欢迎来到零思考方案网网站!

施工协议书

2024-02-13
施工协议书

施工协议书。

精心制作了“施工协议书”,栏目小编在法律文书更加完善的时代,足够谨慎地挑选出来。如今,合同的法律效力不断增强。签署合适的合同也是降低和预防争议的重要手段。请您特别关注本文的重点!

施工协议书 篇1

工程施工合作协议书范本


第一章 总则


为确保双方工程施工合作的顺利进行,维护双方合法权益,特制定本合作协议。本协议由甲方和乙方共同遵守,并具有法律效力。


第二章 项目描述


1. 项目名称: ______________________


2. 项目地点: ______________________


3. 项目规模: ______________________


4. 项目周期: ______________________


5. 项目预算: ______________________


第三章 双方权责


1. 甲方的权责:


a. 提供建设工程的设计文件、图纸等相关资料;


b. 向乙方提供合适的施工现场;


c. 按照约定支付工程款项;


d. 对乙方的工作进行监督和管理;


e. 保证施工过程中必要的资源供应。


2. 乙方的权责:


a. 遵守各项国家法律法规,确保施工质量和安全;


b. 按照设计要求和工期要求完成施工任务,并保证质量;


c. 协助甲方进行工程验收,并在规定时间内处理相关问题;


d. 不得私自分包或转包本合作协议约定的工程或工程的一部分;


e. 向甲方提供施工进度、质量等相关信息。


第四章 施工付款


1. 工程款项的支付方式和时间:


a. 施工款项的支付方式:______________________


b. 第一次支付款项:________________________


c. 最后一次支付款项:______________________


2. 甲方按照约定支付款项的方式和时间:


a. 需由甲方支付的款项:______________________


b. 第一次支付的时间和金额:___________________


c. 最后一次支付的时间和金额:__________________


第五章 违约责任


1. 若一方未能履行本合同规定的义务,应向对方支付违约金,违约金的数额为合同总金额的______%。


2. 若甲方未按约定支付工程款项,则乙方有权停工,并向甲方催告支付的违约。


3. 若乙方未按约定时间完成工程,甲方有权要求乙方加快施工进度,并可能通过减少工程款项或终止合同等方式追究乙方的责任。


第六章 合同解除和争议解决


1. 若因不可抗力等无法控制的原因,导致双方不能履行合同的,不视为违约,但需及时通知对方。


2. 若合同解除,任何一方均应承担相应的损失,并解决未完成工程的问题。


3. 双方因履行本合同发生争议时,应友好协商,若协商不成可由双方自愿选择仲裁、诉讼解决。


第七章 其他约定


1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自本协议签订之日起生效。


2. 本合同未尽事宜,可由双方协商补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。


3. 本合同的任何修改或变更应由甲乙双方在书面文件中签字确认。


第八章 合同效力


1. 本合同自双方签订之日起生效,至工程完工并验收结束之日止。


2. 若一方未尽职守或违反合同约定而导致工程无法继续进行时,对方有权终止本合同。


3. 经双方确认,本合同的内容完全符合双方意愿。


甲方(签字): _________________ 日期: _________________


乙方(签字): _________________ 日期: _________________


以上是一份工程施工合作协议书范本,根据多年的工作经验,对于一份合作协议的撰写应该包含以上基本要素。具体的合作协议书范本还需要根据实际项目的情况进行具体的修改和补充。在签订合同时,双方应保持互信、公平、公正的原则,明确各自的权责和利益,以确保工程施工的顺利进行。同时,在项目实施过程中,双方应保持及时沟通和合作,解决工程中可能出现的问题,确保工程的质量和安全。

施工协议书 篇2

甲方:

乙方:

由于地质原因,春季连降雨水,雨水渗入山体,导致山体出现很大程度的裂缝和滑坡;后山的道路已经坍塌,已影响当地村民的出行;后山的围墙已经部分倒塌,麻石护坡已经严重移位,直接影响人身安全。经同意,对后山山体滑坡进行应急治理。现将该山体滑坡应急治理工程承包给乙方,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称:

2、建设地点:

3、工程内容:

4、合同工期:后山的山体滑坡和裂缝治理必须在15日内完成,其余项目工期可根据现场实际情况而定。

二、工程承包范围

承包范围:后山滑坡和裂缝约8亩的范围内进行清表、整理成龟背型并做成梯型,将面土翻压1.2米,开挖排水沟并保证排水通畅;围墙的修整和道路重新浇筑;后山脚的麻石挡墙重新砌筑,原来已经变形的U型槽排水沟拆除,现浇混凝土排水沟等。

三、质量标准:合格

四、合同价款与支付

1、本合同的概算价款金额人民币万____元(¥____元),工程结算价最终以工程竣工结算经投资评审内审组评审结果为准。

2、工程进度款支付根据乙方完成工程进度情况支付,最多不超过该期完成工程进度款的70%,余款在工程竣工后办理结算并经县水利局内审组评审后一次性支付给乙方。

五、施工安全

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力或施工人员忽视安全,违反操作规程造成安全事故及发生的一切费用,全部由乙方承担。

六、双方职责

1、甲方向乙方就后山应急治理进行技术交底工作。

2、乙方必须服从甲方现场代表的.指挥和监督。

3、乙方在工程未移交甲方期间,负责该部分工程的管理、维护及安全,由此产生的一切费用由乙方负责。

七、附则

1、本合同自甲乙双方签字之日生效。

2、因本合同发生的争议,双方通过友好协商解决,协商不成,在合同履行地通过法律途径解决。

3、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。

甲方(公章):

乙方(公章):

地址:

地址:

日期:

日期:

施工协议书 篇3

2022分项工程施工承包协议书范本是网为大家整理发布,其中范文内容可阅读参考学习。分项工程施工承包协议书范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022分项工程施工承包协议书范本正文内容

发包方(以下简称甲方):

住址:

承包方(以下简称乙方):

住址:

经双方协商同意,甲方将部分_________________单项工程发包给乙方施工,为明确双方责任,特签订本协议,具体内容如下:

1、工程名称:

2、工程期限:

3、质量标准:

4、工程单价:

5、结算方式:

6、质量责任:

(1)本工程如因施工质量问题,造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。

(2)乙方在施工期间,如达不到甲方要求和优良工程标准,甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。

7、工期责任:

(1)计划施工日期_____年______月______日,计划竣工日期_____年______月______日,总共______日历天。

(2)本合同签订后乙方应按甲方要求,分段分期完成工作量。否则每延误一天工期,罚款______元。在施工中乙方应听从甲方的安排,不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工,因此给甲方造成的损失,由乙方赔偿。

8、安全责任:

1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度,严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故,一切责任及经济损失全部由乙方承担。

2、乙方负责本职工的安全教育工作。

9、违约责任:

甲乙双方,任何一方违反本协议均属违约,守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。

10、争议解决

双方因履行合同所发生的争议,应本着友好的原则进行协商,协商不成的,任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

11、本协议的最终解释权归甲方所有

12、附则

(1)本协议经双方签字、盖章后生效,工程结算付款后废止。

(2)本协议于_______年____月____日在__________________(地点)签署。

(3)本协议一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力。

13、本协议未尽事宜,双方协商解决

甲方:

代表人:

联系电话:ZHe135.COm

签约地点:

_______年____月____日

乙方:

联系电话:

签约地点:

_______年____月____日

施工协议书 篇4

甲方,

乙方,

服务周期,年 月 日至 年 月 日

区域人数,

进入原因,

一、乙方单位人员进入甲方厂区、车间施工前,必须签订此协议书,并对施工人员进行进行安全教育后,方可开始施工。

二、乙方人员进入甲方厂区内应严格遵守甲方厂规厂纪,

1、严格遵守我厂各项安全管理规章制度和标准,并接受甲方安全管理人员的监督、检查;乙方人员违反甲方厂规厂纪的按照甲方管理制度处理。

2、施工期间落实各项安全防范措施,掌握作业区域和作业期间安全风险及安全防范措施,严防安全事故发生。

3、对本单位人员进行监督,服从主管安全人员调度。

4、乙方应按规定为施工人员配置劳动防护用品,并监督作业人员正确使用。

5、严禁违章操作、违章指挥。

6、进出厂区自觉接受检查,进出生产区人员一律走生产区东门,严禁跳墙出入生产区。

7、进入厂区、车间严禁偷盗公物及卷烟。

8、施工后清理作业现场,确保安全后再离开。

9、乙方在施工过程中,必须文明施工,规范施工,按程序施工。如发生安全事故,造成甲方、乙方或者任何第三方的人身伤亡事故或财产损失,由乙方负全责。

三、施工过程中如有以下作业,应按规定办理相关审批手续,

1、登高作业,

1)明确作业负责人、监护人,由甲方项目负责人填写高处作业审批表,到安保部办理审批手续后实施。

2)高处作业前后,对登高用具进行检查,确保符合安全要求;固定及移动的操作平台要装设符合相关标准的防护栏。

3)高处作业人员必须按要求穿戴安全帽、安全带或安全绳等个人防护用品。

4)高处作业使用的安全带,各种部件不得任意拆除,有损坏的不得使用。安全带拴挂要在垂直的上方无尖锐、锋利棱角的构件上,不能低挂高用,不得用绳子代替。

5)高处作业所用的工具、零件、材料等必须装入工具袋,高处作业时禁止抛扔工具、物料等物品。

2、动火作业,

1)明确作业负责人、监护人、动火人,由甲方项目负责人填写相关手续,到安保部办理审批手续后实施。

2)特种作业人员应随身携带特种作业人员操作证,并在安保部备案。

3)作业前检查作业工具、清理现场可燃物,配置灭火器材,落实各项防护措施。

4)动火过程中,监护人不得离开现场,做好有效防范措施。

5)动火作业后清理现场,确保安全后方准离开。

3、临时用电,

1)按规定办理临时用电审批手续,厂有关部门审批后实施,作业现场必须有监护人监护。

2)临时用电使用期限不得超过15天,使用期满需要继续使用者,必须在期满前一天续办申请审批手续,临时线使用最多不超过一个月;作业人员离开现场时必须切断电源。

3)若不是在电器柜内接临时线,接电源端必须安装插头或空气开关。

4)由被服务车间(部门)电工负责安装临时用电线路并对需接的临时线进行安全检查。

5)临时用电线路必须采用绝缘良好的导线,其截面应能满足用电负荷和机械强度的要求,导线安装必须规范、合理、安全。

6)临时线路使用结束后,施工方负责人应及时通知电工撤除,并检查现场有无遗留物,确保安全。

四、遵守其他安全管理规定。

五、此协议一式两份,甲方、乙方各一份,双方签字后生效。

外来施工人员签名,

部门项目现场安全负责人签字,

施工协议书 篇5

甲方:____________

乙方:____________

甲乙双方就施工的安全问题达成协议:

1、乙方在入园施工前,必须到安全部门填写《外来施工申请表》,进园施工人员需持有'三证',并将身份证复印件及人员名单交到安全秩序部。需用明火时,申领使用明火许可证。甲方负责对现场安全检查,核发动火证。

2、乙方施工人员在办理入园施工申请时,必须持有效证件原本,并交两张一寸免冠近期照片。电工等特殊工种人员必须持有经国家专业单位颁发的操作证书方可入园施工。

3、乙方要在施工现场设安全管理人员,并接受甲方工程部门及专职消防管理人员的监督、检查,发现问题应立即解决。施工人员应遵守甲方各项安全操作规程,确保安全施工。

4、乙方施工人员在入店期间必须佩戴安全秩序部颁发的施工人员出入证,严格按照指定的路线进入施工现场,不得在小区内闲逛、喧哗。

5、乙方在施工期间如出现打架、斗殴及各种违法乱纪行为产生一切后果由乙方负责,因此给甲方造成的不良影响由乙方作出解释并予以消除。

6、乙方施工过程造成的事故及损失,由乙方自负。给甲方造成的损失,由乙方照价赔偿。

以上条款应严格遵守,如有违反,甲方有权停止其施工,并做相应处理。

本协议双方签字后生效。

甲方:____________

_____年_____月_____日

乙方:____________

_____年_____月_____日

_____年_____月_____日

施工协议书 篇6

2022土地工程施工监理服务协议书附录是网为大家整理发布,其中范文内容可阅读参考学习。土地工程施工监理服务协议书附录能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022土地工程施工监理服务协议书附录正文内容

协议书附录


条款内容条款号


定义 l


项目名称是 1(a) ________________


责任期限 17  ________________


计算起自  ________________


赔偿的限额 18.1  ________________


服务开始 22  ________________


完成  ________________


支付的时间 31(b)


当地货币  __42__ 天


外币  __56__ 天


对过期应付款项


商定的补偿每天______%


协议书规定的货币 32 支付的货币


协议书中货币的汇率 _______


协议书的语言 36


主导语言 汉语/英语


协议书遵循的法律 工程所在国或地区的法律


业务总部所在地 37 ________________


通知


业主的地址 ________________


邮政编码 ________________


电话号码 ________________


传真电话号码 ________________


监理工程师的地址 ________________


邮政编码 ________________


电传号码 ________________


传真电话号码 ________________


仲裁规则 ________________

施工协议书 篇7

在我们的日常生活之中,很多地方都离不开建筑施工。今天在这里给大家整理的就是有关于小工程施工合同协议书。希望可以对大家能够有所帮助,欢迎大家阅读参考借鉴。

甲方承建相关工程,现在委托乙方采取包工,料机械设备安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容和双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行。工程内容按照施工图纸设计方案的要求,区间交通设施或者是信号灯,单项工程项目的工程内容具体为站区间,交通设施部分工程。方式,甲方根据乙方负责施工上述工程。最后和业主审计中心结算价对乙方进行结算,但乙方需要向甲方缴纳该结算的2%作为施工责任管理费。

各类税费均由乙方另行缴纳。组织领导乙方必须服从甲方的统一集会,调配,指导以及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工,安全施工。必须确保进场人员的技术布置,所有工种均持证上岗,在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员。以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工生产人员调配,技术安全工程资料和生活等相关工作。双方责任甲方责任,负责工地现场的工程质量,安全生产,工程进度,配料,用料的指挥,监督和管理。负责安排乙方工作量和现场季度审核,完成工程量申报,预决算申请拨付工程款。负责和业主,设计,监理等单位及部门进行工作联系,并且申报有关文件资料。

乙方责任严格按照施工图纸和设计变更施工,严格执行国家现行的相关规范,尊重和服从业主,监理单位以及甲方管理人员的监督和酒汇,对工程质量全面负责,并且确保达到优良等级以上。强化本施工队伍的安全生产教育,严格按照操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则将由乙方承担由此产生的全部责任。工人进入施工现场必须要穿反光背心,佩戴安全帽,不穿拖鞋,做到文明安全施工。负责编制施工组织设计,由甲方负责,以甲方的名义上报各级部门审批,做到绝对服从甲方工程进度安排。

施工协议书 篇8

工程名称,

项 目 部,

承包班组, 身份证号码

根据中华人民共和国民法典及其他相关法律法规的有关规定,本着平等、互利及自愿的原则,经双方就新苗新居幼儿园分项工程 工作分包进行协商,由班组完成。为明确相互的职责,特签订本协议,

一、工程地点, 成都市武候区新苗西街

二、承包内容

新苗新居幼儿园项目施工蓝图、设计变更(含建设、设计单位出具的具有技术变更性质的通知等技术文件)、技术核定单和图集规定范围内基础CFG复合地基处理相关工作。

三、承包方式

本协议采用 固定总价包干 协议方式,所涉及金额币种为人民币。

按人工费、机械费包干计算,协议暂估总价,¥1200000元 ,大写,人民币壹拾贰万元。

上述单价已包含,所有CFG桩打桩人工费,桩砼运输、浇注,机械使用费、机械进出场费,所有施工机械、机具的电源线、开关箱等;打桩所需的所有辅助材料等。

四、其他约定

1、安全帽、安全带等个人安全防护用品配置由班组自理。

五、管理目标

(一)、成本目标

1、双方协议约定本工程砼损耗为0.2%,多余的由班组承担相关的费用。

(二)、工期目标

以进场正常施工开始计算,20日内全部完成。

①班组应按项目提供的工程进度计划确保工期,按日、按周、按月完成计划。

②无正当理由直接导致下道工序正常推进,按下道工序所需人员数量及延误时间造成损失的200%予以处罚;造成当月节点工期延误,视情节轻重按项目部当月计划产值的0.5~1% 进行处罚,并从当月项目结算费中一次性扣除。

③若承包班组在施工过程中,班组人员严重不能满足项目的进度要求,项目部有权自行组织抽调其他班组进行突击,所产生的一切费用从本协议承包班组人工费及管理费中相应扣除。

(三)、质量目标

合格,并达到国家规范验收标准的要求。

满足工程合同要求,并执行建筑安装工程施工及验收规范、建筑安装工程质量评定标准和四川省结构优质工程验收评定标准。

施工过程中严格执行“三检制”,控制工序质量,严禁返工和把不合格的工序质量带到下一个工序。根据砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002)、本工程设计文件和结构优质工程质量目标要求,各分项工程的质量评定标准的保证项目、允许偏差项目以及技术交底关于质量评定的办法为准,其余按照施工验收及评定标准,各分部分项工程必须达到一次性合格验收。

(2)、每月22日由项目经理牵头,组织工长,质检人员,安全人员及班组长进行质量、安全、进度检查,达到合同约定的要求后或整改达到合同要求后,每月25日由工长收方,否则不予收方,由此产生的所有后果由班组自行负责。

(3)、若在施工过程中,因班组施工质量不达标或由此造成质量缺陷所导致的一切损失,由班组承担,且每发生一次项目部处以班组5000元以上罚款。

(4)、工程完工后,班组施工质量、安全、进度等各项指标达到合同约定的要求,由项目部奖励班组2000元整。

(四)、安全文明施工管理目标

本工程现场管理目标为 标准化现场,施工现场按照成都市建委制定的安全文明施工及项目安全文明施工达标规定执行,严格执行相关的法律法规及施工现场制定的各项规章制度和管理办法。

(1)、本工程的安全生产目标为,杜绝重大人生伤亡事故,重大火灾事故、重大机械事故、重大垮塌事故、重大职工人身伤害事故,实现“事故零目标”。轻伤率控制在2‰以内,施工现场治安管理必须达标,无刑事犯罪案件。

(2)、贯彻“安全第一,预防为主”的方针,增强作业人员安全意识,做到遵章守纪,不违章作业,保证本工程施工生产工作在安全有序状态下顺利推进。严格执行相关的法律法规,公司施工现场安全管理标准、施工现场文明施工管理标准及施工现场制定的各项规章制度和管理方法,不违章作业,项目部不得要求班组违反安全规定进行施工。班组须采取必要的安全防护措施,随时接受各级部门和安全员依法实施的监督检查,消除事故隐患。

(3)、执行施工现场安全管理标准、施工现场文明施工管理标准,落实项目部现场具体要求,并服从项目部施工现场安全人员的管理。

(4)、班组应配合项目对其进入施工现场的作业人员进行入场安全教育,并有本人签字纪录,任何人不得要求他人违反安全规定进行施工。

(5)、项目部须对进入施工现场的班组施工人员进行安全三级教育、安全交底和技术交底,建立安全教育登记卡和职工花名册。

(6)、班组应在施工过程中通过班前会等形式自行对工人进行安全教育和安全监督,严格遵守项目安全技术交底及安全施工规范,杜绝安全事故发生。

(7)、若因项目部原因造成的安全事故,由项目部负责承担相应的责任和发生的费用。若因班组安全防护措施达不到要求、安全防护不到位或安全措施不力等原因造成的安全事故,事故责任和因此而发生的费用由班组承担。班组负责人必须积极配合项目部对工伤事故处理。出现工伤事故在1万元内(含2万元,以发票金额为准)由班组负责,超出2万元部分(以发票金额为准)由项目部和班组各承担一半。

(8)、在施工过程中必须严格按照现场文明施工要求,做到工完、料尽、场地清,按照现场项目部指定场地把材料堆码整齐且达到项目部要求。

(9)、在施工过程中正确佩带安全帽。严禁酒后上班及酗酒闹事,现场严禁打架、斗殴。杜绝重大人身伤亡事故、重大火灾事故、重大机械事故,实现“事故零目标”。

(10)、班组工人必须严格管理,认真贯彻、执行“安全第一,预防为主”的方针,增强作业人员安全意识,做到遵章守纪,不违章作业,保证本工程安全生产。

(11)、施工现场违章违纪处罚,

①不带安全帽的处班组工人100元/人次、组长200元/人次;

②酒后上班和闹事的200~500元/人次;

③现场寻衅滋事、打架斗殴,工人500~1000元/人次,所属班组2000~5000元/次。双方本人及班组同样按以上条款处罚,不论对、错都受到同样处罚。情节严重的移交当地公安机关处理,其责任由班组全部承担,项目部不承担任何责任;

④财物盗抢,按案发价值的200%对所属班组予以处罚,班组长个人并处5000元以上罚款,涉案人员移送公安机关,公司及项目经理部不承担任何责任。

(12)、班组必须配合项目部现场施工一切管理工作并严格控制各项施工质量环节,所有奖励及处罚均以项目书面文件为准(项目所作书面处罚班组必须签字,若拒签,在24小时之后视为班组同意本次处罚)。

(13)因施工人员操作不当,造成质量问题且在项目整改通知单和监理通知单规定期限内未整改或整改不合格,处1000元/处罚款;不配合项目部提出的更改意见两次以上的,处2000元/处罚款,并终止合同清退出场。

六、人工费的结算

1、结算时间,CFG桩完成100%后;且经过检验、验收合格15日内。

2、支付方式,协议中包括所有施工内容完成100%后,以现金(转账)的方式支付施工人工费协议总价的50%;待检验、验收合格后15日内支付剩余的50%。

七、双方的责任、权利、义务

(一)项目部的责任、权利、义务

1、项目部不得有违反劳动法、劳动民法典的行为。

2、项目部负责在工作开工15天前,向班组提供图纸一套,并负责对班组进行图纸及质量环境安全技术交底,负责作业部位划分、材料供应、作业过程的技术指导、质量监督、组织工程的竣工验收等工作。

3、项目部为本工程施工按有关规定办理综合保险,按时、足额向班组支付人工费。

4、项目部为提供给班组使用的施工机械、设备及施工材料办理保险,并承担办理相关手续的费用。

5、项目部负责有效协调施工各方及分包配合单位,使工程按工期按计划顺利进行。

6、项目部负责组织中间部位的交工、交验工作。

7、协议承诺的单价已经综合考虑各种不可预见因数的影响,并全面包含了本协议书承包范围内的全部施工内容,班组必须如约履行,不得另行以各种理由要求追加,否则,项目有权按违约处理。

8、如因班组原因造成不能满足工程质量、进度、安全等目标,项目有权要求班组作业人员退场,退场时班组所有的材料、机械等均不得撤离,待本工程完工后所有的材料、机械等方可撤离。由此造成的经济及其他损失班组全额赔偿。

9、根据工程特殊要求或建设方发生临时性工作需要,在本工程范围内,项目部有权调动作业人员,有义务和责任对班组人员进行技术交底并提供技术帮助。如因项目部未对班组作技术交底或技术交底不清楚,所造成的返工由项目承担,因工程变更发生的工作内容或增加工作量,按实际发生的金额由项目支付班组。

10、对在施工现场违反治安消防管理制度、偷盗公私财物、打架斗殴、酗酒、给企业造成负面影响的作业人员,项目有权要求班组加强管理,经教育不改的可责令班组处理。项目部有权按施工现场违章处罚条例给予处罚、清退出场或移交当地公安机关。由此所造成的经济损失由班组全额赔偿,责任由班组全部承担,项目部不承担任何责任。

11、严禁小孩、年龄超过55周岁人员及无身份证的人员进入施工现场,项目部一旦发现处所属班组200~1000元/人次罚款。

12、项目部应组织和开展对作业班组人员进行有效的安全技术培训,积极为班组创造良好的安全、文明施工环境,有效协调班组作业班组和其他施工队伍间的配合。

13、提供除个人防护用品和协议特别约定的其他防护设施设备以外的、满足施工要求的劳动保护防护设施。

(二)班组的责任、权利、义务

1、负责CFG桩深化设计方案,施工方案的编制;其它有关施工技术有关的需要发生的费用;严禁录用未满18周岁的或超过50周岁以上及无身份证人员。班组严禁使用童工,如有发现,立即清退,情节严重的交当地劳动部门处理。

2、进入施工现场的作业人员应是经评定合格的(含身体检查合格),按规定持证的作业人员,必须严格遵守施工现场的一切规章制度。

3、负责按项目部提供的图纸和有效的书面技术交底组织实施施工。

4、服从项目部的总体工作安排(工作部分、工作内容、工作时间等),积极完成自己承担的工程内容,否则由此造成的损失慨由班组负责。

5、班组收集、整理配套的进场人员花名册、身份证复印件、权益卡和民工工资卡,并交项目部登记注册。

6、服从项目部施工现场内的各项工作安排(班组承包范围内),并认真执行。

7、协议承诺的单价已经综合考虑各种不可预见因数的影响,并全面包含了本协议书承包范围内的全部施工内容,班组必须如约履行,不得另行以各种理由要求追加。

8、负责按本工地各种管理制度的要求来进行管理,严格服从项目部各级管理人员的管理,不得以各种理由拒绝。

9、全面执行项目部对现场质量、安全、进度、文明、材料、机械等方面的管理要求,负责配合施工现场各项工作的开展、实施。

10、负责管理好劳务队劳动纪律及人员的基本素质教育,遵守现场管理条例、规定,保证各项工作有序推进。

11、负责班组人员个人安全劳保用品、工作牌的配备,有责任与项目部一起搞好整个现场的场容场貌,密切配合各项检查活动,做到标化工地的创造工作。

12、负责项目部交予保管、使用的各种材料,并如数交还(正常折损不扣费用),如有损失照价赔偿。

13、严禁挪用、拖欠人工工资,因班组的原因造成的工资纠纷,包括由此造成的项目部的所有损失概由班组负责。

八、现场文明用工

1、施工现场材料的堆码、转运工作(以项目部要求和验收为准),场内材料转运无距离和次数限制,施工作业层内塔机运转盲区的材料转运。

2、施工内容中所涉及的各种操作工具及配合工长抄平工作由班组负责。

3、所有进出场施工机具、周转材料以及项目部提供的材料由班组负责上下车、上下车费另行协商。

4、班组应自行做好成品保护工作及对其他班组的成品保护工作,项目负责协调,若发现成品损坏因班组造成的,一切损失费用由班组承担。

5、班组使用项目部提供的民工宿舍必须严格管理,若有损坏照价赔偿,并负责宿舍的清洁卫生。

九、违约责任

班组如因施工安全、文明施工、治安保卫、环境保护、工程进度、工程质量等原因经整改仍无法达到项目部要求,为确保工程质量、进度、施工安全、文明施工等,项目部有权终止合同,班组应立即退场,在合同终止后的15天内提交已完工作量结算,否则项目部有权根据已有资料单方面办理工程结算,并视为班组对竣工结算予以认可。

十、争议及协议解除

(一)争议

项目部、班组双方在履行本协议发生争议时,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解不成的,向公司仲裁委员会申请仲裁。

发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程,

(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;

(2)调解要求停止施工,且为双方接受;

(3)仲裁机构要求停止施工;

(4)法院要求停止施工。

(二)协议解除

1、双方协商一致,可以解除协议。

2、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,造成甲方管理不便或管理权限失效,甲方有权解除合同。

3、有下列情形之一的,双方可以解除合同,

(1)因不可抗力致使合同无法履行;

(2)因一方违约致使合同无法履行。

4、协议解除后,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

5、协议解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

十一、双方关于不可抗力的约定

因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非本协议书签订双方责任造成的爆炸、火灾,以及地震等有国家权威部门认定的大型以上(含大型)自然灾害。

十二、工程保修,项目负责,如需班组参加,按实结算。

十三、协议变更,补充协议完善。

十四、本协议一式伍份,项目部、班组双方各执两份,一份送财务部。协议经项目部、班组双方签字生效。待工程完工收方结算、付款完成后失效。

项目经理, 承包班组,

联系人, 联系人,

联系电话, 联系电话,

协议签订日期,2015年 月 日

zhe135.com精选阅读

施工协议书汇总


下面是一些与“施工协议书”有关的资料供大家参考和学习,我们会在网站上发布更多相关消息请留意。在企业开始谈合作的时候,合同的重要性也愈发显而易见了。签订合同对于双方来说都是最好的规范。

施工协议书(篇1)

施工协议书格式篇4

甲方:

乙方:

经甲乙双方协商,甲方将______承包给乙方施工,为使工程能够顺利进行,特订立此协议,双方共同遵守。

一、承包方式

本工程采取大包干做法(发放乙方工程量由甲方安排为准)。以承包临时便道的路面结构及两侧排水沟施工以及工期、质量、安全、文明施工的方式承包,并自行办理相关作业手续,施工期间乙方所发生的所有费用由乙方自行支付并完成,

二、工期

从______年____月____日--______年____月____日,共计____天。

三、甲方责任

派驻现场代表负责工程管理和协调工作,甲方现场代表定为:

项目负责:____________ 联系电话:____________

业务负责:____________ 联系电话:____________

施工负责:____________ 联系电话:____________

四、乙方责任

1.派驻现场代表负责工程管理和协调工作,乙方现场代表指定为:

项目负责:____________ 联系电话:____________

业务负责:____________ 联系电话:____________

施工负责:____________ 联系电话:____________

2.服从甲方指挥,接受甲方监管,按质量完成工作;

3.对施工安全负全部责任,对乙方人员的安全负全部责任;

4.遵守法纪,文明施工;

5.负责提供自乙方施工用水、电接口以后的所有乙方自用临时水、电设施设备的提供,安装和使用维护管理;

6.负责乙方施工用水电的水电费;

7.负责乙方所有人员的吃、住、交通安排;

8.负责乙方自用临时设施的搭建、自用工具设备的管理;

9.道路起点接______公司路口便道,终点在一号中。

10.路面结构采用0-5mm碎石面层(15cm厚),级配开山石基层(50cm厚),路面宽6米。

11.临时路面的平整度必须严格按设计及施工验收规范要求施工。

12.路面的密实度达到90%。

13.临时路两边各修一排水明沟,明沟内不允许出现倒坡积水等,边坡要求机械拍打。

14.负责______年的工程质量保证维护。乙方承担工程完工后______年内的质量保证和质量维护,保质期内发生事故,乙方需在接到甲方电话或书面通知后24小时内赶到现场维修,若发生需立即抢修、无法等乙方到来的情况,甲方也可委托第三方抢修。事故维修或抢修的费用,若事故属施工质量问题引至,由乙方负责。

五、处罚责任

1.因甲方未能及时提供其责任范围的施工条件或其他甲方责任造成误工时间工期顺延。

2.因乙方责任发生安全事故,造成人员伤亡或财产损失的,乙方承担一切责任,赔偿损失,并罚款______元/次,属重大安全事故的,甲方并有权终止责任书。

3.因乙方未能遵守安全文明施工规定,不听从甲方劝阻的,罚款______元/次,在安全文明施工检查中被政府有关部门处罚的,乙方除需承担所处罚金额外,并罚款______元/次,被登报点名批评的,甲方并有权终止责任书。

4.因乙方责任工程未能按合同工期完工,乙方除需承担甲方因此受到罚金外,并罚款______元/天,造成甲方总工期延误超过____天的,甲方有权终止本责任书。

5.保质期内,乙方未能按时对工程进行维护,或发生事故时乙方未能在规定时间到场维修,罚款______元/次。

6.工程途中所有机械设备以及承包方人员不得退出,不得讨价还价。否则,全部工程量不予结算,当作赔偿。

六、工作内容及单价

1.临时便道长度暂定______m,总价______圆,结算时按实际长度按比例多除少补。

2.乙方负责k1+040处砼排水管的安装(管材由甲方提供),不再给乙方增加费用。工程款____________

七、付款方式

乙方必须于工程完成后将工程进度报给甲方,甲方______日内审核完毕并将结果通知乙方,工程完成______%后支付______万圆工程款给乙方,余下工程款验收合格后两个月付清。

八、其他

1.该协议一式四份,甲乙双方各执二份,

2.未尽事宜双方可另行协商解决;

3.该协议自双方签字起生效,工程完工,工程款支付完毕后失效。

甲方(签字):________________

甲方代表(签字):____________

联系电话:____________________

__________年_______月_______日

乙方(签字):________________

乙方代表(签字):____________

联系电话:____________________

__________年_______月_______

施工协议书格式篇5

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工程项目:总建筑面积约 平方米( 栋楼)。

四、进场时间: 定于年 月底前(以进场通知书为准)。

五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。

六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。

七、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。

八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。

九、工程造价:本工程投资额约 亿元人民币。

十、结算方式和计价标准:

1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《____年建筑工程消耗量定额》、《____年安装工程消耗量定额》和《____建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。

2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。

3、工人工资单价:执行35元/工日。

4、施工措施费按取费标准的60%计算;

5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。

6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。

7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下,优先考虑使用。

十一、付款办式:

1、本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,20个月后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。

2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。

十二、协议履约金的支付与返还

1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金 万元,待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。

2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。

4、具体事宜以正式施工合同为准。

十三、甲方责任及义务

1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

2、负责三通一平,提供材料堆放场地。

3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。

6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

十四、乙方责任及义务

1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。

2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。

4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防盗,确保安全文明施工。

5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。

6、对于见证取样的材料,如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。

7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。

8、乙方必须参加公开竞标,同等条件保证乙方中标。

十五、违约责任

(1)、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向临沂市人民法院起诉。

(2)乙方如因自身实力原因,无法承担施工所需的垫付资金,影响工程进度、质量等,一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任,三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。

(3)本协议与正签合同具有同等法律效力。

十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。

甲方: 乙方:

法定代表人: 法定代表人:

地址: 地址:

年 月 日 年 月 日

施工协议书格式篇6

甲方:

乙方:

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本施工合同补充协议。

一、定义

1、“BT”即“建设――移交”,在本合作意向中的意思,指乙方按本合作意向的约定参与项目招投标、负责项目投融资、工程建设全过程的组织和管理,并承担其期间的风险。在乙方按约定将本工程建成竣工验收合格备案后移交给甲方或甲方指定的受让人,乙方按约定收回投资。

2、本工程(或本项目):指甲方允许乙方投资建设、并在建设期结束后甲方将以约定回购的全部。

3、建设期:指本项目的建设周期,从本合同约定的工程开工之日起至工程竣工验收合格并完成备案之日止。

4、回购期:指本工程承包范畴内的工作内容竣工验收合格完成备案之次日开始,按约定完成回购款支付之日止结束。

二、投资模式

1、采用“公开招标、整体招商、定向建设、按约回购”的BT模式进行,乙方按甲方规划内容、设计图纸和实施计划等进行投资建设,甲方按约定对建设工程进行回购。

2、乙方为本工程“BT”模式的投资建设方,本工程所发生的所有与工程建设有关的债权债务均由乙方承担。

三、项目投资建设计划及工程节点工期

由乙方根据甲方建设进度要求编制并报甲方审批。

节点工期安排:

1、____年____月____日之前完成全部污水、雨水、给水管网工程。

2、____年____月____日之前完成全部路基工程。

3、____年____月____日之前完成全部路面工程,达到通车条件。

4、____年 月 日之前完成全部路灯、交通设施等其他附属工程。

如因为拆迁或其他甲方原因造成乙方不能按照节点工期完成施工任务,乙方经甲方批准后可根据实际延误天数顺延节点工期。

四、履约保证金的缴纳和返还

乙方需在中标后七日内向甲方缴纳本工程项目属约保证金600万元人民币。

本工程工程量完成50%时甲方向乙方返还履约保证金的30%,本工程工程量完成70%时甲方向乙方返还履约保证金的30%,本工程工程量完成90%时甲方向乙方返还履约保证金的40%。履约保证金到乙方完成上述工程量时必须按约定返还,到期不能按约定返还的,按保证金款项每日0.05%标准支付滞纳金,并承担相关违约责任。

五、项目费用核定及承担

(一)税费承担:施工企业应缴纳的税费由乙方承担。

(二)施工现场的三通一平中,由甲方解决用电事项,拌合站的临时用地由甲方负责租用,乙方按1200-1500元/亩,年的标准支付租金。

(三)工程分阶段审计。工程竣工验收合格后,甲方在收到该项目完整齐备、真实准确的竣工资料、结算书之日起30日内完成审计(双方认可的特殊情况除外)。

六、项目成本确定原则(预决算原则)

1、建筑安装工程费计算依据:依据法律法规,按河南省市政工程预算定额____版取费,价格调整方法按照主要材料和地方材料价差调整的文件予以确定。(材料价格以施工期间商丘市定期公布的《商丘市工程造价信息》为准)。

2、项目建设期间,如发生设计变更、增减工程量、增减工程审批,须经甲方同意,工程签证变更实行联合会签制度。乙方按规定程序报批,甲方按有关规定在7个工作日内组织相关部门研究并予以书面答复,逾期不答复视为认可。甲方保证联合会签效率不影响工程建设进度,如因甲方原因影响工程量进度,除工期顺延外,甲方应承担违约责任。

3、建设项目结算价款文件由乙方编制,由甲方组织评审。但须以本条第2款原则作为依据,确定工程款最终价款。

七、回购款支付及融资费用

1、回购总价。

甲方支付的回购总价=工程决算双方认可价+项目回购期利息。本协议约定的因工程项目移交产生的税费由双方协商解决。(该税费如在决算审定价内,不再计取;如不发生,则不记取。)

2、回购时间。

工程竣工验收合格完成备案之次日该工程进入回购期,回购期限两年整。

3、每期回购时间和比例

第一次回购时间:工程竣工验收合格完成备案之日起30日内;回购比例:占工程决算双方认可价的40%。

第二次回购时间:工程竣工验收合格完成备案之日起1年内;回购比例:占工程决算双方认可价的30%。支付金额=工程决算双方认可价×55%+工程决算双方认可价×7.995%(中国人民银行1-3年期同期贷款基准利率上浮30%)×1年。

第三次回购时间:工程竣工验收合格完成备案之日起2年内;回购比例:占工程决算双方认可价的25%。支付金额=工程决算双方认可价×25%+工程决算双方认可价×25%×7.995%(中国人民银行1-3年期同期贷款基准利率上浮30%)×2年。

质保金为工程决算双方认可价的5%,从工程竣工验收合作之日起三年内无息支付。

4、回购期利息

回购期利息按中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮30%计取。

5、甲方可提前付款,按实际回购期限支付利息。

八、甲方权利与义务

(一)甲方成立专门机构或指派专人联系本项目,根据项目建设要求,向乙方提供本项目有关正式批文、许可、设计要求和必要的技术文件和资料(以清单为准);基建设批手续由甲方协助办理,并对项目实行

全程跟踪服务,为项目建设开辟绿色通道。

(二)工程竣工验收合格完成备案并审计结束之次日作为工程移交日,从完成移交之日起,该工程的相关风险(除质量责任外)由甲方承担。同时,该工程进入使用期,质保期内出现质量问题,乙方负责修复。

(四)甲方负责做好项目施工区域或相邻单位及居民等外部环境的协调工作。组织协调工程建设期间乙方与有关职能部门的关系,督促职能部门对乙方合理请求及时办理。并对乙方在投资建设活动中的民事纠纷,依法予以协调处理,确保良好投资环境,如因上述原因影响乙方工程进度,除工期顺延外,甲方承担违约责任。若规划调整、设计变更等造成工程进度延误,建设期相应顺延。

(五)甲方有权全面了解,监督项目投资资金、工程进度等实际情况,要求乙方按建设项目所规定的期限,按期、保质、保量完成并获得投资建设成果。

(六)乙方上报给甲方的各类合同、文件资料及书面提交的重大问题(不含设计、预决算)送审稿,甲方应在7个工作日内(双方认可的特殊情况除外)出具书面回复意见,逾期不答复视为认可。

九、乙方权利与义务

(一)乙方在甲方所在地组建项目部,该部的负责人必须由投资人的副总经理或以上职务人员担任并常驻项目部,受乙方委托管理本项目。

(二)乙方须在甲方指定期限内(须有书面通知)完成项目建设前期准备工作。结合项目管理实际,制定管理大纲,建立健全各项规章制度。制定确保质量、安全、工期、投资控制的有关措施。

十、本协议一式四份,双方各执两份,每份具有同等效力,经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方: 乙方:

现场代表: 乙方代表:

年 月 日 年 月 日

施工协议书格式篇7

甲方:______(已建单位)

地址:______

法定代表人:______

授权代表人:______

乙方:______(后建单位)

地址:____________

法定代表人:______

授权代表人:______

根据《中华人民共和国电信条例》、《电信建设管理办法》规定、《本地电话网用户线路工程设计规范》等相关法律、法规的规定,甲乙双方在同路由隔距不够的情况下,经协商一致,签订本协议。

第一条甲乙双方在施工过程中必须遵守有关通信建设安全的法律、法规,建立安全建设责任制度,完善安全建设条件,确保线路建设过程中的安全施工。

第二条根据业务发展需求乙方需进行如下施工

1.施工地址:_______________

2.与甲方线路的距离:_______

3.施工长度:_______________

第三条在以上施工过程中乙方必须采取如下安全措施来保证甲方线路的安全。

1.架空电缆、光缆与原有线路跨越的,与原有线路的交越隔距必须达到0.6m的最小净距,不达标的必须整改;

2.架空电缆、光缆凡是与电力线交越的,其安全交越距离要符合国家相关标准,同时必须加装安全保护设施。

第四条责任划分

甲乙双方线路在同路由或交越的情况下,发生下述情况由责任方承担责任。

1.架空电缆、光缆凡是与电力线交越的,其安全交越距离要符合国家相关标准。同时必须加装安全保护设施,新建一方线路和电力线路交越时因没有进行安全保护,发生强电侵入,导致原有杆路出现线路故障及经济损失,由新建方承担责任;

2.新建方杆路与原有杆路隔距不符合国家规定标准的,若发生倒杆等现象,造成已建杆路损坏电路中断的,新建方负责赔偿损失;若原有杆路发生倒杆等现象,造成新建杆路损坏的,双方各自承担损失费用。

第五条双方义务

甲乙双方在发现对方的线路发生问题时具有告知对方的义务。

第六条双方权利

甲乙双方对由于对方的责任造成的损失均有要求赔偿的权利。

第七条不可抗力

因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时,双方相互不承担违约责任。但遇不可抗力的一方,应于不可抗力发生后5个工作日内将不可抗力情况告知对方,并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内,一方或双方应当继续履行协议。

第八条法律适用和争议解决

本协议适用中华人民共和国机关法律、法规。双方因本协议的履行而发生的争议,应由双方友好协商解决。协商不成,任何一方均可将争议提交_________省通信管理局进行协调,_________省局要依据国家法律法规做出行政决定,涉及技术性的问题,要邀请相关专家论证,并做出仲裁。以上决定对双方均有约束力。

除争议事项外,双方将继续执行本协议未涉争议及仲裁的其它部分。

第九条附则

1、如果本协议的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本协议的效力时,本协议的其它条款不受影响。

2、未经甲乙双方书面确认,任何一方不得自行变更或修改本协议。

3、本协议一式4份,甲乙双方各执2份。本协议附件是本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力。

4、甲乙双方因执行本协议或与本协议有关的一切的通知都必须按照本协议中的地址,以书面信函形式或甲乙双方确认的传真或类似的通讯方式进行。如使用传真或类似的通讯方式,通知日期即为通讯发出日期,如使用特快专递,通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。

5、本协议于甲乙双方签字并加盖公章后生效。

甲方(盖章):_______乙方(盖章):______

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

____年___月__日____年___月___日

施工协议书(篇2)

出租单位:________________(以下简称甲方)

施工总承包或使用单位:________________(以下简称乙方)

按照建设部166号令的规定,为保证建筑起重机械租赁作业的实施,明确甲、乙双方的安全职责,确保建筑起重机械安装、拆卸工作的顺利进行,特订立以下协议书,作为建筑机械设备租赁合同的补充附件,以便共同遵守。

一、工程项目概况

1、工程项目名称:________________

2、承包范围、方式:________________

3、工程期限:________________自______年______月______日起至______年______月______日完工。

二、甲方安全责任

1、负责出具建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明和自检合格证明,提交安装使用说明书;

2、建立安全技术档案,包括:

⑴购销合同、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、安装使用说明书、备案证明等原始资料;

⑵定期检验报告、定期自行检查记录、定期维护保养记录、维修和技术改造记录、运行故障和生产安全事故记录、累计运转记录等运行资料;

⑶历次安装验收资料。

3、应具有依法取得建设主管部门颁发的建筑施工企业安全生产许可证。

4、配合安装或使用单位编制安全专项施工方案和安全生产事故应急预案。

5、参加使用单位组织的建筑起重机械的验收,或配合检验检测机构进行验收。

6、负责对建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具等进行经常性和定期的检查、维护和保养,对查出的隐患及时整改到位,并做好每月检查、日常维护、保养及台班运转记录。

三、乙方安全责任

1、组织出租、安装、监理等单位对建筑起重机械安装完毕后进行验收或委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。

2、负责向工程所在地的建设主管部门办理起重机械使用登记,将登记标志附着在该设备的显著位置。

3、根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化,对建筑起重机械采取相应的安全防护措施。

4、编制建筑起重机械使用过程安全生产事故应急预案。

5、在建筑起重机械活动范围内设置明显的安全警示标志,对集中作业区做好安全防护。

6、配备专职设备、安全管理员对建筑起重机械的安装、拆卸、使用情况进行现场监督检查。

7、对建筑起重机械出现故障或发生异常情况时,立即停止使用,消除故障和事故隐患后,方可投入使用。

8、审核出租单位提供的建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件。

9、施工现场有多台塔式起重机作业时,组织编制并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。

四、履约事项

1、对工程所在地建设主管部门提出的建筑起重机械安全监督相关的具体规定,甲乙双方必须严格执行。

2、本协议书一式四份,双方各执两份,经双方签字、盖章生效。

甲方(盖章)乙方(盖章)

代表人(签字):________________代表人(签字):________________

电话:________________电话:________________

地址:________________地址:________________

签订日期:____________年______月______日

机械安全管理协议书5

甲方(施工总承包单位):

乙方(起重机械产权单位):

丙方(起重机械拆装单位):

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及相关法律、法规、规章、制度等,为明确甲乙丙三方的安全生产责任,确保施工安全,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,三方协商达成一致,签订本协议,以兹信守。

第一条起重机械概况:

(一)起重机械名称:

(二)机械规格型号:

(三)机械统一编号;

(四)租用工程名称:

(五)工程地点:

(六)租用期限:

第二条甲方的权利和义务

(一)甲方有权对乙方、丙方进行安全监督,对乙方、丙方违章指挥、违章作业有权制止并处罚,有权要求乙方、丙方对作业过程中存在的隐患限期整改。

(二)甲方为起重设备进入施工现场和拆装提供必要的场地、照明等条件。

(三)甲方依据乙方提供的`基础设计方案,负责起重设备基础施工,组织基础验收,并向乙、丙方移交起重设备基础。甲、乙、丙三方验收合格签字后方可进行起重机械安装。

(四)甲方负责按规范要求做好起重设备的防雷接地装置。

(五)甲方负责起重设备的使用登记备案管理工作。

(六)甲方负责组织编制塔吊作业方案,施工现场有多台起重机械作业时,编制群塔作业方案。

(七)甲方负责组织有关单位进行起重机械的验收工作。

第三条乙方的权利和义务

(一)乙方承担起重设备的安装、顶升、锚固、拆除的安全管理责任,保证特种作业人员持证上岗。

(二)乙方必须保证出租给甲方的设备安全可靠,不得将带病、存在安全隐患的设备出租,出租前提供起重机械备案证明及自检合格证明。

(三)起重设备一经安装,就表示乙方确认施工场所、作业环境、基础地质条件、混凝土的强度报告及隐蔽工程验收记录等,甲方交于乙方的一切施工条件符合安全及作业要求。乙方对施工过程中由于上述不良因素而导致的事故后果负责。乙方应对基础验收负责,若因乙方没有履行作业前安全检查职责而造成安全事故的,责任由乙方承担。

(四)乙方负责对起重设备每月至少进行一次全面的维护、保养和现场检查,保证设备正常运转和各种保险装置的有效性和可靠性,并将维护、保养和现场检查记录报甲方备案。

(五)乙方委派的特种作业人员须持证上岗,严禁无证操作,乙方对上岗证件的有效性负责,并保证所有证件按期进行复检,且复检合格。

(六)乙方应选择资质合格的拆装单位(丙方)进行设备的拆装,并应对丙方拆装作业的安全生产情况进行监督,发现问题及时要求其整改。

(七)乙方应对本单位职工进行安全教育,并配备安全有效的防护用品。

(八)乙方负责起重设备的日常检验工作,若发现起重机械出现故障或者发生异常情况的,应立即停止使用,消除故障和事故隐患后,方可重新投入使用。

(九)乙方因违反国家或地方关于起重机械的安全管理法律、法规、技术规程等,而导致出现安全责任事故,导致人员伤亡的,均由乙方承担责任。

第四条丙方的权利和义务

(一)丙方对起重设备安装、顶升、锚固、拆除过程中安全生产负总责。

(二)丙方严格遵守甲方施工现场安全管理规定,不得违章指挥、违章作业,同时应服从甲、乙双方的安全监督。

(三)丙方在进场拆装前应办齐拆装报审手续,在手续不齐的情况下严禁进入甲方现场拆装起重设备。

(四)丙方在拆装前应到甲方现场实地考察现场情况,应根据现场情况编制起重设备拆装方案及安装与拆除安全专项施工方案,报甲方、监理备案。丙方按方案组织安装、拆卸作业,丙方的专业技术人员、专职安全生产管理人员应当进行现场监督。

(五)作业前丙方须对其作业人员进行安全教育和安全技术交底,并履行签字手续。

(六)丙方须保证安装、顶升、锚固、拆除的操作人员持证上岗,对特殊工种上岗证件的有效性负责,保证现场作业人员与拆装报审表备案登记人员一致,否则,丙方承担由于人员不一致造成的事故责任和经济损失。

(七)丙方在作业时,须设置警戒区,并指派专人负责统一指挥和监护,禁止无关人员进入拆装现场。

(八)丙方在安装、顶升、锚固作业结束后,须按照要求对起重机械进行检验和调试,出具自检合格证明,确保起重机械达到安全使用标准要求。

第五条甲、乙、丙三方应共同执行国家和地方有关施工现场起重机械的安全管理规定。甲、乙、丙三方必须密切配合,相互监督。在起重设备进场前、安装时、投入使用前、运行过程中共同协作,排除一切安全隐患,保证各项任务顺利完成。

第六条起重机械经验收合格后方可投入使用,乙方不得将未经验收或验收不合格的起重设备交于甲方使用。

第七条塔式起重机使用前,甲、乙双方应共同对塔司、信号指挥人员等进行联合安全技术交底,相关责任人员签字。

第八条甲、乙、丙三方均无权指派无操作证人员上岗,因强行指派无证人员操作所造成的事故和损失,由指派方承担全部责任。

第九条乙方、丙方应保证起重机械在使用、拆装过程中不影响甲方施工现场文明安全达标活动。

第十条事故处理

(一)起重机械作业中发生事故时,甲、乙、丙三方均应保护现场、积极抢救并向上级主管部门报告,配合上级部门调查处理。

(二)属于甲方的责任造成伤亡事故,由甲方参照国家有关规定对乙、丙方伤亡职工或家属进行一次性经济补偿。但具体善后工作由乙方负责安排和处理,甲方不直接对乙、丙方职工及家属。

(三)属于乙、丙方责任或乙、丙方人员不服从管理、违章作业发生的事故,由乙、丙方自行按照国家有关规定对伤亡职工或家属进行补偿,甲方不负担任何经济和法律责任。同时乙、丙方给甲方造成的经济损失及不良社会影响,甲方有权对乙、丙方进行经济处罚,处罚标准:重伤事故每人次处以五万元罚款;亡人事故每死亡一人处罚三十万元。

第十一条争议条款

当甲、乙、丙三方发生争议时,三方协商解决;协商不成,提交北京市昌平区人民法院进行判决、裁定。

第十二条本协议自签订之日起生效;至起重设备撤离施工现场及设备租赁合同结算完毕后终止。

第十三条本协议未尽事宜:无。

第十四条本协议一式六份,甲、乙、丙三方各执两份,

以下无正文

甲方盖章乙方盖章丙方盖章

甲方代表:_________乙方代表:_________丙方代表:_________

协议签订日期:_____年____月___日

施工协议书(篇3)

施工协议书


1.


施工协议书,是为了明确双方在工程施工过程中的权利义务、责任范围、工程质量要求以及工程款项支付等方面的协议文件。本文将详细介绍施工协议书的内容,以及双方在签署协议后的权益保障。


2. 施工单位信息


本协议首先要明确双方的基本信息,包括委托方(业主)的名称、地址、法定代表人及联系方式,同时也列出了承建方(施工单位)的名称、地址、法定代表人及联系方式。这样可以确保双方在合作中的沟通畅通,方便协商与解决问题。


3. 工程内容及合同价款


施工协议书要具体详细地列出工程的内容与范围,包括但不限于工程的施工地点、工程的性质、规模、施工周期、工程的分包情况等,旨在明确双方对工程的认知与理解。同时还要确立合同价款的支付方式、时间节点等,以确保款项支付的及时性与准确性。


4. 工程质量要求与验收标准


本协议还要明确工程质量的要求与验收标准,包括但不限于材料的选用、工艺标准、安全质量控制等方面的内容。这样可以确保工程的质量符合相关法律法规和业主的要求,最大限度地避免纠纷发生。


5. 工期与延期责任


施工协议书还要详细规定工期及其延期责任,在双方合作中的工期按照实际情况予以规定,并规定在工程延期情况下应承担的违约责任与赔偿计算方式等。这一项规定能够有效保证工程的按时完工,避免不必要的经济损失和法律纠纷。


6. 基本施工要求与安全责任


本协议书中还应规定施工方的基本施工要求,包括保证施工现场的安全与环境保护、履行劳动法规定的劳动条件、严格遵守施工标准等。同时,也要明确施工单位在施工过程中的安全责任和相关保险责任等,以确保施工期间人身和财产安全的保障。


7. 双方权益保障


合作协议书最终还要保护双方的权益,包括但不限于露天物资的保管义务、工程变更的补偿、不可抗力的处理方式等。这些规定是为了确保双方在合作过程中的合法权益,减小合作风险,并避免意外的经济损失。


8. 争议解决与终止条款


施工协议书还应包含争议解决和终止条款,明确争议解决的方式和程序,并给出了终止协议的条件与程序。这样可以在发生争议和合作不顺利时,双方能够按协议规定进行协商和解决问题,确保协议的有效实施。


9. 相关附件


施工协议书的附件为支撑主体文件提供了有力的证明和依据,比如相关技术文件、图纸、规范标准、工程评估报告、报价清单等。附件的详细列示能够明确双方双方付出与提供的内容,便于以后管理与索引。


施工协议书是工程合作过程中必不可少的文件,它详细记录了双方在施工过程中的权利和义务。通过制定协议书,可以确保双方合作井然有序、平等互惠。但在签署之前,双方务必仔细审阅和讨论内容,并在法律专业人士的指导下签署。只有签署了明晰且具体的施工协议书,合作才能更加顺利地进行,保障了工程质量和双方的权益。

施工协议书(篇4)

甲方: 联系电话:

乙方: 联系电话:

甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》规定原则,结合工程实际情况,达成如下协议:

第一:甲方委托乙方承制 工程。

第二:施工工期自 年 月 日起至 年 月 日止;如遇以下情况乙方有可能延期交工;双方应本着友好协作的原则协商工程顺延的日期:

1、 因不可抗力或停电造成无法正常施工的;

2、 因甲方变更施工工艺影响乙方原定的正常工程进度的;

3、 因甲方安排的其他工种施工时,影响乙方不能正常施工的;

4、 因甲方未能按本合同约定支付工程款,造成乙方不能正常施工的。

第三:本工程总造价为人民币: 元整(大写),¥ 元(小写)。

第四:付款方式:

甲乙双方签订本合同之日,甲方应一次性支付乙方工程

元人民币;

工程施工完毕后支付乙方结余工程款 元人民币;

第四:甲方的权利和义务:

1、 甲方有权要求乙方按时、按质、按施工工艺要求完成好本工程;

2、 甲方有权在工程验收完毕前随时监督乙方施工,并随时提出整改意见,因原施工工艺变更所产生的所有费用由甲方承担;

3、甲方将按本合同商定的验收及付款方式及时配合乙方完成工程的验收及付款。

第五:乙方的权力和义务:

乙方应按照甲方的要求按时、按施工工艺要求完成好本工程; 乙方在施工期间应随时接受甲方的监督,对于甲方提出的整改意见应全力配合完成;如甲方变更施工方案需出具书面通知; 乙方施工期间应注意施工安全,因工人违反施工操作安全规定所产生的工伤事故,与甲方无责;

第六: 本合同一式两份,双方各执一份,自签订之日起生效。

第七: 本合同未尽事宜,双方协商解决。

甲方: 乙方:

签字(盖章): 签字(盖章):

年 月 日

施工协议书(篇5)

甲方:

乙方:

工程项目:

为加强合作意识,明确责任,本着“安全第一,预防为主”的目的,让安全隐患消灭在萌芽中,经甲、乙双方协商,签订如下合同:

一、甲方安全责任

1、甲方不得对从事建设活动的施工单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规的要求。

2、甲方不得暗示或明示乙方使用不符合安全法规要求的机械设备、设施等。

3、进场施工作业前对乙方项目负责人进行安全事项交底。

4、指定专人负责监管该项目的安全工作,并配合乙方解决因甲方因素而影响安全施工的问题。

5、在易燃易爆、带电运行、机械运作的危险区域内作业,事先要求和协助乙方制订安全措施并监督实施。

6、监督检查乙方的安全施工作业情况,对违法乱纪现象按甲方单位安全检查考核细则规定进行违规执罚。因乙方严重违规施工作业而影响甲方正常生产时,有权停止其施工作业至整改验收合格为止。

二、乙方安全责任

1、乙方要根据《施工现场安全管理制度》做好各项安全工作。

2、乙方的特种作业人员要依照《特种作业人员持证上岗管理制度》做好安全工作。

3、施工中,乙方因操作不当人为造成的事故,由乙方负全责。甲方有权制止乙方的违章指挥和违章作业。乙方如不依照甲方提出的各项安全管理制度具体操作,甲方有权终止合同。

4、施工中,如因不可预知或自然灾害发生,乙方负责对现场的紧急救险和处理,保护好现场,并立即启动应急预案。

5、乙方要保证定期开展对员工的安全活动及安全检查工作。

6、乙方的施工管理干部,工程技术人员必须熟悉《建筑安装工程安全技术规程》,凡不了解“规程”的技术人员和未受过安全教育的人员,都不许参加施工。

7、乙方要做好现场工种的安全防护用具工作。

8、在出现安全隐患时,乙方要及时予以排除。

9、乙方对工程施工对象的质量安全终身负责,除不可预知或自然灾害发生,乙方要保证建筑不发生倾斜、墙体裂痕、墙皮脱落等质量安全事故发生。

10、未尽事宜,双方协商解决。

三、该合同一式两份,甲乙双方各持一份。签字之日起生效,工程终止后本协议即告终止。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

施工协议书(篇6)

发 包 单 位:(甲方)

承 包 人: (乙方)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本合同。

第一条、工程概况:

工程名称:**市和顺花苑工程水电安装(以下简称:本工程)

工程内容:强电、弱电:按施工图完成所有施工程任务,室内所有施工预埋管、穿线安装、调试完毕,且配电箱主线需预埋管至室外1.5米。(弱电包括通讯、宽带、电视、智能等)

防雷:包括防雷接地,等电位联接,电源进户箱做重复接地等。 给水、消防:按施工图完成所有给水、消防工程任务。

雨水:按施工图完成所有雨水工程任务。

污水:按施工图完成所有污水工程任务,室外施工至红线外市政管道污水井。

施工现场条件:以现场实际情况为准;

施工部位:本合同约定乙方施工部位为:和顺花苑项目工程水电施工图及变更水电安装工程包含的内容。

第二条、工程承包方式、承包范围及承包内容:

㈠承包方式:乙方承包内容包括:人工、主材、辅材、施工机具、质量、进度、安全文明施工、工期、验收合格。

㈡承包范围:包括强电、消防、弱电、防雷等分项工程的预埋、安装,调试检测及验收合格工作;室内等所有一切给排水、室外落水和阳台排水及空调排水。验收合格以专业资质报告为准。

㈢承包的主要内容:见第一条第二款。

㈣甲方直接分包的其他专业工程,乙方需全力配合,协助完成。

施工协议书(篇7)

相关的合同范本

·施工分包合同

·房屋建筑装修施工合同

·钢结构施工合同

·家装施工合同

·施工监理合同

·油漆施工合同

·维修施工合同

·广告牌施工合同

·景观施工合同甲方:_________(已建单位)地址:_________ 法定代表人:_________ 授权代表人:_________ 乙方:_________(后建单位)地址:_________法定代表人:_________授权代表人:_________根据《中华人民共和国电信条例》、《电信建设管理办法》规定、《本地电话网用户线路工程设计规范》等相关法律、法规的规定,甲乙双方在同路由隔距不够的情况下,经协商一致,签订本协议。第一条 甲乙双方在施工过程中必须遵守有关通信建设安全的法律、法规,建立安全建设责任制度,完善安全建设条件,确保线路建设过程中的安全施工。第二条 根据业务发展需求乙方需进行如下施工:1、施工地址:_________2、与甲方线路的距离:_________3、施工长度:_________第三条 在以上施工过程中乙方必须采取如下安全措施来保证甲方线路的安全。1、架空电缆、光缆与原有线路跨越的,与原有线路的交越隔距必须达到0.6M的最小净距,不达标的必须整改;2、架空电缆、光缆凡是与电力线交越的,其安全交越距离要符合国家相关标准,同时必须加装安全保护设施。第四条 责任划分甲乙双方线路在同路由或交越的情况下,发生下述情况由责任方承担责任。1、架空电缆、光缆凡是与电力线交越的,其安全交越距离要符合国家相关标准。同时必须加装安全保护设施,新建一方线路和电力线路交越时因没有进行安全保护,发生强电侵入,导致原有杆路出现线路故障及经济损失,由新建方承担责任;2、新建方杆路与原有杆路隔距不符合国家规定标准的,若发生倒杆等现象,造成已建杆路损坏电路中断的,新建方负责赔偿损失;若原有杆路发生倒杆等现象,造成新建杆路损坏的,双方各自承担损失费用。第五条 双方义务甲乙双方在发现对方的线路发生问题时具有告知对方的义务。第六条 双方权利甲乙双方对由于对方的责任造成的损失均有要求赔偿的权利。第七条 不可抗力因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时,双方相互不承担违约责任。但遇不可抗力的一方,应于不可抗力发生后5个工作日内将不可抗力情况告知对方,并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内,一方或双方应当继续履行协议。第八条 法律适用和争议解决本协议适用中华人民共和国机关法律、法规。双方因本协议的履行而发生的争议,应由双方友好协商解决。协商不成,任何一方均可将争议提交_________省通信管理局进行协调,_________省局要依据国家法律法规做出行政决定,涉及技术性的问题,要邀请相关专家论证,并做出仲裁。以上决定对双方均有约束力。除争议事项外,双方将继续执行本协议未涉争议及仲裁的其它部分。第九条 附则1、如果本协议的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本协议的效力时,本协议的其它条款不受影响。2、未经甲乙双方书面确认,任何一方不得自行变更或修改本协议。3、本协议一式4份,甲乙双方各执2份。本协议附件是本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力。4、甲乙双方因执行本协议或与本协议有关的一切的通知都必须按照本协议中的地址,以书面信函形式或甲乙双方确认的传真或类似的通讯方式进行。如使用传真或类似的通讯方式,通知日期即为通讯发出日期,如使用特快专递,通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。5、本协议于甲乙双方签字并加盖公章后生效。甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日

施工协议书(篇8)

甲方 (简称甲方): 身份证号码:

乙方(简称乙方): 身份证号码:

甲、乙双方方为共同承包建设__________工程及相关得配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准),经双方友好、坦诚协商,现达成如下协议:

第一章 项目概况及合作条件

1.1 本工程的项目总建筑面积为_____平方米,工程总价为_________元整人民币。

1.2 经过双方方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为_________元整左右,因此在本工程项目计划投资 ______________元整。

1.3 本工程项目的投资、股份比例分配如下:

1.3.1 甲方投资_________元整,占_________%;

1.3.2 乙方以工程项目及技术投资,占_________%;

1.4 业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,任何一方不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。

1.5 投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用帐户上,并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。

第二章 工程管理责任及分工

2.1 该项目工程管理责任及分工如下 利益分享和风险承担

3.1 利润、风险分配 其 他

4.1 资金和管理 项目概况及合作条件

1.1 本工程项目名称: _________元整人民币。

1.2 经过双方协商,双方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息,月利率定为_________%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息;利息计算日超过三个月的资金每三个月结算利息,如果超过三个月未结算利息,则未结算的利息计入投资款本金。

1.3 本工程项目的股份比例分配如下:

甲方股份比例占_________%;

乙方股份比例占_________%;

1.4 在本项目资金出现周转紧张时,由各投资者追加投资。业主所支付的工程款,应优先按比例支付甲、乙双方的投资款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,必须经双方同意后方可付款。

1.5为了工程的顺利完工,如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资者另一方可以筹集资金到位,双方应共同承担利息及相关费用。

第二章 工程管理责任及分工

2.1 该项目工程管理责任及分工如下 利益分享和风险承担

3.1 利润、风险分配 其 他

4.1 资金和管理

4.1.1 该项目的各项资金支出及其他相关费用的`支付需由双方签字确认后方可支付。

4.1.2 该项目的工程进度往来款由甲、乙双方共同负责跟踪落实,并存在开立专用帐户上,专款专用。

4.2 出纳与财务管理

4.2.1 出纳每月应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及支出预算给财务,并随时接受合作双方股东的银行资金查询,以便安排资金投放。

4.2.2财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双方股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。

4.3 合同争议与免责

4.3.1 该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守约方由此产生的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

4.3.2 在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。

4.4 本协议生效、终止及其他

4.4.1 与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

4.4.2工程结束后,如有后续工程甲乙双方不愿合作,在本次施工中采购的设备、机械、材料等,双方协商折旧价款后按投资的比例分摊,分配。最后利润分配在工程项目全部结束后,付清所有工人工资、材料款、上缴税金等才可分配。

4.4.3 本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

4.4.4 本协议一式两份,甲、乙合作双方各执一份,签字后生效;本协议未尽事宜,经甲、乙双方友好协商解决。

(以下无正文)

甲方(签字/盖章):__________________

乙方(签字/盖章):__________________

签订日期:______年______月______日

施工协议书(篇9)

甲方:

乙方:

经政府采购程序,乙方中标承接 斗门边检网球场工程 施工任务,双方根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定,在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上,经友好协商达成一致意见,签订愿意达成以下协议,以供双方共同遵守。

第一条 工程概况

1、工程名称:斗门边检网球场工程

2、工程地点:斗门出入境边防检查站营区内

3、承包范围:预算工程量清单及招标文件要求的所有施工内容。包括网球场地面修缮,铺设丙烯酸地面,网球场围网施工建设,网球比赛专用网柱的安装等。

第二条 合同价

1、本工程合同价为人民币69008.00仟零捌元整 )。

2、合同价为完成预算标底工程量清单及招标文件要求的全部施工内容所需的所有设备费、备件备品费、运输费、货物装卸费、水电费、人工费、保险费、管理费及机械费等费用在内的全包价;乙方负责包工、包料、包质量、包安全、包通过验收、包施工记录资料建档和材料产品合格证等资料归档等工作。

第三条 合同工期:55个日历日

1、开工时间:20xx年5月31日

2、竣工时间:如项目通过竣工验收,则乙方完工且自检合格后,向甲方递交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;如项目按甲方要求整改后通过竣工验收的,则实际竣工日期为乙方整改后重新递交竣工验收申请报告的日期。

3、如遇下列情况,乙方须在事由发生的3个日历日内书面通知甲方,经甲方审核确认后,方可顺延工期,否则视为乙方放弃不予顺延。另外,因乙方原因(如因自身管理不当、偷工减料等原因被责令停工等)导致工期延长的,工期不予顺延。

(1)现场实际明确为甲方原因(如甲方不能按时提供施工场地和施工用水用电接驳点等)造成工期延误的。

(2)在施工区域内有不可抗拒的自然灾害,如大雨、台风等,使施工受到实质影响的。

(3)甲方提出的设计变更或工程量增加过大,实质影响工程进度的。

(4)其他非乙方原因造成对工期实质性影响的。

4、在施工过程中,若甲方认为乙方不能满足施工进度要求,有权根据实际情况要求乙方采取赶工措施,由此造成的赶工费用由乙方承担。

第四条 组成合同的文件

下列组成本合同的文件是一个合同整体,彼此应能相互解释,互为说明。当出现相互矛盾时,组成本合同文件的优先解释顺序如下:

1、 招标文件(工期的开工时间以本合同约定为准);

2、 履行本合同的相关补充协议;

3、 承包人的投标函件(含投标报价书);

4、 本施工合同;

5、 标准、规范及有关技术文件;

6、 预算标底工程量清单;

第五条 工程质量及验收标准

1、工程质量必须达到合格(按珠海市现行相关的建设工程标准、规范及施工图纸要求执行)。

2、乙方必须在工程通过竣工验收后7个日历日内拆除临时设施,撤离现场。

第六条 付款方式

1、质量保修金:合同签订时,乙方向甲方支付3500元(大写:叁仟伍佰元整)质量保修金,在工程通过竣工验收之日起期满1年,且乙方履行相应保修责任后,凭甲方开具的专用收据办理质量保修金的无息退还手续。

2、结算款:在工程竣工且双方确认结算造价后30个日历日内,甲方向乙方支付至结算价的100%。

3、以上付款都以人民币支付。

4、付款方式:甲方通过转账方式把结算款支付到乙方以下账户内

户 名:中山市柏克泰体育设施有限公司

开户行:中山市农村信用合作联社营业部

账 号:80020xx0004450593

第七条 工程造价调整办法

1、施工过程发生的设计变更、工程签证都必须由甲方委派的“现场代表”签字确认后方为有效,才能作为造价调整依据。

2、可调整工程量清单部分的结算办法:

当工程量增加时:

(1)投标报价中已有的项目,按社会中介造价单位根据施工期间《珠海工程造价信息》计算出的审核价乘以中标下浮率所得价格,与投标报价文件中的相应分项价格减,之间较低者结算。

(2)投标报价文件中没有的项目,按社会中介造价单位根据施工期间《珠海工程造价信息》计算出的审核价乘以中标下浮率结算。

当工程量减少时:

(1)投标报价已有的项目,按投标报价文件与预算书中的较高单价结算。

(2)投标报价中没有的项目,按社会中介造价单位根据施工期间《珠海工程造价信息》计算出的审核价结算。

第八条 双方责任

1、甲方责任

(1)委派“现场代表”代表甲方对工程施工的质量、进度和安全等进行管理。

(2)向乙方提供施工场地,保证进出道路畅通,同时提供施工用水、用电接驳点。

(3)协助乙方做好与工地现场相关单位的工作关系。

(4)及时处理乙方提交有关工程的联系单、工程签证、进度安排、结算审核、支付结算款等。

(5)若本工程施工过程中有设计变更、工程签证等产生,甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后委托社会审计中介机构办理结算审核事宜。双方应相互配合争取在30个日历日内完成结算审核。

2、乙方责任

(1)委派工程负责人 负责对本工程施工期间的全面管理。

(2)根据相关规范、招标工程量清单、施工合同等的要求进行施工,完成承包范围内的施工工作。

(3)甲方现场代表负责对现场发生工程量进行见证,对引起工程造价变化的设计变更、工程签证等需请示上级领导批准后才能予以确定,乙方须考虑办理上述手续所需的合理时间,提前就施工中遇到的问题与甲方进行联系。

(4)按合同规定及时组织能满足工程进度和质量要求的人力、施工机械和材料进场。

(5)按相关安全法规进行安全施工,遵守甲方对施工现场有关施工噪音、环境保护、安全生产、文明施工等管理规定,承担在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题,一切责任由乙方自行承担。

(6)乙方必须采购全新未使用过的材料、设备,其质量必须符合相关规范的要求,并应提交质量合格证等资料。材料进场必须通知甲方进行检验。

(7)及时编制结算书,整理结算资料,送甲方审核。

(8)认真做好质量自检、施工记录等,为甲方的检查监督提供便利条件。如工程质量不合格或达不到相关规范、招标文件和施工图纸的要求,甲方一经发现,有权要求乙方拆除和重新施工,由此产生的一切费用和工期延误由乙方承担。

(9)施工过程产生的垃圾由乙方自行清运出场。

(10)工程交付甲方前,应负责已完工分部分项工程的成品保护工作(包括乙方及其他施工单位完成的内容),在此期间发生损坏的,由乙方自费修复原状。

(11)按合同约定工期完成承包施工内容,交付甲方使用。由于乙方原因造成工期延误的,按“每延误1个日历日,罚款人民币500元”的标准对乙方进行处罚,在结算款中予以扣除。延误工期累计超过30个日历日的,甲方有权单方终止合同,并由乙方承担甲方由此造成的损失。

(12)乙方应确保工程质量达到合格的验收标准。

(13)乙方应在工程竣工验收后及时向甲方提交结算书以及其他完整的竣工结算资料,并与甲方委托的造价咨询公司核对工程价款。

(14)如工程在保修期内出现质量问题,乙方应在接到甲方通知后的7天内派人保修;发生紧急抢修事故的,乙方在接到甲方通知后,应立即到达事故现场抢修。乙方不在约定期限内派人保修,甲方可自行或指派第三方保修,相关费用从工程质量保证金中扣除。

第九条 未经合同双方共同书面同意,任何一方不得单方全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。

第十条 合同终止

有下列情形之一的,合同权利义务终止:

(1)本合同按约定履行完毕;

(2)本合同经双方协商一致而终止;

(3)本合同约定或法律法规规定终止的其他情形。

第十一条 适用法律条款

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。

第十二条 争议的解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同双方应通过友好协商解决;如果协商不能既解决,任何一方均可向珠海市有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条 其它

1、本合同未尽事宜,由甲、乙双方友好协商,另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、合同附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式 肆 份,甲方执贰 份,具同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

施工协议书分享


随着法制观念的不断加强,我们已经不能再忽视合同的重要性。签订合同可以帮助当事人就需要协商的事情进行协商,那么一份优秀的合同模板应该是怎样的呢?为了防止遗忘,请将本网页加入您的收藏夹。

施工协议书(篇1)

一、目的:为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,明确在施工项目交叉作业中的各自安全责任,保障工程项目和施工人员的安全与健康,把安全管理的风险降到最低点,结合本工程的特点,确保安全、健康与环境目标的实现,召开这次专题会。二、依据:《中华人民共和国安全生产法》第四十条:“两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,应当签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调”的规定。经双方协商同意,制定此协议,双方遵照履行。三、要求施工双方必须遵守如下条款:1、必须认真贯彻国家有关安全生产的方针、政策;严格遵守《电力建设安全工作规程》,严格执行凯迪项目经理部有关安全文明施工管理规定,进行施工作业。2、必须制定保证施工作业的安全制度、措施,配备劳动保护的用品用具,切实完善安全防护设施,确保措施到位。3、对施工作业人员要进行高处作业、交叉作业安全交底,强化作业人员的安全意识,杜绝违章作业。4、在锅炉房内施工区域高处、交叉、危险作业时,施工双方必须明确一位安全生产管理人员,负责本单位施工安全以及同另一方在安全方面进行协调的工作。5、施工作业双方要经常在施工中对安全问题进行沟通和协商,当施工中发生冲突和影响施工作业时,下方要先停止作业,上报科能监理部、凯迪项目经理部,由安全监理工程师、凯迪安全工程师和双方单位的安全管理负责人进行协商处理。6、协议各方在施工中要对安全工作互相监督,共同做好交叉作业区域内安全工作,各自应在施工作业中加强安全检查,发现问题要及时处理解决,消除事故隐患。7、双方施工单位要顾全大局,服从管理,落实交叉作业专题会内容和各自的安全责任,如有不遵守此协议内容,野蛮施工、违章不断者,科能监理部、凯迪项目经理部将按照《安全文明施工管理考核办法》给予违章者单位、个人、施工负责人连带处罚,并按照处罚标准基数高于两陪以上的处罚标准进行考核。四、浙江安装公司安全责任:1、施工作业中所用工具等物品应随手放入工具袋;作业平台应随时清扫干净;拆卸下的物件、余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱置或向下丢弃,传递物件禁止抛掷。2、高处作业的人员必须严格遵守现场安全管理规定,对任意乱置或向下丢弃,抛掷物件者,将按照《安全文明施工管理考核办法》进行加倍处罚并清理出现场。3、明确一位安全生产管理人员(陆柏泉),负责本单位施工安全以及同另一方在安全方面进行协调的工作。五、甘肃二建安全责任:1、施工作业中所用工具等物品应随手放入工具袋;作业平台应随时清扫干净;拆卸下的物件、余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱置或向下丢弃,传递物件禁止抛掷。2、明确一位安全生产管理人员(王彦波),负责本单位施工安全以及同另一方在安全方面进行协调的工作。六、成都龙泉公司安全责任:1、施工作业中所用工具等物品应随手放入工具袋;作业平台应随时清扫干净;拆卸下的物件、余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱置或向下丢弃,传递物件禁止抛掷。2、高处作业的人员必须严格遵守现场安全管理规定,对任意乱置或向下丢弃,抛掷物件者,将按照《安全文明施工管理考核办法》进行加倍处罚并清理出现场。3、明确一位安全生产管理人员(邓奎),负责本单位施工安全以及同另一方在安全方面进行协调的工作。七、双方现场协调联系人员:

施工协议书(篇2)

甲方:

乙方:

丙方:

乙方于签订了_____有限公司___项目《建设工程施工合同》,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”),现甲、乙、丙三方就解除上述合同、补充协议书等原合同事宜经充分协商一致,达成以下协议。

一、甲、乙双方均自愿同意解除“原合同”。

二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等,包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容,由乙方负责自行解决,并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。

三、乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成部分的`工程竣工验收所需资料:乙方负责完善丙方提供的上述资料进行检查和监督,并承担因此引起的一切责任和后果。

四、乙方“原合同”完成工作内容(_____________等)工程造价:

1、200__年___月___日前完成部分:按____工程咨询有限公司《_____公司________造价司法鉴定》的司法鉴定结果下浮5%,作为乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。

2、20___年___月28日至20___年__月___日期间完成部分:按_____造价咨询有限公司的审计结果,作为丙方完成乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。

五、工程款支付:

按其财务要求予以确认,并按要求开具正规税务发票,否则,甲方有权不支付有关工程款项。

2、本协议第五条第1款乙方“原合同”完成工作内容结算款的支付:

,由甲方从乙方结算款中扣减后代为支付给相关单位。

;剩余5%为质量保证金,保修期按国家规定执行,在整体工程验收完两年后按实际发生的费用结算,余款无息返还乙方。质量保证金在乙方提供等额银行保函后,甲方可予先行支付。

3、本协议第五条第2款丙方完成乙方原合同工作内容结算款的支付:

丙双方新合同及联合声明等约定支付条款支付。

,并由甲方从乙方工程款扣减后直接支付给丙方。

4、工程款支付时,乙方必须按甲方财务规定进行前期已支付工程款的确认并提供发票,且必须在乙方补齐前期已支付的各项工程款发票后才予支付后期各项工程款。

八、“原合同”履约保证金:在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后,与工程结算款一并无息返还。

九、乙方前期代付临时场地租赁费人民币_____元(小写:____元)由乙方提供相关票据后同工程结算款一并支付;乙方前期代付司法鉴定费用人民币_____元(小写:____元)按甲、乙双方于同工程结算款一并支付。

九、20___年___月21日后,施工的______等工程所涉及的债权债务由_____工程有限公司负责承担,并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。

十、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。

十一、本协议书一式十二份,甲方五份,乙方三份,丙方三份,监理一份。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

签订时间:__年___月__日

施工协议书(篇3)

1.乙方必须配备一名专(兼)职的临时用电管理人员,和满足施工现场施工需要并结合本项目的难易程度配备合格的临电电工。

2.乙方每日安排电工巡视检查,保证用电设备必须做好保护接零、重复接地等处于完好状态。保护零线必须为黄绿双色线,严禁使用老化及破损线和非橡套缆线。对检查中发现的问题和隐患应定人、定措、定时间进行解决或整改。

3.乙方负责对临电维护维修人员进行相关和安全技术知识的陪训和教育,并且监督临电人员防护用品的配备和持证情况;

4.施工现场临时用电须严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-20xx)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-20xx)和国家北京市以及中铁六局集团有限公司的相关规定执行,并确保达到北京市安全文明样板工地。

5.乙方单位在进场时的所有临电器材必须经过甲方检查、验收,经检验合格后方可进入施工现场使用,并提供相应的临电器材合格证。

6.施工现场所有电气线路、配电箱、电气设备、设施,施工照明等在使用操作时必须由合格的电工来操作,严禁非电工进行操作。电工人员应在操作前必须按规定穿戴和配备好相应的安全防护用品。

7.甲方的配电箱、电缆线、照明灯、开关、用电标识、运输机械、施工完成的作业面等,乙方施工时应注意成品保护,损坏由乙方负责赔偿。

8.乙方必须本着节约用电的原则力争节约用电,用电设备停用时必须拉闸断电,锁好开关箱,生活区宿舍内应做到人走灯灭。

9.乙方的维护电工必须持有效证件并经过培训,考试合格后方可上岗。电工的人数必须满足施工的需要,且每班不得少与两名电工并做到一人监护,一人操作。

10.施工现场的配电箱、开关箱内装置必须完好无损、装备端正、牢固可靠。

11.搬迁或移动配电箱或用电设备时必须经电工断电处理后方可进行。对临时用电设施使用过程中发现的异常情况应由电工人员处理,必要时应向有关人员报告和解决。

12.配电箱应放置平稳牢固,严禁倒放或平放,配电箱的周围应有两人同时工作的足够空间和通道,严禁在配电箱防护栏2m内堆放建筑材料及杂物,室外配电箱必须做好防雨、防咂、措施。

13.用电设备必须由三级、开关箱供电,所有固定式的用电设备必须做到一机一箱一闸一漏,严禁一闸多用,电箱与设备的水平距离不应大于3m。三级配电箱、开关箱,应由二级配电箱漏电接出。

14.三级配电开关箱380V、220V必须分开,专箱专用,严禁混用。

15.施工现场必须达到三级配电,逐级设置漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。

16.二级箱、三级箱、开关箱漏电开关额定值与动作整定值应逐级匹配。

17.二级配电箱于三级配电箱的距离不得超过30m,开关箱与手持电动工具之间的距离不得大于5m。

18.施工现场、办公区、宿舍严禁私接乱拉电源线,严禁使用电炉等电热器具,严禁违章用电和非电工操作。电气操作人员必须经常学习关于电气方面的知识、电气操作规程,把好施工现场安全用电关,确保施工的安全用电。

19.各种电气设备、设施的金属外壳、金属支架和底座,必须采取可靠的接零保护。所使用的保护线必须为双色(黄绿色)机械设备的保护线应应引至外边,并且应压接紧固。

20.导线上严禁搭、挂、压其他物体,不得把电源线直接绑在金属物体上或脚手架上,更不能把电源线泡在水里或拖地使用,应用绝缘S钩挂设或绝缘导线绑扎固定,高度不能低于2.4m。不能挂设的导线(电焊机一次线、其它设备导线等)必须穿绝缘管加以保护。

21.施工现场所使用的机械设备,必须经过摇测经摇测合格后方能使用。摇测后的数据必须报总包安质部进行备案。,

22.现场使用移动式碘钨灯照明,必须采用密闭式防御灯具,碘钨灯的金属外壳和金属支架应做好接零保护,金属支架杆手持部位应采取绝缘措施。电源线使用护套电缆线,碘钨灯的高度室外应不低于3m,室内不低于2.4m。

23.施工现场内应使用II、III类手持工具。I类电动工具应淘汰。

24.宿舍内、地下室、特别潮湿的场所应使用低压照明灯具,应使用36V或36V以下的照明,行灯的手柄应坚固、绝缘良好,电源线应使用橡套电源线,不得使用塑胶线。低压变压器应装设在电箱内,符合户外电器安装要求。

25.现场供电电缆应严格执行电缆敷设规定要求。进出建筑物或沿墙水平敷设时线路必须加以保护,并应挂好标识。

26.乙方的电气负责人必须对维护电工进行安全技术交底,并对本单位的用电情况进行监督检查,发现问题及时解决。

27.本现场的供电方式应采用三相五线制TN-S系统。

28.电表、二级箱及以下的配电设施由乙方自行解决。

29.电焊机必须配备电焊机专用箱,电焊机一、二次侧应加防护罩,电焊机一次线不应大于5m,二次线长度应小于30m,二次线必须双线到位。

施工协议书(篇4)

施工协议书


一、甲方:(施工单位)


地址:XXXXXXX


法定代表人:XXX


联系电话:XXXX


乙方:(委托方)


地址:XXXXXXX


法定代表人:XXX


联系电话:XXXX


鉴于甲、乙双方就工程项目(以下简称“本工程”)的施工工作等因各自情况的不同,双方在平等自愿的基础上达成如下施工协议,共同遵守并执行:


二、工程概况


(一)项目名称:XXX工程


(二)工程地点:XXXXXX


(三)工程规模:XXXXX


(四)工程概述:XXXXX


三、施工期限


1. 甲方应按照双方商定的施工进度表,在乙方提供的场地内以协商确定的方式进行施工。


2. 施工工期为XXX个月,具体工期以工地开工后双方确定的施工计划为准。


3. 如因不可抗力因素或乙方原因,需要延长工期的,甲方须提前书面通知乙方,并经双方确认后予以调整。


四、施工范围及要求


1. 乙方要求甲方按照双方签订的施工合同和相关设计图纸进行施工,并保证施工质量符合国家建筑标准和相关规定。


2. 甲方应提供符合资质条件的工程专业技术人员和熟练工人,并使用符合国家标准的建筑材料和设备。


3. 甲方应提供合理的施工组织方案,并按照乙方要求在开工前向乙方进行方案说明和汇报。


五、施工报酬及支付方式


1. 甲方按照双方签订的施工合同中规定的报酬标准进行施工,并于乙方验收合格后,按照乙方约定的支付方式进行结算。


2. 乙方应按合同约定的支付时间和方式支付给甲方合规的工程款项。


六、质量保证和维修责任


1. 甲方应对施工工程的建筑质量负责,并提供合格的材料和设备,保证施工工程符合国家规定的质量标准。


2. 对于甲方提供的材料和设备,乙方有权要求提供相关质量检验合格证明。


3. 自工程竣工验收合格之日起,甲方对工程质量承担十年的保修责任。


七、违约责任


1. 若乙方未按约定支付工程款项,甲方有权暂停施工,直至款项支付完毕为止,并要求乙方承担相应的违约责任。


2. 如甲方在施工过程中存在违反合同约定的行为,乙方有权要求甲方停止施工,并要求甲方承担相应的违约责任。


八、争议解决


双方在履行协议过程中产生的争议应协商解决,如协商不成,则提交所在地人民法院诉讼解决。


九、附则


1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收完毕。


2. 本协议一式两份,甲、乙双方各自持一份,并具有同等法律效力。


3. 对于未尽事宜,双方可签订补充协议进行补充规定。


甲方(施工单位): 乙方(委托方):


法定代表人(签字): 法定代表人(签字):


日期: 日期:

施工协议书(篇5)

承租单位(甲方)___________出租单位(乙方)___________

根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定,为明确合同双方的权利、义务,经双方协商一致签订本合同:

一、工程概况:

1、工程名称:___________

2、施工地点:___________

费用如下:

二、机械施工、租用期限:

塔机安装完成后并由机械检测中心签发合格证及甲方使用日期起,至塔吊起拆卸退场为止,即甲方一周前书面通知为结算日期。办理施工时,乙方应向甲方提交机械设备和施工机具及配件的生产(制造)许可证、产品合格证和检测合格证明(复印件);合同签订后在挂牌。延期而造成甲方施工不便发生费用由乙方负责。机械退场,甲方提前一周以书面形式通知乙方,乙方必须在租赁的,甲方提前一周书面通知乙方。

三、乙方提供机械必须符合上表中要求。

顶升、所有护墙设施、护墙安装、拆除费及经有关部门签发合格、挂牌和退场拆卸运输等等相关费用,并符合文明施工要求。

2、机械每月租金含每台机配驾驶员的人工工资,塔机操作时间必须保证甲方的施工生产要求随叫随到。操作人员必须持证上岗,驾驶员的工资由甲方发放,但在其每月租金内扣除。不服从管理的,甲方有权要求乙方立即更换人员,并派修理人员住现场。

墙面埋件,乙方提供相关图纸和施工具体方案,甲方按要求施工,并有乙方现场管理验收认可,乙方承担责任。

4、乙方必须提供给甲方有关的证件及施工方案,并承担相应的责任。

吃饭等生活条件,但必须执行甲方的各项规章制度,服从现场管理人员指挥。餐费由机操工自理;

6、平时有关部门的检查,塔机必须符合验收要求,一旦须整改,乙方必须派人在12小时内进行整改完毕,乙方负责其费用。

四、机械设备的`使用、修理和保养:

修理和保养由乙方负责,并承担全部费用。如因甲方原因造成机械故障,其费用由甲方承担;

2、乙方必须对机械进行全面大修和保养后方可进场,若机械设备发生故障,乙方必须在6小时内修复,达到正常施工,超12小时扣当日台班,如超过24小时没有恢复工作,则扣除停机日双倍的租赁费;

3、甲方使用完后如以后仍需继续使用,甲方有优先租用该机的权利,双方以书面形式确立后,乙方应无条件服从。

4、塔机机操工必须持证上岗,进入工地工作,由甲方负责安全生产管理,安排作休,严格遵守工地各项规章制度,严禁违章作业。每天确保连续作业15小时工作,15小时以外随叫随到随时服务;

五、安全施工:

1、乙方需按安全规程进行操作,如违规操作造成事故的,其责任和因此发生的相关费用均有乙方负责;

搭设。

3、乙方施工须设立安全警戒线,按安全规程进行施工。在装拆设备时,如因自身安全措施不力而造成事故,责任和损失由乙方承担;

4、发生伤害事故,甲方为抢救提供必要的条件,发生费用由事故责任方承担;

六、付款及结算方式:

,甲方付进场费12500元,其余款项待乙方退场时甲方提前一周书面通知,并付清所有租金及进出场费;

2、塔吊安装检测合格使用后第三月开始支付租金,下月开始逐月支付塔吊租赁费,依次类推,先用后付。

。但遇春节放假扣除贰拾天租费。

七、违约责任:

1、未经双方同意任何一方不得中途变更或解除合同。违约方按“经济合同法”的有关条款处理。

2、解决合同纠纷的方式:双方应本着互谅互让的姿态,积极配合,尽可能避免各项纠纷;若合同执行过程中,出现双方无法解决的纠纷时,可向甲乙双方签订合同所在地法院提出诉讼或申请仲裁。

乙双方各执二份,签字盖章后生效,合同期满后自然失效。

乙方:___________

甲方:___________

法人委托人:___________法人委托人:___________

联系电话___________:联系电话:___________

地址:___________地址:___________

签订日期:___年___________月___________日

施工协议书(篇6)

1、认真贯彻执行国家颁布的《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《劳动法》等各项劳动保护、安全生产的法律法规。

2、乙方必须严格遵守水勘院及甲方制定的各项安全规章制度和操作规程,严格服从甲方人员的安全监督管理。并指定专人负责监管安全施工作业。

3、所有施工人员必须经三级安全教育并经考试合格后上岗。特种作业人员必须持有相应的有效的特种作业操作证书并培训上岗。严禁无证及未经安全培训人员上岗。

4、贯彻谁施工谁负责安全的原则,乙方人员在施工期间,造成伤亡、火警、火灾、机械等事故(包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等),甲方有协助紧急抢救伤员的义务,乙方负责事故上报,经济赔偿及善后处理。

5、乙方应在甲方通知施工后在指定的施工范围内进行施工,施工期间按照规定认真设好防护,不得擅自扩大施工范围,如果需要扩大施工范围,必须提前与甲方进行协商,经过甲方认可后方可施工,否则由乙方承担施工出现的后果。

6、施工期间必须做好施工范围内的地下管线、架空线路的保护,因乙方原因,在施工中造成信号、电力中断事故的责任及经济损失全部由乙方承担,同时,积极协同甲方进行抢修,并支付相应的应急抢修费用。

7、乙方在签订施工协议后,应自觉地向暂住地的公安派出机构办理暂住登记手续。

8、乙方在每天班前检查施工人员的劳动保护,督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品,交待施工安全注意事项。

9、对可能危及人身及财产安全或不具备安全生产环境的情况,有权拒绝施工并向甲方汇报。

如乙方违反上述条款,经甲方提出整改后,乙方不进行及时有效整改时,甲方有权停止乙方现场施工;因乙方未按甲方要求或未尽乙方自身义务而引起的安全事故由乙方负全部责任。

施工协议书(篇7)

发包人:____________

居民身份证号码:____________联系电话:____________

通讯地址:____________

承包人:____________

(承包人为建筑施工企业的填写以下内容)

通讯地址:____________

邮政编码:____________联系电话:____________

统一社会信用代码:____________企业资质证书号:____________

法定代表人:____________联系电话:____________

委托代理人:____________联系电话:____________

(承包人为农村建筑工匠的填写以下内容)

居民身份证号码:____________联系电话:____________

通讯地址:____________

根据《中华人民共和国合同法》《浙江省农村住房建设管理办法》以及其他有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就低层农村住房建设(以下简称建房)施工有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、建房概况

1.建房地点:

2.建房规模:____________层,总建筑面积____________㎡;结构形式(在□中以划√方式选定,只能选择一项):□框架结构;□砖混结构;□木结构;□其他___________________________。

3.宅基地用地批准文件文号:____________;乡村建设规划许可证(建设工程规划许可证)证号:____________。

二、承包内容和方式

1.承包人按照发包人提供的设计图纸,承担以下内容的施工(在□中以划√方式选定,可以选择多项):□地基基础;□主体结构;□电气管线;□给排水管道;□化粪池工程;□其他____________。

建筑构(配)件和设备除附件预算清单中注明由发包人提供的外,均由承包人提供。

三、合同工期

计划开工日期:____年____月____日;计划竣工日期:____年____月____日。工期总日历天数:____天。

四、价款支付和费用承担

1.总价款:人民币(大写)____(元),价款构成详见附件预算清单。经双方协商一致变更施工内容的,变更部分的费用按实增减。

2.发包人按照以下约定向承包人支付合同价款(在□中以划√方式选定,只能选择一项):

□按施工进度支付:

(1)开工时支付预付款人民币(大写)____(元);

(2)地基基础验收合格之日起____日内支付进度款人民币(大写)____(元);

(3)地上一层验收合格之日起____日内支付进度款人民币(大写)____(元);

(4)地上二层验收合格之日起____日内支付进度款人民币(大写)____(元);

(5)地上三层验收合格之日起____日内支付进度款人民币(大写)____(元);

(6)竣工结算完成后____日内付清剩余价款人民币(大写)____(元)。

□其他付款方式:

财产损失,但是,因发包人原因导致或者加重的损失,由发包人承担。

五、施工要求

通水、通路,场地具备施工条件,与周边邻居不存在影响施工的纠纷。

建筑构(配)件和设备均应当符合国家和省规定标准,除就地取材的竹、木等材料外,应当有生产合格证。发包人不得要求承包人使用不合格的建筑材料、建筑构(____配)件和设备。

施工技术标准和操作规程施工,采取安全施工措施,及时发现和消除施工、消防等安全隐患。承包人应当接受发包人、设计单位或者人员、行政机关及其委托的专业机构依法实施的监督检查,对检查中发现的质量、安全隐患及时整改。

4.承包人完成隐蔽工程施工后,应当提前____日通知发包人验收。发包人不能按时验收的,应当在验收前向承包人提出延期要求。发包人未按时进行验收,也未通知承包人延期的,承包人有权自行验收,验收结果视为发包人认可。隐蔽工程未经验收合格的,不得进入下一道工序施工。

监理等单位或者人员进行竣工验收。验收合格的,发包人应当在____日内向承包人签发接受交付的凭证。验收不合格的,承包人应当返工、修复或采取其他补救措施,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。承包人在完成返工、修复或采取其他补救措施后,应当通知发包人,按本项约定的程序重新进行竣工验收。建房未经验收或验收不合格的,发包人不得使用。

有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗____年,电气管线、给排水管道____年。保修期自竣工验收合格之日起算;建房未经竣工验收,发包人擅自使用的,保修期自其实际占有之日起算。

7.建房经竣工验收合格的,以承包人通知发包人进行竣工验收之日为竣工日期;因发包人原因,自收到通知之日起____日内未完成竣工验收的,以承包人通知发包人进行竣工验收之日为竣工日期;建房未经竣工验收,发包人擅自使用的,以其实际占有之日为竣工日期。

六、竣工结算

承包人应当自竣工验收合格之日起____日内向发包人提供结算清单,发包人应当自收到结算清单之日起____日内完成审核,逾期未完成审核且未提出异议的,视为认可承包人提交的结算清单。承包人对发包人审核意见有异议的,应当自收到审核意见之日起____日内提出,逾期未提出异议的,视为认可审核意见。对于双方认可的结算价款,发包人应当按照本合同第四条的约定支付给承包人;对于其中一方有异议的结算价款,按照本合同第八条约定的争议解决方式处理。

七、违约责任

1.发包人具有下列情形之一的,承担相应的违约责任:

(1)发包人未按合同约定期限和数额支付合同价款的,按日计算向承包人支付逾期应付款万分之____的违约金,逾期超过____日的,承包人可以解除合同;

(建筑构(配)件和设备的规格、数量或质量不符合合同约定,导致承包人返工、修复或者给承包人造成其他损失的,承担承包人相应损失;

(3)发包人违反合同约定造成停工的,按每日____元的标准向承包人支付违约金;

(4)发包人未能按照合同约定履行其他义务的,承担因此造成的承包人实际损失。

2.承包人具有下列违约情形之一的,承担相应的违约责任:

(建筑构(配)件和设备,给发包人造成损失的,承担发包人相应损失;

(2)承包人施工质量不符合合同约定的,承担发包人相应损失;

(3)承包人未按合同约定期限完成施工,造成工期延误的,按每日____元的标准向发包人支付违约金,工期延误超过____日的,发包人可以解除合同;

(4)承包人未按照合同约定履行保修义务或者其他义务的,承担因此造成的发包人实际损失。

八、争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议,双方可以通过协商、调解解决,也可以按下列方式解决(在□中以划√方式选定,只能选择一项):

□向____仲裁委员会申请仲裁;

□向____人民法院提起诉讼。

九、其他事项

1.附件预算清单是合同的组成部分。合同未尽事宜,双方可以另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

2.本合同自双方签字或者盖章之日起生效。

3.本合同一式____份,具有同等法律效力,发包人执____份,承包人执____份。

附件:预算清单

发包人(签字或者盖章):

承包人(签字或者盖章):

签订日期:____年____月____日

施工协议书(篇8)

甲方,(以下简称甲方)

乙方,(以下简称乙方)

依据施工组织设计方案,乙方施工的武咸城际铁路跨武广客专连续梁工程,需在武东车务段管辖内施工,为确保施工期间铁路行车及人身安全和施工的正常进行,明确甲乙双方的责任、权利和义务,按照铁道部铁办[2008]190号铁路营业线施工及安全管理办法有关施工管理规定的要求,经甲乙双方共同协商就上跨架桥施工签订以下施工安全协议,

(一)、施工内容,

武咸城际铁路跨武广客专连续梁防护棚架吊装、撤除及连续梁挂篮现浇施工

(二)、施工地段及影响范围,

武广客专新乌龙至赤壁北区间DK1265+540

(三)、施工期限,

年 月 日至 年 月 日

(四)、安全防护,

行车安全及人身安全(施工人员、路外)

(五)、甲乙双方所遵循的技术标准、规程和规范,

1、铁路运输安全保护条例(国务院令第430号)

2、铁道部铁路营业线施工及安全管理办法(铁办【2008】190号)

3、关于公布“武汉铁路局营业线施工及安全管理实施细则”的通知(武铁总[2008]331号)

(六)、双方的责任和义务,

1、乙方必须严格按照铁路营业线施工安全管理的有关规定组织施工,保证施工期间的行车安全、人身(路外)安全和施工的正常进行,并按有关规定明指派相应级别的领导、干部到现场指挥。

2、乙方对进入施工现场的作业人员要进行营业线施工、行车等规章制度的培训,培训合格后方准上道作业,并设立专职的检验员、安全员、防护员,严格按照各工种制定出具体的安全措施后方可开工。施工前必须与甲方车站充分协商,现场调查,做好安全措施和防护方案后方可施工。

3、乙方在指定的甲方咸宁北站运转室设施工防护员联系协调工作。施工影响甲方既有线行车时,乙方必须派驻站联络员提前40分钟在甲方信号楼(运转室)进行联系防护和施工登销记工作。驻站联络员必须经培训合格、持证上岗。

4、乙方驻站联络员应按规定时间进行施工登记要点,登记运统-46时,应先拟后登,经甲方车站值班员同意并签认后,乙方驻站联络员方可通知作业人员施工。乙方必须按规定时间结束施工并进行施工销记。

5、乙方进行桥梁架设施工中影响行车安全时,须按路局施工命令要点封锁施工。甲方车站值班员应作好施工的组织协调工作,在接到乙方的施工要点请求后,及时和列车调度员联系,并将联系结果反馈给乙方驻站联络员。

6、 乙方在施工封锁点外不得在站场上空进行气、电焊工作,对工作面要进行全部封闭,不得掉落火花和任何物品,不得影响客专的正常试验和运营生产。

7、乙方不得在防护网内存放施工器械及材料,当需要工程机械及大型吊车、汽车等进安全保护区范围时,要做好防护措施并落实“一人一机”的防护制度。乙方施工人员(含劳务工)进入铁路防护网或站区施工时,必须佩带明显标志,身着防护服装,遵守车站的安全管理规定,不得随意穿越铁路和在铁路上停留。

8、 因乙方施工人员、机械设备擅自进入铁路安全防护范围内造成后果(行车安全、人身安全)由乙方负责,乙方施工期间及完毕后,负责对施工现场的清理。

9、 乙方施工时,人身安全防护由乙方负责,因乙方施工人员及施工地点发生的人身伤害(亡)责任事故的,由乙方负全部责任,甲方不承担任何责任。

10、乙方必须加强进入铁路安全防护范围内上空作业的人员、器具和机械的管理,防止发生坠落,危及行车安全。

11、乙方施工期间加强值班和应急处置,并同车站加强信息沟通。甲方一经发现乙方施工存在安全隐患时,能随时通过乙方的联系电话发布应急抢修命令。

12、乙方安全职责,乙方在甲方管内施工期间,必须绝对服从甲方的安全管理,不得违反铁路有关安全规定。因乙方责任造成营业线设备损坏和影响行车安全,构成行车事故的,由乙方负全部责任。甲方对乙方发出的安全整改通知书,必须立即整改。

13、甲方安全职责,甲方必须加强对营运线施工的组织领导,按有关规定安排胜任人员盯岗检查,配合乙方做到文明施工,尽量为乙方施工提供便利条件,积极配合乙方的意外抢修作业,确保行车安全畅通;发现乙方有危及行车安全、调车安全和人身安全的现象或其它违反既有行车规章制度的行为,有权责令乙方停止施工。

(七)、安全责任,

甲乙双方应严格履行本协议,如一方未按本协议条款执行,发生施工延点、责任事故的,按武汉铁路局有关规定考核。

(八)、安全监督及配合费用

本工程安全监督费、配合费用根据工程影响程度和工作量,乙方共需支付甲方费用共计 元整()。收款人,武昌东车务段;帐号,3202006109000078126-1001;开户行,工行徐家棚支行825328,施工结束前结算完毕。

(九)、本协议一式六份,双方各执两份,报路局设备主管部门和安监室核审各一份。

(十)、未尽事宜,双方协商解决。

此页无正文

甲方(签章), 乙方(签章),

甲 方 代 表, 乙 方 代 表,

联 系 人, 联 系 人,

联 系 电 话, 联 系 电 话,

签 订 日 期, 年 月 日签 订 日 期,年 月 日

相关推荐