于收到甲方所转让的上述所有之后____日内,交付给甲方共计捌万伍仟元80000元,受让方已付款肆万元(40000元)。第三条 违约责任1、本协议签订后,任何一方不履行本协议项下其应履行的任何义务,均构成违约,应退还已付的肆万元(40000元)、承担转让金额10%、即人民币捌仟伍佰元(8000元)违约金。2、如转让方违约(在本协议签定后受让方正常履行本协议的情况下转让方擅自解除本协议),则需赔偿由此给受让方造成的全部经济损失,并承担违约责任,违约金为转让标的额的10%。全部经济损失包括已付款、由于此转让行为受让方所支出的相关费用、由于此转让行为产生的误工费、由于此转让行为造成受让方的其他损失等。3、如受让方违约,转让方必须返还受让方的已付款,而后受让方需赔偿由此给转让方造成的全部经济损失,并承担违约责任,违约金为转让标的额的10%。全部经济损失包括由于此转让行为受让方所支出的相关费用、由于此转让行为产生的误工费、由于此转让行为造成受让方的其他损失等。第四条 适用法律本协议的订立、效力、解释及履行均受中XX人民共和国法律的管辖。第五条 争议的解决凡因执行本协议所发生的或与协议有关的一切争议,各方应通过友好协商或调解解决,如果经过协商或调解无效,则任何一方均可向本协议书签属地人民法院提起诉讼。第六条 协议的生效、终止及其它1.本协议经双方代表签署并加盖公司公章后立即生效。2.本协议任何条款的改动应以书面形式进行,并经各方友好协商,在达成协议时,由双方或其授权代表进行签署并加盖公司公章,改动部分应是本协议的整体部分并与协议正文同样有效。3.本协议书以中文制作,一式二份,甲方、乙方各执一份,每份具有同等法律效力。法定代表人(签字), 法定代表人(签字),甲方公司(公章) 乙方公司(公章)________年____月____日公司合同转让协议书 篇5一、合同双方当事人,出让方(以下简称甲方),受让方(以下简乙称),根据合同法相关规定,经甲乙双方友好协商,拟定以下合同,二、转让公司的基本情况,本次转让为甲方将所属的_____,该公司账面价值_____万元,评估价值_____元,涉及职工安置______人,涉及银行债权________元。该公司转让行为已经同意。三、职工的安置本合同公司转让时所涉及职工的安置,经甲、乙双方约定并报批复同意,按如下方式处理,1、甲方转让公司的人员由甲方自行安置,与乙方无关。2、甲方转让公司的人员在外发生的一切违法行为由甲方自行承担,与乙方无关。四、债权、债务处理1、因甲方转让公司遗留的一切债权、债务由甲方自行承担,与乙方无关。五、公司转让及价款支付情况转让价款为人民币(大写) 元,双方约定在____日内,乙方 (①一次、②分期)通过指定的 账号将合同价款付清。采用分期付款的, 乙方以 为保证条件,分 次,分别在____日内付清。六、产权交割乙方通过产权交易中心的指定账号支付合同价款或首付款后,甲方将编制好的产权转让交割单提交给乙方,由乙方凭此清单逐项核对与验收,核对无误、验收完毕后,由甲、乙双方及其经办人员在该清单上盖章、签字方视为交割完成。七、税费负担经甲、乙双方约定,本次转让所涉及的税费按如下方式处理,八、争议处理在本合同履行过程中,甲、乙双方发生争议,经协商无效时,当事人可以向产权交易机构申请调解,也可以依合同的约定双方选择 (①依法向所在地仲裁机构申请仲裁;②依法向所在地人民法院起诉)。九、违约责任1、乙方在报名受让时,通过产权交易中心交付保证金人民币(大写) 元。当合同履行后,乙方交付的保证金退还给乙方或抵作价款。当乙方不履行合同的约定,则无权要求返还保证金;若甲方不履行合同的约定,应当向乙方支付相当于乙方交付保证金数额的39;补偿;若甲、乙双方要求解除合同的,保证金扣除乙方相应交易费用后返还给乙方。2、乙方未能按期支付本合同公司的价款,或者甲方未能按期交割本合同公司,每逾期____日应按逾期部分金额的 %,向对方支付违约金。3、一方违约给另一方造成直接经济损失,且违约方支付违约金的数额不足以补偿对方的经济损失时,违约方应偿付另一方所受损失的差额部分。十、合同的变更和解除当发生下列情况之一时,可以变更、解除合同,1、因情况发生变化,当事人双方协商一致,并订立了变更或解除协议,而且不因此损害国家和社会公共利益的。2、由于不可抗力致使本合同的条款不能履行的。3、由于一方在合同约定的期限内因故没有履行合同,另一方予以认同的。 本合同需变更或解除,甲、乙双方必须签定变更或解除协议,并报产权交易机构备案后生效。十一、权证变更甲、乙双方在交割完成后,由_____负责,于____日之内办妥权证变更事项。甲方法定代表人,(签字)乙方法定代表人,(签字)签约地点,________年____月____日公司合同转让协议书 篇6甲方(出让方),住所地,法定代表人,乙方(受让方),住所地,法定代表人,鉴于, 公司(以下简称转让公司)是由甲方于________年____月____日基于其掌握的 技术针对 项目投资注册的全资控股公司,注册资本 万元,营期限为________年。鉴于,甲方有意将其所属的占 %股权的转让公司按本协议规定的条款和条件转让给乙方,乙方愿意按同样的条件受让转让公司。故此,依据中XX人民共和国合同法、中XX人民共和国公司法等法律法规、政策之规定,并本着平等互利、友好协商的原则,双方签订本协议。一、转让公司的基本情况,转让公司名称为 公司,注册资本 万元(无形资产占 %),评估价值 万元,涉及土地 平方米,涉及员工安置 人,涉及银行债权 万元,住所地, ,经营范围,二、员工的安置,本合同公司转让时所涉及员工的安置,经甲、乙双方约定按如下方式处理, 一并由乙方接收三、债权、债务处理经甲、乙双方约定,按如下办法处理,一并由乙方接收四、土地使用权使用方式本合同转让公司坐落场所的土地性质为 ,经甲、乙双方约定,按如下办法处理,一并由乙方接收五、公司转让价款及支付方式,1、转让价款为人民币(大写) 元,双方约定在本合同签订后____日内,乙方预支付甲方 %转让价款(包括20%定金,适用定金规则)。2、甲方收到乙方上述 %转让价款后, ,乙方支付给甲方剩余 %转让价款。六、产权交割甲方收到乙方100%转让价款后,转让公司相关权利义务归乙方所有,甲方不再承担任何权利义务。甲乙双方约定在____月内办理相关产权交割手续。七、费用和税费经甲、乙双方约定,本次转让所涉及的费用和税费按如下方式处理, 乙方承担八、争议处理在本合同履行过程中,甲、乙双方发生争议,经协商无效时,当事人可以依法向具有管辖权人民法院起诉。九、违约责任1、如因乙方原因导致本合同无法履行或乙方不履行合同的约定,则无权要求返还定金;如因甲方原因导致本合同无法履行或甲方不履行合同的约定,应当向乙方支付相当于乙方交付定金的补偿;2、乙方未能按期支付本合同公司的价款,或者甲方未能按期交割本合同公司,每逾期____日应按逾期部分金额的%,向对方支付违约金。3、一方违约给另一方造成直接经济损失,且违约方支付违约金的数额不足以补偿对方的经济损失时,违约方应偿付另一方所受损失的差额部分。十、合同的变更和解除当发生下列情况之一时,可以变更、解除合同;1、因情况发生变化,当事人双方协商一致,并订立了变更或解除协议,而且不因此损害国家和社会公共利益的。2、由于不可抗力致使本合同的条款不能履行的。3、由于一方在合同约定的期限内因故没有履行合同,另一方予以认同的。本合同需变更或解除,甲、乙双方必须签定变更或解除协议。十一、权证变更甲、乙双方在交割完成后,由负责,于____日之内办妥权证变更事项。十二、双方约定的其他条款,十三、合同的生效本合同由甲、乙双方当事人签字盖章后生效。十四、其他本合同共 页,附件 件(共 页)。一式 份,甲、乙双方及委托的会员各执 份;产权交易机构备甲方, 乙方,________年____月____日
转让合同协议书 篇3
近年来,随着人们生活水平的提高和对健康的重视,猪肉作为重要的肉类食品,需求量逐渐增加。猪场作为生产猪肉的重要基地,成为许多投资者眼中的热门项目。然而,由于各种原因,有些猪场主意欲将自己的猪场进行转让,这就需要双方签订一份详细的猪场转让合同协议书。下面就以“猪场转让合同协议书”为标题,详细具体且生动地描述这份合同协议书。
首先,在协议书的前言部分,要简要介绍转让方和受让方的背景情况,以及双方之间达成协议的背景和目的。例如,转让方林某是一位养殖业经验丰富的猪场主,由于个人原因计划将自己经营的猪场转让出去。受让方张某则是一位刚刚投身养殖行业的年轻人,对于猪场管理有着浓厚的兴趣和热情,希望能够借助转让方的经验和资源,将猪场经营得更好。
其次,在协议书的主体部分,要详细规定双方的权利和义务。转让方应详细列举出猪房、养殖设施、设备及存栏猪只等固定和流动资产的清单,并对其现状进行描述,以及对产权归属进行明确划分。受让方应认真核对清单,并在核对无误后签署确认。此外,协议书中还应明确约定转让方提供的指导和培训时间以及内容,以确保受让方能够顺利接受转让方的经验和技术支持。
同时,协议书还应明确规定双方对于猪场经营的监管和管理责任。转让方应在转让完成后继续提供一定的监管和管理支持,确保受让方能够顺利完成猪场的转型和运营。受让方应承担起猪场经营的全面管理和运营责任,包括对猪只的健康管理、饲料供应、疾病防控等方面的工作。协议书还应明确规定受让方在猪场经营过程中遵循的技术要求和兽医卫生标准,以确保猪场的生产和经营符合行业规范。
除此之外,协议书还应明确双方在货款支付、违约责任、争议解决等方面的合作细节。货款支付部分,应明确规定受让方支付货款的方式和期限,并在转让完成前由法律专业人士进行权属调查,确保交易的清晰合法。违约责任部分,应明确规定双方对于合同约定的违约责任和违约金的支付标准。争议解决部分,应明确规定在合同履行过程中产生的纠纷应当通过友好协商解决,协商不成时可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
最后,在协议书的结尾部分,双方应签字并附上个人的有效身份证明文件,以确保协议的有效性和真实性。双方还可以约定协议书的变更和解除条件,以应对未来可能出现的情况。
总结起来,猪场转让合同协议书是一份非常重要的文件,它规范了猪场转让双方之间的权益和义务,保障了双方在交易过程中的合法权益。双方应当对协议书的内容进行认真核对和理解,确保交易的公正和透明。希望双方能够在签署协议书后,共同努力将猪场经营得更好,为人们提供更加优质的猪肉产品。
转让合同协议书 篇4
-07-10关于合同转让协议书范文集锦9篇在不断进步的社会中,越来越多地方需要用到协议书,签订协议书可以使双方受到法律的保护。那么协议书的格式,你掌握了吗下面是小编帮大家整理的合同转让协议书9篇,希望能够帮助到大家。合同转让协议书 篇1甲方, ,身份证号码, , 乙方, ,身份证号码, ,经甲乙双方友好协商,本着自愿、平等、有偿、诚实信用的原则下,达成如下协议,一、甲方将位于的农田总计面积平方米( 平方米)的土地使用权一次性转让给乙方使用,转让费为人民币 元整。该土地长 米(米),宽米(米)。东邻 ,西邻 ,南至 ,北邻。二、甲方对上述土地转让前所拥有使用权及土地尺寸数据信息的真实性负责,若存在虚假不实情况,则视为违约。三、上述土地转让的期限为无限期(即乙方永久使用)。四、付款方式,乙方于年____月____日将上述土地的转让款一次性付给甲方。五、转让方式,甲方于年____月____日将上述土地的使用权交付给乙方使用。交付使用后,甲方不得干涉乙方对上述土地的使用用途及处理方式。乙方使用上述土地过程中,如需甲方协助提供该土地使用证明等相关资料时,甲方须无偿提供协助。六、甲乙双方在协议履行期间,土地的增值或贬值均由乙方享有或承担。七、违约责任,协议签订后,双方应按照协议的上诉内容自觉履行。如果一方违约,应赔偿对方一切损失。八、本协议如有未尽事宜,经双方协商一致,做出补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。九、本协议是双方真实意识表示,双方签字并按手印后即时生效。十、本协议壹式贰份,具有同等法律效力,甲乙双方各执壹份。甲方(签字),乙方(签字),____日期,年____月____日____日期,年____月____日合同转让协议书 篇2甲方,乙方,丙方,甲乙双方经友好协商,就店铺转让达成下列协议,并共同遵守,第一条甲方于________年月____日前将位于________________店铺(三层)转让给乙方使用。第二条该店铺产权人为丙。丙与甲方签订了租赁合同,租期到__________,月租为__________人民币。店铺交给乙方后,乙同意代替甲向丙履行该租赁合同,每月交纳租金及该合同约定由甲交纳的水电费等各项费用,该合同期满后由乙领回甲交纳的押金,该押金归乙方所有。第三条店铺现有装修,装饰,设备(包括)全部无偿归乙方使用,租赁期满后不动产归丙所有,动产无偿归乙方(动产与不动产的划分按租赁合同执行)第四条乙方在__________前一次性向甲方支付顶手费(转让费)共计人民币大写__________整(小写,__________元),上述费用已包括甲方交给丙方再转付乙方的押金,第三条所述的装修装饰设备及其他相关费用。甲方不得再向乙方索取任何其他费用。第五条该店铺的营业执照由乙方办理,经营范围为茶叶或茶具,相关费用及由乙方经营引起的.债权债务全部由乙方负责,与甲方无关。乙方接手经营前该店铺所欠一切债务由甲方负责偿还,与乙方无关。第六条乙方逾期交付转让金,除甲方交铺日期相应顺延外,乙方每日向甲方支付转让费的__________的违约金,逾期____日的,甲方有权解除合同,乙方按转让费的__________向甲方支付违约金。甲方应保证丙同意甲转让店铺,如由于甲方原因导致丙或甲自己中途收回店铺,按甲不按时交付店铺承担违约责任。第七条遇国家征用拆迁店铺,有关补偿归乙方。第八条本合同一式二份,自签字之日起生效。甲方,________年____月____日乙方,________年____月____日丙方(签字)________年____月____日合同转让协议书 篇3甲方,(转让方)乙方,(受让方)丙方,(商铺出租方)根据合同法,就甲方将位于 的商铺,转让给乙方一事,甲、乙、丙三方经好友协商,就店面转让达成以下协议,第一条 甲方与________年____月____日前将位于 商铺{面积 平方米}转让给乙方使用。第二条 该店铺所有权证号码为 ,产权为丙方,丙方与甲方签订了租赁合同,合同到期时间为 ,月租为人民币,店面交给乙方使用后,乙方同意代替甲方向丙方履行租赁合同,每月交纳该合同约定由甲交纳的水电费等各项费用,该合同期满后由乙方领回甲方交纳的押金,押金归乙方所有,第三条 该店铺现有装修,装饰,工具,设备{包括 }全部无偿归乙方使用,该合同期满后,不动产归丙所有,其它归乙方所有。第四条 乙方在 前一次性向甲方支付顶手费人民币大写 万元整{小写, 元X,上述费用包括甲方交给乙方再转付给丙方的押金,第三条所述相关费用,甲方不得向乙方索取任何其他费用。第五条 该店铺的营业执照已由甲方办理,经营范围为 ,租用期内继续以甲方名义办理营业执照,税务登记等相关手续,但相关费用及由乙方经营引起的债权债务全部由乙方负责,与甲方无关,乙方接手前,该店铺的所欠一切债务由甲方负责偿还,与乙方无关,第六条 乙方逾期未交付转让金,除甲方交付日期相应顺延外,乙方每日还需向甲方交付转让费的 的违约金,逾期30天,甲方有权解除合同,乙方按转让费的向甲方支付违约金,甲方应保证丙的同意转让店铺,如由甲方原因导至丙或甲方自己中途收回店铺,按甲不按时交付店铺承担违约责任,第七条 遇国家征用店铺,有关赔偿归乙方。第八条如果合同签订前政府下令撤迁店铺,甲方退还全部转让费。如果合同签订后国家命令撤除店铺,使乙方难以经营,乙方有权解除合同,甲方退还剩余租期的转让费,押金仍归乙方,甲方在每年营业执照有效期盖满时仍未办妥年审手续,乙方有权解除合同,甲方应退回全部转让费,赔偿装修,添置设备损失元,并支付转让费的 的违约金,第九条 合同一式三份,甲、乙、丙,各执一份,具有相同法律效力。甲方,乙方,丙方,________年____月____日合同转让协议书 篇4甲方,乙方,丙方,甲乙双方经友好协商,就店铺转让达成下列协议,并共同遵守,第一条甲方于________年____月____日前将位于________________店铺(面积为__平方米)转让给乙方使用。第二条该店铺的所有权证号码为__________,产权人为丙。丙与甲方签订了租赁合同,租期到__________,月租为__________人民币。店铺交给乙方后,乙同意代替甲向丙履行该租赁合同,每月交纳租金及该合同约定由甲交纳的水电费等各项费用,该合同期满后由乙领回甲交纳的押金,该押金归乙方所有。第三条店铺现有装修,装饰,设备(包括)全部无偿归乙方使用,租赁期满后不动产归丙所有,动产无偿归乙方(动产与不动产的划分按租赁合同执行)。第四条乙方在__________前一次性向甲方支付顶手费(转让费)共计人民币大写__________整(小写,__________元),上述费用已包括甲方交给丙方再转付乙方的押金,第三条所述的装修装饰设备及其他相关费用。甲方不得再向乙方索取任何其他费用。第五条该店铺的营业执照已由甲方办理,经营范围为餐饮,租期内甲方继续以甲方名义办理营业执照,税务登记等相关手续,但相关费用及由乙方经营引起的债权债务全部由乙方负责,与甲方无关。乙方接手经营前该店铺及营业执照上所载企业金城饭店的所欠一切债务由甲方负责偿还,与乙方无关。第六条乙方逾期交付转让金,除甲方交铺日期相应顺延外,乙方每日向甲方支付转让费的__________的违约金,逾期____日的,甲方有权解除合同,乙方按转让费的__________向甲方支付违约金。甲方应保证丙同意甲转让店铺,如由于甲方原因导致丙或甲自己中途收回店铺,按甲不按时交付店铺承担违约责任。第七条遇国家征用拆迁店铺,有关补偿归乙方。第八条如果合同签订前上级已下令拆迁店铺,甲方退偿全部转让费,赔还装修损失__________元,并支付转让费的__________的违约金。如果合同签订之后上级明令拆迁店铺,或者市政建设(如修,扩路,建天桥,立交桥,修地铁等)导致乙方难以经营,乙方有权解除合同,甲方退还剩余租期的转让费,押金仍归乙方(前述顺延除外)。或甲方在每年营业执照有效期届满时仍未办妥年审手续,乙方有权解除合同,甲方应退回全部转让费,赔偿装修,添置设备损失__________元,并支付转让费的__________的违约金。第九条本合同一式二份,自签字之日起生效。甲方,(签字)________年____月____日乙方,(签字)________年____月____日丙方,(签字)________年____月____日合同转让协议书 篇5门面转让协议书转让方(甲方), 身份证号码,住 址,受让方(乙方), 身份证号码,住 址,出租方(丙方), 身份证号码,住 址,根据我国合同法的有关规定,经甲、乙、丙三方友好协商,就下述门面转让事宜达成如下协议,一、转让门面1、转让门面位于 ,建筑面积 平方米;2、丙方为上述转让门面的所有权人和出租方。现对甲、乙双方根据本合同约定转让上述门面承租权的行为,丙方表现同意。3、原甲、丙双方所签门面租赁合同的权利与义务转由乙方享有和履行,乙方与丙方不再另行签订租赁合同。本合同生效和门面交接完毕后,甲、丙双方之间原门面租赁合同终止履行,权利义务自行解除。二、租金的结算与支付1、丙方与甲方原租赁合同,约定的租赁期间为________年,即自________年____月____日起________年____月____日止,月租金为 元人民币,现甲方剩余租期为____月。门面转让前尚欠租金、水电费、物业管理费等共计人民币 元,由乙方在本合同签订之前全部交清。2、门面转让乙方后,甲、丙双方原门面租赁合同中所约定的租金转由乙方根据该合同约定(指有关金额、时间、付款方式和违约责任等条款)向丙方支付,甲方不再负有支付义务。三、门面设施、设备的归属1、转让门面现有装修设施在转让后归乙方所有。2、转让门面租赁期(含门面租赁合同续签期限)届满后,该门面装修设施的不动产归丙方所有,营业设备等动产归乙方(动产与不动产的划分按原有租赁合同执行)所有。3、乙方在接收该门面后,有权根据经营需要,在保证房屋安全使用的情况下进行再次装修。四、门面转让费的支付1、乙方于本合同签订之日内,向甲方支付转让费共计人民币 拾 万元整( 元),上述费用已包括第三条所述的装修、装饰、设备(详见转让财物交接清单)及其他相关费用,此外甲方不得再向乙方索取任何其他费用。五、债权债务的处理乙方接手前该店铺所有的一切债权、债务均由甲方负责;接手后的一切经营行为及产生的债权、债务由乙方负责。六、交接条件及方式甲方在本合同签订之日内进行门面交接,向乙方腾让门面并交付钥匙。 门面交接时,甲方应腾空非转让财物交接清单范围内的一切设施、物品和货物,保持门面已有装修、装饰、设施、设备、门窗、墙面、地面和天花板面的完好和完整,以便于使用。2、办理门面交接手续时,由甲、乙、丙三方共同进行现场验收,按照转让财物交接清单点验、接收有关财物,交接完毕后,甲、乙、丙三方应共同签署转让财物交接清单,在丙方的现场监督下,甲方向乙方交付门面钥匙。门面钥匙一经交付,转让门面即告验收、交付完毕。3、转让门面不符合约定的交接条件时,乙方有权拒绝交接,甲方应及时整改、修复,直至符合交接条件为止。并将视为甲方逾期交付门面,由甲方承担逾期交付的违约责任。七、违约责任1、甲方保证该门面有合法承租权并有权依法转让,应该按时交付门面。甲方逾期交付门面时,按下列方式计算违约金,逾期交付天数 元天;超过30天甲方仍不能交付转让门面时,乙方有权通知甲方解除合同,返还已支付的门面转让费,和按上述约定追偿违约金。2、乙方应按时接收门面和支付门面转让费。乙方逾期接收门面超过7天时,甲方有权通知乙方解除合同,不予返还已支付的门面转让费。乙方逾期支付门面转让费时,按下列方式计算违约金,逾期付款天数 元天。3、丙方保证该转让门面为其合法所有,享有门面的出租权,并不得“一房多租”。如因丙方原因造成门面所有权、租赁权纠纷,应由丙方承担违约责任,赔偿甲、乙双方违约金。该违约金按下述方式计算,甲方获得的违约赔偿=本合同约定转让费215;1;乙方获得的违约赔偿=本合同约定转让费215;2。七、合同争议的解决本合同如发生争议,可先由合同三方协商处理;协商不成,任何一方均可将争议提交环江县劳动部门仲裁,通过仲裁程序解决。八、其他规定原门面租赁合同和财物交接清单为本合同附件,是本合同的有效组成部分,具有法律效力。本合同由三方签署后生效。一式三份,三方各执一份。甲方, 乙方, 丙方,签约时间,签订地点,附件,一、原门面租赁合同;二、财物交接清单。合同转让协议书 篇6双方本着友好互利的原则,甲乙双方经协商一致,签订本合同,以资共同信守执行。 甲方,身份证号,乙方,身份证号,第一条 甲方以人民币______元整 的价格(大写, 元整),转让给乙方位于_____的______XXX。第二条 甲方转让的XXX包括机器、桌椅、美甲货品,客户资料及其他杂物。第三条 XXX交收以前,所有积欠一切水费、电费、房屋租赁费等概由甲方负担。第四条 转让XXX后,XXX发生的一切财务,经营及其他与XXX有关的问题、事件均由乙方全权负责并承担,甲方不负任何责任和连带责任。第五条 甲方承诺“转让XXX后,不以任何形式向乙方索要XXX物品、参与XXX经营,干涉XXX事务。”第六条 乙方承诺“甲方不对转让后的XXX发生的任何问题、事件负任何责任和连带责任,所有一切均由乙方全部承担。”第七条 甲方有义务积极配合乙方办理XXX相关的过户手续。第八条 本合同由甲、乙双方签字,合同自________年____月____日起生效,正式交接时间为________年大年初一。第九条 本合同一式__份。甲方一份。乙方一份。甲方,____乙方,____电话,____电话,______年__月__日合同转让协议书 篇7转让方,(甲方)_______________地址,______________电话,______________法定代表人,________性别,______________ 出生,________年____月____日职务,______________国籍,______________ 身份证号码,______________受让方,(乙方)______________地址,______________ 电话,______________法定代表人,______________ 性别,______________ 出生,________年____月____日职务,______________ 国籍,______________ 身份证号码,______________双方达成如下协议,第一条 甲方在______________市______________地段(地块编号,______________)拥有房地产;名称, ______________数量,______________,现有偿转让,转让方式为(1)出售(2)交换(3)赠与(4)继承。第二条 乙方自愿从甲方受让上述土地使用权及其上物业。土地面积,________________________㎡;其中,基底分摊面积________________㎡;公用分摊面积______________________㎡;其他( )面积______________________㎡;共有使用权土地面积,______________㎡;物业部分为,______________。第三条 甲乙双方对上述转让数量、面积核对无误,同意上述房地产转让价格为__________元,单价__________元㎡,总金额__________元;并于________年____月____日前全部交完。第四条 土地使用年期为________年,自________年____月____日起至________年____月____日止。第五条 乙方继续履行原土地使用规则的有关规定。第六条 乙方从________年开始,缴纳土地使用费,在此以前的土地使用费全由甲方负责。第七条 房地产转让费由甲方负责缴纳。第八条 转让合同由双方签字盖章,经市公证机关公证,并到政府主管部门办理产权登记手续后,乙方正式取得房地产权。第九条 乙方获得房地产权,如再发生出租、抵押、转让(含出售、赠与、继承、交换)时,应按本合同第八条之规定办理产权变更登记手续。第十条 如系地产商第一次售房,原房地产预售合同书作为本合同附件。第十一条 本合同正本一式4份,甲乙双方、房地产权登记机关、公证处各1份。转让方,____________(盖章)受让方,__________(盖章)法定代表人,__________法定代表人,________年 ____月____日签约地点合同转让协议书 篇8转让方(甲方),__________身份证号码,__________________ 顶让方(乙方),__________身份证号码,__________________甲、乙、双方经友好协商,就店铺转让事宜达成以下协议,一、甲方同意将自己位于_______省________县_________街________________店铺转让给乙方使用,建筑面积为_____平方米;并保证乙方同等享有甲方在原有房屋租赁合同中所享有的权利与义务。二、店铺转让给乙方后,乙方同意代替甲方履行原有店铺租赁合同中所规定的条款,并且定期交纳租金及该合同所约定的应由甲方交纳的水电费及其他各项费用。三、转让后店铺现有的装修、装饰及其他所有设备和房屋装修等;营业设备等全部归乙方。四、乙方在________年____月____日向甲方支付转让费共计人民币__________元整,(大写,人民币 _______________元整 )五、乙方接手前该店铺所有的一切债权、债务均由甲方负责;接手后的一切经营行为及产生的债权、债务由乙方负责。六、如因自然灾害等不可抗因素导致乙方经营受损的与甲方无关,但遇政府规划,国家征用拆迁店铺,其有关补偿归乙方。八、本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字之日起生效。甲方(签章), 乙方(签章),联 系 电 话 ,联 系 电 话 ,____日期,____日期,合同转让协议书 篇9甲方, 乙方,甲方租有位于____区团结镇三家村耕地面积总面面积2亩,其中荒地0。5亩,农户肖XX耕地0。7亩,农户杨XX耕地0。8亩,荒地0。5亩,每亩每年租金200元整(贰佰元整)耕地1。5亩,每亩每年300元整(叁佰元整)租期为________年(________年)一、耕地面积1。5亩,每亩每年租金为300元整(叁佰元整),合计人民币31500元整(叁万壹仟伍佰元整),荒地面积0。5亩,每亩每年租金为200元整(贰佰元整),合计人民币7000元整(柒仟元整)在________年(________年)内无任何地增,租金________年(________年)一次性付清,本租地合同还付加一份补充协议,本补充协议的二、经甲、乙双方多次协商,甲方将土地和协议合同一次性转让给乙方。三、甲方转让给乙方土地及合同从转让之日起一切风险和国家政策及甲方租地农户和债权债务,与甲方无任何法律关系和责任,经由乙方承担。以上所述一切风险和债权债务责任均由乙方承担,与甲方无任何关系。四、________年____月____日至________年____月____日之间的债权债务均由甲方负责承担。五、甲方将土地与和同土地面积一次性转让给乙方。甲方, 乙方,________年____月日
转让合同协议书 篇5
鉴于甲乙双方平等互利的原则,基于乙方接受相关投资收购公司的委托,
对甲方的相关资产及相关手续进行审核,并确定公司资产转让意向,双方各自遵守相关约定。
一、甲方公司资产的详细陈述:
3、资产有无设定抵押、担保情形:
有关公司文件、财务报表、营业与资产状况的报表(尤其是公司负债情况,对第三人所负的债务,开列详细清单):
三、保证条款:
保证上述条款及文件的'真实性,如有错误和不实之处,应承担赔偿责任。在此期间,在没得到乙方的任何解约通知情况下,甲方不得再与
其他第三方签订转让协议。
四、过渡期条款:
1、甲方按照乙方的要求,准备齐所有应该提交的相关资料后,本项交易开始进入过渡期。
2、进入过渡期后,双方应尽快取得涉及本项交易或与本项交易的实施有关联的第三方同意、授权及核准;
3、乙方承诺在此过渡期内妥善保存管理目标公司的一切资产;直至双方确认移交完毕。
4、为维护甲方公司的现状,防止甲方利用其尚为目标公司之机,变相从公司获得其他利益,使公司资产价值减少;否则甲方将承担相应的违约责任。
5、双方对于收购合同所提供的一切资料,均负有保密义务,以免节外生枝。
A,甲方在收到第一批资金款后开始办理有关产权证照转户手续;并按照乙方的要求做变更手续。
B,资产移交期限;甲方在收到转让资金款达到30%以上时,开始办理资产与人事移交。
D,甲方在收到转让资金款达到70%以上时,甲方将办完所有移交手续,并保证乙方与关联交易第三方日后的正常管理,企业运营,否则甲方承担违约责任。
2、乙方:
A,甲方的所有相关资料齐全后,开始进入过渡期,实施第三方关联交易。
B,以分批付款方式进行交割,但不排除第三方关联交易的一次性付款方式;
C,如果发现甲方使用欺骗、虚假以及其他损害乙方的行为,乙方有权追讨回全部资金款并有权追偿甲方的相关责任。
六、现有职工安置问题:
企业转让移交之后,由新的管理机构进行人事安排与调整。
1、甲方按照乙方的要求所提供的相关资料必须齐全,真实、合法。
2、乙方进行评估与适时监督管理并确认本项交易可以继续执行。
3、因各种原因影响乙方与关联交易第三方对本项交易的进行。
转让合同协议书 篇6
转让方(甲方)__________ 身份证:__________________ 甲方直系亲属 ________________________
受让方(乙方)__________ 身份证:__________________ 乙方直系亲属 _ _____________________
根据国家有关法律、法规和政策,经甲乙双方友好协商,经村委会同意,本着平等、自愿、有偿、诚信的原则,房屋、土地、林地使用权和经营权的转让事项约定如下。
1、房屋、土地、森林流转概况
甲方承包经营位于_______镇_______村_______组的房屋、土地和森林的权利和经营权转让给乙方从事生产经营。具体面积及选址场景如下:
1、房屋面积为_______________________平方米,房屋位于_______________________________________。
2. 土地面积______________亩,土地位于_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. 林地面积_____________亩,且该林地位于____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
甲方预留的备用墓地可以选择在上述土地和林地(不包括房屋周边土地)的适当位置,选择预留的备用雪松和长寿木位于在 __________________________ 中,用 __________ 标记,共有 _ _______ 棵树。
2、转让期限
甲方转让的房屋、土地和林地的使用和管理期限为一次性长期。全国第二轮土地承包期届满后,如不调整为永久长期,如调整,按调整后的期限顺延。
3.转让价格
1.甲乙双方自愿协商,征得村委会同意,以货币形式出售。
2、上述房屋、土地、林地使用权和经营权出让金为_____(元______________)。
4. 过户支付的时间和方式
1. 乙方在签订协议之日,一次性全额支付过户费。
2、在协议签订之日,乙方将上述房屋、土地、森林使用权和经营权转让资金通过___________________________银行转入甲方开户账户:___________________________。甲方收到转帐款后,应向乙方出具收据。
五、权利义务
1、本协议生效后,因本协议产生的一切权利与义务转让的房屋、土地、林地由乙方承担和享有(甲方保留的备用墓地及周边林木、备用长寿树除外)。今后如有征收,与房屋、土地、林地补偿有关的一切利益均由乙方享有,甲方不得以任何理由提出异议。
2、甲方将继续使用和保护现有亲属墓地及周边树木,乙方及乙方后代不得破坏或砍伐。
3.甲方可以在上述土地和林地的适当位置选择墓地作为备用(不包括房屋周围的土地),并在山林中选择一棵杉树作为备用。备用长寿树,以_________为标志,乙方及乙方子孙今后不得干涉和破坏。
6、争议
1、房屋、土地、林地使用权和经营权转让后,双方确认不存在争议。如乙方在房屋、土地、林地使用等方面存在问题,
经营权发生纠纷或受到外界干扰,甲方应协助解决。
2、房屋、土地、林地的相关过户手续由乙方办理,乙方在办理在土地上建房的相关手续时,甲方应出面协调并处理它。 .
七。继承事项
1、甲方承诺转让房屋、土地、林地的使用权和经营权(甲方保留的备用墓地及周边树木、备用长寿树除外)属于乙方在国家法律和政策允许的范围内。
2、乙方的继承人有权享有本协议的全部权利。甲方及甲方继承人应确保乙方及乙方继承人的权利不受侵犯。
八、违约责任
1、甲方违约,应支付乙方支付的土地出让金,并赔偿相关损失。
2、乙方违约的,乙方主动平摊已支付的全部转让费,并赔偿相关损失。
九.协议有效期
1、本协议是双方自愿达成的,是双方的真实意思,没有任何欺骗。本协议未尽事宜,由双方协商补充确定,与本协议具有同等法律效力。
2、本协议一式三份,甲乙双方各执一份,村委会各执一份备案。经双方签字盖章并全额支付转账款后立即生效。双方的任何家庭成员和后代将执行本协议中列出的条款,并且永远不会后悔(世代相传)。
10. 签字盖章
1. 甲方_______指纹签名_________
甲方直系亲属_________指纹签名_______
2. 乙方签字_________ 手印_________
乙方直系亲属签字_________ 手印_________
3. 开证方代表签字盖章??_________
4.组长签名_________
________月___日
