承包协议书

承包协议书六篇。

做事一定要有计划，有计划一定要按时完成。为了确保我们的努力取得实效，我们常常会被上司要求做一些方案。方案一般会针对现状做出全面、具体而又明确的安排。到底应如何写方案呢？经过整理，小编为你呈上承包协议书六篇，希望能帮助到你，请收藏。

承包协议书 篇1

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及有关的法律、法规，甲、乙双方本着公平、自愿、城信务实的原则，就本工程施工事项达成一致意见，供双方遵守，并具同等法律效力。

一、工程概况：

1、

包括本工程所有钢筋制作、焊接、安装、塔机基础制安

b、制作所用的切割机、断钢机、弯钢机、调直机、焊接等一切自用机械电缆线设备

c、安装所用扎丝、铁马凳、垫块、二装、构造柱、压带、压顶、小柱、过梁等一切钢筋制安。

d、配合上、下车（自用材料）、自身卫生、清理现场、原材料、半成品、成品、废品等堆码整齐。

个人安全设备、加工机具和小材料。

5、开工日期：

6、交工日期：

7、质量标准：

8、单价：

求，按a标准增加1元/㎡为奖金。

二、组织领导：

乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活等工作。

技术能力强，严禁使用童工。特殊工种必须持有上岗证。经批准进场的工人须持有效证件。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，必须保证本组技术实力和队伍的稳定性。调配、指导及管理，遵守甲方各项规章制度及文明施工要求。

延误工期等造成的一切经济

3、工程内容：

损失均由乙方全部承担。

三、双方责任：

1、甲方责任：

1) 提供乙方进场人员的作业条件，协助办理临时证件。

安全生产、工程进度、材料使用等各项规章制度的建立、监督与实施。

外其余的小型设备和工具由乙方自备。

，如确因特殊原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。

2、乙方责任：

临理单位、项目管理人员及甲方管理人员的监督和指挥，确保工程质量达到合格等级以上。

执行《安全操作规程》以及安全方面的管理制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故，并承担因违反安全操作规程和安全制度而造成的所有安全事故的一切责任。

监理单位、项目部、甲方及其施工人员的关系。若违反，甲方按每次100-300元处罚。

，未经甲方同意不准擅自离开工地。应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担，并作每次200-500元罚款。

5) 严格按照甲方规定，不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并全数回收，做到工完场清，不准从楼层上往下抛洒建筑垃圾，否则每次按300-500元以上的罚款。。

6) 爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护保养与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用以及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。

7) 乙方必须做到分部分项上下交接工作上清下接，如有质量及不文明施工班组者，甲方有权按排人员进行现场质量文明清理，其费用在乙方承包金额中乘以2倍后扣除。

执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以扣款处理，所扣款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除离场。

9） 提前一周提供下周材料计划，并以书面上交项目主管人员。

使用各种成品及半成品材料必须先套材、放样、后下料制作。

标牌、操作规程牌必须达到验收标准。

四、质量和检查：

1、工程质量应达成甲方与项目部签订协议的质量标准，质量标准的评定以国家现行的质量检验为依据，工程质量达不到约定的质量标准，甲方有权书面通知乙方解除本合同，乙方立即退场并承担违约责任，甲方有权追究乙方由此造成的一切损失。

平直长度、搭接长度、弯钩长度必须控制在《规范规定》范围内。

3、现场必须用废旧钢筋另做马凳铁，不准私自切割可用在楼层上的钢筋。

4、钢筋损耗率损耗在1%以内，超出量部份由承包人承担赔偿。

5、钢筋如扫描不合格时发生的任何费用损失由乙方负责，由甲方组织相关单位验收合格后方可进行浇筑砼。

自用材料上下车费用由乙方承担，其费用不另行计算。

甲方、项目部分包范围内，乙方必须无条件配合好。施工管理、惩罚、乙方按甲方与项目部签订的合同按费用比例同步执行。

，造成在的工期拖延按甲方与项目部签定的合同由乙方承担赔偿和罚款。发生安全事故导致工期拖延仍然按以上处罚办理。如因甲方责任造成的乙方有权向甲方索取相关损失。

9、若因质量等问题造成验收不能通过时，产生的一切费用均由乙方承担。

五、安全及保险：

1、乙方应遵守建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受相关职能部门和安全人员的检查，凡因乙方不遵守安全操作规程，造成的人身伤亡以及直接经济损失由乙方自行负责，人身安全意外伤害保险由甲方统一购买，费用由乙方承担；

2、工地范围内严禁出现打架事件，发生一次双方各扣工资5000元并由打架班组长在工资中扣除，公司在发放班组工资中扣除。

3、工地内严禁赌博，对参与者一次扣工资200元，并由班组长在工资中扣

除，甲方在发放班组长工资中扣除。情节严重的予以辞退。

文明施工责任书》有关规定。《四川省劳动安全条例》JGJJGJ消防、道路交通的安全规范、法规和规定。健全和完善并认真执行安全生产规章制度。

安全员进行入场三级教育，并经受教育者签名为证。

6、乙方要提供必须的安全防护措施及设备，经甲方验收合格后工作才能上岗作业，如发现不安全因素，乙方应无条件整改。

《工程治安消防安全责任书》和流动人口管理办法，作为本《合同》的附件一并执行。

钢材、箍筋、成型的和不成型的，包括各种大小机械、施工用具、用品，一律按指定位置堆码整齐，如违规，按每次每处罚款乙方500-1000元，直到纠正为止。

9、不论施工场内场外乱拉大小便，逮到一次罚款200元，现场或楼层上有大小便但未逮到人还是罚款50元，在乙方承包费中扣除。

乙方人员必须遵守工地规章制度，工地不准住人，不得喝酒上班、代病上班、穿拖鞋上班、不戴安全帽上班，高空作业必须拴安全绳，非专业人员不得擅自操作机械设备，遵守防盗、防火制度，如发生按每次100-500元处罚。

工程施工中，任何大小事故的责任和经济损失全由乙方承担，甲方概不负责。

不论场外场内施工及交工阶段现场和楼栋的自身清洁卫生由乙方承担，如违犯或不做按相关规定处罚，甲方另找人做产生的费用由乙方承担。

乙方无条件配合水电、消防、弱电预埋工作，如因不配合一次罚款乙方100-500元。

六、人工工资支付：

。

2、费用标准与结算方式：按设计施工图面积计算。

各种大小机械及配件、周转材料、低值易耗材料、施工用具用品及各种费用。即承包费包括了乙方所有费用。

付给人工费总价的70%，工程全部竣工后，付给乙方总额的90%。其余10%在工程全部竣工验收后3个月内付清。

5、乙方必须按约定工期竣工，属乙方原因造成工期拖延按甲方与项目部签定的合同费用处理乙方。

6、乙方所有施工人员的任何保险费用由乙方自行承担。

7、因设计变更产生的费用以实际工程量计量，按分项报价，若无分项报价则按市场价结算。

8、不可抗力因素的情况发生时，按甲方与项目部签定的合同与乙方同步执行。

的经济费用不与乙方作经济增减。若超出20xx元，乙方按实际发生的变更量计算人工费，价格按市场价降15%向甲方结算。

七、工程施工检查要求：

1、施工班组进行施工前，必须与甲方现场管理人员进行安全技术交底工作。

2、每一道工序完成后，乙方施工人员必须做到工完场清，并按规范要求和技术交底进行自检，自检互检合格后，乙方通知甲方施工管理人员一起进行检查，合格后双方签字生效。

3、对在检查中发现属乙方施工原因造成的问题，必须及时无条件地返工整改。因返工造成材料浪费的，乙方除赔偿返工的材料损失外，每处再按200—20xx元进行扣款处理。

八、其它：

1、乙方须确保支付人工工资，保证不发生劳动工资投拆事件。月工资支付

表（必须劳动者本人签字）必须在每月15日前交甲方备案。

2、由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责。

。

质量、安全等方面的情况，不断总结，拿出不断提高的管理措施。

检查、监督的，除警告乙方现场代表外，另罚款100元/人/次，情节严重的甲方可追加罚款。乙方班组对甲方现场管理人员指挥安排另有良好建议的，应由乙方现场代表与甲方现场管理负责人交涉，但不得以此贻误工作。

工期要求的，甲方有权书面要求乙方限期调整、整改或返工，返工的人工费、材料费及机械损失均由乙方负责。三次出现类似情况的班组，甲方有权要求其无条件退场并陪偿其造成的一切经济损失。

质量没有达到约定要求，延误工期造成的经济损失，质量返修发生的费用和相关损失，由责任方负责。

8、违反安全施工管理规定，乙方必须承担相关责任并更换有关人员，甲方将给予乙方一定违约处罚。

治安、消防管理制度造成的`经济损失，由乙方负责。

九、甲乙双方未尽事宜，另作协商。

十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效率，经双方签字后即生效。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

年 月 日

承包协议书 篇2

甲方（房东）：___________________

乙方（房客）：___________________

鉴于甲方为合法所有人或拥有出租权，乙方希望租用甲方的房产，双方遵照《中华人民共和国合同法》及相关法规，经友好协商，达成如下条款：

一、房屋详情

1. 房屋地址：___________________。

2. 房屋性质：___________________。

3. 房屋面积：___________________。

二、承包期限

1. 本协议的承包期限自______年____月____日起至______年____月____日止。

三、租金和支付方式

1. 乙方应按照以下方式向甲方支付租金：

（1）每月租金为人民币______元，共计______元。

（2）租金应在每月的______日前支付。

2. 如果乙方未能按时支付租金，甲方有权要求乙方按照未付金额的千分之五每日计算滞纳金。

四、甲方的权利和义务

1. 甲方应保证所出租的房屋符合国家相关法律法规的规定，并保证房屋的安全性。

2. 在承包期间，甲方不得随意收回房屋，除非双方协商一致或者乙方严重违约。

3. 甲方应负责房屋的大修和基础设施的维护，确保房屋的正常使用。如因甲方维护不当造成的损失，应由甲方承担全部责任。

4. 甲方应协助乙方处理与房屋有关的事务，包括但不限于办理营业执照、卫生许可证等相关手续。

五、乙方的权利和义务

1. 乙方有权在承包期间使用房屋进行经营活动，但不得违反国家法律法规的规定。

2. 乙方应按时支付租金和滞纳金，并自行承担因经营产生的所有费用，包括但不限于水、电、气等费用。

3. 乙方应负责承包期间的房屋日常维护和保养，如因乙方过错造成的损失，应由乙方承担全部责任。

4. 乙方不得擅自改变房屋的结构和用途，如有需要应事先征得甲方的同意。

5. 乙方在承包期间内对房屋进行的装修、增设设施等，合同到期或解除后应保持原状或无偿交给甲方。

六、合同的解除和终止

1. 双方可以在书面协议的基础上解除本合同，如需提前解除合同，应提前一个月通知对方，并支付相应的违约金。

2. 如乙方有严重违约行为，甲方有权单方面解除合同并要求乙方立即支付租金和滞纳金。

3. 本合同期满后，如双方不再续约，乙方应将房屋恢复原状并交还给甲方。如乙方未能在期满后一周内交还房屋，甲方有权要求乙方支付每天的滞纳金。

4. 在承包期间内，如因国家政策、不可抗力等原因导致合同无法继续履行，本合同自动终止，甲乙双方均不承担责任。

5. 本合同终止后，甲乙双方应就未尽事宜进行协商解决，并签署书面协议。如甲乙双方未能达成一致意见，可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

承包协议书 篇3

合同编号：

甲方：

乙方：

鉴于甲方希望乙方，且乙方愿意向甲方提供产品维护及相应的技术服务。双方就乙方向甲方提供产品维护及相应技术服务之事宜，经友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律订立本合同，共同遵守。

一、服务内容

1.对甲方电脑建档并存档

2.计算机操作系统及应用软件维护

3.桌面电脑系统优化

4.操作系统补丁

5.定期电脑硬件巡检、维修

6.局域网系统优化

7.计算机病毒查杀、防病毒软件的销售、安装、调试、升级、病毒预告

二、服务的提供

1.服务地点： 。若甲方更改服务地点的，应经乙方书面同意，并承担乙方因此多支出的费用。

2.服务方式

电话服务：

乙方开设服务热线，电话号码： 。热线电话的服务时间为每周星期一至星期五，每天八个半小时(9:00—17:30)。乙方通过热线电话答复甲方提出的有关问题。

上门服务：

12次应急上门服务：甲方可以通过电话、传真或电子邮件方式向乙方报修，告知故障内容。乙方应在接到报修后四小时内到达甲方故障现场，并在到达现场之后一个工作日内排除故障，恢复网络正常运行。如遇特殊故障、重大故障或突发事件致使乙方无法按时修复的，应在发现上述故障或事发后6小时内通知甲方并告知故障可以排除的日期。

3.软件提供——乙方在服务过程中所使用的软件均由甲方提供，甲方应保证其提供的所有软件的来源、权属均合法、有效，乙方使用该些软件不会侵犯任何第三方的利益，否则甲方应承担由此造成的一切责任。

三、服务费用

1.基本服务费

l桌面个人电脑每台每年 元，共计5台 元;

l其他外设按照pc计算，共计 1 台 元;

l企业邮箱每个每年 元，共计4个 元

以上合计优惠价每年 元。

2.材料费

乙方提供服务所发生的材料费，按市场价为准，由甲方承担。

3.数据备份、恢复业务，可以另行购买服务包，或购买数据恢复应急服务;

4.周六、周日和节假日，应急服务按如下标准收取：应急服务pc数在5台及以下，加收应急服务费 元; 应急服务pc数在6台及以上，加收应急服务费 元。

5.支付方式

本协议签订之日起二个工作日内，甲方一次性全额支付基本服务费，共计人民币 叁千伍佰 元。乙方在收到服务费后，开始提供本协议规定的服务。

四、甲方的义务和责任

1.甲方应指定1—2名本单位专职对口人员

分管负责人：姓名：_____________ 电话：__________

工作联系人：姓名：_____________ 电话：__________

负责所有甲方与本服务协议相关的活动、任务，并承担组织落实甲方的职责工作;若因甲方单位工作需要而发生专职人员变动，甲方应及时将变更后的专职人员情况通知乙方，以确保有关服务工作正常进行。

3.在接受服务时应做好对乙方技术主管工程师的工作考核和客户满意度反馈;

5.乙方的技术人员在对甲方的客户端电脑进行维护时，甲方应支持乙方技术人员的工作。

五、乙方的义务和责任

1.乙方将指派1名技术主管工程师作为您服务的主管：

姓名： 联系电话： ;

姓名： 联系电话： ;

5.乙方保证在服务期间所涉及甲方的重要信息不被泄露或不被商业利用。

7.当乙方的技术人员出现解决不了的问题时，可请乙方委派其他技术服务工程师和与服务产品相关的技术工程师上门进行服务。

六、保密

1.无论另一方是否告知其保密性质，也无论一方取得途径，任何一方对所获悉的另一方的下列信息(下称保密信息)承担保密责任，未经另一方书面许可，不得以书面、口头、默许、纵容或以任何其他作为或不作为的方式向任何第三方泄露，也不得利用该些保密信息为自己或任何第三方谋取利益，除非是根据法律或政府部门或政法机关的规定或要求：

(1)商业机密;

(2)技术机密;

(3)客户信息;

(4)内部档案、资料和文件;

(5)法律、法规、规章及任何一方内部制度规定的其他保密信息、商业秘密;

(6)任何其他具有保密性质的信息(无论该方是否明确标明或告知)。

2.本条之规定在本合同有效期间、中止期间及协议终止之后均对任何一方有效，无论双方是否就本协议发生争议。

七、承诺与保证

1.甲方作出如下承诺与保证：

(1)按照本合同规定及双方协商结果向乙方支付所有本合同规定的费用;

(3)保证由甲方提供乙方服务时使用的所有软件、设备、资料及其他含有知识产权的物品的来源、权属均合法有效，乙方使用上述物品不会侵害任何第三方的所有权或知识产权。

2.乙方作出如下承诺与保证：

(1)及时委派合格、负责、必要的专门技术人员为甲方提供服务;

(2)尽快完成服务工作，保证服务质量;

(3)保证乙方提供、使用的所有软件、设备、资料及其他含有知识产权的物品的来源、权属均合法有效，甲方使用乙方提供的上述物品不会侵害任何第三方的所有权或知识产权。

八、不可抗力

任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

九、合同的生效、期限及终止

1.本合同自双方签署后生效。

2.本合同期限为壹年。

3.本合同因下列原因终止：

(1)合同期满;

(2)双方书面协商一致提前终止;

(3)因不可抗力导致本合同目的已无法达到或者一方已经不可能继续履行本合同;

(4)任何一方严重违约的，另一方以书面方式单方面终止合同;

(5)其他法律规定或者双方同意的原因。

4.本合同部分条款的终止不影响其他条款的继续有效。本合同的部分终止或全部终止不影响一方对另一方违约责任的追究，也不影响任何一方履行保密义务。

十、合同转让

未经另一方书面同意，任何一方不得将其在本合同下的部分或全部权利或义务转让给任何第三方，无论该第三方是否与其有关联关系。

十一、违约责任

1.甲方迟延支付本合同规定的费用的，应向乙方支付违约金，每迟延一天的金额为迟延部分的千分之五。

2.若甲方迟延支付任何一笔款项超过60天的，乙方有权单方面终止本合同，甲方应承担由此造成的一切损失。

3.若乙方未按本合同规定时间向甲方提供服务的，应承担由此给甲方造成的经济损失。

4.任何一方违背第四条规定的保密责任或者第五条中第(5)项承诺的，应当承担承担由此造成的一切损失。

5.任何一方有违反本合同规定的情形的均为违约行为，违约方应承担由此造成的损失。任何一方有严重违约行为的，另一方可以书面方式单方面终止本合同，违约方应承担由此造成的一切损失。

十二、争议解决

1.双方因本合同产生的一切争议应友好协商解决。

2.若自争议产生且为双方所共知之日起60天内仍未书面解决的，任何一方有权将争议提交上海仲裁委员会，根据提出申请时该会现行有效的仲裁规则在上海仲裁，仲裁裁决对双方均有约束力。

十三、其他

1.双方可以书面形式对本合同的任何部分进行修改、补充或变更。

2.本合同的附件是本合同不可分割的组成部分，效力与本合同相同。

3.本合同所记载的所有条款均是双方就本合同规定事项经协商后达成的专门规定，并非任何一方提供之格式条款合同。

4.自本合同生效之日起，双方就本合同所规定事宜进行协商而达成、签署的承诺、意向书、备忘录、协议、合同或其他任何的书面文件或口头约定均失效。

5.本协议有效期为： 年 月 日至 年 月 日。

十四、本合同正本一式两份，双方各执一份，效力相同。如双方没有异议，本协议自动延续至下一周期。

甲方：

授权代表：

日期：

乙方：

授权代表：

日期：

承包协议书 篇4

甲方(发包方)，_____________________ 有限责任公司， 公司性质，_____ ，经营范围____________________，办公地址，__________________ ，法定代表人，___________ ，职务___________ 。

乙方(承包方)，___________________，身份证号码， _________________。

甲方和乙方根据民法典、民法典及有关法律法规，本着平等互利、诚信合作的原则，经充分协商达成以下协议，

一、甲方在_________成立_________，从事_________，_________，_________有限公司_________吨甲醇生产，甲醇废料由乙方承包经营。

二、乙方有权在经营范围内全权负责合法的经营管理，甲方无权干涉，乙方应该在每月的废料全部销售，不能影响甲方的正常生产。否则全部责任由乙方负责。

三、乙方在承包期限内有权以甲方身份对外经营。乙方在承包经营期间，须在经营范围内以合法的方式的方式经营，不得损害甲方的利益。否则承担相应的赔偿责任。

四、本合同期限为_______ 年，从_____ 年_______ 月_____日至_______年_____月_________日止。期满后经双方同意，本合同可以顺延。

五、双方的结算方式，由乙方每经营满_____吨与甲方结算一次，并在结算后_____天内将甲方应得的利润存入甲方账号。如果乙方在结算期满后未能按时将利润存入甲方账号，经甲方书面催告后_____天内尚未将甲方应得利润足额存入甲方账号，则甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿_______万元整(人民币)。

六、甲方在本合同期限内，不能在_________范围内(包括郊区县)与乙方以外其他人设立授权或者其他合作方式从事本业务，经乙方书面同意的除外。若甲方违反本约定，须赔偿乙方__________万元整(人民币)。

七、本合同违约金为_________万元整人民币，适用于本合同除第七、八条以外的其它违约情况。

八、如有未协议问题，双方可以补充签定协议。如双方有争议问题，应本着诚信互利原则协商解决，如协商不成，可以寻求其它法律途径解决。

九、本合同一式两份，甲、乙方各持一份。

甲方， 乙方，

法定代表人，_________ 法定代表人，____________

(单位盖章) (单位盖章)

____ 年____ 月 ____ 日 ______ 年 _____ 月_____ 日

承包协议书 篇5

工程名称：_________

发包人名称：_________

承包人名称：_________

第一部分协议书

承包人(全称)：_________

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。

在本合同签订之前，双方签订的施工准备合同(工程协议书)，可做为本合同之附件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。

一、工程概况

工程名称：_________

工程地点：_________

资金来源：_________

工程内容及性质：_________

工程立项批准文号：_________

群体工程应附承包人承揽工程项日一览表(附件一)

二、工程承包范围及方式

承包范围：_________

承包方式：_________

三、合同工期

开工日期：_________竣工日期：_________

合同工期总日历天数：_________天。

四、质量标准

工程质量标准：_________

五、合同价￥_________元

金额大写：_________元(人民币)

六、合同文件的组成

本合同组成文件包括：

本合同协议书

中标通知书

投标书及其附件

本合同合同条款

标准、规范及有关技术文件

图纸及作法说明

工程量清单

工程报价单或预算书

双方就本工程签订的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：_________年_________月_________日

合同订立地点：_________

双方约定本合同自_________生效。

第二部分合同条款

一、词语定义及合同文件

第1条词语定义

下列词语除双方另有约定、补充、修改外，应具有本条所赋予的定义：

1.1合同条款：指发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款。

本合同式_________份。甲乙双方各执正本一份，并分别报送双方业务主管部门副本一份;其余副本。

1.2发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则。

1.3承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

甲方准备在新建间层带尖子的房屋一栋。经与乙方接触、洽谈、协商，决定将其房屋建筑工程(房屋从主体结构开始到粉刷完毕)承包给乙方进行施工建设，工程从年____月____日开始动工，房屋建设采用费用包干制的形式;

1.4项目经理：指承包人在合同条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.5设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.6监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.7工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在合同条款中约定。

采取费用包干的方式。乙方负责房屋建筑时所需的设施(比如：脚手架、跳板等)，甲方负责材料的供应;工程开工，从协议签定之日开始，历时 天内完成;

1.8工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.9合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

付款方式：主体结构工程完工，甲方应向乙方支付工程款的50﹪，即(金额大写)：待工程完工后，经甲方验收合格。

1.10追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

施工中，乙方应按照甲方的要求进行施工，主体结构建设时，墙体要垂直、整体平整，所有的门及门窗的安放与墙体成一条线;粉刷时墙体厚度均匀，内墙面达到整体水平(本文章来源于!)、平整、无裂缝，门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙，天面要达到厚度均匀，无裂缝，所有刷白颜色均匀，大门墙体及卫生间的瓷砖要平整完好的粘贴，阴阳角与墙体成一条线。

1.11费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.12工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。

1.13开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.14竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.15图纸及作法说明：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，用以满足承包人施工需要的所有图纸及作法说明(包括原工程竣工图及供本工程使用的施工图及相应文字说明)。

工程施工现场的安全由乙方自行完全负责，若发生安全事故由乙方完全负责，承担一切责任，甲方概不负责。

1.16施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。

1.17书面形式;指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

1.18违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.19索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。

过梁高度不低于12公分，钢筋直径不宜小于10毫米，刚箍直径不低于6毫米，最大距不宜超过250毫米。

1.20不可抗力：指不能预见，不能避免并不能克服的影响本合同履行的客观情况。

本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。

④屋顶先脚板，钢筋不宜12毫米，距离16公分，混淋土150级交标号屋面炉灰前面高度25公分，后面15公分，炉灰上面5公分混淋土，2公分沙浆抹广 抹墙里外水泥沙浆抹广13

第2条合同文件及解释顺序

2.1本合同文件相互解释、互为说明。双方约定组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

本合同协议书

中标通知书

投标书及其附件

本合同合同条款

标准、规范及有关技术文件

图纸及作法说明

工程量清单

工程报价单或预算书

2.2当合同文件内容含糊不清或不一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由双方协商解决。实行监理的工程可请监理工程师做出解释。协商不成或不同意监理工程师做出的解释，按本合同条款第16.6款的约定处理。

⑦乙方应按照甲方的建房质量要求保证施工质量。由甲方按照施工要求进行验收。如房屋出现建筑质量问题，乙方应重新修缮直至符合甲方质量要求为止，并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失。

第3条语言文字及运用的法律、法规、标准和规范

3.1本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

3.2国家法律、法规、部门规章及本市地方性法规和相关规定对本合同具有约束力;国家标准、规范和本市有关部门颁发的标准和规范适用于本工程。结合本工程特点。

乙方必须采取切措施保证如期达到，不允许延误。如甲方认为整个工程或部分工程的进度太慢，不能满足确保关键工期的要求，甲方可指示乙方加快进度或修改原施工计划。乙方不得因此而向业主提出任何的补偿。

3.3国内没有相关标准、规范的部分：_________

提出技术要求;承包人在_________日内按发包人要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用。

乙方必须按甲方要求，在开工前作出实施性施工组织设计和各分部分项工程的进度计划报甲方审批。经过批复的实施性施工组织设计和进度计划将作为本合同书的一部分。

第4条工程师及项目经理

4.1发包人委托_________对本工程进行工程监理，监理工程师姓名_________职务_________，其职权主要内容：_________发包人应在实施监理前将受委托的监理单位及监理工程师等详细内容和权限以书面形式通知承包人。

4.2发包人派驻施工场地的工程师姓名：_________职务：_________

(1)本工程如实行监理，发包人派驻工程师的职权不得与监理工程师交叉，其具体职权：_________

(2)本工程如不实行监理，发包人派驻的工程师应负责本合同全面履行。

4.3承包人委派施工场地的项目经理姓名：_________职务：_________

4.4项目经理具体职权：_________

第5条发包人工作

5.1在开工前_________天，向承包人提供图纸及作法说明_________份，

组织设计单位和承包人对图纸及作法说明进行技术交底。如使用国外图纸的，其翻译等费用由发包人承担。

5.2在开工前$$$天，全部腾空或部分腾空被修缮或装修的房屋，清除施工场地内各种障碍物，对只能部分腾空的房屋或施工场地滞留的家具、设备、陈设及其他物品采取保护措施。

无论甲方是否进行并通过了各项检验，均不解除乙方对自己承包的工程的质量所负责任，除非质量问题是由于甲方的原因引起，而此类质量问题乙方必须及时通知甲方。

5.3向承包人提供地质和各种管线资料，并保证其真实性。

5.4协调处理保护周围建筑物及装修、设备及设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

5.5负责办理施工所涉及的各种申请、批件手续，向承包方提供施工所需水、电、气、电讯设备等，并说明使用注意事项及其他要求。

无论工程材料是由否有甲方供应，均不解除乙方所负的工程全面质量的责任，乙方应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。

5.6协调做好施工场地保卫、消防、垃圾处理工作，协调好周围邻里关系，并承担相应费用。

5.7结构修缮或设备及设备管线更新改造工程应有相应的图纸及作法说明，并报有关部门审批。非结构修缮或设备及设备管线更新改造工程，如需拆改原建筑结构、设备及设备管线，应向有关部门办理审批手续。

本合同价费用为完成本合同工程项目的不含材料费用的其他全部费用。本工程造价255元㎡。

5.8发包人应完成5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7各项工作或其他工作，发包人可将其部分工作委托承包人办理，其具体内容：_________并承担相应费用。

以及为工程的正确施工、试验、检验、维护、保养、完工和修补缺陷所需的全部有关事项和物品(不含用于本工程的材料费)。

5.9发包人对工程质量、进度进行验收和检查，按约定拨付工程款，办理竣工验收结算和其他各项事宜。

第6条承包人工作

6.1承包人按双方约定的时间参加图纸及作法说明交底，拟定施工组织设计和进度计划，交工程师审定。

6.2严格按照标准、规范、图纸及作法说明、安全操作规程、消防安全规定、环保规定认真组织施工，做好施工场地安全、保卫、消防、清洁工作;做好质量验收记录;参加竣工验收;编制工程结算。

6.3按照有关规定，妥善保护好周围建筑物、设备及设备管线、古树名木及施工场地内不易移动的家具、设备、陈设不受损坏。处理好因施工带来的扰民问题及周围单位、住户关系。

在合同履行过程中，甲方提出的任何建议、方案、要求，承包商不得提出任何追加费用的要求。除非因业主要求而引起规模、标准变化而引起的费用变化可由双方协商进行合同费用调整外。

6.4不得超出图纸及作法说明的规定，随意拆改原建筑结构或设备及设备管线。

6.5工程竣工未交付发包人之前，负责对施工场地原有建筑物及家具、设备、陈设和成品的保护工作。

6.6凡因承包人原因，违反6.2、6.3、6.4、6.5款的规定，造成损坏和罚款等费用，均由承包人承担。

除非合同中另有规定以外，合同价适用于合同文件中规定或包括的任何项目的任何实施方法。

6.7协助发包人完成5.8款约定的其他各项工作。

第7条施工进度与工期

7.1承包人向工程师提供施工组织设计和工程进度计划内容和时间：逾期不能确认或提出修改意见视为同意。承包人按照经确认的施工组织设计和工程进度计划组织施工。因发包人原因导致工程不能按期开工，工期顺延，并由承包人承担相应责任，给承包人造成损失的，由发包人承担承包人的损失。因承包人原因，不能按期开工，应以书面形式向工程师提出延期开工的理由和申请，工程师应在48小时以内给予答复，在规定时间内未作答复视为同意延期开工申请。

承包商采用的任何施工方案和技术措施均应得到业主的批准和认可。如承包商的施工方案和技术措施未得到业主批准，由此引起的费用、后果均由承包商负责。

7.2工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，承包人应按照工程师要求停止施工，在实施工程师的处理意见后，可以书面形式提出复工要求。工程师应在48小时以内给予答复。在规定的时间内未作出答复，承包人可以自行复工，因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，因承包人原因造成停工。

每层主体完工付当层50%工费，主体竣工付50%承包费，内粉完工付至70%承包费，外粉完工付至90%承包费，工程完工后暂扣5%为质量保证金，期满付清。

7.3因发包人未按合同约定履行义务或因设计变更增加工程量，非承包人原因停水、停电、停气7天内累计超过8小时，以及不可抗力等致使工程不能正常进行造成停工，工期延误的，经工程师认定，工期顺延。

施工中乙方应安全、文明施工，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。

7.4承包人应按协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。因承包人原因不能按时竣工的，发包人要求提前竣工的，双方另行签订提前竣工协议。

乙方应对工地施工的所有人员进行安全教育，对每一项工序进行安全技术交底，对施工人员进行人身保险投保，发放安全防护用品等，配备专职安全员。

第8条质量检验与隐蔽工程验收

8.1工程质量应达到协议书约定的标准，质量评定标准以国家或行业质量评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到协议书的质量标准，承包人承担违约责任。

承包人承包工程的人工费、架材、架板、机械设备及铁丝、钉子等低价易耗品。在施工中外墙面水泥砂浆不得与相邻楼房墙面相互结合。

双方约定在制作样板及样板间，作为质量评定验收实物依据。样板及样板间应按图纸及作法说明要求制作，经工程师验收合格后双方共同封存，其制作费用由发包人承担。

由于承包商的原因造成工程延期的，承包商必须向业主支付误期赔偿费，业主可从应向或即将向承包商支付的任何金额中扣除此项赔偿费，但不排除用其他方式收回此款。

承包人在自检之后的48小时内通知工程师组织验收。承包人准备验收记录，验收合格并由工程师在验收记录上签字后，承包人可以隐蔽和继续施工。工程师未提出延期要求不按时验收，承包人可以自行组织验收，工程师应承认验收记录。

根据出台的《建筑工程质量保修条例》明确的房屋建筑工程的最低保修期限，本合同约定本工程在正常使用条件下，主体结构工程保修期限________年;屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏保修期限为________年;保修期从工程竣工验收合格之日起计算。

8.3承包人应按照标准、规范、图纸及作法说明，样板间以及工程师依据合同发出的指令，随时接受工程师检查，并为检查提供便利条件。

考虑到乙方将进行本工程的施工、完工、修补缺陷、并在质量保修期内承担工程质量包修责任，甲方在此立约。

8.4凡工程质量达不到协议书标准的部分，应要求承包人拆除或重新施工，承包人应按工程师要求拆除或重新施工，直到符合约定的标准。因承包人原因造成质量达不到约定的标准(含隐蔽工程复检部分)。

此建筑施工承包方式为乙方包工包料，乙方负责出工建设并自行解决建设施工所有设备、建筑所用的全部原材料，施工人员的吃住生活由乙方全部负责。

8.5凡因发包人提供的材料不合格、工程师指令失误，而造成工程质量达不到约定标准，或隐蔽工程要求复检仍为合格的，所发生的费用由发包人承担，并赔偿承包人损失，工期顺延。

2、门一个口3元，窗户130元每平方米，地砖25元平方米，外墙瓷砖10元每平方米。

8.6双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及由此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

工程内容：楼房基础，建筑两层砖混结构的楼房。建筑材料由甲方供应。

第9条试车

9.1双方约定需要试车的内容及范围应与承包工程范围相一致。具体内容范围及费用计算：_________

本合同为固定工价，根据房屋面积按每平方米 元计算(其中包括木工、石基础、挖槽、打桩、地下排水管、进水管、渗水井、楼梯、阳台、雨罩、上扒泥、排瓦、室外保温，地角线。

9.2设备维修、拆改、安装工程具备单机无负荷试车条件，由承包人组织试车。具备无负荷联动试车条件的，由发包人组织试车。凡具备试车条件的，组织试车一方应在试车前48小时以书面形式通知对方，并共同为试车提供便利条件。在试车记录上共同签字。

若因建筑材料问题导致工程质量瑕疵的，责任概与乙方无关，若进行返修或返工，相关损失和费用(包括由此新产生的工程款)由甲方承担。

9.3因设计原因或因发包人负责采购的原因，致使试车达不到验收要求，应该修改设计或重新购置设备。承包人协助拆除或重新施工，但发包人应承担追加合同价款，工期相应顺延。

甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合房屋建设的实际情况。

9.4因承包人施工原因或因承包人负责采购设备原因，致使试车达不到验收要求的，由承包人负责重新施工或购置设备的各项费用，工期不予顺延。

乙方负责房屋建筑时所需的设施(比如：脚手架、跳板等)，甲方负责材料的供应;工程开工，从协议签定之日开始，历时 天内完成;房屋建筑总面积 平方米，费用金额共计 元整。建筑用模板。

9.5工程师在试车后不在试车记录上签字，试车结束后24小时，视为工程师已认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

付款方式：主体结构工程完工，甲方应向乙方支付工程款的50﹪，即(金额大写)：待工程完工后。

第10条安全生产

10.1发包人提供的图纸及作法说明应符合国家有关安全和防火规范要求，并对其在施工场地的相关人员进行安全教育。凡因发包人原因违反安全及防火规范，导致发生安全或火灾事故的;

施工中，乙方应按照甲方的要求照图纸进行施工，主体结构建设时，墙体要垂直、整体平整，所有的门及门窗的安放与墙体成一条线;粉刷时墙体厚度均匀，无裂缝，内墙面达到整体水平平整、无裂缝，门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙，天面要达到厚度均匀，无裂缝，所有刷白颜色均匀，大门墙体及卫生间的瓷砖要平整完好的粘贴，达到水平;阴阳角与墙体成一条线，与墙面垂直或平行;房屋四周要进行雨水排除的处理，待工程全部结束后，甲方进行竣工验收。

10.2承包人应当严格遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全生产及防火规范组织施工，做好现场设备管线、通道等防护围栏，在危险地段安装警示牌或警示灯，随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、有放射毒害环境、不停止使用建筑以及在临街交通要道附近施工的，施工前应向工程师提出安全防护措施，防护措施费用由发包人承担。

乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括基础、墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内室外粗粉刷、室外瓷砖的装修，顶层层面加浆盖瓦，同时做好顶层的防水防渗工作。

10.3发生重大伤亡事故及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担费用。双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

根据《建筑法》、《经济合同》及有关法律法规，甲乙双方在平等自愿、公平、合理、互惠互利的原则下，经过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范私人住宅工程中双方的民事行为。

第11条材料设备供应

11.1双方约定本工程由发包人供应的材料、设备(见附件二)，凡由发包人供应的材料、设备，应按附件二规定的材料名称、规格型号、单位、数量、单价、供应时间、送达地点的要求进行，承包人应积极配合发包人做好材料的验收、试验和保管工作，发包人支付保管和试验费用，费用的计算：

私人住宅建房工程是民用住宅建筑，本工程设计砖混合结构，三层一幢住房建筑。建筑面积以实际面积为准，每平方米390元人民币计算造价工费(以每层实际面积计算)。

11.2凡由承包人负责采购和供应的材料、设备，应符合质量和设计要求，并提供产品合格证书。因承包人供应的材料、设备质量不合格或不符合设计要求，给工程造成损失的，承包人应承担责任。

从开地基墙足开始至建造工程全完工，按本地贯例打地基足再筑填土部分，填土部分用石砖砌墙。

11.3双方约定，任何一方提供下列材料_________应提供材料的样品或样本，经双方验收后共同封存，做为材料供应和竣工验收的实物标准。凡材料不符合样品或样本的，由供货方承担资任。

本建筑住宅属全装修，外墙全贴瓷砖，厨房、卫生间内全贴瓷砖至顶板层，一、二、三层大厅、正付墙全贴瓷砖屋子顶板层。

11.4由承包人负责采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

第12条合同价款与交付

12.1实行招标的工程合同价款由发包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定，非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。

本建筑住宅周有角柱，基础、圈梁、压顶圈梁带板、钢筋排面应按图纸要求，凡隐蔽工程甲乙双方要严格执行验收检查制度，当每层压顶板的钢筋布完完。

12.2双方约定，本合同价款采用_________方式确定。

(1)固定价格合同。合同价款中包括风险范围及计算方法：_________在约定的风险范围内，合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法：_________

每层要保质保量，打好保护层，以工程设计常规为准。

(2)可调价合同。合同价款调整原因包括有法律、法规和国家有关政策变化的影响;北京市房屋修缮工程定额管理处公布的价格调整;7天内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

甲方负责供给水泥、沙、石子、钢筋、瓷砖、油漆、红砖、铁钉、铁丝，其余一切乙方负责，如梁板、顶木、顶板、各种木板、各种木板、架木、加力木、大水桶、铁铲、锄头、等等。

(3)成本加酬金合同。成本加酬金合同计算方法：_________

12.3本合同生效后，发包人分_________次按下表支付工程价款，尾款待工程结算时一次支付。

第13条工程变更

13.1因发包人原因，工程量进行变更的，工程师应以书面形式通知承包人。承包人应按照工程师的通知及要求进行相应变更。因变更导致合同价款增减及给承包人造成的损失。

本工程施工方式以包工不包料为主，面积单价一次性包死，在工程建设过程中，市场经济发生变化也必须遵守合同约定价格。为了百年大计，质量第一，安全第一，必须严格按图纸设计施工，甲乙双方不得任意修改图纸设计，如要修改图纸必经双方协商同意方可施工，施工过程中，不得偷工减料，要节省用料，尽量为甲方回收废料重用，做到保质保量安全施工完成。如果工程未完成而停工，违约合同，违约的一方应付给另一方双倍的违约金(按工程进度为准计算剩余部分工费)。

13.2承包人不得对图纸及作法说明进行变更，因承包人擅自变更所发生的费用和由此导致发包人直接损失，由承包人承担。工期不予顺延。承包人提出合理化建议涉及的设计、材料作法和设备变更。

乙方在施工中必须做到安全第一，施工安全。要有足够的安全保障机制和措施，因乙方不注意安全而出现安全事故，或损坏他人财物，甲方不承担一切责任，由乙方负责全部责任。

13.3工程发生设计变更，双方均应积极办理变更洽商手续，并应按变更洽商履行合同。

13.4承包人在设计变更确认后14天内，对涉及合同价款变更内容提出工程价款变更报告，报经工程师确认，工程师在收到变更合同价款报告后14天内给予确认或提出处理意见。

在施工中，从开墙足到工程完工后，住宅的后边、左右边与围墙空地要打水泥地面，清理工场清洁。每层完工后要清理工场杂物废料等卫生。如有工程附属工程另外再议定。

第14条工程验收与结算

14.1工程具备验收条件，承包人按国家和本市有关竣工验收规定，向发包人提供完整的竣工资料的内容及时间

按实际工程完工量的60%付款。验收合格后付完剩余工费。从签订合同之日起生效，甲乙双方要严格执行合同。本合同一式二份。

14.2发包人在收到竣工验收报告后14天内组织验收，并在验收后7天内给予确认或提出修改意见，承包人按要求修改，并承担因自身原因造成的修改费用。发包人未在规定的时间内组织验收或验收后7天内未提出修改意见。

甲方雇请乙方在 建造两层砖混结构房屋一栋约240平方米(结算时按实际面积进行决算)，为了明确双方各自职责，确保工程质量，明确经济目的，现经甲、乙双方协商，在平等、自愿的原则下达成以下条款：

14.3竣工验收日期以验收通过的日期或承包人按发包人要求修改后通过竣工验收日期为准。因特殊原因，双方约定或发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项协议。

每平方米的单价16元计算(大写：壹仟零壹拾陆元整)。

14.4工程未经验收或竣工验收未通过的，承包人不得交工，发包人不得使用。因发包人强行使用致使工程发生质量问题及对建筑物造成的损坏及其他问题由发包人承担。

钢筋采用，钢筋型号为：地圈梁4根16二层圈梁为4根16，板面分别采用8和6的钢筋，间距15厘米，架空承重梁用22和18，按要求布设墙体抗震钢筋。

14.5工程竣工验收报告经发包人认可后14天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及结算资料。双方按照协议书约定的合同价款及在合同条款中约定的合同价款调整内容进行竣工结算。

14.6发包人在收到竣工结算报告后14天内进行核实或提出修改意见。发包人确认竣工报告后，应通知经办银行向承包人支付竣工结算款。承包人在收到竣工结算款后7天内将竣工工程交付发包人。发包人在规定时间内无正当理由不支付工程竣工结算款的。

工程竣工时，并经甲、乙双方验收合格后，甲方应付清乙方所有工程款，甲方应扣乙方3%的质量保证金，在________年后整个工程没有质量问题，甲方应退还乙方3%的质量保证金。

14.7工程竣工验收报告经发包人认可后14天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及资料，造成工程竣工结算不能正常进行或不能支付竣工结算款，发包人要求交付工程的。

是严格按设计图纸、设计图附注或说明、相关工程施工规范和规定组织施工;二是有效防范工程质量和安全事故，施工过程中的一切质量和安全事故由乙方承担;三是确保工期;四是设计图和附注中未明事宜及时与甲方反映协调，对设计缺陷提出合理化建议。

14.8双方对竣工结算有争议的，按本合同条款第16.6款的约定处理。

第15条质量保修

15.1承包人按照法律、法规、部门规章和本市关于质量保修的规定;对已交付工程在质量保修期内承担质量保修责任。

采用包工包料方式承包。甲方提供建房土地、图纸，搞好三通一平。乙方负责包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。

15.2双方约定在竣工验收前签订工程保修书的时间和要求：

工程保修书(附件三)作为本合同附件。

第16条违约责任、索赔和争议解决方式

16.1发包人未按约定拨付工程款和工程结算款，应承担的违约责任：_________

双方还约定发包人应承担的其他违约责任：_________

16.2承包人未按本合同约定按时竣工或未达到质量标准，应承担的违约责任：_________

双方还约定承包人应承担的其他违约责任：_________

16.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方除承担违约责任外仍应继续履行合同。

16.4当一方向另一方提出索赔时，要有正当的理由和索赔证据。

16.5当索赔事件发生后14天内，提出索赔一方向对方提出索赔意见及要求延长工期或经济损失赔偿报告及相关资料。对方在收到索赔报告后14天内给予答复或要求进一步补充证据。

乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、外墙贴瓷砖、后墙面粉水泥砂浆、卫生间、大便器、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。

16.6发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定同意采用以下其中第_________种方式解决争议。

付款方式 、本合同自签订生效之日起，甲方应在____日内按工程造价总额____元的____%一次拨给乙方备料及施工费。工程未竣工验收前。

(1)提请北京仲裁委员会仲裁。

(2)提请_________仲裁委员会仲裁。

(3)向_________人民法院提起诉讼。

16.7发生争议后，除非出现单方违约导致合同无法履行、双方协议停止施工、调解要求停止施工且双方接受、仲裁机构或法院要求停止施工的情况外，双方都应继续履行合同。

文明施工，如果乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。

第17条合同解除

17.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。

17.2发包人未按约定支付工程款，停止施工超过56天，承包人有权解除合同。

17.3承包人将工程全部转包给他人或肢解以后以分包名义转包给他人，发包人有权解除合同。

17.4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同。

(1)双方约定，结合本工程特点，发生不可抗力致使合同无法履行;

(2)因一方违约致使合同无法履行;

(3)双方约定，其他导致合同解除的原因

17.5一方依据合同约定要求解除合同，应以书面形式向对方发出解除合同通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同条款第16.6款的约定处理。

主体工程工期为*个月，从签订合同之日起计算，乙方必须在*年*月*日前完成主体工程，完工时间不能超过天。

承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按发包人要求将自有机械和人员撤出施工场地，发包人应为撤出提供便利条件，支付以上费用，并按合同约定支付已完工程款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同。不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担。

乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，组织施工，要求全部工程达到合格标准;屋面防水工程，卫生间、房间和外墙面的防渗漏为2年

17.7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

第18条不可抗力

18.1双方结合本工程对于不可抗力的约定：_________

18.2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受灾情况和损失情况，不可抗力事件持续发生，承包人应当每隔7天向工程师报告一次受灾情况。不可抗力事件结束后14天内。

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

18.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：_________

(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害，由发包人承担;

施工方完工层后甲方付给乙方80%的工程款，浇灌完二层付清一层剩余的20%及二次的80%的工程款。完工后一个月内付清所有工程款。

(2)发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用;

(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担;

(4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;

(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担;

(6)延误的工期相应顺延。

18.4因合同一方迟延履行合同后发生的不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

第19条补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，对本合同条款内容做进一步具体化约定，并修改、完善、补充条款如下：

依照《民法典》、《建筑法》以及其它相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。

第20条合同终止

20.1除本合同条款第15条以外，双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

内外装修及全线竣工时间：________年农历____月24。因不可抗力的气候原因工程可以顺延，不能按期完工。

20.2合同权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用的原则、履行通知、协助、保密等义务。

第21条合同份数

21.1本合同正本两份，具有同等效力，由双方分别保存一份。

21.2本合同副本共_________份，发包人保存副本_________份，承包人保存副本_________份。

住所：_________住所：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

委托代理人：_________委托代理人：_________

电话：_________电话：_________

传真：_________传真：_________

开户银行：_________开户银行：_________

账号：_________账号：_________

邮政编码：_________邮政编码：_________

附件

附件一：

附件二：

工程质量保修书

发包人(全称)：_________

承包人(全称)：_________

为保证_________(工程名称)在合理使用期限内正常使用，发包人承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致签订工程质量保修书。

经与乙方接触、洽谈、协商，决定将其房屋建筑工程(房屋从主体结构开始到粉刷完毕)承包给乙方进行施工建设，工程从___年___月___日开始动工，至___年___月___日竣工;房屋建设采用费用包干制的形式;乙方按照甲方的图纸保质保期来进行施工。

一、工程质量保修范围和内容

根据本工程修缮和装修的项目，双方约定具体质量保修范围及内容如下：_________

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起，分单项竣工验收助工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本修缮及装修工程约定质量保修期如下：

1.土建结构修缮工程为：_________年;

2.房屋防水修缮工程为：_________年;

3.装修工程为：_________年;

4.电气管线、上下水管线修缮工程为：_________年;

5.供热及供冷为：_________个采暖期及供冷期;

6.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为：_________年;

7.其他约定：_________

三、质量保修责任

1.承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任，但不负责原房屋建筑的保修责任。

乙方负责房屋建筑时所需的设施(比如：脚手架、跳板等)，甲方负责材料的供应;工程开工，历时___天内完成;房屋建筑总面积___平方米，按每平方___元计算。

2.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理。

付款方式：主体结构工程完工，甲方应向乙方支付工程款的50%，即(金额大写)：待工程完工后，经甲方验收合格。

3.发生紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场检修。

4.对涉及结构安全的质量问题，应当参照《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关规定，立即向有关主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

安全问题：工程施工现场的安全由乙方自行完全负责，若发生安全事故由乙方完全负责，承担一切责任。

5.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：_________

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人在竣工验收前双方共同签署，其有效期限至保修期满。

(称甲方) 建筑施工队：(称乙方) 根据《中华人民共和国经济合同法、建筑法》及有关法律、法规的规定，为了明确双方职责，为维护双方利益，避免纠纷，结合本工程实际情况。

发包人：(公章)_________承包人：(公章)_________

法定代表人：(签字)_________法定代表人：(签字)_________

委托代理人：(签字)_________委托代理人：(签字)_________

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

承包协议书 篇6

承包协议书模板

甲方：乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规、规定，本着平等合作，相互信任，互惠互利精神，经甲、乙双方共同协商，由乙方绿化工程承包人。在甲方和业主所签订的施工合同书基础上，就有关事宜达成以下协议：

一、甲方职责：

1、积极协助乙方进行本工程投标、签约等工作。

2、接待业主组织的考察等活动，参加工程检查验收工作及建设单位要求的承包单位应参与的工作，相关活动开支由乙方承担。

3、扣除按本协议有关条款约定的管理费外，对乙方工程款不拖延、截留、卡扣。

二、乙方职责：

1、维护甲方企业声誉，认真履行甲方与业主签订的工程合同，不得给甲方造成企业形象影响和经济损失。

2、按本协议有关条款约定，向甲方缴纳本工程管理费及质量安全保证金。提取工程进度款时提交相同金额的'材料发票及劳务发票，以供甲方做账使用。

3、自行负责工程款催收。

4、需甲方配合参与的工作，提前两日通告甲方，并承担甲方所发生的费用（包括差旅费、住宿费、生活费、劳务费）。

5、经乙方对外签订的合同协议，一切经济、法律责任均由乙方承担。

6、乙方负责现场工程范围内的安全生产和文明施工，并接受检查，承担安全生产和文明施工的所有费用，乙方如发生安全事故，负责处理善后工作，并承担事故处理所有费用。自行承担一切工程质量和安全责任。

7、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工，竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任。保修期按照施工合同约定年限，具体日期按竣工日期起计算。

三、费用及支付方式：

1、该工程合同额暂定为：，由乙方独立经营，自负盈亏，乙方上缴甲方管理费（不含税），该项目的税金由乙方负责缴纳，管理费按工程决算额同比收取2%。

2、支付方式：甲方在和乙方签订合同时把管理费缴清。

四、违约责任：

1、任何一方违约，对违约方处罚违约金人民币壹拾万元整。

2、双方发生争议时，协商解决，协商不妥，可申请宿州市仲裁委员会仲裁。

五、其他：

1、如果与业主发生合同纠纷，裁定为承包方支付的一切费用由乙方承担。

2、合同期间若发现乙方有损害甲方形象和权益行为时，甲方可终止本协议，乙方应赔偿甲方相关损失。

3、未尽事宜，双方共同协商，或签订补充协议。

4、本协议一式四份，双方各执两份，经双方法定代表人或授权代理人签署与加盖公章后生效。全部养护工程合同期满，业主工程款全部到位后，双方结清相关费用时终止。

甲方：乙方：委托代表人：

日期：_______年____月____日日期：_______年____月____日

zhe135.com其他人还在看

承包协议书范文

在现实社会中，越来越多人会去使用协议，协议对双方的事务履行起到积极作用。什么样的协议才是有效的呢？以下是小编精心整理的承包协议书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

承包协议书 篇1

校方（甲方）：_______________

身份证号码：__________________

承包方（乙方）:_______________

身份证号码:___________________

鉴于，甲方有意将其所属的学校（以下简称培训班）按本协议规定的条款和条件转让给乙方，乙方愿意按同样的条件受让培训班。故此，甲、乙双方本着平等互利、友好协商的原则，双方签订本协议。

一、转让培训班的基本情况：

转让培训班名称：学校

培训班所在地：

二、甲方遵从本协议约定，将鹏程学校转让给乙方，乙方同意受让；甲方保证乙方同等享有甲方在原有房屋租赁合同中所享有的权利与义务。

三、甲方与xx村委会已签订了房屋租赁合同，租期到_____年_____月____日止，年租金为_________元人民币（大写：______________），租金为每年交付一次。培训班转让给乙方后，乙方同意代替甲方向房东履行原有租赁合同中所规定的条款，并且每年定期交纳租金及该合同所约定的应由甲方交纳的水电费及其他各项费用。

四、转让后培训班现有的空调、桌椅、教具、家具、装修、装饰及其他所有设备全部归乙方免费使用，不得私自买卖和破坏，如果出现损坏的现象，乙方要按照物品的市场价格对甲方进行赔偿。

五、乙方在_______年_______月_______日前一次性向甲方支付转让费共计人民币_______元（大写：_________________），(包括培训班租金________元和房屋租金___________元)。第二年乙方交付甲方转让租金共计_________此外甲方不得再向乙方索取任何其他费用。

六、乙方已对甲方转让的设备、设施等的性能、年限、质量等做了专业性的了解和确认，因此，即便在转让后出现认知上的差异，也不能追究甲方任何责任。

七、乙方接手前培训班所有的一切债权、债务均由甲方负责；接手后的`一切经营行为及产生的债权、债务由乙方负责。

八、如乙方逾期交付转让金，除甲方交付培训班日期相应顺延外，乙方应每日向甲方支付转让费的千分之一作为违约金，逾期30日的，甲方有权解除合同，并且乙方必须按照转让费的10%向甲方支付违约金。如果由于甲方原因导致转让中止，甲方同样承担违约责任，并向乙方支付转让费的10%作为违约金。

九、如因自然灾害等不可抗因素导致乙方经营受损的与甲方无关。

十、自本协议生效之日起，甲方完全退出参与培训班利润的分配。甲方将对培训班管理不承担任何责任、义务。

十一、本协议执行过程中的未尽事宜，甲乙双方应本着实事求是的友好协商态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。

十二、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。

甲方签字：

乙方签字：

日期：

承包协议书 篇2

甲方：__________________________

乙方：__________________________

____________经与______________本着平等互利协商一致的原则，乙方拟承包职工食堂，并达成如下协议：

第一条 承包内容甲方同意将单位职工食堂由乙方承包，乙方负责每日为职工提供基本满意的四餐(早、中、晚、夜餐)服务。

第二条 承包期限自______年________月________日至________年________月________日，为期________年。

第三条 承包方式双方自签定协议之日起，甲方负担乙方及其选用炊事人员(共计________人)的工资________元/月，液化气款________元/月，共计________元；日常用水、电开支；原职工食堂的.炊事机械、用具、设施属甲方所有，暂由甲方借给乙方使用；协议终止时乙方应如数归还给甲方；甲方给予乙方三权，即：用人权、内部分配权、采购权。乙方选用的人员应符合炊事人员健康标准。乙方可通过经营利润提取奖金。

第四条 双方责任甲、乙双方协议签定后，双方履行以下责任：一、乙方责任1．以为职工服务为宗旨，努力提高职业道德水平，主动热情、周到的为职工服务；2．任期目标：(1)建立健全职工食堂岗位责任制及各项规章制度，责任落实到人；(2)认真执行食品卫生管理规定，搞好饮食卫生及环境卫生，不得发生食物中毒；(3)千方百计增加花样、品种，努力提高饭菜质量，做到价格合理，让职工吃好达到基本满意。3．严格执行(食品卫生法)，遵守企业有关卫生管理规定，严把采购关，保证职工身体健康；4．注意节约能源和各种原材料，做好成本核算，努力降低成本，以保证价格让职工能接受。爱惜食堂设备、设施，非正常损坏，照价赔偿；5．设立意见箱(食堂、生活区各一个)，每________月开箱一次，虚心听取职工意见改进工作；6．搞好经营和内部分配，每月向甲方通报经营情况和分配结果，接受甲方的管理和监督。二、甲方责任1．充分保障乙方依据权利经营职工食堂；2．依照有关食品卫生行政管理法律、法规、规章制度，对职工食堂的各方面工作进行管理、监督和检查；3．按照实际需要，做好水、电供应；4．建立职工伙食管理委员会，每季度召开一次会议，伙委会成员要广泛征求职工意见，评议职工食堂工作，并将意见转达乙方，以便改进工作。建立职工评议职工食堂制度，每________月随机抽取________名职工对食堂工作进行评议。

第五条 发生下列情况之一时，甲方可以终止协议并追究乙方责任1．违反食品卫生法规，发生食物中毒事件；2．出现经营不善，管理混乱以及经济问题；3．由于饭菜质量差或价格不合理，造成多数职工(半数以上)不能接受；4．职工评议食堂意见为：满意、基本满意、不满意三种。满意、基本满意率低于70%，不满意率高于30%。

第六条 终止协议后，甲方收回全部设备、财产，乙方所借用机械、用具如丢失、损坏，负责赔偿。乙方人员结清财产手续后，方可撤离。

第七条 本协议未尽事宜，双方可以协商解决或签订补充协议。

本协议一式两份，双方各一份，经双方签字后生效。

甲方：___________(签字或盖章)

签订日期______年_____月_____日

乙方：__________(签字或盖章)

签订日期：_____年_____月_____日

承包协议书 篇3

甲方：湖南_____集团有限公司

乙方：_____乡龚家湾村组村民

为切实加快农业产业结构调整步伐，促进经济发展，经湖南虹瑞集团有限公司（以下简称甲方）与_____乡龚家湾村组村民（以下简称乙方）协商一致，现就甲方承包租赁乙方在龚家湾村抬填区范围内水田面积亩达成如下协议：

一、承包租赁时间：共三十年，自20_____年__月__日起至20_____年__月__日

二、承包租赁费用：_____年十一月一日起至_____年十一月一日止由甲方按叁佰元每亩的标准支付乙方，此后的承包租赁费用每间隔三年根据市场价格变化再协商并进行相应异动。

三、费用支付方式：甲方必须在每年的十二月三十一日前将土地承包租赁费用支付给乙方，如逾期未支付，则视同甲方违约，乙方有权收回该土地的使用权且甲方不得干涉。

四、相关注意事项：

1、在承包租赁期内，该土地的`管理、使用权归甲方所有，对于甲方正常的管理行为，乙方不得提出任何无理要求或干涉。

2、未经乙方同意，甲方对承包租赁的土地用途不得擅自进行更改，更不得在其上进行永久性建筑物的施工。

3、在取得乙方同意建设的临时建筑及附属设施在承包期满后，甲方必须无条件予以拆除。

4、承包租赁期满后，甲方必须将该土地按水田标准予以平整恢复，土中的葛种、岩石及其它杂质要清除干净，否则，乙方有权要求甲方予以一定的经济补偿，以便恢复原有水田基本功能。

五、本协议一式四份，甲、乙双方及_____乡人民政府、龚家湾村民委员会各一份，自签订之日起生效。

甲方：（签字盖章）20_____年__月__日

乙方：（签字盖章）20_____年__月__日

承包协议书 篇4

甲方：

乙方：

经双方友好协商，就甲方委托乙方承印印刷品达成如下协议：

一、印刷品名称：

二、印制要求：

1、规格： 毫米(mm);

2、封面工艺;用纸 克(g/m);色数 ;

3、扉页/环衬用纸 克(g/m2);色数 ;

4、插页用纸 克(g/m2);印张 ;色数 ;

5、内文用纸 克(g/m2);印张 ;色数 ;

7、其他用纸 克(g/m2);印张 ;色数 ;

8、其他用纸 克(g/m2);印张 ;色数 ;

9、装订方法 ;

10、包装要求 ;

11、正文材料由 负责;封面材料由 负责;插页材料由 负责; 扉页/环衬 材料由 负责; 材料由 负责; 材料由 负责。

三、甲方提供正式委印手续，提供符合印刷质量标准的正文、彩插、封面、批样、软片等。

四、印数及价格：

1、印刷数量为 册/张; 为 册/张;

2、单价为人民币￥ 元，总价为人民币￥ 元;大写： 。

五、交付时间、地点及运输：

1、交货时间： 。

2、交货地点： 。

3、运输方式： ;运输费用由 方支付。

六、付款时间及方式：

开机前付预付款 元;余款于 年 月 日前付清。

七、质量要求：

1、印刷质量应符合国家行业标准;

2、付印样应在开机前经甲方签字确认，因签样错误造成的损失由甲方承担;印刷品与签样不符造成的损失由乙方承担;

3、甲方应在印刷品交付之日或交付之前予以验收。如发现因乙方原因出现的质量问题，可如数退还乙方，由乙方负责调换直至重新印刷的责任，如因甲方责任出现的问题，由甲方负责赔偿乙方所投入的各种费用;

4、其它要求：

八、违约责任及争议解决：

1、甲方未按约定时间付款应向乙方支付违约金，违约金按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算;

2、乙方未按合同约定履行义务造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方的实际损失;乙方承担的`责任以本合同的印刷加工费为限;

3、双方发生争议应协商解决;如协商不成，任何一方可向合同履行地人民法院提起诉讼。

九、双方约定的其他事项：

十、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，双方可另定补充协议，补充协议与本合同具同等效力。

十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：(章) 乙方：(章)

地址： 地址：

法人代表人： 法人代表人：

委托代理人： 委托代理人：

联系电话： 联系电话：

年 月 日 年 月 日

承包协议书 篇5

1、开发建设单位委托的物业管理企业;

2、公有房屋出售单位(产权单位)委托的物业管理企业。

乙方：

身份证号：

住所：

邮编：

电话：

兹有乙方(业主) 委托 装修公司，对其购买(或租赁)的由 物业管理公司(以下简称甲方)经营管理的 大厦 层 室进行装修。为加强对装修工程的`管理，确保工程质量和大厦正常工作、生活秩序，甲乙双方同意签订本责任书。

一、装修人员入户装修时，乙方必须向甲方缴纳每日每人 元的管理费。

二、装修人员每人须交两张1寸照片，一张办理临时出入证，另一张办理个人档案。

三、装修人员在装修期间不得影响相邻住用户的休息，装修必须在规定时间内进行，即上午8：0012：00，下午14：00一18：00。禁止在晚上使用电动机械及进行油漆喷涂等操作。

四、装修人员不准侵扰其他业主，不准在楼道内闲逛，不准在其他楼层停留。

五、装修人员必须保持公共场所，包括楼梯、过道及墙壁的清洁。不允许将污水、废物倒在楼道里，不得在公共部位堆放杂物，装修垃圾应及时处理。

六、施工负责人要保证各楼层公共设施的完好，如不得随意按电梯按钮，不得乱刻、乱画，不能撬各种门锁。

七、注意用电及消防安全。例如，用电时要采用适当的插头;严禁用电源线直接接到漏电开关上;严禁用电炉做饭、烧水。

八、进行电焊施工必须事先向物业管理公司申请配备消防用具，禁止在易燃易爆物品旁吸烟。

九、装修材料超长超宽时，禁止使用电梯。

十、装修人员不准在施工场所留宿，确需过夜留守的应先与物业管理公司联系，经同意后方可过夜。

十一、施工队伍应严格按照有关规定装修。违章装修时业主与装修公司承担连带责任外。

十二、施工出现问题时，应及时与甲方联系，双方协商解决，不得擅自作主。

十三、如违反上述规定，甲方将视情节轻重要求乙方支付违约金，并有权责令其停工整顿。

十四、如有未尽事宜，双方可另行协商解决。

十五、本责任书签字盖章后有效。一式两份，双方各执一份。

甲方签章：

授权代表人签字：

乙方签章：

授权代表人签字

承包协议书 篇6

甲方：呼和浩特市______海外公司（习称：内蒙海外公司）

乙方：中国______国际经济技术合作公司

双方就承建蒙古国轻工部下属的食品加工厂锅炉改造工程事宜，经友好协商，制定本合同条款：

第一条工程内容

锅炉改造工程为拆除两台10吨拟报废的锅炉，安装两台上海四方锅炉厂制造的10吨蒸汽锅炉。

第二条工程地点

工程地点：蒙古国色楞格省东哈拉布。

第三条施工工期

1施工工期：8个月

2本工程定于______年___月___日开工，______年___月___日第一台锅炉竣工，交付蒙方；______年___月___日第二台锅炉竣工并交付蒙方。

第四条乙方责任

1选派的实施单位必须持有劳动部门颁发的锅炉安装许可证并有安装过10吨以上锅炉技术经历。

2选派34名符合工程要求的技术人员和管埋人员赴蒙古工作。

3除按完成第一条规定的工程内容外，还应完成以下具体工作：

1）到施工现场考察，对已到货的锅炉设备进行开箱查，向甲方提出缺损件的清单，做前期准备，确定劳动力方案。

2）会同甲方落实应由蒙方完成的施工准备工作。

3）拆除、封闭锅炉房施工洞。

4）将拆除的旧锅炉就近运至锅炉房以外，堆放整齐。

5）将新安装的锅炉运进锅炉房内，运距不超过0米。

6）锅炉基础和辅机设备基础的变更施工。

4按中国现行的锅炉安装工程施工验收标准施工。

5会同甲方对工程进行质量评定和验收，向蒙方交付。

6编制施工方案和安全技术措施。

7服从甲方的监督和指挥，与甲方密切合作，一致对外。

第五条甲方责任

1处理涉及蒙方的有关事宜。

2向乙方提供新安装锅炉的施工图纸及有关的技术资料和辅机设备的.安装使用说明书。

3向乙方提供的全部施工机械设备、材料、工具，等待考察后在现场确定。

4对工程设计的解释和变更。

5搜集整理各种工程档案资料，以备工程竣工验收和质量评定之用。

6为乙方人员采购白面、大米并运至现场，协助乙方采购其它食品。

第六条住房

甲方应向乙方提供与甲方人员同等条件的住房。

第七条工程价款

1工程价款总价为40（肆拾）万元人民币。

2总价中包括：

1）考察费；

2）劳务工资，伙食费，劳保费，零用费，医药费；

3）出国手续费（护照费，体检费，人身保险费）；

4）每人一次往返国际国内旅费。

第八条付款方式

1本合同签订10天内，甲方向乙方支付（贰拾）万元人民币，作为工程预付款。

2当和一台锅炉安装完毕后，甲方向乙方支付9（玖）万元人民币。

3当第二台锅炉安装完毕后，甲方向乙方支付9（玖）万元人民币。

4当锅炉安装工程全部竣工验收后，甲方向乙方支付剩余的2（贰）万元人民币。

第九条经济责任

1如因甲方原因造成停工、窝工及增加工程量而使工期延长时，甲方应负担由此给乙方增加发生的一切费用。

2如因乙方原因造成停工、窝工时，乙方应负担由此给甲方造成的一切损失。

第十条不可抗力

由于自然灾害、战争、传染病等人力不可抗拒的因素，使工程暂停或造成损失时，甲乙双方应分别承担各自的损失。

第十一条其它

1本合同未尽事宜，双方协商解决，做到甲乙双方利益不受损失或将损失控制在最小限度以内，双方经协商签订的补充条款是本合同不可分割的一部分。

2本合同经双方代表签字后生效，至财务间题处理完毕失效。

3乙方开户银行：________；帐号________

4本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方代表：_________ 乙方代表：_________

签字：______ 签字：_________

日期：_____________日期：_____________

承包协议书 篇7

雇请单位（甲方）：________

承包人（乙方）：________

为了做好甲方安全保卫工作，确保万无一失，做到防火、防盗、防事故。经甲、乙双方充分协商，特签订本合同，并共同遵守：

一、甲方要求

根据甲方要求，乙方自行安排能胜任本职工作的保安员2名，按照甲、乙双方约定的工作内容履行职责。

二、甲方的职责和义务

1、甲方可以检查、指导保安工作，对不称职的保安员，可以要求乙方对其进行调整，乙方应按甲方的要求及时调整。甲方应对乙方工作存在的问题及时作出指导；

2、按本合同约定时间及时向乙方支付保安服务费；

3、提供集体住宿及用膳场所；

4、甲方应指定专人负责保安工作，负责监督协调保安工作相关事宜。

三、乙方的职责和义务

1、乙方必须服从甲方专职安全人员的监督领导，履行好公司安全条款；

2、保安员应遵守国家法律法规，遵守甲、乙双方制订的有关规章制度，做到着装整齐、统一规范、精神饱满、文明执勤、礼貌待人。

3、保安员工作职责和时间：每天24小时分二人二班制值勤，主要负责办公楼、宿舍楼、综合楼、仓库和堆场的安全保卫工作并密切关注我司租地台美华工厂内车架情况及时互相联系。夜间值勤人员兼顾生活区巡查。

4、如遇问题应在第一时间与公司专职安全员联系，保证问题的及时解决。

四、服务期限

自________年____月____日至________年____月____日止。本合同到期前30天内，甲、乙双方如愿意延长服务期限，应重新签订合同。如不愿意续签，应在合同到期前30天内以书面形式通知对方，否则按本合同终止条款处理。

五、保安服务费支付日期及方式

甲方按合同约定向乙方支付保安服务费，每人每月人民币_______（元整），叁人合计为人民币________元（元整）并于次月20至____日之间支付。

六、双方约定的其它事项

1、甲方若发生财物失窃，并造成经济损失，经公安机关认定属保安员失职造成的，乙方负有赔偿责任，赔偿金额由甲、乙双方协商确定；

2、甲方若要求保安员做本合同约定内容以外的工作，应征得乙方同意，否则，造成不良后果的由甲方自行承担相应责任；

3、为加强保安人员责任心，乙方向甲方交押保证金为10000.00元（壹万元整），合同期满无发生其它经济损失赔偿时甲方如数退还押金；

4、本合同生效后，除非一方出现特殊情况导致本合同无法继续履行外，双方均不得提前终止合同，若有一方提出解约的，均要提前一个月通知对方；否则提出终止合同的一方应承担违约责任。

七、合同的终止和变更

1、本合同期满时，甲、乙双方应妥善处理好终止合同后的'有关事宜，结清与本合同有关的法律、经济事宜。本合同一旦终止，双方的合同关系即告结束，甲、乙双方不再互相承担任何经济或法律责任，但甲方未按合同的约定向乙方支付应付费用的除外；

2、经甲乙双方同意可签订变更或补充合同，其条款与本合同具有同等法律效力；

3、合同期满时，在同等条件下乙方享有优先承包权，除非乙方不再续签。

八、违约责任

本合同服务期限内，双方必须信守合同，任何一方违反本合同的约定，给对方造成经济损失的，按服务期内服务费总额的20%作为违约金交纳给对方。

九、争议的解决方式

本合同在发行过程中发生争议，由甲、乙双方协商解决。如协商不能解决需提起诉讼时，甲、乙双方均可向____区人民法院起诉。

十、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

xxxx

十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签字、盖章后生效。

甲方代表（签字）：________

乙方代表（签字）：________

甲方单位（盖章）：________

乙方单位（盖章）：________

________年______月____日

________年____月____日

承包协议书 篇8

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，双方经协商一致，签订本合同。

第一条 乙方承包经营___大酒店，___大酒店的经营范围见营业执照。

第二条 酒店的坐落、面积、装修、设施情况

1.甲方承包给乙方的酒店位于___市___路______号,面积___平方米。

2.该酒店现有装修及设施、设备情况详见合同附件。

该附件作为甲方按照合同约定交付乙方使用和乙方在承包期满交还还给甲方时的验收依据。

3.本合同签订后___日内，甲乙双方共同对移交给乙方的___大酒店的财产进行清点、确认。

第三条 承包期限

1. 该酒店承包期限共___年，自___年___月___日至___年___月___日止，其中半年为试运行期，不交承包金。

2. 承包期满，甲方有权收回该酒店，乙方应如期交还。

乙方如要求续承包，则必须在承包期满___个月之前书面通知甲方，经甲方同意后，重新签订承包合同。

3.鉴于本酒店为新建酒店，其中设备设施在甲方交给乙方后，应有一个设备试运营调试期。经双方协商同意，甲方给乙方半年试运营调试期，在乙方试运营调试期期间，甲方免收承包金，但试运营期间所产生的一切水、电、气以及人工工资等费用，由乙方自行承担。

4.试运营调试期过后，假如设备设施仍然不能达到正常运转状态，试运营期顺延，直到设备设施能够正常运行为止，方可正式计算承包期及承包金。

第四条 承包金用支付方式

1.该酒店每年承包金第一年为___元。

(大写___万___仟___佰___拾___元整)

2.承包金支付方式如下：

按季度支付，每季度开始当月5日前支付本季度承包金。

本合同生效后15日内，乙方向甲方预付第一年度第一个季度承包金。

第五条 承包期间相关费用及税金

1.甲方应承担的费用：

(1)在承包期间，房屋和土地的产权税由甲方依法交纳。如果发生政府有关部门征收本合同中未列出项目但与该房屋有关的费用，由甲方负担。

(2) 。

2.乙方交纳以下费用：

(1)乙方应以一定的自有资金作抵押(或担保)，此抵押金可冲抵第一年的承包金，金额为___元。

(2)乙方应按时交纳税收及相关的费用，如不按时交纳费用引起的后果则由乙方全部承担责任。

(3) 。

第六条 酒店房屋修缮与使用

1.在承包期限内，甲方保证该房屋的使用安全(乙方使用不当除外)，其它所属硬件设施的维修责任由甲方自行负责。

A.甲方提出进行维修须提前___日书面通知乙方，乙方应积极协助配合。

B.对乙方的装修装饰部分甲方不负有修缮的义务。

3.乙方如改变房屋的内部结构、装修或设置对房屋结构有影响的设备，设计规模、范围、工艺、用料等方案均须事先征得甲方的书面同意后方可施工。

第七条 对酒店的装修部分各自应承担的责任

1.在保修期内，甲方负责酒店的设施设备维修，非人为原因造成酒店装修或设施设备损坏，由甲方负责修复;

2.保修期过后，乙方在正常经营活动当中设施设备的损坏，乙方应按甲方的要求维修恢复到位。

第八条 酒店的转让与转租

1.在承包期间，甲方有权依法定程序出卖乙方所承包的酒店。出卖后，本合同对新的酒店所有人和乙方继续有效。

2.未经甲方同意，乙方不得向第三人转租及转让、转借酒店。

3.甲方出售该酒店，应在___个月前书面通知乙方，在同等条件下，乙方有优先购买权。

第九条 合同的变更、解除与终止本合同

1.本合同生效后具有法律约束力，甲、乙双方均不得随意变更或者解除本合同，需要变更或解除时，须经双方协商一致达成新的书面协议。

2.甲方有以下行为之一的，乙方有权解除合同;甲方需赔偿乙方直接损失和间接损失后，甲方方可收回房屋：

(2)甲方未履行房屋的修缮义务，严重影响经营。

3.在承包期间，乙方有下列行为之一的，甲方有权解除合同，收回所承包给乙方的酒店：

(1)未经甲方书面同意，转租、转让该酒店。

(2)未经甲方书面同意，拆迁变动酒店结构。

(3)损坏承包的酒店设施，甲方提出的合理期限内未修复的。

(4)未经甲方书面同意，不得应用于酒店以外的用途。

(5)利用所承包的酒店进行非法活动。

(6)逾期未交纳按约定应当由乙方交纳的费用，已经给甲方造成损失的。

(7)拖欠承包金累计___元。

4.承包期满合同自然终止。

5.因不可抗力因素导致合同无法履行或者无法完全履行时，甲、乙双方协商一致，可以变更或者解除合同。

第十条 酒店交付及收回的验收

1.甲方应保证承包期间酒店本身及附属设施、设备处于正常使用状。

2.验收时双方共同参与，如对装修、器物等设施有异议应当场提出。当场难以检测的，应于___日内向对方提出异议。

3.乙方应于承包期满后，将承包酒店及附属设备、设施如数交还给甲方。

4.乙方交还甲方的`酒店及附属设施应保持完好的状态，不得留下物品或者影响酒店的正常经营。对未经同意留下的物品，甲方有权处置。

第十一条 违约责任

2.在承包期间，乙方有第九条第三款的行为之一的，甲方有权终止合同，收回酒店的经营权，乙方应按照合同总承包金的___%向甲方支付违约金。

3.承包期间，乙方逾期交纳本合同约定应由乙方负担的费用，每逾期一天，则应按上述费用总额的______%支付甲方滞纳金。

4.在承包期间，乙方未经甲方同意，中途擅自退包的，乙方应按合同总承包金的___%向甲方支付违约金。若支付的违约金不足弥补甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

5.在承包期内，甲方不得无故解除合同，否则甲方应赔偿乙方的所有损失。

第十二条 保险

在承包期限内，甲方应向保险公司购买财产险和其他按国际酒店行业标准应投的保险;乙方应购买公众责任险和劳工保险。

第十三条 关于酒店公章的使用

1.承包期间，甲方提供给乙方酒店的公章，但甲方概不负责乙方在承包期间内乙方所负的任何债权债务。

2.在必要的时候，甲方可以对乙方使用酒店公章实行检查、监督。

第十四条 免责条款

1.因不可抗力原因致使本合同不能继续履行或造成的损失，甲、乙双方互不承担责任。

2.因国家政策需要拆除或改造酒店的房屋，使甲、乙双方造成损失的，互不承担责任。

3.因上述原因而终止合同的，承包金按照实际使用时间计算，不足整月的按天数计算，多退少补。

4.不可抗力系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

第十五条 争议解决

本合同发生的争议，由双方当事人协商或申请调解;协商或调解解决不成的，按下列第___种方式解决(以下两种方式只能选择一种)：

1.提请 仲裁委员会仲裁。

2.依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十六条 本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款。补充条款及附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第十七条 其他约定事项

1.

2.

第十八条 本合同自双方签(章)后生效。

第十九条 本合同及附件一式___份，由甲、乙双方各执等法律效力。

甲方：(签字盖章)

电话：

传真：

地址：

日期：

乙方：(签字盖章)

电话：

传真：

地址：

日期：

承包协议书 篇9

甲方(发包方)：

家庭住址：

身份证号：

乙方(承包方)：

家庭住址：

身份证号：

为认真贯彻联产承包责任制，促进农村经济的`发展，经协商，特制订此合同，双方共同遵守:

一、张xx全家五口人，自愿承包耕种土地21亩，位于村东大道以南，左邻王xx，右邻李xx，上地面积为长方形。

二、张xx在承包的土地上，根据国家计划和个人需要，合理安排种植，不准买卖，不准出租，不准转让，不准建房种树，不准建坟，不准荒废，否则，村委会有权收回。

三、张xx在所承包的上地上自己经营，自负盈亏，每年向国家缴纳征购粮x xx公斤，(其中小麦x xx公斤，玉米x xx公斤，杂粮xxx公斤)，棉花xxx公斤，油料xxx公斤，向村委会交提留款xx元，教育经费xx元。

四、根据国家规定，此承包为有偿承包，每亩地每年交承包费xxx元。生产承包合同。

五、村民委员会负责提供以下义务服务:耕地、播种、浇地，保证合理安排，不误农时。

六、如遇特大自然灾害，村委会根据灾情，酌情减免费用。

本合同自xxxx甲一月一日起执行，有效期十年，合同期满后另行协议。

本合同一式三份，承包人、村民委员会各一份，交乡人民政府一份备查。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

承包协议书 篇10

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体合同，双方达成如下协议：

一、工程地点：___________________

二、工程质量：合格。

三、承包方式：__________________

四、开工日期：____年____月____日，竣工日期：____年____月____日。

五、工程结算：以建筑实际面积双方会同丈量为准，每平方价格_________元整。

六、工程付款方式：一层封顶后付建筑面积的50%工程款，二层封顶后付建筑面积的50%,三层封顶付建筑面积的`50%，工程竣工验收合格后付清余款。

七、工程质量要求：工程质量符合国家颁发的《建筑安装工程施工验收规范》。材料要求按图纸设计为准。

八、乙方在施工过程中如发生意外事故，所需费用由乙方负责。

九、本合同甲乙双方协商签订，任何一方不得违约，如有违约有违约方承担经济和法律责任。

十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

承包协议书 篇11

房主人：____________(简称甲方)

承包负责人：____________(简称乙方)

甲方位于***县江北区修建私人房一座，现将建设楼房的主体工程包给乙方负责施工，为确保工程质量按时完工，分清双方责任，经双方协议商量同意，特签订如下协议：

1、承包方式：工程采取包工不包料形式，甲方建房所用的'钢材、水泥、砂石料、铁钉、铁线、绑绳等不能再回收的材料均由甲方提供，乙方施工所用的各种机械设备，如搅拌机、搅浆机、卷扬机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。

2、工程内容：从0.00以上连续完成甲方要求的主体框架结构，室内的抹灰，楼房高度以及前面部份式样，按城建设计图纸施工，室内按甲方设计要求建筑，包括厨房、卫生间布置制板。

3、工程质量：施工中要按规定进行，质量要求墙面平直，砖头缝满浆，梁柱要求垂直平整，强度够，钢筋两头弯角、筋一律弯够135角。

4、双方责任：施工过程中，如果甲方指导失误造成的一切损失，由甲方自理并赔偿乙方劳动损失，如乙方在施工过程中自己失误或安模支撑不牢造成塌落和扭曲被迫返工的由乙方赔偿所有材料损失，工程结算时从工程款扣除。

5、结算付款方式：工程结算按国家规定标准的实际建筑面积计算，甲方按每平方米建筑面积元计结算给乙方，全部工程结束验收合格后，全部结算付完工钱。

6、安全施工：乙方施工队伍的技术素质必须讲究，要安全文明施工，按规范施工，如在施工过程中出现质量事故、人身安全事故等均由乙方负责。

7、施工期：施工期间，要求在个月内完成主体全部承包工程。

8、本协议如有不尽事宜，双方共同协商解决或按合同法处理。

9、本协议一式两份，甲方、乙方各执一份，双方签字生效。工程结束验收合格，结清工程款后自行终止。

甲方签字：____________ 乙方签字：____________

___年___月___日 ___年___月___日

承包协议书 篇12

甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲方将_____食堂承包给乙方经营，为明确双方职责，本着协作、平等、自愿、公平、诚信的原则并结合本工程实际情况，经双方友好协商，特定立本合同。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包内容：

二、合同内容：

1、承包时间：自工程开工至工程竣工，施工人员撤离为止；

2、承包经营范围：食堂饭菜供应。

3、承包费用：合同签定后三天内，乙方向甲方交纳承包费用_____元（￥_____元）。

三、甲方职责

1、向乙方提供食堂的经营场所；

2、向乙方提供餐厅工人住宿二间；

3、向乙方提供施工用水、用电；其中电费有乙方承当；

4、对食堂经营状况、卫生、物价有监督管理职责；

四、乙方职责

1、自备餐厅的桌、椅、油烟净化器等设备和食堂设施中的柴油灶、消毒柜、冰柜、冰箱等经营设备；为民工提供开水保障。

2、食堂工作人员的健康证和卫生上岗证需上墙明示；每年进行一次健康检查及卫生知识培训，经考核合格后持健康证和卫生上岗证上岗。认真学习和熟悉食堂管理制度和各类卫生制度，并贯彻执行。

3、严格执行食品卫生法，食堂内应整齐清洁，食物盛器应有

生熟标记，食品做到生熟分开，餐具要严格消毒。食堂加工现场的洗涤池应做到疏菜、荤菜和餐具的分开清洗，防止食品污染。

4、应努力提高饭菜质量，改善职工伙食，做到饭菜品种多样化。

5、食堂内做好防“四害”工作，达到卫生标准。食堂废水应有合理的排放，防止环境污染。

6、负责食堂食品和周围环境的卫生工作，确保食品和环境卫生；切实做好饮食的安全防火工作，若发生中毒事件，由乙方负全部责任；

7、服从甲方的管理、监督工作，配合有关部门的检查、验收工作；诚信经营，服务

成以下协议：民工，保证民工的饭菜质量和价格水平；

8、、做好食品卫生工作和经营工作及通过上级有关部门的验收工作。

9、注意用火、用电的.安全。

五、其他

1、食堂及其职工生活区为乙方卫生包干区域，乙方必须保持该区域的整洁卫生，甲方进行不定期检查，发现不符合要求的罚款_____元/次，若在上级部门检查中不符合要求的，除按卫生检查部门处理意见承担全部责任外，另罚乙方_____元/次；

2、甲方将定期对乙方的经营状况、卫生设施等进行检查，发现安全隐患等给予警告并限期整改，每次警告后未按要求和限期进行整改将酌情处以人民币_____元至_____元罚款。如因乙方原因导致电路受损、火灾等情况，所有损失由乙方承担，同时甲方有权解除合同，其承包费不在退回，乙方必须无条件退场；

3、乙方对所经营的食品、餐具的卫生负全部责任，若发生食物变质、食品中毒等情况，乙方除承担由此发生的一切经济责任和法律责任外，甲方将对乙方进行按以下规定进行处罚：发现变质、变味食品销售，每次罚款_____元，且甲方有权解除合同，其承包费不在退回，乙方必须无条件退场；若出现食物中毒，每次罚款_____元，乙方承担因此发生的一切费用，同时甲方有权解除合同，其承包费不在退回，乙方必须无条件退场；

4、乙方如出现无法保证民工伙食及开水供应的情况，甲方有权解除合同，其承包费不在退回，乙方必须无条件退场；外来人员在就餐出现问题由乙方承担。

5、乙方工作人员在承包期间出现打架、斗殴等暴力事件，甲方将对乙方处以人民币_______元至_____元罚款。

6、本合同一式二份，双方各执一份。

本合同自签订之日起生效，工程竣工乙方退场后自动失效。

甲方：_____乙方：_____

日期：____年____月____日

承包协议书 篇13

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

现乙方承包甲方 船来衡东经营，以两万元一月的租金，乙方付甲方押金贰万元，承包款三个月陆万元，一次付清。三月以后必须按时付给租金。

甲方负责把船送到指定地点，燃油费由乙方负担，甲方安排一人负责船舶的设备维护（费用由甲方负责）和炊事工作，工资由甲方负责。

如遇自然灾害和年节假日，船舶不能生产，甲方应减除租金，甲方必须保证船舶设备正常生产，每月28天以上，如维修超过两天应减除租金。

乙方不负责甲方船舶在船籍港的'任何费用。

本次承包有效期一年，双方不得以任何理由终止合同，未经双方同意，如任意一方终止合同，造成的后果由终止合同方负责赔偿对方的损失和费用。

如到期解除合同，甲方必须退还乙方押金贰万元，乙方必须平安的送甲方船舶离开衡东水域。未尽事宜，双方共同协商解决。望双方真诚合作，同等互利。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。

甲方： 乙方：

年 月 日

承包协议书 篇14

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经协商一致达成如下条款，以便共同遵守。

第一条承包经营位置、面积，功能及用途

1.1 甲方将位于常德“武陵农资交易大市场仓储中心”的 栋 的仓库（以下简称承包经营物）租赁给乙方使用。承包经营物面积甲乙双方认可确定为平方米（共 间）。

1.2 本承包经营物功能为 ，承包给乙方使用。未经甲方同意乙方不可擅自改变承包经营物的功能。如乙方需转变使用功能，必须提前三十天以书面形式向甲方提出申请，经甲方书面同意后，因转变功能所需办理的全部手续由乙方按政府的有关规定申报，因改变使用功能所应交纳的全部费用由乙方自行承担。

1.3 本承包经营物采取乙方自行管理的方式。

第二条 承包经营期限

2.1 承包经营期限为 年，即从xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止。

2.2 乙方如需续包须于承包经营期限届满前一个月（即xx年xx月xx日前）提出书面要求，经甲方同意后，甲乙双方将对有关承包经营事项重新签订承包经营合同。同等承包条件下，乙方享有优先权。如乙方逾期未提出书面续包要求，则视作乙方放弃续租，甲方有权将该房屋作任意处置。由此给乙方带来的损失由乙方自负。

第三条 承包经营物的交付

3.1 在本承包经营合同生效日起xx日内，甲方将承包经营物交付乙方使用。

3.2 如甲方未按期交付超过七天，则应按乙方应交付承包金的日万分之五给予乙方损失赔偿。

第四条承包经营费用

4.1 承包经营保证金

本租赁合同的保证金为首月承包金的叁倍，即人民币 元（大写： ）。 备注：

4.2承包金

承包金为平价部分xx间，每月每平方米人民币xx元

议价部分xx间，每月每平方米人民币 元。

承包金总额为元（￥）

第五条承包金的支付

5.1 乙方应于本合同签订之前，向甲方支付承包金人民币xx元，余额元于承包经营物交付前即xx年xx月xx日前向甲方一次性支付完毕，否则甲方取消给乙方的所有优惠，承包金的总额按人民币 元收取。乙方延期支付应付款项如超过十五日，甲方有权取消该承包经营合同，并不予退还乙方已交付之定金，乙方无权异议；如由此给乙方带来的损失由乙方自负。

5.2 承包经营期限届满在乙方已向甲方交清了全部应付得租金、电费及因本租赁经营行为所产生的一切费用，并按本合同规定向甲方交还完好无损的承包经营物等本合同所约定的责任后七日内，甲方将向乙方退还承包保证金。

5.3 乙方逾期支付承包金，应向甲方支付滞纳金，滞纳金金额为：拖欠日数乘以拖欠承包金总额的万分之五。

第六条承包经营物的转让

6.1在承包经营期限内，若遇甲方转让承包经营物的部分或全部产权，甲方应尽力使受让人继续履行本合同。

6.2在承包经营期限内，未经甲方同意乙方不可擅自将其承包的标的物转包或分包给其他人使用，一经发现，甲方有权无条件立即收回该承经营物，并不予退还乙方已交付之承包金及定金，乙方无权异议。若在甲方发出书面通知七日内乙方仍占有仓库不予退出，则仓库内货物视作乙方放弃，甲方任意处置。

第七条专用设施、场地的维修、保养

7.1乙方在承包经营期内享有承包经营物附属射死的专用权。乙方应负责承包经营物内专用设施的维护、保养、年审，并保证在本合同终止时专用设施以可靠运行状态随同承包经营物归还甲方。甲方对此有日常检查监督权。

7.2 乙方在承包期间对承包经营物及附属设施负有妥善使用及维护保管之责，对各种可能出现的'故障和危险应及时消除，以避免一切可能发生的隐患。

7.3 乙方在承包经营期限内应爱护承包经营物，因依法使用不当造成承包经营物损坏，乙方应负责维修，费用由乙方承担。如在甲方发出书面通知十日后乙方仍不予维修，甲方可自行维修，所以费用由乙方承担。

第八条防火安全

8.1 乙方在承包经营期间须严格遵守执行《中华人民共和国消防条例》及本仓储中心的有关制度，积极配合甲方主管部门做好消防工作，否则由此产生的一切责任由乙方承担。

8.2 乙方应在承包经营物内按有关规定配置灭火器，严禁将房屋内消防设施用作其他用途。

8.3 承包经营物内确因维修等事物须进行一级临时动火作业时（含电焊、风焊等明火作业），须甲方主管部门批准，并在甲方工作人员的监督下完成。

8.4 乙方应按消防部门的有关规定全面负责承包经营物内的防火安全，甲方有权于合理时间内检查承包经营物的防火安全，但应事先给予乙方书面通知。乙方不得无理拒绝或延迟给予同意。

第九条保险责任

在承包经营期限内，甲方负责承包经营物的保险，乙方负责购买承包经营物内乙方自有的财产及其必要的保险（包括责任险）。若甲乙各方未购买上述保险，由此产生的所有赔偿及责罚分包由甲乙各方自行承担。

第十条 物业管理

10.1 乙方在承包经营期满或合同提前终止时，应于承包经营期满之日前或提前终止之日前将承包经营物打扫干净，搬迁完毕，并将承包经营物交还给甲方。如乙方归还承包经营物时不清理杂物，则甲方对清理杂物所产生的费用由乙方承担。

10.2 乙方在使用承包经营物时必须遵守中华人民共和国的法律、常德市法规及甲方有关承包经营物物业管理的有关规定，如有违反，自行承担。倘由于乙方违反上述规定应向建筑物周围其他用户的正常运作，所造成的损失由乙方赔付。

第十一条装修条款

11.1 在承包经营期内如乙方须对承包经营物进行装修、改建，须事先向甲方提交装修、改建设计方案，并经甲方同意，且须向政府有关部门申报同意。如装修、改建方案可能对共用部门及其他相邻用户造成影响的，甲方可对该部分方案提出异议，乙方应予以修正。改建、装修费用由乙方承担。

11.2 如乙方的装修、改建方案可能对承包经营物结构造成影响的，则应经甲方及原设计单位书面同意后方能进行。

第十二条承包经营物的转包

经甲方书面同意后，乙方方可将承包经营物的部分面积转包，但转包部分的管理工作由乙方负责，包括向转包户收取承包金等。本合同规定的甲乙双方的责任和权利不因乙方转包而改变。

如发生转包行为，乙方必须遵守下列条款：

1、转包期限不得超过乙方对甲方的承包期限；

2、转包承包经营物的用途不得超出本合同第一规定的用途；

3、乙方应在转包协议中列明，倘乙方提前终止本合同，乙方于转包户的转包合同应同时终止。

4、乙方须要求转包户签署保证书，保证其同意履行乙方于甲方合同中有关转包行为的规定，并承诺与乙方就本合同的履行对甲方承担连带责任。在乙方终止本合同时，转包合约同时终止，转包户无条件迁离承包经营物。乙方应将转包户签署的保证书，在转包协议签订后的五日内交甲方存档。

5、无论甲方是否提前终止本合同，乙方因转包行为产生的一切纠纷概由乙方自行负责处理。

6、乙方因为转包行为的转包人应付的税、费由乙方负责。

第十三条提前终止合同

13.1 在承包经营期内，若遇乙方欠交承包金或物业管理费（如有）超过一个月，甲方在通知乙方缴纳之日起五日内，乙方未全额支付有关款项，甲方有权停止乙方使用承包经营物内的有关设施，由此造成的一切损失（包括单不限于乙方及转包户的损失）全部由乙方承担。若遇乙方欠交承包金或物业管理费（如有）超过一个月，甲方有权提前解除本合同，并按本条第1款的规定执行。在甲方以传真或信函等书面方式通知乙方（包括受转包人）之日起，本合同自动终止。甲方有权留置乙方承包经营物内的财务（包括受转包人的财产）并在解除合同的书面通知发出之日起五日后，甲方将申请排名留置财务拥有抵偿应支付的因承包经营行为所产生的全部费用。

13.2 未经甲方书面同意乙方不得提前终止本合同。

第十四条免责条款

14.1 若因政府有关承包经营行为的法律法规的修改或政府行为导致甲方无法继续履行本合同时，将按本条第二款执行。

14.2 若因规划变更须拆迁仓库，乙方接到甲方通知后30天内无条件搬迁，乙方不得因此提出补偿，合同同时终止。

14.3 凡因发生严重地震等自然灾害、战争或其他不能预见的、起发生和后果不

能防止或避免的不可抗力致使任何一方不能履行本合同时，遇有上述不可抗力的衣服，应立即用邮递或传真通知对方，并应该向证明文件应由不可抗力发生地区的公证机关出具，如无法获得公正出具的证明文件，则提供其他有力证明。遭受不可抗力的一方由此免责。

第十五条合同的终止

本合同提前终止或有效届满，甲、乙双方未达成续包协议的，乙方应于承包合同终止之日或其经营期限届满之日迁离承包经营物，并将其返还甲方。乙方逾期不迁离或不返还承包经营物的，应向甲方加倍支付承包金，如乙方不接受支付双倍承包金，甲方有权立即收回承包经营物，并强行将承包经营场地内的物品搬离承包经营物，且不负任何保管责任。

第十六条广告

若乙方需在承包经营物建筑物的本体上设立广告牌，须经甲方书面认可并按政府的有关规定完成相关的报批手续。

若乙方须在承包经营物建筑物的本体上设立广告牌，须经甲方书面同意并按政府的有关规定执行。

第十七条有关税费

按国家及常德市有关规定须就本合同缴纳的印花税、登记费、公证费及其他有关的税项及费用，按该等有关规定应由

甲方做为发包人，甲方作为承包人分别承担。有关登记手续由甲方负责办理。

第十八条通知

根据本合同需要出发的全部通知以及甲方与乙方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，应以书面形式进行；甲方给予乙方或乙方给予的电话或传真一经发出，挂号邮件以对方即本合同第一页所述的地址并以对方为收件人付邮七日后或以专人送至前述地址，均视为已送达。

第十九条适用法律

19.1 本合同在履行中发生争议，应由双发协商解决，若协商不成，则通过仲裁程序解决，双方一致同意以中国国际贸易仲裁委员会常德分行作为争议的仲裁机构。

19.2 本合同受中华人民共和国法律的管辖，并按中华人民共和国的法律解释。

第二十条其他条款

20.1 本合同未尽事宜，经双方协商一致后，可另行签订补充协议。

20.2 本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

第二十一条合同效力

本合同经双方签字盖章，并收到乙方支付的手气保证金款项后生效。

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

签订时间：

最新承包协议书

机会是留给有准备的人的，制作方案也是在给自己留退路当我们接到新的工作要求，我们要写一份详细的工作方案。方案在制定方案时应该更加具备严密性，而不应该脱离实际，胡乱制定。方案的格式是怎样的呢？考虑到你的需要，小编特地编辑了“最新承包协议书”，有需要的朋友就来看看吧！

承包协议书(篇1)

一、合同双方

本承包合同协议书（以下简称“本合同”）由甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）双方共同签署。甲方具有相关资质和资源，愿意将某项工程或服务承包给乙方，乙方则具备相应的技能和实施能力，愿意接受甲方的承包，并按照合同条款履行相应的责任和义务。

二、承包范围

甲方将下列具体项目的承包工作授予乙方：

（1）项目名称：______________

（2）项目地点：______________

三、工作内容

乙方承担以下工作内容：

（1）设计和规划方案：乙方将根据甲方的要求，设计并提供合适的规划方案，包括施工图纸、施工计划等。

（2）施工及设备：乙方将负责项目的实际施工和安装设备的调试工作。

（3）材料及人力资源：乙方将负责采购和提供项目所需的材料，并同时组织和管理相应的人力资源。

（4）质量控制：乙方将确保施工质量符合相关标准和要求，并遵守相关法规和安全规定。

（5）验收和交付：在工程完成后，乙方将协助甲方进行验收，并按照合同约定的时间交付工程。

四、合同期限

本合同期限为____年，即自合同签署之日起至____年____月____日止。

五、付款方式

（1）乙方应根据工作进展情况，按照合同约定的工程进度节点和质量标准，向甲方提出相应的付款申请。

（2）甲方应在收到乙方的付款申请后的五个工作日内，将相应款项支付给乙方。

六、违约责任

（1）如因乙方原因导致工程无法按时完成或者无法按照约定质量标准进行交付的，乙方应承担相应的违约责任，并按照实际损失向甲方进行赔偿。

（2）如因甲方原因导致工程无法按时开工或者无法提供相应的资源和配合，甲方应承担相应的违约责任，并向乙方支付相应的违约金。

七、保密条款

（1）甲乙双方在本合同履行过程中所获得的所有商业和技术信息，包括但不限于设计、计划、施工图纸等，均应属于保密范围。

（2）甲乙双方应尽最大的努力保护对方的商业和技术机密，并在合同终止后继续承担保密义务。

八、争议解决

本合同的解释和争议解决应遵守中华人民共和国的法律法规，并通过协商、调解或诉讼等途径解决。

九、其他事项

（1）本合同任何一方未经对方书面同意，不得转让合同中的权利和义务。

（2）本合同中的任何修订或补充，须经甲乙双方签署的书面协议，并成为本合同的组成部分。

（3）本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

十、签署

甲方（盖章）：_________________

授权代表人：_________________

签署日期：_________________

乙方（盖章）：_________________

授权代表人：_________________

签署日期：_________________

承包协议书(篇2)

承包协议书合同(精选7篇)

在社会一步步向前发展的今天，协议的使用频率呈上升趋势，签订签订协议是最有效的法律依据之一。那么相关的协议到底怎么写呢？下面小编给大家分享承包协议书，希望能够帮助大家!

承包协议书合同篇1

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

为充分合理开发利用土地资源，建设新农村，增加农民收入，甲方将集体所有的荒滩地承包给乙方使用，甲乙双方本着平等、自愿的原则，签订本合同，共同信守。

一、土地的面积、位置

甲方经村民会议同意，将位于兰州市__X环行东路44号，面积为17。1亩的河滩土地使用权承包给乙方。

二、土地的承包经营期限

该地承包期限为____年，自_____年____月____日至_____年____月___日止。

三、地上物的处置

该地上所有建筑及设备由乙方与财产所有方协商处理，并支付相应费用。

四、承包金及交付方式

1、该土地的承包金在每亩_____元，五年递增30%截止20__年递增到每亩9282元后不再递增。

2、每年_____月___日前付年承包金的50%，剩余50%年租金在年底一次性付清。

五、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、按照合同约定收取承包金。

2、在合同有效期内，甲方不得提高土地承包金。

3、有权监督乙方按规划合理利用土地。

4、保障乙方自主经营，不侵犯乙方的合法权益。

5、保证水、电畅通，并无偿提供通往承包地的道路。

4、按本村村民用电价格收取乙方电费。

5、为乙方提供自来水，并给予乙方与甲方村民的同等待遇。

6、在合同履行期内，甲方不得重复发包或出租该地块。

7、甲方负责承包备案等相关手续。

（二）乙方的权利和义务

1、按照合同约定的期限内，有权依法利用和经营所承包的土地。

2、享有承包土地上的收益权和按照合同约定所建、购置财产的所有权。

3、乙方可在承包的土地上建设有关的生产、生活设施。

4、乙方依法保护和合理利用土地，保护好承包土地上的林木、排灌设施等国家和集体财产。

5、乙方在承包期间因生产经营所发生的所有事故及造成他人损害的，由乙方承担责任，与甲方无关。

六、合同的转包

1、在本合同有效期内，乙方可以将承包的土地全部或部分转包给第三方。

2、转包时要签订转包合同，不得擅自改变原来承包合同的内容。

3、本合同转包后，甲方与乙方之间仍应按原承包合同的约定行使权利和承担义务；乙方与第三方按转包合同的约定行使权利和承担义务。

七、合同的变更和解除

1、本合同一经签订，即具有法律约束力，任何一方不得随意变更或者解除。经甲乙双方协商一致签订书面协议方可变更或解除本合同。

2、在合同履行期间，任何一方法定代表人或负责人的变更，都不得因此而变更或解除本合同。

3、本合同履行期间，如遇国家建设征用该土地，甲方应支付乙方在承包土地上各种建筑设施的费用，并根据乙方承租经营的剩余年限和开发利用的实际情况给予未到期的承包金额的30%的补偿。

4、如甲方重复发包或出租该地块或擅自断电、断水、断路，致使乙方无法经营时，乙方有权解除本合同，其违约责任由甲方承担。

6、合同期满，如继续承包，乙方享有优先权。

八、违约责任

1、在合同履行期间，任何一方违反本合同的约定，视为违约。违约方应按未到期总承包金额的.30%支付对方违约金，并向对方赔偿因违约而造成的实际损失。

2、乙方应当按照本合同约定的期限足额支付租金。如乙方逾期30日，经甲方两次书面通知未支付租金，则甲方有权解除本合同。

3、本合同转包后，因甲方的原因致使转包合同不能履行，给转包后的承租方造成损失的，甲方应承担相应的责任。

4、由于第三方（农民）原因，致使乙方不能正常生产经营的，乙方经两次请求甲方出面制止，仍无法消除影响的，乙方有权要求甲方赔偿，赔偿标准为下一年度一年承包金。

九、特别约定

1、该土地在承包期间被依法征用、占有的，该土地上所建建筑物及该土地所得的补偿金由甲方所有，乙方无权主张补偿金。

2、合同期满后，乙方应及时办理交接手续。乙方如需继续承包，合同到期前一年，应及时向甲方协商继续承包事项，并重新签订土地承包合同。合同期满，乙方投资的固定资产和基础设施所有权属乙方，甲方不得干涉乙方行使权利。

3、该土地因政策调整等原因变更土地性质及权属归属时乙方有权在同等条件下优先取得该土地，甲方负责办理相关手续。

十、本合同经甲乙双方签章后生效。

十一、本合同未尽事宜，可由双方约定后作为补充协议，补充协议（经公证后）与本合同具有同等法律效力。

十二、本合同一式五份，甲乙双方各两份，一份向陈坪乡政府备案。

甲方（签章）： 乙方（签章）：

法定代表人： 法定代表人：

年 月 日

承包协议书合同篇2

甲方：

乙方：

经甲乙双方商定，甲方提供场地：_______________________为乙方经营场所。

一、甲方

1、是经营场所的合法人。

2、提供舒______场地。

3、提供______设备______________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

二、乙方：

1、在甲方场地经营__________等项目和店内一切经营策划管理。

2、乙方在甲方场地经营合作期间所产生的所有费用私人债务债权和客人纠纷赔偿等责任由乙方全部承担与甲方无关，甲方在乙方未接场地前所有____________预存现金如出现退款或换产品及甲方个人债务债权由甲方全部负责。乙方只负责签合同之后事项。

3、乙方在甲方场地经营合作期间每月交甲方承包费_______元，除房租、水、电、人工、税务、店内、维修等)，乙方保证店内物品电器正常使用，如有损坏需由乙方维修或赔偿。

4、每月______号交房租及承包费用准时结数不得拖欠，到______年______月份房租______元，如合同期满房租升至不得超过______元，至少甲方保证______年。

三、甲方在合作期间不得参于乙方店内一切经营管理事务，不得转让它人或无理收回经营权，若合同未到期甲方单方毁约，需赔偿乙方相关损失______元，甲方并负责乙方所有顾客的无偿售后服务，甲方私人一切债权债务与乙方无关，如房主出现任何问题由甲乙双方协商解决。

四、甲方______产品不在合作范围内，乙方可以代销提成，甲乙双方如需终止合作必须提前2个月通知对方，乙方交甲方按金______元，乙方经营期内出现问题，以轻重在按金赔偿，乙方如无违反法律或损坏场内物品可正常使用，合作期满甲方必须原价退还乙方按金______元。

五、本合同在履行过程中如未尽事宜，经甲乙双方协商后签订补充协议与本合同有同等法律效力。

六、本合同一式两份，合同签定之日起生效。

甲方(签名)： 乙方(签名)：

年 月 日

承包协议书合同篇3

甲方：_____________________

代表人：___________________

乙方：_____________________

依照《合同法》、《农村土地承包法》等法律、法规的规定，本着“公开、诚信、平等、自愿”的原则，经甲、乙双方友好协商，就土地承包事宜达成如下条款，以兹共同遵守。

一、甲方将黄河土地___________亩经营权交给乙方。甲方的土地不能有任何争议、纠纷和债务。

二、合同期限从______年____月____日起到_______年_____月_____日止。

三、本合同期限内按每亩_____元，总计______元，在_____年_____月____日前一次性结清。

四、乙方在本合同期限内享有独立的生产自主权、经营权，但不能改变土地用地性质，甲方不得以任何理由干扰乙方的正常生产经营方式，乙方要认真管理好甲方的土地，不得让别人占用，及时除草，不能留下杂草，保养、平整好每块土地，不得损坏。

五、如因国家工程(扒河、铺路……)需要变更土地用途，长期占用，一次性赔偿金应归滕庄村民所有。

六、本合同自双方签字之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方签字：__________ 乙方签字：__________

_____年___月___日 _____年___月___日

承包协议书合同篇4

甲 方：

乙 方：__县__乡__村村民肖__

经甲乙双方多次协商，就甲方旗下的洼落电站长期承包给乙方管理达成如下协议。

1、甲方自愿将洼落电站的生产管理承包给乙方，乙方也自愿承包甲方洼落电站的生产管理任务。

2、乙方在承包管理期间，不得违反甲方的意愿擅自将洼落电站的生产管理权转包给他人。

3、乙方在承包管理期间，必须遵守甲方的各项管理制度，服从甲方管理、调度安排。

4、乙方在承包管理期间，必须依法对电站的安全生产、人员安排、技术培训等进行认真负责的管理，不得违反甲方的相关管理规定。

5、乙方在承包期间，对电站的安全生产、乙方管理不善，由乙方负责。

6、承包工资按发电量计算，即每度电3分计算，按月支付。此费用包括人员工资、社会保险费、医保费，但不包括维护费。

7、乙方必须认真作好洼落电站的安全生产，必须服从电力公司的调度命令，不得违规操作。如有违规操作，由此造成的一切后果由乙方自行负责承担。

8、若无正当理由，甲方不得擅自解除本合同，不得将洼落电站承包给他人管理。若甲方违反本合同规定，擅自将洼落电站承包给他人，所造成的一切后果由甲方自行承担。

9、甲方必须按时足额支付乙方的承包工资及维护费用，若甲方不能按时支付乙方的承包工资及维护费用，所造成的停工停产及其它损失由甲方承担。

10、地方关系的协调，乙方负责对乡、村、社等地方关系及农民的协调和沟渠的日常维护。其费用已包含在承包工资中，甲方不在另支付。

11、本协议为长期合法有效协议，未经双方同意，任何一方不得擅自解除。

12、本协议一式三份，甲乙双方各执一份，金鼎担保公司备案1份。

甲方： 乙方：

年 月 日

承包协议书合同篇5

甲方：__钢铁办公室

乙方：食堂承包商

签订日期： 年 月 日

立约人： 公司办公室 (以下简称甲方)

立约人： (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》及其它法律规定，就乙方承包甲方食堂供应甲方员工伙食事宜，乙方负责甲方所需原物料。

第一条：本协议有效期自20__年3月31日至20__年3月31日止(共计12个月)。合约期满未定新约时，视为不再续约。（新续约在本协议结束的前两周内签订）

第二条：乙方于协议签订当日缴纳人民币贰万元整，作为食堂承包保证金。员工因食物不洁等原因所引起之腹泻、中毒等原因，由乙方责任至使甲方员工受到伤害时可先行由该保证金支付（先行支付的保证金于支付日一个星期内补全），该保证金由甲方财务处负责保管；协议期满乙方如无债务或履行协议之事宜时，甲方于乙方退厂起算（7日内）无息返还。

第三条：乙方不得以甲方名义，对外欠货物或借货金钱，凡乙方金钱上一切行为，概与甲方无关。乙方就缴各项税款，应自行缴纳，如有逃税、漏税之事宜，应自行负责。

第四条：乙方工作人员管理

1、食堂工作人员于开始进入食堂前，须在正规卫生部门取得饮食行业从业资格证书，如没有该证书，乙方不得雇用。乙方所雇用之员工每年须体检一次，并将结果交甲方管理处负责人查验。凡乙方新雇用人员时应立即通知甲方，新进人员应缴纳上述合格之健康证明和本人身份证复印件，在甲方管理处留存。

2、乙方须负责各工作人员之品德、行为与安全管理。乙方应造具员工名册，详实登记姓名、年龄、住址、身份证号，并须排列员工职务分配表，送交甲方办公室。

3、乙方工作人员休息时，不得在厨房内躺卧。厨房、餐厅、库房内不得摆放个人物品。

4、乙方及其从业人员不得居住在餐厅或者厨房内，亦不得在食堂内晾晒衣服、鞋袜等。

5、乙方工作人员严禁与甲方员工发生争吵或斗殴事件，若有争执，应立即报请甲方管理处处理。

6、乙方工作人员，如有服务态度不佳者，经甲方提出事证，乙方应即督导发送或予以撤换。

第五条：房屋设备

1、甲方提供的电风扇：11台、餐 桌：4张、高低床：1张、木 床：9张、暖气片：8组、桌 子：6张，无偿提供乙方使用，乙方必须善尽保管与维护之责。设备紧急故障由甲方协助维修，费用由乙方承担。如人为操作损坏，由乙方承担维修责任。

2、乙方应做好防火、防滑、防盗措施。若由乙方过失造成甲方员工事故损失，乙方应负全责。

3、乙方如需对食堂内的设施进行变更或移动时，先提出书面申请计划，经甲方同意后方可施工。否则不得变更和移动食堂内所有的设施，以维安全。

4、乙方增添之设备或装璜，应于终止合约后五日内在甲方监督下自行搬离。未在规定时间内搬离，甲方不负保管之责及可全权处理。而因此所发生的拆运等费用则由乙方支付。

5、乙方提供就餐用的餐具（如餐盘.碗筷等），自行负责管理。

第六条：清洁卫生安全

1、乙方负责食堂餐厅整体建筑的清洁卫生，包括餐厅的餐桌、餐椅、地面、门窗、天花板、厨房间的所有设施等，保证无污渍杂物。

2、乙方每日应对甲方员工就餐后的餐盘、碗筷等进行：清洁残留食物、清洗油污、漂洗、消毒四道工序，保证餐具的清洁和卫生。

3、乙方方必须办理意外财产险及火险，保障甲方全体员工的安全。在甲方员工遭受因食物不洁等原因所引起之腹泻、中毒或因地面湿滑、火灾、爆炸等原因引起的伤害及所需医药费，全权由乙方负责。

4、食堂必须做好留样工作，设立专门的留样柜，每餐留样并贴上日期标示，且至少保留三天。

第七条：饮食标准

（1）炒面大碗（干面五两）：4元 小 碗 （干面四两）：3元

（2）汤面大碗（干面四两）：4元 小 碗 （干面三两）：3元

（3）馒头 干面三两：一个5角 包 子 干面一两：一元2个 饼子 干面三两：一元2个

（4）蛋汤：5角 米汤：免费

（5） 现炒蔬菜：5-7元 现炒肉菜：8-12元

（6） 物价普遍并持续上涨期间允许餐厅根据成本酌情浮动，涨价须经公司批准后公示。

（7）公司未定价的商品与饮食价格不得高于市场价，办公室实行监督。

第八条：营业约定

1、协议有效期内，非经甲方同意，乙方不得以任何理由擅自停业。乙方如擅自停业，甲方将视情节轻重，予以罚款或没收保证金并解约。

2、乙方不得擅自将经营权转让，或委托他人经营；甲方因而遭受损失时，乙方应负责相应赔偿。

3、乙方不得以任何名义及方式，擅自变更食堂的经营范围和业务，如有违反，甲方即终止与乙方之合作协议。

4、在协议有效期限内，乙方须依照本协议之规定为员工提供饮食，不得以任何名义及方式降低伙食质量。如有违反，甲方有权立即终止与乙方之合作协议。

5、乙方须在每周三向甲方提供下周菜单，甲方有权对下一周的菜单进行审核作修改，并在周四前审核完毕，并回传至食堂承包商，食堂承包商应严格按照菜单操作，特殊原因必须变更菜色时，必须事先征得甲方同意。

6、乙方为甲方提供米、面、油及其他肉类的品质检验报告，并由甲方进行抽检。

7、甲方(办公室)有权对乙方原材质量、营养搭配、服务质量及卫生状况进行监督，并要求乙方立即改善；并视情形由办公室出具书面整改通知。

第十条:水、电

经营期间，水、电、煤费用由乙方自理，并及时交清。

第十一条：在本协议有效期限内，乙方必须具体改善伙食状况，经过两次以上要求整改仍不符合甲方要求时，甲方可以不经一个月的预告而随时终止本协议，乙方不得有任何异议。

第十二条：本协议有效期限内，乙方如欲解约停办，必须提前一个月书面提出，并经甲方同意。乙方未经甲方同意，而自行解约停办，甲方可没收其保证金，乙方不得异议。

第十三条：甲方在提前一个月书面通知的情况下，随时可与乙方终止该协议，且乙方不得提出赔偿要求。

第十四条：乙方如有违反本协议第七、九、十二条各款之一者，甲方有权终止协议，并视情节轻重要求赔偿。

第十五条：本协议若有未尽事宜者，甲乙双方协商增订补充条款，同效力于本协议。

第十六条：甲乙双方如有异议，协商不成，本协议即终止作废，乙方应立即退还场地，费用乙方自理。

第十七条：本协议壹式两份，经双方签章后生效，甲乙双方各执壹份存档。

甲方： 乙方：

代表人： 代表人：

年 月 日 年 月 日

承包协议书合同篇6

甲方（出让方）：洪洞县刘家垣镇岭南村民委员会 乙方（受让方）：洪洞县刘家垣镇岭南村村民刘元平

为了增加土地数量及经济收入，我申请将琵琶沟（东至野场沟，南至琵琶节山，西至白肚子腰，北至现有土地边缘，全部治理成耕地。

为了稳定农村荒山、荒沟承包关系，切实维护四荒承包的合法权益，根据《中华人民共和国四荒承包法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规的规定，经双方当事人共同协商，经村民代表会议讨论通过，达成如下合同条款。

一、承包荒山、荒沟的用途。

乙方将承包的荒山、荒沟治理成耕地，再植树造林。

二、承包时限：

从20__年7月1日至20__年7月1日，合同时限20年。

三、荒山、荒沟承包数量及费用：

甲方将琵琶沟约100亩的山沟承包给乙方治理、经营。山沟承包费以现金方式支付，共计贰仟陆佰元，一次性付清。

四、甲方的权利和义务

1、权利：?按合同约定收取荒山、荒沟承包费；?监督乙方依照合同约定的用途使用荒山、荒沟。

2、义务：?协助乙方按照合同约定治理，使用承包的荒山、荒沟，帮助协调本村内与其他农户之间发生的纠纷；?不得干涉乙方正常的治理、生产及经营活动。

五、乙方的权利和义务：

1、权利：?在承包的荒山、荒沟上享有自主生产经营权、管理权、产品处置权和受益权；?承包的山沟被依法征用，占用造成经济损失的，有权获得相应的赔偿。

2、义务：?在国家法律法规和政策允许的范围内从事生产经营活动，依照合同规定按时足额

交纳荒山、荒沟承包费。

3、承包的山沟被国家或本村集体占用，乙方应积极配合。

六、本合同一式四份。甲、乙双方各执一份。

甲 方：（盖章）

乙 方：（盖章）

政府盖章：

20__年7月1日

承包协议书合同篇7

甲方：

乙方：

甲方就新校“文印部”承包事宜达成如下协议：

一、甲方提供文印室一间，二手复印机两台，三斗桌两张，公文柜一个，办公椅两把，并提供水、电。乙方以图书馆的名义在道开设“文印部”，每年向甲方交设备费及管理费 元。

二、协议期限壹年（从年月日起到年月日为止）。

三、乙方应在年月日前向甲方交清壹年的使用及管理费用，逾期不交，按自行终止协议处理。

四、几点说明：

1、乙方只限经营复印、油印、打印等业务，如增加其它设备，经营其它业务，须与甲方商定。

2、乙方要向师生提供优质服务，自觉维护图书馆的荣誉，开设的业务要保证质量，收取费用合理。

3、乙方人员要自觉遵守馆规馆纪，努力做好安全保卫、消防、卫生等工作。

4、乙方在承包期间，对楼道设施（包括房顶、墙壁、门窗、玻璃等）及办公设备要保证完好，如有损坏，由乙方负责修理。

5、乙方营业时间原则上与图书馆人员同步，如需增加或延长营业时间，须与甲方商定。

6、“文印部”内不允许做饭店和住宿，严禁印刷盗版、黄色、淫秽及其反动资料，违者责任自负。

7、乙方中途终止团协议，必须在10天内向甲方交回各种设备，并保证完好。甲方除按经营天数扣除设备使用费及管理费外，还要按违约天数扣除50%的违约金；甲方中途终止协议除退还乙方违约天数的费用外，还要向乙方赔偿违约费用的50%。

8、协议按期限终止时，乙方要保证设备完好，10日内向甲方移交。

9、本协议未尽事宜，另行商定。

10、本协议一式二份，甲乙方各保存一份。

甲方： （签名盖章）

乙方： （签名盖章）

20__年 月 日

承包协议书(篇3)

承包协议书【篇2】

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

为充分合理开发利用土地资源，建设新农村，增加农民收入，甲方将集体所有的荒滩地承包给乙方使用，甲乙双方本着平等、自愿的原则，签订本合同，共同信守。

一、土地的面积、位置

甲方经村民会议同意，将位于兰州市__X环行东路44号，面积为17。1亩的河滩土地使用权承包给乙方。

二、土地的承包经营期限

该地承包期限为____年，自_____年____月____日至_____年____月___日止。

三、地上物的处置

该地上所有建筑及设备由乙方与财产所有方协商处理，并支付相应费用。

四、承包金及交付方式

1、该土地的承包金在每亩_____元，五年递增30%截止20__年递增到每亩9282元后不再递增。

2、每年_____月___日前付年承包金的50%，剩余50%年租金在年底一次性付清。

五、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、按照合同约定收取承包金。

2、在合同有效期内，甲方不得提高土地承包金。

3、有权监督乙方按规划合理利用土地。

4、保障乙方自主经营，不侵犯乙方的合法权益。

5、保证水、电畅通，并无偿提供通往承包地的道路。

4、按本村村民用电价格收取乙方电费。

5、为乙方提供自来水，并给予乙方与甲方村民的同等待遇。

6、在合同履行期内，甲方不得重复发包或出租该地块。

7、甲方负责承包备案等相关手续。

（二）乙方的权利和义务

1、按照合同约定的期限内，有权依法利用和经营所承包的土地。

2、享有承包土地上的收益权和按照合同约定所建、购置财产的所有权。

3、乙方可在承包的土地上建设有关的生产、生活设施。

4、乙方依法保护和合理利用土地，保护好承包土地上的林木、排灌设施等国家和集体财产。

5、乙方在承包期间因生产经营所发生的所有事故及造成他人损害的，由乙方承担责任，与甲方无关。

六、合同的转包

1、在本合同有效期内，乙方可以将承包的土地全部或部分转包给第三方。

2、转包时要签订转包合同，不得擅自改变原来承包合同的内容。

3、本合同转包后，甲方与乙方之间仍应按原承包合同的约定行使权利和承担义务；乙方与第三方按转包合同的约定行使权利和承担义务。

七、合同的变更和解除

1、本合同一经签订，即具有法律约束力，任何一方不得随意变更或者解除。经甲乙双方协商一致签订书面协议方可变更或解除本合同。

2、在合同履行期间，任何一方法定代表人或负责人的变更，都不得因此而变更或解除本合同。

3、本合同履行期间，如遇国家建设征用该土地，甲方应支付乙方在承包土地上各种建筑设施的费用，并根据乙方承租经营的剩余年限和开发利用的实际情况给予未到期的承包金额的30%的补偿。

4、如甲方重复发包或出租该地块或擅自断电、断水、断路，致使乙方无法经营时，乙方有权解除本合同，其违约责任由甲方承担。

6、合同期满，如继续承包，乙方享有优先权。

八、违约责任

1、在合同履行期间，任何一方违反本合同的约定，视为违约。违约方应按未到期总承包金额的.30%支付对方违约金，并向对方赔偿因违约而造成的实际损失。

2、乙方应当按照本合同约定的期限足额支付租金。如乙方逾期30日，经甲方两次书面通知未支付租金，则甲方有权解除本合同。

3、本合同转包后，因甲方的原因致使转包合同不能履行，给转包后的承租方造成损失的，甲方应承担相应的责任。

4、由于第三方（农民）原因，致使乙方不能正常生产经营的，乙方经两次请求甲方出面制止，仍无法消除影响的，乙方有权要求甲方赔偿，赔偿标准为下一年度一年承包金。

九、特别约定

1、该土地在承包期间被依法征用、占有的，该土地上所建建筑物及该土地所得的补偿金由甲方所有，乙方无权主张补偿金。

2、合同期满后，乙方应及时办理交接手续。乙方如需继续承包，合同到期前一年，应及时向甲方协商继续承包事项，并重新签订土地承包合同。合同期满，乙方投资的固定资产和基础设施所有权属乙方，甲方不得干涉乙方行使权利。

3、该土地因政策调整等原因变更土地性质及权属归属时乙方有权在同等条件下优先取得该土地，甲方负责办理相关手续。

十、本合同经甲乙双方签章后生效。

十一、本合同未尽事宜，可由双方约定后作为补充协议，补充协议（经公证后）与本合同具有同等法律效力。

十二、本合同一式五份，甲乙双方各两份，一份向陈坪乡政府备案。

甲方（签章）： 乙方（签章）：

法定代表人： 法定代表人：

年 月 日

承包协议书【篇3】

甲方（出让方）：洪洞县刘家垣镇岭南村民委员会 乙方（受让方）：洪洞县刘家垣镇岭南村村民刘元平

为了增加土地数量及经济收入，我申请将琵琶沟（东至野场沟，南至琵琶节山，西至白肚子腰，北至现有土地边缘，全部治理成耕地。

为了稳定农村荒山、荒沟承包关系，切实维护四荒承包的合法权益，根据《中华人民共和国四荒承包法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规的规定，经双方当事人共同协商，经村民代表会议讨论通过，达成如下合同条款。

一、承包荒山、荒沟的用途。

乙方将承包的荒山、荒沟治理成耕地，再植树造林。

二、承包时限：

从20__年7月1日至20__年7月1日，合同时限20年。

三、荒山、荒沟承包数量及费用：

甲方将琵琶沟约100亩的山沟承包给乙方治理、经营。山沟承包费以现金方式支付，共计贰仟陆佰元，一次性付清。

四、甲方的权利和义务

1、权利：?按合同约定收取荒山、荒沟承包费；?监督乙方依照合同约定的用途使用荒山、荒沟。

2、义务：?协助乙方按照合同约定治理，使用承包的荒山、荒沟，帮助协调本村内与其他农户之间发生的纠纷；?不得干涉乙方正常的治理、生产及经营活动。

五、乙方的权利和义务：

1、权利：?在承包的荒山、荒沟上享有自主生产经营权、管理权、产品处置权和受益权；?承包的山沟被依法征用，占用造成经济损失的，有权获得相应的赔偿。

2、义务：?在国家法律法规和政策允许的范围内从事生产经营活动，依照合同规定按时足额

交纳荒山、荒沟承包费。

3、承包的山沟被国家或本村集体占用，乙方应积极配合。

六、本合同一式四份。甲、乙双方各执一份。

甲 方：（盖章）

乙 方：（盖章）

政府盖章：

20__年7月1日

承包协议书【篇4】

甲方：_____________________

代表人：___________________

乙方：_____________________

依照《合同法》、《农村土地承包法》等法律、法规的规定，本着“公开、诚信、平等、自愿”的原则，经甲、乙双方友好协商，就土地承包事宜达成如下条款，以兹共同遵守。

一、甲方将黄河土地___________亩经营权交给乙方。甲方的土地不能有任何争议、纠纷和债务。

二、合同期限从______年____月____日起到_______年_____月_____日止。

三、本合同期限内按每亩_____元，总计______元，在_____年_____月____日前一次性结清。

四、乙方在本合同期限内享有独立的生产自主权、经营权，但不能改变土地用地性质，甲方不得以任何理由干扰乙方的正常生产经营方式，乙方要认真管理好甲方的土地，不得让别人占用，及时除草，不能留下杂草，保养、平整好每块土地，不得损坏。

五、如因国家工程(扒河、铺路……)需要变更土地用途，长期占用，一次性赔偿金应归滕庄村民所有。

六、本合同自双方签字之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方签字：__________ 乙方签字：__________

_____年___月___日 _____年___月___日

承包协议书【篇5】

甲方：__钢铁办公室

乙方：食堂承包商

签订日期： 年 月 日

立约人： 公司办公室 (以下简称甲方)

立约人： (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》及其它法律规定，就乙方承包甲方食堂供应甲方员工伙食事宜，乙方负责甲方所需原物料。

第一条：本协议有效期自20__年3月31日至20__年3月31日止(共计12个月)。合约期满未定新约时，视为不再续约。（新续约在本协议结束的前两周内签订）

第二条：乙方于协议签订当日缴纳人民币贰万元整，作为食堂承包保证金。员工因食物不洁等原因所引起之腹泻、中毒等原因，由乙方责任至使甲方员工受到伤害时可先行由该保证金支付（先行支付的保证金于支付日一个星期内补全），该保证金由甲方财务处负责保管；协议期满乙方如无债务或履行协议之事宜时，甲方于乙方退厂起算（7日内）无息返还。

第三条：乙方不得以甲方名义，对外欠货物或借货金钱，凡乙方金钱上一切行为，概与甲方无关。乙方就缴各项税款，应自行缴纳，如有逃税、漏税之事宜，应自行负责。

第四条：乙方工作人员管理

1、食堂工作人员于开始进入食堂前，须在正规卫生部门取得饮食行业从业资格证书，如没有该证书，乙方不得雇用。乙方所雇用之员工每年须体检一次，并将结果交甲方管理处负责人查验。凡乙方新雇用人员时应立即通知甲方，新进人员应缴纳上述合格之健康证明和本人身份证复印件，在甲方管理处留存。

2、乙方须负责各工作人员之品德、行为与安全管理。乙方应造具员工名册，详实登记姓名、年龄、住址、身份证号，并须排列员工职务分配表，送交甲方办公室。

3、乙方工作人员休息时，不得在厨房内躺卧。厨房、餐厅、库房内不得摆放个人物品。

4、乙方及其从业人员不得居住在餐厅或者厨房内，亦不得在食堂内晾晒衣服、鞋袜等。

5、乙方工作人员严禁与甲方员工发生争吵或斗殴事件，若有争执，应立即报请甲方管理处处理。

6、乙方工作人员，如有服务态度不佳者，经甲方提出事证，乙方应即督导发送或予以撤换。

第五条：房屋设备

1、甲方提供的电风扇：11台、餐 桌：4张、高低床：1张、木 床：9张、暖气片：8组、桌 子：6张，无偿提供乙方使用，乙方必须善尽保管与维护之责。设备紧急故障由甲方协助维修，费用由乙方承担。如人为操作损坏，由乙方承担维修责任。

2、乙方应做好防火、防滑、防盗措施。若由乙方过失造成甲方员工事故损失，乙方应负全责。

3、乙方如需对食堂内的设施进行变更或移动时，先提出书面申请计划，经甲方同意后方可施工。否则不得变更和移动食堂内所有的设施，以维安全。

4、乙方增添之设备或装璜，应于终止合约后五日内在甲方监督下自行搬离。未在规定时间内搬离，甲方不负保管之责及可全权处理。而因此所发生的拆运等费用则由乙方支付。

5、乙方提供就餐用的餐具（如餐盘.碗筷等），自行负责管理。

第六条：清洁卫生安全

1、乙方负责食堂餐厅整体建筑的清洁卫生，包括餐厅的餐桌、餐椅、地面、门窗、天花板、厨房间的所有设施等，保证无污渍杂物。

2、乙方每日应对甲方员工就餐后的餐盘、碗筷等进行：清洁残留食物、清洗油污、漂洗、消毒四道工序，保证餐具的清洁和卫生。

3、乙方方必须办理意外财产险及火险，保障甲方全体员工的安全。在甲方员工遭受因食物不洁等原因所引起之腹泻、中毒或因地面湿滑、火灾、爆炸等原因引起的伤害及所需医药费，全权由乙方负责。

4、食堂必须做好留样工作，设立专门的留样柜，每餐留样并贴上日期标示，且至少保留三天。

第七条：饮食标准

（1）炒面大碗（干面五两）：4元 小 碗 （干面四两）：3元

（2）汤面大碗（干面四两）：4元 小 碗 （干面三两）：3元

（3）馒头 干面三两：一个5角 包 子 干面一两：一元2个 饼子 干面三两：一元2个

（4）蛋汤：5角 米汤：免费

（5） 现炒蔬菜：5-7元 现炒肉菜：8-12元

（6） 物价普遍并持续上涨期间允许餐厅根据成本酌情浮动，涨价须经公司批准后公示。

（7）公司未定价的商品与饮食价格不得高于市场价，办公室实行监督。

第八条：营业约定

1、协议有效期内，非经甲方同意，乙方不得以任何理由擅自停业。乙方如擅自停业，甲方将视情节轻重，予以罚款或没收保证金并解约。

2、乙方不得擅自将经营权转让，或委托他人经营；甲方因而遭受损失时，乙方应负责相应赔偿。

3、乙方不得以任何名义及方式，擅自变更食堂的经营范围和业务，如有违反，甲方即终止与乙方之合作协议。

4、在协议有效期限内，乙方须依照本协议之规定为员工提供饮食，不得以任何名义及方式降低伙食质量。如有违反，甲方有权立即终止与乙方之合作协议。

5、乙方须在每周三向甲方提供下周菜单，甲方有权对下一周的菜单进行审核作修改，并在周四前审核完毕，并回传至食堂承包商，食堂承包商应严格按照菜单操作，特殊原因必须变更菜色时，必须事先征得甲方同意。

6、乙方为甲方提供米、面、油及其他肉类的品质检验报告，并由甲方进行抽检。

7、甲方(办公室)有权对乙方原材质量、营养搭配、服务质量及卫生状况进行监督，并要求乙方立即改善；并视情形由办公室出具书面整改通知。

第十条:水、电

经营期间，水、电、煤费用由乙方自理，并及时交清。

第十一条：在本协议有效期限内，乙方必须具体改善伙食状况，经过两次以上要求整改仍不符合甲方要求时，甲方可以不经一个月的预告而随时终止本协议，乙方不得有任何异议。

第十二条：本协议有效期限内，乙方如欲解约停办，必须提前一个月书面提出，并经甲方同意。乙方未经甲方同意，而自行解约停办，甲方可没收其保证金，乙方不得异议。

第十三条：甲方在提前一个月书面通知的情况下，随时可与乙方终止该协议，且乙方不得提出赔偿要求。

第十四条：乙方如有违反本协议第七、九、十二条各款之一者，甲方有权终止协议，并视情节轻重要求赔偿。

第十五条：本协议若有未尽事宜者，甲乙双方协商增订补充条款，同效力于本协议。

第十六条：甲乙双方如有异议，协商不成，本协议即终止作废，乙方应立即退还场地，费用乙方自理。

第十七条：本协议壹式两份，经双方签章后生效，甲乙双方各执壹份存档。

甲方： 乙方：

代表人： 代表人：

年 月 日 年 月 日

承包协议书【篇6】

甲方：

乙方：

甲方就新校“文印部”承包事宜达成如下协议：

一、甲方提供文印室一间，二手复印机两台，三斗桌两张，公文柜一个，办公椅两把，并提供水、电。乙方以图书馆的名义在道开设“文印部”，每年向甲方交设备费及管理费 元。

二、协议期限壹年（从年月日起到年月日为止）。

三、乙方应在年月日前向甲方交清壹年的使用及管理费用，逾期不交，按自行终止协议处理。

四、几点说明：

1、乙方只限经营复印、油印、打印等业务，如增加其它设备，经营其它业务，须与甲方商定。

2、乙方要向师生提供优质服务，自觉维护图书馆的荣誉，开设的业务要保证质量，收取费用合理。

3、乙方人员要自觉遵守馆规馆纪，努力做好安全保卫、消防、卫生等工作。

4、乙方在承包期间，对楼道设施（包括房顶、墙壁、门窗、玻璃等）及办公设备要保证完好，如有损坏，由乙方负责修理。

5、乙方营业时间原则上与图书馆人员同步，如需增加或延长营业时间，须与甲方商定。

6、“文印部”内不允许做饭店和住宿，严禁印刷盗版、黄色、淫秽及其反动资料，违者责任自负。

7、乙方中途终止团协议，必须在10天内向甲方交回各种设备，并保证完好。甲方除按经营天数扣除设备使用费及管理费外，还要按违约天数扣除50%的违约金；甲方中途终止协议除退还乙方违约天数的费用外，还要向乙方赔偿违约费用的50%。

8、协议按期限终止时，乙方要保证设备完好，10日内向甲方移交。

9、本协议未尽事宜，另行商定。

10、本协议一式二份，甲乙方各保存一份。

甲方： （签名盖章）

乙方： （签名盖章）

20__年 月 日

承包协议书【篇7】

甲方：

乙方：

经甲乙双方商定，甲方提供场地：_______________________为乙方经营场所。

一、甲方

1、是经营场所的合法人。

2、提供舒______场地。

3、提供______设备______________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

二、乙方：

1、在甲方场地经营__________等项目和店内一切经营策划管理。

2、乙方在甲方场地经营合作期间所产生的所有费用私人债务债权和客人纠纷赔偿等责任由乙方全部承担与甲方无关，甲方在乙方未接场地前所有____________预存现金如出现退款或换产品及甲方个人债务债权由甲方全部负责。乙方只负责签合同之后事项。

3、乙方在甲方场地经营合作期间每月交甲方承包费_______元，除房租、水、电、人工、税务、店内、维修等)，乙方保证店内物品电器正常使用，如有损坏需由乙方维修或赔偿。

4、每月______号交房租及承包费用准时结数不得拖欠，到______年______月份房租______元，如合同期满房租升至不得超过______元，至少甲方保证______年。

三、甲方在合作期间不得参于乙方店内一切经营管理事务，不得转让它人或无理收回经营权，若合同未到期甲方单方毁约，需赔偿乙方相关损失______元，甲方并负责乙方所有顾客的无偿售后服务，甲方私人一切债权债务与乙方无关，如房主出现任何问题由甲乙双方协商解决。

四、甲方______产品不在合作范围内，乙方可以代销提成，甲乙双方如需终止合作必须提前2个月通知对方，乙方交甲方按金______元，乙方经营期内出现问题，以轻重在按金赔偿，乙方如无违反法律或损坏场内物品可正常使用，合作期满甲方必须原价退还乙方按金______元。

五、本合同在履行过程中如未尽事宜，经甲乙双方协商后签订补充协议与本合同有同等法律效力。

六、本合同一式两份，合同签定之日起生效。

甲方(签名)： 乙方(签名)：

年 月 日

承包协议书(篇4)

甲方:深圳市####精密五金制品有限公司 (以下简称为甲方)

乙方:深圳市嘉众餐饮管理有限公司 (以下简称为乙方)

经甲、乙双方友好协商，本着互利互惠的原则，甲方决定将饭堂承包给乙方自主经营一事，达成如下协议：

一、承包方式：1、甲方免费提供经营场地、水电、燃料、厨工宿舍和现有的厨房设施。2、乙方为甲方就餐员工免费购买公众责任险100万。3、乙方可以在食堂内开设小卖店。

二、食堂地点：观澜新田维业城工业园宿舍一楼、牛湖浩亭工业园旁

三、合同期限： 1 年，即从 20xx 年 9 月 10 日至20xx 年 9 月 9 日止。四、伙食标准： 12元/天/人。早餐：2元/人;中餐、晚餐：5/人供餐标准：早餐：提供炒面、炒粉、炒饭、汤粉、汤面(送例汤)，包子、馒头、油条、面包(搭配糖水、粥、豆浆)等。中餐、晚餐：每天四个菜二荤二素送例汤，米饭任吃。五、供餐时间：早餐7：30时至8：00时、8：00时至8：30时;中餐11：30时至12：00时、12：00时至12：30时;晚餐17：00时至17：30时、17：30时至18：30时;。

六、消费结算方式：每月按甲方公司所领饭卡数量结算伙食费(按每人每天12元当月实际天数计算)。甲方在每月10日前以现金或现金支票的方式结清上月的伙食费给乙方，如遇节假日，可推迟两个工作日，乙方凭收款收据加盖公司财务章与甲方结算，否则甲方按每日百分之一的滞纳金支付给乙方。

七、双方权利及义务：甲方的权利与义务1、甲方按本合同规定时间内向乙方支付员工就餐费用。2、甲方有权对乙方膳食管理工作提出意见和建议，有权定期对乙方食品卫生、安全、服务质量等进行抽查，发现问题可立即向乙方投诉，限期整改，有权向乙方提出人员更换。3、甲方对乙方的主要原材料的采购、使用有监督和建议权。4、乙方提供的饭、菜份量足够，法定节日为员工免费加菜。5、甲方有维持食堂秩序，并教育员工遵守食堂规章制度的义务，甲方职员尊重乙方食堂工作人员，不可对乙方厨房工作人员提出无礼要求，非甲方指定管理人员不得擅自进入厨房。6、甲方就餐有批量增加人数的情况，需提前六小时通知乙方做准备，否则，因此误餐由甲方负责，甲方若有批量减人需提前一日通知乙方，以利乙方控制成本，若因此造成浪费，由甲方赔偿。7、甲方在乙方非因停电、停水或不可抗拒的自然灾害，发生误餐半小时及以上，甲方有权对乙方进行酌情罚款。8、甲方员工生活服务满意度低于65%时甲方有权对乙方提出改善要求，甲方有权要求乙方及时整改(以书面形式或传真通知乙方)，并更换厨师。如连续整改三次依然不能满足65%的员工的口味，仍达不到甲方要求的，甲方有权提出终止本合同，但需双方签字确认。9、对乙方食堂工作人员，在厂区内及宿舍区行使管理权。乙方的权利与义务1、乙方对厨房用具必须消毒处理。2、乙方对甲方所提供的设施、设备、用具，应当妥善保管及维护，合同期满盘点若发现有遗失或损坏，由乙方按原价赔偿。3、乙方提供的饭、菜份量足够，菜必须新鲜。4、乙方提供的米为优质大米,炒菜用油必须是由国家正规厂家所生产的标准食用油。5、乙方经营食堂期间，应遵循国家及广东省的有关法律法规，遵守甲方管理制度及卫生制度. 6、乙方应严格按照(广东省食品卫生管理实施办法)的规定供膳和管理，确保所供食品的质量与卫生，如发生食品中毒或检查卫生不合格的，经卫生监督机关验证，确属乙方原因，其责任全部由乙方负担。7、乙方供餐时，需穿工衣、戴口罩、手套，文明礼貌、保质保量，按供餐标准提供服务。8、食堂设施维修均由乙方负责，但甲方必须配合。9、食堂内必须干净整齐，厨房内摆设有序整洁，乙方应免费为甲方就餐员工购买公众责任险。10、乙方食堂工作人员须持有健康证及合法居留证复印件交甲方保存。11、乙方食堂工作人员为甲方服务过程中，必须对甲方员工礼貌，不得出口伤人，更不得打架，凡接触到有关甲方的情况，应当履行保密义务。12、乙方工作人员在工作中所发生的工伤事故以及违规违法行为所造成的一切经济纠纷均由乙方负责;乙方应对工作人员进行安全培训，如食堂工作中发生的一切事故，均由乙方负责。13、乙方工作人员在厂区及宿舍区，应遵守甲方的厂纪厂规。14、乙方工作人员工资福利由乙负责。15、原材料由乙方负责。16、对甲方管理人员提出的合理化建议及意见，乙方应积极回应及改善。17、经营方式：由乙方自行确定、实行自主经营、独立核算、自负盈亏。

八、违约责任双方应信守合同条款，若任何一方随意解除合同都必须承担违约责任，违约金为人民币伍万元整。九、合同终止本合同期满，则合同自然终止，若甲方食堂继续招包，则在同等条件下，乙方享有续签合同的权力。

十、争议的解决与本合同有关而发生的争议，如果双方无法协商解决，则应提交有管辖权的人民法院解决。

十一、本合同壹式两份，签字盖章生效，甲、乙双方各执一份，每份具有同等的法律效力。

甲方：深圳市 精密五金制品有限公司

乙方：深圳市嘉众餐饮管理有限公司

地址：观澜新田维业城工业园地址：深圳市龙华

甲方代表签字(盖章) 乙方代表签字(盖章)

联系电话： 联系电话：

日期： 日期：

承包协议书(篇5)

甲方：

乙方：

以下简称甲方)本部停车场(有效车位个)承包权通过对外公开招标，确定(以下简称乙方)为停车场承包人。双方根据招标公告，并经过友好协商，签订承包合同如下：

一、承包费及其缴纳方式：

自20xx年5月1日至我院门诊大楼二期工程开工前，每月乙方须向甲方缴纳承包费 。合同期内，乙方应在下月10日前向甲方财务科缴纳上月承包费。特殊情况下，按特殊约定协议执行。

二、履约保证要求：

1、签订合同时，乙方须向甲方保卫科提供本人身份证和房产证原件、复印件，并自愿将房产证( 号)原件存放在甲方作履约抵押。待承包期满、交接工作完毕后，乙方如无违约发生，或无扣(罚)款，半月内甲方将房产证退还乙方。

2、履约保证金：中标者凭中标通知书在两日内完成合同签订，过期不签视为自动放弃，甲方不退还乙方投标保证金。乙方在签订承包合同时，须向甲方交纳 万元履约保证金，待承包期满、交接工作完毕后，如无违约发生，或无扣(罚)款，半月内全额无息退还。

三、相关问题说明

1、免费停放的车辆：我院公车及**市委、市府、市人大、市政协、市卫生局、公、检、法、军队、武警、救护车以及相关业务部门等车辆(含自行车、电动自行车、摩托车、汽车等);我院及外院医护人员在休息时间到院参与急诊急救、会诊的车辆;休息时间来院处理突发事件的人员车辆，一律免费停放。我院职工(含合同工、进修实习生)自行车、电动自行车、摩托车全部实行免费停放，不限时间。甲方已将上述免费停放车辆的车位除外在有效承包车位( 个)之外。

2、乙方需在本合同签订后10天内，在停车场周边按双方约定的范围自费架设停车场隔断。隔断要求：高约1.8米左右，美观大方、结实，所用材料及规格符合行业标准。

3、停车场聘用的管理人员要尽量年轻化，男性年龄在60以下、女性年龄在55以下。

四、停车场管理者需遵守如下要求

(一)作息时间：乙方必须保证随时有足够人员值守停车场，实行二十四小时值班工作制。乙方需遵守医院的统一规章制度。

(二)乙方负责管理的区域：甲方院本部大门内收费和非收费停车区域，均为乙方应当管理的责任区域。

(三)停车场工作人员管理

1、停车场工作人员要统一着装，佩证上岗，优质文明服务。精力充沛、尽职尽责，确保医护及就诊病员停放车辆的安全。主动做好安全保卫，服从命令听指挥。

2、乙方自聘有行为能力的人员上岗值勤，其所聘人员与乙方之间构成劳动聘用关系，与我院无任何劳动关系。乙方应为本人及其聘用人员支付劳动报酬、购买养老保险、意外伤害险以及其他国家规定的各项保险。乙方及其自聘人员本身或双方之间因其引起的一切经济、法律等责任概由乙方承担，我院不负任何责任。

(四)停车场车辆管理

1、停车场管理人员必须指挥车辆停放在我院规定的停车区域内。外来车辆仅限于停放在二期工程待建空地、怀恩楼与路之间坝子内。所有车辆不得乱停乱放，确保医院消防及绿色通道畅通、环境秩序良好。

2、乙方必须保证车辆停放安全。看管好出入本院的一切车辆，不损坏、不丢失。

3、乙方应当负责停车场区域的清洁卫生打扫、保洁等工作。停车场的管理人员，不能在公众场合吸烟，同时兼任我院“无烟医院”劝导员。乙方需随时保持所管辖区域干净、整洁、卫生，各项指标必须符合创建文明卫生城市检查标准和规定。

4、乙方须办理停车、取车交接手续(如发卡、开收据、出具发票等)，凭手续取车。

5、乙方对停车场停放的所有车辆(含免费停放车辆)承担看管、保护责任，若有丢失、损坏，或人员伤亡事故，一切责任由承包方自负，我院概不承担。赔偿事宜由乙方与停车方协商解决。协商不成时，由我院保卫科按照《四川省高院关于停车场机动车辆赔偿纠纷案意见》的有关条款及公安交警、保险公司等部门有关规定进行裁决(非机动车辆参照执行)，但相关费用由承包方承担。

6、乙方必须严格执行市物价局关于寄存车辆的统一收费标准，不得乱收费。因乱收费导致的投诉、纠纷，概由乙方承担责任。

五、违约责任及违规罚则

(一)乙方在承包期间若有以下情况，将视为违约：

1、不按时交够承包管理费、电费及国家规定的有关税费;

2、不交足风险保证金，不按裁决赔偿应承担的经济损失款项;

3、单方擅自中止合同或转包给他人经营;

4、不按时上班，引起停车混乱、影响医院正常工作和秩序;

5、有违法乱纪行为，不服从组织领导及管理;

6、有其它损害医院形象的行为，经劝告三次以上仍不改正的。

(二)承包方违约后的处理办法：

1、当即终止承包合同;

2、不退履约风险保证金。

(三)其他违规罚则

1、车辆停放在非指定地点，或停放秩序紊乱，每发现一辆扣罚乙方20.00元。

2、乱收费，或收费不给票据，每发现一次扣罚乙方

3、管理人员脱岗，每发现一次扣罚乙方元。

4、停车场区域(包括院本部一楼的所有的公共区域)的清洁卫生打扫不合格、环境差，每发现一次扣罚乙方元。

六、在合同有效期内，如因市政建设、医院建设、场地改造、修建地下停车场等及其他不可抗力，承包协议可重新协商或中止，我院不承担任何责任，承包费用按协议终止时间核算。

七、特别说明

1、无论乙方是否向甲方缴纳承包费，停车场发生的纠纷或赔偿，均由承包方承担。

甲 方： 乙 方：

(盖章) (签字、手印)

承包协议书(篇6)

甲方为确保单位内外整洁清新、以及高标准的卫生环境，特将内外保洁工作承包给乙方，具体承包协议如下：

一、承包时间及费用：

3、甲方按月支付保洁费用，承包协议生效后，甲方于次月10日前支付乙方。如遇节假日特殊情况，付款时间可提前或延顺。但时间必须在7日之内。

二、保洁的形式的范围：

2、保洁范围按甲方规定区域保洁范围是前后大院、一到七楼中间和两侧楼梯间、一到七楼卫生间、一楼大厅和一到七楼走廊、公共区域玻璃门窗、电梯。

3、保洁标准按三星级宾馆标准执行。

1、甲方对乙方保洁情况进行检查最新保洁承包合同范本最新保洁承包合同范本。如发现有不符合标准之处，应责令乙方保洁人员随时进行整改。若不及时整改，可以书面通知乙方并视情况对保洁人员给予经济处罚，直至终止合同。

2、甲方无偿为乙方保洁人员提供用水、用电、提供存放保洁工具和更换工作衣的房屋。

（二）乙方的权利和义务：

1、乙方自行提供保洁工作必须的设备和工具，按甲方规定标准进行保洁。

2、乙方应遵循安全生产规定，在保洁过程中，（除人力不可抗拒的灾害或因甲方存在安全隐患造成的安全事故和因甲方指挥安排不当出现事故由甲方负责外）所发生的人身事故、责任与费用由乙方承担。

四、违约责任：

甲乙双方无正当理由不得无故终止和解除合同，否则违约方应向对方支付违约金。

五、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

为了给融华苑小区的业主创造一个清洁、优美、舒适的生活环境，创立一流的文明物业，树立良好的公众形象，体现多劳多得的原则精神，经双方协商达成以下承包协议：

第一条：甲方将服务范围为 的环境卫生委托给乙方负责清洁(含道路、绿化带、地下通道卫生)。

第二条：保洁标准按已制订的《保洁区域卫生标准》执行(见附件)。

第三条：甲方支付给乙方劳务费每月960元，(其中120元做月考评奖金)，支付日期为次月15日之前最新保洁承包合同范本最新保洁承包合同范本。

1.甲方免费为乙方提供保洁所需的一切物品及工具;

2.甲方有权对乙方的保洁区域进行监督和考核，根据考核评定情况，按保洁员的考核标准进行扣款;

3.甲方要支持乙方工作的开展，积极协助乙方做好清洁管理和清洁卫生宣传教育工作;

4.甲方如发现乙方违规作业，屡教不改者，甲方有权解除承包协议。

1.乙方要爱惜甲方提供的保洁工具等，不得故意损坏、丢弃，此现象如经发现，由乙方负责赔偿。工作中安全问题由乙方自行负责;

2.根据甲方授权，对甲方委托的清洁区域及各项清洁服务必须认真完成，保持公共环境卫生整洁、舒适，确保达到甲方制定的作业标准;

3.遵守相关的规章制度;

4.根据乙方的工作性质不享受工休，重大节假日甲方会根据乙方的工作情况安排休息时间。乙方不享受甲方的其它各项福利待遇。

第六条：单方解除协议须提前1个月通知对方，本协议自双方签字之日起执行最新保洁承包合同范本合同范本。

身份证号：

承包协议书模板

相信大多数人的生活当中离不开合同。签订合同防止出现违约导致合作中断，您对于合同了解多少呢？编辑强烈推荐一篇非常有价值的“承包协议书”给大家，分享能够让你收获感动喜悦和满足！

承包协议书 篇1

标题：承包合同协议书：保障双方利益的重要文书

承包合同协议书是一份具有法律约束力的重要文件，它规定了双方在承包过程中的权利和义务。无论是企业间合作还是个人与企业之间的合作，都离不开承包合同协议书的签订。本文将深入探讨承包合同协议书的重要性、主要内容及其编写要点。

一、承包合同协议书的重要性

1. 法律约束力：承包合同协议书是双方权益保障的法律依据。在合同履行过程中，如果一方不履行约定的义务，对方可以通过法律途径维护自身权益。

2. 权利义务明确：承包合同协议书明确了双方在承包过程中的权利和义务，避免了双方在合作过程中可能出现的纠纷和争议。

3. 经济效益保障：承包合同协议书规定了项目的报酬和支付方式，确保合作双方在项目完成后能够按照约定的方式获得经济回报。

二、承包合同协议书的主要内容

1. 合同目的和基本信息：明确承包项目的性质、范围、合同期限等基本信息，为后续条款的具体约定提供依据。

2. 项目条件和要求：明确承包方需要遵守的各项规定，包括技术要求、安全要求、环境要求等。

3. 项目报酬和支付方式：约定承包方完成工作后的报酬形式和支付时间，确保双方的经济利益能够得到保障。

4. 合同履行流程和期限：规定合同履行的具体步骤和时间节点，确保项目按计划顺利进行。

5. 违约责任和争议解决：明确各方在违约情况下的责任承担方式，并规定解决合同争议的途径和方法。

三、承包合同协议书的编写要点

1. 准确明确：合同中的内容要准确、明确表达，避免模糊性和歧义性的解读导致后续纠纷。

2. 合法合规：合同内容必须符合国家法律法规，不得违法违规，否则可能无法执行。

3. 全面具体：详细描述项目的各个环节和要求，确保双方在合作过程中有明确的指导和约束。

4. 合理合理性：承包合同的内容要合理，不偏袒任何一方，确保公平公正。

5. 清晰简洁：合同的语言要简洁明了，方便各方理解和执行。

：

承包合同协议书是承包双方权益保障的重要文件。无论是企业间还是个人与企业之间的合作，都需要签订合同来规范合作关系。编写承包合同协议书时，需要准确明确合法合规、全面具体合理合理性、清晰简洁等要点。只有在合同的约束下，双方之间的权益才能得到有效保障，合作才能顺利进行。

承包协议书 篇2

食堂承包协议

甲方：（发包方）

乙方：（承包方）

根据甲方与乙方协商，就学校食堂承包事宜达成以下协议：

一、承包内容

甲方将学校食堂发包给乙方承包，由乙方全面负责食堂的经营管理，包括员工工资、食堂设备、食材采购、食堂服务等。

二、承包期限

承包期限为一年，自__年__月__日起至__年__月__日止。

三、费用及支付方式

甲方按月向乙方支付承包费用，具体金额为人民币__元/月，付款时间为每月__日。

四、食材供应

甲方提供必要的食材存放空间和设备，乙方负责采购食材并保证食材的质量和数量，确保满足学生的需要。

五、食品安全与卫生

乙方必须遵守相关的食品安全与卫生规定，保证食品的质量和卫生，定期对食堂进行清洁和消毒，保证学生的饮食安全。

六、员工管理

乙方负责招聘和管理食堂员工，保证员工具备必要的资质和技能，遵守相关法律法规和学校规定。

七、合同终止

如果乙方未按时支付承包费用或违反相关规定，甲方有权终止合同，并要求乙方立即停止承包。

八、其他事项

双方可以就其他未尽事宜进行协商，达成一致后签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字或盖章之日起生效。

甲方：（发包方）

乙方：（承包方）

日期：__年__月__日

承包协议书 篇3

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条工程概况

1、项目名称：办公楼装修。

2、项目地点：

3、承包方式：包工、包料、包质量、包管理、包安全生产、包工期、包进度、包资料、包税金、包屋面、工程造价一次性包死等。

4、承包范围：

⑴综合楼室内棚面、墙面、地面、门等装修工程。

⑵综合楼外墙、大院内栏杆、外墙、花坛等装修工程。

第二条工程总造价及付款方式

1、工程总造价：整(元)。

2、本工程总造价计算依据：

⑴以现场实际工程量为依据。

⑵施工中甲、乙双方确认的施工障碍引起的变更或增加措施等费用。

3、付款方式：乙方负责全额垫资施工，一直垫资全部工程结束

为止，经甲乙双方验收合格后，支付工程总造价的95%工程款。

余下5%作为质保金6个月内付清，质保期自工程竣工验收通过之日开始计算，不计息。

第三条工程质量要求

1、按《建筑装饰装修工程质量验收规范》规定，工程质量达到优良。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为二年，终身维修。

2、所有分部分项工程、工序的施工，必须经发包人负责人检查验收并签字认可后，方可进入下道工序的施工

第四条工程工期

自______年____月____日起至______年____月____日完工，保证按时完成。如遇人力不可抗拒原因、甲方原因不能正常施工，需经甲乙双方共同认定并签字后，工期予以顺延。

第五条甲乙双方权利和义务

甲方权利和义务：

1、甲方负责提供水、电源连接点。

2、开工前甲方协调各方面的关系，办妥进场手续。

3、负责进行书面技术交底，检查、督促乙方按《建筑装饰装修工程质量验收规范》以及其他国家现行有关规范、标准施工。

4、委托甲方代表，实行工程质量、进度监理，代表甲方处理工

为止，经甲乙双方验收合格后，支付工程总造价的95%工程款。

余下5%作为质保金6个月内付清，质保期自工程竣工验收通过之日开始计算，不计息。

第三条工程质量要求

1、按《建筑装饰装修工程质量验收规范》规定，工程质量达到优良。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为二年，终身维修。

2、所有分部分项工程、工序的施工，必须经发包人负责人检查验收并签字认可后，方可进入下道工序的施工

第四条工程工期

自______年____月____日起至______年____月____日完工，保证按时完成。如遇人力不可抗拒原因、甲方原因不能正常施工，需经甲乙双方共同认定并签字后，工期予以顺延。

第五条甲乙双方权利和义务

甲方权利和义务：

1、甲方负责提供水、电源连接点。

2、开工前甲方协调各方面的关系，办妥进场手续。

3、负责进行书面技术交底，检查、督促乙方按《建筑装饰装修工程质量验收规范》以及其他国家现行有关规范、标准施工。

4、委托甲方代表，实行工程质量、进度监理，代表甲方处理工

为止，经甲乙双方验收合格后，支付工程总造价的95%工程款。

余下5%作为质保金6个月内付清，质保期自工程竣工验收通过之日开始计算，不计息。

第三条工程质量要求

1、按《建筑装饰装修工程质量验收规范》规定，工程质量达到优良。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为二年，终身维修。

2、所有分部分项工程、工序的施工，必须经发包人负责人检查验收并签字认可后，方可进入下道工序的施工

第四条工程工期

自______年____月____日起至______年____月____日完工，保证按时完成。如遇人力不可抗拒原因、甲方原因不能正常施工，需经甲乙双方共同认定并签字后，工期予以顺延。

第五条甲乙双方权利和义务

甲方权利和义务：

1、甲方负责提供水、电源连接点。

2、开工前甲方协调各方面的关系，办妥进场手续。

3、负责进行书面技术交底，检查、督促乙方按《建筑装饰装修工程质量验收规范》以及其他国家现行有关规范、标准施工。

4、委托甲方代表，实行工程质量、进度监理，代表甲方处理工

为止，经甲乙双方验收合格后，支付工程总造价的95%工程款。

余下5%作为质保金6个月内付清，质保期自工程竣工验收通过之日开始计算，不计息。

第三条工程质量要求

1、按《建筑装饰装修工程质量验收规范》规定，工程质量达到优良。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为二年，终身维修。

2、所有分部分项工程、工序的施工，必须经发包人负责人检查验收并签字认可后，方可进入下道工序的施工

第四条工程工期

自______年____月____日起至______年____月____日完工，保证按时完成。如遇人力不可抗拒原因、甲方原因不能正常施工，需经甲乙双方共同认定并签字后，工期予以顺延。

第五条甲乙双方权利和义务

甲方权利和义务：

1、甲方负责提供水、电源连接点。

2、开工前甲方协调各方面的关系，办妥进场手续。

3、负责进行书面技术交底，检查、督促乙方按《建筑装饰装修工程质量验收规范》以及其他国家现行有关规范、标准施工。

4、委托甲方代表，实行工程质量、进度监理，代表甲方处理工

为止，经甲乙双方验收合格后，支付工程总造价的95%工程款。

余下5%作为质保金6个月内付清，质保期自工程竣工验收通过之日开始计算，不计息。

第三条工程质量要求

1、按《建筑装饰装修工程质量验收规范》规定，工程质量达到优良。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为二年，终身维修。

2、所有分部分项工程、工序的施工，必须经发包人负责人检查验收并签字认可后，方可进入下道工序的施工

第四条工程工期

自______年____月____日起至______年____月____日完工，保证按时完成。如遇人力不可抗拒原因、甲方原因不能正常施工，需经甲乙双方共同认定并签字后，工期予以顺延。

第五条甲乙双方权利和义务

甲方权利和义务：

1、甲方负责提供水、电源连接点。

2、开工前甲方协调各方面的关系，办妥进场手续。

3、负责进行书面技术交底，检查、督促乙方按《建筑装饰装修工程质量验收规范》以及其他国家现行有关规范、标准施工。

4、委托甲方代表，实行工程质量、进度监理，代表甲方处理工

为止，经甲乙双方验收合格后，支付工程总造价的95%工程款。

余下5%作为质保金6个月内付清，质保期自工程竣工验收通过之日开始计算，不计息。

第三条工程质量要求

1、按《建筑装饰装修工程质量验收规范》规定，工程质量达到优良。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为二年，终身维修。

2、所有分部分项工程、工序的施工，必须经发包人负责人检查验收并签字认可后，方可进入下道工序的施工

第四条工程工期

自______年____月____日起至______年____月____日完工，保证按时完成。如遇人力不可抗拒原因、甲方原因不能正常施工，需经甲乙双方共同认定并签字后，工期予以顺延。

第五条甲乙双方权利和义务

甲方权利和义务：

1、甲方负责提供水、电源连接点。

2、开工前甲方协调各方面的关系，办妥进场手续。

3、负责进行书面技术交底，检查、督促乙方按《建筑装饰装修工程质量验收规范》以及其他国家现行有关规范、标准施工。

4、委托甲方代表，实行工程质量、进度监理，代表甲方处理工为止，经甲乙双方验收合格后，支付工程总造价的95%工程款。

余下5%作为质保金6个月内付清，质保期自工程竣工验收通过之日开始计算，不计息。

第三条工程质量要求

1、按《建筑装饰装修工程质量验收规范》规定，工程质量达到优良。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为二年，终身维修。

2、所有分部分项工程、工序的施工，必须经发包人负责人检查验收并签字认可后，方可进入下道工序的施工

第四条工程工期

自______年____月____日起至______年____月____日完工，保证按时完成。如遇人力不可抗拒原因、甲方原因不能正常施工，需经甲乙双方共同认定并签字后，工期予以顺延。

第五条甲乙双方权利和义务

甲方权利和义务：

1、甲方负责提供水、电源连接点。

2、开工前甲方协调各方面的关系，办妥进场手续。

3、负责进行书面技术交底，检查、督促乙方按《建筑装饰装修工程质量验收规范》以及其他国家现行有关规范、标准施工。

4、委托甲方代表，实行工程质量、进度监理，代表甲方处理工

为止，经甲乙双方验收合格后，支付工程总造价的95%工程款。

余下5%作为质保金6个月内付清，质保期自工程竣工验收通过之日开始计算，不计息。

第三条工程质量要求

1、按《建筑装饰装修工程质量验收规范》规定，工程质量达到优良。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为二年，终身维修。

2、所有分部分项工程、工序的施工，必须经发包人负责人检查验收并签字认可后，方可进入下道工序的施工

第四条工程工期

自______年____月____日起至______年____月____日完工，保证按时完成。如遇人力不可抗拒原因、甲方原因不能正常施工，需经甲乙双方共同认定并签字后，工期予以顺延。

第五条甲乙双方权利和义务

甲方权利和义务：

1、甲方负责提供水、电源连接点。

2、开工前甲方协调各方面的关系，办妥进场手续。

3、负责进行书面技术交底，检查、督促乙方按《建筑装饰装修工程质量验收规范》以及其他国家现行有关规范、标准施工。

4、委托甲方代表，实行工程质量、进度监理，代表甲方处理工

程日常事宜。

5、落实建设资金，根据合同条款支付工程款，办理现场签证，竣工验收。

乙方权利和义务：

1、设备及所有施工工具和劳保用品由乙方自理。

2、负责向甲方提供材料的合格证书、材料的检测报告、材料样板及乙方施工资格证书，材料经检测中心检测合格后方可进场施工。

3、严格按照标准图集及强制性条文和国家现行工程规范标准施工，合同工期，保质保量完成合同内容。

4、在施工过程中，乙方应按甲方和国家标准要求施工，如工程质量不能通过职能部门验收，乙方无条件返工至合格为止，而且所造成的一切经济损失和费用由乙方负责承担。

5、根据分项工程资料的备案要求，向甲方提供真实、完整的分项工程资料。

6、工期责任：乙方必须确保工程进度，严格按甲方的施工进度计划要求，合理的组织施工。如乙方不能按合同工期完工，每延迟一天罚款1000.00元。

7、乙方在施工过程中，应高度注意安全生产和文明施工，做到工完场清，服从现场管理人员的指挥。如乙方不按要求清理，甲方有权安排其它班组人员清理，人工工资按150元/日扣除。

8、服从甲方的安全、文明生产的统一管理。服从甲方各项规章制度，杜绝不文明行为和盗抢事件的发生，如果发生则按甲方的处罚

制度严格执行。

9、在施工过程中，应该把安全责任放在第一位，乙方负责所有的施工安全责任。乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。

10、委托乙方代表，代表乙方与甲方代表人员接洽。

11、乙方因施工造成的其他责任由乙方承担。

第六条施工安全

1、乙方必须派有专职安全员负责安全工作。

2、乙方应严格按照安全操作规程进行施工，负责管理。

3、乙方应釆取严格的安全防护措施，保证施工工期内无事故发生。

第七条工程验收

乙方在装修工程结束后，应根据国家颁发的施工验收规范及工程所在地质监站的要求，对工程实体和各检验批、资料进行自评、自检合格。将整理好的全部装修工程验收文件、资料报送甲方及相关职能部门组织验收。

第八条工程保修

1、按国务院第279号令《建设工程质量管理条例》中，关于工程质量保修有关规定执行。

2、质保期责任：自工程结束并验收通过当日起算，装修质保期限为二年。乙方于工程竣工后，提供二年的免费维修服务，但不包含

人为原因造成的损坏部分。

第九条违约责任

1、合同签字后即生效，合同生效后，双方不得违约，如发生违约造成的经济损失，应向违约方索赔，若双方协商不一致时，可到项目所在地法院仲裁解决。

2、未尽事宜，双方另行协商解决，另行补充条款与本合同具有同等效力，本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。

甲方(公章/签名)：乙方(公章/签名)：

______年____月____日______年____月____日

承包协议书 篇4

学校食堂承包协议

本协议由以下双方于____年____月____日签署：

甲方：________学校

地址：________

法定代表人：________

电话：________

乙方：________公司

地址：________

法定代表人：________

电话：________

鉴于甲方同意将其食堂承包给乙方，乙方愿意接受这一任务，双方在平等、自愿、公平、诚信的原则下，就乙方承包甲方食堂事宜达成如下协议：

第一条协议目的

本协议的目的是明确双方在食堂承包过程中的权利和义务，确保乙方能够按照甲方的要求，提供优质的餐饮服务，并维护甲方的利益。

第二条权益与义务

1.甲方有权要求乙方按照约定的时间和质量提供餐饮服务，并保证乙方的合法权益得到充分保障。

2.甲方有义务向乙方提供必要的支持和便利，如提供食堂设施、设备和用具等。

3.乙方应按照甲方的要求，提供健康、营养、安全的餐饮服务，并保证食品的卫生和安全。

4.乙方有义务接受甲方的监督和管理，确保餐饮服务的质量和安全。

第三条费用分配

1.食堂租金：甲方应按照约定的租金数额向乙方收取租金。

2.管理费：甲方有权向乙方收取一定的管理费用，以维持食堂的正常运营。

3.其他费用：如水电费、设备维修费等，由双方按照实际发生额分摊。

第四条承包期限

1.本协议自____年____月____日起生效。

2.本协议的终止期限应在双方协商一致后，以书面形式确认。

第五条违约责任

1.任何一方违反本协议的规定，应承担相应的违约责任，包括但不限于以下几种情况：未按时履行付款义务、未按照约定提供或接受餐饮服务、未经对方同意转承包等。

2.违约方应向守约方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。具体赔偿标准由双方协商确定。

第六条争议解决

1.在本协议执行过程中发生争议时，双方应首先通过友好协商解决。

2.若协商无果，任何一方均有权将争议提交给当地仲裁机构进行调解或仲裁。如仲裁无法解决争议，双方可向人民法院提起诉讼。

第七条其他条款

1.安全管理：乙方在承包期间应遵守甲方制定的食堂安全管理规定，确保食堂运营安全。如因乙方原因引发安全事故，乙方应承担全部法律责任。

2.环保要求：乙方在餐饮服务过程中应遵守环保法规，合理使用能源资源，减少污染排放，确保食堂运营符合环保要求。如因乙方原因造成环境污染，乙方应承担全部法律责任。

3.乙方在承包期间应维护甲方形象，不得以任何形式损害甲方的声誉和利益。如因乙方原因引发媒体曝光或投诉事件，乙方应承担全部法律责任。

4.双方在履行本协议过程中，如遇到自然灾害、战争等不可抗力事件影响本协议履行时，应及时协商解决。如因不可抗力事件导致本协议无法履行，双方互不承担违约责任。

5.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。

承包协议书 篇5

甲方：___________________

乙方：___________________

甲方和乙方根据民法典、民法典及有关法律法规，本着平等互利、诚信合作的原则，经充分协商达成以下协议：

一、甲方在______成立______公司，从事化工原料，能源生产，______公司三期______万吨甲醇生产，甲醇废料由乙方承包经营。

二、乙方有权在__________公司的经营范围内全权负责合法的经营管理，甲方无权干涉，乙方应该在每月的废料全部销售，不能影响甲方的正常生产。否则全部责任由乙方负责。

三、乙方在承包期限内有权以甲方久泰化工科技股份有限公司身份对外经营。乙方在承包经营期间，须在经营范围内以合法的方式的方式经营，不得损害甲方的利益。否则承担相应的赔偿责任。

四、本合同期限为_______年，从_____年_______月_____日至_______年_____月_________日止。期满后经双方同意，本合同可以顺延。

五、双方的.结算方式，由乙方每经营满_____吨与甲方结算一次，并在结算后_____天内将甲方应得的利润存入甲方账号。如果乙方在结算期满后未能按时将利润存入甲方账号，经甲方书面催告后_____天内尚未将甲方应得利润足额存入甲方账号，则甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿_______万元整。

六、甲方在本合同期限内，不能在临沂市范围内与乙方以外其他人设立授权或者其他合作方式从事本业务，经乙方书面同意的除外。若甲方违反本约定，须赔偿乙方__________万元整。

七、本合同违约金为_________万元整人民币，适用于本合同除第七、八条以外的其它违约情况。

八、如有未协议问题，双方可以补充签定协议。如双方有争议问题，应本着诚信互利原则协商解决，如协商不成，可以寻求其它法律途径解决。

九、本合同一式两份，甲、乙方各持一份。

甲方：______

乙方：______

法定代表人：_________

法定代表人：____________

____年____月____日

______年_____月_____日

承包协议书 篇6

发包人（以下简称甲方）

承包人（以下简称乙方），

经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。

第一条、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。

第二条、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。

第三条、承包价格：开挖、运输土方______元/m3（石砂）。

第四条、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自 月 日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

第五条、质量与施工要求：

1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。

2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

3、回填土时应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。

4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。

第六条、安全要求：

1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。

3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

第七条、结算方式：采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款。

第八条、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

甲方签字：____________

乙方签字：____________

___年___月___日

承包协议书 篇7

甲方：_______

乙方：_______

甲、乙双方于_______年_______月_______日起建立劳动关系，双方签订及续签了_______年的劳动合同，现因乙方提出离职，甲方同意乙方的自主选择，双方就终止劳动合同事宜达成以下协议：

一、双方一致同意于_______年_______月_______日解除劳动合同，乙方工资亦结算止_______年_______月_______日，双方的劳动权利义务亦于劳动合同终止之日消灭。

二、甲方无需向乙方支付解除劳动合同的经济补偿金、赔偿金等，乙方知悉《劳动合同法》的相关规定并予以认可。

三、甲乙双方确认：劳动合同履行期间，双方均全面履行了劳动法律法规规定的相关义务及享有了相关权利，乙方应享有的劳动报酬、社会保险、公积金、劳动保护、年休假、产假等待遇均已依法得到享受。双方无违反劳动法律、法规的行为，劳动合同终止日之前的包括但不限于正常上班时间工资、加班工资、奖金、补贴等劳动报酬均已结清。

四、乙方应在签订本协议后_______日内与甲方有关部门办理完工作交接、物品归还、账务交接、偿还财务借款等事项。如有乙方负责办理的对外业务没有清算完毕，乙方应负责将往来账目核对清楚，并将有关资料交给甲方财务部门或其他相关部门。否则，由此给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

五、劳动合同解除后，乙方仍负有保守所知悉的甲方商业秘密（包括本协议内容）的义务，不得以任何方式加以使用、亦不得泄露给任何第三方，如若违反的，甲方将按双方签订的保密协议以及相关法律法规之规定处理，同时，甲方有权将此移交司法机关追究乙方刑事责任。

六、劳动合同终止后，甲方依据法律规定为乙方出具离职证明并配合乙方办理档案和社会保险关系等转移手续。

七、劳动合同解除后，双方不得以任何方式对对方进行诋毁、诽谤、诬告、恶意中伤、及任何有损对方形象或利益的行为，否则侵权方应承担全部法律责任。

八、甲乙双方一致确认，除本协议内容以外双方之间不存在基于劳动关系而产生的任何争议，乙方不得就劳动合同的签订、履行以及终止，向甲方要求支付其他任何费用、补偿金或赔偿金，亦不得基于以上事由向仲裁机构或人民法院提出相关诉求。

九、本协议经甲方盖章、乙方签字后生效。本协议一式二份，甲、乙双方各一份。

甲方：_______

乙方：_______

承包协议书 篇8

甲方：x市发展有限公司()

乙方：

经甲乙双方共同协商达成如下承包经营协议：

一、承包方式：承包经营权归乙方即生产经营销售经营具体如下：

1. 甲方提供豆制品生产设备车间及包装车间(东西楼下1层)2层财务室，宿舍。

2. 乙方负责经营生产销售安全等其他管理工作。

3. 乙方必须认真执行国家税收环保政策，按时交纳各种税务以及排污费。

4. 乙方负责在承包期内的一切费用，包括原材料水、电、员工工资以及设备维修生产经营销售等费用。

二、公司配置人员由乙方自行安排，乙方要认真执行劳动法，如因不安全因素发生任何事故(包括人身伤亡事故)一切损失由乙方自行承担，甲方概不负责。公司治安工作由乙方负责管理，给甲方造成财产损失由乙方负责赔偿。

三、公司公章财务章由甲方负责保存管理。

四、承包经营时间从xx年十月八日开始至xx年十月八日终止。承包费每年壹拾万元整，分三次付清，签合同之日起付三万元，剩余七万分期付清。承包期间发生的任何经济纠纷债权债务，环保等均由乙方自己负责，甲方概不负责。

五、因政策因素停产造成损失甲方不承担责任，如因政策因素停产一个月以上甲方顺延所停产同等时间如因政策长期关停甲方不收取长期关停的承包费，承包费按实际承包时间收取。

六、承包经营期满后乙方将甲方所有财产设备完好无缺移交给甲方。

七、未尽事宜甲乙双方协商处理。

八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章之日起生效，如有违协议，违协议方负责一切后果。

甲方：__________________

法定代表人（签字）：__________________

地点：__________________

签订日期：20xx年xx月xx日

乙方（签字）：__________________

法定代表人（签字）：__________________

地点：__________________

签订日期：20xx年xx月xx日

承包协议书 篇9

承包协议书是一种合同文件，用于规定承包方和被承包方之间的合作关系和权责利义务。它详细描述了承包方将承担的工作内容、工作时长、工作地点、报酬等具体信息，以确保双方都能够理解合作的范围和条件。以下是《承包协议书》的文章。

《承包协议书》

鉴于甲方（以下简称"承包方"）， 地址：XXX，社会统一信用代码：XXXX，现拟请乙方（以下简称"被承包方"）参与XYZ项目以及其他相关工作，为明确双方的权利和义务，本着自愿、平等、公正、诚实信用的原则，双方达成如下协议：

一、项目概述

1.1 项目名称：XYZ项目

1.2 项目背景：该项目旨在开发一款创新的智能手机应用程序，以满足市场对智能手机功能的需求。

1.3 项目要求：被承包方将负责开发、测试和交付该应用程序的最终版本。具体工作内容将在项目启动后双方商议，并记录于本协议的附件中。

二、承包方的权利和义务

2.1 工作内容：承包方将提供技术支持和资源，协助被承包方完成项目相关工作。具体的工作内容包括但不限于：需求分析、系统架构设计、编码、测试、交付等。

2.2 工作时长：承包方将确保在确定的时间范围内完成工作，并通过定期会议向被承包方报告项目进展。任何延迟或变更需由双方共同商讨解决。

2.3 工作地点：承包方将提供必要的工作场所和设备，以确保被承包方在完成工作时有良好的工作环境。

2.4 报酬：承包方将按照完成的工作量和质量支付相应报酬。报酬的具体金额将在项目启动前双方商议确定，并以书面形式记录。

三、被承包方的权利和义务

3.1 技术能力：被承包方必须具备为该项目提供所需的技术能力和专业知识，能够在指定的时间内完成工作。

3.2 保密条款：被承包方必须保守项目的商业机密和技术细节，并不得将相关信息透露给任何第三方。

3.3 知识产权：除非另有约定，被承包方在工作期间开发的任何软件、算法、设计和文档的知识产权均归属甲方所有。

四、违约责任

4.1 违约情况：如果任何一方违反本合同的任何条款，使得合作关系无法继续，另一方有权解除合同，并追求法律责任。

4.2 赔偿责任：违约方应对守约方因其违约行为而遭受的任何损失进行赔偿，包括但不限于经济损失、社会声誉和商业关系损害等。

五、争议解决

5.1 协商解决：双方任何争议应首先通过友好协商的方式解决。如协商不能解决，任何一方均有权向当地仲裁机构提起仲裁。

5.2 法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。任何因合同引起的争议应交由有管辖权的人民法院处理。

六、其他条款

6.1 本协议自双方签订之日起生效，并持续有效直至项目完成。

6.2 本协议一式两份，承包方和被承包方各执一份，具有同等法律效力。

承包协议书的签署,为双方的合作提供了有力保障。通过明确双方的权益和义务，协议促进了双方之间的合作互信和项目顺利推进。双方都应遵守协议的内容，以确保项目能够按时交付，达到预期目标。同时，在执行合作过程中，如果遇到任何问题或变更，双方应积极协商解决，以免可能产生的违约责任和争议影响合作关系的持续发展。最终，双方共同努力下的合作将取得成功，双方也能共享项目成果所带来的经济和声誉收益。

承包协议书 篇10

学校食堂承包协议书

甲方：（发包方）

乙方：（承包方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及其相关法律、法规的规定，为确保甲方餐饮中心食堂始终保持正常、稳定的运行，甲乙双方在平等、自愿、协商的基础上，就乙方向甲方承包餐饮中心食堂事宜，达成以下协议：

一、承包内容

乙方承包甲方的餐饮中心食堂，负责为甲方工作人员提供餐食服务。承包期间，乙方应按照甲方的要求，提供甲方所需的餐饮服务，保证食品的质量和安全。

二、协议时间

本协议自20__年__月__日起生效，有效期为__年。

三、权利义务

1.甲方权利义务：

（1）甲方有权监督乙方履行协议约定的各项条款；

（2）甲方有义务为乙方提供必要的场地、设施和设备；

（3）甲方有义务保证乙方正常运营所需的原材料供应；

（4）甲方有权对乙方提供的食品质量和安全进行监督检查。

2.乙方权利义务：

（1）乙方有权按照协议约定向甲方收取承包费用；

（2）乙方有义务保证食品的质量和安全，确保食品卫生符合国家相关标准；

（3）乙方有义务按照协议约定的数量向甲方提供餐饮服务；

（4）乙方有权根据市场需求和客户反馈，对餐饮服务进行改进和提升。

四、协议变更和解除

本协议的变更和解除需经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。

五、违约责任

1.甲方违约，乙方有权要求甲方支付违约金；

2.乙方违约，甲方有权要求乙方支付违约金；

3.若因甲方原因导致乙方不能正常运营，甲方应向乙方支付违约金。

六、其他

1.本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决；

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；

3.本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

签订日期：20__年__月__日

承包协议书 篇11

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

由甲方承建的合水县广场路(林馨苑)限价房，生活适用房1#楼工程经甲乙双方协商，由乙方负责建筑物内配套工程的施工。为进一步明确双方的责任，权利和义务，保障甲乙双方的利益，保证工程顺利进行，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，签订水暖预留、消防工程施工合同(以下简称本合同)。

第一条 承包范围：包含施工图及设计变更范围内的以下工作内容：

(1)排水系统预留;

(2)暖气预留;

(3)消防水系统预留及安装;

(4)自动报警及安装;

(5)自动喷淋及安装。

承包方式：按合同承包范围包人工、包工期、包质量、包安全和文明施工、包验收。

第二条 结款方式：

(1)人工费总额11.5万元，按工程进度的65%付款，按月付，整体工程验收完毕后，以10%的人工费总额为后期保修金，保修期为一年，保修期满后若无质量问题，一月内付清保修金，如果有质量问题，乙方无条件修复，费用自付，若乙方未修复，则甲方另派人予以维修，产生的费用从质量保证金中扣除，不足部分乙方补充。

(2)剩余款项25%在工程交工验收完毕后一次付清。

第三条 (1)提供一套施工图纸;

(2)按照本合同规定组织各阶段的工程验收与竣工验收;

(3)乙方在开工前七天提供材料单，因甲方不能及时提供材料，由甲方负责。

第四条 (1)遵守有关法律和规定，履行本合同中的规定的乙方有关权利和责任，按照图纸设计、变更单图纸会审，现行施工及验收规范进行施工，按合同规定的质量标准和工期要求完成本工程的施工。

(2)进场后，乙方要对施工人员的人身安全做好防范，给施工人员购买相应的个人意外保险。

第五条 工期管理：

(1)因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延

(2)因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方承担由此造成的一切损失与费用。

(3)乙方不得以工程付款或其他方面的任何理由，擅自停工或故意拖延日期，否则将视为违约。

第六条 工程质量与检验

(1)本合同规定由乙方承包及结算范围内的各分部分项工程，均须按施工图纸、设计变更、相应的国家规范规程及验收标准和国家相关规定及甲方要求进行施工和验收，工程质量必须达到合同规定的质量标准。

(2)工程质量到不到合同约定及相关的规定和要求的部分，乙方应按甲方的要求拆除和重新施工，直到符合规定要求及标准，因乙方原因达不到合同要求及标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用、工期不予顺延。

第七条 安全生产与文明施工

安全施工与检查

(1)乙方必须遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照《建筑施工安全检查标准》及有关法律法规的规定执行并组织施工，并随时接受行业安全检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由乙方原因造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。

(2)乙方应对全体施工人员进行安全教育，设立专职安全检查员，检查、发现、消除各种安全隐患，必须确保人身安全和财产不受损失，对特殊工种进行培训，做到持证上岗。

第八条 其它

(1)本合同一式四份，由甲乙双方各执两份，本合同经双方签字盖章后生效。

(2)本合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日