商品合同

商品合同。

计划保证我们首先做好重要的事想要快速完成领导下发的任务，此时我们就需要一套具体的方案。方案是一个活动或项目的基础。写方案的时候有哪些需要我们特别注意的呢？小编特意收集和整理了商品合同，希望对大家有所帮助。

商品合同【篇1】

2022商品供货合同书样本是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。商品供货合同书样本能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022商品供货合同书样本正文内容

需方：

合同编号：

供方：

签订时间：

XX年 月 日

需、供双方本着互惠互利、友好协商的原则，就今后办公文化用品、耗材及日用品的供给与服务等相关工作规定如下：

产品名称、商标、型号规格、数量、单价：

1.1产品名称：

1.2 规格数量：具体规格数量在每次订单中详细列出。

1.3 产品单价：该单价含17%增值税发票、运费等，为需方仓库交货价。

质量标准：

2.1供方向需方所提供的商品质量（技术、计量、包装）必须符合国家相关标准和企业标准并经需方确认，发现假冒伪劣商品以一罚十，并承担相应的法律责任。

2.2若供方提供的商品不适用，在不损坏商品及其包装的情况下，供方负责及时调换商品。

第三条 包装标准：以生产厂家出厂标准包装为准。

第四条 供货合同期限及延续：

4.1供货期限为1年，自XX年 月 日（合同生效之日）起至XX年 月 日止，供方向需方提供办公用品。

4.2需延续合同期限的，需（供）方应不迟于合同到期前30天内书面通知另一方，被通知一方应不迟于合同到期前10天内予以明确回复，未明确回复或未回复视为同意合同自动延续一年。

4.3供方在接到需方送货（下单）通知后，应及时完成送货响应，遇特殊情况供方应及时与需方沟通，并尽快在约定的时间内将物品送达。

第五条 交货方式、地点：

供方负责将货送至需方仓库或需方办公用品管理部门。

第六条 供货价格

6.1原则上按本合同第一条的规定执行。

6.2未明确约定的其他商品价格：文化办公用品供方给予需方 折优惠 （特价品除外），耗材和日用百货供货价应在不高于市场价格的基础上向需方优惠供货。

第七条 结算方式及要求：

7.1原则上每月25日为当月货款结算日，供方凭累计的购货单向需方收款，并提供17%的增值税专用发票。需方核实后以银行转帐或现金形式在短期内将货款支付给供方。

7.2需方指定专人购买、签收物品，每次购买时必须手续完整，要求品名、单价、数量、总金额、签收人等内容登记详尽，并留需、供双方备检核对。

违约责任：

8.1 因供方的原因造成不能交货的，应向需方偿付不能交货部分货款的 %的违约金；

8.2 因供方的原因逾期交货的，按延期交货部分货款计算，每延期一天向需方偿付延期交货部分货款2%的违约金，最多不超过合同金额的20%.

合同的解除：

任何一方违约，守约方在追究违约方违约责任的同时，有权单方解除合同。

第十条 合同生效条件：本合同经双方签章后生效。

第十一条合同纠纷的解决方式：双方协商解决；如协商不成，任何一方均可向厦门仲裁委员会提出申请仲裁。

需 方供 方

单位名称：单位名称：

单位地址：单位地址：

邮政编码：邮政编码：

开 户 行：开 户 行：

帐 号：帐 号：

税 号：税 号：

电 话：电 话：

传 真：传 真：

代 表 人：代 表 人：

经 办 人：经 办 人：

商品合同【篇2】

供 应 商 名 称，

供 应 商 编 号，

签 约 地 点，

签 约 时 间，

甲方(需方)，

注册地址，

乙方(供方、供应商)，

注册地址，

甲、乙双方本着诚实信用、平等互利、共同发展的原则，根据国家有关法律、法规的规定，经友好协商，签订本合同。

本合同适用于根据本合同所签发的所有订货单项下商品交易。

第一条 数量

购销商品的数量及计量单位以订单为准，甲方不得少要或不要，否则应承担中途退货的责任，供方也不得多交或分批交货。对供方所多交的商品，甲方有权拒收或经供方同意后作为供方予之免费搭赠。供方少交商品，必须提前(电话或)传真通知甲方。

第二条 报价单和订货单

1、乙方所提供商品，含乙方免费提供的样品、附带品、赠品等，应向甲方提供报价单。报价单经乙方代表人签字、加盖公司印章后，即为有效报价单，作为结算货款的依据之一。未经乙方代表人签字、加盖公司印章确认的报价单无效，不得作为结算货款依据。报价单应标明商品当期增值税及其它一切税金及费用在内，并标明未税价和含税价，且不得高于当地其它客户之最低批发价。当市场或厂商因素产生供货价有异动时，供应商需要提前30天通知甲方，并经双方协议后方可生效。在未议定天数前通知者，一概无效。(调降供货价不在此限)，需以书面通知为凭证。

2、甲方要求乙方供货，应向乙方提供甲方统一制作的订货单。订货单通过供应链发送

订货单应标明下列内容，

(1) 供、需双方名称;

(2) 订货单编号、供应商编号、合同号、有效报价单编号;

(3) 商品名称、货号、计量单位、数量;

(4) 送货或提货日期;

(5) 送货地点的名称、地址、电话、传真、联系人;

(6) 订货日期;

(7) 双方共同要求的其他内容。

乙方签署本合同，即表明乙方同意按本合同及有效报价单确定的条件和甲方所下订货单的要求向甲方供应商品。

3、甲方应在订货单规定的送货日期到期前以供应链发送的方式或传真等方式向乙方送达订货单，提前时间为同城不少于1天，异地不少于2天，但紧急订单除外。

4、甲方可以在订货单送达后要求变更或撤消订货，但应以书面形式提出，并在原订货单规定的送货日期到期前通知乙方，提前通知时间为同城不少于1天，异地不少于2天。

5、乙方应全面履行订货单，如不能在订货单规定的时间内按订货单要求的数量等内容送货，甲方有权拒收，乙方应承担违约责任。

6、因不可抗力导致订货单全部或部分不能履行，可变更或终止订货单，但发生不可抗力一方应即时以书面形式通知对方。

第三条 商品的包装、标识及随附文件

1、商品的内外包装均应符合中国法律要求的标准。

2、乙方同意其商品交货时在内外包装上贴上或预印甲方有关的货号标识及条码标签，乙方并同意甲方作特殊包装的要求。

3、商品及包装上的标识应全面完整，并符合中国相关法律、法规、行政规章的规定，并确保商品安全、卫生运交本商场指定收货地点售予消费者(或经营者)使用。

4、商品的随附文件，如质量合格证、原产地证明、进口许可证、商检合格证、中文说明书、保修单等单证应全面完整，并符合中国法律、法规和行政规章的规定。

第四条 商品的交货时间、方式及地点

1、(1)按双方议定之备货天数市内二天市外三天之内，自接到订单日起计算需按期(+/-1天)将商品送至甲方总部仓库或甲方各门店，每逾期一天，罚款100元;快讯商品逾期一天罚款300元。

(2)如该订单缺交品项或短交数量超过百分之二十，乙方需按该订单每品项支付违约金100元给甲方。

(3)商品如在快讯促销期间乙方发生缺交品项或短交数量之情况，每品项乙方需交付300元人民币违约金给甲方。(以促销商品确认单为凭证)

(4)乙方应按甲方所下订货单指定的时间(提前与配送中心预约)自费一次性送货到指定的地点，不可分批出货或多交，如迟延交货，每迟延一日，甲方有权按每项单品收取100元的违约金，促销快讯商品每项单品收取300元。

2、所有交货之运输费、押运费、搬运费、包装费、保险费等皆由乙方承担。

第五条 商品的验收及乙方驻场人员的约定

商品验收标准如下，

1、供方交货时，应将货品整齐叠放存于商场所提供之栈板(货盘)上，并拖到本工作人员指定之仓库位置，并会同工作人员当即点交该批商品之数量。甲方收货部门收货时如仅点箱数，实际收货数量应该以收货后开箱验收的实数为准。

2、乙方所供商品符合本合同第一条、第三条及第四条的规定。

3、乙方所供商品尚存保质期不少于商品明示的保质期的3/4，进口商品为不少于1/2(促销品或换季、特价商品如超过3/4保质期必须出具书面承诺，定期内售不完包退换)。

4、供方交货时，应提供甲方订单(或复印件)和送货单，并在送货单上注明每一项商品之交货箱数或件数及交货数量，以甲方的销售单位为计量依据。

5、初步验收合格的商品即可入库，入库手续办理完毕，即视为乙方已经交货，甲方会打印一份正式的验收清单供乙方带回作请款凭据。

乙方驻场人员的约定，

1、当乙方因业务需要派驻导购、试吃等驻场人员于所属相关门店时，乙方与驻场人员之劳务关系均应符合中华人民共和国劳动法等相关规定。乙方应及时与驻场人员签定劳动合同，及时支付劳动报酬，依法为驻场人员缴纳社会保险，如因乙方未与驻场人员签定劳动合同，或未缴纳劳动保险而产生相关后果与甲方无关。乙方应针对相关岗位提供从业资格证、健康证等证明文件，乙方派驻的驻场人员在所属相关门店工作时发生的工伤及一切意外伤害及意外事件，侵害第三人利益引起的索赔和一切争议，皆由乙方负责处理及承担相应经济及法律责任。

2、乙方派驻的驻场人员应遵守甲方统一管理及各项规定，如盗窃甲方门店物品，甲方应赔偿盗窃物品的 倍金额。

3、乙方派驻人员禁止场外交易之行为，一经发现乙方必须赔偿甲方该次场外交易金额的 倍赔偿。

第六条 退货

甲方可在下列情况下要求退货，

1、每份订货单商品被甲方接收并入库后一个月内发现不符合验收标准。

2、乙方所供商品在任何时候被甲方或其顾客发现质量不合格(包括损坏、残次等)。

3、滞销商品。滞销商品指自该商品入库之日起60天内的销售数量未达到该批商品总数的50%。或者双方对滞销标准作如下界定，

退货由甲方以书面形式(或电话)通知乙方，乙方在收到通知后7天内负责提走商品，否则甲方有权自行处理该批商品。退货所需各项费用均由乙方承担。

为确保供应商商品能顺利地流通和销售并将商品最好一面呈现给顾客，供应商应无条件接受甲方之退换货。

甲方以开架陈列销售为主，因此商品会发生外包装箱拆除的情况，乙方不得以退货时外包装箱缺失、损坏为由拒绝接收退货或要求甲方支付任何形式的补偿。

第七条 货款结算(数量、价格、付款时间、付款条件及付款金额)

1、商品结算数量以甲方的入库数量并扣除入库后甲方按本合同第六条约定要求的退货数量为准。

2、商品价格以有效报价单为基础确定的成交价为准。任何情况下，乙方对甲方所供商品之成交价不得高于乙方对甲方所在城市其他客户的最低供应价，若高于最低供应价，甲方对乙方给予高出部分的2倍处罚，并从当月货款中扣除。

乙方提供的快讯单品尽量不得与同区域竞争店相冲突，如无可避免出现同一时间段，快讯零售价格不能高于甲方海报价格，否则按500元/个单品赔偿甲方商誉损失。

3、付款时间，供应商对帐完毕并开据货物发票送达甲方财务部门之日起15天内，在甲方规定的最近的结帐期内付款。

4、付款条件，按甲方要求提供货物发票、对帐单、付款通知单等单证和甲方要求的其他条件。

5、付款金额，应付货款须扣除截至结帐日止，本合同项下应扣减的各项扣款总额后的应付金额。

第八条 增值税发票

1、乙方必须具备一般纳税人资格，在货款结算时，必须开具增值税专票，并确保增值税专票上的商品进价与供给甲方的商品进价相符，否则甲方有权拒收，由此造成的一切后果由乙方自行负责。

第九条 损耗补偿、促销管理另行商议(另附供应商交易协议书)

口 1、乙方承担所有被盗部分商品的损失。

口 2、乙方按销售金额提取百分之 给予甲方做为被盗商品的补偿。

第十条 乙方保证事项

1、乙方保证其具有签订本合同的主体资格，并依法具有经营本合同项下商品的权利能力和行为能力。

2、乙方保证本合同项下的商品交易行为(包括生产行为、销售行为、进口行为等)均符合国家法律、法规和有关行政规章的规定。

3、乙方保证其商品及其包装和对商品的交易行为没有侵犯他人的商标权、专利权、著作权、专有技术、名称权、名誉权和对其他特殊标识的专用使用权，并不得损害公序良俗。

4、乙方对甲方提供的有关资料、包装式样等负有保密义务，与这些资料或包装式样有关的知识产权属甲方所有，乙方不得侵权。

5、乙方保证，不会将同一商品的条码误贴于另一商品导致出现同一商品多个条码不同进货价格。

第十一条 反商业贿赂

1、本合同商业贿赂是指乙方或其工作人员为促成交易或从甲方取得比甲方对其他供应商更多的商业利益或更特殊的商业待遇而给予甲方员工个人回扣、退佣、购物折扣、置产、馈赠、游览或旅游、娱乐、招待、报销票据等价值超过人民币50元的好处。

2、乙方如有本条第1项规定的情形之一，经甲方查证属实的，甲方有权停止与乙方的一切商业合作，乙方并应按甲方查明的行贿金额的两倍向甲方支付违约金。

3、乙方或其工作人员举报甲方员工索贿、受贿并查证属实的，甲方按受贿金额的50%分别奖励给乙方和乙方举报的员工个人，并可在同等条件下给予乙方更多的商业机会。

4、甲方将对受贿或索贿人员按公司规章制度依法严肃查处，公开通报，并将查处结果通报乙方。

第十二条 产品质量责任和违约责任

1.乙方保证，如果因乙方商品假冒产地、伪造假冒企业名称、假冒伪造认证标识等原因导致甲方对消费者造成欺诈，则乙方必须承担全部法律及经济责任，此外，乙方还应向甲方支付该问题商品第一次进货至最后一次进货之总额倍作为甲方商誉损失。(若金额不足以弥补甲方所受商誉损失，乙方应对不足部分给予经济赔偿)

因乙方所供商品存在缺陷给消费者或任何其他第三人造成损害，由乙方承担全部经济责任(包括对消费者或受害人的经济赔偿、行政罚款和解决纠纷所发生的所有费用等)。

2.如导致甲方受到行政处罚或被媒体曝光而造成甲方信誉或商誉的损失，乙方应根据甲方所受损失的程度每次向甲方支付违约金人民币100元至10000元。

3.因供应商品之质量问题，而导致顾客经济损失或甲方商誉损失者，乙方应承担全部责任，并按损失总额1-100倍的金额作为补偿。

4.凡执法机关抽检商品质量，验货、抽检、抽查的样品所发生的各种检测费用，均由供方承担。

5.其他违约事项责任由双方在日常合作中具体协商约定。

第十三条 合同变更、解除

1、双方协商一致，可以变更、解除本合同。需要解除本合同的，应提前30天通知对方。双方债权、债务关系清理完毕后，合同解除。

2、因发生不可抗力事件，致使本合同全部或部分不能履行，可以变更或解除合同，但发生不可抗力一方应即时以书面形式通知对方。

3、在对方严重违约情形下，守约方方可解除合同。

第十四条 解决争议的方法

如因履行本合同发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同履行地的人民法院提起诉讼。本合同履行地指甲方住所所在地或订货单指定的送货地点。

第十五条 其他

1、本合同所涉及的通知，应以书面形式确认，并在通知方通过邮局寄发挂号函件或被通知方工作人员签收、或传真件由被通知方书面确认后，即为送达。

2、本合同规定的订货单、报价单等作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

3、本合同如有未尽事宜，双方应在协商一致的基础上签订补充协议，补充协议经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后，与本合同具有同等的法律效力。

4、本合同适用本合同签订后所有订货单项下交易。补充协议适用于该补充协议签订后乙方所下订货单项下交易。

5、本合同附件，

(1)乙方营业执照副本复印件;

(2)乙方税务登记证复印件;

(3)乙方生产、代理、批发或进口本合同项下商品的有关法定许可证明文件;

(4)乙方货款结算银行账号确认函

(5)乙方报价单;

(6)其他相关条款补充协议;

上述附件(1)、(2)、(3)应在本合同签订时提供，并由提交方加盖公章或合同章确认。乙方因价格异动而重新提交的报价单，亦构成本合同附件。

合同到期后，如甲方继续向乙方发出订单且乙方继续依照订单规定交货，则本合同将继续有效并对双方产生约束力，直至被甲乙双方共同签订的新合同代替为止或者直至任何一方书面通知解除合同为止。如合同续签，双方权利义务则按新合同规定履行，如乙方明确书面形式提出不续签合同，双方权利及义务按已到期的合同条款履行。

6、本合同由双方法定代表人或委托代理人签字、加盖公章或合同章生效，双方确认已对本合同签字人正式授权。

7、本合同一式三份，乙方执一份，甲方执两份。

合同有效期，自 年 月 日起至 年 月 日止

甲方(需方)(盖章)， 乙方(供方)(盖章)，

代表人(签字)， 代表人(签字)，

开户银行， 开户银行，

帐 号， 帐 号，

签订日期， 签订日期，

商品合同【篇3】

2022商品房屋租赁协议样本是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。商品房屋租赁协议样本能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022商品房屋租赁协议样本正文内容

甲方：_________房管所

乙方：_________

_________房管所(以下简称出租方)管理的房屋(房屋情况见本合同附件一)租给_________(以下简称承租方)使用，双方协商同意订立条款如下：

1、本租约为乙方取得承租房屋使用权的凭证。甲乙双方均有遵守国家有关房屋法律、政策、法令的义务。

2、房屋租金数额，由出租方根据本市现行租金标准核定。因房屋条件或租金标准变动时，其租额得予调整。每月租金，承租方应于当月_________日前交清。

3、甲方根据本市公房修缮标准检查、维修房屋和设备，保障使用安全和正常使用。在正常情况下，如因检查不周，维修不及时，以致房屋倒塌使承租方遭受经济损失时，由出租方负责赔偿。

4、出租方鉴定房屋危险，不能继续使用，必须腾出时，承租方应按期迁出。

5、承租方对承租的房屋及室内装修设备，应负责保管，爱护使用，注意防火、防冻。如因照管不周或使用不当造成损坏时，承租方负责修复或赔偿。

6、承租方不得私自拆改、增添房屋或设备。如确属必需时，应事先取得出租方的同意或另行签订协议后方可动工，否则，承租方应负责恢复原状。

7、承租方退租房屋时，应于_________日前通知出租方并办清以下手续：

(1)交清租金、暖气费和应交纳的赔偿费;

(2)按租约交清负责保管的房屋及装修设备;

(3)撤销租约。

8、承租方有下列情况之一时，出租方可以终止租约，收回房屋：

(1)把承租的房屋转租、转借或私自交换使用的;

(2)未经出租方同意私自改变承租用途的;

(3)无故拖延租金三个月以上的。

9、租赁房屋危及承租人的安全或者健康的，即使承租人订立合同时明知该租赁物质量不合格，承租人仍然可以随时解除合同。

10、本租约自立约日起生效，一式_________份，甲乙方各执_________份，如有未尽事宜，双方协商解决。

出租方(盖章)_________ 承租方(签字)_________

负责人(签字)_________

______年____月____日 _______年____月____日

附

附件一房屋情况

附件二房屋租赁合同装修设备保管单

商品合同【篇4】

甲方：_________________(出卖人)_________________

乙方：_________________(买受人)_________________

为了保护商品房交易双方的合法权益，甲、乙双方经友好协商，就乙方认购甲方开发建设的商品房一事达成如下协议：

一、房屋基本情况

乙方预定甲方开发建设的位于_____________市_____________区_____________县_____________路_____________号

楼盘：______________号楼_____________单元_____________号房屋，建筑面积_____________平方米，其中套内建筑面积_____________平方米，公用建筑分摊面积为_____________平方米。房屋单价_____________元/平方米，总房款为(小写)_____________元，(大写)_____________元。户型为___________________。

二、认购期间

甲方承诺为乙方所预定房屋保留_____________天(自_____________年_____________月_____________日至_____________年_____________月_____________日)。

三、定金

本协议签订时，乙方向甲方支付定金人民币(小写)________________元，(大写)________________元。乙方须在上述房号保留期限内，携本协议到甲方售楼处，与甲方协商签订《商品房买卖(预售)合同》有关事宜。上述定金在甲、乙双方签订《商品房买卖(预售)合同》时，由甲方退还乙方或抵作该房屋的购房价款。

四、付款方式

乙方同意选择下列________________种付款方式，在与甲方签订《商品房买卖(预售)合同》后向甲方支付购房价款。乙方须持本协议并按照协议第二条第2款之约定时间及款额到甲方指定地点交首付款(或全款)，如乙方办理按揭贷款，应于《____市商品房买卖合同》签订当日交齐银行所需相关资料，由甲方代办按揭贷款的相关手续;受国家政策及银行贷款政策的调整。

1.一次性付款

2.分期付款：_________________于签约当日付________________%，剩余房款在_______________日内分_____________次付清;

3.个人住房抵押贷款：_________________于签约当日付清房屋总价_____________%的首付款。

五、其他约定

甲方出现以下情形之一，乙方有权解除协议，甲方应向乙方全额返还定金。

1.甲方依本协议第五条向乙方提供的证明文件不完整、不真实或有瑕疵，导致双方不能签订《商品房买卖(预售)合同》的;

2.甲方存在其他违法行为导致双方不能签订《商品房买卖(预售)合同》的;

六、不可抗力

1.如果本协议在执行过程中受到诸如：地震、台风、洪水、火灾、战争或其他双方认可的不可预见的不可抗力的直接影响，或无法按照原协议条款执行，受不可抗力影响的一方应立即以传真通知对方。条约定之实际总房款为最终确定之事项，乙方在签订《____市商品房买卖合同》时不应再要求变更。

2.因政府产业政策发生变化而导致本协议无法履行时，甲、乙双方可以解除本协议并免责。

七、本协议自甲乙双方签字之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

甲方：_____________

乙方：_____________

_________________ 年 _________________ 月 _________________ 日

商品合同【篇5】

供货合同（商品进口）

合同编号：________________

签约日期：________________

签约地点：________________

卖方：____________________

地址：____________________

邮编：____________________

电话：____________________

传真：____________________

e-mail：__________________

买方：____________________

地址：____________________

邮编：____________________

电话：____________________

传真：____________________

e-mail：__________________

买卖双方本着公平、自愿、互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》，经协商一致签订本合同。此合同经买卖双方共同制订，买方愿意购入、卖方愿意售出下述进口货物，谨此签约。

1.本合同项下的合同金额、交货地点（即交货港口）交货期限（即交货时间）以及货物品种、数量、单价、包装等内容见《新连锁商品进口供货清单》（见附件1，简称《供货清单》），为本合同不可分割部分，买方签字后生效）

2.包装

卖方应对本合同所售货物进行适当完全的包装，以适于长距离的远洋或内陆运输，能够很好地保护货物，防止潮湿、湿气、震动、生锈、粗暴处理。

3.装运标志

卖方须在每个运输包装物上标明本合同的合同编号，并标出包装号码、体积、毛重、净重，以及“本面向上”、“小心轻放”、“切勿受潮”等装运标志。

4.供货履约担保

商品合同【篇6】

甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致，就位于 房屋权属转让事宜，签定本协议，协议内容如下：

一、甲乙双方交易前该房屋权属状况如下：

1、甲方于 年 月 日与 房地产开发有限公司（以下称开发商）订立《内部认购书》（以下称《内部认购书》），该认购书约定：甲方以人民币 元整（其中已付开发商 元整，并商定于签订《商品房买卖合同》后，甲方贷款 元整，合计 元整）的总价款购买位于 的房屋（房屋建筑面积平方米，及平方米车库一个）一套（以下称该房屋）：

房屋相关信息见《内部认购书》。

上述合同为甲方与 签订的内部认购书，甲方由于 开发商未取得预售许可证，故未签订《商品房买卖合同》，未在衡水市房管局登记备案，未取得该房屋的房地产权证。乙方已全面了解该房屋的上述情况。

2、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实，并且甲方保证该房屋无任何其他权利限制，甲方愿承担由此产生的一切责任。

二、甲、乙双方经协商一致同意，乙方向甲方支付房款人民币 187000.00 元整，大写：人民币 ；并由乙方在其与开发商签订《商品房买卖合同》后向开发商支付余款 元整，合计 元整，买卖该房屋。

三、甲、乙双方间的实际付款方式如下：

1、 乙方于签约当天，即 年 月 日以 方式，支付甲方房款人民币 元整；

2、双方同意，因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由甲方承担。

四、甲方的义务为：

1、甲方负责获得开发商同意，进行房屋的权属转让；

2、甲方应在签约当天 ，即 年 月 日协助乙方在开发商处办妥该房屋权属转让手续；

3、甲方应于乙方付清全部房款当日将该房屋有关资料交付给乙方，开发商交房时直接将该房屋交付给乙方；

4、甲方保证无故意向乙方隐瞒关于此房屋的重大缺陷及影响房屋价格的重大事项；

5、自甲乙双方签订本房屋权属转让协议书，乙方向甲方付清房款 元整后，甲方与开发商签订的《内部认购书》自行作废，该房产的权属与甲方再无任何关系。

五、乙方的义务：

1、乙方按时支付应向甲方支付的房款 元整。

2、今后此房屋由于质量问题产生纠纷，与甲方无关，由乙方与开发商协商解决。

六、本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份，每份具有相同的法律效力。

商品合同【篇7】

2022商品转让协议书模板是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。商品转让协议书模板能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022商品转让协议书模板正文内容

甲方(卖方)：_________

乙方(买方)：_________

甲乙双方根据《民法典》、《消费者权益保护法》及有关法律、法规，经协商一致，签订本合同。

第一条 乙方按下表所列要求购买甲方商品：

商品名称货号规格质地颜色单位单价数量金额

合计金额：万仟佰拾元角分(￥：)

备注：甲方预收乙方定金__元，乙方尚欠甲方货款__元。

第二条 质量要求：甲方所出售的商品必须符合国家标准()、行业标准()、企业标准()(由甲乙双方选择一种标准，在括号内打√)。

第三条 验收方法：乙方足额付给甲方货款，甲方按第一条表格所列要求交付商品。

第四条 违约责任：甲方不能按期交货，每逾期一天，按总货值的_________%偿付乙方违约金。收付定金的，甲方不能履行合同，双倍偿还乙方定金;若乙方不能履行合同，无权要求返还定金。

第五条 争议解决：本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方先自行协商或提请有关部门调解解决，解决不成时，按以下第()项处理。

(1)申请______仲裁委员会仲裁;()

(2)依法向人民法院提起诉讼。()

第六条 其它约定事项：_________

第七条 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。

甲方(盖章)：_________乙方(签字)：_________

经办人：_________身份证：_________

联系电话：_________联系电话：_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点：_________签订地点：_________

商品买卖合同范本

供方：____________________________________

需方：____________________________________

供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。

第一条 商品名称、种类、规格、单位、数量

品名

种类

规格

单位

数量

备注

第二条 商品质量标准商品质量标准可选择下列第______项作标准：

1.附商品样本，作为合同附件。

2.商品质量，按照______标准执行。(副品不得超过______%)。

3.商品质量由双方议定。

第三条 商品单价及合同总金额

1.商品定价，供需双方同意按____________定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经供需双方协商。否则，造成损失由违约方承担经济责任。

2.单价和合同总金额：________________________.

第四条 包装方式及包装品处理________________________.

(按照各种商品的不同，规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则;凡须退还对方的包装品，应按铁路规定，订明回空方法及时间，或另作规定。)

第五条 交货方式

1.交货时间：________________________.

2.交货地点：________________________.

3.运输方式：________________________.

第六条 验收方法________________________.

(按照交货地点与时间，根据不同商品种类，规定验收的处理方法。)

第七条 预付货款(根据不同商品，决定是否预付货款及金额。)

第八条 付款日期及结算方式________________________.

第九条 运输及保险________________________.

(根据实际情况，需委托对方代办运输手续者，应于合同中订明。为保证货物途中的安全，代办运输单位应根据具体情况代为投保运输险。)

第十条 运输费用负担________________________.

第十一条 违约责任

1.需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失，应偿付对方此批货款总价______%的违约金。

2.供方如提前或延期交货或交货不足数量者，供方应偿付需方此批货款总值______%的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品，亦应按偿付供方此批货款总值______%的违约金。任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意，否则应承担经济责任。

3.供方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况，需方有权拒绝付款(如已付款，应订明退款退货办法)，但须先行办理收货手续，并代为保管和立即通知供方，因此所发生的一切费用损失，由供方负责，如经供方要求代为处理，并须负责迅速处理，以免造成更大损失，其处理方法由双方协商决定。

4.约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

第十二条 当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。

第十三条 本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。(或申请______仲裁机构仲裁的解决)

第十四条 合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订合同，方为有效。

需方：________________________(盖章)供方：________________________(盖章)

法定代表人：____________(盖章)法定代表人：____________(盖章)

开户银行及帐号：________________________开户银行及帐号：__________________

____________年月日

商品合同【篇8】

以下是小编为大家收集的合同范本，仅供参考!

一、本合同适用于本市行政区域范围内的商品房预租以及按市场化原则协商确定租金的房屋租赁，不包括按市政府规定的租金标准出租的公有居住房屋、行政调配方式出租和政府投资建造的公益性的非居住房屋以及在《条例》施行前按照市政府规定的租金标准出租的私有居住房屋的租赁。

二、预租仅限于房地产开发企业投资建造，并已取得预售许可证的商品房，但房地产开发企业已经预售的商品房不得预租。

三、本合同条款中的[出租]或[预租]为提示性符号，表示该条款适用于出租行为或预租行为。本合同作为房屋租赁合同使用时，只能采用标有[出租]部分的内容;而作为商品房预租合同使用时，则[预租]部分的条款和补充条款中的"预租有关事宜"部分的条款。其他未标有[　]符号的条款作为通用性条款，不论预租或出租都适用。

四、本合同用于商品房预租的，在该商品房竣工，房地产开发企业办理了房地产初始登记、取得了房地产权征后，预租双方当事人应当签订商品房使用交接书。商品房使用交接书生效后该合同内的原预租条款履行完毕。

五、本合同文本系市房地资源局和上海市工商管理局根据《上海市房屋租赁条例》制定的示范文本(试行)。其合同条款均为提示性条款，供租赁双方当事人约定采用。本合同中的示尽事宜可由甲、乙双方协商一致后，订立补充条款予以明确。

六、本合同签订前，出租人应向承租人出具房地产权证或其他权属证明，房地产开发企业向预租人出具预售许可证。并相互交验有关身份证明。其中将房屋出租给外来流动人员的，出租人还应出示公安部门发放的《房屋租赁治安许可证》。

七、本合同签订后的15日内当事人应按规定办理合同登记备案。其中，属房屋租赁的，应向房屋所在地的房地产交易中心或农场系统受理处办理，领取租赁合同登记备案证明;属于商品房预租的，外销商品房应向市房地产交易中心办理登记备案;内销商品房向房屋所在地的房地产交易中心办理登记备案。预租商品房竣工取得房地产权证，由双方当事人订立预租商品房使用交接书后，再按规定向房屋所在地的房地产交易中心或农场系统受理处办理登记备案，租赁合同登记备案证明。租赁合同经登记备案扣，当发生重复预租、出租、租赁期间房屋转让或设定抵押后被处分等事实时，可以对抗第三人。

八、凡当事人一方要求登记备案，而另一方不予配合的，要求登记备案的一方可持本合同、有效身份证明等有关文件办理登记备案。

九、房屋租赁保证金是一种履约保证的措施。房屋出租时，出租人可以与承租人在合同中约定收取房屋租赁保证金。租赁保证金的数额由租赁双方当事人约定。租赁关系终止时，房屋租赁保证金除用以抵充合同约定由承租人承担的费用外，剩余部分应当归还承租人。

十、本合同文本可向市或房屋所在地区、县房地产交易中心或农场系统受理处购取。双方当事人使用本合同前应仔细阅读，认真了解各条款内容。

十一、本合同为示范文本，供当事人参照使用。

十二、本合同的租赁关系由经纪机构代理或居间的，则租赁当事人应当要求经纪机构和经纪人在本合同的最后页签字、盖章。1/2

商品合同【篇9】

成都商品房认购协议

出卖方：________________

买受方：________________

甲、乙双方本着平等、自愿的原则，同意就下列事项订立本《商品房认购协议书》，以资甲、乙双方共同遵守：

一、乙方认购甲方开发的位于________________________住宅小区的下列物业：

1.商品住宅：______号楼______座______号，建筑面积______平方米。

2.商铺：______号楼______号，建筑面积______平方米。

3.车位：______号,建筑面积______平方米。

二、上述房屋的价格

1.商品住宅：人民币每平方米______元，合计人民币：____________元。优惠价为____________，实际成交价格为人民币：____________元。

2.商铺：人民币每平方米____________元，合计人民币：____________元。优惠价为____________，实际成交价格为人民币：______元。

3.车位：人民币每间______元，合计人民币：______元。

以上______项合计人民币：______元：______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整。

三、乙方应于签订本协议书的同时向甲方交付签约定金人民币______万元整。甲方另开《收款收据》。

四、乙方选择的付款方式

1.一次性付款：乙方须在签订《商品房买卖合同》的同时，一次性付清购房款。

2.分期付款：

首期付款：乙方须在签订《商品房买卖合同》时交付总房价款的______%，计人民币______元。。

第二期付款：乙方须于签订《商品房买卖合同》后______天以内，交付总房价款______%，计人民币______元。甲方可以另行指定签约地点。

第三期付款：乙方须于签订《商品房买卖合同》后______天以内，交付总房价款______%，计人民币______元。单位购房的，须持单位证明、法定代表人证书及本协议书，经办人不是该单位法定代表人的。

第四期付款：乙方必须在《商品房买卖合同》约定的交房时间之前十天付清余款，即人民币：____________元，乙方付清余款后，方可办理房屋交接手续，甲方通知延期交房的，交款时间顺延。非因甲方原因，乙方在本协议书第六条约定的期限内未与甲方签订《商品房买卖合同》、《商品房买卖合同补充协议》及签署《业主临时公约》并交纳相应的购房款的，视为乙方不履行本协议并自动放弃该套物业的认购权。

3.银行按揭：

按揭的具体手续按贷款银行有关规定办理。

五、乙方在签订本协议书时已仔细阅读了甲方提供的《商品房买卖合同》、《商品买卖合同补充协议》、《前期物业服务合同》及《业主临时公约》，完全清楚合同内容并予以接受。自本协议签订后，为乙方保留该房屋15日止，不得与第三方签订该房屋《商品房认购协议书》或《商品房买卖合同》;并承诺在乙方携本协议与甲方签订《商品房买卖合同》时，甲方将完全履行本协议中约定的房屋位置、面积、价款、户型等条款。

六、乙方应在签订本协议书之次日起______日内主动到____________售楼部与甲方签订《商品房买卖合同》、《商品房买卖合同补充协议》及签署《业主临时公约》。甲方可以另行指定签约地点。本协议签订后，在上述约定的时间内到甲方指定的地点与甲方签订《商品房买卖合同》，并承诺在甲方签订《商品房买卖合同》时。

七、乙方前来签订上述合同等法律文件时，应当携带下述证照及文件：

个人购房的，须持本人身份证及本协议书

委托他人代购房产的，代理人须另持购房人签署的授权委托书和本人身份证

单位购房的，须持单位证明、法定代表人证书及本协议书，经办人不是该单位法定代表人的，须持该单位授权委托书及经办人的身份证。如买受人不能履行本协议书确定的义务，视为乙方自行放弃该房屋的保留权，甲方有权终止本协议的履行。

八、非因甲方原因，乙方在本协议书第六条约定的期限内未与甲方签订《商品房买卖合同》、《商品房买卖合同补充协议》及签署《业主临时公约》并交纳相应的购房款的，视为乙方不履行本协议并自动放弃该套物业的认购权。本认购书不是签订商品房买卖合同的必经程序，可以直接签订商品房买卖合同。

九、如甲方在本协议书第六条约定的期限内，未经乙方同意而将乙方认出购的上述物业另售他人的，双方的认购关系即行解除，甲方应双倍返还乙方所交定金，不承担其他赔偿责任。向出卖人支付认购定金________元人民币出卖人在收取定金后，应当向认购人开具收款凭证，并注明收款时间。认购人逾期未支付认购定金的，出卖人有权解除本认购书。

十、双方签订商品房买卖合同等法律文书后，签约定金即转为履约定金。

十一、本协议书所有手书之数据、文字内容均已经乙方核对无误。

十二、本协议书自双方签字后生效。

十三、本协议书一式叁份，甲方贰份，乙方一份。

甲方：____________乙方：____________

电话：____________联系电话：________ZHe135.com

经办人：__________通讯地址：________

审核人：__________

____年____月____日____年____月____日

商品合同【篇10】

出卖人(以下简称甲方)：__________________________________

买受人(以下简称乙方)：__________________________________

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方出售的《______________》商品房事宜，订立本合同。

第一条

甲方通过土地使用权______________(出让\转让\划拨)方式取得______________区/市(县)______________地块土地使用权，并依法进行了土地使用权登记取得房地产权证，证书号为：____________________________，土地面积为：______________，土地用途为：______________。

甲方经批准，在该地块上投资建造《______________》______________(暂定名\现定名)商品房，主体建筑物的建筑结构为______________结构；建筑物地上层数为______________层，地下层数为_________层。

乙方购买的商品房为______________(现房\预售商品房)。预售商品房批准机关为_________，商品房预售许可证号为_______________________。现房产权登记备案号为_______________________。

第二条

乙方向甲方购买______________路______________幢(号)______________层_______________室(以下简称该房屋)，政府批准的规划用途为______________。

该商品房阳台是______________(封闭式\非封闭式)。

据甲方暂测该房屋建筑面积为______________平方米，其中套内建筑面积为_________平方米、公用分摊建筑面积为_________平方米。该房屋建筑层高为_________米。

该房屋建筑设计及平面图见本合同附件2;该房屋建筑结构、装修及设备标准见本合同附件3;该房屋相关情况说明(抵押关系、资料关系、相邻关系及小区平面布局)见本合同附件4;该房屋《前期物业管理服务合同》、《使用公约》或有关承诺书见本合同附件5。

第三条

乙方购买该房屋，每平方米房屋建筑面积单价为人民币______________元。(大写)：____________________________。

根据甲方暂测的房屋建筑面积，乙方购买该房屋的总房价款暂定为人民币______________元。(大写)：_______________________。

第四条

乙方购买该房屋的总房价款(含附件3中装修、设备价格)是指该房屋和相应比例的土地使用权的总价格。本合同约定的总房价款除该房屋建筑面积的暂测与实测不一致的原因外，不再作变动。

第五条

在该房屋交付时，房屋建筑面积以______________市国土资源与房屋管理局认定的测绘机构实测面积为准，如甲方暂测面积与实测面积不一致时，除法律、法规、规章另有规定外按下列约定处理：

1.按该房屋每平方米建筑面积单价计算多退少补；

2.甲方同意当暂测面积与实测面积的误差超过+_________%(包括_________%)，不向乙方收取超过部分的房价款；甲方同意当暂测面积与实测面积的误差超过+-_________%(包括+-_________%)，乙方有权单方面解除本合同。乙方行使上述解除权时，必须在双方签署《房屋交接书》之时或之前提出，否则视为放弃该项权利。

第六条

本合同一式______________份，均具有同等效力。其中甲、乙双方各执______________份，_________各执______________份。

甲方(签章)：____________________________乙方(签章)：_______________________________

联系电话：______________________________联系电话：_________________________________

________________年__________月__________日________________年__________月__________日

甲方（卖方）：

单位：

职务：

身份证号码：

住址：

电话：

甲方（与上述甲方系夫妻关系）：

单位：

职务：

身份证号码：

住址：

电话：（身份证、户口本、结婚证见附件1）

乙方（买方）：

单位：

职务：

身份证号码：

住址：

电话：（身份证、户口本、单身证明见附件2）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买乙方商品房事宜达成如下协议：

第一条、基本情况

1、商品房位于辽宁省锦州市，商品房建于____年___月___日，土地使用权证号：________，房屋所有权证号：________，属________结构，建筑层数为________层，土地性质：________，使用年限：________，建筑面积：________平方米，其中使用面积：________平方米，公摊：________平方米，共________室________厅________卫。（该房屋平面图见本合同附件3）。

2、商品房总金额为共________元人民币，大写：________万________千________百________拾________元整。

3、自商品房交付之日起，商品房所占用的土地使用权依法随之转移给乙方所有。

第二条、甲方权利义务：

1、甲方保证对该房屋拥有土地使用权、房屋所有权，保证该房屋不存在其他共有、不存在被查封、不存在抵押、不存在抵债、不存在出租等任何权利瑕疵；甲方承诺该房屋内从未发生过任何人死亡、从未发生过恶性伤人等涉嫌违法犯罪案件，从未发生过其他使社会一般人居住该房产生精神紧张、惊恐等不利的事件。

2、甲方应在甲乙双方签订此合同后、房产过户前，结清该房屋物业费、采暖费、煤气费、水费、电费、网费、有线电视费等费用；甲方应当于房产过户在乙方名下的日内将以上费用账户过户在乙方名下，乙方配合。

3、甲方负担本次交易发生的所有税费，包括乙方应付税费。甲方应当在乙方完成第三条第1项款当日，去相关税务机关缴纳本次交易所涉及全部税包括但不限于营业税、城建税、契税、个人所得税、教育附加税等，并去相关部门支付本次交易涉及的交易费，测量费、评估费等。

4、甲方负责过户手续，乙方配合。甲方应于第三条1项乙方交付款项当日，与乙方一起携带各自身份证，户口本、结婚证，完税证明、单身证明等资料前往房产登记过户部门办理房屋产权变更登记手续。

5、甲方应于乙方支付第三条第1项款项之日（即办理房屋产权变更登记手续当日），将该房屋全部钥匙、、此房屋附属的《住宅质量保证书》，《住宅使用说明书》，契税证，完税证明等一并交付给乙方。

6、甲方保证此房屋没有迁入户口，如迁入户口需在办理房屋产权变更手续之日前将户口迁出。

第三条、乙方权利义务

1、乙方应当在甲乙双方共同到房地产产权登记机关进行办理房屋权属变更登记手续之日付房款________元人民币。付至甲方银行卡内，甲方夫妻共同认可此账户，甲方开具等额收据开户银行为：账号为：________帐户名为：________。

2、乙方应当在双方办理房屋产权变更登记手续之日后，付房款________元人民币至本条1项账户内，甲方开具等额收据。

3、乙方应当在甲方结清第二条第2项费用，并将以上账户更为乙方名下后，付给甲方房款________元人民币至甲方账户，甲方开具等额收据。

4、鉴于乙方经济困难，甲方同意在乙方居住该房屋________个月内，付清房款尾款________元人民币。

第四条、违约责任

1、甲方违反第二条第1项，乙方有权随时解除合同要求退房退款，承担违约金________元，甲方赔偿乙方装修费用和因此造成的一切损失。

2、甲方违反第二条第2项，拖欠以上费用的，甲方承诺在接到乙方所称甲方拖欠上述费用通知之日起________日内结清，并承担因拖欠产生的滞纳金等损失责任。

3、甲方违反第二条第4项，没有按时办理过户手续，或房产无法办理房产过户手续的，乙方有权立即解除合同，甲方应当立即退还所收全部房款，并自违约之日起有权要求甲方每日支付乙方相当于总房价0、1%的违约金。

4、甲方违反第二条第5项，逾期将商品房钥匙及附属材料交付给乙方的，承担从应交付日起至实际交付钥匙之日止，每日________元的违约金。

5、乙方违反第三条第1项，不按时支付房款的，应承担违约日起算，每日________元的违约金。

6、乙方违反第三条第2项，不按时支付房款的，应承担违约日起算，每日________元的违约金。

7、乙方违反第三条第3项，不按时支付房款的，应承担违约日起算，每日________元的违约金。

8、乙方违反第三条第4项，不按时支付房款的，应承担违约日起算，每日________元的违约金。

第五条、争议解决方式

本协议履行过程中发生的任何争议，双方均应首先友好协商，协商不成的，在该房屋所在地法院诉讼。

第六条、担保

甲方请________担任保证人，工作单位：________职务：________，承担连带保证责任。如果甲方违约，乙方可以同时向甲方、甲方保证人追究责任，保证人与甲方关系为：________ 。

乙方请________担任保证人，工作单位：________职务：________，承担连带保证责任。如果乙方违约，甲方可以同时向乙方、乙方保证人追究责任，保证人与乙方关系为：________。

保证人信息见附件4。

第七条、效力

本合同之附件均为本合同不可分割的组成部分。本合同自双方签字并按手印之日起生效。任何一处修改须经甲乙双方在修改处签名捺手印认可，否则所作修改无效。本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，另一份提交市房产局办理过户手续，均具有同等效力。

附件：1、甲方两人身份证复印件，结婚证复印件，户口本复印件，；

2、乙方身份证复印件，户口本复印件，单身证明复印件；

3、房产证及房屋平面图复印件；

4、甲乙双方保证人身份证明文件，财产证明文件。

甲方：

乙方：

保证人：

保证人：

签约时间：____年__月__日

签约地点：

乙方(买方)：

单位：职务：身份证号：家庭住址：邮编：电话：

乙方(与上述乙方系夫妻关系)：

单位：职务：身份证号：家庭住址：邮编：电话：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方就买卖商品房事宜达成如下协议：

第一条甲乙双方经协商，乙方决定购买甲方拥有土地使用权、房屋权的商品房(以下简称商品房)，商品房位于苑幢楼第单元楼号房屋。商品房建于xxxx年xx月x日，土地使用权证号为，房屋权证号为。属x砖混x结构，建筑层数为6层。

第二条乙方向甲方购买商品房的建筑面积共xx平方米，共x室厅卫。(该商品房房屋平面图见本合同附件三)。

第三条自商品房交付之日起，商品房所占用的土地使用权依法随之转移给乙方。

第四条商品房总金额为共xx万xxxx千xxxx百xxxx拾xxxx(人民币)元整。(括弧外填汉字大写，括弧内填阿拉伯数字，发生争议以汉字大写为准)

第五条乙方应当在甲乙双方共同到房地产产权登记机关进行办理房屋权属变更登记手续之日付房款%。否则，甲方有权解除合同，或者要求乙方每日甲方支付相当于总房价0.1%的违约金。

鉴于乙方经济困难，甲方同意乙方在乙方居住该商品房3个月内付清房款的%。若乙方违约，甲方有权要求乙方每日甲方支付相当于总房价0.1%的违约金。

甲方应当在甲乙双方共同到房产登记机关进行办理房屋权属变更登记手续之日，即本条款日期将商品房钥匙交付给乙方。否则从该日起，甲方每日向乙方支付相当于总房价0.1%的违约金。

第六条甲乙双方应当在签订合同之日起日内携带有关商品房登记过户所需的证件、资料、票据等，到市房产局将商品房办理产权登记过户给乙方。否则从甲乙双方签订合同之日第日起，违约方每日向未违约方支付相当于总房价0.1%的违约金。

该商品房登记过户由乙方负责，甲方协助，所需契税、评估费等过户费用由乙方负担。商品房无法登记过户的，乙方有权立即解除合同，甲方应当立即退还所收全部房款，并自确定不能登记过户之日起有权要求甲方每日支付乙方相当于总房价0.1%的违约金。

甲方应当在甲乙双方办理完毕付清房款之日将商品房钥匙交付给乙方。否则从乙方付清房款之日起，甲方每日向乙方支付相当于总房价0.1%的违约金。甲方要将房子在过户交屋前，将室内清扫干净，不能留有垃圾，废弃物等。

第七条甲方承诺该商品房内从未发生过任何人死亡、从未发生过恶性伤人等涉嫌犯罪案件、以及从未发生过其他使社会一般人居住在该房产生精神紧张、惊恐等不利益的不法事件，否则乙方有权解除合同要求退房；如乙方暂不解除合同要求退房，则甲方应自该事件发生之日起7日内向乙方支付违约金万元，逾期则甲方再每日向乙方支付相当于总房价0.1%的违约金。

该商品房权转移后，甲方承诺其不欠任何物业管理费、水费、电费等。如发生此种情况，甲方承诺在接到乙方所称甲方拖欠上述费用通知之日起7日内结清。否则从乙方通知甲方之日起第8日起，甲方每日向乙方支付相当于总房价0.1%的违约金。

该商品房权转移过程中及转移后，甲方承诺其他任何第三方不会对乙方所购的商品房及该房屋相关设备、设施等提出任何权利(包括但不限于抵押权、留置权、交纳土地出让金权利等)要求，不会要求乙方支付除房款以外其他任何价款才能使乙方达到取得商品房的土地使用权、房屋权等设施、设备的目的。如发生此情况，则乙方有权解除合同要求退房；如乙方暂不解除合同要求退房，则甲方应自该事件发生之日起每日向乙方支付相当于总房价0.1%的违约金，直至甲方将上述妨碍乙方利益行使的事项消除。

第八条本合同之附件均为本合同不可分割之一部分。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

本合同任何一处修改须经甲乙双方在修改处签名捺手印认可，否则所作修改无效。

第九条本合同经甲、乙双方签字之日起生效。

第十条本合同连同附件共x2x页，一式x3x份，甲、乙双方各执一份，另一份提交市房产局办理过户手续，均具有同等效力。

甲方(签章)：乙方(签章)：

xxxx年xx月x日签于xxxxxxx年xx月x日

签于xx我保证甲方以后不会违约，如果甲方违约，我承担保证责任。

甲方保证人：

身份证号：

单位：

xxxx年xx月x日

我保证乙方以后不会违约，如果乙方违约，我承担保证责任。

乙方保证人：

身份证号：

单位：

卖方：_______________身份证号码：___________________________

买方：_______________身份证号码：___________________________

第一条、房屋的基本情况甲方房屋坐落于______________________________;位于第_________层_________户，房屋结构为________，房产证登记面积_________平方米，地下室______间，面积______平方，房屋权属证书号为______________________________。

第二条、价格以房产证登记面积为依据，每平米_________元，该房屋售价总金额为_________万元整，大写：___________________________。

第三条、付款方式乙方于本合同签订之日向甲方支付定金____________元整，大写：______________________________，____日内交付_________万元，余款_________元在房屋过户手续办理完毕之日支付。

第四条、房屋交付期限甲方应于本合同签订之日起____日内，将该房屋交付乙方。

第五条、乙方逾期付款的违约责任乙方如未按本合同第______条规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约责任。自本合同规定的应付款限期之第______天起至实际付款之日止，每逾期______天，乙方按累计应付款的_____%向甲方支付违约金。逾期超过____日，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。

第六条、甲方逾期交付房屋的违约责任除不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，甲方如未按本合同第四条规定的期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约责任。每逾期_______天，甲方按累计已付款的________%向乙方支付违约金。逾期超过____日，则视为甲方不履行本合同，乙方有权解除合同，追究甲方的违约责任。

第七条、关于产权过户登记的约定甲方应协助乙方在房屋产权登记机关规定的期限内向房屋产权登记机关办理权属过户登记手续。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起_____天内取得房地产权属证书，乙方有权解除合同，甲方须在乙方提出退房要求之日起________天内将乙方已付款退还给乙方，并按已付款的________%赔偿乙方损失。

第八条、签订合同之后，所售房屋室内设施不再变更甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，质量符合国家有关规定，符合房屋出售的法定条件。房屋交付使用之前的有关费用包括水、电、气、物业、有线等费用有甲方承担。由此引发的纠纷有甲方自行处理，于乙方无关。

第九条、甲方保证在办理完过户手续之日起____日内，将户口迁出，逾期超过____日，乙方____日按已付款的_____%收取违约金。

第十条、因本房屋所有权转移所发生的税费均按国家的有关规定由甲乙双方交纳。

第十一条、本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。

第十二条、本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由_________所在地人民法院起诉。

第十三条、本合同一式______份，甲、乙双方各执______份，甲、乙双方签字之日起生效。均具有同等效力。

甲方：_____________________

乙方：____________________

电话：_____________________

电话：______________________

______年____月____日

________年____月____日

以上就是一秘为大家带来的10篇《商品房买卖合同协议书范本2022》，希望可以启发您的一些写作思路。

zhe135.com相关文章推荐

商品买卖合同

磨刀不误砍柴工，提前预备方案可以提高效率为了提升自己的工作能力，通常都需要为自己去写一份方案。自律的人会更加关注与方案的相关制定。那大家对于方案有什么样的想法呢？请你阅读小编辑为你编辑整理的《商品买卖合同》，希望对你的工作和生活有所帮助。

商品买卖合同【篇1】

买卖合同

甲方（买方），

统一社会信用代码，

乙方（卖方），

统一社会信用代码，

本合同各方经平等自愿协商，根据中华人民共和国民法典及相关法规，签订本合同以共同遵守。

1.货物与价款

1.1.货物信息与价款如下，

货物名称

规格、产地等

数量

单价（元）

总价（元）

备注

总计（合同总价款），人民币（大写）元（￥元）

1.2.本合同约定价格为含税价，增值税率为%。

1.3.付款方式

首笔款，￥元，于年月日前支付；

尾款，应于甲方验收通过后的5个工作日内付清。

1.4.除本合同明确约定的以外，甲方无需就本合同的履行向乙方支付其他价款或费用。

1.5.乙方指定收款账号，

户名，

账号，

开户行，

乙方未授权任何员工、第三方收款；付款方未向指定账号付款导致损失的，乙方不承担任何责任。

1.6.发票

乙方应向甲方提供正规足额增值税专用发票。发票信息如下，

公司名称，

纳税人识别号，

地址、电话，

开户行及账号，

2.质量

2.1.按该货物所适用的国家标准（强制性或推荐性标准）、行业标准、地方标准、生产企业标准执行，并以其中最高的标准为准。

虽有上述标准，但双方对质量有特殊或更高要求的，应按特殊或更高要求执行，无特别要求的，按上述标准执行。

2.2.质量应同时符合乙方所提供的产品说明书或相关说明文档中所列明的标准。

3.数量

乙方交货数量与约定数量不一致的，甲方有权拒绝收货。

4.配套资料

4.1.乙方交货时应同时提交货物的产品合格证书、保修单、使用说明书等随附单证。

4.2.乙方交货时应同时提供下列资料，。

4.3.配套资料的交付与否不影响货物的所有权与风险转移。

5.包装

5.1.乙方应按如下标准包装，必须进行妥善包装，并确保其适合长途运输、防潮、防湿、防锈、耐野蛮装卸，以确保货物不受损。包装费用由乙方自行承担。

5.2.包装物回收，甲方自行处置，乙方不进行回收。

6.运输

6.1.运输方式，乙方应选择最适合于保护货物的运输方式进行运输。如甲方对运输方式有特别要求，乙方应按甲方要求运输。

6.2.运费承担，运输到交货地点的运输费用由乙方自行承担；本合同另有约定的除外。

7.交货

7.1.交货时间，年月日；乙方不得提前交货；确需提前交货的且征得甲方同意的，乙方应赔偿甲方因此增加的费用。

7.2.交货地点，甲方所在地。

7.3.甲方变更交货地点导致乙方增加费用的，该增加的费用由甲方承担。

7.4.验收，交货当时进行外观、数量验收；交货后5日内进行质量验收。验收期内未提出异议的，视为质量无问题、验收通过。

7.5.货物毁损、灭失的风险自交货之日起转移；采取代办托运方式的，自乙方将货物交付给第一承运人后风险转移。

7.6.货物所有权自交货之日起转移；采取代办托运方式的，自乙方将货物交付给第一承运人后所有权转移。

7.7.安装，乙方仅负责在约定交货地点卸货，不负责安装。

8.质保期

8.1.质保期为，个月；自乙方交货并经甲方验收通过之日起算。

8.2.质保期内，乙方应承担如下责任，

质保期内，如货物不能正常使用，乙方应按甲方要求免费为其更换或修理并承担相应费用。质保期自更换或修理完毕后重新计算。本合同约定质保期的期限与责任低于乙方承诺或国家、行业标准的，以较高要求为准。

交货后因使用、保管不当导致货物出现的质量问题或不能正常使用，乙方不承担质保责任。

9.知识产权

9.1.乙方保证享有所提供货物所需的完整知识产权，并保证甲方及甲方客户在世界范围内使用（包括但不限于单独使用、结合使用、连接使用、嵌入使用、贴附使用、拼拆使用，下合称“使用”）、生产、销售、许诺销售、运输、仓储、进口、出口货物不会侵犯任何第三方知识产权。

9.2.除上述情形以外，本合同的签订与履行不意味着知识产权的转让或许可。

10.违约责任

10.1.甲方逾期付款的，每逾期一天，应按逾期金额的向乙方支付违约金，同时仍应履行付款义务。

逾期超过15日的，乙方有权解除本合同，要求甲方退还乙方交付的全部货物、设备与材料，并按照按合同价款的%向甲方支付违约金。违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方还应赔偿甲方全部损失。

10.2.乙方逾期交货的，每逾期一天，应按相应货款金额的%（百分之）【%】向甲方支付违约金，同时仍应履行交货义务。

逾期超过15天的，甲方有权解除本合同，要求乙方退还甲方支付的全部货款，并按照按合同价款的%向甲方支付违约金。违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方还应赔偿甲方全部损失。

10.3.任何一方有其他违反本合同情形的，应赔偿守约方全部损失，该损失包括但不限于对守约方所造成的直接损失、可得利益损失、守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费用以及因此而支付的其他合理费用。

11.保密

11.1.合同各方保证对在讨论、签订、履行本合同过程中所获悉的属于其他方的且无法自公开渠道的文件及资料（包括但不限于商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，其他方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。

上述保密义务，在本合同终止或解除之后仍需履行。

11.2.本合同关于对保密信息的保护不适用于以下情形，

（1）保密信息在披露给接收方之前，已经公开或能从公开领域获得；

（2）在本合同约定的保密义务未被违反的前提下，保密信息已经公开或能从公开领域获得；

（3）接收方应法院或其它法律、行政管理部门要求披露保密信息（通过询问、要求资料或文件、传唤、民事或刑事调查或其他程序）。当出现此种情况时，接收方应及时通知提供方并做出必要说明，同时给予提供方合理的机会对披露内容和范围进行审阅，并允许提供方就该程序提出异议或寻求必要的救济；

（4）由于法定不可抗力因素，导致不能履行或不能完全履行本合同确定的保密义务时，甲乙双方相互不承担违约责任；在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行本协议。在上述情况发生时，接收方应在合理时间内向提供方发出通知，同时应当提供有效证据予以说明。

12.其他约定

12.1.不可抗力

12.1.1.不可抗力定义，指在本合同签署后发生的、本合同签署时不能预见的、其发生与后果是无法避免或克服的、妨碍任何一方全部或部分履约的所有事件。上述事件包括地震、台风、水灾、火灾、战争、国际或国内运输中断、流行病、罢工，以及根据中国法律或一般国际商业惯例认作不可抗力的其他事件。一方缺少资金非为不可抗力事件。

12.1.2.不可抗力的后果，

（1）如果发生不可抗力事件，影响一方履行其在本合同项下的义务，则在不可抗力造成的延误期内中止履行，而不视为违约。

（2）宣称发生不可抗力的一方应迅速书面通知其他各方，并在其后的十五(15)天内提供证明不可抗力发生及其持续时间的足够证据。

（3）如果发生不可抗力事件，各方应立即互相协商，以找到公平的解决办法，并且应尽一切合理努力将不可抗力的影响减少到最低限度。

（4）金钱债务的迟延责任不得因不可抗力而免除。

（5）迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。

12.2.部分无效处理

如任何法院或有权机关认为本合同的任何部分无效、不合法或不可执行，则该部分不应被认为构成本合同的一部分，但不应影响本合同其余部分的合法有效性及可执行性。

12.3.不放弃权利

除非另有约定，任何一方未能行使或迟延行使其在本合同项下的任何权利，不得被视为其放弃行使该等权利，且任何权利的任何单独或部分行使亦不得妨碍该等权利的进一步行使或其他任何权利的行使。一方在任何时候放弃追究其他各方违反本合同任何条款或规定的违约行为，不得被视为该方放弃追究其他各方今后的违约行为，且不得被视为该方放弃其在该等规定项下的权利或其在本合同项下的其他任何权利。

12.4.标题不解释

本协议的不同条款和分条款的标题与编号，仅供查阅方便之用，不构成本协议的一部分，不作为解释本协议任何条款或权利义务的依据。

12.5.反商业贿赂

双方均不得向对方或对方经办人、工作人员或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，否则构成重大违约。如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在本合同中明示，否则亦为重大违约。

13.合同联系方式

13.1.为更好的履行本合同，双方提供如下联系方式，

（1）甲方联系方式

地址，

联系人，

手机，

微信，

电子邮件，

（2）乙方联系方式

地址，

联系人，

手机，

微信，

电子邮件，

13.2.通过电子邮箱及其它电子方式送达时，发出之日即视为有效送达。

13.3.通过快递等方式送达时，对方签收之日或发出后第三日视为有效送达（以两者较早一个日期为准）；对方拒收或退回的，视为签收。

13.4.上述联系方式同时作为有效司法送达地址。

13.5.一方变更联系方式，应以书面形式通知对方；否则，该联系方式仍视为有效，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

13.6.本联系方式条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力影响，始终有效。

14.争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应向所在地有管辖权的人民法院起诉。

15.附则

15.1.本合同一式二份，合同各方各执一份。各份合同文本具有同等法律效力。

15.2.本合同经各方签名或盖章后生效。

（以下无合同正文）

签订时间，年月日

甲方（盖章），

法定代表人或授权代表，

乙方（盖章），

法定代表人或授权代表，

商品买卖合同【篇2】

买受方(以下简称甲方)：

出卖方(以下简称乙方)：

第一条 总则

《中华人民共和国建筑法》以及其他法律法规的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

部位不同而订立的合同，以及因价格、运输方式、供货时间、付款时间、结算方式等内容发生变化而签订的合同均为本合同的补充合同，与本合同具有同等的法律效力。

1.3在本合同履行过程中，如甲方需要乙方供应的混凝土或需要乙方提供的服务事项超过本合同约定的事项，甲乙双方应签订补充合同;如未签订补充合同，但甲方接受了乙方的货物或服务，应视为是依据本合同接受的货物或服务，应按照本合同的约定支付相应的款项。本合同对价格有约定的，依照本合同执行，没有约定的按照市场通常标准计算。

合同附件、补充合同、双方在合同履行过程中签订的文件、电子邮件、传真文件等。

第二条 甲方施工的工程及使用混凝土情况

2.1 工程名称：

2.2 工程地点：

2.3 供货数量：

2.4 浇注方式：

第三条 乙方向甲方提供普通混凝土强度等级、单价、预计数量

预计数量（在预拌商品混凝土中掺入早强剂、抗渗剂、膨胀剂等外加剂，须提前7天书面通知乙方，甲方承担增加材料费元。

3.2泵送费：以上表中单价不含泵送费;若需泵送混凝土，汽车泵加价 元，地泵加价 元。

3.3泵车出场费(每次浇注量在1003以下)：汽车泵出场费 元次;地泵出场费 元次。

3.4砂浆费：甲方自制泵送混凝土润管砂浆，不收取砂浆费。乙方配送润管砂浆，砂浆费按照供货混凝土价格收取。

3.5单次浇注时，若甲方所提混凝土供应计划数量，导致乙方车辆载重量低于8车，乙方同意一次不收运费;若导致两次载重量低于8车，按8车收取。运输里程在15公里以上的工程，运费按20元,，超出15公里在此基础上每增加1公里运费加收1元。

3.6乙方混凝土运输车辆及泵车到达甲方施工现场，甲方在1小时后(从车辆抵达施工现场开始计时)才开始施工，乙方收取甲方延迟施工车辆等候燃油费100元小时。

3.7乙方混凝土运输车辆到达甲方施工现场，甲方必须在90(从车辆出搅拌站开始计时)卸载完运输车辆所载全部混凝土，以确保混凝土质量和运输车辆安全，混凝土中掺缓凝剂的，按相关要求执行。

第四条、预拌商品混凝土供货时间从________年____月____日起至________年____月____日止。

第五条、预拌商品混凝土计量及结算付款办法

5.1预拌商品混凝土计量方法

按乙方“送货单”数量为准，以体积计，以3为计算单位。甲方可随时对乙方的混凝土运输车实际装载量过磅抽检，若抽检中发现实际数量与施工配合比量之误差，超过国家计量允许范围(按GB14902-20标准为177;3%)，按GB14902-20相关规定以抽检误差比例从本批次中扣除。

5.2预拌商品混凝土结算付款方式

经甲乙双方协商一致，确认按以下第 种方式结算和支付货款：

①以现金方式即时结算。

本合同内货款以先付款后发货的方式结算和支付。

合同签订后，在甲方向乙方送货之前，乙方将当期或当次应付货款足额汇入甲方指定账户或以现金方式足额缴至甲方财务人员处(以甲方银行进账单或财务收据日期为准)，甲方确认收到乙方货款后根据乙方指定的交货时间和地点送货、交货。

乙方应当提前 小时向甲方下达供货计划和交货地点，且应当在下达供货计划前足额付清货款。在乙方货款没有到账之前，甲方有权拒绝送货。乙方未提前通知甲方供货计划和交货地点或给甲方准备时间不够 小时的，甲方可以相应延迟送货时间，若因此而造成经济损失，由乙方全部承担。

②月结。

合同履行期间的每月25-____日为对账结算日,双方确认当期供货总量及应付货款，甲方向乙方开具发票，乙方在收到甲方发票之日起3个工作日内将所有应付款项足额支付给甲方委托收款的财务人员或转入甲方指定帐号。

乙方未按时足额支付货款，应按应付未付货款金额的千分之三每天向甲方支付违约金。乙方逾期付款时间超过____日，甲方可以暂停供货而不承担任何责任。

③预付款结算。

乙方在合同签订之日后，甲方向乙方第一次送货之前一次性预付货款 万元，该款支付至甲方指定账户或乙方委托收款的财务人员处(注：预付货款最低不得少于人民币 万元整)。 甲方根据供货数量相应扣除乙方预付货款金额，当乙方预付货款存量金额低于 万元，甲方有权要求乙方及时补足;当乙方预付货款存量金额不足 万元时，甲方有权停止送货，待乙方补足预付货款存量金额至 万元或以上时，甲方再重新送货。 合同履行完毕、解除或终止，乙方预付货款扣除应付货款还有剩余的，甲方在5个工作日内无息退还给乙方。

第六条、甲方责任

6.1根据工程进度需要，甲方填写统一格式的“商品混凝土供应计划表”，并至少提前2天书面通知乙方(特殊及高强度等级混凝土提前7天)，并注明准确的开盘时间，因各种原因需要更改供应计划，甲方应提前24小时重新书面通知乙方。因通知不及时所造成的损失，由甲方负责。

照明、水、临时清洁车辆、场地等;协助泵车的进出场地和混凝土泵送管道的铺设、迁移、加固工作，负责施工现场保卫和安全、周边城管、环卫及交通事宜;甲方应保证施工现场道路平整、畅通、牢固、公路沿线电线高度必须保证

障碍物受损均由甲方承担;如需占用公路，其审批手续和安全监护由甲方全权负责，乙方不负任何责任;由甲方原因造成的安全责任由甲方承担。

掺和物、注水等，因违规操作而引发的混凝土质量事故，由甲方负责。

6.4乙方按照“商品混凝土供应计划表”的要求，运送商品混凝土到施工现场后，即完成对合同标的交付。甲方应自行雇请人员按照正常时间把混凝土卸完，自行及时组织浇注和振捣及抹平收面，不得提前拆模，因未及时组织浇捣，提前拆模引发质量事故和经济损失，由甲方承担责任。

6.5甲方严格执行现行有关施工技术规范标准，因甲方原因造成的质量问题，由甲方负责。

6.6甲方按现行技术规范标准要求作混凝土试件和提供标准养护。

6.7当乙方混凝土运输车辆到达甲方施工现场时，甲方应指定专人及时验收并在运输单上签字。

6.8润管砂浆不得当混凝土使用和浇注到工程结构中，因私自浇注到工程结构中造成的工程质量事故由甲方负责。在施工过程中，当出现不同强度等级的混凝土同时浇注时，不同强度等级的转换由甲方负责，并指定不同强度等级的入模地点及时间。

6.9甲方承诺本工程所需预拌商品混凝土，必须全部使用乙方生产的预拌商品混凝土，甲方在本合同履行中不得单方终止合同

6.10甲方应按约定时间付清混凝土货款。

第七条、乙方责任

7.1乙方必须持有相关的资质等级证书，并严格按照资质证书核定的营业范围供应符合相关标准规范的预拌商品混凝土。

7.2乙方收到“商品混凝土供应计划表”后，应按合同要求及时(遇交通管制和不可抗力因素除外)供应预拌商品混凝土，确保施工进度和工程连续浇捣需要。

砂、石等材质试验报告及出厂合格单。

市现行有关混凝土技术规范标准，并将出厂检验的预拌混凝土强度报告及相关资料提供给甲方。

7.5因乙方预拌商品混凝土质量原因，造成的工程质量事故直接损失，由乙方承担责任。

第八条、争议、违约与索赔

乙双方在合同执行过程中发生争议时，可协商解决，协商不成可依法向出卖方所在地人民法院起诉。

乙双方签定本合同之后，必须履行本合同。若单方面违约，则违约方赔偿守约方违约金 万元( 元)。

第九条、本合同甲、乙双方签章之日生效。预拌商品混凝土供应完毕，甲方付清所有货款后，乙方将有关资料全部交付甲方，本合同即告终止。

第十条、本合同手写和更改无效。买受方凡采取现金支付的，由出卖方出具盖有出卖方财务专用章的收据为买受方的付款凭证;买受方凡采取转帐支票支付的，买受方应将款项支付到收款方为“ ”或本合同个人账户，且以款到出卖方账户为凭据。

第十一条、签订本合同时，乙方向甲方提供《预拌商品混凝土使用说明书》一份，甲方已签收。

第十二条、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。

第十三条、附则 本合同自双方签字或盖章之日起生效。

甲方(章)： 乙方(章)：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

开户银行： 开户银行：

帐 号： 帐 号：

现场收货人:

开户银行：

联系电话：

帐 号：

合同签订时间：________年____月____日

商品买卖合同【篇3】

2022正规商品买卖合同是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。正规商品买卖合同能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022正规商品买卖合同正文内容

立契约书人___________股份有限公司(以下简称甲方)、___________股份有限公司(以下简称乙方)，今就连续性商品交易事宜订立契约条款如下：

第一条甲乙双方约定，甲方将其制造下列内容的商品连续卖给乙方，乙方买进。

商品内容：合成清洁剂、肥皂、牙膏、洗发精。

第二条货款的支付方式，以每月底甲方所交货物的数量为准，乙方于第二个月底前以现金支付。但如获甲方的同意，乙方可以九十日内的支票支付甲方。

第三条乙方若有不支付货款、支票无法兑现、停止付款或违反本合约条款的情况，则无需通知催告，乙方即失去货款债务期限的利益，并需一次付清本合约所规定的一切债务。

第四条本合约不预先订定期限。

第五条乙方就第一条的产品保证，以甲方所定的批发价销售，并指导其所属的零售店亦当以此价格销售。

前项甲乙双方，及乙方所属的零售店间，得另根据甲方所定的条件订立再销售价格合约。

第六条乙方的销售地区约定为______________________，如欲于上述地区外销售，必须获得甲方的书面同意。

第七条乙方于甲方要求时，为履行本合约的债务，需依照甲方的指定，采取下列一种或同时二种的方式。

(1)推举甲方同意的连带保证人。

(2)提供不动产作为担保，并根据事先约定付清款项以避免甲方行使所有物返还请求权。

(3)提供保证金。

(4)寄托有价证券。

(5)乙方的赊帐债权让转予甲方。

(6)交付库存的甲方制品。

第八条乙方违反本合约的条款，或依据第三条债务失去期限的利益，与发生下列的情形时，甲方为顾及其未来。可解除本合约

(1)乙方的信用有重大变化时。

(2)乙方的公司组织上有重大变化时。

第九条若发生与本合约有关的争执，双方同意以甲方总公司所在地的法院为第一审法院。

本契约一式三份，甲、乙双方与连带保证人各执一份为凭。

公司名称(甲方)：________________

公司地址：________________________

负责人：__________________________

身份证统一号码：__________________

营业执照号码：____________________

公司名称(乙方)：________________

公司地址：________________________

负责人：__________________________

身份证统一号码：__________________

营业执照号码：____________________

连带保证人(丙方)：______________

住址：____________________________

身份证统一号码：__________________

____________年________月________日

商品买卖合同【篇4】

甲方：

乙方：

经甲乙双方友好协商，甲方向乙方供应商品，共同签订本合同，以共同遵守执行。

一、结算价格：

二、结算办法及时间

1、货到付款，以现金形式支付。

2、收取乙方第一次进货押金元，以月结现金方式支付。

3、采用转账支付，乙方须在收到甲方销售发票后的5个工作日内将货款汇入甲方指定账户。

甲方开户行：_____

账户名：_____

账号/卡号：_____

因甲方未能按时提供销售发票或其他甲方原因影响，付款时间则按实际情况顺延。

三、甲方义务

1、甲方保证乙方的货品，但乙方需提前1天通知甲方。

2、甲方收到乙方的订单后，按照乙方订单上约定的商品种类、规格、商标、数量、价格和时间将货物运送到乙方指定地点。

四、乙方义务

对甲方送来的商品进行品种、商标、数量、规格、价格及包装外表进行验收，并在商品发货单上签字确认。

五、商品退/换货

甲方承诺：

1、为加快周转，所提供的商品，乙方对收货15天仍未销售的商品给予退货。

2、合同终止或解除后，甲方供应给乙方尚未销售的商品给予退货。

3、双方约定，非甲方原因造成商品腐烂、变味、变质、破损、变形的商品进行换货处理。

六、对帐及要求

1、甲方结算会计在每月的5号前知会乙方，双方核对完毕后，甲方根据确定的单据金额开具正式销售发票，乙方在约定时间内与甲方结算。

2、结算中乙方若多支付货款给甲方，甲方将在下次结算时从货款中扣出，若乙方少付款给甲方，则在下次结算中补足少付部分。

七、发生争议时，双方应友好协商解决，协商不成时，任何一方均可向当地人民法院诉讼解决。

本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，经双方代表签字盖章后生效。

甲方：

乙方：

商品买卖合同【篇5】

买方：_______________________________卖方：____________________________________

一、买方订购以下产品型号配置：

二、质量

卖方提供的货物必须是符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规格和性能要求。

三、交货方式、时间、地点

卖方须在本合同签订后10日内交货，由卖方送至内蒙古额济纳旗买方工地，卖方派去现场的只是系统调试工作人员，买方必须配合人员卸货搬运至指定教室，当场交货。

四、验收

货物到达后，由卖方完成对的货物安装调试，由买方对货物的品种、质量、型号、数量进行检验，如发现货物的品种、质量、型号、数量与合同规定不符，买方有权拒绝接受。货物由买方验收合格并运走后，卖方不承担货物的品种、型号、数量与合同规定不符的责任。

五、货款支付

买方首交订货款（即人民币：______元）。货到指定地点后买方查验后付货款（即人民币：______元），安装完毕，买方验收合格后，买方。

六、售后服务

本合同所指的货物自验收合格之日起，按_木马攻击及人为损坏方面的问题，需上门服务，卖方收取一定的服务费；送修免费。

七、违约责任买方无正当理由拒收货物，如拒收货物对卖方造成损失，卖方有权追索。买方逾期付款，买方每日偿付卖方欠款总额型号、数量、质量不符合合同规定标准的，买方有权拒收；卖方不履行售后服务的有关义务，对买方造成损失，买方有权追索。

八、争议解决

本合同发生争议产生的诉讼，由合同签定地人民法院受理。

九、合同生效

本合同一式两份，卖方与买方各执一份。合同自双方签字之日起生效，购买日期：______年______月____日。

十、本合同未尽事宜，经买卖双方协商一致并按合同法有关规定处理。

买方：___________（签章）卖方：__________（签章）

日期：

商品买卖合同【篇6】

2022小商品买卖合同是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。小商品买卖合同能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022小商品买卖合同正文内容

甲方(卖方)：_________

乙方(买方)：_________

甲乙双方根据《民法典》、《消费者权益保护法》及有关法律、法规，经协商一致，签订本合同。

第一条乙方按下表所列要求购买甲方商品：

第二条质量要求：甲方所出售的商品必须符合国家标准、行业标准、企业标准(由甲乙双方选择一种标准，在括号内打√)。

第三条验收方法：乙方足额付给甲方货款，甲方按第一条表格所列要求交付商品。

第四条违约责任：甲方不能按期交货，每逾期一天，按总货值的_________%偿付乙方违约金。收付定金的，甲方不能履行合同，双倍偿还乙方定金;若乙方不能履行合同，无权要求返还定金。

第五条争议解决：本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方先自行协商或提请有关部门调解解决，解决不成时，按以下第项处理。

(1)申请青岛仲裁委员会仲裁;

(2)依法向人民法院提起诉讼。

第六条其它约定事项：_________

第七条本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。

甲方(盖章)：_________乙方(签字)：_________

经办人：_________身份证：_________

联系电话：_________联系电话：_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点：_________签订地点：_________

商品买卖合同【篇7】

2022小型商品普通买卖合同是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。小型商品普通买卖合同能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022小型商品普通买卖合同正文内容

甲方(卖方)：______________合同编号：_____________

签订地点：________________

乙方(买方)：______________签订时间：_____________

甲乙双方根据《民法典》、《消费者权益保护法》及有关法律、法规，经协商一致，签订本合同。

第一条：乙方按下表所列要求购买甲方商品：

商品名称货号规格质地颜色单位单价数量金额

合计金额：___万___仟___佰___拾___元___角___分(￥：_____________)

备注：甲方预收乙方定金_________元，乙方尚欠甲方货款_________元。

第二条质量要求：甲方所出售的商品必须符合国家标准()、行业标准()、企业标准()(由甲乙双方选择一种标准，在括号内打√)。

第三条验收方法：乙方足额付给甲方货款，甲方按第一条表格所列要求交付商品。

第四条违约责任:甲方不能按期交货，每逾期一天，按总货值的____%偿付乙方违约金。收付定金的，甲方不能履行合同，双倍偿还乙方定金;若乙方不能履行合同，无权要求返还定金。

第五条争议解决：本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方先自行协商或提请有关部门调解解决，解决不成时，按以下第()项处理。

(1)申请青岛仲裁委员会仲裁;()(2)依法向人民法院提起诉讼。()

第六条其它约定事项：___________________________________

第七条本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。

甲方(盖章)：__________乙方(签名)：_________

经办人：________________身份证：_______________

联系电话：______________联系电话：_____________

________年_____月_____日

商品买卖合同【篇8】

商品房多重买卖是出卖人就同一商品房订立两个或两个以上的买卖合同，将房屋先后卖于数人，形成数个商品房买卖合同关系的行为。法院新颁布的《关于审理商品房买卖合同适用法律若干问题意见的解释》(以下简称《解释》)第八、九、十条对商品房多重买卖作了新的规范，本文拟就此略谈粗识浅见。一、商品房多重买卖合同的效力合同是当事人合意的体现，除因标的目的自始客观不能、无从确定、违反法律强行规定，违反公序良俗及其他法律特别规定外，均为有效。前位买卖合同只要系双方真实意思表示，不违背合同法第五十二条的禁止性规定，其效力自不待言。在后位买卖合同中，出卖人一物数卖之举虽有悖于诚信守约的善良风俗，但只要出卖人与后位买受人未有恶意串通损害第三人利益的行为，该房屋买卖合同并非当然无效。不能以是否行到实际履行为标准否认后位买卖合同的效力。台湾学者王泽鉴先生亦认为，基于先后买卖契约而生之多重债权，依传统之债法观念，不因先后而异其效力。《解释》第八条规定：商品房买卖合同订立后，出卖人又将该房屋出卖给第三人，导致商品房买卖合同目的不能实现的，无法取得房屋的先买受人可以请求解除前位买卖合同及要求出卖方支付惩罚性违约金，而不能当然否定后位买卖合同的效力。由此可推断《解释》认可后位买卖合同效力的意旨。二、商品房多重买卖中的物权变动及利益衡平同一合同标的难以在多个债权人之间合理分配，是多重买卖合同的特色，如何确定商品房多重买卖中所有权的归属实是争议焦点所在。(一)房屋所有权已先行转移于前位买受人时的物权变动出卖人若已将房屋所有权移转于前位买受人并办理所有权登记后，又将该房屋卖于他人，先买受人取得房屋所有权当无疑义。不动产以登记为权利公示公信方法，后买受人可从权属登记中发现出卖人非真权利人，从而放弃交易。若其仍愿意与出卖人继续交易，则应视为接受了权利不能实现的风险，自然无法取得房屋所有权。为惩戒出卖人的恶意欺诈，依《解释》第九条第(三)项规定，后买受人就出卖人的一物数卖行为可主张不超过已购房款一倍以内的惩罚性赔偿金。(二)出卖人径行将房屋移转于后位买受人时的物权变动及法律评价《解释》第八条和第十条针对原因行为的不同，在考量后位受让人善意与否的基础上，对房屋所有权变动作了不同的规定。《解释》第八条规定，商品房买卖合同订立后，出卖人又将该房屋出卖给第三人，导致商品房买卖合同目的不能实现的，无法取得房屋的买受人有请求解除买卖合同，可要求出卖人承担不超过已付房款一倍之内的惩罚性赔偿责任。惩罚性赔偿责任突破了传统民法中合同赔偿责任只在于填补损失而不在于惩罚的理念，源于英美法系国家，最早主要适用于侵权责任，后来逐渐被广泛适用于合同纠纷。《解释》继消费者权益保护法四十九条、合同法一百一十三条之后，作了新的创新，将赔偿性赔偿责任界定在已购房款的一倍以内，既有利于有效遏制多重买卖之类违背诚实信用原则、严重损害市场交易安全的行为，维护守约方的合法权益，促进社会诚信制度的确立，又能达到各方利益的平衡，保证建筑业的健康发展。但仔细解读《解释》第八条，会发现先买受人的权利仅限于前位买卖合同中，而无权要求解除后位买卖合同，更无权主张房屋所有权。对此应理解为是后位受让人主观为善意时，对出卖人、先买受人、后买受人的利益衡平。先买受人之所以无主张房屋所有权之权利，缘于善意第三人受到了公示公信原则的保护。不动产物权公示原则是指将不动产物权的设立、移转通过登记方式向社会公开。不动产物权公信原则是指任何人因为相信登记记载的权利而与权利人从事了移转该权利的交易，该项交易应当受到保护。公示公信原则彰显了保护信赖利益的精髓，而信赖利益往往又是交易安全的基础。在商品房多重买卖中，出卖人仍是登记记载的权利人，在法律上只能推定其为真权利人，后买受人基于对不动产登记的合理信赖，而与之交易，自应获得房屋所有权，否则将是对无辜、善良的后买受人的非难，有悖于公平正义之法则。《解释》第十条规定，买受人以出卖人与第三人恶意串通，另行订立商品房买卖合同并将房屋交付使用，导致其无法取得房屋为由，请求确认出卖人与第三人订立的商品房买卖合同无效的，应予支持。此条解释是对后买受人主观为恶意情况下的特殊规范。即使后买受人已取得房屋所有权，先买受人仍可径直主张合同无效，并依合同无效的法律效果使后买受人丧失房屋的所有权。该条解释不是从注重保护后买受人的利益，进而保护实际交易的流通效率与安全考虑;而是从意思自治和诚实信用的基本价值出发，着意保护先买受人利益和正常的交易秩序。对出卖人与后买受人违背诚实信用的行为科以了宣告合同无效这一最严厉的处罚，并辅之以不超过已付购房款一倍的惩罚性赔偿责任，体现了司法者明确的价值取向。由上可知，《解释》对前买受人及善意后买受人给予特别的法律保护，既是诚实信用原则的践行，更体现了维护交易安全的本意。

简易商品购销合同

想知道“简易商品购销合同”的内涵和背后的故事请继续阅读。在不断进步的社会中，我们可能会遇到需要亲自撰写合同的场合。签署合同能够减少合作纠纷的出现。为了避免丢失网站地址建议您将本页收藏起来！

简易商品购销合同【篇1】

简易商品购销合同书范本篇一

订立合同双方：

购货单位：__________________，以下简称甲方；

供货单位：__________________，以下简称乙方。

经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条产品的名称、品种、规格和质量

1、产品的名称、品种、规格：__________________。（应注明产品的牌号或商标）

2、产品的技术标准（包括质量要求），按下列第项执行：

（1）按国家标准执行；

（2）按部颁标准执行；

（3）由甲乙双方商定技术要求执行。

第二条产品的数量和计量单位、计量方法

1、产品的数量：______________。

2、计量单位、计量方法：____________。

3、产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计算方法：________________。

第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收______________。

第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点（包括专用线、码头）

1、产品的交货单位：________________。

2、交货方法，按下列第项执行：

（1）乙方送货；

（2）乙方代运（乙方代办运输，应充分考虑甲方的要求，商定合理的运输路线和运输工具）；

（3）甲方自提自运。

3、运输方式：______________。

4、到货地点和接货单位（或接货人）________________。

第五条产品的交（提）货期限

（规定送货或代运的产品的交货日期，以甲方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准，当事人另有约定者，从约定；合同规定甲方自提产品的交货日期，以乙方按合同规定通知的提货日期为准。乙方的提货通知中，应给予甲方必要的途中时间，实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期，应视为提前或逾期交货或提货。）

第六条产品的价格与货款的结算

1、产品的价格，按下列第项执行：

（1）按甲乙双方的商定价格；

（2）按照订立合同时履行地的市场价格；

（3）按照国家定价履行。

（执行国家定价的，在合同规定的交货或提货期内，遇国家调整价格时，按交货时的价格执行。逾期交货的，遇价格上涨时，按原价执行；遇价格下降时，按新价执行。逾期提货或逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行；遇价格下降时，按原价执行。由于逾期付款而发生调整价格的差价，由甲乙双方另行结算，不在原托收结算金额中冲抵。执行浮动价和协商定价的，按合同规定的价格执行。）

2、产品货款的结算：产品的货款、实际支付的运杂费和其它费用的结算，按照中国人民银行结算办法的规定办理。

（用托收承付方式结算的，合同中应注明验单付款或验货付款。验货付款的承付期限一般为10天，从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。凡当事人在合同中约定缩短或延长验货期限的，应当在托收凭证上写明，银行从其规定。）

第七条验收方法________________。

（合同应明确规定：1、验收时间；2、验收手段；3、验收标准；4、由谁负责验收和试验；5、在验收中发生纠纷后，由哪一级主管产品质量监督检查机构执行仲裁等等）。

第八条对产品提出异议的时间和办法

1、甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在30天内向乙方提出书面异议；在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过两年内未通知乙方的，视为产品合乎规定。

2、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3、乙方在接到需方书面异议后，应在10天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

（甲方提出的书面异议中，应说明合同号、运单号、车或船号、发货和到货日期；说明不符合规定的产品名称、型号、规格、花色、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法、检验情况和检验证明；提出不符合规定的产品的处理意见，以及当事人双方商定的必须说明的事项。）

第九条乙方的违约责任

1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的______%的违约金。

2、乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

3、乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

4、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

5、乙方提前交货的产品、多交的产品的品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6、产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。

7、乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款；合同规定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任；甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后15天内通知乙方，办理解除合同手续。逾期不答复的，视为同意发货。

第十条甲方的违约责任

1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款______%的违约金。

（违约金视为违约的损失赔偿，但约定的违约金过分高于或者低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少或者增加）

2、甲方未按合同规定的时间和要求提供应交的技术资料或包装物的，除交货日期得顺延外，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按顺延交货部分货款计算，向乙方偿付顺延交货的违约金；如果不能提供的，按中途退货处理。

3、甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

4、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

5、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。

6、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。

第十一条不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十二条其它______________。

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

本合同自________年____月____日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式____份，分送甲乙双方的主管部门、银行（如经公证或签证，应送公证或签证机关）等单位各留存一份。

购货单位（甲方）：________（公章）供货单位（乙方）：______（公章）

法定代表人：______________（公章）法定代表人：____________（盖章）

地址：____________________地址：__________________

开户银行：________________开户银行：______________

帐号：____________________帐号：__________________

电话：____________________电话：__________________

_____年____月____日订

简易商品购销合同书范本篇二

甲方（供应商）：________________________

乙方（零售商）：________________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就商品进货购销事宜协商订立本合同。

一、订购商品

1.商品的种类、品名、品牌、规格、生产厂厂名及厂址、等级、质量标准、包装要求、计量单位及单价等详见本合同《附件一》。

2.甲方在本合同签订时，应当提供营业执照、税务登记证等自身主体资格的证明，同时提交有关商品生产、代理、批发或进口许可等有关附随文件。

3.上述商品价格已经双方确认，如因原材料价格、生产经营成本、市场供求关系等变化导致合同期内商品价格变化，要求价格变动一方应当提前15日通知对方，经对方书面确认后方可调价。价格变动自确认之日起生效，适用于确认之日后的新订单。

4.乙方对本合同中所列商品特别指定原料或样式等专门条件时，需在签订本合同的同时向甲方提交指示说明书或样式说明书。

5.甲方所提供商品的外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定，用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、采用的产品标准、质量检验合格证明、使用说明、生产日期和安全使用期或者失效期、警示标志及其它说明等。商品应当使用正规条形码，以便于POS机识别；无条形码的商品应当在《附件一》中说明，同时向乙方购买内部条形码贴于商品外包装上。

6.甲方应当保证其所提供商品的质量符合本合同或订单约定的质量标准；甲方提供有关商品质量说明的，应当符合该说明的质量要求。质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；无国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

二、代理人

1.本合同代理人在其主管的业务环节中所签署的各种文件、单据，作为双方签订、履行合同的有效凭证。

2.双方如变更或撤换代理人，应当以书面形式提前7日通知对方，委派和撤换代理人的通知书作为本合同附件。

三、订货

1.乙方向甲方订货，应当提前72小时发出订单，双方约定的订单形式为：（1）乙方电子商务平台（2）电子邮件（3）传真（4）订货合同（5）其他

2.订单应当明确商品的名称、生产厂厂名和厂址、规格、计量单位、品牌、质量、产地、数量、单价、交货时间、交货地点等具体内容。

3.甲方收到订单后应当在24小时内对能否接受订单予以明确答复，答复形式同订单形式一致；不予答复的，视为不接受订单。如答复中对订单具体内容有修改的，乙方应当在24小时内表示是否接受，乙方不接受则视为订单无效；乙方不予答复的，视为接受修改的订单。

4.订单及订单答复以电子网络为传输载体的，应当发送至本合同指定的网址或电子邮箱；以传真、订货合同等书面文字为载体的，应当加盖订货单位公章或代理人签字，方为有效。

四、交货及验收

1.甲方应当将订单列明的商品，按照约定的时间、运输方式交付到乙方指定地点。

2.商品的所有权自交付时起转移给乙方，商品毁损、灭失的风险也自交付时起由乙方承担。

3.乙方应当妥善安排工作人员在到货后12小时内按照订单对商品的种类、规格、产地、数量、包装等进行初步验收，并出具收货凭证；如商品不符合本合同及订单要求的，可以拒绝接收。对于特殊情况下无法在12小时内验收完毕的，应当出具收货待验收凭证，同时告知验收完毕的具体时间。

4.乙方对于已经验收的商品发现存在内在质量问题，应当在质量保证期内提出，无质量保证期的在收货后24个月内提出，否则视为商品质量符合约定。供应商知道或者应当知道所提供商品不符合约定的，不受前述提出异议时间的限制。

质量异议应当以书面形式向甲方提出，甲方应当在收到异议后的10日内予以书面答复，否则视为认可。

五、商品促销

1.乙方可以根据企业经营战略制定商品促销计划，以加速商品的周转和销售。

2.甲方可以根据自身产品状况，有选择地参加促销活动，同时向乙方支付促销服务费用或者给予商品价格优惠。

3.双方应当就促销方式、促销期间、乙方所提供的服务内容、甲方支付的服务费用及支付办法等具体事宜，另行签订《促销服务协议》。

六、商品退换

1.双方在确定商品价格时，应当对商品退换、损耗问题予以充分考虑。甲方选择的退换货类型为______：

（1）不接受退换货（2）有条件的退换货（3）在商品总价值______%损耗范围内可接受退换货

2.在选择有条件退换货的前提下，为了保持乙方合理库存，且有利于商品周转，双方同意：

在第______种条件时甲方同意更换商品：

（1）残、次品（2）滞销、过季商品（3）其他

在第______种条件时，甲方接受乙方退货：

（1）残、次品（2）滞销、过季商品（3）其他

对于存在保质期、有效期的商品，乙方应当在保质期、有效期尚存1/3的期限内提出退换货。

3.乙方退换货应当向甲方发出书面退换货通知，甲方应当于收到后5日内对所退换商品进行核实并书面确认，10日内负责更换或者收回所清退商品。逾期不答复或书面确认后未在10日内负责更换或者收回所清退商品的，乙方有权自行处置该商品，并在对账结算时予以扣除。

七、对账与结算

1.双方确认的结算方式为：

（1）预付货款（2）货到付款（3）铺货后按结算周期付款，铺货期为______日

2.采用第1条第（3）种方式结算的，双方应当在本合同中明确对账及结算周期。

（1）按照商品的销售周期，甲乙双方确认的对账周期为：每月______次，具体对账日期为每月______日。对账日前3日，甲方应当按照进货、销售、退货等清单载明的数量及数额向乙方提供《商品对账单》，乙方持相关单据进行核对，核对无误后签字确认；无故不确认的，视为认可《商品对账单》的内容。

（2）双方确认的结算周期为：

A10日B15日C30日D45日E其他

3.如因商品种类不同，确定的对账周期、结算周期不同，可就具体商品的对账周期、结算周期或者其他的对账、结算办法另行制作本协议附件或在《附件一》中列明。

4.乙方应当尽力建立顺利、便捷、无障碍的结算机制。结算期满后，甲方可持《商品对账单》及增值税发票要求乙方足额支付货款

5.双方确定的付款方式为：（1）现金（2）转账支票（3）电汇（4）

八、知识产权的保护

甲方应当保证其所提供的商品不存在任何知识产权的瑕疵。如因甲方或其供应商侵犯第三方的专利权、商标专用权、著作权、商业秘密或其他权益产生争议，给乙方造成经济损失时，甲方应当承担全部责任并承担因此发生的各种费用。

九、违约责任

1.甲乙双方均应当全面履行本合同的约定，一方违约给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任。

2.甲方未按照已经确认的订单内容发货，应当负责更换或补足；造成交货延迟的，每延迟1日应当支付延迟交货金额万分之五的违约金；延迟3日以上的，除支付违约金外，乙方有权取消该批次订单；累计5次迟延交货的，乙方有权解除本合同。

3.乙方未按照合同约定的期限结算的，每延迟1日，应当按日支付应当结算金额万分之五的违约金；延迟30日以上的，除支付违约金外，甲方有权解除合同。

4.由于甲方商品质量问题导致消费者退货或者乙方受到有关政府部门查处，甲方应当积极参与调查处理并赔偿因此给乙方造成的全部经济损失；情节严重给乙方商誉造成严重损害的，乙方有权解除本合同。

十、合同的解除

1.任何一方非因对方违约提出解除本合同，均应当提前30日以书面形式通知对方，合同自双方协商确定的日期解除。因甲方违约而解除合同的，已经支付的各种促销服务费用乙方不予返还；因乙方违约而解除合同的，应当按照合同实际履行期的比例向甲方退还已经收取的各种促销服务费用。

2.任何一方出现如下情形时，另一方有权无需预先告知即以书面通知的方式解除本合同，合同自通知送达之日解除。乙方提出解除合同的，已经收取的各种促销服务费用不予返还；甲方提出解除合同的，乙方应当按照合同实际履行期的比例向甲方退还已经收取的各种促销服务费用：

（1）存在本合同第九条第2、3、4款约定的严重违约行为时；

（2）受到政府行政主管部门吊销营业执照或停业处分，或其它丧失合法经营身份或资格的情况发生时；

（3）申请破产、进入清算程序，或陷入无力偿付债务或资不抵债的状态，或其它有充分理由可认为财务状况恶化或有该可能性时；

（4）未经他方同意，把本合同的权利或义务全部或部分转让给第三方的；

（5）增值税一般纳税人资格被取消时。

3.合同解除后，双方仍应当按照本合同第七条约定的方式进行对账和结算。

十一、合同期限

1.本合同有效期自______年______月______日起至______年______月______日止，共______年。

2.合同期满前1个月，如双方同意继续合作，应重新签订新的合同；如未签订新的合同，乙方仍然下达订单且甲方接受的，视为原合同自动顺延1年。

十二、争议解决方式

本合同项下发生的争议，双方应当协商解决；协商不成的，按照以下第种方式处理：

（1）向____________人民法院提起诉讼；

（2）向____________仲裁委员会申请仲裁。

十三、其他

1.本合同涉及的通知，应当以书面形式确认，并在通知方通过邮局以挂号信、特快专递等形式寄达本合同约定地址或被通知方工作人员签收后，视为送达。

2.本合同附件为合同的有效组成部分，按照双方约定的解释顺序进行解释。

3.本合同的变更和补充，双方应当另行签订补充协议。

4.本合同经双方法定代表人或其代理人签署并加盖单位公章或合同专用章后生效。

5.本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。

甲方：__________________乙方：__________________

签约代表：______________签约代表：______________

电话/传真：____________电话/传真：____________

电子邮件：______________电子邮件：______________

开户银行/账号：________开户银行/账号：________

税号：__________________税号：__________________

盖章：__________________盖章：__________________

签字日期：______________签字日期：______________

简易商品购销合同书范本篇三

甲方：

乙方：

经甲、乙双方友好协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，现就乙方向甲方供应生产物资事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务，特订立本原材料采购合同范本：

一、订购产品名称：

二、订购产品数量：

三、质量标准：

1、甲方授权乙方供应符合国家质量标准和甲方生产要求的货物。乙方的货物必须符合规定的标准和随货文件要求。

2、

四、产品规格及价格：

1、____________。

2、____________。

五、付款方式：双方选择以下第种方式支付货款。

（1）翻单结算。既第二批货物到甲方厂区指定地点后，甲方向乙方支付第一批货款。以后依次类推下次送货结算上次货款。

（2）留质保金结算。既乙方前一期货物送达且验收合格后，留下________元作为质量保证金，其余款项货到后当月内付清。合同期限届满，货物没有发生质量问题，质量保证金全部退还乙方。

（3）货物运到甲方后，经检验合格，卸货后–日内付款。

六、产品包装要求及规格：（包装费用已包含在货物价格内）____________________。

七、交货地点：———————。运费由乙方负担。运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。

八、供货时间：

1、乙方在收到甲方首批传真订单（或电话、短信通知）____个工作日内将货物送至合同指定地点。重复订单，____个工作日内将货物送至合同指定地点。

2、_______________。

九、双方的权利和义务：

1、如果供应的货物行情有较大幅度的变化，经双方协商可根据市场价格对供货产品的价格做出必要的调整。协商不成，仍按原条款执行。

2、如乙方提供的货物包装或产品规格不符合要求，甲方有权拒收货物。如甲方拒收，乙方必须按照本合同的约定另行提供符合要求的货物，且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。

3、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。其提供的产品，必须符合相关的国家、行业或企业标准，并随货附带生产许可证、产品合格证、化验报告等手续。

4、甲方应在乙方所送的货物到达后及时进行质量检测，如发现质量问题，乙方须立即现场处理善后事宜。因此给甲方造成损失的，乙方应承担甲方为此支付的所有费用（包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等）。

5、因乙方产品内在质量问题，引发甲方生产或质量事故，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用（包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等），此责任不因甲方已进行质量监测而免除。

6、如乙方未按照本合同第六条规定的时间送货、送货迟延或货物的数量与合同约定不符，应赔偿甲方违约金_________元。

7、双方都应保守对方的商业机密。

十、补充协议：_______________。

十一、特别声明条款：_____________________________。

十二、此原材料采购合同范本有效期：XX年___月___日起至20__年__月__日止。

十三、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。双方发生争议时，协商解决，协商不成任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十四、合同签订地：

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法人代表：法人代表：

签字日期：20年__月__日签字日期：20__年__月__日

简易商品购销合同【篇2】

订购单编号：____________________

签订日期：____________________

出口商：____________________

送货地址如下：____________________

致： ___________________公司(供方)

经由_________________船上交货 条件：_________________ 到达地：________________

按贵方报价：________________ 约定到达站港时间：_________________

本编号订购单完全依照正、反两面的说明和规定作成。

数量：__________规格型号：__________单价：__________金额：__________

如所订产品和(或)物资是为执行与美国官方所签合同，本订购单之规定将由附表上的规定加以补充。

总计：____________________

买方：____________________

说明和规定

1.承兑副本须及时签字送回。

2.装箱单据必须完整，最后一张单据应注明“货物备齐”。

3.每箱货物、装箱单和发票上均应注明订购单编号。

4.发票一式两份，最迟须在装船次日寄出，每张发票都应附上提单或运单。

5.货物必须交到需方收货处，不得提交给任何个人或部门。

6.额外费用

除非事前经书面通知同意，否则不得增收任何额外费用，包括装箱、包装、搬运费等。

7.支付

贴现期以收到货物或发票(以后到者为准)之日起计算。不得采用货到付款办法，不得使用汇票。

8.数量

必须保证充足供货，未经需方书面同意，不得改变订货数量。需方可拒收并退回未经认同之供货，所发生的一切费用由供方承担。

9.价格

如本定单未就价格作出规定，货物应按最后报价或现行市价付款(以低者为准)。本定单所填价格不得高于最后报价，所定价格必需经需方认可。

10.适用的法律

供方保证本定单所涉及货物之生产、销售和定价均不得触犯任何联邦、州或地方法律。

11.公正劳动标准法

供方保证按本定单发运给需方的货物均是按公正劳动标准法规定生产制造。

12.担保条款

供方确保按本定单或按需方要求规格所提供的一切物品完全符合规定，在材料、工艺及适销方面没有缺陷。此担保在交货之后仍然有效，且不得因需方接收所定货物或商品以及支付货款而失效。凡有违反本定单或不符合本定单提供的规范之行为，以及其他任何例外或变更都必须经过需方采购部门的书面认可。

13.取消订货

如供方不按规定按时供货，或供方违反本定单及担保条款在内的规定，需方有权取消全部或部分尚未提交之定货。

14.验收

需方有权验收和拒收货物。次品和不符需方规格要求的产品将搁置等候供方通知，损失由供方承担，如供方同意退货，费用应由供方负责。如验收发现所收到的货物不符需方规格要求，需方有权取消未发运部分定货。验收前所支付的订货款不得构成承诺，因此不得影响需方对供方的任何或所有权利要求。

15.专利

供方保证此定单所供产品不得侵犯任何美国颁发的或经协定规定的专利证书权，并保证不让需方、其转让人、其顾客及用户遭受侵权之诉。

16.转让

未经需方书面同意，供方不得转让此合同。

17.合同解释

本合同将按_________州的法律进行解释。

1.3 购销合同修改协议书

双方当事人如想修改某一合同内容，可签定以下协定：

协议书

双方现同意将_________年_________月_________日购买500薄耳土豆的合同作如下修正：

1.将有关供货日期的第5项改为：(变动条款)____________________________________。

2.将有关担保的第8项改为：(变动条款)________________________________________。

合同其他条款保留不变。

__________________(卖方签字)

__________________(买方签字)

日期：

简易商品购销合同【篇3】

根据《中华人民共和国合同法》及其有关法律法规，为明确甲乙双方的权利义务，甲、乙双方经友好协商，就甲方在合约期内为乙方供应商品，达成如下协议：

1、甲方向乙方供应商品的品种、数量以甲、乙双方签字确认并盖章的订单为准。

2、甲方有新产品推出时，应第一时间推荐给乙方，以便共同创造商机。如乙方确定经营，将按乙方新商品入场程序办理相关手续。

1、甲方向乙方供应的商品的质量应当符合该商品的国家标准，行业标准，没有国家标准，行业标准的按照通常标准或符合合同目的的特定标准。

2、在甲方每次向乙方供应商品时，双方可在订单上对该商品的具体质量标准进行约定。甲方在供应乙方商品的同时应当提交所供应商品合格证或质量保证书。

1、甲方向乙方供应的商品，除要执行国家订价或国家指导价的，均由双方协商订价。

2、基于保护商业秘密的需要，甲方供应的商品交易价格以双方盖章确认的报价单为准，报价单为每一具体商品供货合同的组成部分。

3、甲乙双方积极配合，维护所经营商品的市场零售价的相对稳定和统一。甲方向乙方供应的商品的价格不得高于甲方向乙方及乙方分支机构所在地的其他客户所供应同等商品的最低批发价。

4、甲方在供货价发生提价变动时，应提前三十天书面通知乙方，并在征得乙方同意的前提下，方可执行。否则，乙方仍按旧价和甲方进行结算，并允许乙方在提价生效前的订单有效，以旧价进货。

1、甲方向乙方供应的商品的包装应当按照国家规定的通用方式。没有通用的方式，应当采取足以保护商品的包装方式，保证商品安全、卫生地运抵乙方。

2、甲方商品包装之标示应符合国家法律法规的规定，对于产地、原材料、用途、使用方法、警示语、保质期、生产期、保质条件等必须有清晰的标示。

3、双方可在订单中订明具体商品的包装方式标准，乙方可要求在供应乙方的商品贴上货号、条码、标签。商品的包装费用由甲方负担。

1、乙方自▁年▁月▁日起至▁年▁月▁日止向甲方采购货品。

2、订单期限和供货期限由具体的订单规定。

3、若乙方更改订单，甲方在收到该更改通知后×日内未提出书面异议的，则视为甲方同意按更改后的订单交货。

4、供货的地点由具体的订单指定。

5、甲方须保证在收到乙方订单后，严格按照甲方指定的时段，在36小时内将商品送抵乙方配货中心或指定的分店内。如缺货应在乙方下订单后6小时内通知乙方，并保证缺货率不高于10%，否则乙方将考虑和甲方的合作，并保留追究因甲方缺货所造成的乙方损失的权利。

6、供货方式采用甲方一次性送货，除非乙方要求甲方分开送货。

7、甲方交货时，应提供乙方的订单复印本，并采用乙方规定的送货单填写模式列明送货的各项商品数量。

简易商品购销合同【篇4】

甲方经招投标于______年____月____日与丙方签订了《________________》(以下简称“工程承包合同”)，承建业主投资建设的工程项目(以下简称“本项目”)。在甲方组织的本项目所需混凝土供给中，乙方充分了解甲方的企业情况、管理体系与制度，以及本项目的情况，参与了此次项目混凝土供给，负责本项目商品混凝土供给工作(以下简称“本混凝土工作”)。为明确甲、乙双方的权利义务关系，促使甲乙双方建立良好的合作关系，保证工程按时按质按量完成，使甲方与丙方签订工程承包合同完全履行，依照《民法典》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程商品混凝土供给事项协商一致，订立本合同。

2.3工作范围和内容，甲方经________同意，在________________自建________混凝土站，乙方负责商品混凝土供给工作;

2.4甲方和丙方不得以任何方式向他方购买混凝土材料，也不得自建搅拌站;

3.1甲方委派________，职务：________，担任甲方项目主要负责人，常驻工地负责履行本合同。

3.2乙方委派________，职务：________，担任乙方项目主要负责人，常驻工地负责履行本合同。

3.3双方如需要更换项目主要负责人，应至少提前____天以书面形式通知对方，后任继续行驶合同文件约定的职权，履行前任的义务。

本工程采用每立方米造价包干法分包方式，并以此来计算合同价款：

该分包方式包括人工费、材料费、机械运输费、配合费、措施费、管理费、利润。

在本合同有效期内，甲、丙方应保证分包给乙方不低于50万立方米混凝土的作业量;

6.1乙方应按________(时间)，向甲方项目负责人提交已完工作量书面报告。甲方项目负责人接到报告后及时核实已完工作量(以下称计量)，并在计量前通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加。乙方收到通知后即使不参加计量，该计量结果亦有效，并作为商品混凝土供给合同价款支付的依据。甲方项目负责人无故不按约定时间通知乙方，致使乙方未能参加计量，计量结果无效。

6.2对乙方超出本合同范围和因乙方原因造成停工、窝工与返工的工作量，甲方项目负责任人不予计量。

7.1 丙方即业主方直接向乙方支付合同价款，甲就合同价款对乙方承担连带责任;

7.2支付方式，丙方以下列第____方式向乙方支付合同款项 A现金 B银行转账;丙方根据乙方每月现场施工量按月分批向乙方支付合同价款，丙方于次月10日前向乙方支付上个月应付的合同款项。

7.3 合同单价，甲丙双方以每立方米低于本项目工程开工当时当地的市场价格______的价格将混凝土工作分包给乙方，但原材料成本涨幅超过正负____%时，价格应作相应调整，具体由三方当事人协商解决。

丙方按照乙方当月完成方量应付合同价款的____%向甲方支付合同款，剩余的____%滚动计入下个月的结算(即第一个月按照当月乙方月完成量应付合同价款的____%向乙方支付合同款，第二个月以及其他各月按照当月完成量应付合同价款的85%和上月月完成量应付合同价款的____%结算，最后一个月应按照当月月完成量价格的全部和上月月完成量应付合同价款的____%结算)。

本混凝土工作完工后10日内，乙方向丙方递交完整的结算资料，乙丙双方按照本合同约定的计价方式，进行合同价款的最终结算。丙方收到乙方递交的结算资料后，对结算书进行核实后，给予确认或者提出修改意见，并履行合同价款的最终结算手续。

8.1建站费用，混凝土站建站费用全部由乙方支付;

8.2丙方应免费为乙方提供建设混凝土所需场地，乙方应服从丙方的合理安排。

9.2 本合同环保费和其他费用共计______万元(大写：________万元整)由乙方代替甲方于乙方机器设备进场后第二日向当地环保局缴纳。甲方归还乙方垫付的______万元环保费和其他费用的归还方式和日期由双方自行协商。

丙方应为乙方施工提供便利条件，做到“三通一平”，即达到路通、水通、电通以及平整的场所，其中通电接口距离施工点应在50米范围内。

11.1.组建与工程相应的项目管理班子，全面履行工程承包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期、造价和质量向发包人负责;

11.2.甲方在乙方施工前完成下列工作：

11.2.1向乙方交付具备本合同项下劳务工作开工条件的工作场地。

11.2.2向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料;

11.2.4统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及工作场地;

11.2.5负责与发包人、监理、设计、现场其他施工单位及有关部门联系，协调现场工作关系。

11.2.6将甲方项目管理人员名单及其授权范围送交乙方，并签收。

12.1工作期限，本合同关于混凝土工作期限与甲丙之间工程承包项目的时间一致，自本项目工程开工当日起至本项目工程竣工之日止。

12.2期限顺延，如因下列情形之一，导致工程停工，经双方友好协商，以书面形式确定顺延期限：

按工程承包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》的要求，本工作每批次须送样报检。乙方送样报检不合格的，乙方不能送货出场，由此而产生的后果由乙方承担。

非经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的`劳务工作部分再分包给他人;严禁乙方将劳务工作进行转包。

当乙方有正当要求时，甲方应提供工程承包合同(有关甲方的价格及结算细节除外)供乙方查阅。甲方向乙方提供一份甲方与发包人签订的工程承包合同或工程分包合同(上述甲方的价格及结算细节除外)的真实副本或复印件。应当认为乙方已经全面了解工程承包合同和工程分包合同的各项规定(上述甲方的报价及结算细节除外)。

16.1乙方应遵守工程建设安全生产有关的管理规定，按安全标准及规程进行工作，随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

16.2乙方应对其在工作场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。由于乙方安全措施不力造成人员伤亡和财产损失的，责任由乙方承担。

16.3 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近工作时，工作开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施。

16.4 甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行工作，因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

17.1、乙方应遵守当地政府有关环境保护的条例和规定(噪声污染防治、市容和环境卫生管理办法、污水排放及废弃物处理、大气污染防治、生态环境建设等)以及甲方环境、职业健康管理程序，注意对施工过程中噪音排放、粉尘排放、有毒有害固体废弃物废弃和运输遗洒等重要环境因素进行有效控制，尽可能的减少施工过程对环境的污染，杜绝重大环境事故的发生。

17.2、乙方应加强自身员工的职业健康安全教育并加强防护，监视所有施工现场的人员活动、现场设施(无论是由自身提供的还是甲方提供的)和施工过程，及时识别危险源并采取有效控制措施，防止事故发生。

18.1甲方责任：

甲方对所承接的建筑工程的质量、安全、进度等总负责。甲方应当在施工现场显著位置明示建筑劳务作业的类别、数量、延续时间、混凝土供给人名称、劳务队长、技术员和各班组长等信息;

18.2.1丙方负责为乙方提供必要的临时设施、作业要素和作业面。

18.2.2丙应当严格履行合同条款，按照合同约定及时、足额向乙方拨付建筑劳务作业款。

18.3.1组织所有的劳务、必须的施工机具、材料(甲方提供的材料、机械除外)和资金等必要的施工力量，实施工程的施工和管理工作;无条件执行业主、甲方、总包方发出的工作指令，以良好的服务树立企业形象，保证甲方信誉和经济利益不受损害。

18.3.2各工序完成后做到工完场清，将垃圾运至甲方指定堆放地点，并与下道工序办理交接手续。

18.3.3妥善保管甲方提供的材料机具，如由乙方管理不当导致丢失，乙方承担原价双倍的罚金，罚金在结算工程款中扣除。

18.3.4乙方在实施建筑劳务作业过程中，应当在合同约定范围内服从甲方和丙方的合理调度安排，接受甲丙方的监督管理，确保建筑劳务作业的质量和安全

19.1.1甲乙双方协商一致，可以解除本合同;

19.1.2.因不可抗力因素造成合同无法履行双方协商可以解除本合同;

19.1.3.主合同终止时，本合同自行终止，由此而对乙方造成的损失，导致主合同终止的过错方应承担赔偿责任;

19.1.6因乙方原因，甲方接到总包方、建设单位通知，经甲方与总包方、建设单位协商，如总包方、建设单位仍坚持要求乙方撤离现场时，本合同终止;

19.1.7乙方破产或无能力继续履行本合同时，本合同终止。

19.1.8 因甲方违约或因丙方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲乙双方可以解除合同，由此给乙方造成的经济损失，甲丙应承担赔偿责任

19.1.9 如果甲方无正当理由不按照本合同约定支付到期应付混凝土供给合同价款，乙方可在三次催告后停止工作。停止工作连续超过____天，甲方仍不支付合同价款的，乙方可以发出通知解除合同。

合同解除或终止后，按已完工程量结算，乙方应在接到甲方通知时应妥善做好已完工程已购材料、设备的保护和移交工作，并尽快将其人员和设备撤离现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件，丙方按合同约定支付已完合同价款。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响三方在合同中约定的结算和清理条款、解决争议条款的效力。

20.1双方协商签订的以下协议作为本协议的附件：

双方协商一致约定的其他内容：

________________________________________。

本合同未尽事宜，甲乙丙三方在友好协商的基础上客订立书面补充协议，与本合同具有同等法律效力。

甲乙双方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门主持调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

23 本合同一式六份，具有同等效力，甲乙双方各执两份，丙方执一份，经甲乙丙三方代表签字并加盖公章之日起生效，至工程完工验收并结清所有价款后终止。

甲方：(公章)________________乙方：(公章)________________丙方：(公章)________________

______年______月______日______年______月______日______年______月______日

简易商品购销合同【篇5】

为规范商品混凝土材料购销行为，保护双方的合法权益，明确双方技 术经济责任，保证工程建设正常进行，依照《中华人民共和国合同法》及 有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本 合同项下建设工程所需商品混凝土购销事宜协商一致，订本合同，双方共 同信守。

一、商品混凝土供货品种、数量、单价、运输费、泵送费、合价等见下表

备注?此工程建筑总面积约为56828.76㎡，暂定总方量为26000m3，最终结算数量以实际用量为准。本价格为送到施工现场开具收据价格，抗渗P6、P8混凝土增加15元／m3，细石混凝土增加15元／m3，使用37m 汽车泵增加30元／㎡，使用37m以上汽车泵增加35元／m3；每批采用现金支付泵费时，泵送费按上述价格每方下调5元。冬季施工费增加15 元／㎡，自当年11月15日至次年3月15日

3、交货方式：根据工程进度需要，甲方应提前24小时通知乙方此工程工地现场代表，提供所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式，并对技术质量要求进行交底，以保证乙方有足够的供货准备时间。

由乙方负责组织联系运输车将商品混凝土运至甲方指定的交货地点，随商品混凝土到达的应有甲方指定的`商品混凝土的出厂合格证书、检验报告、《预拌混凝土配合比报告》、开盘鉴定等其他完整的技术资料和证件，乙方供货到施工现场的混凝土应听从甲方施工现场管理人员统一调配，服从指挥。甲方应及时组织安排专人验收并浇筑到工程施工部位。因乙方混凝土搅拌量不足，运输能力不足及不可预见意外特殊情况(如高压线路停电、机械设备出现故障)，乙方保证在同等原材料、同等配合比的情况下保证工程混凝土的连续性浇筑。

1、商品混凝土的质量必须符合国家标准和甲方要求；

2、商品混凝土的配合比必须严格按照甲方实验室提供的数据、资料进行：不得擅自更改配合比：

1、甲方指定______(身份证号码______)为本合同项下工程混凝王购销事宜负责人，其就混凝土事宜的签订予以确认(如果人员发生变更，须书面通知乙方)。甲方每次要求乙方供货时，必须提前24小时用书面订单或传真通知乙方，明确浇筑时间、混凝土强度等级、塌落度、数量和浇筑部位、浇筑方式。要求提供特殊要求的产品时，应提前3 天通知乙方。

2、乙方发货单要求准确填写车号、车次、混凝土强度等级、数量、浇筑部位和发货时间。

1、商品混凝土按乙方运到施工现场双方签认的收料单数量为结算依据。

2、甲方指定本合同项下工程混凝土购销负责人对运送到施工现场的发货单载明的内容进行核实确认。

3、乙方保证所供应的混凝土符合JGJ55-20xx；J64-20xx标准(容重2350kg -2450kg／m3之间)。甲方可随时抽查乙方容量，但需通知乙方业务人员到场，双方见证、签字确认。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

简易商品购销合同【篇6】

文章标题：什么是简易商品购销合同？如何撰写这样的合同？

简易商品购销合同是一种常见的商业合同，用于规范商品的交易。它是商业交易中最基本的合同之一，适用于小规模的商品购销交易。一般来说，商业交易的主要目的是为了确保商品的质量、数量和价格，并为交易过程提供明确的法律保障。简易商品购销合同就是为了实现这些目标而设计的合同。

撰写简易商品购销合同，首先应当明确合同的内容。一般来说，合同包括以下几个基本要素：合同双方的名称、联系方式和签署日期；商品的名称、规格、质量、数量、价格和交货时间；交货方式和付款方式；合同的争议解决方式和法律适用。这些要素是合同内容的核心，任何不清楚或模糊的地方都可能导致交易纠纷。因此，应当尽可能明确合同内容。

在撰写合同内容时，应当注意以下几点。首先，应当明确商品的规格、质量和数量，并尽可能详细地描述它们。这样可以避免买卖双方因为对商品质量和数量的不同理解而引发不必要的争议。其次，应当明确商品的价格和交货时间。价格应当包括货款、税费、运费等所有费用。交货时间应当明确，以免出现延期交货的情况。第三，应当明确交货和付款方式。交货方式可以是自提、送货上门或邮寄等不同方式，付款方式可以是现金、转账或信用证等不同方式。最后，应当明确合同的争议解决方式和法律适用。争议解决方式可以是仲裁、诉讼或调解等不同方式。法律适用可以是国内法或国际法等不同法律。

在完成合同内容后，应当进行合同签署。合同签署前，应当仔细阅读合同内容，并确保自己理解合同内容的含义。签署时应当注意以下几点。首先，应当确保签约双方的名称、联系方式和签署日期都正确无误。其次，应当确保签署的合同是完整的、不包含任何隐含条款。最后，签署合同时应当注意保留一份合同副本，并确保签署地点和签署人的身份证明齐全有效。

总之，简易商品购销合同是商业交易中最基本的合同之一，它为商品交易提供了法律保障和明确的交易规则。在撰写和签署合同时应当注意合同内容的明确性、规范性和完整性，以及签约双方的身份证明和签署日期。只有这样，才能有效避免交易风险，保障双方的合法权益。

简易商品购销合同【篇7】

简易商品购销合同是指为了进行商品交易而订立的一种合同，旨在规定双方各自的权利义务，确保买卖双方都能够获得合理的利益和保障。

一般而言，商品购销合同是指零售行业和批发行业之间的合同。在这种合同中，买方和卖方应该达成协议，商定买卖的商品及其数量、质量、价格、交付时间等各种约定。在买卖合同中，规定商品名称、数量、价格、交货地点、交货时间、验收标准以及支付方式等是非常重要的环节，这些都应该在合同中详细列出所涉及的内容。

在商品购销合同中，不仅要注意合同的完备性，还需要注意合法性。合法性主要指的是合同的内容符合国家相关法律法规的规定，比如商品的数量、质量、价格等方面应与国家法规相符。所以在填写合同时，要遵守相关法规，确保所订立的合同在法律上是有效的。

此外，在购销合同中，要注意商品的质量。双方需要约定商品规格及检验方法，并且标注商品包装的情况。同时也要约定根据实际情况考虑如何处理因质量问题而引起的纠纷。这对于双方都非常重要，因为商品的质量问题是双方交易过程中容易出现的问题，若没有达成明确的解决方案，将会为双方造成很大的经济损失。

另外，对于商品购销合同的执行还要注意相关的付款方式和交货方式。支付方式既要考虑方便快捷，也要保证安全。交货方式则通常由双方商定，包括送货地点、运输方式、装卸方式、负责方、运输时间、责任界定等。因此在签订合同时，应该仔细约定交付的具体时间和方式，以符合双方的实际情况。

总之，简易商品购销合同不仅需要考虑到双方的利益及约定，还要遵守国家的法律法规，彰显它的重要性和意义所在。它的订立不仅能够保障买卖双方的合法权益，而且可以避免不必要的纠纷及其带来的损失。

最新商品砼采购合同

一份合法合规的合同应该如何撰写？在进行交易之前，通常需要先签订一份完备的合同。签署合同时，应当遵循诚实信用的原则。零思考方案网编辑所提供的"商品砼采购合同"知识点总结详尽全面，欢迎大家查看。如果这篇文章对你有很大的收益，记得收藏起来！

商品砼采购合同(篇1)

工程名称：需

方：供

方：签订日期： XX一期工程预拌混凝土

采

购

合同 2016年 月

天启建设

常州博瑞电力智能化电网研发及总装基地项目一期工程

XX项目一期工程 预拌混凝土采购合同

需方(甲方)： 供方(乙方)：

签订日期： 签订地址：

根据中华人民共和国《合同法》、《民法通则》、《产品质量法》及有关法律、法规，为规范混凝土购销行为，保护双方合法权益，明确双方责任，保证工程建设正常进行，经供、需双方友好协商，一致同意签订本合同，以便共同遵守。

一、项目概况及需方声明：

工程名称：XX项目一期 工程负责人： 联系电话： 交货地点(工程地址)： 运输距离：约 / 公里

需方声明：我单位是本建筑工程施工的主体单位，负责本工程的施工项目部是我单位依法设立的项目部，我单位对该项目施工现场的一切行为负责。

二、供货时间：自2016年 月至该工程供砼结束止。

三、商品混凝土标的：

1、工程总方量：约44000m3，预计合同金额：约880万元(以实供方量为结算依据)。

天启建设

常州博瑞电力智能化电网研发及总装基地项目一期工程

2、具体规格：以图纸为准。

四、商品混凝土供货价格：

1、结算价格：按照《XX市工程造价信息》中混凝土发生当月信息指导价优惠 ％结算；泵送砂浆按同标号泵送砼单价结算。

2、双方确定特制品预拌混凝土价格： 按特制混凝土配比，根据原材料时价等测算。

3、需加收的项目及费用：

(1)、抗渗等级等于P6的按当月抗渗信息指导价；抗渗等级大于P6的，每增加二个等级另加收 元／m3。

(2)、抗冻、早强、缓凝混凝土各加收 元／m3。

(3)、膨胀剂、合成纤维以C30为标准，各加收 元／m3；每变化一个标号等级按照 元／m3调整；如需方自供纤维收取 元／m3配合费(加工费)。(4)、水下灌注桩混凝土价格在同一标号混凝土信息指导价按比例优惠后另加 元／m3。其他设计要求的特制品混凝土按照实际发生费用加收。(5)、小方量费用：如需方单次泵送方量低于50 m3，每次泵车出场费为500元。

五、对账结算及砼款支付：

l、供货：供方负责将预拌混凝土运送至需方的工程建设施工地，且每车都签发随车送货单，需方按照 天启建设

常州博瑞电力智能化电网研发及总装基地项目一期工程

或2名以上人员)：

①、签单人： 联系电话： ②、签单人： 联系电话：

需方提供授权人员的身份证复印件经签单人签名后作为本合同的附件；以上人员在履约工程中在供方书面文件上的签字的效力或作出的承诺，均等同于需方行为，相关责任均由需方承担。

3、对账结算：供、需双方在合同签订后，自供料之日起所发生的月度供货量由 负责对账，每月26日一31日对上月26日—本月25日供货混凝土，以随车《送货单》或其它签证为依据，在《结算对账单》上双方签字、盖章确认。

4、付款方式：

①双方约定：每月对账结束后支付当月结算总价的70%，余款2018年6月前付清。

②本工程砼款发生的金额所需要开具的发票必须符合税务政策规定。

六、预拌混凝土质量、验收标准及提出异议期限：

l、质量标准：供方所供混凝土应严格按国家《预拌混凝土》(GB／T14902)执行。

2、评定标准：混凝土强度评定依《混凝士强度检验评定标准》(GBJl07)，以标养28天龄期或双方协商大于28天龄期的评定标准为准：尤其是浇筑的大面积楼面及地坪、道路(特别是夏天)，需采取覆膜保湿措施以防止干缩开裂。其中：按楼层、结构缝、施工段、混凝土工程量和重要性划分，混凝土试件组数大于10组的采用数理统计评定法，和混凝土试件组数小于

天启建设

常州博瑞电力智能化电网研发及总装基地项目一期工程

10组的采用非数理统计评定法；其他有关验收，评定标准按国家有关规定或双方明确的标准执行，国家有关技术，规范，标准有修改或调整的，按新标准执行。

3、技术服务：供方在供混凝土同时，应提供较全面的技术资料，提供相应的技术服务。

4、验收、浇筑：需方必须严格按照国家标准规定及合同约定的其他事项进行收货验收，及时合理地运送、浇筑、振捣、养护和保护混凝土。单车混凝土的浇筑时间，冬季应小于3小时，气温高于25℃应小于1.5小时，气温低于25℃应小于2小时，施工现场严禁以任何方式对混凝土加水。需方应由资质人员按规范要求进行取样，制作试块，否则由此而引起的相关质量事宜与供方无关。

5、质量争议：需方如浇筑时发现混凝土有质量问题，应暂停浇筑，并立即通知供方进行现场解决，无异议后浇筑。对混凝土成品强度有异议，应在七天内通知供方，并请有资质的 天启建设

常州博瑞电力智能化电网研发及总装基地项目一期工程

进行详细的施工组织技术要求交底，以便于供方调整生产，组织供料。

2、供方遇不可抗力和市场原材料供应紧张等因素造成价格波动较大或其它因素造成不能连续供货时应提前一天通知需方协商解决，否则造成后果由供方承担。

3、需方负责向供方提供安全可靠的施工作业场地、并探明告知作业区地下管道等可能造成安全隐患的地下设施，并办妥车辆通行道路、用电用水、夜间照明、环保相关许可及其它需配合需方的事项，正确教育、引导、监督施工人员按规范要求施工，不得违章违规指挥，若由此而产生的人员、安全、设备、质量事故等均由需方负全部责任。供方进入施工现场的人员须服从施工现场人员的正确指挥，配合施工现场做好各项工作。

4、需方可随时采用称重对当天混凝土方量进行抽检，供方计算方式为：卸车前重量减去卸车后重量，除以方量，得出容重，容重根据供方配合比误差为±2％。

5、供方提供给需方的技术资料必须妥为保管。需方负责泵管送接、拆、布管等事项，泵管和附件等用完后必须清洗干净，如有遗失照价赔偿。

八、违约责任：

I、供方发生下列情况的应负全部责任

1)、因供方原因所供混凝土质量经有关权威部门确定不符合国家标准或设计标准。

2）需方按供方的方式进行数量抽检，如发现数量短缺确超误差范围，且经双方确认确属供方的责任，则处以当车以前所有的车辆扣除相同的缺方数量。

天启建设

常州博瑞电力智能化电网研发及总装基地项目一期工程

3)、违反本合同相关内容条款的。Ⅱ、需方发生下列情况的应负全部责任

1)、违反建筑施工及施工质量管理有关规定以及合同约定的相关事项，因需方原因造成混凝土质量出现问题而造成损失的(振捣不密实、过振、漏振、不保湿覆盖养护造成灰化过大、干缩开裂；不按规定立模、不按规定时间拆模造成混凝土表面开裂、碳化等质量事故；超过浇筑或加水造成混凝土质量降低、受损；不按规定取样、制作、养护试块而造成试块不合格；对供方技术交底不清造成混凝土的质量问题)。

2)、因需方现场协调、配合不力或施工工艺不当造成混凝土质量降低、受损的。

3)、需方违规违章指挥施工造成各方面损失的。

4)、需方不按合同规定的付款方式和期限按期支付货款，供方停止供货而造成损失的。

九、其它事项：

1、供方应保证产品质量，如混凝土发生质量问题，责任由供方承担。

2、商品混凝土的强度评定必须符合规范要求，供方有义务配合需方做好抗压、抗渗试块工作，或在大体积混凝土浇捣过程中安排人员共同做好试验工作。

3、商品混凝土供应期间，需方项目部（必要时建设单位、监理单位参加）可随时到厂家抽检，对混凝土原材料可取样复试，若复试不合格，所有的经济损失由供方承担。

4、供方应积极组织好商品混凝土材料的供应工作，逐车计量，保证砼数量，天启建设

常州博瑞电力智能化电网研发及总装基地项目一期工程

并根据需方施工要求，昼夜按时发货，保证施工进度和工程连续浇捣需要。否则，若因供方机械或运输车辆等原因影响了需方的生产进度，供方自愿承担 10000.0 元／天的罚款。

5、施工期间供方的车辆、人员必须严格遵守本项目部的各项规章制度，若因供方的原因发生安全事故或打架斗殴事件，所有责任和经济负担均由供方承担。

6、供方免费提供必要的养护薄膜。

十、合同争议解决方式：

本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成的，当事人双方同意，由供方所在地人民法院解决。

本合同一式肆份，需方贰份、供方贰份，由双方签字盖章后生效。

需方（盖章）： 供方（盖章）： 法定委托人： 法定委托人： 业务联系人： 业务联系人： 联系电话： 联系电话：

商品砼采购合同(篇2)

3、预拌砼供应时间：从年月日起，至年月日止，超过合同供应终止时限以后的单价，双方另行商议。

4、以上单价为普通砼的单价，如有特殊要求，须提前7天书面通知乙方，单价另行商议。

5、如原材料单价上下波动5%以上（含5%），双方另行协商单价，并以双方盖章的书面协商函为准。

6、砼中如需用UBA，单价按/吨，ZY单价按/吨，根据设计配合比掺量另行基数按砼单价。

7、砼中如需掺用纤维，单价按元/吨，根据设计配合比掺量另行计算砼单价，除材料费外，另加收采管费元/吨。

8、吐过甲方指定使用臂架泵，砼单价上调/m3，如甲方单次泵送使用不足50m3收费，指定使用车载泵砼单价上调元/m3，指定使用柴油泵，砼单价上调元/m3.9、如单次泵送砼数量少于100m3时，需加收砂浆费用元/次，五、本工程预拌砼计量及结算付款办法

1、本工程预拌砼计量办法：

预拌砼供货量按乙方运到施工现场实际签证的供应量计算，以体积计，以m3为单位。预拌砼的供货量发GB14902-2003《预拌混凝土》的规定：以运输车的发货总量（体积）计算，本合同混凝土的密度不小于2420Kg/m3，但乙方提前报送混凝土配合比资料的按乙方提前报送的当批次商砼的混凝土配合比资料的数据为准。甲方有权采用随机抽样的办法，对乙方运输车的装载立方数进行过磅抽样检查。乙方供应实际数量小于所报数量的，甲方有权按缺少数量的三倍扣减乙方当批次实际供应量。

2、本工程预拌砼结算付款办法:

(1)关于结算确认供应量的办法：甲、乙双方每月25日结算当月预拌砼供应量，填写结算单据，并由甲方指定现场负责人签字并经甲方项目经理签字后视为有效确认。小票结算计量有争议的，需在当月结算时取得一致意见。甲方应在乙方提交月结算单五个工作日内确认混凝土供应量并核定金额，月结算量累计金额即作为该工程总结算金额。

（2）付款方式：双方同意选择以下A项付款方式。

A、甲方应在次月%向乙方支付进度款；余下的%砼货款甲方应在该工程主体工程断水后个月内支付完毕。（该工程甲方向乙方支付剩下的混凝土尾款与甲方办理工程总结算无任何关系，甲方不得以此理由向乙方拖延双方合同约定的尾款支付时间。）（但乙方应在主体断水后满一个月内先行向甲方提供二套完整商砼技术经济资料配合甲方完成主体验收，其余资料应在双方完成商砼结算后七日内提供完毕。）

（3）甲方不按合同约定支付清当月货款，乙方有权停止供货，并有权要求甲方按本合同约定承担逾期付款违约责任。

（4）乙方需提供合法有效发票（商砼发票）作为甲方付款依据，否则，甲方有权不予支付相应款项并不承担违约责任。甲方付款方式为转账支票。

3、若该工程在主体结构施工期间出现连续30天内非正常停工则视为甲方工程停工（春节放假期间停工30日的不在此限）；甲方应自停工满30日起的30日内结算付清乙方实际供应的所有砼货款。

六、甲方责任：

1、根据工程进度需要，甲方填写“重庆市建设工程预拌砼供应计划表”，并至少提前24小时书面通知乙方。因各种原因需要更改供应计划，甲方应提前8小时书面通知乙方。因通知不及时所造成的损失，由甲方负责。

2、甲方负责运送砼所必需的电力、照明、水源和临时清洁车辆场地，负责施工现场保卫和安全，协调周边城管及相关事宜，施工现场应做到道路平整、畅通。

3、甲方负责派人对砼运输车进出施工现场进行调度，协助泵机的进出场，砼输送管道的铺设、迁移、加固和卸料。因甲方原因造成的安全事故，有甲方承担负责。

4、预拌砼运到施工现场后，未经乙方技术负责人同意，甲方不得掺入外加剂、掺和物、注水，因违规操作引发的砼质量事故，由甲方负责，5、乙方按照“重庆市建设工程预拌砼计划表”的要求，运送预拌砼到施工现场后，甲方应及时组织浇捣，甲方未能及时浇捣引发事故造成的经济损失，由甲方承担，6、甲方在砼施工过程中，应严格执行国家有关技术规范标准，以及我市现行有关技术规范标准，因甲方原因造成的质量问题，由甲方负责。

7、甲方项目负责人，联系方式，项目负责人的权限范围为：办理混凝土（加工费）结算，签署供应计划报、对账单、索赔文件、补充合同等其他合同文件。其他未经授权人员无权代表甲方对外出具结算单、对账单、欠条、借条等。

七、乙方责任

1、乙方必须持有重庆市建委审查颁发的资质等级证书，并严格按照资质等级证书核定的营业范围供应预拌砼。乙方确保所供砼质量符合国家现行标准及甲方工程要求。

2、乙方在预拌砼生产过程中，应严格执行现行国家有关技术规范标准，以及我市现行有关技术规范标准，并向甲方提供砼出厂检验合格证、砼强度报告及相关技术资料。（乙方应在预拌（商品）混凝土开始供应前将各原材料的材质检验报告、配合比报告提供给甲方；预拌混凝土进入施工现场时应悬挂工程的名称和运送混凝土的强度等级（砼强度报告应在到龄期一周提供），并提供生产混凝土的有关质量文件、合格证、检验报告、泵送混凝土配合比实设计报告等，并附产品名称、生产厂名、厂址、使用说明与施工注意事项等。）

3、乙方收到“重庆市建设工程预拌砼供应计划表”后，应按合同要求及时供应砼(遇交通管制和不可抗力情况除外)，确保施工进度和工程连续浇捣需要。

4、乙方应按照“重庆市建设工程预拌砼供应计划表”的要求，负责预拌砼强度等级设计试验，并向甲方及有关质监部门提供水泥、砂、石等材质试验报告及出厂合格证。

5、因乙方在预拌砼生产和运输过程中的原因，造成工程质量事故饿直接经济损失，有乙方承担责任。

6、乙方应派专人到施工现场与甲方共同协调预拌砼供应有关事宜。乙方进入施工现场人员应遵守甲方有关安全的规章制度。因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担责任。

7、乙方的现场负责人，联系电话供应（加工）、签收供应计划表、办理结算、接受甲方提供的材料。

八、争议、违约与索赔

1、争议解决方式：

甲、乙双方在合同执行过程中发生争议时，应及时协商，协商不成时，由建设行政主管部门协调解，若调解不成，向工地所在人民法院起诉。

2、违约与索赔

（1）甲方不按合同约定支付货款，每延迟一天按逾期支付金额的同期银行贷款利率的两倍承担滞纳金，乙方不能按时供货的，应赔偿甲方损失包括但不限于人工工资、机械材料停滞等，该损失暂按日1000元计，不足以赔偿甲方实际损失的，甲方有权按实际要求赔偿，甲方承担的逾期付款违约金不超过未付款的5%。

（2）本合同所涉工程尚未完工，任何一方%的违约金。

（3）因一方原因使合同不能履行，另一方欲终止或解除合同，应至少提前7天书面通知对方，对方在接到通知后7天内必须给予答复，如7天内不予答复，应视为已经同意对方要求。因终止或解除合同造成的损失应又违约方承担责任。

（4）因违约而索赔时，索赔方应提供索赔有关证据，并在14天内向违约方发出索赔书面通

知，对方在接到索赔通知后14天内必须给予答复，如14天内不予答复，应视为已经同意对方要求（但是结算及付款不属索赔范围）。违约索赔的金额以合同约定或对方共同确认为准。

九、本合同自甲、乙双方签章之日起生效。预拌砼供应完毕，甲方按结算总价支付完毕，乙方将有关资料全部交付甲方后，本合同即终止。

十、甲、乙双方在履行本合同中涉及双方总结算、付款、违约赔偿、协商、函件来往、补充协议等公务往来事项，甲方以加盖分公司行政章为依据，乙方以加盖企业公章为依据；涉及财务对账的，可以加盖甲方或乙方的财务章为依据。

十一、其它约定：

1、不可抗力约定：按国家法律约定执行。

2、在合同履行过程中由于甲方不能按时对乙方进度结算或未能按合同付款，构成根本违约的，乙方有权停止或终止合同。

3、甲、乙双方有对账要求时，另一方应给予配合，确认无误后在对账单上签盖公章或财务

专用章。

4、甲、乙双方关于该工程预拌砼生产与应用技术交底会议内容作为本合同附件，与本合同

具有同等法律效力，其内容与本合同发生冲突时以本合同为准。

5、双方关于本合同的任何变更、补充如无甲方盖分公司行政章的，甲方有权不予认可，并

有权不作为双方结算的依据。

6、为经甲方同意乙方不得转让债权，未经乙方同意甲方不得转让债务。

7、双方营业执照、税务登记证、组织机构代码等证件上注明的地址均为可送达地址，双方

文件按此地址送达的，均视为已送达。

8、为便于订货计划传递，乙方提供如下专用传真

十二、本合同一式四份，其中正本两份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份，副本二份，由甲、乙双方分送有关部门。

甲方（章）乙方（章）

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

合同订立时间年月日

第一章.合同价款支付

1.预付款：本工程无预付款；

2.工程款支付：

2.1.本工程进度款按形象进度支付方式：

2.1.1.洋房、别墅部分

a．低层区地库施工至正负零节点后支付首次工程款，付款金额比例为已完成工程造价的75%，达到正负零节点后分两月平均支付，每月支付至上述已完工工程造价的75%的二分之一；

b．低层区主体每月支付已完工部分造价的75%；

c．砌筑、抹灰、外架等工程，按月支付至已完工工程的75％；措施费同比例支付。

d．建筑主体结构封顶，支付主体结构已完工工程造价总额的75％； e．竣工综合验收合格并上报竣工资料（含档案管验收），并填写《工程质量保证书》、《工程质量保修协议书》以后，支付至已完工工程造价总额的85％；

f．双方核对完成工程竣工结算，并经甲方审定后，支付至结算总价款的97%；

g．剩余3%为质保金，质保金支付方式按合同附件1：《工程质量保修协议书 》规定执行。

h.措施费按施工产值同比例支付。

2.1.2.高层部分

a.高层地库施工至正负零节点后支付首次工程款，付款金额比例为已完成工程造价的75%，此部分款项在达到正负零节点后分两月平均支付，每月支付至上述已完工工程造价的75%的二分之一；

b．高层主体施工至主体结构五层顶板后首次支付工程款，付款金额比例为已完工工程造价的75%：主体结构工程，每施工完五层（五层、十层、十五层、二十层、二十五层、三十层等施工完毕）后，支付至已完工工程的造价的75％；

c．砌筑、抹灰、外架等工程，按月支付至已完工工程的75％；

d．建筑主体结构封顶，支付主体结构已完工工程总额的75％；

e．竣工综合验收合格并上报竣工资料（含档案管验收），并填写《工程质量保证书》、《工程质量保修协议书》以后，支付至完工总额的85％； f．双方核对完成工程竣工结算，并经甲方审定后，支付至结算总价款的97%；

g．剩余3%为质保金，质保金支付方式按合同附件1：《工程质量保修协议书 》规定执行。

h.措施费按施工产值同比例支付。

2.2.付款时间（每月一次集中付款日，但具体项目时间存在差异）：乙方应于每月日向甲方项目部提交上月日至本月日的进度款申请资料；甲方完成进度款审批后，于次月日向乙方支付工程款。因乙方延迟递交付款申请相关资料造成乙方工程付款延期的责任由乙方自行承担。

2.3.工程进度款与质量挂钩，报送工程进度报表时附《工程/材料完成情况确

认表》并描述质量情况，若所报工程的质量达不到验收规范要求，甲方有权暂缓支付工程款或暂缓支付部分工程款。

2.4.甲乙双方对上述付款方式无异议，同时，乙方不认为因该付款方式而存在垫资行为；

2.5.如甲方未能按此付款方式支付工程进度款（结算款除外）致使乙方无法按

进度施工，同时，在乙方以书面方式催告后三个月内仍无付款，乙方有权利提出解除合同，相关处理意见甲、乙双方协商解决。

3.保修款支付

详附件1《工程质量保修协议书》中的约定。

商品砼采购合同(篇3)

SLSCGHT2018-6

商品混凝土采购合同

购货方：（以下简称甲方）供货方：（以下简称甲方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、互利的原则，双方就建设工程施工用商品混凝土事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

二、供货名称：普通商品混凝土，标号（强度等级）：，数量：以实际发生数量计算为准，价格：带泵送价每立方米 元。

三、交货条件

1、乙方保证搅拌运输车到达现场施工部位，若搅拌运输车、泵车没有按甲方人员指挥造成的车辆事故由乙方负责。

2、因乙方操作人员不按时到岗，或乙方商品砼未按甲方要求的时间到场，每拖延一小时，应承担甲方人员窝工、设备闲置、周转材料费用、影响工期等损失，由乙方承担，每小时按 元计算。

3、供货过程中，乙方不能及时供应商品砼时甲方有权指定另一家商品砼供应商供货。

四、质量标准

1、乙方所供混凝土必须符合国家质量GB/T-14902-2003。出现混凝土不合格时，一切责任及损失均由乙方承担。

2、砂、石符合JGJ52—2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方

SLSCGHT2018-6 法》标准。

3、水泥符合GB175—2007《普通硅酸盐水泥》标准。

4、混凝土外加剂符合GB8076—2008《混凝土外加剂》标准、GB8077—2000《混泥土外加剂匀质性试验方法》。

5、砼用粉煤灰符合GB/T1596—2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》标准。

6、砼用水符合JGJ63—2006《混泥土用水标准》。

六、验收标准

1、检验标准：按《混凝土强度检验评定标准》（GBJ-107-87）执行。

2、乙方负责按国家有关规范规定向需方提供商品混凝土原材料（砂、石、水泥、外加剂）检验试验报告。原材料检验试验报告必须按规定的抽检批次数量足额提供。提供的检验试验报告必须是具备国家认证资格的实验室出据的报告。

3、甲方现场抽取供方提供的混凝土，每100M抽取一组标准养护试块（不足100 M仍按100 M计抽取试块），每次取样不少于2组，一组进行标准养护，一组现场同施工条件养护，并符合GBJ107—87《混凝土强度的检验评定标准》、并按国家标准GB/T14902-2003进行标准养生，做抗压检验。供方随第一车砼提供原材料检验报告砼、配合比报告。

4、甲方委托的验收人： 按乙方运单对混凝土数量进行签字验收，否则其他人签字无效。需方有权随时抽查供方单车数量，如抽检量与供应量不符时，在1000 M内抽查五次按五次量的平均值记量，凡在此前所供量均按抽检量的方量计量。

五、随机配件

333 2

SLSCGHT2018-6

1、由乙方提供泵送服务的，乙方提供成套混凝土输送泵、电缆、水管、配件、消耗材料及操作司机，并负责安装混凝土输送管道。

2、乙方负责配件的保管和看护，输送管道的安装、移动、拆卸、清洗等工作。

3、乙方负责用于砼运输、浇筑所需的输送设备的维修、保养、人员工资、各种保险和在工地围墙之外的所有安全事故责任和经济损失。

4、乙方必须按需方要求的供货数量和时间，按时、连续、不间断的保证供货。每次第一车必须提供原材料检验试验报告，配合比报告，每车提供电脑打印票单，手写无效。

5、配件所有费用，一切由乙方负责。

六、违约责任

1、因乙方逾期交货的，不能再甲方指定期内有效的完成交货。甲方有权使用第三方产品，其产品差价由乙方承担。给甲方工程造成的工期延误、工人误工费、全部经济损失由乙方承担。

2、乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时，甲方应即时通知乙方核实;双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。

3、乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的，甲方应即时通知乙方进行核实，经核实后甲方有权作退货处理，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

4、甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应通知乙方进行核实;如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见，属于产品质量责任的，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

SLSCGHT2018-6

5、因乙方方输送车辆、输送泵损坏乙方砼到达现场2小时后（不含2小时），砼不能卸出，造成砼报废，其损失由乙方承担，并承担给甲方造成的工期延误、人员窝工、设备、周转料具停置等损失。

6、因乙方提供的商品砼质量问题，造成需方工程质量问题，所发生的返工、返修等全部损失由供方承担。

七、甲方以银行转账方式向乙方支付货款，最终以甲方实际收货量结算。乙方送货当月并开具16%增值税发票。因乙方当月不能向甲方开具16%增值税发票的，给甲方所造成的经济损失全部由乙方承担，并赔偿本合同总货款的20％违约金。

八、合同生效与解除

（一）生效

1、合同订立时间：____年___月___日。

2、合同订立地点：

3、本合同一式 份，供需双方各执 份。双方约定自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日生效，至乙方方货款结清之日失效。

4、本合同自双方签字盖章之日生效。

（二）解除

1、经供需双方协商一致时；

2、发生不可抗力情况，致使一方无法履行主要义务；

3、一方严重违约，致使合同目的无法实现，另一方可单方解除合同，但应书通知对方。

九、本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可以直接向甲方所在地的人民法院起诉。甲方（章）

乙方（章）

SLSCGHT2018-6 单位地址：

单位地址 ：

法定代表人：

法定代表人： 签约日期：

签约日期： 委托代理人：

委托代理人： 电

话：

开户银行：

账

号：

电

话：

开户银行：

账

号：

商品砼采购合同(篇4)

1、价格：鉴于甲乙双方旨在建立长期合作伙伴关系，乙方向甲方提供产品价格为最低出厂价，保证向其它销售商的产品价格不低于此价，若低于此价，一经甲方发现乙方应向甲方支付所订该款商品累计超出部分200%的赔偿金。

2、返利：甲乙双方在商定的价格基础上，乙方同意按甲方订货额给予折让返利，折让金额从订货额中直接扣除。返利标准如下：_________________

(1)返利金额：在合同期内按甲方给乙方实际结算货款的总额计算。

达到万元(含)乙方向甲方返利总额的%;(备注：_________________)

达到万元(含)乙方向甲方返利总额的%;(备注：_________________)

达到万元(含)乙方向甲方返利总额的%;(备注：_________________)

(2)返利时间：_________________

(3)返利支付方式：_________________

3、合作期间内的特价产品或促销产品的价格，乙方应提前7天通知甲方，双方对于此类产品的结算另行核算。

4、结算方式：订货付30%以上订金，订货周期为个工作日。所订货物准备齐全、验收合格，余款到帐办理发货。

七、协议生效与终止

1、甲、乙双方签定合同之后3个月为试销期。在试销期内，双方无异议，合同期限将顺延为一年。

2、甲、乙双方任何一方终止协议，须提前两月通知对方。合同终止的叁周内双方完成结算，并结付余款。

八、本协议未尽事宜由甲、乙双方协商解决。

甲方：_________________乙方：_________________

地址：_________________地址：_________________

代理人：_________________代理人：_________________

日期：_________________年月日日期：_________________年月日

商品砼采购合同(篇5)

甲方（甲方）：

乙方（乙方）：

依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，为规范商品混凝土购销行为，保护双方合法权益，明确各方责任和义务，结合本购销合同的具体情况，经甲乙双方共同协商，签订本商品砼供需合同，以便共同遵守。具体条款如下：

第一条：购销基本要求

1、工程名称：

2、建设单位：

3、监理单位：

4、建筑面积：

5、结构层数：

6、供货地点：

7、合同工期：__________年__________月-__________年__________月

8、运输方式：专用混凝土罐车运输

第二条：甲方单位对混凝土的技术要求

第三条：商品砼结算价格

一、商品砼结算价格依签订合同单价进行结算，直至合同履行完毕。

二、费用

1、砼运费，包含在签订合同砼单价内。

2、汽车泵送费：泵送长度38米，价格为__________元/m，泵送长度48米价格为__________元/m。

3、抗渗剂费用____________________元/m；防冻剂费用____________________元/m，早强剂费用为____________________元/m；

4、若需方提供抗渗、抗裂、防冻等材料，则供方收取配合费____________________元/m；

5、以上费用发生时记取。

三、其他费用

第四条：计算与结算方式

1、商品砼数量以乙方电子衡计量，乙方砼出场前甲方可派人监磅或在指定的其他电子衡进行计量抽查，当抽查数量比乙方供货单数量少于__________/每车时，甲方有权向乙方索赔；结算数量为按浇筑车次每车均按缺失数量扣除后为准，索赔数额为所扣缺失数量货款的__________%；

2、砼实际计算数量以甲方监磅人员或施工现场专人签收的供货发货单或结算单据为准，以砼配合比设计容量折算砼方量。

3、砼浆以容量__________/m计算，单价按相应标号混凝土单价计算；

4贵同志）对账核算，确认每次供应砼数量并填写砼结算单作为双方结算付款依据；甲方不能及时对账，乙方有权暂停供货，因此造成的损失由甲方负责。

第五条：付款方式

一、基本条款

甲方第一次付款，主楼施工到__________层封顶，付总供货量货款的__________%，

第二次付款，主楼施工到__________层封顶，付总供货量货款的__________%，

第三次付款，主楼施工到__________层封顶，付总供货量货款的__________%，

第四次付款，主楼施工到__________层封顶，付总供货量货款的__________%，

第五次付款，楼顶花架、女儿墙完工后，__________个月内付清剩余款项。

二、其他约定

甲方付款时与乙方财务人员办理正式手续，汇款必须直接汇入乙方银行账户，现金必须交给乙方财务人员，交给公司其他人员公司不予承认。

第六条：双方责任

一、甲方

1、保证场地水通、路通、电通和照明良好，浇筑过程中发生的水电费用甲方负责；

2、负责砼施工期间的现场指挥，负责提供安全的工作环境及便利条件，并保证施工现场运输道路通畅，同时负责泵管的安装、拆除、清洗、保管及泵管堵塞处理；

3、合理制定施工计划，提前24小时书面或电话通知乙方供货时间，并说明所需砼强度等级、数量、浇筑部位、浇筑方式及其他相关要求。

4、安排专人在生产期间负责施工，保证卸料时间；乙方砼到达施工现场（等待时间不得超过150分钟），甲方应保证在2.5小时内卸料完毕，以免影响混凝土质量；否则乙方有权自行处理，且甲方应承担因此导致的砼全部损失；

5、对运送到工地的砼应按相应的规范进行施工操作，不得擅自在砼里面加水或其他材料。如不按相应规范进行操作或自行添加材料出现任何质量问题，由甲方负责；

6、对合同的砼工程的浇筑质量及养护质量负责（自运、自泵者还应对自运、自泵过程负责）；

7、甲方对乙方供应的砼数量有异议，应在甲方指定的专人接收前以书面形式及时通知乙方，经双方到现场核实并以书面方式确认后共同商定处理措施；当确认砼数量偏差超出本合同第四条第一款约定时，甲方有权按确认的缺失数量在当次砼浇筑中按车次（每车均相应扣除缺失数量）进行扣除，并以此做为结算依据；

8、若甲方人员为乙方供应的砼质量有问题，首先应取得由设计、监理、建设单位、质监部门的书面意见，并经甲乙双方书面确认；

9、甲方应依照合同规定按时向乙方支付商砼款，若不能按合同约定付款乙方有权停止供货，且向甲方提出索赔。

10、工程连续停工或停止要货30天以上，甲方应在__________个工作日内付清乙方全部砼货款；

11、因特殊原因，需要临时性停工或更改商品混凝土买卖合同第三条第一款内容时，应及时书面通知乙方，并与乙方协商确定新的供应计划。

12、本商品混凝土买卖合同砼价格不再调价，以合同约定单价结算。

二、乙方

1、应按双方商定的供货计划和合同要求进行商品混凝土配合比设计，科学组织生产、调度，保证混凝土供应。

2、人员车辆进入施工现场后，乙方人员及车辆安全由乙方负责；乙方人员及车辆应服从甲方合理调配，并积极配合现场施工；

3、组织好各种原材料，把好材料验收质量关；

4、应对商品砼所用的原材料质量和搅拌、运输、泵送过程中的混凝土质量负责；

5、应在施工现场自觉接受甲方及监管方的质量验收；

6、应按照GB14902-20xx《预拌混凝土》规定进行出厂检验，留置试件，经28天标准养护按照GBJ107-87《混凝土强度检验评定标准》进行评定，并满足评定要求。

7、乙方应及时向甲方提供产品的合格证、原材料复试报告、商品混凝土使用说明书和有关技术资料，如甲方未按约定时间办理结算或付款，则乙方有权选择是否提供有关技术资料。

8、由不可抗力造成供应中断或停产，乙方应及时通知甲方，并协助甲方采取应急措施。

第七条：产品交付

1、商品砼的交货地点为甲方施工的工程所在地，即施工现场；

2、乙方负责送货的，自运到甲方的施工现场或甲方所指定的其他地点时起，商品砼的所有权转移给甲方；

3、商品砼的损毁、灭失等风险在商品砼所有权转移前由乙方承担，在商品砼在甲方检验签字后转移给甲方；

4、在混凝土供应中，乙方应出具发货单（一车一单），甲方接收后在发货单上签字。

5、乙方在商品混凝土的运输途中及施工现场内，所有人员、车辆管理及事故由乙方承担。

第八条：质量验收

1、商品砼拌合物的质量验收按GB14902-20xx《预拌混凝土》的有关规定进行出厂检验，留置试件，经28天标准养护按照GBJ107-87《混凝土强度检验评定标准》进行评定，并满足评定要求。

2、商品砼强度评定：按照GB14902-20xx《预拌混凝土》、《周口市预拌商品砼质量监督管理》的规定，在施工现场由甲乙双方留置交货检验试件和备用试件，经28天、60天、90天标准养护，的有关规定进行出厂检验，留置试件，经28天标准养护，按照GBJ107-87《混凝土强度检验评定标准》统计法进行评定。满足评定要求，应视为商品砼合格。对强度不合格的混凝土应按GBJ107-87《混凝土强度检验评定标准》中的有关规定进行处理。

3、商品砼评定不合格的，有关处理费用及相关责任均由乙方承担。

第九条：争议及违约责任

一、争议

本合同在履行过程中出现争议时甲乙双方应友好协商解决，对双方确认的事项以补充协议的形式共同遵照执行。协商不成的或一方不愿协商解决的任何一方均可提请供货方所在地的人民法院依法裁决；二、违约责任1、甲方违约责任

（1）未能向乙方提供施工组织、浇筑条件和保障条件而造成混凝土初凝期未能浇筑完毕或乙方按合同约定正常送货情况下不能按时浇筑或不按时验收乙方的送货、拒绝接受乙方送货，延误乙方的机械台班等，给乙方造成的损失，由甲方承担，并应向乙方支付违约部分

（2）甲方接受乙方送货后，应进行目测、塌落度检测及留置试件等初步检验方法；未按合同约定的验收要求履行验收手续，而是将混凝土直接用于施工，视为已验收合格，由此产生的后果应自行承担。

（3）甲方承诺，本合同生效后保证履行合同中的各项条款，如单方违约或违反本合同约定单方解除合同，则应赔偿乙方因甲方未履行合同所支出的各项费用。

2、乙方违约责任：

（1）未按合同要求或未履行本合同规定，所提供商品混凝土出现质量问题的，应承担甲方由此造成的经济损失，并同时承担该损失部分

（2）乙方未按合同约定和双方商定的供货计划供货，导致甲方工程连续浇筑中断或工期延误，应承担甲方由此造成的全部经济损失。

（3）乙方接到甲方书面通知后，在24小时内开始供货属于正常供货，延误一天仍不能供货，乙方应书面通知不能供货的客观原因，甲方在此基础上有权根据乙方出具的手续，在其他站购买混凝土，超支费用由乙方承担。

第十条：其他

1、本合同壹式

2、本合同经双方签字盖章后生效；

3、本合同生效后，双方均应按照合同约定履行自己的义务，不得擅自变更或解除合同；单方解除合同或者改用其他商砼站的砼，必须在5各工作日内付清所用乙方商砼货款。否则乙方有权对所欠商砼货款收取违约金；

4、本合同未尽事宜，经双方协商一致可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

5、双方确认，口头承诺及协议不具有对抗书面协议的效力，任何补充协议和争议过程中达成的事项均以书面形式才具有法定效力。

6、本合同时双方履行合同及解决争议的重要依据，甲乙双方确认已仔细阅读并理解各条款含义，并愿自觉遵守，签订很合同时自己的真实意思表示。

7、本合同为商业机密，双方均不得外泄。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

商品混泥土购销合同

经过周到的分析零思考方案网编辑为您撰写了“商品混泥土购销合同”。随着社会公众的法律意识不断增强，要谨记签订全面且完善的合同。一份合同是可以涉及到双方或多方的利益的。建议您将此页面加入收藏以备不时之需！

商品混泥土购销合同 篇1

商品混凝土购销合同范本

甲方：（出卖方名称与地址）

乙方：（购买方名称与地址）

鉴于甲方经营商品混凝土销售业务，在宣传、销售本品上取得了一定的技术与经验，并通过质量管理体系认证，具备销售商品混凝土的资质，并定期进行检验与检测；

乙方在拍卖、招投标等方面中选中本公司为合同供货方、采购方，并认可甲方的经验与实力，希望在建设工程中，采用甲方生产的商品混凝土。

经过甲、乙双方协商，达成以下协议：

一、货品名称、规格及品种

甲方向乙方提供商品混凝土货品，该货品的名称、规格及品种均以合同注明的产品规格、编号、质量标准为准。

二、价格

1、甲方承担货品生产、加工、成品保管和出售等各种费用。乙方在签订合同时，在其中注明货品的成交价格。

2、如因甲方责任产生延期送货费用，由甲方承担。如因乙方责任产生的送货、卸货、装货等费用由乙方承担。

3、若因国家的法律法规、征收的税务事项和网站所设的额外收费等原因，甲方因此而产生的议价中的增加费用，乙方按乙方同意与甲方所签定的货品成交单价的价格支付之。

三、货品产地及交货地点

甲方可在其生产基地，或根据合同约定，在其他地点生产、卸货或卸货的货品。

四、装卸及交货时间

1、甲方根据乙方的采购计划或合同约定的时间，合理制定生产发货计划，协调调度并及时装卸货品，确保万无一失。

2、货品通常情况下，均按照甲方生产和乙方要求的样式、包装以及运输方式，向销售现场或者乙方要求的交货地点运输。

3、由乙方负责装卸货品，并及时安排车辆、取卸货、整理库存和登记记录。

五、付款方式及期限

1、约定期内的定金及货款乙方应即时足额汇付至甲方指定账户，特殊情况按甲方与乙方协商决定。

2、乙方承担的对国家征收的税费由乙方按国家政策承担。

3、双方在签订合同时，应提出相关材料，如合法执照、注册资本额、购买成本及已知经济状况等。

4、合同生效后，双方方守守约无异议。

六、质量标准及有关条款

1、该货品的质量应符合国家及地方有关质量标准和要求。

2、如在货品供应中出现任何质量问题，按照国家规定的《产品质量法》、《商品销售规定》和《消费法》的要求解决。

七、保密条款

双方都应对涉及到本合同涉及的商业秘密，应严守保密。

八、违约责任与赔偿

1、任何一方如有任何违反协议条款的情况，对方均有权要求履行条款、赔偿损失并承担违约责任。

2、任何原因造成订单取消后，若乙方若以不当手段要求退回手续费甲方有权第三方出口物损害押金方式追回第三方出口损坏事故所产生的赔偿费用。

3、由于不可抗力因素发生造成各种生产运输、供货人员损失及出现质量问题的，甲方承担全部责任赔偿；乙方可申请中止支付价格，直至阳光出现再恢复支付。乙方必须于三日内通知甲方或其指定单位，未及时通知的责任由乙方负担。

九、其他条款：

1、本合同为采购商品混凝土的专用协议。

2、本合同生效后，双方不得调整合同内容。

3、如有争议，应当友好协商解决，若确实无法解决，应提交相关行政部门或人民法院进行调解或审理。

4、本合同一式四份，各具法律效力，甲方和乙方各执一份，交由各方共同签订本合同。本协议在双方签章之日生效。

甲方：（出卖方签名、盖章）

乙方：（购买方签名、盖章）

签订日期：年 月 日

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

甲乙约定等本合同签定后即生效.乙方根据本合同要求向甲方定购商品混凝土货品本合同中的规格也是必须进行协调协调后的东西方可以签定本合同简言之要合同如下

一 甲方销售商品混凝土货品给乙方。二 商品的名称以以本合同中所明确规定的名称为准.三 合同的单价结算方式及付款方式为本合同所规定的方式.四 商品货品的货物保管和保管方法应符合国家和有关的具体规定。发货条件是乙方指定的送货地点；如因运输、交通管制等原因，甲方将无法按照乙方指定的时间交货则应及时通知乙方.五 合同的售后服务是以甲方协助乙方解决商品折损、质量问题等售后服务为协助乙方解决售后问题为主.六 所有涉及本合同的相关信息，任何一方都很应对涉及的内容进行严格保密.七 本合同在第二个条款规定的货品仅供合同双方使用，不得转卖给任何第三方，不得用于其他方面。八 本合同在任何一方未经对方同意终止协议前，都不得单方面解除本合同。本合同可以通过协商方式进行修改。九 其他事项在本合同中没有规定的都应该在合作过程中双方友好协商解决。甲方：（出卖方签名、盖章）

乙方：（购买方签名、盖章）

签订日期：年 月 日

商品混泥土购销合同 篇2

商品混泥土购销合同

合同编号：2019-XXXXX

甲方（销售方）：XX混凝土有限公司

地址：XX市XX区XX街XX号

电话：XXXXXXXXXXX

邮编：XXXXXXXX

法定代表人（或负责人）：XXX

乙方（购买方）：XXX有限公司

地址：XX市XX区XX街XX号

电话：XXXXXXXXXXX

邮编：XXXXXXXX

法定代表人（或负责人）：XXX

鉴于甲乙双方本着互惠互利、诚实信用、公平合理的原则，经友好协商，达成如下合同，以资共同信守：

一、 合同内容

1.1 规格要求：本次合同所购混凝土规格为 (规格要求)， 消耗量为 (估计订购量) 方，质量达到 (品质等级) 等级。

1.2 价格决定：合同价格为 (单价) 元/方，总价为 (单价*消耗量) 元。

1.3 交货期限：本合同所规定的交货期限为 (日期)，在此之前甲方须完成产品生产和交付，乙方应根据实际情况及时提供有关的协助与证明。

1.4 运输方式：本次混凝土的运输方式为 (运输方式)，由甲方负责运输。

1.5 付款方式：本合同所规定的付款方式为 (付款方式)。乙方应在接受商品合格验收后5个工作日内，全额支付货款；如乙方延迟支付货款，则甲方有权要求乙方支付逾期利息，并在乙方不支付利息的情况下，可以要求乙方承担违约责任。

1.6 双方约定如下：

甲方必须承担生产过程中和商品运送过程中的所有风险。如商品质量出现问题，甲方应承担全部责任。

乙方必须在合同规定的期限内接受商品并进行验收，如出现质量问题，应及时与甲方联系并要求甲方解决。

二、 合同履行方式

2.1 甲方的履行义务

2.1.1 验证乙方订单，并按照合同规定的质量、数量、价格、交货期限等要求，履行生产和供应义务；

2.1.2 保证混凝土达到国家有关强度标准及合同书面规定的技术指标，确保供货质量符合有关法律、法规和品质要求；

2.1.3 对生产质量进行全程监控，确保产品质量符合有关法律、法规和品质要求，并避免混凝土中杂质发生；

2.1.4 采用合规的运输方式并按照合同规定的时间安排送货；

2.1.5 向乙方提供必要的技术支持和服务，并在混凝土到达工地后进行必要的指导和整改工作。

2.2 乙方的履行义务

2.2.1 对所购商品进行及时验收，确保合同规定的质量、数量、价格等准确无误；

2.2.2 付清合同款项，并按照合同规定时间提供发票；

2.2.3 合理安排工程建设进度和混凝土消耗量，按时提交取货通知单书面通知甲方，确保及时取货；

2.2.4 对混凝土的使用、灌装、养护情况进行全程监控，确保混凝土技术性能符合项目要求；

2.2.5 对混凝土质量问题应及时与甲方联系，并配合甲方解决问题

三、 产品质量与验收标准

3.1 产品的强度等级应符合国家标准 (标准编号)，合同标准为 (品质等级) 级，不得造假。

3.2 供货方应在提供混凝土产品前，对混凝土产品进行质量评估，确保产品质量符合国家标准 (标准编号) 和合同标准要求（品质等级）。

3.3 买方应按照国家相关标准和质量验收规范，对供方提供的产品进行全面检测验收，确保产品的各项性能指标符合国家相关标准和质量验收规范。

3.4 在验收过程中，无论买方方提供的检验工具还是购买方自行准备的，其准确性和精度均需符合国家标准。验收结果以检测结果为准。

3.5 在验收过程中，如出现技术分析单中指定的混凝土强度等级小于订单规定的情况，则必须由销售方免费重新供应符合规格的混凝土。

3.6 在验收过程中，如发现混凝土有明显的缺陷或大面积质量下降，则由供方负责重新供应商品或进行其它补救措施。

四、 知识产权及保密义务

4.1 对于因执行本合同而涉及的各种技术、设备、工艺、专有技术等密切相关的因素，无论是在合同签订前还是在合同履行的过程中，各方均需加强信息交流，与对方基于合作、信任、诚信和保密的原则进行交往。

4.2 在本合同有效期内，买卖双方不得主动向第三方泄露（或允许第三方获取）相关秘密内容和任何业务机密，不得使用这些秘密来危害对方的权益。

4.3 任何买卖双方的员工都必须遵守本合同有关保密的规定，买卖双方有权对违反保密协议的行为采取适当的法律和合同约束措施。

五、 违约责任及解决方式

5.1 在本合同有效期内，如任何一方违反合同的任何规定，那么它需要承担与违规相对应的经济、法律及口碑上的风险。

5.2 违约方必须按照违约处理程序迅速采取符合法律法规、合同和公平公正原则的补救和整改行动，使合同双方合作关系得以继续。

5.3 在发生商品质量和服务质量投诉时，采用以客户首位的态度快速发现问题所在，处理问题并向买方即时反馈处理结果的方式，给客户留下良好的口碑。

5.4 在合同履行过程中，发生的任何争议双方都应当通过平等协商、友好解决的方式解决，若无法达成协议，则应向所在地的仲裁机构提起仲裁，仲裁组织机构根据合同的通用解释程序和相关法规，作出符合法律法规、公平公正的判决，判决应成为终局判决并对协议双方拥有强制执行力。

六、 合同条款终止

6.1 本合同自双方签字、盖章生效之日起，至合同履行终了或合同终止之日止。

6.2 如合同期满，甲方需将所购商品全部交货完毕，否则将承担违约责任。

6.3 在合同履行过程中，若发生不可抗力等特殊情况，妨碍了合同的履行，则各方应及时协商并达成书面协议，如果未能解决争议，则双方上述争议可以成功解决，同时根据法律规定终止合同。其他一切终止方式，必须得到协议双方的书面同意，并在双方协商下进行。

七、 其他

7.1 本合同一式两份，买方和卖方各执一份。

7.2 本合同互相对协议的合法效力、真实性、完整性、准确性以及对方的权利义务交流表示保证。

7.3 本合同成立后不得改变或解除，除非获得书面协议双方的同意。

甲方：（销售方） 乙方：（购买方）

盖章： 盖章：

签署日期： 签署日期：

附件：适用的标准或技术规范

```

这是一份商品混凝土购销合同，它涵盖了甲方与乙方之间的双方约定内容，其中包括了合同内容、合同履行方式、产品质量与验收标准、知识产权及保密义务、违约责任及解决方式、合同条款终止等多个方面，以确保双方在合同执行过程中的合法收益和风险控制。双方也应对合同中的每一条款进行充分理解和认可，遵守所有规定并互相加强了解交流，以确保合同可以得到妥善履行。

商品混泥土购销合同 篇3

【商品混泥土购销合同】

甲方（销售方）：_________

联系电话：_________

地址：_________

乙方（购买方）：_________

联系电话：_________

地址：_________

一、合同目的

甲方同意向乙方销售混泥土，乙方同意购买混泥土，并按照本合同的约定支付货款。

二、货物规格与数量

1.混泥土规格：_______

2.混泥土数量：_______（以立方米计算）

三、价格与支付方式

1. 单价：_______元/立方米（含税）

2. 总价：_______元

3. 支付方式：

（1）签订合同时，乙方需要支付合同总价的50%作为预付款。

（2）货款须在货物运抵乙方合同约定地址前，支付剩余50%的货款（即到付款）。

（3）以上货款均为人民币，货款支付方式可以通过银行转账、现金、支票等方式进行支付。

四、货物交付和运输

1.交货期：合同签订后的__天内。

2.交货方式：由乙方自行到甲方工厂进行自提，甲方也可按照乙方要求配送到指定地点。

3.货物运输：货物运输及保险由乙方自行承担。

五、商品质量和保证

1.甲方保证所提供混泥土的质量符合国家标准和合同规定的质量标准。

2.在运输、搬运过程中，如乙方自行搬运混泥土，应注意保护，确保不出现震动和碰撞等情况。

3.如乙方在收到货物后发现货物质量问题，请在24小时内联系甲方解决。

六、甲方免责声明

由于下列原因，甲方对质量问题不承担任何责任：

1.由于乙方自行进行混泥土运输和搬运过程中，因操作不当而导致的质量问题；

2.由于乙方未及时发现或联系甲方，导致质量问题严重且难以解决；

3.由于货物在运输、搬运过程中因不可抗力等原因致使的损坏或质量问题。

七、保密条款

本合同所涉及的商业机密以及技术秘密等信息，未经当事各方事先书面同意，任何一方不得将其披露给第三方。

八、争议解决

因本合同所发生的争议，双方先协商，协商未果则提交相关仲裁机构进行裁决。

甲方（销售方）：_________ 乙方（购买方）：_________

签字：_________ 签字：_________

日期：_________ 日期：_________

【商品混泥土购销合同示范文】

甲方（销售方）：*****240混凝土有限公司

联系电话：010-88888888

地址：北京市朝阳区****路**号

乙方（购买方）：****公司

联系电话：010-66666666

地址：北京市海淀区****街**号

一、合同目的

甲方同意向乙方销售混泥土，乙方同意购买混泥土，并按照本合同的约定支付货款。

二、货物规格与数量

1.混泥土规格：C30

2.混泥土数量：300立方米（以立方米计算）

三、价格与支付方式

1. 单价：690元/立方米（含税）

2. 总价：207000元

3. 支付方式：

（1）签订合同时，乙方需要支付合同总价的50%作为预付款。即103500元。

（2）货款须在货物运抵乙方合同约定地址前，支付剩余50%的货款（即到付款）。即103500元。

（3）以上货款均为人民币，货款支付方式可以通过银行转账、现金、支票等方式进行支付。

四、货物交付和运输

1.交货期：合同签订后的3天内。

2.交货方式：由乙方自行到甲方工厂进行自提，甲方也可按照乙方要求配送到指定地点。

3.货物运输：货物运输及保险由乙方自行承担。

五、商品质量和保证

1.甲方保证所提供混泥土的质量符合国家标准和合同规定的质量标准。

2.在运输、搬运过程中，如乙方自行搬运混泥土，应注意保护，确保不出现震动和碰撞等情况。

3.如乙方在收到货物后发现货物质量问题，请在24小时内联系甲方解决。

六、甲方免责声明

由于下列原因，甲方对质量问题不承担任何责任：

1.由于乙方自行进行混泥土运输和搬运过程中，因操作不当而导致的质量问题；

2.由于乙方未及时发现或联系甲方，导致质量问题严重且难以解决；

3.由于货物在运输、搬运过程中因不可抗力等原因致使的损坏或质量问题。

七、保密条款

本合同所涉及的商业机密以及技术秘密等信息，未经当事各方事先书面同意，任何一方不得将其披露给第三方。

八、争议解决

因本合同所发生的争议，双方先协商，协商未果则提交北京市***区仲裁机构进行裁决。

甲方（销售方）：*****240混凝土有限公司 乙方（购买方）：****公司

签字： 签字：

日期： 日期：

【结束语】

商品混泥土购销合同，是保证交易双方权益的重要文书。一份合同的良好起草，需要事先明确双方意愿，规定合同实现的目标以及约定权利、义务和责任。合同的良好签订，是合作关系的保障和良好的合作基础。

商品混泥土购销合同 篇4

商品混凝土购销合同

甲方：_____________（以下简称“卖方”）

地址：_____________

联系电话：_____________

乙方：_____________（以下简称“买方”）

地址：_____________

联系电话：_____________

以下称甲、乙双方为“合同双方”。经协商一致，就甲方向乙方销售混凝土所签订的合同如下：

一、合同名称及规格

1.1 甲方向乙方出售的混凝土是普通混凝土。其规格为C20，强度等级为MPa，含硅酸盐量不得超过8%，和其它特定配合配制的混凝土。

二、质量标准

2.1 甲方向乙方销售的混凝土的质量应符合规定GB/T 5157-2009《混凝土》相关标准或双方商定的其他标准。

2.2 甲方应拥有生产混凝土的相关许可证和资质，并严格按照规定生产混凝土，并出具齐全的证明材料。

三、价格及付款方式

3.1 混凝土的销售价格为人民币_________元/方，价格含税。

3.2 规定到货日期为_____________日，买方需在该日期前支付货款80%的清单金额，剩下20%的货款在收货后20天内结支付清单。

四、发货及到货

4.1 混凝土的发货地点为甲方工厂所在地，卖方应该严格按照合同规定的交货期进行生产和配送，保证货物的数量、质量和时间达到合同规定。

4.2 买方应提前3天通知卖方核对款项并预定运输车辆，待清单核对无误后，卖方方才发货。买方应派专人现场验收货物，如有货物质量问题请及时通知卖方并签署对货物的质量和数量的认可。

五、质量保证及售后服务

5.1 卖方应向买方保证其所出售的混凝土质量符合国家相关法律法规和标准的要求，并对自己的货物承担质量保证责任。

5.2 如买方在收货后依据合同规定进行质量检验，发现质量问题，卖方应负责更换或赔偿。

5.3 甲方负责在使用期限内未出现因材料、工艺、生产质量问题引起的质量纠纷，但已明示的混凝土缺陷除外。

六、违约责任

6.1 如任意一方违反了合同内容，导致合同的部分或全部无法履行，另一方可以要求有关权利的赔偿。

6.2 如果履约一方未在到期日支付价款或未在且期内完成其他合同义务，另一方有权要求他支付违约金。违约金的数额为未支付价款金额的千分之十。如造成对方经济损失的，应承担赔偿责任。

七、合同解除和终止

7.1 本合同在以下情况下自动解除：

a) 甲方或乙方宣布破产；

b) 甲方或乙方强制执行物权或实现其他权利所导致的解除；

c) 本合同签订后10天内，因其他法律法规或合同规定的原因，不能履行合同内容的。

7.2 甲、乙双方均同意在联系不到对方等情况下，通过书面通知方式解除本合同。解除通知应当指出：解除的原因、通知时间、通知方式和通知内容。

八、争议解决

8.1 甲、乙双方如在执行合同过程中发生争议，应本着友好协商的原则进行解决。

8.2 如果经双方协商无法解决，应通过有关部门或者司法机关解决。

九、其他条款

9.1 本合同所有附件均为其不可分割的组成部分，壹式贰份对峙，双方各保存一份，具有同等法律效力。

9.2 本合同未尽事宜，双方应在诚意合作的基础上及时协商解决。

合同双方签字盖章：

甲方代表签字：_____________ 乙方代表签字：_____________

日期：_____________ 日期：_____________

商品混泥土购销合同 篇5

商品混凝土购销合同范文

甲方：（销售方）_____________（统一社会信用代码）_________________

联系地址：___________________________________________________________

乙方：（采购方）_____________（统一社会信用代码）_________________

联系地址：___________________________________________________________

鉴于甲方具有经营商品混凝土的经验、技术及管理能力，现甲乙双方本着平等、自愿、诚信的原则，经友好协商，达成如下购销合同：

一、合同标的

1.1商品名称：混凝土（规格：__________，强度：__________)

1.2交货地点：__________________________

1.3交货时间：__________________________

二、价格和付款方式

2.1商品单价：_________ 元/立方米（不含税）

2.2发票金额：_________ 元（含税）

2.3合同总金额：_________ 元（含税）

2.4付款期限：甲方于货发后7日内，乙方应支付全部货款

三、货物质量和验收

3.1甲方要求、制定和执行商品混凝土质量控制标准。在供货前，甲方应对商品混凝土进行试样检验，并按照标准执行质量控制程序。

3.2验收标准：甲方供应的商品混凝土应符合国家建筑标准，按规格和强度验收；如有不符合，按照在合同中规定的质保条款处理。

四、质量保证和保修条款

4.1甲方应保证商品混凝土质量符合合同约定和国家建筑标准，甲方与乙方协商决定的质保期为_______个月，自交货之日起算。

4.2如果在保质期内发现甲方提供的商品混凝土存在质量问题，乙方应立即通知甲方，甲方必须及时到现场处理，并承担由此产生的全部费用和责任。

五、违约责任

5.1如果甲方未能按照要求提供商品混凝土，或者未能按照规定向乙方交付运输单据或其他相关证明，则甲方应承担由此产生的全部责任。

5.2如果乙方未能按照要求支付货款或提供必要的验收条件，则乙方应承担由此产生的全部责任，并在合同规定的期限内给予甲方支付滞纳金等赔偿。

5.3如果因双方都存在违约行为，产生纠纷，应协商解决，如协商无法解决，则依法向有关部门、法院诉讼解决。

六、不可抗力条款

6.1本合同所称不可抗力是指在订立合同时不可预见、无法避免和无法克服的客观情况，包括但不限于战争、自然灾害、罢工等。

6.2当不可抗力事件发生时，甲乙双方应立即通知对方，并在另一方确认后进行协商，减轻损失，尽力保证各自利益。

七、争议解决条款

7.1本合同履行过程中，如有任何问题或矛盾，双方应友好协商解决。

7.2如无法解决，则协商解决不成的争议，应提交当地有关部门协调；如协调不成，则提交仲裁机构仲裁；如仲裁对双方不公，可以就争议向当地人民法院诉讼。

八、附加条款

8.1合同生效：本合同经甲、乙双方签字、盖章生效，两方各持一份，具有同等法律效力。

8.2合同期限：本合同有效期为_________个月/年，自双方签字盖章之日起算。

8.3其他约定：本合同未尽事项，双方可根据实际情况进行补充协商，以书面形式签订补充协议，补充协议具有与本合同同等法律效力。

甲方（销售方）： 签字：____________

乙方（采购方）： 签字：____________

日期：_______年______月______日

商品混泥土购销合同 篇6

商品混凝土购销合同主题范文

一、合同各方信息

甲方：

地址：

联系人：

电话：

乙方：

地址：

联系人：

电话：

二、合同签订日期

年 月 日

三、合同内容

1. 商品名称：混凝土。

2. 产品质量标准：该产品按照国家标准GB/T 50107 的规定执行，保证产品质量优良，符合购买者的要求。

3. 交付期限：本合同签订之日起，甲方将在原址混凝土搅拌站启动生产后3个工作日内发货，乙方应在收到混凝土后尽快验收并支付货款。

4. 交货数量：甲方应按照乙方的要求提供合格的混凝土，并按照数量交货。乙方应当在交货时对数量进行验收，并与甲方签署收货单确认收货数量准确。

5. 价格及结算：混凝土的价格为每立方米____元，所有货款应在收到混凝土后的3天内清算。

6. 混凝土质量检验：乙方在收到货物后应及时进行混凝土质量检验。如发现混凝土质量存在问题，乙方须当日退回混凝土并将货物运回甲方，甲方应承担相应的运费。

7. 违约责任：若因甲方原因导致产品质量不符合合同要求，甲方应当按照乙方索赔的金额以及相应的赔偿方案进行赔偿。若由乙方原因导致合同不能履行，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。

四、签约方式

双方在遵守法律法规及其他有关规定的基础上，自愿签订本合同，并同意按照本合同条款执行。

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，合同有效期__年（按具体协商确定）。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

签订日期：_________年_______月_______日

商品混泥土购销合同 篇7

商品混泥土购销合同

合同编号：XXX

甲方（销售商）：XXXX公司

乙方（购买商）：XXXX公司

鉴于甲、乙双方均具有经营混凝土产品业务的相应资质、能力和经验，为了规范双方在商品混凝土产品销售过程中所应承担的权责，特订立本合同。

第一条 商品条款

1. 商品名称：混凝土产品；

2. 规格型号：XXXX；

3. 品质标准：符合国家标准及甲方提供的相关技术规范要求；

4. 包装方式：XXX；

5. 数量及价格：XXXX 吨，单价 XXX 元/吨，总金额 XXXX 元。

第二条 交货条款

1. 交货地点：XXX；

2. 交货时间及方式：本合同自签订之日起 XX 天内完成交付，具体交货时间由乙方提前至少半日通知甲方确认。如在交货期限内未完成交付，则乙方应依据相应规定向甲方支付逾期交货方数的违约金；

3. 商品质量：商品混凝土产品交付后，乙方应立即进行质量检验，如存在质量问题，应及时通知甲方并提供相应的证明材料，甲方应在接到乙方通知之后及时处理。

第三条 支付条款

1. 价格调整：合同签订之后，如发生市场价格波动，影响混凝土原材料价格，双方可以重新协商价格；

2. 价款支付：乙方应于商品混凝土产品交付前支付合同约定的全部货款；

3. 支付方式：货款支付方式由甲、乙双方约定。当乙方通过银行电汇的方式支付货款时，乙方银行必须在汇出前24小时将款项及时通知甲方，避免影响交易的正常进程；

4. 延迟付款违约金：如乙方逾期支付货款给甲方，乙方应额外向甲方支付逾期付款金额 万元/日 的违约金直至支付完毕。

第四条 违约责任

1.如甲方不能按照约定时间交付商品混凝土产品，应承担由此带来的一切损失并支付合同总金额的20%作为违约金，但甲乙双方均可通过协商调整交货日期达成共识并签订补充协议；

2.如乙方逾期支付货款给甲方，乙方应承担由此带来的一切损失并支付合同总金额的20%作为违约金；

以上罚款不能解除其他约定的违约责任。

第五条 其他条款

1.本合同在双方签字盖章之后，具有法律效力，并同时转让合同附带权利及义务；

2.合同解释权归甲乙双方共同所有。

第六条 法律适用及争议解决

1.本合同适用中华人民共和国法律法规；

2.为了解决因本合同引起的争议或纠纷，双方应协商解决，如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

合同书享有统一的合同编号，明确定义买卖双方，商品属性、质量标准、数量与价格、交货方式和时间、付款方式和时间、违约责任和争议解决等关键交易条款，确保双方利益得到合理有效保护。在实际的合同中，还应该加入补充条款以适应各自的具体需求。正确地制定合同，可以有效避免发生纠纷，从而为双方提供了极大的保障和信心。

商品混泥土购销合同 篇8

甲方(买方)： (以下简称甲方)

乙方(卖方)： (以下简称乙方)

工 程 名 称：

为规范商品混凝土材料购销行为，保护双方的合法权益，明确双方技 术经济责任，保证工程建设正常进行，依照《中华人民共和国合同法》及 有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本 合同项下建设工程所需商品混凝土购销事宜协商一致，订本合同，双方共 同信守。

一、商品混凝土供货品种、数量、单价、运输费、泵送费、合价等见下表

二、交货地点和方式

1、交货地点：

2、供货时间：

3、交货方式：根据工程进度需要，甲方应提前24小时通知乙方此工程工地现场代表，提供所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑 方式，并对技术质量要求进行交底，以保证乙方有足够的供货准备时间。 由乙方负责组织联系运输车将商品混凝土运至甲方指定的交货地点，随商 品混凝土到达的应有甲方指定的商品混凝土的出厂合格证书、检验报告、 《预拌混凝土配合比报告》、开盘鉴定等其他完整的技术资料和证件，乙方 供货到施工现场的混凝土应听从甲方施工现场管理人员统一调配，服从指 挥。甲方应及时组织安排专人验收并浇筑到工程施工部位。因乙方混凝土 搅拌量不足，运输能力不足及不可预见意外特殊情况(如高压线路停电、 机械设备出现故障)，乙方保证在同等原材料、同等配合比的情况下保证工 程混凝土的连续性浇筑。

三、质量标准和技术要求

1、商品混凝土的质量必须符合国家标准和甲方要求;

2、商品混凝土的配合比必须严格按照甲方实验室提供的数据、资料进行：不得擅自更改配合比：

3、水泥：采用42.5#普通硅酸盐水泥。

4、砂子：中砂。

5、石子：连续级配5—25mm。

6、塌落度为： mm。

四、订货、送货

1、甲方指定 (身份证号码 )为本合同项下工程混凝王购销事宜负责人，其就混凝土事宜的签订予以确认(如果 人员发生变更，须书面通知乙方)。甲方每次要求乙方供货时，必须提前24小时用书面订单或传真通知乙方，明确浇筑时间、混凝土强度等级、塌落度、数量和浇筑部位、浇筑方式。要求提供特殊要求的产品时，应提前3 天通知乙方。

2、乙方发货单要求准确填写车号、车次、混凝土强度等级、数量、浇筑部位和发货时间。

五、计量方法

1、商品混凝土按乙方运到施工现场双方签认的收料单数量为结算依据。

2、甲方指定本合同项下工程混凝土购销负责人对运送到施工现场的发货单 载明的内容进行核实确认。

3、乙方保证所供应的混凝土符合JGJ55—20xx;J64—20xx标准(容重2350kg —2450kg/m3之间)。甲方可随时抽查乙方容量，但需通知乙方业务人员到 场，双方见证、签字确认。

六、质量验收

1、商品混凝土质量的检验分为出厂检验和交货检验。出厂检验的取样实验 工作由乙方承担;交货检验的取样工作由甲方承担。

2、甲乙双方共同依据国家、省市的有关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、混凝土强度等级等内容进行验收，并由甲方在本合同中指定的负责人签字确认。

3、乙方供货到施工现场的混凝土经甲方检验如有质量异常现象的，甲方应 立即通知乙方进行核实，经核实后甲方有权退货处理。

4、甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应24小时内书面通知乙方进行核实;如有争议，双方应会同工程监理、建设工程质量监督管理部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣，养护不当及施工过程中其他原因造成的质量问题，责任由甲方承担，由此造成的损失甲方承担;属于混凝土质量问题的，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

七、货款结算及支付办法

1、结算方式：以甲乙双方确认的收料单实际数量乘以合同单价进行结算。

2、付款方式：乙方向甲方供应商品混凝土数量每满1500m3时，双方在五日内完成本阶段结算，并由甲方向乙方支付本阶段结算款的80%货款(在此期间乙方不得以材料款未支付为由中断混凝土的供应，否则视为乙方违约)，余款在本合同项下工程主体结构封顶后、资料齐全、无质量问题结算45天内全部付清。

八、违约责任

1、如甲方未付本合同约定支付混凝土款，乙方有权停止供货，同时甲方根 据欠款金额的5‰/日向乙方支付违约金。

2、如乙方未按本合同约定供应混凝土，由此造成的损失由乙方承担。

3、因不可抗力造成的损失双方各自承担。

九、合同的解除

1、有下列情形之一的，双方可以解除合同：

① 因不可抗力致使合同无法履行;

② 因一方违约致使合同无法履行;

③ 法律规定的其他情形。

2、一方要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在 发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。

3、合同解除后，违约方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

4、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

十、合同争议的解决方式

本合同在履行过程中如有争议，双方应进行友好协商，协商不成，向廊坊市人民法院提起诉讼。

十一、本合同未尽事宜，由双方另行协商订立书面补充协议，补允协议与 附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等的法律效力。补充协议未达 成之前，以本合同执行，任何一方均无权更改合同内容。

十二、在签订合同时，甲乙双方应提供法人单位授权证明及相应的资质材 料，甲乙双方合同签约代表如不是法定代表人，应提供授权委托书等相关 资料。如为个人，需提供个人身份证明。

十三、本合同自双方签字或盖章之日起生效，至双方权利义务结束时终止。

十四、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

商品混泥土购销合同 篇9

商品混泥土购销合同

一、合同双方

买方：_______________________

卖方：_______________________

二、合同签订日期

本商品混泥土购销合同于____________年____月____日签订，有效期自签订之日起_________个月。

三、商品描述

（1）商品名称：混泥土

（2）商品规格：_____________________

（3）商品数量：_____________________

（4）交货地点：_____________________

（5）交货时间：_____________________

（6）价格：_____________________

四、质量标准

商品应符合国家相关标准及买方要求的技术规范，并经过验收合格方可交货。

五、交货

卖方应在本合同规定的交货期内按照买方指定的地点、时间、数量准确无误地交货。如遇不可抗力因素导致不能交货的，应在第一时间通知买方，并在条件允许的情况下延期交货，延期时间不得超过本合同规定的交货期限，双方应协商解决。

六、付款

1、买方应在商品交付卖方后______天内付清全部货款，否则将按每天%的比例向卖方支付滞纳金；

2、支付方式：_____________________

七、违约责任

1、如卖方未按合同规定的时间交货，应向买方支付相当于货款总额____%的违约金；

2、如卖方所供商品不符合本合同约定的质量标准，买方有权拒收或退回商品，卖方应承担全部责任，并向买方支付相应的违约金。

八、法律适用

本合同的解释及执行均适用中华人民共和国相关法律法规。双方因执行本合同发生争议，应协商解决；如协商不成，应提交至合同签订地的仲裁机构进行仲裁。

九、其他约定

1、本合同未约定的事项，按双方共同的意见执行；

2、本合同一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力。

十、合同生效

本合同自签订双方确认后生效，本合同未尽事宜，双方共同商定。

买方（盖章）：_____________________

卖方（盖章）：_____________________

商品混泥土购销合同 篇10

商品混凝土购销合同

合同编号：XXXXX

甲方（销售方）：XXX公司

地址：XXXXX

法定代表人：XXX

联系电话：XXXXXXXXX

乙方（购买方）：XXX有限公司

地址：XXXXX

法定代表人：XXX

联系电话：XXXXXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下准则：

一、商品名称及规格

甲方按照乙方的要求，供应以下土石方产品：

名称：混凝土

规格：按照工程需要提供

二、数量、价款、结算方式

1.总数量：XXXX方

2.单价：XXXX元/方

3.总价款：XXXX元

4.支付方式：乙方按照约定，每次进货均需支付100%的货款。

三、合同执行期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，至供货完成之日止。若因不可抗力等原因导致延期交货的，双方应协商解决。

四、交货时间及地点

1.交货时间：甲方按照乙方要求提供混凝土，乙方可提前48小时通知甲方具体到货时间。

2.交货地点：留待以后协商确定。

五、责任及权利

1.甲方需保证所提供的混凝土符合国家颁布的有关标准，没有质量问题。

2.乙方在收货后应及时检查，如有质量问题，需在三天内向甲方提出书面异议，并提供相应证明文件。

六、法律适用及争议解决

双方在履行本合同过程中如有争议，应协商解决；协商不成，应提交有管辖权的人民法院解决。本合同依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规执行。

七、附则

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。

甲方（销售方）：XXX公司

法定代表人（签字）：______________

乙方（购买方）：XXX有限公司

法定代表人（签字）：______________

日期：XXXX年XX月XX日

商品混泥土购销合同 篇11

商品混凝土购销合同

合同编号：20190501

甲方：xx有限公司

地址：xx省xx市xx区xx路xx号

联系电话：xxx-xxxxxxx

法定代表人：xx

乙方：xx建设工程有限公司

地址：xx省xx市xx区xx路xx号

联系电话：xxx-xxxxxxx

法定代表人：xx

鉴于：

甲方是一家生产和销售混凝土的专业公司，具备开展混凝土生产和销售的相关资质和能力，乙方是一家从事建设工程的企业，具有在项目建设过程中所需要的相应的混凝土材料的采购和供应的需要，双方同意根据平等互利的原则，达成如下协议：

第一条 产品品种和规格

1.1 甲方应按照乙方的要求，生产以下品种和规格的混凝土：

品种：C25

规格：12000㎝

其他规格：xx

第二条 产品价格及结算方式

2.1 本合同的价格为xxx元/立方米（含税）。

2.2 甲方应在出货时对乙方开具货物票据，票据应明确标注实际数量和质量等信息。

2.3 甲乙双方应通过在线转账或银行汇款等方式进行结算。付款时间具体协商，一般为货到后10个工作日内付清。

第三条 产品质量标准

3.1 甲方应严格按照国家、行业及地方有关混凝土质量标准和规程的要求生产供货。

3.2 混凝土应通过环保、强度、坍落度、减水率、分层现象等项目的检验。

3.3 所有检验结果应符合国家、行业及地方相关标准的要求。

第四条 交货及验收

4.1 甲方应在乙方要求的时间和地点，按照本合同约定的品种、规格、数量和质量要求，供应符合标准的混凝土。

4.2 甲方交货时，应拍摄照片和视频，以确保交货数量和质量等信息。

4.3 乙方应在收到混凝土同时对货物进行详细的验收，确保混凝土符合国家、行业及地方相关质量标准，确认货物合格后方可签字收货。

第五条 违约责任

5.1 任何一方未履行本合同规定的义务或者履行不符合标准，均被视为违约。

5.2 在任何一方未履行合同规定、导致另一方遭受损失或者造成第三人损失的情况下，受损方有权要求违约方承担相应的违约责任，赔偿相应的经济损失。

第六条 法律适用和争议解决

6.1 合同的签订、履行、效力及争议解决均适用中华人民共和国有关法律法规。

6.2 双方协商解决本合同的争议，协商不成，提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

第七条 附则

7.1 本合同自双方当事人签字盖章之日起生效，在合同履行完毕之日终止。

7.2 本合同未约定事项，由双方当事人协商后另行签订补充协议，该协议为本合同的组成部分，具有等同效力。

7.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人：

乙方（盖章）：

法定代表人：

商品购销合同(模板13篇)

我们都需要运用到合同。合同可以保护民事法律关系，一份有效合同应该怎么写？请看下面我们为您整理的“商品购销合同”相关的完整数据，如果您喜欢本网页请不要犹豫将其添加到收藏夹！

商品购销合同 篇1

甲方：__市贝__医疗器械有限公司

乙方：__省开阳光正医院

经甲、乙双方友好协商，就产品购销事宜达成一致，特确立本合同，以便共同遵守执行。

一、产品名称、商标、型号、数量、金额

二、技术标准、甲方对质量负责的条件和期限

产品免费保修一年(指提供零配件)，终身提供技术支持。

三、结算方式

打包付款

四、交货期及交货地点

产品妥善包装，乙方付款后按指定时间交付。

产品最终交货地点：甲方送达乙方指定地点，由甲方负责安装调试合格，交付乙方使用，并提供相关证照，否则甲方负责相关检测机构的各项罚款。

五、技术支持

甲方在乙方开发过程中提供技术支持，在技术允许的范围内尽量满足乙方的要求。

六、运输方式及运输费用负担及责任

甲方负责运输和承担运输费用。

七、包装标准，包装物的供应与回收

木箱包装，包装物不回收。

八、合同争议

由于执行本合同而发生的争议，合同双方应通过友好协商解决，若协商不成，则以合同签订地点为法律诉讼地。

九、合同文本

本合同一式两份，双方签字盖章后即可生效，每方各执一份。

十、签约地点：__龙岗。

甲方： __市贝__医疗器械有限公司 乙方： __省开阳光正医院

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

日 期： 年 月 日日 期： 年 月 日

商品购销合同 篇2

甲方：

乙方：

为维护双方的权利和义务，明确双方的责任，甲、乙双方根据《合同法》及相关法律法规，经友好协商，就甲方在合同期内向乙方供货达成如下商品购销合同协议，以资共同遵守:

一、商品供应

1、甲方提供给乙方的货物种类和数量以双方签字确认盖章的订单为准。

二、商品质量

1、甲方向乙方提供的货物质量应符合货物的国家标准和行业标准，但没有国家标准。如果是工业标准，应遵循符合合同目的的普通标准或特殊标准。

2、每次甲方向乙方供货时，双方可就订单中货物的具体质量标准达成一致。甲方在供应乙方货物时，应提交所供货物的证书或质量保证书。

第三，商品价格

1、甲方提供给乙方的货物，除国家定价或国家指导价外，价格由双方协商确定。

2、为保护商业秘密，甲方提供商品的成交价格以双方确认的报价为准，该报价是每一份具体商品供应合同的组成部分。

3、甲乙双方积极配合，保持所经营商品零售价格的相对稳定和统一。甲方提供给乙方的货物价格不得高于当地市场价格。

4、供货价格如有变动，甲方应提前30天书面通知乙方，并征得乙方同意后方可实施。否则，乙方仍以旧价与甲方结算，并允许乙方在涨价生效前保持订单有效，以旧价进货。

四、商品的包装方法

1、甲方提供给乙方的货物包装应符合国家规定的一般方法。如果没有通用的方法，应采用足以保护货物的包装方法，以确保货物安全、卫生地到达乙方。

2、甲方商品包装的标签应符合国家法律法规的规定，产地、原料、用途、使用方法、警示标志、保质期、生产期限、保质期条件等必须标明。

3、双方可在订单中规定具体货物的包装标准，乙方可要求提供给乙方的货物贴有商品编号、条形码和标签。甲方应承担货物的包装费用。

五、商品供应。时间地点方式

1、乙方应于____年____月____日至____年____月____日向甲方采购货物。

2、订单周期和交货周期由特定订单指定。

3、如果乙方变更订单，且甲方在收到变更通知后天内未提出书面异议，则视为甲方同意按照变更后的订单交货。

4、供货地点应由具体订单规定。

5、供货方式为甲方一次性交货，除非乙方要求甲方另行交货。

6、交货时，甲方应提供乙方订单的复印件，并采用乙方指定的送货单填写方式列出各种交货数量。

7、甲方负责交货的运费不及物动词检验标准和方法

1、对于甲方提供的货物，乙方在验收时应采用本协议第二条中的标准作为质量检验标准。

2、乙方收到货物时，只接受甲方提供的货物数量或只对货物进行抽查。

七、供货退货

1、甲方保证无条件退回有质量问题(如变质、破损等)的货物。);无条件退回不符合或违反国家相关法律法规的货物。

2、在质量保证期内，乙方应将货物保持在货物规定的质量保证条件下。如发现甲方供应的货物存在质量问题，乙方可向甲方提出质量争议，由甲方承担全部责任。而且乙方因质量问题退货不受时间限制。

3、甲方同意为乙方更换剩余两个月保质期的产品(保质期较短的产品除外)。

4、甲方应退货时，如乙方两次通知甲方仍未处理，乙方应直接从应付货款中扣除货款，并于一个月后销毁货物。

5、在任何情况下，甲方应负责返还运费

八、支付结算方式

1、实际销售及结算:甲乙双方应在双方声明后天内为甲方结算货款。

2、乙方的付款方式为(a)电汇；b 、支票；c 、现金)。

3、甲方在结算时应提供合法的增值税发票。如乙方因甲方提供的非法增值税发票被税务机关处罚或罚款，由此产生的一切后果和费用由甲方单方承担。

九、违约责任

1、如果甲方违反合同，多付或少付货物，乙方有权拒收多付的货物，一切经济损失由甲方承担；甲方未能交货，给乙方造成经济损失的，应承担赔偿责任、如果乙方仍需少付货款，甲方应继续少供货。

2、乙方不得无故拒绝甲方按合同供货，给甲方造成经济损失，并应予以赔偿。

3、如果甲方提供给乙方的货物不符合质量标准，或提供假冒、劣质或陈旧的产品，导致乙方相关政府部门或客户投诉，乙方有权退货，由此造成的经济损失由甲方承担。乙方可单方面终止本合同，并保留追究甲方赔偿乙方商誉损失的权利。

十、甲乙双方在合同履行过程中发生的任何争议，应通过协商解决。协商不成的，双方选择中山市人民法院提起诉讼。

十一、本合同附件齐全，甲方为公司，双方法定代表人签字并加盖公章后生效。甲方为自然人的，由自然人和乙方法定代表人签字盖章后生效。

十二、本合同一式两份，双方各执一份。本合同未尽事宜，双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

商品购销合同 篇3

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据国家有关法律法规，经过平等协商，就乙方在合约期内为甲方供应原材料，达成如下协议：

第一条、产品名称、单价、数量、总价：

第二条、质量标准

乙方向甲方供应的原材料的合格率在95%～100%之间。每批成交的原材料的合格率在签订购销合同后抽签随机确认。不合格原材料的损失由乙方承担。若因乙方提供不合格原材料而造成甲方损失均由乙方承担。

第三条、交付与验收

1、 合同货物的交付地点为：_____ 。

2、 合同货物的交货时间为签定合同起____日，即____年____月____日前。

3、 因合同货物交付产生的运输费用由乙方承担。

第四条、结算方式及期限

1、 合同货物的付款方式采用现金或银行转账方式。

2、 甲方必须于签定合同起 日，即____年____月____日前付清货款。

3、 如果甲方采取分期付款，分期付清以 日为一期，首期应付全部货款的 %，每期应付全部货款的 %。

第五条、违约责任

1、 甲乙双方，任何一方未能履行合同约定的义务的，应当承担违约责任。守约方有权要求违约方支付违约金，违约金为合同总金额的45%。

2、 乙方迟于交货期 7 天以上，每延长一天乙方需向甲方赔偿相当于货款1% 的损失费(最高不超出合同总金额的100%)。甲方迟于付款期 7 天以上，每延长一天甲方需向乙方赔偿相当于货款1% 的损失费(最高不超出合同总金额的100%)

3、 乙方迟于交货期 32 天以上，甲方有权退货并向乙方索赔相当于货款30%的损失费。甲方迟于付款期 32 天以上，乙方有权将合同货物从甲方处取回并向甲方索赔相当于货款30%的损失费。

第六条、争议解决

1、 因本合同产生之争议，甲乙双方应本着合作的精神友好协商解决。

2、 协商不成时，任何一方均可提请衡阳市工商行政管理部门经济合同仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局裁决，并对双方当事人均有强制约束力。仲裁费用由败诉方承担。

3、 在争议解决期间，除了必须在诉讼中解决的那部分问题外，合同其余部分应当继续履行。

第七条、合同生效

1、 本合同自甲乙双方授权代表签字或加盖公章之日起生效，至双方全部履行完各自相应的责任后终止。

2、 本合同未尽事宜，甲乙双方应友好协商解决，并可另行签订补充合同。本合同的补充合同及合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、 本合同一式两份，甲方一份，乙方一份。各份合同文本对双方均具有同等的约束力。

甲方：

乙方：

商品购销合同 篇4

2022零售商品购销合同是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。零售商品购销合同能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022零售商品购销合同正文内容

合同编号：________________

签订地点：________________

签字日期：____年___月___日

供应商：__________________

零售商：__________________

使用说明

一、适用范围

本合同适用于我市行政区域内具有商业零售性质的超市、大型超市、仓储式会员店及便利店与供应商之间就商品进货购销事宜所确立的合同关系。

二、词语定义

除双方另有约定外，本合同中下列词语应当具有本条所赋予的含义：

1、商品购销：是指供应商与零售商之间建立商品买卖关系，零售商向供应商采购商品并自行组织销售，按照所采购商品的数量和金额向供应商进行结算的商业模式。

2、零售商：是指依法在工商行政管理部门登记注册，直接向消费者销售商品的企业及其分支机构、个体工商户。

3、供应商：是指直接向零售商提供商品及相应服务的企业及其分支机构、个体工商户，包括制造商、经销商和其他中介商。

4、委托代理人：是指在本合同履行过程中，有权代表供应商或零售商处理订货、验收、入库、销售、退换货、结算等各个环节相关事宜的授权代表。

5、订货：是指本合同有效期内，零售商按照本合同约定的原则、流程和方式，向供应商订购约定商品的活动。

6、促销服务费用：是指本合同有效期内，供应商因零售商提供各种形式的促销服务所应当支付的费用，包括零售商以提供宣传服务等名义所收取的商品价款之外的全部费用。

7、对帐：是指供应商与零售商之间就购销商品订货、入库、退货、库存等数量和金额进行核对的行为。

8、对帐周期：是指供应商按照本合同及订单约定向零售商提供商品后，双方以固定的期间或时间为标准而确定的有规律的核对帐目的周期。

9、对帐日：是指零售商为了工作便利所指定的某一类商品供应商固定的对帐日期。

10、结算：是指零售商根据从供应商处购入商品的数量、金额，向供应商支付货款的行为。

11、铺货期：是指供应商将订单商品交付给零售商之日起，至结算周期前零售商占用商品的期间。

12、结算周期：是指铺货期满之日至零售商第一次应向供应商支付货款日的期间，此后零售商均应当以此期间为标准、依第一次应当向供应商支付货款的日期类推，同供应商办理结算的固定周期。

三、合同文件及组成

1、合同成立文件如下：

(1)本合同

(2)订购商品清单

(3)双方委托代理人授权委托书

(4)促销服务协议

(5)商品价格变动文件

(6)商品样品及各种附随文件

(7)双方营执照业(复印件)

2、合同履行文件如下：

(1)订单及订单确认

(2)商品交付或验收、入库文件

(3)商品退换货文件

(4)商品对帐文件

3、合同履行过程中，供应商、零售商之间有关商品购销、质量、包装等变更事项及违约行为确认的书面协议或文件视为本合同的组成部分。

4、上述文件形式不限于双方文字协议、通知、信函、传真等，包括零售商通过销售库存微机网络管理系统打印的各种交易、对帐记录。

成都市商品购销合同

甲方(供应商)：_______________________________________

乙方(零售商)：_______________________________________

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就商品进货购销事宜协商订立本合同。

一、订购商品

1、商品的种类、品名、品牌、规格、生产厂厂名及厂址、等级、质量标准、包装要求、计量单位及单价等详见本合同《附件》：

商品价款

名称

商标

规格

型号

生产厂家

计量单位

数量

质量要求

包装要求

单价

总价

合计人民币金额(大写)：

其他事项：

2、甲乙双方在本合同签订时，应当提供营业执照、税务登记证等自身主体资格的证明。甲方同时提交有关商品生产、代理、批发或进口许可等有关附随文件，其购买价格有权保密，乙方不得以此拒绝接收相关文件。

3、上述商品价格已经双方确认，如因原材料价格、生产

经营

成本、市场供求关系等变化导致合同期内商品价格变化，要求价格变动一方应当提前15个工作日通知对方，经对方书面确认后方可调价。价格变动自确认之日起生效，适用于确认之日后的新订单。

4、乙方对本合同中所列商品特别指定原料或样式等专门条件时，需在签订本合同的同时向甲方提交指示说明书或样式说明书。

5、甲方所提供商品的外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定，用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、采用的产品标准、质量检验合格证明、使用说明、生产日期和安全使用期或者失效期、警示标志及其它说明等。商品应当使用正规条形码，以便于POS机识别;无条形码的商品应当在《附件》其他事项中说明，同时向乙方购买内部条形码贴于商品外包装上。

6、甲方应当保证其所提供商品的质量符合本合同或订单约定的质量标准;甲方提供有关商品质量说明的，应当符合该说明的质量要求。质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行;无国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

二、委托代理人

1、甲方指派为委托代理人;乙方指派为委托代理人。

2、本合同甲乙双方委托代理人在其主管的业务环节中所签署的各种文件、单据，作为双方签订、履行合同的有效凭证。

3、双方如变更或撤换委托代理人，应当以书面形式提前7个工作日通知对方，委派和撤换委托代理人的通知书作为本合同附件。

商品购销合同 篇5

总合同号: 字第 号

供方：

需方：

第一条 为切实贯彻执行经济合同法规，保证购销合同的严肃执行，签订本总合同。本总合同适用于日用百货、文化用品、钟表眼镜、鞋帽、纺织品、针棉织品、服装、劳防用品、丝绸等九类商品商商购销业务。具体品类(种)的成交，需签订具体商品购销分合同。供需双方可根据自身特点制订表格式购销合同。本总合同是签订具体购销合同的总原则。

本总合同未尽事宜可以经双方协商一致后签订补充协议。本总合同、具体商品购销分合同、补充协议均具有法律效力。补充协议和具体商品购销分合同不可以变更总合同的约定条款，补充协议与具体商品购销分合同不一致时，以补充协议为准。

第二条 合同签订后，双方须严肃履行。如一方确因发生《经济合同法》第二十七条所规定的情况，需要变更或解除合同的，须于合同到期前十五天以书面形式向对方提出(含合同变更手续)。对方应在接到通知后十五天内书面(或电报)答复，逾期不答复的，视为默认。因变更或解除合同使一方遭受损失的，由责任方赔偿。在新协议未达成前，原具体合同仍然有效。服装购销合同范文节选!

按需方指定花色、品种、规格生产的商品，在安排生产后，双方都需要严格执行合同，一般不予变更。如需变更，由此而产生的损失，由需方负担;如供方不能按期、按质、按量、按指定要求履行合同，其损失由供方负担。

第三条 购销合同的商品价格，必须遵守国家有关物价管理的规定。有些商品双方亦可协商优惠办法或协商订价。

签订合同，成交商品的作价标准，均为正品价。对于副品、等级品，其差幅按照扣率惯例作价执行合同;对于暂定价(参考价)商品，允许上下差幅在10%-15%以内执行(差率在具体合同中规定)，合同中有规格差价的按照中档(等)作单价成交，实际发货时按规格分别作价。

在合同规定的交(提)货期限内，如遇国家或地方行政部门调整价格，要以书面通知需方，以便作为交货时(指运出)作价依据。

逾期交货的，如遇价格上调时，按原价执行;遇价格下调时，按新价执行。逾期提货的，遇价格上调时，按新价执行，遇价格下调时，按原价执行。由于调整价格而发生的差价，购销双方另行结算。

第四条 对异地的商品供应价格，均为车、船交货价，装车、装船以前的费用，由供方负担。如装车、装船费与运费列在一张单据不能分割的，由需方负担;对同城要货单位(包括外省驻本地单位)就厂就库直拨商品由工厂送货或需方自提。承运单位按有关收费规定收取的合理运输费用，运输保险费由需方承担。对运费负担，也可按照双方协商的办法办理。

第五条 商品质量，有国家标准或专业标准的，按国家标准或专业标准执行;无上述标准的，按生产厂的企业标准执行;无生产厂企业标准的，由双方协商确定。供方应认真检验，严格把关，以保证商品质量。

如果商品质量不符合标准，一般情况应允许退货。如属特殊情况，供需双方可协调解决。

第六条 商品包装必须牢固，供方应保障商品在运输途中的安全。需方对商品包装有特殊要求，双方应在具体合同中注明，增加的包装费用由需方负担。

第七条 执行合同的交货日期，以供方开单日为准。由工厂直接送车站、码头的商品，以工厂交货日为准。在合同规定的交货日期前十天内和交货日期终了后十五天内开单供应的，不作为提前或逾期交货。需方要求分批交货的，供方认可后，予以分批均衡交货。

供方供应商品，除双方另有约定者外，异地的，由供方代办托运。如需方要自提，应持加盖财务印章的自提证明，提货费用由需方自理;同城的，除工厂直送部分外，均由需方在货款结算后七天内自提(遇节假日顺延)，超期未提部分，由需方负责仓储费用。

受交通运输影响造成延期或需方要求暂缓发货不超过三十天的，不作迟延履行合同处理。

第八条 对有有效期限的商品，其有效期尚存三分之二以上的，供方可以发货，有效期尚存三分之二以下的，供方应征得需方同意后才能发货。

第九条 供方应按双方商定的合理运输路线、工具、到达站(港)，委托承运单位发运货物，力求装足容量或吨位，从节约费用。

如一方需要变更运输路线、工具、到达站(港)时，应及时通知对方，并进行协商，取得一致意见后，再办理发运。协商达成一致意见前，仍然按原合同执行。

需方提出改变运输路线、工具、到达站(港)，因此增加的费用由需方负担，如确有特殊情况由双方协商解决。供方改变运输路线、工具、到达站(港)，未经需方同意的，因此增加的费用应由供方负担。

第十条 商品从取得发运证明时起，所有权即转移至需方。在运输途中发生的丢失、短少、残损等事故，由需方负责向承运部门或保险公司索赔，非因供方过错，不可向供方提出索赔。但供方应积极提供有关资料，并协助需方索赔。需方在接收商品时，必须派人到现场监卸，清点大件，检查包装。如发现问题，应及时向当地承运部门索取规定的记录和证明，立即详细检查，并在收到货物后十天内向有关责任方提出索赔。责任属于供方的，需方应在收到该批货物后十五天内，向供方提出索赔，逾期不提，视为验收无误。供方应在接到索赔通知后十五天内查明情况，给予答复。逾期不答复，视作认赔。

若因有关单据未能随货同行，货到后，需方应先向承运部门具结接收，同是立即通知供方，供方在接到通知后十五日内答复;属于多发、错(串)运商品，需方不得自行动用，并做好详细记录，妥为保管，收货后十日内通知供方，因此发生的一切费用由供方负担。

由供方委托承运单位发运的商品，均应向人民保险公司投保综合运输险。商品在运输途中遭受损失时，由需方向当地保险公司按照《国内水路、铁路货物运输保险条款(试行)》所规定的手续程序及期限申请办理索赔。

第十一条 商品外包装完整，拆包发现溢缺、残损、串错和商品质量等问题，需方应在货到九十天内(单个商品价值在2千元以上的在十五天内)，向供方提出查询;发现商品霉烂变质，应在收到货物后三十天内通知供方。逾期均视为验收无误。

接收进口商品和外贸库存转内销的商品，因关系到外贸查询，查询期为需方收货后的六十天，逾期供方可不受理。

需方向供方提出查询时，应填写“查询单”，一货一单，不要混列。“查询单”的内容应包括唛头、品名、规格、单价、装箱单、开单日期、到货日期、溢缺数量、残损程度、合同号码、生产厂名、供应发货单号码(即调拨单，下同)等资料，并保存好实物。供方应在接到“查询单”后十五日内作出答复。凡上项内容填写不完整或多种商品混列，以及不是从供方供货的，供方可要求需方重新填写“查询单”。

为了减少部分查询业务，凡一张“供应发货单”所列一个品种损失在五元以下，残损在十元以下的均不作查询处理(零配件除外)，对笨重商品(如缝纫机头、部件等残品)的查询，需方将残品直接寄运工厂，查询单寄交供方，并在单上注明寄运日期。

需方在收货时发现差错(如错发、多发部分)、无合同、严重质量问题等情况，属于供方责任，需要退货时，应在收货后三十天内通知供方，逾期则供方可不受理;同时需方也不得擅自退货或将商品运回供方。供方在收到通知后十五天内应予答复并提出处理意见。逾期不答复，需方可视为同意退货。凡逾期退货以及不属于供方责任的退货，其损失均由需方负担。

第十二条 商品货款、运杂费、保险费等款项的结算，按中国人民银行有关结算办法的规定办理。货款结算实行验单付款。需方无理拒付、逾期付款、拖欠货款的，应按有关银行部门规定交纳滞纳金，并由开户行连同货款划给供方。

需方变更开户银行、帐户名称和帐号，应于合同规定的交货期限前三十天以书面(或电报)通知供方。未按期通知或通知有错误而影响结算的，需方应负逾期付款的责任。 经供、需双方商定，货款结算除另有书面特殊规定外，采用以下第 种方式(1.托收承付;2.款到发货;3.银行汇票;4.商业汇票。)

第十三条 一方违反合同应负违约责任，向对方支付违约金。由于违约给对方造成的损失超过违约金的，还应进行赔偿，补偿违约金不足部分。对方要求继续履行合同的，应继续履行。

1.供方不能履行合同的，应向需方偿付违约金。一般商品的违约金为不能交货部分货款总值的 %(在1%-5%之间确定)，但需方有特定要求的商品的违约金为货款总值的 %(10%-30%之间确定)。

2.供方逾期交货，按照中国人民银行有关延期付款的规定、按逾期交货部分货款总值计算，向需方偿付逾期交货的违约金。

3.供方提前交货或多交、错发货而造成的需方在代保管期内实际支付的费用，应由供方负担。

4.需方未经供方同意擅自退货的，应向供方偿付违约金。一般商品的违约金为退货部分货款总值的 %(在1%-5%之间确定);有特定要求的商品的违约金，为退货部分货款总值的 %(在10%-30%之间确定)。退货途中的运输等费用，由需方负担。

5.需方逾期提货、逾期付款的，按照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货、逾期付款部分货款总值计算，向供方偿付逾期提货、逾期付款的违约金。

6.需方承担因提供给供方的到货地点或接货人等有误而造成的一切损失;承担供方或运输部门因处理需方提出的错误异议而支付的一切费用;承担代供方保管的商品保管不善所造成的损失。

违约金、赔偿金、保管费用应在明确责任后十天内偿付，否则按逾期付款处理。任何一方不得自行用扣发货物或拒付货款来充抵。

第十四条 供、需双方履行合同，发生纠纷时，应本着顾全大局、相互谅解的精神，及时协商解决。协商不成时，任何一方均可按《商业部门经济纠纷调解暂行规定》向有关商业经济纠纷调解机构申请调解，也可向经济合同仲裁机关申请仲裁，或向人民法院起诉。

第十五条 本总合同一式两份，双方各执一份。

第十六条 本总合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同章后生效。有效期限为 年 月 日至 年 月 日。期满双方如无异议，总合同自动延长一年。任何一方需变更或解除本总合同，须在期满前一个月以书面通知对方。但本总合同有效期内所签订的具体购销分合同仍求本总合同办理。

本总合同及其附件凡涉及日期的，按收件人签收日期和邮局戳记日期为准。时间期限的计算均包括本数在内。 经供、需双方商定，货款结算除另有书面特殊规定外，采用以下第 种方式(1.托收承付;2.款到发货;3.银行汇票;4.商业汇票。)

第十三条 一方违反合同应负违约责任，向对方支付违约金。由于违约给对方造成的损失超过违约金的，还应进行赔偿，补偿违约金不足部分。对方要求继续履行合同的，应继续履行。

1.供方不能履行合同的，应向需方偿付违约金。一般商品的违约金为不能交货部分货款总值的 %(在1%-5%之间确定)，但需方有特定要求的商品的违约金为货款总值的 %(10%-30%之间确定)。服装购销合同范文节选!

2.供方逾期交货，按照中国人民银行有关延期付款的规定、按逾期交货部分货款总值计算，向需方偿付逾期交货的违约金。

3.供方提前交货或多交、错发货而造成的需方在代保管期内实际支付的费用，应由供方负担。

4.需方未经供方同意擅自退货的，应向供方偿付违约金。一般商品的违约金为退货部分货款总值的 %(在1%-5%之间确定);有特定要求的商品的违约金，为退货部分货款总值的 %(在10%-30%之间确定)。退货途中的运输等费用，由需方负担。

5.需方逾期提货、逾期付款的，按照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货、逾期付款部分货款总值计算，向供方偿付逾期提货、逾期付款的违约金。

6.需方承担因提供给供方的到货地点或接货人等有误而造成的一切损失;承担供方或运输部门因处理需方提出的错误异议而支付的一切费用;承担代供方保管的商品保管不善所造成的损失。

违约金、赔偿金、保管费用应在明确责任后十天内偿付，否则按逾期付款处理。任何一方不得自行用扣发货物或拒付货款来充抵。

第十四条 供、需双方履行合同，发生纠纷时，应本着顾全大局、相互谅解的精神，及时协商解决。协商不成时，任何一方均可按《商业部门经济纠纷调解暂行规定》向有关商业经济纠纷调解机构申请调解，也可向经济合同仲裁机关申请仲裁，或向人民法院起诉。

第十五条 本总合同一式两份，双方各执一份。

第十六条 本总合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同章后生效。有效期限为 年 月 日至 年 月 日。期满双方如无异议，总合同自动延长一年。任何一方需变更或解除本总合同，须在期满前一个月以书面通知对方。但本总合同有效期内所签订的具体购销分合同仍求本总合同办理。

本总合同及其附件凡涉及日期的，按收件人签收日期和邮局戳记日期为准。时间期限的计算均包括本数在内。

经供、需双方商定，货款结算除另有书面特殊规定外，采用以下第 种方式(1.托收承付;2.款到发货;3.银行汇票;4.商业汇票。)

第十三条 一方违反合同应负违约责任，向对方支付违约金。由于违约给对方造成的损失超过违约金的，还应进行赔偿，补偿违约金不足部分。对方要求继续履行合同的，应继续履行。

1.供方不能履行合同的，应向需方偿付违约金。一般商品的违约金为不能交货部分货款总值的 %(在1%-5%之间确定)，但需方有特定要求的商品的违约金为货款总值的 %(10%-30%之间确定)。

2.供方逾期交货，按照中国人民银行有关延期付款的规定、按逾期交货部分货款总值计算，向需方偿付逾期交货的违约金。

3.供方提前交货或多交、错发货而造成的需方在代保管期内实际支付的费用，应由供方负担。

4.需方未经供方同意擅自退货的，应向供方偿付违约金。一般商品的违约金为退货部分货款总值的 %(在1%-5%之间确定);有特定要求的商品的违约金，为退货部分货款总值的 %(在10%-30%之间确定)。退货途中的运输等费用，由需方负担。

5.需方逾期提货、逾期付款的，按照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货、逾期付款部分货款总值计算，向供方偿付逾期提货、逾期付款的违约金。

6.需方承担因提供给供方的到货地点或接货人等有误而造成的一切损失;承担供方或运输部门因处理需方提出的错误异议而支付的一切费用;承担代供方保管的商品保管不善所造成的损失。

违约金、赔偿金、保管费用应在明确责任后十天内偿付，否则按逾期付款处理。任何一方不得自行用扣发货物或拒付货款来充抵。

第十四条 供、需双方履行合同，发生纠纷时，应本着顾全大局、相互谅解的精神，及时协商解决。协商不成时，任何一方均可按《商业部门经济纠纷调解暂行规定》向有关商业经济纠纷调解机构申请调解，也可向经济合同仲裁机关申请仲裁，或向人民法院起诉。

第十五条 本总合同一式两份，双方各执一份。

第十六条 本总合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同章后生效。有效期限为 年 月 日至 年 月 日。期满双方如无异议，总合同自动延长一年。任何一方需变更或解除本总合同，须在期满前一个月以书面通知对方。但本总合同有效期内所签订的具体购销分合同仍求本总合同办理。

本总合同及其附件凡涉及日期的，按收件人签收日期和邮局戳记日期为准。时间期限的计算均包括本数在内。 具体商品购销分合同，一般以一货一单格式(见附件1、2)，有特殊要求的可用自制格式。

一九 年 月 日

供方盖章 需方盖章

法定代表人或委托代理人签字 法定代表人或委托代理人签字

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

地址： 地址：

邮政编码： 邮政编码：

电报挂号： 电报挂号：

电话： 电话：

中华人民共和国商业部制定

商品购销合同 篇6

需方：__________________（以下简称甲方）

供方：__________________（以下简称乙方）

一、产品名称：_________

三、交货时间：合同签订后_________天内。

四、交货地点及方式：货运至需方地址，运费由供方负担，产品包装应符合交通运输要求，在运输过程发生任何质量问题或其它风险，因此造成的损失由供方负担。

五、验收时间：货到当天验收。

六、产品保修：本合同包换期为三个月，保修期壹年，从产品交付验收合格之日起算，保修期限内产品出现非人为质量问题，供方应承但产品保修责任。

七、解决合同纠纷方式：当自行协调解决不行时，则向合同签定地点的仲裁委员会或法院申请裁决。

八、违约责任：按经济合同法有关规定执行，如供方未能在合同规定的时间内交付产品，应双倍支付定金并承担由此给需方带来的一切损失。

九、其他约定事项：

（1）付款转帐支付到智豪达公司指定私人银行账户。

（2）此产品需配套必要的测试用附件和合格证。

（3）由于本合同为异地采购，此合同传真件与原件具有同等法律效力。

（4）此合同不含税票，现金

十、双方自愿订立合同。一式四份各执二份共同遵守。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

商品购销合同 篇7

需方（甲方）：

供方（乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，双方经友好协商，本着自愿平等互利的原则，订立本合同。

第一条：产品名称、规格型号、计量单位、数量、生产厂家、总金额及交（提）货时间：

产品名称：

规格型号：

生产厂家：

计量单位：

数量：

总金额：

交（提）货时间：

第二条：质量要求及技术标准：按供需双方确定的样衣及包装验收。

第三条：包装方式及回收处理：按各型号，分类包装。

第四条：交（提）货地点、方式：由供方送货到需方厂仓库。

第五条：运输方式及运费承担：运费由供方负担。

第六条：验收标准：按原质量验收。

第七条：结算方式及期限：货到验收合格后一次性付清货款。

第八条：违约责任：供方交付货物不符合本合同第二条规定的，需方有权将货物退回，退回费用由供方负担，如对需方造成损失的，供方应承担全部费用及连带责任；供方逾期交付，每延期一天，供方应承担总货款1%的违约金。

第九条：解决合同争议的方式：双方友好协商，协商不成，可向需方所在地人民法院提起诉讼解决。

第十条：其他约定事项：

1、因不可抗力不能履行合同的，应在不可抗力时间结束后15日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行，部分履行或不履行合同，并根据实际情况可部分或全部免予承担违约责任；

2、本合同自双方签字盖章之日起生效，合同有效期内，除本合同约定，不得变更和解除合同；

3、合同未尽事宜，双方友好协商，做出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力；

4、本合同一式 份，双方各执 份。合同有效期 年 月 日至 年 月 日。

需方（甲方）：

供方（乙方）：

签订日期：

商品购销合同 篇8

尊敬的客户：

感谢您选择我们公司作为您的合作伙伴，我们将竭尽所能为您提供最优质的服务与最满意的产品。在此，我们特别为您提供本次的“商品混泥土购销合同”。

一、买卖合同双方的基本情况

卖方：

公司名称：xx建材有限公司

地址：xx市xx区xx路xx号

法定代表人：xxx

开户银行：xx银行

开户账号：xxxxxxxxxxxx

买方：

公司名称：xx工程有限公司

地址：xx市xx区xx路xx号

法定代表人：xxx

开户银行：xx银行

开户账号：xxxxxxxxxxxx

二、商品信息

品名：混泥土

规格：xx㎥/车

质量要求：按国家标准执行

数量：xxx车

单价：xxx元/车

总价：xxx元

三、交货期限及地点

交货期限：自双方签订合同之日起，买方指定的施工现场每周一至周六进行交货，但须提前1天通知卖方，以确保货车按时到达施工现场。

交货地点：买方指定的施工现场。

四、支付方式

买方应在货物抵达施工现场后3个工作日内完成付款。付款方式为银行转账，买方应将货款汇至卖方指定的银行账号。

五、违约责任

若因卖方原因导致不能按期交货，则每延迟一天应承担卖方订单金额的0.5%的违约金。若因买方原因导致不能按时付款，则每延迟一天应承担订单金额0.5%的违约金。

六、合同终止

卖方：如买方未按约定时间支付货款，则合同自动终止。

买方：如卖方未能按约定时间交付货物，买方有权单方面解除合同。

七、争议解决

如果本协议有任何争议，应协商解决。如果协商无果，双方同意将争议提交有管辖权的人民法院处理。

八、合同生效方式

本合同自协议签订之日起生效，一式双份，卖方、买方各执一份。本合同未尽事宜，由卖方、买方协商决定。

买方：（签字） 日期：

卖方：（签字） 日期：

商品购销合同 篇9

合同编号：

需方： (简称甲方)

供方： (简称乙方)

为规范预拌混凝土购销行为，保护双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方经协商，一致同意签订本合同，以资共同遵守。

一、需方工程概况及人员

工程名称 工程地址

建设单位 施工单位

工地距离(公里) 结构/层数

预算砼量(m3) 开始供应日期

负责人姓名 报料员姓名

电话 电话

二、甲方需向乙方提供的资料：

1、甲方及该项目业主的营业执照复印件;

2、建设工程施工许可证;

3、乙方提供需甲方填写的调查表格资料;

三、交货时间、地点、订货、发货：

1、甲方所承建的工程所需用混凝土时，须提前一天按上述甲方授权报料员以电话及手机信息形式同时将计划通知乙方，计划应明确浇筑时间、强度等级、坍落度、数量、浇筑部位和泵送方式等。乙方确认后，将按此计划将预拌好的混凝土准时送到工地交给甲方，甲方负责卸料到其施工部位，计划自甲方报出后，如遇到临时变更，甲方须提前4小时通知乙方，否则甲方应对乙方按变更前要求出厂的混凝土予以签收。

2、乙方在实际向甲方供料时一并提供《送货单》，甲方应对乙方已发料的《送货单》予以签认和结算，由甲方本合同约定的收货联系人亲笔签字确认。

姓名 联系电话

四、价格(以下报价含3%的增值税专用发票)：

1、各等级砼价格表：

强度等级普通砼泵送砼备注

单价(元/ m3)单价(元/ m3)

C10 混凝土坍落度：非泵送100～140mm;泵送140～180mm，要求大于上限时，单价增加20元/m3。

C15

C20

C25

C30

C35

C40

C45

C50

2、泵送费用：车载泵： 25.00元/ m3，每次泵送方量不足60 m3时，按60m3计费;超过60 m3时按实际泵送方量计费。汽车泵：30.00 元/ m3，每次泵送方量不足60 m3时，按60 m3计费;超过60 m3时按实际泵送方量计费。若3小时内无法完成60m3泵送，则需按600.00元/小时的台班计费方式。甲方需使用乙方的搅拌车运送水时，按300.00元/车价格计费;泵车已到达工地，由于工地原因取消任务的，泵车放空费按600.00元/次计费;若泵车到达现场后等待开工超2小时的，按300.00元/2小时计费。

3、抗渗砼：P6增加15.00元/ m3;P8增加25.00元/ m3;P10增加35.00元/ m3;P12增加45.00元/ m3。

4、外掺UEA膨胀剂在原普通砼单价基础上每立方增加：掺量6%30.00元、8%40.00元、10%50.00元、12%60.00元、14%70.00元。

5、水下砼价格在现行普通砼基础上增加30.00元/ m3。

6、细石砼价格在现行普通砼基础上增加30.00元/ m3。

7、早强砼在现行普通砼单价基础上七天增加20.00元/ m3，五天增加30.00元/m3，

三天增加50.00元/ m3。

8、润管剂100.00元包/，除润管砂浆价格按当次浇捣同等级混凝土单价相同外，特殊性能的砼价格另议。

9、价格变动：市场原材料价格波动幅度超过±5%时，甲、乙双方另行协商供货价格，并签订调价补充协议;协商未果的，双方均有权解除合同，甲方须于解除合同前付清所有货款。如甲方没表示异议又继续需要乙方供应混凝土，则表示甲方同意乙方混凝土调整后的价格。

五、数量：

1、混凝土供应量以m3为计量单位，结算时以甲方的砼签收员签收的随车送货单数量或月结算单为准。

2、乙方于次月3日前出具本月结算单给甲方，甲方在收到结算单后三天内由甲方指定人员确认本月供应量及总金额。若甲方未能在上述时间内签字确认，视同甲方同意按乙方的随车送货单计算混凝土供应量。

3、甲方若对乙方所供混凝土的数量有异议，有权随时核查乙方送货搅拌车内混凝土的实际数量。乙方实际供货数量的计算应由混凝土拌合物密度除一台搅拌车实际装载量求得。混凝土拌合物密度以乙方所提供并经甲方确认的《混凝土配合比设计报告》容重规定，按搅拌车实际装载量由卸货前后搅拌车的质(重)量差求得，甲方可抽查三车次以上(包含三车次)的平均值偏差为±2%，则认定乙方送货数量合格，过磅费用由甲方负担;否则判定乙方送货数量不合格，除过磅费用由乙方负担外，乙方当天该部位该批次所供数量按短缺比例折算后签收。

六、付款方式、期限及其他说明：

1、按月结算。当月货款于次月10日前付清，以此类推，直至项目浇捣完毕。

2、30天内无混凝土供应交易视为工程完成，从停止浇筑混凝土之日起视为该项目浇筑完毕。甲方须在停止浇筑混凝土之日起30日内付清所有货款。

3、如甲方用银行承兑汇票支付乙方的货款，则甲方按银行承兑汇票的贴息支付乙方的费用。

4、如甲方委托第三方代付货款给乙方时，甲方应出具委托付款证明书，并经代付第三方盖章认可。

5、甲方按签收的数量进行结算，如甲方没有按合同约定办理结算，乙方有权停止供货。未经双方授权，擅自改动送货单、结算单的数据或书写其他内容均视为无效。

6、全部货款付清后，乙方向甲方交付混凝土所有相关技术资料，如甲方拖欠货款，乙方有权不交付相关的验收资料。

七、技术要求：

1、乙方按国家标准范围内的技术要求供应，保证混凝土的现场塌落度、现场试块强度两个指标，若有其他指标或高于国家标准的特殊要求，甲、乙双方另行商议，并以书面形式予以确认。

2、凡一次浇捣大体积(20__m3及以上)或特殊性能的混凝土，甲方应在15天前向乙方提供混凝土的各项技术要求，乙方依此编制混凝土生产供应组织方案，此方案必须经甲方审核批准后方可实施。

3、甲方须按预拌混凝土规范要求，在现场配置试模及塌落度筒，进行混凝土试块制作和养护，与之相关人员必须取得相应的资格，并持证上岗。

4、甲方应按国家标准和有关技术规范包括但不限于做好施工现场的混凝土施工、养护工作，若甲方的操作不符合相关标准、规范以及《预拌混凝土使用说明书》要求时，乙方可书面通知甲方，乙方将不承担所涉及构件强度达不到评定要求而引起的责任和损失。乙方有权在混凝土供应及养护期间，随时对施工现场用于强度评定混凝土试块的制作、养护等情况进行随访。如发现不符合相关规定的，乙方书面通知甲方，乙方将不承担所涉及试块强度达不到评定要求而引起的责任和损失。

5、甲方送检试块时，须通知乙方到场，并得到乙方对送检试块的认可，否则乙方对检验结果及其他一切后果不承担任何责任。

6、试块检验结果不合格时，甲方须委托国家规定的资质机构对构件进行复检，若复检合格，复检费用由甲方承担;复检不合格时，对施工、养护过程无异议的构件，乙方除承担复检费用外，还须承担该构件技术处理所涉及的直接费用。

八、验收标准、方法及提出异议期限：

1、乙方应在混凝土龄期到达后七天内向甲方提交《预拌混凝土出厂质量证明书》。

2、混凝土质量要求符合下列文件规定的标准(如国家政策有新规定的，按新规定执行)：

GB/T14902-20__《预拌混凝土》;

GB/T50107-20__《混凝土强度检验评定标准》;

GB/T50082-20__《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》;

GB50164-20__《混凝土质量控制标准》;

JGJ55-20__《普通混凝土配合比设计规程》;

GB50204-20__(20__版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》。

3、在预拌混凝土供应过程中，甲、乙双方如更改约定的重要数据，要求更改的一方必须以书面形式征得另一方同意后执行。

4、甲方需要指定或授权具备验收知识的人员在混凝土供货现场卸货前对乙方混凝土进行当场验收，并签收乙方送货单。

5、甲方应严格按本合同的约定办理结算及支付货款，不得以验收后的混凝土出现裂痕、变异等为由拒不支付货款。

6、甲方验收时可要求乙方提供混凝土原材料检验单、配合比报告单等资料，并据此进行现场抽样检验，验收方法：以现场交货入泵前取样检验结果作为判定混凝土质量依据。具体做法为：由甲方持证试验员在交货地点按照GB/T14902-20__《预拌混凝土》的要求制作试块，取样前监理和乙方试验人员到场确认，在搅拌车卸料过程中在卸料量的1/4至3/4之间进行，且应在混凝土到达现场20分钟内完成。坍落度检测应在混凝土运到交货地点后40分钟内完成，坍落度控制值按GB/T14902-20__《预拌混凝土》混凝土坍落度实测值与规定的坍落度之差值：50～90mm坍落度允许偏差±20mm，≥100mm坍落度允许偏差±30mm。其试块要按规范标准养护，抽样的模具及送检费用由甲方承担。验收评定方法：混凝土强度或抗渗评定分别按GB/T50107-20__《混凝土强度检验评定标准》和GB/T50082-20__《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》的规定进行(如国家政策有新规定的，按新规定执行)。如混凝土的试块经检测单位试验出现不合格的，甲方应在试块达到龄期后的三日内通知乙方前往检测单位了解情况并确认结果，超过试块龄期三日内未接到有关试块强度问题的通知则视为混凝土合格，一切责任由甲方负责。经确认的试块检验结果评定为不合格，则经双方认可的有资质的检测单位进行鉴定，相关检测费用乙方承担。

7、甲乙双方一致认可以现场试块强度作为评定混凝土强度是否合格的唯一标准;

8、交货验收：乙方应做好混凝土出厂检验工作，甲方在乙方混凝土运抵浇筑现场后，应及时验收并签字确认。对有异议的，甲方应在两小时内通知乙方协商解决，逾期则视为认可其质量。

九、违约责任：

1、甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，若乙方所供应的混凝土拌合物质量不符合标准要求，甲方有权拒收;若甲方未能按期付款，须按逾期部分货款总额的日息千分之一向乙方支付利息，同时，乙方有权自行停止供货，并暂缓向甲方提供所有文件资料，由此所造成的一切责任及相关(停工等)损失由甲方自行负担。

2、除不可抗力外，乙方须24小时不间断地保证供应甲方所需混凝土，若在施工过程中，因乙方的过错造成无法正常供应混凝土而使工程停工以及由此引起施工部位特殊技术处理等直接费用由乙方负担。

3、若甲方在未付清所有货款前通过其它外购、自制等途径获得混凝土，均视为违约。甲方须按所欠货款总额的10%支付违约金，除此之外，还须按欠款总额的日息千分之一向乙方支付利息，直至付清所有货款。

4、乙方实现债权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、律师费等)均由甲方承担。

十、解决争议的方式：

本合同在履行过程中如产生争议，甲、乙双方本着友好协商方式解决，如协商不成可向梧州市万秀区人民法院起诉。

十一、其他约定事项：

1、卸料时间：搅拌车到达工地后，甲方应及时安排卸料，并于90分钟内(从车到工地时算起)卸完。若因工地卸料时间过长、停电、机械故障、路况等问题其他与乙方无关的原因造成混凝土供货超时而引起的一切质量问题、费用和损失均由甲方承担。每车卸料时间若超过90分钟后，甲方应在超时后按每小时补偿车辆费用100.00元给乙方，由此造成质量出现问题的，与乙方无关;每车若超过四小时没有卸完料的，视为乙方已交付质量合格混凝土，并有权对混凝土作出处理，甲方需对该车混凝土进行签收、结算和付款。

2、卸料过程：甲方应派员监督卸料，若由于混凝土塌落度或其他问题导致施工困难时，应及时和乙方联系，协商处理，不得擅自对混凝土进行处理(如随意加水等)，否则由此而引起的混凝土质量问题由甲方负责。

3、单车方量：甲方单次独立结构部位出料方量低于7m3时，增加240.00元/车搅拌车燃油费，如超时，在送货单上注明，费用累加。

4、尾数计量：每一工程部位施工时乙方负责运送一次尾数，若由于甲方计算错误或其他原因需增加尾数车次时，乙方在送货单上注明属二次方尾，甲方需另付240.00元/车的空载费。

5、道路：供货前甲方应清理出满足乙方至少10立方/车装载量的行走道路，甲方办理特殊区域通行、占道及夜间施工审批手续。

6、安全：甲方负责工地道路正常硬化畅通，确保乙方运输车辆的行车安全，提供必要的供水、照明等设施和停车场地，并安排专人在现场负责调度指挥，保证车辆和随车人员顺利进出工地，并对施工现场的安全作业负全责。乙方运输车辆要服从甲方调度安排，积极配合施工。乙方人员进入施工现场须遵守各项安全规定，若因乙方违反规定或不按规范操作导致安全事故发生，责任和损失由乙方负担。

7、卫生：甲方须在工地车辆出入口设置供水装置，供乙方清洗搅拌车，若甲方未能设置供

水设施，乙方有权拒绝供货，并因车辆污染路面，受到相关部门处罚的，由甲方负担相关费用。在供水设施完备的情况下，则相关费用由乙方负担。

8、甲方事前通知乙方进场察看，乙方确认以上条件成熟后方能进场。因道路或工作环境不

良，影响搅拌车通行安全或泵送设备施工安全时，乙方有权拒绝送货。

9、泵送设备：使用车载泵时，乙方负责车载泵操作及相关技术指导;甲方负责水电、水平接管、拆管、管件清理，对乙方提供于施工现场的泵送设备(如管扣、泵管)负有保管义务和责任，出现丢失由甲方按市场价赔偿。使用过程中合理损坏的，乙方应及时更换新的设备或配件。

输送泵使用事宜：

⑴供方负责按指定的时间将混凝土输送设备运至需方工地。

⑵供方只负责对车泵在施工现场的操作、保养、维修及其他零配件的保管，其它现场施工均由需方负责。

⑶需方负责提供冲洗泵送设备的水源及场地。

⑷供方负责提供车泵给需方使用，并在保证安全及泵送能力范围内将混凝土泵送至需方指定施工部位。若需因方因场地限制或施工部位超出车泵泵送能力范围，由需方自行负责。

⑸供方设备在施工现场出现故障(如：泵车堵管、爆管等情况)，需方应协助乙方排除故障并及时解决现场余料。

⑹地泵泵送混凝土时：

①泵管出料口正前方任何情况下不允许站人，也不允许工人坐在泵管上，目的是防止泵管内有空气时打空炮及爆管伤人。

②加固好立管，防止立管下沉压坏施工面模板及伤到工作面上的工人。

③拆管时施工人员尽量不要靠近，防止管内有压力使混凝土飞出伤人。不能架空泵管直接泵送，防止泵管塌下压到人。

④需方应提醒工地施工人员不能靠近所有泵送管道，防止发生意外爆管而伤人的情况。

⑤泵送混凝土出现爆管、堵管时，乙方现场布管人员应及时处理，造成的混凝土浪费由乙方承担。

⑺车泵泵送混凝土时：

①使用车泵作业时，施工人员不能直接用手去扶泵送软管，应用绳子拉住软管末端后移动软管，防止臂架甩动推倒工人发生意外。

②施工面臂架下严禁站人，因车泵臂架是由油缸油压顶升，若发生油缸泄压等意外情况时，臂架下沉后碰伤臂架下的人员。

③泵送独立柱混凝土时，应搭置相关的安全防护支架，施工人员应使用安全带，防止臂架摆动使工人摔下受伤。泵送楼面等部位时施工人员不应站在楼板边缘，防止臂架碰到人摔下施工面。

⑻摆泵位置应硬化或较坚固，防止设备支撑腿下沉侧翻伤及他人。

⑼刮大风及雷雨天气，应停止作业，防止臂架伤人及雷击。

⑽施工面应离高压线至少8米远，防止车泵臂架在移动中发生触电伤人事故。

10、 每次订货甲方应准确计算混凝土用量，在甲方当天混凝土需求计划范围内，甲方提出不需要且乙方已生产时，此生产出的混凝土应视为甲方已购买，甲方须如实签收。

11、乙方混凝土送达施工现场后，甲方负责布料及振捣，并协助处理每次混凝土浇筑完成

后泵机剩余的混凝土。若是乙方原因造成的砼外漏乙方须自行处理。

12、本合同签订后，甲方不得再与其他混凝土供应商签订该工程的混凝土采购合同。乙方向甲方所提供的发票不作为甲方已付款项的凭证。甲方使用转账支票或网上银行支付混凝土货款时，需在“用途”栏注明工程名称。

13、经甲方签收的《预拌混凝土使用说明书》与本合同具有同等法律效力。

十二、送达条款

甲乙双方在本合同中注明的联系电话、通讯地址为双方往来信函等文件送达地址。

一方可以当面送交、邮寄、快递等方式向对方送达文件，对方应当予以签收。若对方不予以签收的，以邮寄或快递方式送达的，自交邮或交快递公司之日起五日后视为已送达。

若一方变更地址或联系电话，应当及时以书面形式通知对方，否则，自行承担由此导致的法律责任。

十三、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用印章生效，如有未尽事宜，须经甲、

乙双方共同协商，另行签订补充协议。本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

甲方(盖章)： 乙方：

地址： 地址：

法人或代理人(签字)：________________ 法人或代理人(签字)：

户名：________________________________ 户 名：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐 号：

税务登记证号： 税务登记证号：

联系电话：____________________________ 联系电话：

签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

附乙方(供方)各银行对公账号：

公司名称：

商品购销合同 篇10

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，在平等互利的基础上订立此合同，以便共同遵守：

一、甲方必须按要求提供有关证明、单据。

二、甲方提供给乙方的商品价格不得高于甲方以同等方式提供给市其它商场的价格，否则乙方有权扣除高出部分的货款。

三、乙方交货时，应将商品合格证和必要的资料及证件等随同商品或运单交付甲方;

若资料不全，甲方有权拒收或退货，退货费用皆由乙方承担;

供货的商品，若出现质量问题乙方必须包退、包换、包修，退货商品应在甲方发出通知后7日内由乙方收回，否则甲方不负保管责任;

若因质量问题而导致甲方售予的消费者之经济损失及其它任何损失，全部责任由甲方承担。

四、甲方送货必须持盖有甲方公章的送货清单，有赠品的附赠送品清单。

五、乙方提供给甲方的商品，条码不符合甲方要求的，甲方按实际进货额的5%向乙方收取条码费，此款在结算时由甲方从乙方货款中代为扣除。

六、包装要求：

七、交货时间：

八、交货地点：

九、验收标准：

十、验货方法：

十一、运输费用：全部由 方承担。

十二、付款方式：

十三、本合同有效时间自 年 月 日至 年 月 日止。

十四、解决合同纠纷方式：若双方协商不能解决，由甲方统一。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

法人代表： 法人代表：

时间： 时间：

商品购销合同 篇11

供方：______________________

需方：______________________

为保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《工矿产品购销合同条例》和《中华人民共和国商业部五金交电家电化工商品购销合同实施办法》，经协商一致同意签订本合同(附表为本合同组成部分)。

一、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量〔见合同(二)附表〕。

二、供方对质量负责的`条件和期限：________________________

三、交(提)货方式及地点：______________________________

四、运输方式到达站(港)及收货单位：____________________

五、运输费用负担：______________________________________

六、合理损耗计算及负担：________________________________

七、包装费用负担：______________________________________

八、验收方法及提出异议的期限：________________________

九、结算方式及期限：__________________________________

十、违约责任：________________________________________

十一、合同附件：______________________________________

十二、其它约定事项

1.合同正本一式两份双方各执一份，副本_______份，供方执_______份，需方执_______份。

2.本合同经双方签字盖章后生效。有效期期限自_______年_______月至_______年_______月_______日。

供方：(签章)

___年___月___日

需方：(签章)

___年___月___日

商品购销合同 篇12

供货方(简称甲方)：

购货方(简称乙方):

甲方在景谷县扶贫办宣明林场购买到一片按树原木第 10 林班共 4 小班，第 16 林班共 3 小班 11 小班，采伐总面积约 973 亩，树种为按树原木。甲方需要采伐 35000 立方米，乙方愿意购买，经双方协商，达成如下原木木材购销合同书 :

一、 树种、规格、等级、数量：

1 、甲方于 20xx 年 10月 30 日到 20xx年 10月 30 日 止，供给乙方按树原木 35000 立方米。

2 、甲方按乙方提供的制材规格，即从 1 米 4.2 米长， 尾经 4 公分以上的按树原木全部制材并按同种规格码方，全部 销售给乙方，不再卖给第三者。

3 、木材皮要剥光，枝节也要削平，两头锯口要平直，头尾 不能破损，造材时必须按乙方规定的规格制材。宜短则制短材， 不能方材短制，宜短留长， 3 米以上材要从第二节起制材，集 材归堆要分别材种按头尾同向不能直立倒乱放。

二、 供货时间、地点、方式：

甲方须把所采伐的木材送到乙方指定存货场后交给乙方， 检尺方法按双码检量，满尺进位。

三、结算方式：

乙方必须预交木材款定金 200 万元给甲方，并于 20xx 年 12 月10日存到甲方账户，甲方每购满 200 立方米木材应立即付清货款给甲方。如乙方迟延付清货款给甲方，甲方可以单方解除本合同。

四、违约责任

1.乙方未按甲方通知的时间和数量供货,影响甲方工程施工,造成经济损失的由乙方承担;

2.乙方所供应木材出现尺寸偏差或弯曲,不能用于工程施工,造成甲方经济损失的由乙方承担;

3,甲方未按合同约定的时间付款,给乙方造成经济损失的,由甲方承担责任.

五、合同争议的解决方式:

本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第 2 种方式解决:

1.提交仲裁委员会仲裁;

2.依法向工程所在地人民法院起诉.

六、本合同自签订日起生效。合同一式两份，供、需双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

商品购销合同 篇13

1.双方协商一致可变更或解除本合同。合同变更或解除应采取书面形式。

2.有下列情形之一者，可单方解除合同：

⑴因不可抗力，不能实现合同目的。

⑵未经对方书面同意，将合同部分或全部权利义务转让给第三方。

3. 解除合同方在解除合同时，应履行通知对方义务。

第九条 违约责任（以有利于我方为原则，选择使用）

1.乙方未按期交付产品，每逾期一日，应向甲方支付延迟交付的产品货款金额_1_％的违约金，此项违约金总额以产品货款金额的百分之五为限；如乙方逾期交货超过_5者不能交货而造成的损失。

2.乙方交付的产品不符合合同约定的数量，乙方应按甲方要求在合理期限内补足产品数量，同时甲方有权要求乙方赔偿因其不完全履约而造成的损失。

3.甲方应在双方约定的时间内完成约定数量产品的提货，每逾期一日，应向乙方支付延迟提货的产品货款金额1%的违约金，此项违约金总额以产品货款金额的百分之五为限；如甲方逾期提货超过_5日的，除应向乙方支付违约金外，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因逾期提货或者不能提货而造成的损失。

4.乙方交付的产品不符合合同约定的质量，甲方有权拒收和/或要求更换和/或终止合同，乙方仍须对甲方的损失承担赔偿责任。

5.甲方未按期付款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额1％的违约金，此项违约金总额以逾期付款金额的百分之五为限，如甲方逾期付款超过_5日的，除应向乙方支付违约金外，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因逾期付款或者不能付款而造成的损失。

6.发生其它违约情形，违约方应赔偿由此给对方造成的损失。如属双方过错，应各自承担相应责任。

2025商品采购合同推荐

在企业开始谈合作的时候，无论是在生活还是工作当中，相信很多人都曾经看到过合同。你知道一份合同的格式要求吗？我们听了一场关于“商品采购合同”的演讲让我们思考了很多，经过阅读本页你的认识会更加全面！

商品采购合同 篇1

甲方(采购商)：

法定代表人：

地址：

电话：

乙方(供应商)：

法定代表人：

地址：

电话：

本着平等互利、优势互补、共同发展的原则，在保持各方独立性的前提下，经友好协商，甲乙双方特订立本合同。

第一条 相关定义

1、商品：系指根据甲方向乙方出具的订单，甲方向乙方采购的商品，该商品具体名称为【】，具体规格型号等以甲方发出的订单为准。

2、商品标准价

：系指任一特定商品包含增值税且在任何折扣之前的乙方的供货价

格。自本商品合同生效时起，标准价以订单为准，但双方有其它书面约定除外。

3、折扣：系指本商品合同内的任何折扣。

4、付款：系指甲方向乙方支付其按照本商品合同向甲方销售并交付的商品款项。

5、增值税发票：系指由乙方开具给甲方的符合甲方要求且有效的增值税发票。标准价和本商品合同中约定的折扣应在同一张增值税发票中标明。

6、知识产权：系指商标权、专利权、版权、专有技术、商业秘密、知名商品特有的包装装潢以及其他知识产权。

第二条 商品订单的成立

甲方向乙方发送经甲方盖章的书面订单，载明订货日期﹑商品名称﹑规格﹑式样﹑数量﹑交货期限﹑交货地点及其他必要事项，乙方收到后亦进行盖章或由乙方指定授权人签字后将订单原件回寄或传真或扫描至甲方，商品订单成立。乙方指定授权人为【乙方订单员姓名及身份证号码】。

第三条 乙方应在收到甲方书面订单之日起2个工作日内予以确认，如乙方逾期未回复给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿其因此发生的损失。如乙方指定授权人发生变更的，应提前书面通知甲方。

第四条

第五条 商品供应及付款

1、商品供货单价按商品类别另行制定，以双方确定成立的订单为准。如后续合作中，甲乙双方对该单价予以调整的，经双方协商后以书面方式变更单价内容。

2、乙方负责将商品送至甲方指定仓库，并承担相应运输费用。

3、开票方式及约定：

乙方的增值税发票应于对帐完成后2个工作日内交付给甲方指定人员。在收到乙方发票之前，甲方有权拒绝支付货款。增值税发票交付至甲方时，该发票应在可认证抵扣的有效期内，且该有效期至少为3个月。否则，甲方有权要求乙方重新开具发票，并顺延付款时间直至乙方提供符合甲方要求的发票。

4、付款方式：(从以下a、b、c选项中选择一项)

a. 每个月甲乙双方对上月货款进行对帐，甲乙双方完成对账(即盖有双方印章或双方指定授权人签署的最终对账函)且甲方在当月收到与对账金额一致的乙方增值税发票且甲方验货完成后，甲方在下月底根据“上一个月甲方实际销售数量×商品标准价”将与发票金额一致的上月货款以银行承兑汇票或双方认可的其他方式支付至乙方指定账户。若乙方未能在当月提交发票，甲方付款时间根据前述付款时间再顺延一个月。

b. 每个月甲乙双方对上月货款进行对帐，甲乙双方完成对账(即盖有双方印章或双方指定授权人签署的最终对账函)且甲方在当月收到与对账金额一致的乙方增值税发票且甲方验货完成后，甲方在下月底按照“上一个月甲方实际收货数量×商品标准价”将上月货款以银行承兑汇票或双方认可的其他方式支付至乙方指定账户。若乙方未能在当月提交发票的，甲方付款时间根据前述付款时间再顺延一个月。

c. 甲方若在当月5号之前收到乙方按照订单要求交付的全部商品并完成验货，且收到乙方开具的符合甲方要求的全部金额的增值税发票，甲方在当月月底之前以银行承兑汇票或双方认可的方式向乙方支付全部货款;若甲方在当月5号之后收到乙方按照订单要求交付的全部商品并完成验货，且收到乙方开具的符合甲方要求的全部金额的增值税发票，甲方在下月月底之前以银行承兑汇票或双方认可的其他方式向乙方支付全部货款。

5、如发生本合同约定的退货情形，则甲方有权将上一月或上一订单中实际发生或累积的退货金额在本月或本次订单的乙方货款中直接扣除。退货金额大于本月或本次订单货款的，甲方有权要求乙方在收到退货后3日内将退货款与本月或本次订单货款之间的不足部分电汇至甲方账户。若乙方未按时电汇至甲方账户，每逾期一日，乙方必须按应付未付款项的0.5%作为违约金支付给甲方。甲方保留进一步追究违约责任的权利。

6、乙方自愿提供万元铺货金额的商品存放在甲方指定仓库作为库存保证。甲方有权在合同有效期内要求乙方提供不低于此铺货金额的商品在甲方指定仓库，并且甲方无需支付这批铺货货款，本合同项下合作终止后甲方将该批铺货退回乙方，如甲方同意采购该批铺货的，双方按照不高于标准价的进货价进行结算。如合同履行期间发生按约需向乙方退货情形的，甲方有权将该退货商品直接从铺货中予以替换。该铺货经替换后不足额的，乙方应按照甲方要求在下月或下一次订单结算时补全铺货。

7、如果乙方交付的商品存在严重质量问题或存在不合格品，造成或可能造成甲方重大损失时，甲方有权保留乙方的货款直至乙方完全弥补甲方损失或双方就解决方案达

成书面协议。

8、折扣和赞助费用，按如下第【】项方式执行：

(1)折扣：即品牌提升和市场推广商业折扣。每次订单的折扣费用相当于商品标准价的%乘以订单所示商品数量，该折扣费用由甲方直接从乙方货款中扣除;

(2)赞助费用：具体见附件二《促销赞助同意书》。

(3)不提供折扣和赞助费用。

9、退货按照如下第【 】项约定执行：

a. 乙方接受全部退货(不论任何原因);

b. 除因质量原因发生的退货及本合同约定的其他退货情形外，乙方不接受退货，但同意就甲方剩余库存提供相当于商品标准价的%的商业折扣给甲方，由甲方直接从乙方下一次货款中扣除。

c.乙方接受因质量原因发生的全部退货以及本合同约定的其他退货情形，除此之外，乙方还接受部分无条件/无理由退货，该无条件/无理由退货比例为每批订单所示商品数量的百分之。

d. 仅接受因质量原因以及本合同约定的其他退货情形导致的全部退货。

10、付款信息

除另有其它书面约定，甲方向乙方所作的所有付款应支付到以下银行账号：

乙方名称：

开户银行：

银行账号：

第六条 订货及交货期限

1、任何情况下，所订购商品的交货时间从甲方向乙方发出相关商品订单并确认之

日起，不超过个工作日。

2、乙方按照商品订单规定的交货时间﹑地点向甲方供货。若可能发生延期交货时，乙方应在收到商品订单当日以书面形式通知甲方，并得到甲方确认。否则，每逾期一日，乙方必须按照逾期未交付商品标准价总金额0.5%向甲方支付违约金。

3、甲方可将上述第2款规定的违约金与其应向乙方支付的货款进行抵销，或从质量保证金中直接予以扣除。

4、如乙方个别商品停产或断货必须提前20个工作日书面通知甲方并得到甲方确认。否则，乙方应按照本合同下甲方月平均订货总金额的【40】%向甲方支付违约金。

第七条 交货

1、乙方应在本合同所规定的交货日期在甲方指定的地点安全交付商品，如有特殊要求，甲乙双方协商解决。

2、根据上述第1款规定交货时，乙方或其承运人应向甲方交付送货明细单，甲方以此为依据进行检验并确认的数量为乙方最终供货量。

3、甲方在接收商品并确认数量后，应在乙方出示的交货明细单上签字确认作为收货凭证，但该凭证仅作为甲方收货的数量依据，不能视为甲方对商品质量检验合格的凭证。

4、商品质量的检验项目﹑规格尺寸及检验方法，由甲乙双方协商决定。

5、对于包含赠品的商品，乙方应在交货时将主商品和赠品成套交给甲方，否则甲方有权拒收，因此导致的逾期交货责任由乙方承担。

第八条 价格保证和渠道保证

1、乙方保证以同一渠道市场最低价供货给甲方，乙方若高于上述价格供货的，甲方有权(1)将该批次商品退还乙方，或(2)要求乙方按高出部分的价款对甲方进行差额补偿且甲方有权对乙方处以每件商品【3000】元的赔偿，所有的补偿和赔偿乙方必须

在一个月之内缴付给甲方。逾期未缴付补偿或赔偿款的，甲方有权直接从支付给乙方的货款中扣除。

2、乙方有义务配合甲方的销售工作，为甲方提供商品销售所需的属于乙方所有的证件、资料。

3、渠道保证：

甲方拥有本合同约定商品在【电视购物渠道、甲方或甲方关联公司自有数据库销售、甲方或甲方关联公司自有网站销售渠道、银行信用卡销售渠道、甲方或甲方关联公司自制销售目录销售渠道，以及经甲方指定的其他互联网销售渠道】的独家经销权，乙方不得自行或通过第三方在前述渠道销售、以及不能向其他与甲方前述销售渠道相同渠道的厂商提供、销售、或许诺销售本合同商品或与本合同商品类似(包括商品颜色、花纹、外观、功能或运作原理类似)的其他同类型商品。如有违反，乙方应在甲方发出通知后一个月内按照甲方市场零售价的标准，向甲方支付相当于其违约生产或违约销售的商品总金额的违约金。

第九条 质量保证及检验

1、乙方在交货时，必须保证商品的规格和质量达到商品标准书所规定的最佳状态。商品的检验原则上在甲方收货后进行。不允许乙方在获得甲方确认同意之前，擅自把不属于订单范围的商品发货给甲方。如有发生，甲方有权将该批次商品退回乙方，并要求乙方按照每件商品【3000】元的标准以赔偿给甲方因此造成的损失，包括但不限于甲方退回商品发生的物流费用、收货发生的人工费用和仓储费用等。且，甲方可以直接将该赔偿款项从支付给乙方的货款中予以扣除。

2、乙方保证其提供的商品符合国家法律法规规定、行业规定以及双方约定的质量标准、标识标准等进行正常销售所需的所有要求及条件，且符合任何适用的质量、技术、设计、安全、卫生、健康、环保和其它方面的标准、规格和要求，可以在市场上销售，并且不会导致消费者财产或人身安全发生损害。否则乙方应无条件接受由前述问题所引起的甲方的所有退换货及相关物流费用，并承担因此给甲方造成的损失。

3、乙方所提供商品有保质期的，乙方应保证其提供的商品在交付甲方时其保质期至少还有【2】年，否则甲方有权拒收。乙方提供的商品在交付甲方时其免费保修期不得少于【】个月，否则甲方有权拒收。特殊情形的，双方另行协商约定。

4、甲方在收货时仅对乙方交付商品的数量、外包装进行检验，甲方对数量和外包装的验收合格不视为对商品质量的认可。如乙方提供的商品属于不合格品或存在其他质量问题的，甲方有权按照以下第5条、第6条、第7条、第8条、第9条约定以及本合同其他相关约定执行。

5、若甲方在验收过程或甲方销售过程中发现商品有数量、外包装、质量、保质期等不符合合同约定或属于不合格品的，乙方应当自收到甲方通知之日起在4个工作日内免费补齐或更换商品，由此产生的运费由乙方承担。不合格品的情形包括但不限于：包装不符合甲方指定要求，包装不符合相关法律规定、标签或标识不匹配、国家明确禁止出现的产品问题、产品零配件缺失、零配件漏发、产品品质不符合样品质量标准、消费者正常使用情况下出现的产品质量问题、产品规格或质量不符合双方合同的特别约定、产品规格或质量不能达到商品标准书所规定的状态、产品质量不符合国家法律法规规定或行业规定所要求的质量标准等。

6、若乙方提供的商品，经甲方检验，确认存在瑕疵情形的不合格商品达到或超过该批商品订单数量的3%时，甲方有权全部拒收该批商品，且该等情形下视为乙方严重违约，甲方有权选择(1)要求乙方重新提供符合甲方要求的商品，并按最终入库日期作为交货日期，同时要求乙方按照本合同约定承担迟延交货的违约责任;或者选择(2)解除合同或解除该批商品的采购订单，要求乙方退回甲方已支付的全部货款并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

7、对于甲方已验收，但在甲方销售过程中或消费者使用过程中发现的不合格品，如确认为商品质量问题导致的，乙方仍应承担责任，并及时采取有效措施予以补救。同时，若不合格品超过该批交货数量的3%，该等情形下视为乙方严重违约，甲方有权选择

(1)将所有不合格品退回乙方，要求乙方重新提供符合甲方要求的商品;或者选择(2)解除合同或解除该批商品的采购订单，退回甲方所有已入库商品，并要求乙方退回甲方已支付的全部货款。前述情形下，无论甲方选择何种方式，均有权要求乙方赔偿因此给甲方造成的全部损失，由此引发的各项费用(包括但不限于甲方因解决此问题所引发的消费者退换货运费、甲方处理此事发生的差旅交通费用等)均由乙方承担。

8、为了保证商品质量，乙方同意支付给甲方一定金额的质量保证金。该质量保证金按照如下第【】种方式执行：

(1)乙方在本协议签署后5个工作日内向甲方支付质量保证金人民币【】元。若合同履行期间，甲方根据合同约定对该质量保证金进行扣减，导致该质量保证金不足额的，甲方有权在当月应付货款中扣除相应款项以补足该质量保证金，或有权要求乙方在

收到甲方通知后5个工作日内补足。乙方未按约支付质量保证金的，甲方有权不出具订单，或直接在应付货款中进行扣除。自本合同终止或解除后【6】个月内，乙方提供的商品无任何质量问题的，甲方向乙方返还前述质量保证金。

(2)质量保证金额度为每笔订单总额的【30】%，由甲方从按照本合同第三条第4款约定的应支付货款中直接予以扣除。自该笔订单所示商品交付至甲方后【1】年内，乙方提供的商品无任何质量问题的，甲方向乙方返还该笔订单的`质量保证金。

9、每出现一次质量事故(即不合格品达到或超过该批订单的3%)，甲方在质量保证金中扣除人民币【贰】万元，并有权在原质量保证金的基础上，根据原质量保证金10%的标准再增加质保金。若一个公历年度内出现三次质量事故，甲方将有权终止合作，并有权要求退回所有库存商品，乙方必须无条件接受甲方的所有退货及支付相关物流费用。如自质量事故后连续半年以上未出现任何质量问题，甲方经乙方申请将前述质量保证金重新调整回原来的基数。

10、本协议约定的乙方违约金，甲方均有权在保证金或应付货款中予以扣除。

第十条 保密

1、甲方或乙方，不得将通过本合同及商品订单获知的业务或技术上的秘密泄漏给第三方，但政府部门或法律另有规定除外。

2、乙方不得将商品、半成品、包装、设计等甲方资料泄露给第三方，否则甲方有权单方面解除合同并追究乙方由此造成甲方的一切损失。

第十一条 商品资料和信息的保证

1、乙方保证提供给甲方用于邮购、互联网等所有销售渠道的资料和与商品相关的一切信息。

2、乙方保证所提供给甲方的一切资料和信息都是真实可靠且合法的，并与乙方提供给甲方的商品相符。如果乙方提供的商品资料和(或)信息存在虚假或与实际商品不符而导致第三方向甲方主张权利的或导致甲方被行政处罚的，乙方应当对第三方承担相应责任，并对甲方因此而遭受的全部损失负责赔偿。

第十二条 售后服务标准

具体见附件一：《 售后服务协议 》。

第十三条 消费者投诉及索赔

1、商品发生消费者等任何第三方的投诉索赔时，乙方应积极协助甲方的解决工作，及避免此后发生类似事件。乙方须在甲方通知发出后24小时内明确答复甲方和顾客，并在72小时内采取相应措施解决消费者投诉和索赔，如果乙方不履行其义务，甲方有权先处理问题，因此发生的所有费用及损失由乙方承担。

2、如果发现已售出的商品可能导致消费者财产或人身损害时，甲方有权先采取措施对已售出的商品予以及时回收，乙方须在接到甲方通知后72小时内办理退换货手续，由此发生的所有费用及损失由乙方承担。

3、如因乙方提供的商品属于不合格品且造成甲方声誉受损的，乙方应立即赔偿一切相关损失。甲方保留对乙方进行追加赔偿的权利。

第十四条 知识产权

1、乙方承诺，对其向甲方提供的商品拥有完全的知识产权或者得到合法有效的授权，并在本协议签订前将相关权利证书复印件交付甲方。

第十五条 2、 如第三者对乙方提供的商品及商品相关的图片文字等一切资料的知识产权以及人物肖像权提出权利主张或者提起诉讼的或行政机关处罚的，由乙方负责解决，并承担相应的赔偿责任。甲方因此遭受的一切损失由乙方负责赔偿，该赔偿包括但不限于诉讼费、律师费、检测费、公证费、差旅费、赔偿款、行政罚款等。

第十六条

第十七条 有效期限

第十八条 本合同的有效期为年月日起至年月日止。

第十九条

第二十条 合同解除及损害赔偿

1、甲方或乙方，在对方存在以下情形时，无需任何催告即可解除本合同及商品订单的全部或部分条款。

(1)受到政府管理部门的停业整顿或吊销营业执照等处理时;

(2)受到第三方申请的法院查封、强制执行等措施，导致难以履行合同时;

(3)被提起商法上的整顿、特别清算、协商或公司变更时;

(4)决议解散或与其他公司合并导致难以履行合同时。

2、甲方或乙方在对方违反本合同或商品订单时，经书面催告对方后十五日内违约事项未得到改正的，可解除本合同或商品订单的全部或部分条款。

3、甲方或乙方因灾害等不可抗力事由导致难以履行合同时，可与对方协商解除本合同及订单的全部或部分条款。

4、乙方应遵守商品生产当时有效的法律法规，对于因违反有关规定造成甲方的经济损失，应由乙方赔偿一切损失。

5、甲方因乙方违反商品质量/知识产权/法律法规引起的一切损失及费用，全部由乙方承担，该费用包括但不限于诉讼费、赔偿款、律师费、差旅费、检测费、公证费、行政罚款等。

第二十一条 争议解决

因本合同发生的任何纠纷，双方应尽量友好协商解决。双方的纠纷无法协商解决时，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第二十二条 其他

1、对于就本合同或商品订单的条款发生异议或未在合同中规定的事项，由甲乙双方依据商业惯例协商解决。

2、本合同与合同相关附件、补充协议、商品订单等共同构成一份完整合同，具有同等法律效力。

3、如有未尽事宜，甲乙双方协商一致可另行签订补充协议，补充协议作为本合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。

4、本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，均具同等法律效力。自甲乙双方盖章后立即生效。

5、甲方联系地址：，邮编：;

乙方联系地址：_______________________，邮编：_______。甲、乙方向前述对方联系地址邮寄书面文件，即视为已经通知并送达对方。

甲方： 乙方：

授权代表： 授权代表：

公司盖章： 公司盖章：

备注：

乙方须向甲方提交以下相关证明资料两份，若提交的资料为复印件的，应当加盖乙方公章：

1、营业执照副本复印件

2、组织机构代码证复印件

3、税务登记证复印件

4、乙方开户行、帐户等财物所需相关资料

5、商品质量合格证和质量保证文件(有企业标准的应当提供相关企业标准;3C认证、生产许可证、卫生许可证等)

6、商品质检报告书和(或)卫检证明书

7、样品

商品采购合同 篇2

小商品采购合同范文一

甲方(需方)：

乙方(供方)：

供需双方本着诚实信用、平等互利、共同发展的原则，根据国家有关法律、法规的规定，经友好协商签定本协议。

第一条商品类型;品牌或商

标;附报价单明细。特别约定：

1、供方按协商一致并书面确认的商品类型品牌供货。

2、需方按供方所供商品的品种统一编排给予货号。

3、所有产品不得存在危及人身、财产安全不合理危险。

4、供方所供商品包括：免费提供样品、附带品、赠品。

第二条 商品价格

1、 供方向需方提供报价单商品价格由双方协商一致，双方代表签字，加盖公司印章确认后，即有效，并作为结算货款的依据之一。

2、 如供方所供商品有价格变动，应提前15天以书面形式通知需方并提供新的报价单，，经协商一致，由双方代表签字并加盖公司印章后确认。自双方新的有效报价单之日起，需方下订单商品按新的报价单结算货款;如涨价，需方部分库存商品仍按原价结算;如降价，需方部分库存商品按新价格结算，该部分商品库存补差由双方书面确认。

3、 凡给需方的价格，应公平合理，不得高于在本协议适用区域内同类超市的供货价格。价格应包括包装费、运费、保险费及税金，以及送货到指定地点的费用。

第三条 付款

1、 付款期：付款方式：最后一批货款的支付以需方商品全部售完或退货完毕为前提，并已办理完清退手续后结算。

2、 在签约时，一次性给需方履约保证金本协议届满后保证金由需方如数退还供方，如供方违反本协议规定，需方有权提前终止协议并将从保证金中扣除相应罚金。

3、 如双方对供货量及供价存在对帐差异，则以双方共同书面确认数量为准。

第四条 退换货

1、 需方发现商品质量不符合其运用的产品执行标准或存在危及人身、财产安全的不合理情况的，供方无条件退货。

2、 供方商品首次进店即出现滞销，需方有权解除协议，未销库存按退货处理。

3、 临近保质期或滞销商品，供方应无条件退换货。需方通知供方退换货，供方应在7天内书面确认;若未及时处理的，需方将自行处理，损失由供方负责!

第五条 商品验收

1、 供方所供商品尚存保质期不得少于商品明示保质期的2/3(促销商品不少于1/2)

2、 实际供货品种数量按需方实际收货记录为准。

3、 上述验货，如产品质量责任由供方承担完全责任。

第六条 特价及其他推广促销活动

1、为促进销售，供方同意在协议期内支持需方特价促销活动，每次特价降价幅度不得低于%，并提供相应的其他支持。

2、促销活动中，试吃、赠送、展示的商品由供方免费提供或从货款中扣除。

第七条 其他

协议附件：1、报价单2、营业执照复印件3、税务登记证复印件4、卫生许可证复印件5、开户银行及银行帐号6、代理、经销许可证明或商标证明

第八条 协议变更、解除

1、 双方协商一致，可以变更或解除协议。

2、 因其它原因一方需要解除本协议，应提前30天通知对方，双方债权债务关系清理完毕后，协议解除。

第九条 违约责任及产品质量责任

1、 任何一方违约按中华人民共和国法律法规处理。

2、 因质量等问题给第三方所造成的损失，全部责任和损失由供方承担;给需方造成经济损失或影响需方的信誉及商誉，需方有权终止本协议并根据问题的严重性对供方处以1000—3000元的罚款。

第十条 本合同未尽事宜，双方在协商一致的基础上补充：

第十一条 本协议一式两份，双方各执一份。本协议经双方签字盖章后生效!

甲方(需方)： 乙方(供方)：

公司盖章： 公司盖章：

业务经理： 业务经理：

总经理： 总经理：

电 话： 电 话：

签定日期： 签定日期：

小商品采购合同范文二

甲方(采购方)：

乙方(供应方)：

依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方平等友好协商，达成如下协议，以供双方共同遵守。

一.产品品名、颜色、单价、数量及价格

二.产品要求：

1. 大货按样品出货，包含如下：主机、充电线、充电器、说明书、腰带、头戴麦克风、包装。

2.乙方必须保证产品质量、颜色符合甲方要求(与之前购买的产品无任何差异)且无任何产品质量问题。

三.产品交货时间：乙方在收到甲方支付货款的定金并确定可安排生产日起15个工作日内交付所有货物。货物的尾款在交货前付清。

四、交货方式及交货信息：

1、甲乙双方签订合同后，甲方全款付清后，乙方3天内安排物流发出。

2、付款方式：通过转账的方式，将款项支付至以下账户：户名： 账号： 开户行：交通银行深圳市福田区福田支行

五、售后：

由乙方提供售后保障服务，产品自收货日起1年保修。

六、其他事项：

甲、乙两方履行合同，发生纠纷时，应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。(两者选一)本合同未尽事宜，双方友好协商。本合同一式二份，经双方签字盖章后生效。甲、乙双方各持一份，传真、扫描及拍照具同等法律效力。

甲方： 乙方：

年月日：

小商品采购合同范文三

甲方(需方)： 联系人： 联系电话：

乙方(供方)：联系人： 联系电话：

一、甲乙双方在平等自愿的基础上就采购商品及相关审宜，达成一致，特签订此合同，以兹共同遵守。(或将商品配置清单、明细单以附件形式列示)

二、交货地点：苏州

三、交货方式：物流/快递/送货上门，运费由需方承担;

四、包装要求：供方应确保包装质量满足运输安全要求，保护商品自身不受损害以及满足商品本身特性的要求。

五、验收标准：■样品 □企业标准 □行业标准 □国家标准

六、商品验收：商品送达后，甲方按验收标准对货物进行检测验收，如有问题或数量短缺，应在收货单中列明，乙方应在 三日内进行处理。根据问题的严重程度，甲方可以采取拒绝收货、限期补货、货款折扣等方式进行处理，乙方未按约定时间处理的，合同自动解除，甲方有权向乙方追索相应损失。

七、货款结算及发票开具：

1. 本合同生效之日起 三 个工作日内，甲方将合同总额的 30 %，即人民币伍仟陆佰肆拾捌元肆角整，汇至如下帐号：户名： 开户行： 帐号：

2. 乙方应向甲方开具全额增值税专用发票;

3. 甲方收到全部商品、验收合格、后付清尾款，即壹万叁仟壹佰柒拾玖圆陆角整。

八、违约责任

1. 非因不可抗力等原因，在乙方按合同约定时间、地点交货的情况下，甲方违反合同约定拒绝接收货物，或甲方在合同生效后中途无正当理由退货，应当向乙方偿付退货部分货款 30%的违约金，但乙方商品存在质量问题、乙方违反本合同中的保证条款及其他合同义务的情形除外。

2. 因商品未按约定时间到货、数量缺失、不符合质量标准等故致甲方遭受损失，属乙方违约，甲方有权解除合同。乙方应在甲方发出解除合同通知之日起三日内将商品总价款返还甲方，并向甲方支付商品总价 30 %的违约金，;该违约金不足以抵偿甲方损失的，甲方保留追讨损失的权利。

3. 因乙方出售的商品系侵犯第三人知识产权的产品，导致第三人向甲方索赔，乙方应赔偿甲方因第三人索赔所遭受的全部损失，包括但不限于向第三人支付的赔偿金、诉讼费、律师费、公证费以及甲方依据本条款向乙方索赔时所支付的诉讼费、律师费等。

4. 甲方未按合同约定时间付款，每延误一日按逾期未付金额的 30%向乙方支付违约金。

九、不可抗力

1. 合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起的 三 日内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起的 三 日内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

2. 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

3. 如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行 三 日或以上时，甲方或者乙方均有权终止本合同，并书面通知对方。

十、其他约定

1. 乙方或其工作人员不得向甲方员工进行任何形式的商业贿赂① ，对甲方工作人员的索贿行为应拒绝并反馈至甲方董事会。乙方如对甲方及其工作人员进行商业贿赂，一经甲方查实，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金或接受商业处罚。

2. 本合同在履行过程中产生争议，双方应协商解决，协商不成时依法向甲方所在地人民法院提起诉讼，诉讼费用由败诉方承担。

3. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。合同附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。自甲、乙双方签章之日起生效。以传真形式签订合同时，自盖章回传之日起生效。

甲方： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 传真： 年 月 日

乙方： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 传真： 年 月 日

商品采购合同 篇3

甲方(需方)： 联系人： 联系电话：

乙方(供方)：联系人： 联系电话：

一、甲乙双方在平等自愿的基础上就采购商品及相关审宜，达成一致，特签订此合同，以兹共同遵守。(或将商品配置清单、明细单以附件形式列示)

二、交货地点：苏州

三、交货方式：物流/快递/送货上门，运费由需方承担;

四、包装要求：供方应确保包装质量满足运输安全要求，保护商品自身不受损害以及满足商品本身特性的要求。

五、验收标准：样品 □企业标准 □行业标准 □国家标准

六、商品验收：商品送达后，甲方按验收标准对货物进行检测验收，如有问题或数量短缺，应在收货单中列明，乙方应在 三日内进行处理。根据问题的严重程度，甲方可以采取拒绝收货、限期补货、货款折扣等方式进行处理，乙方未按约定时间处理的，合同自动解除，甲方有权向乙方追索相应损失。

七、货款结算及发票开具：

1. 本合同生效之日起 三 个工作日内，甲方将合同总额的 30 %，即人民币伍仟陆佰肆拾捌元肆角整，汇至如下帐号：户名： 开户行： 帐号：

2. 乙方应向甲方开具全额增值税专用发票;

3. 甲方收到全部商品、验收合格、后付清尾款，即壹万叁仟壹佰柒拾玖圆陆角整。

八、违约责任

1. 非因不可抗力等原因，在乙方按合同约定时间、地点交货的情况下，甲方违反合同约定拒绝接收货物，或甲方在合同生效后中途无正当理由退货，应当向乙方偿付退货部分货款 30%的违约金，但乙方商品存在质量问题、乙方违反本合同中的保证条款及其他合同义务的情形除外。

2. 因商品未按约定时间到货、数量缺失、不符合质量标准等故致甲方遭受损失，属乙方违约，甲方有权解除合同。乙方应在甲方发出解除合同通知之日起三日内将商品总价款返还甲方，并向甲方支付商品总价 30 %的违约金，;该违约金不足以抵偿甲方损失的，甲方保留追讨损失的权利。

3. 因乙方出售的商品系侵犯第三人知识产权的产品，导致第三人向甲方索赔，乙方应赔偿甲方因第三人索赔所遭受的全部损失，包括但不限于向第三人支付的赔偿金、诉讼费、律师费、公证费以及甲方依据本条款向乙方索赔时所支付的诉讼费、律师费等。

4. 甲方未按合同约定时间付款，每延误一日按逾期未付金额的 30%向乙方支付违约金。

九、不可抗力

1. 合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起的 三 日内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起的 三 日内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

2. 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

3. 如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行 三 日或以上时，甲方或者乙方均有权终止本合同，并书面通知对方。

十、其他约定

1. 乙方或其工作人员不得向甲方员工进行任何形式的商业贿赂① ，对甲方工作人员的索贿行为应拒绝并反馈至甲方董事会。乙方如对甲方及其工作人员进行商业贿赂，一经甲方查实，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金或接受商业处罚。

2. 本合同在履行过程中产生争议，双方应协商解决，协商不成时依法向甲方所在地人民法院提起诉讼，诉讼费用由败诉方承担。

3. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。合同附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。自甲、乙双方签章之日起生效。以传真形式签订合同时，自盖章回传之日起生效。

甲方： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 传真： 年 月 日

乙方： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 传真： 年 月 日

商品采购合同 篇4

需求方： (以下简称甲方) 供应方：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，遵照平等自愿、诚实信用、互惠互利的原则，为明确甲乙双方的权利义务，经双方友好协商，就融科〃金月湾(第二期)工程的预拌商品混凝土供应事宜达成如下协议，双方共同遵守。

1 工程概况

1.1 工程名称：融科〃金月湾(第二期)工程

1.2 工程地点：天津市月牙河南路

2 供货约定

2.1 供货内容：本工程所需的甲方指定乙方供应部分的预拌商品混凝土供应。

2.2 交货地点：乙方将商品砼运输并卸车至甲方工地现场指定地点以及甲方指定的其他交货地点。

2.3 供货时间：乙方应分期分批将货物运至工程施工作业面现场，供货时间以甲方书面通知为准。甲方因特殊情况临时变更货物进场时间，应及时通知乙方，否则由此造成的损失，在双方确认后由责任方承担。

3 经济条款

跌超过5%时，调整上述混凝土单价(混凝土原始单价以20xx年10月份天津市市场价格信息价为依据，需调整时，混凝土单价以当月天津市市场价格信息价为准)。

3.2 供货数量：

3.2.1 砼数量暂定54000m。本合同中的供货数量是暂估数量，混凝土算数量以图纸计算的工程量结算。

乙方会同有关人员共同计量。

3.3 合同总价：合同暂估总价为：￥ 元(暂定人民币*仟*佰*拾万*仟*佰*元整)。

税金等所有费用。

注：本合同价格为本工程施工现场指定地点交货价，包括泵送(柴油泵车)到指定施工作业面及其他全部费用。供应商如果采用电动泵车则电费自理。

3.5 结算

3.5.1 结算方式：

铁件及小于0.1m2的空洞所占体积)，合同中供货数量只作为参考，不做为结算依据。当实际供货数量和图纸计算数量误差超过2%时，有责任方承担损失。

3.5.2 材料款支付：

3.5.2.1 预付款：本采购合同无预付款。

3.5.2.2 进度款1：按业主支付工程款同步,在收到业主工程款10日内支付至已供应货款的60%。

3.5.2.3 进度款2：主体结构封顶后一个月内支付货款至70%，余款在主体结构封顶后半年内付清。

3.5.2.4 付款方式：除现金外其他任何方式。每批付款前，乙方须向甲方提供工业产品正式有效发票，否则甲方有权拒绝付款。

4 工地代表

4.1 甲方驻工地代表：

4.1.1 工地代表：王太生 联系电话：

4.1.2 联 系 人： 联系电话：

4.1.3 甲方指定 及现场值班人员(至少两人)为其现场负责收货及验货代表。乙方须将货物运至工地交甲方现场代表签收确认方为有效。

4.2 乙方驻工地代表：

4.2.1 工地代表： 联系电话：

支付事项的代表。到货数量及质量验收须由乙方代表与甲方代表共同签署确认方为有效。

4.3 合同双方更换各自代表时应及时通知对方，以保证双方货款顺利交接。 5 产品质量及证明资料

5.1 产品质量约定：

5.1.1 本合同项下所供之材料以国家有关部门出具的检测报告为准。乙方必须保证所用原材料为符合国家和天津相关部门认可的产品，否则，乙方必须无条件更换，并承担由此给甲方造成的损失。

5.1.2 乙方严格按照甲方的材料进场计划供应商品混凝土，并确保运到施工现场的砼的坍落度满足甲方的要求，否则甲方有权退货，但乙方须承担由此造成的一切损失。

5.1.3 在冬施期间，乙方提供的砼必须保证砼的出罐温度在10℃以上，砼的入模温度在5℃以上，保证进场砼的稳定性以及国家规范要求的其他技术和质量要求。

5.1.4 混凝土试块必须由甲乙双方共同择定的经监理工程师同意的双方之外的第三方实验室进行试验并出具试验报告。

5.1.5 砼施工过程乙方应指导甲方进行试块的见证取样和坍落度试验，以保证试块强度的客观和公正性。

5.1.6 质量标准执行国家标准GB/T14902-20xx预拌混凝土标准。

5.2 质量证明资料：每批进入现场的商品砼，乙方必须提供如下质量证明资料：

5.2.1 砼配合比原件或复印件;

5.2.2 各种材料合格证及质量检测报告原件或复印件;

5.2.3 各种材料天津市准用证原件或复印件;

七天和二十八天标养试块强度报告;

5.2.5 每批砼的交货检验报告;

5.2.6 商品砼进场验收记录;

5.2.7 所有复印件均须加盖出具单位公章并注明原件存放处。

6 双方权利及义务

6.1 甲方权利及义务：

预计使用量和标号 。

6.1.2 甲方应做好浇筑混凝土前的准备工作，及时组织乙方供应材料的进场，并积极配合乙方的工作，以保证工程顺利进行。

质量等不符合要求的，按当日供货量总价的200%对乙方进行处罚。

6.1.4 如因甲方原因给乙方造成的损失，由甲方承担。

6.2 乙方权利及义务：

准时进场，否则由此造成的损失乙方承担相应责任。

调配车辆保证砼的供应，见证并负责与甲方一道完成到场的砼质量及数量检测情况。

6.2.3 必须保证商品砼质量为本合同中约定产品，严禁他厂及不合格产品进入施工现场。

6.2.4 乙方应按甲方的材料进场计划按时供货，如乙方在甲方要求进场时间到期24小时后仍不供货可能致使工期延误的，甲方可另行采购。但由此发生的费用与相应价格之间的差额由乙方承担。

6.2.5 乙方无正当理由不得中断供货(不可抗力除外)，否则乙方承担违约责任，违约金按中断供货金额的10%计算，并且甲方有权因乙方违约而终止合同。

6.2.6 乙方应承担运输和指定地点负责卸货的责任，如因乙方原因造成的泵管堵塞，由乙方负责疏通并承担其费用。

6.2.7 因乙方砼进场不及时或中断供货时间较长等原因，造成甲方砼浇筑不能连续进行而造成损失的，由乙方承担相应责任。

6.2.8 如因乙方提供的砼质量不合格(以国家有关部门出具的检测报告为准)，而给甲方造成的损失，由乙方承担。

7 安全

经济责任及损失，皆由乙方负责。乙方进驻施工现场人员，应自备安全帽和防护用品，并正确佩戴。

7.2 乙方进出场车辆必须谨慎驾驶，应充分考虑现场场地狭小因素。如发生事故，应积极采取有效措施，防止损失扩大，并承担相应责任。

7.3 乙方车辆进出工地现场时须接受甲方安全检查，禁止私自运送甲方现场物资出场，一经发现，按照“以一罚十”的原则进行处罚。

8 其他

8.1 本合同未尽事宜或发生争议，由双方协商解决;协商不成的，双方约定向合同签定地人民法院提起诉讼。

8.2 本合同自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效，至甲方支付完全部合同价款后失效。

副本叁份。

8.4 本合同全部内容皆为电脑打印格式，手写无效(除签字外)。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

商品采购合同 篇5

甲方: 乙方:

甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序为达到双方平等、互利、合法、公平的交易原则,经双方友好协商,签署如下协议:

一、 合作关系

1.甲、乙双方自协议签订之日起形成(供需合作伙伴关系);

2.甲方所供产品,必须符合产品质量标准,如出现产品质量问题,甲方无条件退货或换货;

3.甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方,

4.乙方在协议期内,不得使用其它同行所供应的同类品牌酒水,

二、供货品种及价格

三、货款结算方式

1.现款现货结算

2.甲方按每批 件为一送货单位向乙方供货。次批货到时乙方无条件向甲方支付前批货款。乙方必须按时结算货款,不得延迟。本协议结束之日,乙方应结清所欠甲方所有货款。

四、违约责任

1.甲方违反以上协议,应向乙方支付违约金 元;乙方违反以上协议,除结清所欠货款外,并向甲方支付违金 元。

五、协议期限

1.本合作期限自 年____月____日至 年____月____日止有效,有效期届满,双方本着真诚合作的态度及供需平衡的情况,在本协议结束前,再行签定新协议书。

六.其它

1.注:乙方 必须 对甲方的供货价格保密。

2.本协议一式两份,甲、乙双方各执一份备查,如有未尽事宜,协商解决。

甲方: 乙方:

_________(盖章) _________(盖章)

授权代表签章______ 法人签章______

日期_____年 ___月_____日 日期_____年_____月____日

商品采购合同 篇6

JF-20__-077                             合同编号：

天津市建材商品买卖合同

出卖人（甲方）：

买受人（乙方）：

为了维护消费者、经营者合法权益，依据《民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。

一、建材买卖基本情况

商品

名称

规格

型号

商品

等级

材质

颜色

产地

单价

数量

总价

备注

货款总额：￥元，大写    拾    万     仟     佰     元    角     分

送货验

收情况

□验收合格    □货款两清

□拒收及原因：              

□解决方案：                

甲方（签字）

交货时间：

年 月 日

乙方（签字）

二、货款支付方式

1、□乙方在签约时一次性支付全部货款。

2、□乙方在签约时支付定金         元(不得超过商品总价的20%)，余款          元应在

时付清。

三、交货及验收

1、□乙方自提：   年  月  日到               提货。

2、□甲方送货：  年  月  日前送货至                 。

乙方在接收商品时，须当场检验查收，无误的应签收；如发现问题应当场提出，书面确认。实木制品（实木贴面、封边、实木地板等商品）和天然石材存在自然色差及不同纹理是不可避免的。艺术玻璃图案比例、人工色差与样品略有差别，均属正常现象并非质量问题。

四、商品非质量问题换货退货

1、接收商品后   内，在无任何损坏且不影响二次销售的情况下，乙方可以要求换、退货，其费用由乙方承担。

2、对装修后剩余材料（所购总数的     %以内）在商品无任何损坏且不影响二次销售的情况下，送货后30天内可以凭销售合同及相关单据按商品买卖合同单价全款退货，其费用由乙方承担。

退货地点：                             。

其中灯具、胶类、地毯，自售出之日起7日内包装完好无磨损可退货。

五、质量问题“三包”规定

甲方对商品实行三包。如出现质量问题，甲方按《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规规定，承担商品的“修理、更换、退货”责任。甲方或主办单位做出对乙方更有利的责任承诺的，按照该承诺执行。

六、违约责任

（一）甲方违约责任：

1、建材商品经法定质量检验机构检验不符质量要求的，乙方可以依照国家规定、当事人约定退货，或者要求甲方履行更换、修理等义务。没有国家规定和当事人约定的，乙方可以自收到商品之日起七日内退货；七日后符合法定解除合同条件的，乙方可以及时退货，不符合法定解除合同条件的，可以要求甲方履行更换、修理等义务；

2、甲方迟延交货的，每日应向乙方支付迟延部分价款　%的违约金；迟延交货超过日的，除支付违约金外，乙方还有权解除合同，甲方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但乙方在不收取违约金的情况下有权要求甲方双倍返还定金。

（二）乙方违约责任：

1、乙方迟延提货的，每日应向甲方支付迟延部分价款　 %的违约金；

2、乙方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给甲方造成的损失，已支付的定金无权要求返还。

（三）经法定质量检验机构检验，建材商品的有害物质限量不符合国家标准的强制性要求的，乙方有权无条件退货，并要求甲方赔偿相应的检测费、交通费、误工费、损失费等损失，并承担总价款    %的违约金。

（四）                                                                            。

七、争议解决方式

本合同发生争议，双方应协商解决。协商不成时，可向市场主办单位或消费者协会申请调解。当协商和调解不成，可采取以下第      种方式解决：

1、向          仲裁委员会申请仲裁。

2、向人民法院起诉。

如果甲方拒不执行仲裁裁决或法院判决，由市场主办单位向乙方进行先行赔付。

八、其他约定事项                                                                      

。

九、附则

本合同与合同附件具有同等法律效力。本合同经甲、乙双方盖章、签字之日起生效。

合同如有未尽事宜，须由甲乙双方共同协商，签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。  

本合同一式      份，其中甲方      份，乙方      份，市场主办单位      份。均具有同等法律效力。  

甲方（章）                   乙方（签字或盖章）        主办单位（章）

地址：                       地址：                    地址：

法定代表人：                                           法定代表人：

委托代理人：                                           委托代理人：

电话：                       电   话：                 电话：

售后服务电话：          

市市场监管委特别提示：

1、本市行政区域内的建材商品买卖适用本合同文本。

2、本合同文本仅供甲乙双方参照约定采用，需签订合同前仔细阅读。

3、签订合同前乙方要验看甲方的证、照、环保指标的质检报告及涉及“3C”产品需提供强制性认证证书。合同应加盖具有法人资格的合同专用章。

4、选择商品时应详细问清商品的品牌、产地、材质、价格、型号、注重甲方诚信度与售后服务口碑。

5、乙方可以登录市市场监管委官网查询该合同示范文本；甲方改动合同示范文本条款，并以制定机关名义及文本编号印制、使用，市场监管部门将依法处理。

商品采购合同 篇7

采购方(以下简称“甲方”)：________________

法定代表人：________________

营业执照号码：________________

地址：________________

电话：________________

传真：________________

供货方(以下简称“乙方”)：________________

法定代表人：________________

营业执照号码：________________

地址：________________

电话：________________

传真：________________

甲方和乙方双方本着平等互利、友好协商的原则，依据《中华人民共和国民典法》等法律法规的规定，达成以下大宗商品采购合同，以共同遵守：

1.名称、品种、型号、规格

风险提示：买卖的标的物

双方一定要明确约定买卖产品名称、品牌、规格、型号、等级，生产厂家，数量等详细内容，尽可能把产品的各项标示都作为标的内容写进合同。如有样品的，双方应封存样品并可进行公正。防止因产品约定不清，而就所提供合格与否产生纠纷。

同时，要求供货方对产品的所有权及处分权作出保证或承诺，防止其产品上存在权利限制，如产品被出租、抵押、涉嫌侵犯他人的知识产权等影响到标的物的交付。

1.1名称：______________________。

1.2品种：______________________。

1.3型号：______________________。

1.4规格：______________________。

2.质量要求及质量保证期

风险提示：质量标准

实际上，商品缺少国家强制性标准的情况非常普遍。采购合同一定要写上具体的质量标准，而不能直接写“按照国家强制性标准”，避免发生质量纠纷时“没有规矩”;

在供方为外商的情况下，更应该明确约定质量标准，因为我国国家的强制性标准(如果有)仅约束国内企业，对外商并无直接约束力。在这种情况写上适用国家强制性标准，将无法确定是哪个国家的标准，从而导致此约定不明，等于没有约定。

2.1质量按下列第2.1.3、2.1.4项执行。

2.1.1按照标准执行(须注明按国家标准或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。

2.1.2按样本，样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式，附件略)。

2.1.3按双方商定要求执行。具体要求：符合甲方施工质量要求(应具体约定产品质量要求)。

2.1.4甲方和乙方必须共同对材料进行取样送甲方指定地点进行全项试验，取样试验需达到设计强度。

2.2质量保证期为_______________，从建设项目经主管部门初验运行之日起计算。

3.包装方式和包装品的处理

3.1产品包装应符合现行包装标准规定执行并具备良好的防潮抗震能力，以保证商品的存放和运输安全为前提，以符合运输规定要求。(应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用由谁负担)

3.2因乙方原因，由于包装不当而引起的产品损伤或由于防护措施不善而引起产品锈蚀，乙方应赔偿由此而造成的全部损失费用。

3.3包装完整，原件数量短少或规格品种不符，经甲方查询乙方应给予解决。

3.4包装箱内应附有完整的维修保养、操作使用说明书。

4.供货方式

4.1供货时间及地点：乙方应按照甲方的计划数量安排组织生产、加工和运输，并在接到甲方通知后_________小时内送货到甲方指定施工地点(地点)。甲方因工程施工需要或建设方计划调整，临时调整需求计划(包括暂时停止供货)，乙方在收到调整计划后必须及时调整供应计划，以满足甲方要求。

4.2运输方式及保险

4.2.1乙方负责办理物资在运抵目的地途中的运输和保险。如甲方负责安装的，则货物运抵现场移交后的保险责任仍由乙方负责。乙方应将物资完好无损地运送到合同约定地点。

4.2.2在运输过程中发生车辆人员毁损、伤亡等安全事故或发生对周围环境、水流、道路、树木、作物等损害事故时，由乙方承担各种赔偿费用，并由乙方与承运人、承保人办理理赔事宜。

4.2.3乙方应在物资装车/船前_________小时之内以传真形式将合同号、物资名称、数量、运输工具名称、车/船号及启运日期通知甲方现场联系人。

5.验收

风险提示：验收标准

验收标准约定不明时，极易发生产品质量纠纷。

应在验收条款中详细列明货物的验收标准、验收手续及过程，还可选择约定验收结果的最终确认权人。同时还应详细列明货物不符合约定条件时的处理方式、及以处理过程的沟通与衔接。

5.1乙方将甲方通知所需材料运至甲方指定地点后，通过甲方授权的现场材料负责人彭红波及现场质检人员马志龙按照合同规定的质量标准进行验收。甲方在验收中如果发现乙方交付的货物不符合约定，应及时告知乙方，由此产生的保管保养等费用由乙方承担。确认合格后以过磅(或验方)方式进行计量，计量结果经乙方送货人员复核无误后，现场材料负责人开具收料单据，送货人员签认，乙方送货人员签认应有乙方书面身份确认证明并交甲方，作为结算依据。

5.2甲方抽样送检复测以甲方所在工程监理部门认可的试验室检测结果为准，乙方对检验结果有异议的，以甲乙双方认可或共同选择的省级或以上质量检测部门检测结果为准。如果任何被检测或测试的物资不能满足技术规格的要求，甲方可以拒绝接受该物资，乙方应更换被拒绝的物资，并承担该物资在检测期间存放于甲方场内的保管及仓储费、该部分物资的检验费用、该部分物资相关退场费用。

6.结算及付款方式

风险提示：价款及支付方式

采购合同的主要义务是一方给物，一方给钱。因此，价款是采购合同的最为重要的内容之一。采购单一货物，价格固定，价款比较清楚，一般不会产生争议。如果采购多种货物或进行长时间的货物买卖，价款较为复杂，一旦约定不明，则极易产生争议。因此，合同中应明确产品单价、计量标准、数量、产品附件等，对于涉外合同，还应当明确货币种类及外汇结算标准，防止出现分歧。

另外，支付方式也应当约定明确，价款支付是现金支付，还是用支票支付;如果采用汇款，汇费由谁负担等细节应当明确。

6.1乙方按照合同规定在交货点验合格后，凭甲乙双方确认的收料单及已交货且未结算物资的全额发票、运杂费发票及付款申请书按月(季)向甲方结算货款。

6.2甲方对单据的真实性、准确性进行核实后，作为支付的依据。如甲方资金周转困难或其他特殊原因不能按期付款时，乙方同意延期支付。

6.3乙方已全部履行完合同义务的，甲方在质量保证期满后_________个月内，确认无任何质量问题(但并不解除乙方对物资该负的质量责任)时不计息按规定返还质量保证金。如在质量保证期内发生质量纠纷，且质量纠纷的解决日期超出质量保证期，则质量保证金待纠纷最终解决后_________日内付清。质量保证金的支付并不免除乙方对交付物资质量的保证无责。

6.4合同阶段性货款结算支付比例同时遵循建设单位对甲方支付工程进度款、物资结算比例的原则，即物资结算支付的货款不超过建设单位对甲方所支付的对应的工程进度款。

7.提出异议的时间和方法

7.1甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥善保管货物的同时，自收到货物_________个工作日内向乙方提出书面异议。在异议期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

7.2乙方在接到甲方书面异议后，应在_________个工作日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

8.双方责任

8.1甲方

8.1.1甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

8.1.2甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

8.1.3受业主或建设单位影响调整工程项目计划，甲方应书面通知乙方调整相应的供货计划及付款时间，乙方应按调整后的计划履行。

8.1.4甲方不得以何种形式索拿卡要、收受乙方的任何好处和利益输送。乙方不得以何种形式向甲方输送利益和好处，一经发现，将严格按有关规定处理和追究当事人责任。

8.2乙方

8.2.1乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

8.2.2在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未做出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

8.2.3乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

8.2.4乙方在收到甲方物资需求计划后必须按照要求开始供货。甲方因工程施工需要或建设方计划调整，临时调整需求计划(包括暂时停止供货)，乙方在收到调整计划后必须及时调整供应计划，以满足甲方要求。

9.违约责任

风险提示：违约责任

采购合同里的违约责任作为双方无法履行合同时的赔偿方案，最主要的就是违约责任必须清楚，可操作性强。

违约责任里面最怕的就是写上一句"如果没有在合同规定的时间里送货，所有责任由对方承担"这样虽然规定了违约责任，但是没有一个具体可行的方案，万一以后合同出事，还得找很多的证据证明自己的损失，操作性太差。

9.1甲方违约责任

9.1.1甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的，交货日期顺延，如_________日内仍不能提供的，按中途退货处理。

9.1.2乙方按甲方供货计划发货，甲方自提产品未按乙方提前_________天通知的日期或合同约定日期提货的，甲方承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用及其他实际损失。

9.1.3甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的实际损失。

9.1.4甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。

9.2乙方的违约责任

9.2.1乙方保证有能力按照合同约定的“材料名称、规格、数量、单价”完成供料，如乙方供料不能满足合同要求，应向甲方偿付本合同总价款的_________%(5%-10%)的违约金，违约金不足以赔偿造成的损失的，还须赔偿损失与违约金的差额。

9.2.2乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，给甲方造成停工待料时，乙方应立即无条件的将不合格材料清理出施工现场，所产生的一切费用和由此造成的一切损失由乙方承担。

9.2.3乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。

9.2.4乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方同意代为保管的，在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。

9.2.5货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。

9.2.6乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款。合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任。甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后_________日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。

9.2.7甲方在使用乙方交付的货物后，如发现存在质量问题的，仍可追究乙方质量责任，并由乙方承担因此而造成的损失。

10.保密

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

保密期限自合同履行完毕之日起_________年。

一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

11.不可抗力

11.1如发生不可抗力，则采取下列方式进行解决。

11.1.1如果发生不可抗力事件，一方在本合同项下受不可抗力影响的义务在不可抗力造成的延误期间内自动中止，并且其履行期限应自动延长，延长期间为中止的期间，该方无须为此遭受惩罚或承担责任。

11.1.2受不可抗力影响的一方应于不可抗力事件发生后及时书面通知另一方，并且在不可抗力事件发生后立即向另一方提供政府部门或公证部门出具的不可抗力发生以及持续期间的充分证据。提出受不可抗力影响的一方还应尽一切合理努力使损失降低至最低限度。

11.1.3发生不可抗力时，双方应立即进行磋商，寻求公正解决方案，并且要尽一切合理努力使损失降低至最低限度。

12.税费

与本合同执行有关的一切税费由乙方承担。

13.争议的解决

因本合同引起、产生于本合同或与本合同有关的任何争议应由双方通过友好协商解决。如果协商无法解决，则任何一方有权依法向_________所在地的人民法院起诉。

14.其他

14.1本合同经甲乙双方代表签字、加盖公章并提交甲方上级合同审查部门签字盖章后生效，至合同双方责任和义务履行完毕之日终止。

14.2未尽事宜由本合同双方另行协商确定。对本合同的任何补充或修订需经甲、乙双方以书面形式签署并提交甲方合同审查部门盖章后生效。书面补充协议构成本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14.3本合同一式_________份，甲方执_________份、乙方执_________份，具有同等法律效力。

甲方(盖章)：__________

法人代表：__________

签约代表：__________

签约时间：__________年________月________日

乙方(盖章)：__________

法人代表：__________

签约代表：__________

签约时间：__________年________月________日

商品采购合同 篇8

超市商品采购合同是一种商品采购合同，用于规范超市的商品采购行为，保证采购双方的权益。本文将详细介绍超市商品采购合同的主要内容和注意事项，帮助超市和供应商之间建立合作关系，促进商业活动的顺利进行。

一、超市商品采购合同的主要内容

1.商品清单

超市商品采购合同的核心内容是商品清单，清单应包含商品名称、规格、数量、单价等信息。供应商应实事求是地填写商品清单，超市方面也要仔细核对清单内容。清单内容需和实物一致，否则一旦发现误差，双方应及时解决。

2.价格条款

价格条款是超市商品采购合同的核心条款之一，具体包括交易价格和付款方式。价格条款应明确、详细，以便双方都能理解和遵守。超市和供应商均应留有自己的权利，一旦合同中约定的价格因市场变化需要调整时，双方应及时协商并签署补充协议书。

3.交货时间和地点

超市商品采购合同中应约定明确的交货时间和地点，以保证供应商按时交货并超市能够及时收货。供应商应当尽量保证交货时间，否则可能会因延迟交货而产生罚款或判定违约责任。另外，交货地点也应包括具体的地址，避免出现误解或纠纷。

4.质量保证

超市商品采购合同中的质量保证是对供应商质量承诺的具体说明，主要包括商品的品质、包装、质量检测等信息。超市方面应当要求供应商提供质量承诺书，以保证质量问题得到及时解决。

5.违约责任

超市商品采购合同中应当明确违约责任，例如延迟交货、商品质量问题、交易价格和清单误差等。一旦发生违约，违约方应当承担相应的违约责任和赔偿责任。

二、超市商品采购合同的注意事项

1.认真阅读条款

超市商品采购合同是一份重要的商业合同，双方在签订合同前应认真阅读合同条款，理解合同内容。对于不理解或存在争议的条款，应当及时协商，并签署书面协议。

2.保密协议

超市商品采购合同涉及商业秘密，因此双方应当在合同中约定保密条款，禁止向任何第三方透露商业信息。

3.交易价格

供应商和超市在合同中应当明确交易价格，避免出现价格压低、恶性竞争等问题。同时，供应商应当保证质量，不得因为质量低劣而降低价格，影响市场竞争。

4.合同期限

超市商品采购合同应当设定明确的期限，一旦到期未续约或终止，双方应当在合同有效期前履行合同条款。

5.双方指定联系人

超市和供应商在合同中应当指定联系人，以便及时沟通，解决合同执行过程中的疑问和问题。

总之，超市商品采购合同是商业活动中必不可少的一环。通过合同，帮助双方建立和谐的合作关系，保障各自的权益。因此，建议双方在签订合同前认真核对清单，并充分理解合同条款。在合作期间，尽量保持良好的沟通和协作，为商业活动注入强大的动力。

商品采购合同 篇9

甲方（采购方）： （以下简称甲方）

地址：

电话： 传真： 指定电子邮箱：

法人代表人：

身份证号码：

乙方（供应商/生产商）： （以下简称乙方）

地址：

电话： 传真： 指定电子邮箱：

法人代表人：

身份证号码：

鉴于：甲方有意向乙方采购具有相同特征且可能重复采购的商品，双方拟长期合作，签署本框架协议后根据本协议进行订单式采购。甲乙双方本着长期合作、互利互惠、诚实守信的原则，经双方平等协商，根据《合同法》及国家有关规定，为了明确双方的责权关系，双方一致同意达成如下合同内容:

第一条 采购商品名称：___________类,详细规格型号以甲方采购订单为准。

第二条 采购商品数量

按实际需求采购，详见甲方具体每次商品采购订单。

第三条 交货方式、运输方式、到货地点和期限

1、交货方式：乙方按照甲方要求将商品安全运至甲方指定仓库，商品在交给甲方前的损毁、灭失风险由乙方承担。

2、运输方式：乙方自备运输工具负责送货，运输费用和运输保险费用等送货费用均由乙方负责；

3、乙方应按照甲方订单规定的时间交货，交货时间是指乙方货物实际到达甲方指定地点的时间。乙方如不能满足要求的，应在接到甲方订单_____小时内反馈给甲方，否则视为接受订单。

4、交货应附送货单，并在送货单上注明合同号、商品名称、规格、数量、单位及价格等，并加盖乙方公章或由送货人员（需持乙方盖章的授权委托书）签字确认。

第四条 商品价格及货款结算：

1、商品价格：以签订合同时经甲方确认的乙方提供的报价单（作为本合同附件）为准。商品价格波动系市场经济固有规律不得作为乙方单方调价之依据。

2、价格调整：某类商品因宏观经济形势影响出现价格异常（波动幅度超过30%），乙方应当向甲方出具权威机构做出的价格评估报告或知名零售商在售商品价格等证据材料，甲方核查后做出调整价格或选择其他供货商的决定。若甲方同意在合同期内做出价格调整，则以调整后的价格进行结算。

3、结算方式：甲乙双方每月_____日结算该月货款，结算依据是甲方或代理人签字确认的收货单；甲方须在结算次月的_____日前以_______________方式将上月货款付给乙方。乙方必须向甲方开具_______发票。若乙方无法提供相应发票，甲方可不向乙方支付货款，直至乙方向甲方开具发票。

第五条 双方义务

1、甲方在乙方无违约并未出现质量问题的前提下，在规定日期内向乙方全额支付货款。

2、在商品距保质期届满______日内，乙方向甲方提供免费退货、换货及_____________________________________________服务。甲方将货物退还乙方后3日内，乙方将对应货款退还给甲方。

3、 甲方可在商品保质期内？（不知道想表达什么意思）

4、在与乙方签署并履行本协议同时，乙方同意甲方与其他供货商签订并履行相同的供货协议；合同期内，甲方可以任意选择乙方或其他供货商采购货物。

5、乙方对其提供的全部商品质量负责，如果出现质量问题或因质量问题引发的其他赔偿责任，全部由乙方自行承担；同时，给甲方造成损失的，乙方应当全额赔偿甲方损失。

6、乙方明确知晓甲方通过自动售货机向公众销售货物等情况，乙方不得销售伪劣产品给甲方，否则，因销售伪劣产品引发的行政处罚、刑事处罚等责任，由乙方承担。

7、作为销售商品的中间商，甲方不具备货物品质检测之能力，故，乙方向甲方提供的商品之一切品质问题均由乙方承担责任。

第六条 违约责任

1、甲方应在合同所规定日期内向乙方支付货款，如遇特殊情况，需向乙方提前说明。如甲方无故拖欠乙方货款，每逾期1日，按拖欠货款的_____%支付罚息，因商品质量问题或乙方拖延开具发票、退货、换货等原因造成的迟延支付除外。

2、乙方逾期交货的，向甲方支付逾期交货部分货款的_____%作为逾期交货违约金。逾期_____日的，视为不能交货，甲方有权解除本合同或者取消该批商品订单，乙方除支付逾期交货违约金外，还应向甲方支付逾期交货部分货款的_____%作为交货不能违约金。乙方逾期交货或无法交货给甲方造成损失的，应赔偿由此给甲方造成的一切损失。如遇特殊情况需变更交货时间的，乙方应按本合同第三条第3款通知甲方，并征得甲方同意，否则按逾期交货处理。

3、乙方所交付商品品种、型号、规格、质量、数量等不符合合同及商品采购单规定的，如甲方同意收货，则以商品正常价格支付货款；如甲方不同意收货，乙方应按甲方商品采购单对不符商品予以更换或退货。由此导致交货延迟的，按逾期交货处理；乙方不能更换或退货的，按不能交货处理。

4、甲方在商品要求存储情况下和保质期内，由于顾客食用或使用乙方提供的商品发生事故的，应由乙方承担全部责任。

5、定制商品由于商品本身或包装规格不符合规定，影响销售的，乙方应负责退货或更换包装处理，并承担相关费用。由此造成逾期交货或不能交货的，按该合同第六条第1款处理。

6、乙方提前交货的，甲方可以拒收，如果甲方收货，仍按合同规定的时间付款。乙方要求甲方自提的，如甲方同意，甲方可自提商品；如甲方不同意，由此导致交货延迟的，按逾期交货处理。

7、乙方应严守因签订、履行本合同而知悉的甲方商业机密及商业信息，不得向其他任何第三方透露甲方商业机密、商业信息及本合同之内容。否则乙方应按甲方对其采购金额的____%支付违约金（违约金最低不低于人民币______元），并赔偿甲方因此所承受的一切损失。

8、甲方针对乙方违约行为发出书面质量异议或索赔通知后，乙方在____日内没有书面回复的，视为接受甲方质量异议或索赔要求。

9、乙方按本合同规定应偿付的违约金、赔偿金及其他经济损失，应当在明确责任后10日内支付给甲方。每逾期1日，按逾期支付金额的____%支付罚息。甲方有权直接从乙方货款中扣除前述所有款项。

第七条 不可抗力

1、任何乙方由于不可抗力不能履行合同时，应以书面形式及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并应在_____日内提供相关证明材料。在发生不可抗力的情况下，允许延期履行、部分履行或这不履行合同，并根据不可抗力的影响可以部分或全部免除责任。

2、本合同中，不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

第八条 争议解决

1、本合同的订立、履行、解释、效力和争议解决等均适用于中华人民共和国法律。

2、关于或因本合同引起之争议，双方协商解决。如无法达成一致，任一方应将争议提交甲方所在地人民法院裁决。

第九条 其他事项

1、甲方下达给乙方的商品订单、甲方确认之后的乙方送达的报价单为本合同的有效附件。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效，合同有效期限为_______，从______年___月___日至______年___月___日。

3、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

4、本合同一式四份，甲方持三分，乙方持一份。双方所执合同具有同等法律效力。

甲方： （公章） 乙方：

授权人签名： 授权人签名：

日期： 日期：

商品采购合同 篇10

供方：_____________

需方：_____________

供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。

第一条 商品名称、种类、规格、单位、数量

品名 种类规格单位 数量备注

第二条 商品质量标准商品质量标准可选择下列第＿＿项作标准：

1.附商品样本，作为合同附件。

2.商品质量，按照＿＿＿＿标准执行。（副品不得超过＿＿％）。

3.商品质量由双方议定。

第三条 商品单价及合同总金额

1.商品定价，供需双方同意按＿＿＿＿定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经供需双方协商。否则，造成损失由违约方承担经济责任。

2.单价和合同总金额：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

第四条 包装方式及包装品处理＿＿＿＿＿＿＿。

（按照各种商品的不同，规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则；凡须退还对方的包装品，应按铁路规定，订明回空方法及时间，或另作规定。）

第五条 交货方式

1.交货时间：____________________。

2.交货地点：____________________。

3.运输方式：____________________。

第六条 验收方法

（按照交货地点与时间，根据不同商品种类，规定验收的`处理方法。）

第七条 预付货款（根据不同商品，决定是否预付货款及金额。）

第八条 付款日期及结算方式____________________。

第九条 运输及保险____________________。

（根据实际情况，需委托对方代办运输手续者，应于合同中订明。为保证货物途中的安全，代办运输单位应根据具体情况代为投保运输险。）

第十条 运输费用负担____________________。

第十一条 违约责任

1.需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失，应偿付对方此批货款总价____％的违约金。

2.供方如提前或延期交货或交货不足数量者，供方应偿付需方此批货款总值____％的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品，亦应按偿付供方此批货款总值____％的违约金。任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意，否则应承担经济责任。

3.供方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况，需方有权拒绝付款（如已付款，应订明退款退货办法），但须先行办理收货手续，并代为保管和立即通知供方，因此所发生的一切费用损失，由供方负责，如经供方要求代为处理，并须负责迅速处理，以免造成更大损失，其处理方法由双方协商决定。

4.约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

第十二条 当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。

第十三条 本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。（或申请________仲裁机构仲裁的解决）

第十四条 合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订合同，方为有效。

需方：________________（盖章）

法定代表人：____________（盖章）

开户银行及帐号：____________________

____年____月____日

供方：________________（盖章）

法定代表人：________________（盖章）

开户银行及帐号：________________

____年____月____日

商品房合同(集合14篇)

经过筛选零思考方案网发现“商品房合同”是值得一看的文章之一，经过阅读您的知识面会得到扩展。随着人民生活质量的提高，合同可以真切的对我们产生益处。进行经济活动的第一步就是有签署一份保障双方权益的合同。

商品房合同(篇1)

根据福建省住建厅要求，从1月1日起，全省将开始使用新版《商品房买卖合同示范文本》，原版本停止使用。昨日，漳州市住建局召开《商品房买卖合同示范文本》宣传贯彻工作会，主要从八个方面解读新版购房合同示范文本。

漳州市房地产交易与权属登记发证中心主任介绍，新版《商品房买卖合同示范文本》分为预售和现售两个版本，预售版有10章29条11个附件，现售版有8章26条12个附件，对旧版内容进行了扩充。新修订和增加的内容，大多对购房人有利，对开发商进行制约，特别是在补充协议的约定方面。

交房。

须取得竣工验收备案证明。

原版《商品房买卖合同示范文本》对商品房交付条件规定只要具备交付条件即可。新版本规定，商品房必须已取得建设工程竣工验收备案证明文件，取得房屋测绘报告，才能交付。

此外，合同还详细规定，交付时供水、排水、供电、供暖、燃气等配套设施必须齐全，电话通信、有线电视、宽带网络交付时线路要敷设到户。

其他公共服务及配套设施，如小区内绿地率、幼儿园等，也须达到双方约定的条件，违约按约定方式处理。

在查验房屋方面，新版合同示范文本，特别提到，出卖人不得以缴纳相关税费或者签署物业管理文件作为买受人查验和办理交付手续的前提条件。

质量。

明确四类问题，不合规可解约。

新版《商品房买卖合同示范文本》，对商品房质量及保修责任进行明确。把商品房质量问题分为地基基础和主体结构，其他质量问题，装饰装修及设备标准，室内空气质量、建筑隔声和民用建筑节能措施四大类，对于不符合相关标准的问题，购房者有权要求出卖人进行整改、赔偿、解除合同等。

保修。

开发商不保修，项目单位要担责。

目前国内房地产开发普遍采用项目公司开发制，而项目公司一旦开发完一个楼盘就被注销。而当房屋出现质量问题时，却找不到相关责任人来负责。

新版预售合同第十八条及附件八，特别约定了如果开发商不承担质量保修义务，必须由另一家单位来承担连带责任，这另一家单位可以是开发商的'股东或者关联公司。一方面强化了开发商的质量责任，另一方面也解决项目公司注销后的商品房质量责任承担问题。

付款。

房款存入预售资金监管账户。

新版合同明确商品房的计价方式可以按套内建筑面积、建筑面积、整套等方式计算。出售商品房的全部房价款应当存入预售资金监管账户，用于本工程建设。这避免了开发商将房款挪入私人账户，卷款走人的现象。

买卖。

一房两卖，最高要赔一倍房款。

在二手房买卖中，不时碰到一房两卖等情况，购房者损失难以挽回。

预售合同第五条(现售合同第六条)，要求开发商或者房东对房屋产权的合法性、不存在一房两卖、不存在司法查封和限制转让三种情形进行承诺。如果开发商或者房东违反这些承诺，导致购房者合同无法备案或无法办证的，就可以主张退房、退利息，造成损失的，还可以约定由出卖人支付“已付房价款一倍”或者“买受人全部损失”的赔偿金。

公共场所。

规范建筑物区分所有权。

对于小区的一些公共场所、停车位等，在过去经常因为产权不明确，导致开发商和业主产生纠纷。

新版预售合同规范了建筑物区分所有权，增加共有权利的约定。明确建筑物的基础、承重结构、通道、大堂、避难层、设备层等部分;道路、绿地、物业服务用房等归全体业主共有。

隐私。

开发商有义务保密购房者信息。

当下，购房者的隐私信息被滥用和泄露。

新版预售合同第二十六条明确提出，开发商对在卖房过程中收集到的购房者信息负有保密义务，除非因法律、法规规定，或公检法、纪检部门执行公务需要，未经购房者书面同意，开发商不得对外披露和越权使用购房者信息。

税费。

谁承担契税,最好事先约定。

商品房交付时，如果实测套内建筑面积与预测面积存在误差，根据误差比绝对值在3%以内，或是超出3%，两种情况进行处理。值得注意的是，当房子在90平方米或144平方米左右时，还需要注意契税的变化。

根据规定，实测面积为90平方米的商品房买卖时，只要缴纳1%的契税;实测超过90平方米，缴纳契税1.5%;而实测超过144平方米的，属于豪宅，需缴纳3%的契税。

新版预售合同规定，因预测面积与实测面积差异，导致购房者不能享受税收优惠政策而增加的税收负担，双方可以事先约定，由哪一方来承担。

商品房合同(篇2)

2022通用版商品房买卖合同范文是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。通用版商品房买卖合同范文能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022通用版商品房买卖合同范文正文内容

甲方 ，汉，现年 岁，生于月日，家住县镇 村 组，身份证号码： 。乙方 ，汉，现年 岁，生于月日，家住县镇 村 组，身份证号码： 。甲、乙方经协商，就甲方位于 村 组（小地名 ）的平方米农村土地转让给乙方一事，达成如下协议。

1、甲方将其合法拥有的土地共 （其中靠宽 米，至向外延伸米）的经营使用权永久转让给乙方。此块土地的具体四界为以 为参照，上至 ，左抵 ，右至

2、甲方保证此块土在转让之前的经营使用权合法属于甲方，且无任何纠纷及债务抵押，否则由此给乙方造成的损失，甲方应承担一切损失。

3、乙方的转让金支付按照每平米 万元。甲方在支付转让金是，乙方应立即将该土地实际交付乙方，同时系于该土地的一切权利也一并移转给甲方。在以后因国家政策等原因应续签承包使用合同时，甲方必须就相关签订事宜协助配合乙方办理。

4、今后乙方需要甲方协助办理在该土地上建房等相关的事宜时，甲方均不得拒绝、推诿、拖延等，否则必须支付该转让金双倍违约金给乙方，并且赔偿乙方相应的损失。

5、甲方向乙方承诺，现转让的土地属于基本用地以外的土地，如出现第三人追索的事宜等，需双倍支付乙方给付的土地转让金及赔偿相关损失。

6、甲方应为乙方提供必要雨水污水的排出场地和必要的通行道路。

7、本协议签定后，乙方先支付万元给甲方。余款在甲方协助乙方办理好相关转让手续后，乙方一次性全部付清。

8、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，村民委员会存档一份。自签定之日起生效。

9、未尽事宜，由甲乙双方本着实事求是的原则协商处理。甲方： 乙方：________年____月____日________年____月____日村委会主任： ：________年____月____日________年____月____日见证人签字：作者：余XX请斧正！！！！！！！！

商品房合同(篇3)

2022商品房买卖合同范文专业版是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。商品房买卖合同范文专业版能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022商品房买卖合同范文专业版正文内容

范文1

出卖人：_________

买受人：_________

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：

第一条 项目建设依据

1、出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式取得座落于_________地块的国有土地使用权。

2、该地块【国有土地使用证号】【城镇建设用地批准书号】为：_________，土地使用权面积为：_________，买受人购买的商品房(以下简称该商品房)所在土地用途为：_________，土地使用年限自_________年_________月_________日至_________年 _________月_________日止。

3、出卖人经批准，在上述地块上建设的商品房【地名核准名称】【暂定名】为：_________，建设工程规划许可证号为：_________，建筑工程施工许可证号为：_________，建设工程施工合同约定的开工日期为：_________，建设工程施工合同约定的竣工日期为：_________.

第二条 商品房情况

该商品房销售许可证号：_________.

商品房座落：_________区_________县_________路、道、街。

设计用途_________;建筑结构_________;建筑层数为_________层。

建筑面积_________平方米，其中：套内建筑面积_________平方米，公共部位分摊建筑面积_________平方米。

商品房平面图见附件一，商品房抵押、租赁等情况见附件二。

第三条 计价方式与价款

出卖人与买受人约定按下述第_________种方式计算该商品房价款：

1、按建筑面积计算，该商品房单位为(_________币)每平方米_________元，总金额(_________币)_________元。

2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为(_________币)每平方米_________元，总金额(_________币)_________元整。

3、按套(单元)计算，该商品房总价款为(_________币)_________元整。

第四条 付款方式及期限

买受人采取下列第_________种方式付款。

1、一次性付款，自签约日起_________日内付全部价款_________元。(小写：_________万元)

2、分期付款。

(1)第一次付款自签约日起_________日内付全部价款的_________%;_________币_________元。(小写：_________元)

(2)第二次付款自签约日起_________日内付全部价款的_________%;_________币_________元。(小写：_________元)

(3)其余部分在移交房屋前一天付清_________%;_________币_________元。(小写：_________元)

3、贷款方式付款。买受人可以首期支付购房总价款的_________%，其余价款可以向_________银行或住房公积金管理机构借款支付。

第五条 房产交付

1、房产实物状况、权利状况，符合有关规定和双方约定的，方可交付;不符合有关规定和双方约定的，不得交付。

2、出卖人须于_________前，将该房产及相关证明交付买受人。如遇不可抗力，双方约定处理方式：_________.

3、上述相关证明包括：_________.

第六条 产权转移登记及其他相关设施登记

1、协议订立后，买卖双方应在30日内，到房屋所有权登记机关办理房屋所有权转移登记手续。

2、按照有关规定，其他相关设施应办理登记的，应在规定期限内办理。

3、如因一方原因造成另一方未能及时办理房屋所有权转移登记、其他相关设施登记造成损失的，应依法承担违约责任。

第七条 出卖人逾期交付商品房的处理

除遇不可抗力外，出卖人如未按本合同约定日期交付商品房，逾期在_________日内的，买受人有权向出卖人追究已付款利息，利息自合同约定出卖人应支付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，买受人有权按照下述的第_________种约定，追究出卖人违约责任：

1、合同继续履行。出卖人应支付买受人已付款利息，利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，出卖人还应每日按商品房价款的_________‰向买受人支付违约金。

2、解除合同。出卖人应退还买受人已付款、支付已付款利息，利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至出卖人退还买受人已付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，出卖人还应每日按商品房价款的_________‰向买受人支付违约金。买受人的实际损失超过出卖人支付的违约金时，出卖人还应承担赔偿责任。

第八条 买受人逾期付款的处理

买受人如未按本合同约定的日期付款，逾期在 _________日内的，出卖人有权追究买受人逾期付款及其利息，利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，出卖人有权按照下述的第_________种约定，追究买受人违约责任：

1、合同继续履行。买受人应支付逾期付款及其利息，利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，买受人还应每日按商品房价款的_________‰向出卖人支付违约金。

2、解除合同。买受人应每日按商品房价款的_________‰向出卖人支付违约金。

第九条 面积确认及面积差异处理。

(一)根据当事人选择的计价方式，本条规定以_________(建筑面积/套内建筑面积)(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。

(二)当事人选择按套计价的，不适用本条约定。

(三)合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。

(四)商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第_________种方式进行处理：

1、双方自行约定：_________.

2、双方同意按以下原则处理：

(1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的，据实结算房价款;

(2)面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房。

(五)买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人，并按_________利率付给利息。

(六)买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时，面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。

范文2

卖方：_______________(简称甲方) 身份证号码：_____________________

买方：_______________(简称乙方) 身份证号码：_____________________

根据《中华人民共和国经济民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。

第一条 乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面)，建筑面积为_____平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)

第二条 上述房产的交易价格为：单价：人民币________元/平方米，总价：人民币___________元整(大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币__________元整，作为购房定金。

第三条 付款时间与办法：

1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度，乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方)，并于银行放款当日付给甲方。

2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。

第四条 甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将_________等费用结清。

第五条 税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税费由_______方承担，中介费及代办产权过户手续费由______方承担。

第六条 违约责任甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方，但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

第七条 本合同主体

1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。

2.乙方是____________，代表人是____________.

第八条 本合同如需办理公证，经国家公证机关____公证处公证。

第九条 本合同一式份。甲方产权人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份，厦门市房地产交易中心一份、________公证处各一份。

第十条 本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。

第十一条 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。

第十二条 双方约定的其他事项：

出卖方(甲方)_________________ 购买方(乙方)__________________

身份证号码： __________________ 身份证号码： ___________________

地 址：___________________ 地 址：____________________

邮 编：___________________ 邮 编：____________________

电 话：___________________ 电 话：____________________

代理人(甲方)_________________ 代理人(乙方) _________________

身份证号码： ___________________ 身份证号码： ___________________

鉴证方：

鉴证机关：

地 址：

邮 编：

电 话：

法人代表：

代 表：

经 办 人：

日 期： 年 月 日

鉴证日期：_______年____月____日

商品房合同(篇4)

化肥买卖合同（示范文本）正文：

出卖人：＿＿＿＿＿＿・・・・      签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

买受人：＿＿＿＿＿＿・・・・      签订时间：＿＿年＿＿月＿＿日

第二条  质量标准：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第三条  出卖人对质量负责的期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第四条  包装标准：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第五条  合理损耗标准及计算方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第六条  化肥的所有权自＿＿＿＿时起转移，但买受人未履行支付价款义务的.，化肥属于＿＿＿＿所有。

第七条  交（提）货方式、地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第八条  运输方式及到达站（港）和费用负担：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第九条  检验标准、方法、地点及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十条  结算方式、时间及地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十一条  本合同解除的条件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十二条  违约责任：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十三条  担保方式（也可另立担保合同）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十四条  合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第＿＿＿＿种方式解决：

（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第十五条  本合同自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿起生效。

第十六条  其他约定事项：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜      出  卖  人      ｜      买  受  人    &n

商品房合同(篇5)

合同编号:

广州市商品房买卖合同

(预 售)

广州市国土资源和房屋管理局制定

广州市工商行政管理局监制

2013年

说 明

1。本合同示范文本由广州市国土资源和房屋管理局制定，广州市工商行政管理局监制。

2。商品房预售是指房地产开发企业将正在建设中的商品房预先出售给买受人，并由买受人支付定金或房价款的行为。房地产开发企业取得方可进行商品房预售。

3。签订本合同前，*方(卖方)应当向乙方(买方)出示有关权属*书或*文件。

4。本合同中供合同双方当事人自行选择的[]以及可自行约定的空白行及其他需要删除或添加的内容，双方当事人应当协商确定。*方(卖方)应当就合同重大事项对乙方(买方)尽到提示义务。乙方(买方)应当审慎签订合同，在签订本合同前，要仔细阅读合同条款，特别是审阅其中具有选择*、补充*、填充*、修改*的内容，注意防范潜在的市场风险和交易风险。

5。签订本合同前，乙方(买方)应对商品房项目的规划充分了解，可登陆[规划在线"网站(upo。gov)查询规划公示图；*方(卖方)应向乙方(买方)出示建设项目修建*详细规划或建设工程设计方案的总平面规划公示图及批文、及公示图等有关*书、*文件。

6。合同双方当事人应当遵守本合同第八条的约定，所有预售房款必须按照支付到注明的预售款*账户中。

7。乙方(买方)若委托*方(卖方)或其他单位、个人代缴契税的，应充分考虑并承担由此带来的风险。

8。房屋面积计算的有关规定，可登陆广州市国土资源和房屋管理局网站(laho。gov)进行查询。

1

9。合同双方当事人应当自签订本合同暨网上签约之日起30日内将本合同送房地产登记机构办理预购商品房预告登记手续。

10。合同双方当事人签订本合同后，乙方(买方)至少持有1份已生效的合同。*方(卖方)拒绝提供已生效合同给乙方(买方)的，可拨打投诉电话020-83334718反映。

11。本合同说明部分，乙方(买方)确认已经阅读，并签名: 。

2

商品房买卖合同

(预售)

合同编号:

合同当事人:

*方(卖方): 注册地址: 营业执照号码: ；资质*书号码: 法定代表人: ；国籍: *件类型:□*□护照□*官*□士兵*□通行*□其他 *件号码: 通讯电话: ；邮政编码: 通讯地址:

委托代理人: ；国籍: *件类型:□*□护照□*官*□士兵*□通行*□其他 *件号码: 通讯电话: ；邮政编码: 通讯地址:

委托代理机构: 注册地址: 营业执照号码: ；资质*书号码: 法定代表人: ；国籍: *件类型:□*□护照□*官*□士兵*□通行*□其他 *件号码: 通讯电话: ；邮政编码: 通讯地址:

乙方(买方): 出生日期: ；国籍: ；所占份额: 3

*件类型:□*□护照□户口簿□出生*□*官*□士兵*

□通行*□企业法人营业执照□法人登记*书□组

织机构代码*□社会团体登记*书□公司注册*□

其他

*件号码: 户籍所在地: 注册地址: 通讯地址: 通讯电话: ；邮政编码: 电子邮箱: 法定代表人: ；国籍: *件类型:□*□护照□*官*□士兵*□通行*□其他 *件号码:

代理人: ；国籍: *件类型:□*□护照□*官*□士兵*□通行*□其他 *件号码: 通讯电话: ；邮政编码: 通讯地址:

第一条 本合同依据、及其他相关法律、法规的规定，由买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上共同订立。

第二条 项目建设依据

*方以 方式取得位于 编号为 的地块的土地使用权，面积 平方米，规划用途为 ，土地使用权年限从 年 月 日起计算，住宅用地70年，商业用地40年，工业用地50年，其他用地50年。

*方经批准，在该地块上投资建设的商品房项目核准名称为 。该项目的有关批文如下:

1。

4

颁发机关: ；编号: ；

2。

颁发机关: ；编号: ；

3。

颁发机关: ；编号: ；

4。

颁发机关: ；编号: ； 5。 。

第三条 商品房预售依据

该商品房已由 批准预售，取得，编号为 。

第四条 合同标的物基本情况

乙方所购商品房为本合同第二条约定的项目中的 层 房(下称该商品房)，房屋地址: 。 该商品房所在楼宇的主体建筑结构为 结构，建筑物地上层数为 层，地下层数为 层。

该商品房的规划用途为 ，层高为 米。该商品房户型结构为 房 厅 厨 卫，封闭式阳台 个，非封闭式阳台 个。 该商品房的房产测绘机构为 ，预测建筑面积共 平方米，其中，套内建筑面积 平方米，共有分摊面积约 平方米。

本条出现的基本术语含义如下:

建筑面积:房屋外墙(柱)勒脚以上各层的*水平投影面积，包括阳台、挑廊、地下室、室外楼梯等，且具备有上盖，结构牢固，层高2。20米以上(含2。20米)的永久*建筑。其中，全封闭阳台按 5

其*水平投影面积计算全部建筑面积，未封闭阳台按其*水平投影面积计算一半建筑面积。

套内建筑面积:套内使用面积、套内墙体面积与套内阳台建筑面积之和。

层高:是指地面至楼面或楼面至楼面、楼面至瓦底之间的垂直距离。计算建筑面积的房屋结构，层高均应在2。20米以上(含2。20米)。

共有分摊面积:整栋建筑物的建筑面积扣除整栋建筑物各套(单元)套内建筑面积之和，并扣除已作为*使用的地下室、车棚、车库、为多幢服务的*卫室、管理用房以及人防工程等建筑面积，即为整栋建筑的共有建筑面积，其内容包括:

(1)电梯井、管道井、楼梯间、垃圾道、变电室、设备间、公共门厅和过道、地下室、值班*卫室以及为整栋服务的公共用房和管理用房的建筑面积，以水平投影面积计算；

(2)套(单元)与公共建筑之间的分隔墙以及外墙(包括山墙)水平投影面积一半的建筑面积。

第五条 房屋权利状况承诺

1。*方对该商品房享有合法权利；

2。该商品房没有销售给除本合同乙方以外的其他人；

3。该商品房没有司法查封或其他限制转让的情况； 4。 。

如该商品房权利状况与上述情况不符，导致不能完成预购商品房预告登记或房屋所有权转移登记的，乙方有权解除合同。乙方解除合同的，应当书面通知*方，*方应当自解除合同通知送达之日起15日内退还乙方已付全部房款(含已付贷款部分)，并自乙方付款之日起计算利息(不低于**银行公布的同期贷款基准利率)。给乙方造成损失的，*方应向乙方支付赔偿金，赔偿金的计算方法为 。

第六条 计价方式和价款

*方与乙方约定按下列第 种方式计算该商品房价款:

1。按照套内建筑面积计算，该商品房单价为每平方米( *) 元，总价款( *) 元(大写: 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元)整。

2。按照建筑面积计算，该商品房单价为每平方米( *) 元，总价款( *) 元(大写: 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整)。

3。按照[套][层][幢][ ]计算，该商品房总价款( *) 元(大写: 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整)。

6

第七条 付款方式

签订本合同前，乙方已向*方支付定金( *) 元(大写: 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整)，该定金于[本合同签订][交付首付款]

[ ]时[抵作][ ]商品房价款。

*方同意乙方按下列第 种方式支付房款:

1。一次*付款

在 年 月 日支付全部房价款，总金额( *) 元(大写: 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整)。

2。分期付款

乙方应当在 年 月 日前分 期支付该商品房全部房价款。

(1)第一期:自本预售合同网上签订之日起 日内(不超过5日)支付全部房价款的 %，金额( *) 元(大写: 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整)。

(2)第二期:在 年 月 日前支付全部房价款的 %，金额( *) 元(大写: 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整)。

(3)第三期:在 年 月 日前支付全部房价款的 %，金额( *) 元(大写: 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整)。

(4) 。

3。按揭贷款方式付款

首期款:自本预售合同网上签订之日起 日内(不超过5日)支付全部房价款的 %，金额( *) 元(大写: 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整)。

除首期款外，剩余房款金额( *) 元(大写: 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整)，应于 年 月 日前申请办理银行按揭手续，并按照按揭方式付款。

按揭银行是 。

委托代理人: ；

注册地址: ；

营业执照号码: ；资质*书号码: ；

法定代表人: ；联系电话: ；

通讯地址: ；

7

邮编: 。

(1)*方代理乙方办理按揭贷款手续的

乙方应在签订本合同并支付首期款后 日内，将申请银行按揭贷款需由乙方提供的*件资料交付*方或*方指定的第三人。*方应一次*如实告知乙方需提供的*件资料，*方未告知或告知的内容不完备、不准确，致使乙方未能及时提供*件资料的，由*方承担责任。

(2)乙方自行办理按揭贷款手续的

*方应在乙方支付首期款后 日内，将申请银行按揭贷款需由*方提供的*件资料交付乙方或乙方指定的第三人。*方应一次*提供申请银行按揭贷款的*件资料，*方提供的资料不完备、不准确，致使乙方未能及时提供*件资料的，由*方承担责任。

4。其他付款方式: 。

第八条 预售款的收存和使用

乙方应当按照第三十一条的规定将商品房预售款支付至以下商品房预售款*账户:

预售款*银行: ；

预售款*账号: 。

*方应当按照第三十条的规定使用乙方支付的预售房款，即在项目竣工之前，预售房款只能用于购买项目建设必需的建筑材料、设备和支付项目建设的施工进度款及法定税费，不得挪作他用。

第九条 逾期付款的责任

乙方未能按照本合同第七条约定时间付款的，双方同意按照下列第 种方式处理:

1。按照逾期时间，分别处理 ((1)和(2)不作累加 ) 。

(1) 逾期在 日之内，乙方按日计算向*方支付逾期应付款0。05%的违约金。

(2) 逾期超过 日(该期限应当与本条第(1)项中的期限相同)后，*方有权解除合同。*方解除合同的，应当自有权解除合同之日起30日内书面通知乙方。乙方应当自解除合同通知送达之日起 日内按照累计应付款的0。05%向*方支付违约金，同时，*方退还乙方已付全部房款(含已付贷款部分)。

*方不解除合同的，乙方按日计算向*方支付逾期应付款0。05%的违约金。

8

本条所称逾期应付款是指到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款的，按照相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。

2。 。

第十条 预购商品房预告登记

双方同意按以下第 种方式办理预购商品房预告登记:

1。*乙双方共同办理

*乙双方应于本合同网上签订之日起 日内(不超过30日)，持本合同向房地产登记机构申请办理预购商品房预告登记。

2。乙方委托*方办理

*方应当在本合同网上签订之日起 日内(不超过30日)，为乙方办妥预购商品房预告登记，并将预购商品房预告登记*书交付乙方。乙方应当及时提供登记机关要求的需乙方提供的*件资料。

*方应如实告知乙方为办理预购商品房预告登记需要由乙方提供的*件资料。*方未告知或告知的内容不完备、不准确，致使乙方未能及时提供*件资料的，由*方承担责任。乙方不提供或延迟提供相关资料的，由乙方承担责任。

若*方未在规定或者上述约定的期限内与乙方申请预告登记或者未依乙方委托代为申请预告登记的，乙方可以按照的规定，单方向登记机构申请办理预购商品房预告登记。

第十一条 交房条件

该商品房项目工程竣工验收合格，并取得。该商品房为住宅的，还需满足供水、供气、供电及通邮等必要居住条件。

第十二条 房屋交付时间

*方应当在 年 月 日前将本合同标的物的房屋交付乙方使用。*方向乙方交付房屋时，应当向乙方发出收楼通知书。因不可抗力等原因，房屋需延期交付使用的，*方应当及时书面告知乙方。

第十三条 房屋交付手续和相关材料

办理交付手续前，乙方有权对该商品房进行查验，*方不得以缴纳相关税费或者签署物业管理文件作为乙方查验和办理交付手续的前提条件。查验该商品房时，乙方对以下除该商品房地基基础和主体结构外的房屋质量问题提出异议的，由出卖人按照有关工程质 9

量规范和标准自查验次日起 日内负责修复，并承担修复费用，修复后再行交付。

(1)屋面、墙面、地面渗漏或开裂等；

(2)管道堵塞；

(3)门窗翘裂、五金件损坏；

(4)灯具、电器等电气设备不能正常使用；

(5) ；

交付该商品房时，*方应当向乙方出示的材料如下:

(1)。

(2)规划部门出具的。

(3)公安消防部门出具的或备案凭*。

(4)人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件。

(5)供水、供气、供电、通邮的永久使用*材料。

(6)

(7)

(8)或

上述文件中，(1)-(5)项应出示原件，并向乙方提供加盖*方公章的复印件；(6)、(7)项应提供已加盖公章的原件给乙方，其中应载明水电等设施配臵说明、有关设备安装预留位臵说明、装修注意事项和建筑节能等有关内容；(8)项应交由乙方填写或签署。

*方不出示*文件或者出示的资料不齐全，不能满足交房条件的，乙方有权拒绝接收，由此产生的逾期交付责任由*方承担，并按照第十四条处理。

查验该商品房并交接相关材料后，乙方同意接收的，双方应当签署商品房交接单。房屋实际交付时间以双方签署商品房交接单日期为准。

第十四条 逾期交房责任

除不可抗力外，*方未按照第十二条约定的时间将该商品房交付乙方的，双方同意按照下列第 种方式处理:

1。按照逾期时间，分别处理 ((1)和(2)不作累加 ) 。

(1) 逾期在 日之内(该期限应当不多于第九条第1(1)项中的期限)，自第十二条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，乙方按日计算向*方支付全部房价款0。05%的违约金。

(2) 逾期超过 日(该期限应当与本条第(1)项中的期限相同)后，乙方有权解除合同。乙方解除合同的，应当自有权解除合同之日起30日内书面通知*方。*方应当自解除合同通知送达之日起15日内退还乙方已付全部房款(含已付贷款部分)，并自乙方付款之日起计算利息(不低于**银行公布的同期贷款基准利率)；同时，按照全部房价款的0。05%向乙方支付违约金。

10

乙方要求继续履行合同的，合同继续履行，*方按日计算向买受人支付全部房价款0。05%的违约金。

2。 。

由于乙方原因，导致未能按期交付的，双方同意按以下方式处理: 。

第十五条 规划调整

(一) 商品房所属项目的修建*详细规划和建设工程设计方案的总平面图经规划行政主管部门审定后，*方不得擅自修改，并应当按照规划行政主管部门核发的建设工程规划许可*的许可内容建设商品房，不得擅自调整。双方签订合同后，*方对该商品房所属项目的修建*详细规划和建设工程设计方案的总平面图进行调整涉及修改强制*指标的，修改道路系统、建筑和绿地布局、竖向设计、建筑物的使用功能、层数、高度、退让距离和建筑间距的，修改其他直接涉及利害关系人重大利益关系的内容的，*方应当报经原审批的行政主管部门批准。

*方在领取建设工程规划许可*后，建设过程中申请修改该商品房建设工程设计方案属于须经许可情形的，*方应当报经原审批的行政主管部门批准。*方依法申请修改前应当依法书面通知乙方，除下列情形之一的，应当先暂停预(销)售，并取得该房地产项目全部已预(销)售单元买受人和建设项目抵押权人的书面同意意见。

(1)施行前城乡规划主管部门已受理的；

(2)未将经审定的修建*详细规划、建设工程设计方案总平面之公示图作为商品房预(销)售合同附件的；

(3)因现行控制*详细规划与历史审批的规划批复文件不一致导致需按现行控制*详细规划调整设计的；

(4)因法院、仲裁机构生效裁判，以及行政复议决定明确不适用的；

(5)因国家政策调整导致需按国家新政策调整设计的。

*方未依法通知乙方并取得乙方同意意见的，乙方有权解除合同。

(二)乙方应当在通知送达之日起15日内做出是否解除合同的书面答复。乙方逾期未予以书面答复的，视同接受变更。

(三)乙方解除合同的，应当书面通知*方。*方应当自解除合同通知送达之日起15日内退还乙方已付全部房款(含已付贷款部分)，并自乙方付款之日起计算利息(不低于**银行公布的同期贷款基准利率)；同时，*方按照全部房价款的10%向乙方支付违约金。

乙方不解除合同的，有权要求*方赔偿由此造成的损失，双方约定如下: 。

11

第十六条 设计变更

(一)双方签订合同后，依法变更建筑工程施工图设计文件，涉及下列可能影响乙方所购商品房质量或使用功能情形的，*方应当在变更确立之日起 10日内，书面通知乙方。

1。该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向；

2。 ；

(二)乙方应当知道或应当知道设计变更之日起30日内做出是否解除合同的书面意见并通知*方。乙方逾期未予以书面答复的，视同接受变更。

(三)*方应当自解除合同通知送达之日起15日内退还乙方已付全部房款(含已付贷款部分)，并自乙方付款之日起计算利息(不低于**银行公布的同期贷款基准利率)；同时，*方按照全部房价款的10%向乙方支付违约金。

乙方不解除合同的，有权要求*方赔偿由此造成的损失，双方约定如下: 。

第十七条 产权登记

*方应在该商品房项目建设工程规划验收合格之日起90日内，申请该商品房项目的房地产初始登记。

双方同意选择以下第 种方式为乙方办理:

1。*乙双方共同办理

*乙双方应当在该商品房交付之日起 个工作日内(不超过180个工作日)向房地产登记机构申请办理房地产转移登记。

2。乙方委托*方办理

*方应当在该商品房交付之日起 个工作日内(不超过 210个工作日)到房地产登记机构为乙方办妥产权登记，并将以乙方为产权人的房地产权*交付乙方。

在此情况下，乙方应当在收到*方书面通知后 个工作日内向*方提供房地产登记机构要求的、需乙方提供的*件资料。

*方应一次*如实告知乙方为办理产权登记需要由乙方提供的*件资料。*方未告知或告知的内容不完备、不准确，致使乙方未能及时提供*件资料的，由*方承担责任。

若*方未在规定时间或者上述约定的期限内与乙方申请房地产转移登记的，乙方可以按照的规定，单方向房地产登记机构申请办理预购商品房转移登记。

第*条 迟延办理产权登记的违约责任

1．*乙双方共同办理产权登记的

如因*方未履行相关义务造成*乙双方不能按本合同第十七条约定期限向房地产登记机构申请办理房地产转移登记的，*方应自逾12

期之日的次日开始，每日按该商品房总价款0。05%的标准向乙方支付违约金；逾期时间达到120日的，乙方有权自该120日届满之日起半年内解除合同。

2。乙方委托*方办理产权登记的

如因*方为履行相关义务造成乙方不能按本合同第十七条约定期限办妥并取得的，*方应自逾期之日的次日开始，每日按该商品房总价款0。05%的标准向乙方支付违约金；逾期达到120日的，则乙方有权在该120日届满之日起半年内解除合同。

乙方解除合同的，应当书面通知*方。*方应当自解除合同通知送达之日起15日内退还乙方已付全部房款(含已付贷款部分)，并自乙方付款之日起计算利息(不低于**银行公布的同期贷款基准利率)。乙方不解除合同的，自*方应当完成房屋所有权登记的期限届满之次日起至实际完成房屋所有权登记之日止，*方按日计算向乙方支付全部房价款0。05%的违约金。

3。因乙方的原因未能在约定期限内完成该商品房的房屋所有权转移登记的，*方不承担责任。

第十九条 面积确认及面积差异处理

该商品房预测面积与用于产权登记的实测面积有差异的，以实测面积为准。

1。选择按套内面积计算该商品房价款的，按以下方式处理。

(1)套内建筑面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的，按照合同约定的单价据实结算房价款。

(2)套内建筑面积误差比绝对值超过3%的，乙方有权选择单方解除本合同或继续履行本合同。

乙方要求单方面解除本合同的，应自知道或应当知道有权解除合同之日起3个月内书面通知*方，*方应在收到乙方解除合同通知之日起 日内(不超过30日)退还乙方已支付房价款并支付利息(利息以乙方付款日起至*方退款日止为期，按**银行公布的同期房地产开发贷款利率计算)。

乙方同意继续履行本合同的情况下:

房屋实测套内建筑面积大于预测套内建筑面积的，其中面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由乙方按照合同约定的单价结算补足，面积误差比超出3%部分的房价款由*方负责，所有权归乙方。

房屋实测套内建筑面积小于预测套内建筑面积的，其中面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款及利息由*方返还乙方，面积误差比超过3%部分的房价款由*方双倍返还乙方。

13

|实测套内建筑面积-预测套内建筑面积|

套内建筑面积误差比＝ ──────────────×100%

预测套内建筑面积

2。选择按建筑面积计算该商品房价款的，按以下方式处理。

(1)建筑面积、套内建筑面积误差比绝对值均在3%以内(含3%)的，按照合同约定的单价据实结算房价款。

(2)建筑面积、套内建筑面积误差比绝对值其中有一项超过3%的，乙方有权选择单方解除本合同或继续履行本合同。

乙方要求单方面解除本合同的，应自知道或应当知道有权解除合同之日起3个月内书面通知*方，*方应在收到乙方解除合同通知之日起 日内(不超过30日)退还乙方已支付房价款并支付利息(利息以乙方付款日起至*方退款日止为期，按**银行公布的同期房地产开发贷款利率计算)。

乙方同意继续履行本合同的情况下:

房屋实测建筑面积大于合同约定建筑面积的，其中面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由乙方按照合同约定的单价结算补足，面积误差比超出3%部分的房价款由*方负责，所有权归乙方。

房屋实测建筑面积小于合同约定建筑面积的，其中面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款及利息由*方返还乙方，面积误差比超过3%部分的房价款由*方双倍返还乙方。

|实测建筑面积-预测建筑面积|

建筑面积误差比＝ ───────────── ×100% 预测建筑面积

(3)因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。

2。双方自行约定如下:

。

第二十条 商品房质量

(一)地基基础和主体结构

*方承诺该商品房地基基础和主体结构合格，符合国家及行业标准。

经验收不合格的，乙方有权解除合同。乙方解除合同的，应当书面通知*方。*方应当自解除合同通知送达之日起15日内退还*方已付全部房款(含已付贷款部分)，并自乙方付款之日起计算利息(不低于**银行公布的同期贷款基准利率)。给乙方造成损失的，由*方支付[全部房价款一倍][买受人全部损失][ ]的赔偿金。

14

乙方不解除合同的， 。

(二)其他质量问题

该商品房质量应当符合国家颁布的工程质量规范、标准和施工图设计文件的要求。发现除地基基础和主体结构外质量问题的，双方按照以下方式处理:

(1)及时更换、修理；如给乙方造成损失的，*方还应当承担相应赔偿责任。

。

(2)不进行更换、修理，或不及时更换、修理的，乙方有权解除合同。乙方解除合同的，应当书面通知*方。*方应当自解除合同通知送达之日起15日内退还乙方已付全部房款(含已付贷款部分)，并自乙方付款之日起计算利息(不低于**银行公布的同期贷款基准利率)。给乙方造成损失的，由*方承担相应赔偿责任。因此而发生的检测费用由*方承担。

乙方不解除合同的， 。

(三)装饰装修及相关设备标准的约定见附件四。

(四)建筑节能信息说明见附件十。

第二十一条 保修责任

商品房实行保修制度。该商品房为住宅的，*方自该商品房交付之日起，按照承诺的内容承担相应的保修责任。该商品房为非住宅的，双方应当签订补充协议详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。具体内容见附件五。

下列情形，*方不承担保修责任:

1。因不可抗力造成的房屋及其附属设施的损害；

2。因乙方不当使用造成的房屋及其附属设施的损害； 3。 。

在保修期内，乙方要求维修的书面通知送达*方 日内，*方既不履行保修义务也不提出书面异议的，乙方可以自行或委托他人进行维修，维修费用及维修期间造成的其他损失由*方承担。

第二十二条 关于配套公共服务设施的承诺

*方应按规划设计条件规定的种类、规模、设施要求等设臵标准和经城乡规划行政主管部门批准的修建*详细规划或建设工程设计方案总平面图核定的位臵进行配套公共服务设施建设，并如实告知乙方，包括宗地以内及周边的城镇公共道路相关信息。具体公共服务及其他配套设施的说明(含配建情况、规模、移交情况等)见附件六。

该商品房项目[开行][不开行]楼巴。开行楼巴的，设臵方案见附件七。

15

*方未按规划要求建设配套公共服务设施，且未按有关法律法规规定进行移交的，按下列第 种方法处理:

1。乙方按照本合同第十四条的约定主张权利；

2。*方支付该商品房总价款 %的违约金给乙方，双方继续履行本合同。 3。 。

第二十三条 建筑物区分所有权

乙方对其建筑物专有部分享有占有、使用、收益和处分的权利，对专有部分以外的共有部分享有共有和共同管理的权利。以下归业主共有:

1。建筑物的基础、承重墙体、柱、梁、楼板、屋顶、套与公共建筑之间的分隔墙以及外墙(包括山墙)，公共门厅(大堂、中庭)，走廊、过道、车道、扶手、护栏、电梯井道、管道井、提物井、垃圾道，建筑物内的架空层的架空部分、避难层、转换层等公共场所及没有使用功能的建筑空间等。

2。 楼梯间(室内、室外楼梯)、屋顶梯屋、供(变)电设备间(变电室、高低压配电房、发电机房、开关房等)、电梯机房、空调机房、供水设备(水箱间、水泵房)，消防控制室、智能控制室、*工作间、值班*卫室(即值班室)和管理用房等公共用房。

3。电梯、扶梯、水泵、水箱、避雷设施、消防设备、楼道灯、电视天线、发电机、变配电设备、给排水管线、电线、供暖及空调设备等。

4。建筑区划内的绿地、道路、场地，但城镇公共道路、绿地及明示属于个人的绿地除外，人造景观、围墙、大门、信报箱、宣传栏、路灯、排水沟、渠、池、污水井、化粪池、垃圾容器、污水处理设施、休闲*设施、消防设施、安防*设施、人防设施、垃圾转运设施等。

5。 。

第二十四条 物业服务

*方应按照的规定划定物业管理区域，并报物业所在地房地产行政主管部门备案。

*方已按照的规定在物业管理区域内配臵物业服务用房。物业服务用房的所有权依法属于全体业主。

*方已按照*及16

规定的方式和条件选聘具有相应资质的 物业服务企业进行前期物业管理服务，并签订书面的前期物业服务合同。物业服务合同期限 。物业服务费为每月每平方米建筑面积(**) 元，由乙方自收楼之日起按[月][季][半年][年]按时交纳。*方应当负责监督物业服务企业按照前期物业服务合同的约定提供物业服务，并督促物业服务企业于物业服务合同签订之日起15日内报物业所在地房地产行政主管部门和街(镇)备案。前期物业服务合同见附件九。

*方应制定，并在签订本合同前向乙方明示该商品房项目的前期物业服务合同和临时管理规约；乙方在签订本合同时对遵守作出书面承诺。

第二十五条 物业专项维修资金

乙方应当按照有关规定交存物业专项维修资金，物业专项维修资金属于业主所有。首期物业专项维修资金按照下列第 种方式交存:

1。*方按有关规定已预交存物业专项维修资金，凭向乙方收回物业专项维修资金。

2。乙方在办理房屋收楼手续前自行将首期物业专项维修资金存入房地产行政主管部门委托银行的物业专顶维修资金专户。

乙方未按规定交存首期物业专项维修资金的，*方不得将房屋交付乙方。

乙方自行交存物业专项维修资金的，在下列银行网点办理:

1。越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、南沙区(南沙开发区)、萝岗区(广州开发区):在*农业银行股份有限公司广州市各网点、广州银行各网点和平安银行广州花城支行交存。

2。花都区:在*建设银行股份有限公司广州花都新华支行交存。

3。番禺区:在*建设银行股份有限公司、广州银行当地各网点交存。

4。从化市:在*建设银行股份有限公司当地各网点交存。

5。增城市:在*建设银行股份有限公司当地各网点交存。

第二十六条 销售和使用承诺

1。*方承诺商品住宅不分割拆零销售；不采取返本销售或者变相返本销售的方式销售商品房；不采取售后包租或者变相售后包租的方式销售未竣工商品房。

2。*方承诺按照规划用途进行建设和出售，不擅自改变该商品房使用*质，并按照规划用途办理房屋登记。*方不得擅自改变与该商品房有关的共用部位和设施的使用*质。

3。*方承诺对商品房的销售，不涉及依法或者依规划属于乙方共有的共用部位和设施的处分。

17

4。乙方使用该商品房期间，不得擅自改变该商品房的用途、建筑主体结构和承重结构。 5。 。

第二十七条 乙方信息保护

*方对乙方信息负有保密义务。非因法律、法规规定或*机关、监察机构等部门执行公务的需要，未经乙方书面同意，不得对外披露乙方信息，或将乙方信息用于履行本合同之外的其他用途。

第二*条 送达

*方和乙方保*在本合同中记载的通讯地址、联系电话均真实有效。任何根据本合同发出的文件，均应采用书面形式，以[邮政快递]

[邮寄挂号信][ ]方式送达对方。任何一方变更通讯地址、联系电话的，应在变更之日起 日内书面通知对方。通讯地址、联系电话不真实、不准确以及变更未履行通知义务导致送达不能的，以文件发出之日起第五日视为送达。

第二十九条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，或按下列第 种方式解决:

1。依法向*法院起诉。

2。提交广州仲裁委员会仲裁。

3。 。

第三十条 本合同自双方签字或盖章之日起生效。对本合同中未约定或约定不明的内容，双方可根据具体情况签订书面补充协议(补充协议见附件八)。

补充协议中含有不合理的减轻或免除本合同中约定应当由出卖人承担的责任，或不合理地加重买受人责任、排除买受人主要权利内容的，仍以本合同为准。

本合同的解除应当采用书面形式。

第三十一条 本合同连同附件共 页，一式 份，合同持有情况:*方 份，乙方 份，房地产登记机构 份。

18

*方(签章): 乙方(签章):

[法定代表人]: [法定代表人]:

[委托代理人]: [代 理 人]: (签章) (签章)

年 月 日

年 月 日

签订于 本合同网上签订日期为:

19

附件一:预算(测算)房屋平面图(应当标明方位、详细尺寸)

20

附件二:城乡规划主管部门审批的修建*详细规划图或建设工程设计方案总平面图的公示图

本人已经获取该小区修建*详细规划或建设工程设计方案总平面图的批后公示图以及该建筑工程的规划批准文件，知悉该小区和该建筑工程的规划和建设情况。

21

签名: 附件三:*方针对该商品房所作具体的说明(含销售广告和宣传资料)

22

附件四:装饰装修、设备标准 室内装修: 地 面: 内 墙: 天 花: 户 内门: 工作阳台: 供电设施: 给 排水: 煤 气: 电视电话: 安防系统: 因特网: 空调位: 外 墙: 铝合金门窗: 首层花园: 入户花园:

公共(梯间)装修: 电 梯: 天 花: 墙 身: 地 面: 保安系统:

23

附件五 关于保修范围、保修期限和保修责任的约定

该商品房为住宅的，出卖人应当提供；该商品房为非住宅的，双方可参照中的内容对保修范围、保修期限和保修责任等进行约定。

该商品房的保修期自房屋交付之日起计算，保修期限不低于国家和地方规定。

(一)保修项目、期限及责任的约定 1。地基基础和主体结构:

保修期限为:______(不得低于设计文件规定的该工程的合理使用年限)；

________________________________________________________________。

2。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏: 保修期限为:____________(不得低于5年)；

________________________________________________________________。

3。供热、供冷系统和设备:

保修期限为:___________(不得低于2个采暖期、供冷期)； ________________________________________________________________。

4。电气管线、给排水管道、设备安装:

保修期限为:___________(不得低于2年)；

________________________________________________________________。

5。装修工程:

保修期限为:___________(不得低于2年)；

________________________________________________________________。

6、________________________________________________________。

(二)其他约定

________________________________________________________________。

24

附件六:关于公共服务及其他配套设施的说明(含配建情况、规模、移交情况等)

25

附件七:楼巴设臵方案 1。楼巴运营商: 2。线路设臵: 3。停靠站点: 4。车型: 5。票价: 6。服务期限: 7。其他约定:

26

附件八:补充协议

*、乙双方承诺遵守住房限购政策有关规定，乙方承诺购房信息申报真实准确，并承担因不实申报所致的相关责任。

27

附件九:前期物业服务合同

28

附件十:建筑节能信息说明

一、围护结构保温(隔热)、遮阳设施

(一)墙体

1、保温形式[ ] [ a 外保温] [b 内保温] [c夹芯保温] [d其他]

2、保温材料名称[ ] [a挤塑聚苯乙烯发泡板] [b模塑聚苯乙烯发泡板][c聚氨酯发泡][d岩棉][e玻璃棉毡][f保温浆料][g其他]

3、保温材料*能:密度[ kg/m3]、燃烧*能[ h]、导热系数[ w/m 。k]、保温材料层厚度[ mm]

4、墙体传热系数[ w/m2。k] (二)屋面

1、保温(隔热)形式[ 、 ] [ a 坡屋顶] [b 平屋顶] [c坡屋顶、平屋顶混合][d有架空屋面板][e保温层与防水层倒臵][f其他]

2、保温材料名称[ ] [a挤塑聚苯乙烯发泡板] [b聚氨酯发泡][c加气砼砌块][d憎水珍珠岩] [f其他]

3、保温材料*能:密度[ kg/m3]、导热系数[ w/m 。k]、吸水率[ %]、保温材料层厚度[ mm]

4、屋顶传热系数[ w/m2。k] (三)外门窗(幕墙)

1、门窗类型 [ 、 ][ 、 ][ 、 ][ 、 ] [a断热桥铝合金中空玻璃窗][b断热桥铝合金low-e中空玻璃窗][c塑钢中空玻璃窗][d塑钢low-e中空玻璃窗][e塑钢单层玻璃窗][f其他]

2、外遮阳形式:[ 、 ] [a水平百叶遮阳][b水平挡板遮阳] [c垂直百叶遮阳][e垂直挡板遮阳] [f垂直卷帘遮阳]

3、内遮阳材料 [ ][a 金属百叶][b 无纺布][c 绒布][d纱] [f竹帘] [g其它]

4、门窗*能:传热系数[ w/m2。k]、遮阳系数[ %]、可见光透*比[ ]、气密*能[ ]

二、空调、通风、照明系统及其节能设施(公共建筑填写) (1)空调风系统形式:[ ] [a 定风量全空气系统 ] [b 变

29

风量全空气系统 ] [c 风机盘管加新风系统 ] [d 其他]

(2)有无新风热回收装臵:[ ] [a 有 ] [b 无 ]

(3)空调水系统制式:[ ] [a 一次泵系统 ] [b 二次泵系统 ] [c 一次泵变流量系统 ] [d 其他 ]

(4)空调冷热源类型及供冷方式:[ ] [ ] [a压缩式冷水(热泵)机组] [b吸收式冷水机组] [c 分体式房间空调器] [d 多联机][e其他] [f区域集中供冷][g*冷热源集中供冷]

(5)系统调节装臵:[ ][a电动两通阀][b电动两通调节阀] [c动态电动两通阀] [d动态电动两通调节阀] [e压差控制装臵] [f对开式电动风量调节阀] [g其他]

(6)送、排风系统形式:[ ][a 自然通风系统 ][b 机械送排风系统 ][c 机械排风、自然进风系统 ] [d设有排风余热回收装臵的机械送排风系统][e其他]

(7)照明系统*能:照度值[ ]、功率密度值[ ]

(8)节能灯具类型:[a 普通荧光灯][b t8级][c t5级] [d led][e其他]

(9)照明系统有无分组控制控制方式:[a有][b 无 ]

(10)生活热水系统的形式和热源:[a 集中式][b 分散式][c 电]

[d 蒸汽][e燃气] [f太阳能] [g其他]

三、可再生能源利用

(一)太阳能利用:[ ][a太阳能生活热水供应][b太阳能采暖][c太阳能空调制冷] [d太阳能光伏发电] [e其他]

(二)地源热泵:[ ] [a土壤源热泵][ b浅层地下水源热泵][c地表水源热泵] [d污水水源热泵]

(三)风能利用:[ ] [a风能发电] [b其他]

(四)余热利用:[ ] [a利用余热制备生活热水采暖] [ b利用余热制备采暖热水][c利用余热制备空调热水] [d利用余热加热(冷却)新风]

四、建筑能耗与能源利用效率

(一)本建筑单位建筑面积年度能源消耗量指标(计算值):采暖[ ]w/m2，制冷[ ] w/m2，

(二 ) 本建筑建筑物用能系统效率(公共建筑):热(冷)源效率[ %]、管网输送效率[ %]

(三)本建筑与建筑节能标准比较:[ ][a优于标准规30

定][b满足标准规定][c不符合标准规定]

五、建筑绿*化措施(非绿*建筑物不需填写)

(一)绿*建筑设计等级[ ]:[a一星级][b二星级][c三星级]

(二)节水主要措施[ ]:[a采用节水器具][b采用非传统水源][c其他]

(三)节材主要措施[ ]:[a土建装修一体化施工][b采用高强高*能混凝土][c采用高强钢][d其他]

(四)节地主要措施[ ]:[a控制人均用地面积][b合理利用地下空间][c合理选用废弃场][d其他]

(五)节能主要措施(见一至四项内容)

(六)室内外环境主要措施[ 、 ]:[a种植适应本地气候和土壤条件的乡土植物][b住区绿化率不低于30%][c室外采用透水地面][d隔声控制满足国家标准][e室内空气污染物浓度符合国家标准][f其他]

31

附件十一:售楼计划书(含规划配建车位车库的数量、租售方式、租金标准或最高售价等情况)

32

商品房合同(篇6)

广州市商品房买卖合同

在房地产市场的发展中，购房合同起到了重要的作用。而在广州市，商品房买卖合同则成为了购房合同的重要形式之一。这一合同既规范了商品房的买卖行为，也保障了双方的合法权益。

广州市商品房买卖合同以规定商品房的买卖方式、价格、支付方式、房屋交接、保修期等方面作为起点，详细说明商品房买卖的各种规定。其中，最具有代表性的便是商品房买卖的价格规定。

根据规定，广州市商品房买卖价格应当按照房屋的建筑面积、交易时的市场价以及福利房政策等各种因素综合考虑，合理确定。此外，如果房屋存在缺陷，也要在合同中明确注明，并规定相应的维修和保修期限，以保障购房者的合法权益。

在广州市商品房买卖合同中，还涉及到了购房者的权利和义务。购房者的权利包括了合法获得房屋所有权、享有居住权、获得相应的配套设施等；而义务则包括了按照买卖合同规定支付房款、维护房屋的安全卫生等。

而对于开发商而言，广州市商品房买卖合同则规定其需要按照国家有关法律规定负责开发建设工程，并确保商品房的质量符合国家标准；同时，还有义务按照合同规定向购房者交付商品房及相关配套设施，并在售后服务、修缮等方面受到严格的约束。

总的来说，广州市商品房买卖合同对于购房者、开发商乃至整个房地产市场都具有重要的意义。它规范了购房行为，保障了双方的合法权益，同时也为广州市的房地产市场的健康发展提供了有力的法制保障。

商品房合同(篇7)

卖方____________

买方____________

甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定，已依法通过划拨方式取得重庆市________区________地块的国有土地使用权，土地使用面积为________平方米，国有土地使用证件为________.甲方在上述地块上建设的________，现已具备规定的预售条件，经重庆市房屋土地管理局批准，准予上市预售，经济适用住房销售许可证号为京房内证字第____号。

乙方自愿购买甲方的________房屋，房屋用途为普通住宅。乙方预购房屋的定金为人民币________元。双方经协商，就该房屋的预售预购事项订立本合同。

第一条________房屋，该房屋状况详见附件一。房屋建筑面积为________平方米，共有共用部位详见附件二。上述建筑面积为甲方暂测面积，房屋竣工后以测绘部门实测面积为准。

甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的划拨土地使用权转让给乙方，土地使用面积为______平方米，该土地使用面积为甲方暂测面积，房屋竣工后以测绘部门实测面积为准。

第二条甲方双方同意，结算房价款时，房屋的实测建筑面积与暂测建筑面积的误差不超过暂测建筑面积的±____%时，按照本合同第三条所述房屋单价据实结算;房屋建筑面积误差超过上述约定幅度时，自甲方向乙方出示测绘部门实测面积数据之日起____日内，甲乙双方同意按下述第________种方式处理：

1.乙方有权解除本合同，合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同解除之日起30日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付房价款及利息全部退还乙方。利息按____利率计算。

2.按照本合同第三条所述房屋单价据实结算。

3.______________________________________________________________.

第三条双方同意上述预售房屋售价为每建筑平方米人民币___元，价款合计为人民币__仟__佰__拾__万__仟__佰__拾__元整__元。付款方式见本合同附件三。乙方同意按双方订的付款方式如期将购房价款当面交付甲方或汇入甲方指定的银行。乙方所支付的定金在乙方最后一次付款时转为购房价款。甲方售楼款监管银行为________，银行帐号为________.

第四条乙方如未按本合同附件三付款方式规定的时间付款，甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本合同约定的付款期限第二日起至实际付款之日止。每延期一日乙方按延期交付价款的万分之____向甲方支付延期违约金。逾期超过____日乙方仍未付款的，甲方有权解除本合同。合同解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。

第五条甲方向乙方交付房屋时，应同时提交建设工程质量监督部门出具的《重庆市建设工程质量合格证书》和测绘部门实测面积数据;若双方约定交付初装修房屋的，须按照《重庆市住宅工程实行初装修竣工质量核定规定》的要求，提交建设工程质量监督部门验收合格证件和测绘部门实测面积数据。符合本条款述条件后，甲方交付房屋的日期为____年____月____日。甲方交付的房屋被建设工程质量监督部门认定不合格的，乙方有权解除本合同，甲方在合同解除之日起30日内除向乙方双倍返还定金外，还应全部退还乙方已付的房价款及利息，利息按____利率计算。

第六条甲方交付房屋的装修、设备与附件规定的标准不符的，甲方同意按____向乙方补偿。

第七条除不可抗力外，甲方未按期将房屋交付给乙方的，乙方有权向甲方追索违约金。违约金支付时间自本合同约定房屋交付之日第二日起至实际交付之日止，每延期一日，甲方按乙方已交付房价款金额的万分之_______向乙方支付违约金。逾期超过____日甲方仍未交付房屋的，乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方在解除合同之日起30日内须将乙方已支付的房价款及利息全部退还给乙方，并向乙方双倍返还定金

第八条本合同签订后，因甲方变更其建筑设计而影响乙方购买房屋的套内面积、平面布局和使用空间的，应于____日内书面通知乙方。乙方于收到通知之日起____日内有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方在解除合同之日起30日内须将乙方已付的购房价款及利息退还乙方，并向乙方双倍返还定金。甲方变更建筑设计不告知乙方的，乙方有权解除本合同，甲方除应退还乙方已付的房价款及利息，并向乙方双倍返还定金外，还应承担补充协议中双方约定的违约责任。

第九条甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《重庆市建设工程质量条例》及有关规定、自竣工房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。

第十条乙方同意在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前，其购置的房屋由甲方或甲方拽定的物业管理公司负责管理。

第十一条双方同意在签订本合同后三十日内，持本合同和有关证件共同到重庆市________房地产交易管理部门办理预售、预购登记手续。

第十二条双方同意房屋符合交用条件时按规定共同到房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续，申领房地权属证件，并按规定交纳有关税费。

第十三条本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决。协商不能解决的，双方同意按以下第____种方式解决纠纷。

1.提交重庆仲裁委员会仲裁。

2.任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。

第十四条本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。本合同的附件和双方签订的补充协议为本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

第十五条本合同正本一式两份，甲乙双方各执壹份，副本共____份，房地产交易管理部门壹份，______________________.

甲方________________

法定代表人：__________________

身份证号码：__________________

地址：______________________

联系电话：____________________

邮政编码：____________________

代理人：______________________

联系电话：____________________

__________年_______月_______日

乙方________________

法定代表人：__________________

身份证号码：__________________

地址：______________________

联系电话：____________________

邮政编码：____________________

代理人：______________________

联系电话：____________________

__________年_______月_______日

商品房合同(篇8)

经买卖双方平等协商，同意接受以下条款作为本合同上述格式条款有关条文的补充条款：

一、承诺和保证(通用)

在签署合同之前，卖方已向买方充分地解释了合同及其附件的条款内容，买方充分地理解其含义，清楚自己所享有的权利和应承担的义务。

卖方已在销售现场向买方明示了法律规定应当公示的文件、证书、重要提示及购房指引，并且就商品房项目内部及周边道路及规划情况向买方进行充分说明，不存在遗漏情况，如项目周边情况(包括不限于绿地、道路、公园、学校等)发生变化，均以政府规划为准，卖方不承担任何责任。买方对项目内部及周边规划已有充分了解，该商品房可能受到道路、噪音、车辆灯光、粉尘、废气、高压线、飞机航线、铁路等周边不利因素影响。另卖方因客观条件所限，无法告知项目周边所有信息，买方对以上内容知悉并认可。

二、购买人资格(通用)

买方承诺及保证遵守国家和地方有关限购、限贷的规定，保证其符合( )市购房条件，如买方违反前述承诺和保证，一切后果损失由买方承担，且买方负责承担因此给卖方造成的全部损失，同时卖方有权解除本合同及补充协议。如果卖方不解除合同，买方无权要求解除合同或撤销合同或向卖方提出任何主张，且无权以此理由拒绝履行本合同和补充协议。

三、对地址的补充约定(通用)

买方的联系地址为本合同首部所确定的买方的住所(址)。买方保证上述地址为买方能收到买方通知(指平信、挂号信、邮政速递等)的确切地址，如有变更，买方应于变更后即时书面通知卖方，因告知地址不实或者因地址变更而未及时书面通知出卖方以致不能收到出卖方通知的，视为买方已经收到。如买方为两人或者多人的，任何通知经由出卖方向买方其中一人发出即视为向买方全体发出。

四、对通知义务的补充约定(通用)

卖方按如下方式之一向买方履行通知义务：

1)、卖方当面通知买方的，买方签收之日为通知到达时间;

2)、卖方按合同载明的地址向买方寄出特快专递，寄出第三日为通知到达时间;

3)、卖方将通知公告于当地报纸的，公告刊出之日即为通知到达日。

五、对面积差异处理的补充约定(适用于按建筑面积计价)

房屋交付仅以建筑面积为依据进行面积差异处理，而不论套内建筑面积和公用分摊面积发生何种变化。

本合同约定建筑面积在70平方米以上(不含本数)的，面积差异按下列方式处理：

(1)差异值在±1%以内(含本数)，双方互相不退不补。

(2)差异值在±1%以上(不含本数)至±3%以内(含本数)，买卖双方依照本合同约定的单位价格，实行多退少补。(扣除1%以内的误差后)

(3)差异值在±3%以上(不含本数)，买方不退房。当产证建筑面积大于合同约定建筑面积3%时(不含本数)，对于差异面积买方按原有单价95%计价对卖方进行补偿;当产证建筑面积小于合同约定建筑面积3%时，对于差异面积卖方按合同单价105%计价对买方进行结算退还。(例：合同约定房屋建筑面积100平米，单价5000元/平方米，当产证建筑面积超过103平方米时，买

方按4750元单价对差异面积对卖方补偿;当产证建筑面积小于97平方米时，卖方按5250元单价对差异面积对买方结算退还)

买卖双方应在面积差异确认且收到对方付款通知之日起15日内将差额款支付给对方;因买方延迟确认面积差异或延迟补齐面积差异款及税费导致延迟办理产权登记的，卖方不承担逾期办理产权登记的责任。

六、支付购房款和延期付款的违约责任的补充约定(通用)

1、任何应付款项应以人民币支付。若以票据或汇款的方式支付，则应当付至卖方指定的人民币帐户，并仅在卖方能自由支配该已付全部款项时才视为卖方已经收到该款项。即任何以票据或汇款的方式支付者，以实际到达卖方人民币帐户的人民币金额为买方所支付的金额，以实际到达卖方人民币帐户的时间为买方支付的时间;与支付有关的手续费(例如因电汇而产生的手续费)及外币兑换差价等由买方承担。

2、如买方尚未付清该房屋总房价款的，不得与除贷款银行外的第三方订立《抵押合同》。

3、逾期付款在90日以内(含90日)，自约定的应付款期限届满之次日起至实际全额支付应付款之日止，买方按日向卖方支付该笔逾期款项万分之四的违约金，合同继续履行。

4、逾期付款超过90日的，卖方有权单方面解除本合同。卖方解除合同的，

买方按本房地产总价的20%向卖方支付违约金，此款由卖方在买方已交购房款中扣除，多余的购房款(不计利息)退还给买方;买方愿意继续履行合同的，经卖方同意，合同继续履行，自约定应付款期限届满日之次日起至实际全额支付应付款之日止，买方按日向卖方支付逾期应付款万分之四的违约金。

5、因买方延期付款导致卖方根据合同约定解除买卖合同的，卖方可直接将房产卖予合格的第三方，买方不得异议。

6、卖方在收到买方全部购房款(包括购房的银行按揭款等，并以实际到达卖方指定收款帐户日期为准)前有权不将本房地产交付给买方，并不予协助办理房屋权属证明，买方对此无异议。

七、办理按揭的约定(通用)

买方选择银行按揭方式付款购买本房地产的，卖方仅为代买方联系按揭银行或/和协助买方办理银行按揭业务，并不代办按揭，且不负有保证买方成功办理按揭的责任。

买方选择卖方代为联络按揭银行办理按揭付款的，在收到银行按揭放款意向书后八个工作日内，与按揭银行签署合法有效的借款抵押合同。买方逾期未来办理的，逾期一日按成交价万分之三收取违约金，逾期超过15日的，卖方有权解除合同，并将该物业卖给他人，违约金在买方已交款项中扣留，剩余款项退还给买方(不计利息)。

买方办理按揭贷款手续，所有相关的手续费、税费等由买方承担。

买方应诚信履行与按揭银行签订的借款合同，如期足额偿还每一期按揭款。因买方不按期足额偿还银行按揭款，银行要求卖方承担担保责任的，在卖方代买方偿还了该期银行贷款额后，卖方有权向买方追偿并要求买方承担卖方代买方偿还了该期银行贷款额后次日起按同期贷款利率2倍计算的违约金及卖方因履行担保责任所支付的全部额外费用。

八、对建筑设计变更的补充约定(通用)

“建筑设计变更”是指合同生效后，卖方对该建筑结构、房型的改动而产生的变化。但不包括以下情形：(1)卖方为配合法律法规、政府部门的行政行为以及其他不可抗力而对买方所购房屋作出设计变更;(2)不影响该房屋的结构型式、户型、空间尺寸、朝向变化，经过规划部门批准或经设计单位同意的变更。

本商品房项目的规划、设计有变更的，卖方须在规划、设计变更通过审批后15日内书面通知买方，买方不同意变更的，应在接到通知后15日内书面提出解除合同的申请，买方逾期未书面申请解除合同的，视为同意变更，合同继续履行。买方不同意变更又不愿意解除合同的，视为同意变更。

如上述变更是在如下情况发生，买方不能解除合同，也不能拒收该商品房，卖方无须承担任何责任：

(1)合同签订后法律法规、技术规范、标准等发生变化;

(2)按照政府部门的行政要求而变更的;

(3)卖方对商品房进行优化设计(如把非封闭阳台改为封闭阳台，窗户或门的开口方向、开口尺寸变化，立面设计、颜色、景观变化等;)

(4)未影响房屋质量和使用功能的;

(5)不需要政府审批的规划设计变更;

九、小区平面图的补充约定(适用于主合同要求附小区平面图的)

1、买卖双方约定，若卖方欲变更小区平面布局，应事先向买方发出书面通知，如买方对变更有异议的，应当在卖方向买方通讯地址发出书面通知后七日内(含第七日)以书面形式向卖方提出，买方未在上述规定期限内提出异议的，则应视为买方已同意变更小区平面布局，且放弃对卖方的任何索赔。

2、小区平面布局图仅作为本期建筑物的平面布局示意图。卖方保留对尚未开发部分建筑物平面图布局的修改权。该小区平面图布局图、建设工程设计方案总平面图最终以政府主管部门批准的施工图为准。

3、对于小区平面布局，如有更改，在不影响小区绿化、采光、使用功能或考虑多数购房者的利益的前提下，卖方无需征得买方同意，卖方保留对小区平面布局的部分修改权及对修改的解释权。

4、因政府规划原因致使小区平面布局发生变化，卖方无需征得买方同意，卖方不承担违约责任。

5、小区平面布局图中所示的小区会所、小区通往小区之外的出口、门等的位置、形态、面积等仅供参考，最终以建设完成后的实物为准，买方表示充分理解，如发生变动将不视为卖方违约。其中，小区通往小区之外的出口，如经政府规划等有权部门批准，可以予以增加或调整，具体以有权部门的批准为准。

6、小区平面布局图以外的部分，以买方购买房屋和交付时的规划及建设现状为准，卖方不对总平面图以外的政府、规划、卖方或其他机构的建设做出承诺，亦不承担任何责任。

十、不可抗力等不可归责于卖方原因的补充约定(通用)

1、异常天气和异常地质灾害，包括但不限于地震、塌方、火灾、水灾、台风、暴雨、高温、发现文物遗址等;

2、因执行本合同签署后新颁布的法律、法规导致工程托拖期或逾期交房的;

3、法定传染病或其他重大流行病导致工程拖期或逾期交房的;

4、政府行为(如戒严)或重大国事活动，国内、国际会议(如国际盛典、体育盛会)等影响导致工程拖期或逾期交房的;

5、发生任何不可抗拒的社会灾难和事件，包括但不限于罢工、战争、封锁、疫病、骚乱等;

6、施工中遇到的异常困难或重大技术不能及时解决;

7、由于非卖方原因的市政配套批准迟延而导致的延误;

8、因本合同生效之日后有关政府主管部门的要求必须进行规划变更、设计变更、建筑设计变更导致的延误;

9、因国家相关政策或主管政府部门变化,市政机构审批变更等;

10、其他卖方不能预见、不能避免和不可克服的客观情况。

如遇上述情况卖方可据实予以交付房屋和办理产权证而不承担延期交付和延期办证的违约责任。

十一、关于交付房屋的补充约定(通用)

1、买方应在《入伙通知书》中通知的入伙日期( )日内(验收期限)验收房产，如有异议，应在验收期满当日提出，逾期不提出，视为买方对本房产无异议，同意接收。

卖方通知买方入伙后，买方无正当理由拒绝验收或无正当理由拖延验收时间的，本房地产的交付时间为买方《入伙通知书》中的入伙期限届满之日，买方自入伙届满之日起开始承担相应的房屋风险责任;不论买方是否拒收《入伙通知书》，还是未在合同约定的入伙期限内对房地产进行验收，或者以房屋主体结构不合格以外的事由拒绝收楼，均视为卖方已在合同约定的期限内将该房产交付给了买方。届时，与该房产相关之一切风险责任均转由买方承担，且买方无权拒绝向物业管理公司交纳物业管理费、专项维修资金等。

2、买方认为本房地产不符合本合同约定的交楼标准的，卖方根据该意见整改完毕，买方须在卖方通知验收期限5日内到现场再次进行验收，买方逾期未验收的，则视为该房产已按照合同约定的标准交付给买方。整改完毕买卖双方对整改结果仍有不同意见的，则以政府主管部门或专业检测机构的检测意见为准。

3、 除非该房屋主体结构不合格情况外，在房屋通过政府部门竣工验收的情况下，该房屋的装修或者设备未完全达到买卖合同约定的标准及其他非属主体结构的质量问题均不影响该房屋的验收交接，买方不能以此为由延迟收房或者拒绝办理该房屋的验收交接手续。卖方的装修和设备达不到约定标准及其他非属主体结构的质量问题的，由卖方按合同的规定承担修复的责任，卖方无须向买方支付补偿和赔偿。

4、买方逾期收房的，逾期收房超过30日的，则从31日起，每逾期一天向卖方支付总房款的万分之一违约金，逾期超过180日的，卖方有权单方解除本合同，由此造成的损失由买方承担，同时买方向卖方承担总房款10%的违约金。买方逾期收房或因买方原因卖方拒绝交房的，自交房通知书规定的交付届满日起，开始计算商品房的保修期，与商品房有关的风险和费用转由买方承担，因此造成卖方损失和给卖方造成的其他费用，也由买方承担。

5、在约定的交房期限内，不论因何种原因买方未办理完毕房屋的交接手续的，视为买方对卖方赠送的该房屋装修已验收并且对质量无异议(如有赠送)。属于国家法律、法规及地方法规、规章或设计、施工、验收规范许可范围内的瑕疵(如不影响房屋结构的粉刷层裂缝等)，卖方不承担赔偿责任。

6、在买卖双方所约定的房屋交付期限届满时，买方仍未付清该房屋的总价款的，卖方有权选择拒绝向买方交房。在此情况下，买方仍应按本合同的约定向卖方承担违约责任，而卖方并不因此向买方承担延期交房的违约责任。

7、如卖方已按合同规定提交交房所需材料，但买方仍无理拒绝接受该房屋的，则视为卖方已完成房屋交付义务并不承担任何责任。

买方原因致使卖方未能按时交付该房产，卖方可将商品房钥匙放于物业管理机构，视为卖方依预售合同办理交付，不再承担任何责任。买方自行向物业管理机构办理房屋交接手续。

8、买方因质量问题要求退房的，须持有( )市具有资质的建设工程质量检测机构出

具的房屋主体结构不合格的书面鉴定意见，且在该书面意见签发15日内向卖方提出，否则视为买方放弃该权利。买方因房屋主体结构不合格解除本合同的，卖方在收到买方书面通知的 90 日内退还买方已支付的房价款(不计利息)，并按本房地产买方已付购房款的5%向买方支付违约金，卖方不再另行补偿买方其他损失。

十二、对逾期交付违约责任的补充约定(通用)

交付期限届满时未达交付条件、标准的，买方同意给予卖方叁个月的交付宽限期，宽限期内买方不追究卖方的违约责任。在交付宽限期满后因卖方原因仍然无法交付房产的，卖方按月向买方支付已收本房地产价款的千分之一作为违约金，延期交付超过一年的，买方有权单方面解除合同。卖方应在收到买方解除合同的书面通知后20个工作日内退还买方已付的购房款(不计利息)，并按本房地产买方已付购房款的百分之五向买方支付违约金，卖方不再另行补偿买方其他损失。买方要求继续履行合同的，合同继续履行，自约定的交付之次日起至实际交付之日止，卖方按月向买方支付已收本房地产价款的千分之一作为违约金。无论买方是否解约，卖方因交房迟延所付违约金总额不超过买方已付房款的百分之五。

十三、对税费的补充约定(通用)

因本商品房买卖产生的有关税费，由双方按国家及地方相关法律、法规和政策规定各自承担。由买方承担的有关税费，按现行标准由卖方代为(预)收取的，按办件时当时相关规定缴纳;最终双方据实结算，多退少补。

十四、对产权证办理和逾期办证违约责任的补充约定 (通用)

1、买卖双方同意该商品房的产权登记按如下方式办理：

1)、买方一次性或分期付款的，买方自行向当地房屋产权登记部门办理，卖方负责在买方办理产权登记的过程中提供必要的协助。

2)、买方选择按揭贷款方式付款的，买方应委托贷款机构或其指定的律师事务所等代为办理，卖方负责在买方办理产权登记的过程中提供必要的协助。

买方委托卖方办理《房地产证》的，卖方应及时通知并积极配合买方办理《房地产证》。买方应在卖方发出办理房地产证的通知之日起15日内，配合卖方、按揭银行(按揭付款时)填写相关资料，并及时提交符合要求的全部资料、证件，缴纳相关费用。买卖双方同意房屋权属转移登记时间即房产证取得的时间。

2、买方未按约定交清购房款、公共维修基金以及办理产权所需的所有税费，卖方有权拒绝交付房产和办理房产证，逾期交付房屋或逾期办证产生的责任由买方承担。

3、因买方延期提交资料、延期缴纳费用或按揭银行、产权登记部门的原因导致《房地产证》不能按约定期限办出的，卖方不承担责任。

4、因买方违规搭建、改建影响办理《房地产证》的，买方承担因此造成的所有后果，卖方不承担延期办证的违约责任。

5、因政府及主管部门原因及工作程序，造成不能如期接收卖方所报送资料或卖方按期递交报建、办证等资料，政府不能按期批复造成卖方不能按约定时间办理产权证的，卖方不承担任何责任。

6、如因卖方原因导致办理产权证迟延，卖方因此承担的违约金或赔偿金总额不超过买方已付房屋总价款的百分之一。

7、卖方及买方双方同意：对于房屋迟延交付、房屋初始登记迟延、房屋权属转移登记迟延的违约责任在任何情况下均不得同时适用，买方只能选择其中一项不适用叠加。

十五、对缴纳物业管理费的补充约定(通用)

自房屋交付之日起，由买方承担物业管理费用。若买方未按约定办理该房屋的验收交接手续，或/和不领取该房屋钥匙的，视为卖方已将该房屋交付给买方，买方自该日起承担物业管理费用。

十六、对装修的补充约定(通用)

因买方自行装修导致房屋质量问题或房屋空气质量不符合国家标准的，买方自行承担责任;买方因装修导致相邻房屋质量问题或房屋空气质量不符合国家标准的，买方承担赔偿责任，给卖方造成损失的，由买方承担赔偿责任。

石材、木材等天然必然存在的花纹、颜色差异，以及因其物理或化学特性在正常使用过程中吸附、渗透、沉淀、化学反应导致的外观变化，卖方不承担责任。

石材、木材、地砖、瓷砖、墙面砖等外覆材料，在保修期间因属于保修范围的损坏而需要更换时，由于不同批号产品固有的花纹、颜色差别的原因，导致更换的部分与原有部分之间存在外观差异，卖方不承担补偿、赔偿责任。

本合同附件所列的主要装修标准，包括以同等品质或更高品质的材料、设备代替的情形，买方不得以房屋、装饰设备、装修不符合约定拒绝接收房屋，卖方不承担逾期交楼的责任。

因买方违规装修、搭建、改建、施工产生的一切不利后果由买方承担。

十七、对保修的补充约定(通用)

玻璃为易碎品，不属于保修范围。

卖方完成保修工作后，买方应自卖方通知送达之日起5日内在卖方人员的陪同下对维修部分进行验收。买方无正当理由不得延期或拒绝验收，否则，通知验收日视为验收合格日;若验收时买卖双方对维修结果仍有不同意见，则以有资质的第三方机构检测意见为准，但买方确有证据证明卖方未完成保修义务的除外。

下列情况出卖方不承担保修责任：

(1) 因天灾人祸等不可抗力以及非房屋质量原因所造成的损失;

(2) 因买方使用不当、擅自变更房屋结构或第三方带来的质量问题;

(3) 买方验收后自行添置、改动设施设备;

(4) 发生需维修事项后，买方无正当理由不及时提供必要配合，导致卖方整改行为无法

及时实施和完成，经卖方书面催告后，买方在要求的日期仍不配合的;

(5) 买方未按时收楼导致保修期期满。

十八、对解除合同及违约责任的补充约定(通用)

1、买卖双方协商或根据合同约定、法律约定解除合同的，卖方有权经法定或合同约定程序处理后将该商品房另行出售。

2、无论何种原因导致本合同及补充协议解除的：

买方有义务在合同解除之日起10日内协助卖方办理解除合同备案手续(或预告登记，下同)，买方逾期协助解除合同备案手续的，每逾期一日，按本房地产总价款的千分之一向卖方支付违约金，直至解除合同备案日止。卖方应在双方履行完毕上述义务，该商品房返还卖方后且解除合同备案日后30日内，按合同及其附件相关条款，扣除相关款项后将余款返还买方。

如该商品房已交付，买方还应自合同解除通知到达之日起15日内将商品房恢复原状返还卖方。买方逾期腾房的，每逾期一天按每天人民币1000元标准向卖方支付房屋使用费。如买方对本房地产已进行装修的，买方可拆除并恢复原状，不拆除的，卖方不予补偿或退还，买方因装修或拆除装修造成该商品房损坏的，应予以赔偿。

买方自收房日至合同解除日期间，按每日人民币300元标准支付房屋使用费。

3、若出现法定或合同约定买方可以解除合同的情形出现，买方行使本合同解除权的期限为30日，买方逾期未行使合同解除权的，视为买方放弃该项权利。

十九、对销售广告、宣传资料和样板房的补充约定(通用)

1、 双方的权利义务以本合同、附件和补充条款为准。

2、卖方通过报纸、电视、广播、户外路牌、楼书、海报、网络等媒体发布广告、宣传资料、楼盘模型、售楼书或其他文字载体中所有的图片、资料数据、说明等，未列入本合同、附件、补充协议中的，对卖方没有约束力。买方不得援引其中任何内容和信息解释任何事项，或据以提出任何主张和要求。

3、 卖方销售广告、模型和宣传资料中对商品房开发规划范围之外的环境、公共设施、道路交通等的说明、示范等仅供买方参考之用，不作为合同内容，双方不受其约束。

4、 预售(现售)时向买方提供的样板房/样板区/示范单位仅作装潢布置及房型参考示意使用，不作为本合同中出卖方向买方交付的房屋的标准。买方承诺不基于样板房/样板区/示范单位向卖方主张权利，有关商品房的结构、空间、功能系统、装修、配置标准等以买卖双方在本合同的约定为准。

二十、对附属建筑物、构筑物的补充约定(选择适用----- 主要适用于住宅)

本小区内未计入买方所购房屋面积和分摊面积的建筑物、构筑物、地下空间或其他公共设施，包括游泳池、体育场馆(如有)、商业中心、学校、幼儿园、会所、酒店(如有)、菜市场、医院(如有)、各种商业服务用房、地下车库、地上车位(占用公共道路、公共绿地的除外)、居委会或公安机关办公用房(如有)、金融网点用房及附属场地等的所有权、收益权属于卖方所有，相关设施投入使用的具体时间由相关买方和经营人确定。按政府、市政部门或相关行业部门要求，应向其(或可向其)移交的配套设施或附属房屋、场地，卖方将按规定进行移交。

小区会所的所有权、经营权属于卖方，会所采用收费经营方式，在为本小区服务的同时可对外经营，会所的经营服务方式、服务功能、开业时间、方式等由卖方自主决定，与房屋的交付时间不必同步。

买卖双方确认：通过出售、给予使用等协议处分的规划车位，权属和相关权利的处分按相关协议执行，未通过出售、给予使用等协议处分的车位，所有权归卖方所有。

买卖双方确认：卖方对人防建筑享有使用、收益的权利，卖方可将人防建筑用来设置停车位或其他合法用途，买方不持任何异议。

二十一、对外立面、楼顶、露台、地下室的补充约定(通用)

卖方对本项目红线内楼宇外立面、屋顶享有无偿使用的权利，买方对此无异议。小区及小区内楼栋、单元、道路的命名权归卖方所有。

购买附带露台、地下室商品房的买方对其商品房附带的露台、地下室享有独立的使用权。但买方应遵守《业主临时公约》及物业管理公司的统一规定，不得改变其露台、地下室的外观、形状、结构和用途，不得在露台内搭建任何形式的建筑物或构筑物，不得私自开挖地下室。买方违反上述义务的，应立即恢复原状并赔偿损失，并承担因此造成的所有法律责任。

买方购买的商品房附带露台、地下室等附带使用空间在房屋交付后产生的维修、维护责任及使用费用由业主自行承担，已布置的公共管线、通风口、燃气箱等公共设施，买方不持异议并不得损坏或影响其维修。

买方享有使用权的所购商品房附带露台、地下室等附带使用空间的大小、形状、面积等以交付现状为准，买方不得持有异议，该商品房价款不因此进行任何调整，卖方不因此向买方承担任何责任。露台、地下室等附带使用空间的面积包含露台中设置的附属建筑物、建筑物以及配套设施所占面积。

二十二、对公共设备与设施的补充约定(通用)卖方保留以下权益：凡依据( )市房屋建筑面积测绘技术规则的规定不分摊面积之建筑物、空间、构筑物等的所有权均归属于卖方，包括但不限于规划内的停车场等。

买方对卖方设置在室内、花园、露台、地下室、阁楼、设备间及公共区域的配套设施、建筑(包括不限于物业用房、配电房/间、室外消防栓、空调外机、井盖、通风井、车库入口、垃圾站、消防出入口、燃气箱等设施及建筑等)和管道的配置、置放位置予以接受，买方不得以此向卖方提出任何形式的索赔和权利要求。买方不得改变、损坏或影响房屋建筑结构和配套设施、公共设备和设施、管道等正常使用和维护，对造成的损坏承担相应赔偿责任。

如因公共设备、共有设施维护或相邻业主维修物业需进入或使用买方房屋、花园或露台的，买方应予以配合并让维修人或物业服务企业或相邻业主进入及占用维修，否则，因买方原因延迟维修而导致损害加重的，买方应赔偿所有损失。维修单位和人员在维修完毕后应负责恢复原状。

项目相关市政配套设施(包括但不限于供气、供电、供水设施等)由于周边市政配套不完善，导致本房地产交付时不能使用的，卖方不构成违约，且买方承诺放弃就上述交付事项追究卖方任何责任(包括违约责任)的权利。卖方提供过渡性供气、供电、供水措施的，视为房屋已达到交付条件。

二十三、对分期建设的补充约定(存在分期建设情况的)项目若属于分期建设的，则关于其中公共配套设施部分，如项目需整体完成后才能验收的，则买方不得以该部分未经验收或未取得相应的验收文件为由而拒绝接受商品房。

共有部位是指建筑面积已分摊到购房人已购房产之中的建筑部位，其他公用设施设备指住宅小区或单栋住宅内共有的上、下水道管道、落水管、水箱、加压水、天线、照明、锅炉、消防设施、沟渠、池、井。除此以外公共设施和附属配套项目归卖方所有。在本项目未全部售完之前，卖方有权在共有部位，公共场地设置广告和进行其他宣传活动。

二十四、 对境外客户的补充约定(通用)：

1、 如买方为境外主体，则应遵照现行法律、法规、部门规章、地方性法规、( )市政府规章、决定等依法进行公证获得购房资格行使购房权利，买方可以应卖方的申请将公证所需资料书面通知买方，并予以协助;如因买方的原因没有通过公证的，导致买方未能获得购房资格的，由买方自行承担全部责任，卖方不承担任何责任。

2、买方如委托他人代为办理房屋交接手续，受托人除持有上述证明文件外还须持有经公证 后的买方的书面授权委托书及受托人本人的身份证明。上述文件、证明均应提供原件。

二十五、补充协议的效力(通用)

本合同附件、补充条款若与本合同的约定不一致的，均以合同附件和补充条款为准。买方不得援引本合同及本合同附件、补充条款之外的资料内容进行解释事项或提出主张。

买卖双方同意，卖方雇佣的任何人员(包括销售人员)出具或签署与本合同有关的文件，均应在卖方加盖公章予以书面授权和确认的情况下对卖方有约束力。本合同及其附件、补充条款等构成买卖双方关于本合同项下事宜的全部意思表示，取代此前双方达成的任何书面、口头共识以及任何形式的单方的书面或口头承诺等意思表示。

二十六、其他约定(通用)

买方为两人或多人时，其中一人办理如下事宜即视为其他买方授权该名人士办理相关事宜：办理与本合同有关的财务事宜，包括不限于领取票据、更换票据、缴纳房款和税费、退款、退费、转款等相关手续;领取与本合同有关的各类文件，包括不限于《商品房买卖合同》、《抵押合同》、《借款合同》、《登记备案证明》、《房地产证》，办理该房产的交接手续，卖方向其一人履行视为向全部买方履行了义务。

该商品房定价已综合考虑了房屋朝向景观、使用价值、配套设施、周边环境等因素，如出现在本次销售过程中售价或小区其后各期开盘的价格波动，均属市场变化的正常商业行为，出卖方无需就此向买方承担任何责任。

买方已经特别注意到上述补充条款的内容，并对该等补充条款无任何异议。

卖方： 买方：

法定代表人签署： 买方本人签署：

法定代表人的委托的 ________________委托代理人

代理人签署： 法定代理人签署：

卖方盖章： 买方盖章：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

签于： 签于：

商品房合同(篇9)

合同双方当事人：

出卖人： 注册地址： 营业执照注册号： 企业资质证书号： 法定代表人： 联系电话： 邮政编码：

买受人： 身份证号： 地址： 联系电话： 邮政编码：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：

第一条 买受人所购商品房的基本情况。

出卖人自愿将其承建的商品房(以下简称该商品房)出售给买受人，买受人也已充分了解该商品房具体状况，并自愿买受该商品房。该商品房具体状况如下：

该商品房座落于 渭南市 路 号 豪庭佳苑 小区第 幢 单元 层 号房。

该商品房的用途为 ，属 结构，层高为 米，建筑层数地上 层，地下 层。

该商品房合同约定建筑面积共 平方米。

第二条 计价方式与价款。

出卖人与买受人约定按建筑面积计算该商品房价款。

该商品房单价为每平方米￥： 元，总金额(￥： 元) 千____百____拾____万____千____百____拾____元整。

第三条 付款方式及期限。

买受人按下列第__________种方式按期付款：

1、一次性付款

买受人于合同签订当日付清全部房款(￥： ) 元整。

2、分期付款

3、其他方式

买受人于合同签订当日付清首期款(￥： ) 元整， 剩余房款(￥： ) 元整办理银行按揭，银行按揭相关费用由买受人承担。

第四条 交付期限。 该商品房经出卖人组织相关部门验收合格后交付买受人使用。

第五条 交接。 商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。由于买受人原因，未能按期交付的，按照书面公告时间为准，逾期15日视同出卖人正常交付，由此产生的相关责任和费用由买受人承担。

第六条 出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因，造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责任。

第七条 关于基础设施、公共配套建筑的标准。

1. 电梯、消防系统安装到位 ; 2. 供电、上下水系统安装到位 ;

3. 宽带、电话、有线插口预留 ; 4. 天然气、暖气系统安装到位 ;

第八条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，依法向人民法院起诉。

第九条 本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议。

第十条 本合同连同补充协议共 页，一式叁份，其中出卖人留执两份，买受人留执壹份，具有同等法律效力。

第十一条 本合同自双方签订之日起生效。

出卖人(签章)： 买受人(签章)：

?法定代表人】： 【法定代表人】：

______年______月______日 ______年______月______日

签于 签于

商品房合同(篇10)

9－1甲、乙双方同意在租赁期内，有下列情形之一的，本合同解除，双方互不担责：

（一）该房屋占用范围内的土地使用权依法提前收回的；

（二）该房屋因公共利益需要被依法征收的；

（三）该房屋因城市建设需要被依法列入房屋拆迁许可范围的；

（四）该房屋因不可抗力原因毁损、灭失，致使乙方不能正常使用的；

（五）签订本合同时，甲方已告知乙方该房屋已设定抵押，租赁期间被处分的；

（六）甲乙双方协商一致解除本合同的。

9－2甲、乙双方同意，甲方有下列情形之一的，乙方可通知甲方解除本合同，并有权要求甲方赔偿损失。

(一)甲方未按合同约定按时交付该房屋，经乙方催告后日内仍未交付的；

(二)甲方交付的该房屋不符合本合同约定或存在重大质量缺陷，致使乙方不能正常使用的；

9－3甲、乙双方同意，乙方有下列情形之一的，甲方可通知乙方解除本合同，并有权要求乙方赔偿损失。

(一)乙方擅自改变房屋居住用途的；

(二)因乙方原因造成房屋结构损坏的；

(三)乙方擅自转租该房屋、转让该房屋承租权或与他人交换各自承租的房屋的；

(四)乙方利用承租的居住房屋从事违法违规活动的；

(五)乙方逾期不支付租金累计超过天的；

商品房合同(篇11)

2022通用版商品房买卖合同模板是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。通用版商品房买卖合同模板能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022通用版商品房买卖合同模板正文内容

甲方 (卖方)姓名：______________乙方 (买方)姓名：______________甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也愿意购买此房;双方经协商，订立本协议，共同遵守，永不反悔，协议内容如下：

一、甲方将其位于____县奎文路土产物资总公司院内，___________小区_____号楼_____单元_____楼_____户，建筑面积______________平方米出售给乙方，该房屋包括储藏室、太阳能、室内水电设施齐全。

二、甲乙双方议定上述房产成交价人民币(大写)________________________元，(小写)___________元。

三、付款方式为______________，乙方全部付清购房款后，同时甲方将此房交给乙方包括购房发票、钥匙、物业交接，以及购房时的所有文书资料，该房屋的相关权益随该房屋一并转让给乙方。

四、甲方保证对出售的房屋拥有独立产权，保证该房屋不受他人合法追索; 如以后单位小区要办理房产权证及其他证件，甲方应积极协助给予办理相关手续。

五、甲方保证此房在交易前没有任何抵押债务与经济纠纷;如甲方违约拒绝将房屋出售给乙方，则甲方将原房款退还给乙方，并支付给乙方购房款_____%违约金，并且赔偿乙方装修此房所有的支出。

六、如乙方违约退房，甲方将扣罚乙方购房款_____%违约金。

七、乙方对所购住房享有所有权，如____县日用杂品公司回收该住房所有权，甲方不再主张所有权，乙方享有一切补偿。

八、本协议经证明人见证，即日起签字生效，双方应共同遵守，并具有法律效益，本协议一式_____份。

九、甲、乙双方协议其他事项：________________________________甲方(签字)： 身份证号码：住址： 电话：乙方(签字)： 身份证号码：住址： 电话：证明人(签字)：签约日期

商品房合同(篇12)

甲方（买方）：_________身份证号：_________

乙方（卖方）：_________身份证号：_________

双方均位于_________（注意：要一致以店铺产权证上的地址）进行店铺整体买卖，根据《合同法》、《城市房地产管理法》等相关法律，双方遵循平等、自愿的原则，诚信为本。 , 以协商一致方式签订本合同，相互遵守。

第一条甲乙双方协商一致，乙方转让甲方所在店铺（以下简称店铺）的现有房屋。店铺的具体情况如下：

（1）产权证号码__________，土地使用权证号码__________。

(2) 店铺位于_________ 砖块内；

(3) 店铺物业面积为________ 平方米。

（4）店铺占地范围内的土地所有权为国有，国有土地使用权以出让方式取得；租赁期限为_________，租金为_________，详见租赁合同）。

以上是乙方对店铺基本情况的声明，乙方保证对转让店铺拥有完全的所有权、处分权和收益权，不存在优先权拒绝别人。基于乙方的保证和陈述，甲方决定整体购买上述店铺。

乙方保证，自本合同生效之日起，不与上述店铺的承租人签订任何具有租赁性质的合同，原租赁合同不予延期或未经乙方书面同意续展。否则，本店延误交货的，甲方应按每延误一天_________元的标准向乙方支付违约金。

第二条甲、乙双方协商一致，同意上述店铺一次性转让总价_________元。

甲方的付款方式及付款期限：

本合同生效后，乙方应向甲方支付一次性押金人民币_________元，可在合同期内抵销。合同的履行。选购商品。

乙方应在合同生效后_________天内将店铺产权证交给甲方，并在拆迁总部签订拆迁补偿协议。甲方应在乙方完成上述操作后_________日内支付余款。

第三条乙方自签订合同之日起不再享受店铺的增值优惠。因政府拆迁、安置补偿等，补偿、安置及增值收入归甲方所有。

第七条本合同适用中华人民共和国法律法规中国的。甲乙双方在本合同履行过程中如有争议，应协商解决。

第八份合同未尽事宜，双方可协商一致达成补充协议。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

第九条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：_________ 乙方：_________

住所：_________ 住所：_________

电话：_________ 电话：_________

身份证件号码：_________ 身份证号码：_________

________年___月___日

商品房合同(篇13)

合同登记号：( )商字第( )号

重庆市商品房买卖合同

庆市国土资源和房屋管理局印制重庆市工商行政管理局监制合同填写说明1、本合同文本是根据《重庆市城镇房地产交易管理条例》和建设部、国家工商行政管理局印发的《商品房买卖合同示范文本》制定的合同示范文本。印制的合同条款为提示性条款，供买卖双方当事人约定时采用。签约之前，购房人应当仔细阅读本合同内容，对合同条款及专业用词理解不一致的，由房地产管理部门解释。2、本合同所称商品房指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋（包括期房和现房）。3、房屋买卖是双方当事人自身的民事法律行为，涉及的标的额较大、专业性较强、法律规范较多，当事人可向法律专家咨询。4、根据《重庆市土地房屋权属登记条例》的规定，房地产交易登记部门在办理交易登记时，实行实名登记制。因此，购房人在签订本合同时，应当填写真实姓名或名称；购房人为两个以上的，可以全部填写。5、在签定本合同前，房地产开发企业应向购房人出示《重庆市商品房预售（租）许可证》或《房地产权证》。预售许可证或《房地产权证》真实性、合法性及该商品房屋是否存在重复预售和被司法机关查封等权利转移受限制的情况，购房人可在售房现场通过联机备案系统进行查阅或到房屋所在地的区县(市)房地产交易管理部门查阅。6、为体现合同双方的自愿原则，双方当事人可以对合同文本条款的内容进行增补或删减。本合同文本中相关条款后有空白行的供双方约定。合同签订生效后，未被修改的印刷文字视为双方同意内容。7、本合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。8、对合同文本【 】中选择内容、空格部位填写及其他需要增补或删减的内容，双方应当协商确定。【 】中选择内容，以划√方式选定；对于实际情况未发生或买卖双方不作约定时，应在空格部位打×，以示删减。9、为保护合同双方当事人的合法权益，双方可以将预售广告、售楼书约定为本合同的附件。

商品房合同(篇14)

出卖人向买受人出售其开发建设的房屋，双方当事人应当在自愿、平等、公平及诚实信用的基础上，根据法律、法规的规定，就商品房买卖相关内容协商达成一致意见，签订本商品房买卖合同。

第一章 合同当事人

出卖人：_________________________________________________

买受人：_________________________________________________

第二章 商品房基本状况

第一条 项目建设依据

1.出卖人以【出让】【划拨】【_____】方式取得坐落于  市  【区/县/市】 【乡/镇/街道办事处】 【路/街/巷】_______________地块的建设用地使用权，地块所在区县代码为 。该地块【不动产权证书号】【国有土地使用证号】为______________，土地使用权面积为_____平方米，地类用途为_____。买受人购买的商品房(以下简称该商品房)所占用的土地用途为【住宅】【商业】【办公】【工业】【仓储】【其他】，土地使用权年限自 年  月 日至  年 月  日。

2.出卖人经批准，在上述地块上建设的商品房项目核准名称为 建设工程规划许可证号为  ，容积率为  ，建筑工程施工许可证号为  ， 建设工程施工合同约定的开工日期为  年  月  日，竣工日期为 年  月  日。

第二条 销售依据

该商品房已取得现售备案证明，现售备案号为_____________________，备案机构为_____________________。

第三条 商品房基本情况

1.房屋坐落：该商品房为第一条规定项目中的：______路______号_______(项目)第  【幢】______【座】_____单元  层 号房，【房屋代码：】该商品房所在楼层的起始层为  ，终止层为 ，层高为 米。

该商品房的平面图见附件一。

2. 建筑主体：该商品房所在建筑物的建筑总层数为 层，其中地上  层，地下层;主体结构为【钢结构】【钢/钢筋混凝土结构】【钢筋混凝土结构】【混合结构】【砖木结构】【其他结构】;【有】【无】电梯。

3.房屋居室：该商品房为【一居室】【二居室】【三居室】【四居室】【五居室】【 】，有室厅厨卫____【 】;该商品房有____个阳台，其中____个阳台为封闭式，____个阳台为非封闭式(阳台是否封闭以规划设计文件为准)。

4. 实测面积：该商品房的房产测绘机构为_____________________，测绘机构统一社会信用代码为  ，其实测建筑面积共__________平方米，其中套内建筑面积__________平方米，分摊共有建筑面积__________平方米。

该商品房共有共用部位见附件二。

5. 户型结构：该商品房的户型结构为【平层】【错层】【复式楼】【跃层】。

6. 房屋类型：该商品房的规划用途(房屋类型)为【住宅】【商业】【办公】【工业】【仓储】【车库】【车位】【其他： 】。

第四条 抵押情况

与该商品房有关的抵押情况为【已抵押】【未抵押】。

抵押类型：【该商品房所占用的土地使用权设定抵押】

抵押人：__________________，抵押权人：_________________，

抵押登记日期：__________，债务履行期限：____________，

抵押登记机构：_________________________________________。

第五条　租赁情况

该商品房的租赁情况为【已出租】【未出租】。

出卖人已将该商品房出租，【买受人为该商品房承租人】【承租人放弃优先购买权】。

租赁期限：从____年____月____日至____年____月____日。出卖人与买受人经协商一致，自本合同约定的交付日至租赁期限届满期间的房屋收益归【出卖人】【买受人】所有。

出卖人提供的承租人放弃优先购买权的声明见附件三。

第六条　房屋权利状况承诺

1.出卖人对该商品房享有合法权利;

2.该商品房没有出售给除本合同买受人以外的其他人;

3.该商品房没有司法查封或其他限制转让的情况;

如该商品房权利状况与上述情况不符，导致不能完成本合同网签备案或【 # 】的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款(含已付贷款部分)，并自买受人付款之日起，按照 *# %(不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率)计算给付利息。给买受人

成损失的，出卖人向买受人支付【已付房价款一倍】【买受人全部损失】的赔偿金。

第三章 商品房价款

第七条 计价方式与价款

(一)出卖人与买受人约定按下述第__*2__种方式计算该商品房(不含装饰装修)价款：

1.按照套内建筑面积计算，该商品房(不含装饰装修)单价为每平方米(人民币)________元，总价款为(人民币)________________元(大写___________________________元整)。

2.按照建筑面积计算，该商品房单价(不含装饰装修)为每平方米)(人民币)________元，总价款为(人民币)________________元(大写___________________________元整)。

3.按【套】【基本单元】计算，该商品房(不含装饰装修)总价款为(人民币)________________元(大写___________________________元整)。

4. 按照计算，该商品房(不含装饰装修)总价款为_____________(人民币)_________________元(大写___________________________元整)。

(二)该商品房【有】【无】装饰装修，装修工程价款为_____________(人民币)_________________元(大写___________________________元整)。

(三)该商品房(含装饰装修)全部价款合计为________(人民币)________________元(大写___________________________元整)。

第八条 付款方式及期限

(一)签订本合同前，买受人已向出卖人支付定金(人民币)________元(大写______________________元整)，该定金于【本合同签订】【交付首付款】【_______】时【抵作商品房价款】【返还买受人】。

(二)买受人采取下列第__*__种方式付款：

1.一次性付款。买受人应当在_____年_____月_____日前支付该商品房全部价款。

2.分期付款。买受人应当在_____年_____月_____日前分_____期支付该商品房全部价款，首期房价款)(人民币)________元(大写______________________元整)应当于_____年_____月_____日前支付。_________________________________________________________。

3.首付加贷款方式付款：【商业贷款】【公积金贷款】【商业和公积金组合贷款】【________】。买受人应当在_____年_____月_____日前支付首期房价款(人民币)________元(大写______________________元整)，占该商品房全部价款的_____%。

余款(人民币)________元(大写___________________元整)向________________(贷款机构)申请贷款支付;余款(人民币)________元(大写___________________元整)向________________(贷款机构)申请贷款支付。

买受人应当于年月日前向贷款机构提交贷款申请材料，办理贷款审批手续。

4.其他方式：_________________________________________________________。

(三)双方约定全部房价款存入以下资金监管账户：账户名称为___________*________，开户银行为_____________*___________，账号为_____________*__________。

该商品房价款的计价方式、总价款、付款方式及期限的具体约定见附件四。

买受人应当按照有关规定交纳物业专项维修资金。

第九条 逾期付款责任

除不可抗力外，买受人未按照约定时间付款的，双方同意按照下列第

__*1__种方式处理：

1.按照逾期时间，分别处理((1)和(2)不作累加)。

(1)逾期在_30_日之内，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之_五___的违约金。

(2)逾期超过30日(该期限应当与本条第(1)项中的期限相同)后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，应当书面通知买受人。买受人应当自解除合同通知送达之日起15日内按照累计应付款的_10_%向出卖人支付违约金，同时，出卖人退还买受人已付全部房款(含已付贷款部分)。

出卖人不解除合同的，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之五(该比率不低于第(1)项中的比率)的违约金。

本条所称逾期应付款是指依照第八条及附件四约定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的，按照相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。

第四章 商品房交付条件与交付手续

第十条 商品房交付条件

该商品房交付时应当符合下列第1 3 、项所列条件(备注：第1、第2项必须且只能选一项，其他项可多选)：

1.该商品房建设工程经竣工验收合格;

2.该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件;

3.该商品房已取得有资质的房产测绘机构出具的房屋面积测绘报告(实测绘);

4.满足第十一条第(一)款中出卖人承诺的基础设施设备达到的条件;

该商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅使用说明书》和《住宅质量保证书》。

第十一条 商品房相关设施设备交付条件

(一)基础设施设备

1.供水、排水：交付时供水、排水配套设施齐全，并与城市公共供水、排水管网连接，实现一户一表。使用自建设施供水的，供水的水质符合国家规定的饮用水卫生标准，

2.供电：交付时纳入城市供电网络并正式供电，实现一户一表。

由于该商品房为标准厂房，无法纳入城市供电网络的一户一表，但出卖方将实际为买受人安装一户一表并正式供电;

3燃气：交付时完成室内燃气管道的敷设，并与城市燃气管网连接，保证燃气供应，实现一户一表。

该商品房为标准厂房，不敷设燃气;

4.电话通信：交付时线路敷设到户;

5..有线电视：交付时线路敷设到户;

6宽带网络：交付时线路敷设到户。

以上第1、2由出卖人负责办理开通手续并承担相关费用;第3、4、5、6项需要买受人自行办理开通手续并承担相关费用。

如果在约定期限内基础设施设备未达到交付使用条件，双方同意按照下列第*(2)种方式处理：

(1)以上设施中第1、2项在约定交付日未达到交付条件的，出卖人按照本合同第十三条的约定承担逾期交付责任。

第3项未按时达到交付使用条件的，出卖人按日向买受人支付元的违约金;第4项未按时达到交付使用条件的，出卖人按日向买受人支付

元的违约金;第5项未按时达到交付使用条件的，出卖人按日向买受人支付元的违约金;第6项未按时达到交付使用条件的，出卖人按日向买受人支付元的违约金。出卖人采取措施保证相关设施于约定交付日后日之内达到交付使用条件。

(2)如买受人需开通以上基础设施设备中第3、4、5、6项，由买受人自行向相关部门申请敷设开通。

(二)公共服务及其他配套设施(以建设工程规划许可为准)

1.小区内绿地率：年月日达到;

2.小区内非市政道路：年月日达到;

3.规划的车位、车库：年月日达到;

4.物业服务用房：年月日达到;

5.医疗卫生机构：年月日达到;

6.幼儿园：年月日达到;

7.学校：年月日达到;

以上设施未达到上述条件的，双方同意按照以下方式处理：

1.小区内绿地率未达到上述约定条件的，由出卖人负责建设直至达到建设规划验收条件。

2.小区内非市政道路未达到上述约定条件的，由出卖人负责建设直至达到建设规划验收条件。

3.规划的车位、车库未达到上述约定条件的，由出卖人负责建设直至达到建设规划验收条件。

4.物业服务用房未达到上述约定条件的，由出卖人负责建设直至达到建设规划验收条件。

5.其他设施未达到上述约定条件的，由出卖人负责建设直至达到建设规划验收条件。

第十二条 交付时间和手续

(一)出卖人应当在 * 年 * 月 * 日前向买受人交付该商品房。

(二)该商品房达到第十条、第十一条约定的交付条件后，出卖人应当在交付日期届满前*10日(不少于10日)将查验房屋的时间、办理交付手续的时间地点以及应当携带的证件材料的通知书面送达买受人。买受人未收到交付通知书的，以本合同约定的交付日期届满之日为办理交付手续的时间，以该商品房所在地为办理交付手续的地点。

买受人在办理该商品房交接手续前，仍有到期应支付房款或其他相关费用(包括但不限于各期房款、税费、面积补差款、物业专项维修资金、应付违约金等)没有付清的(存在银行贷款的，全部银行贷款金额应划入出卖人指定账户)，出卖人有权延期交房。。

交付该商品房时，出卖人应当出示满足第十条约定的证明文件。出卖人不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全，不能满足第十条约定条件的，买受人有权拒绝接收，由此产生的逾期交付责任由出卖人承担，并按照第十三条处理。

(三)查验房屋

1.办理交付手续前，买受人有权对该商品房进行查验，出卖人不得以缴纳相关税费或者签署物业管理文件作为买受人查验和办理交付手续的前提条件。

2.买受人查验的该商品房存在下列除地基基础和主体结构外的其他质量问题的，由出卖人按照有关工程和产品质量规范、标准自查验次日起__*90__日内负责修复，并承担修复费用，修复后再行交付。

(1)屋面、墙面、地面渗漏或开裂等;

(2)管道堵塞;

(3)门窗翘裂、五金件损坏;

(4)灯具、电器等电气设备不能正常使用;

3.查验该商品房后，双方应当签署商品房交接单。由于买受人原因导致该商品房未能按期交付的，双方同意按照以下方式处理：

第十三条 逾期交付责任

除不可抗力外，出卖人未按照第十二条约定的时间将该商品房交付买受人的，双方同意按照下列第*1种方式处理：

1.按照逾期时间，分别处理((1)和(2)不作累加)。

(1)逾期在*30日之内(该期限应当不多于第九条第1(1)项中的期限)，自第十二条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之 五 的违约金(该违约金比率应当不低于第九条第1(1)项中的比率)。

(2)逾期超过*30日(该期限应当与本条第(1)项中的期限相同)后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款(含已付贷款部分)，并自买受人付款之日起，按照*# %(不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率)计算给付利息;同时，出卖人按照全部房价款的*2%向买受人支付违约金。

买受人不解除合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之*五(该比率应当不低于本条第1(1)项中的比率)的违约金。

第五章 商品房质量及保修责任

第十四条 商品房质量

(一)地基基础和主体结构

出卖人承诺该商品房地基基础和主体结构合格，并符合国家及行业标准。

经检测不合格的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款(含已付贷款部分)，并自买受人付款之日起，按照__*#__%(不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率)计算给付利息。给买受人造成损失的，由出卖人支付【已付房价款一倍】【买受人全部损

失】的赔偿金。因此而发生的检测费用由出卖人承担。

买受人不解除合同的，出卖人承诺整改直至达到国家及行业合格标准。买受人同意不因此而拒绝收房，出卖人不因此承担延期交付的违约责任。。

(二)其他质量问题

该商品房质量应当符合有关工程质量规范、标准和施工图设计文件的要求。发现除地基基础和主体结构外质量问题的，双方按照以下方式处理：

(1)及时更换、修理;如给买受人造成损失的，还应当承担相应赔偿责任。

(2)经过更换、修理，仍然严重影响正常使用的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款(含已付贷款部分)，并自买受人付款之日起，按照 *# %(不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率)计算给付利息。给买受人造成损失的，由出卖人承担相应赔偿责任。因此而发生的检测费用由出卖人承担。

买受人不解除合同的，出卖人承诺整改直至达到国家及行业合格标准，由此导致交房延误的，由出卖人按照合同约定承担延期交房的违约责任。

(三)装饰装修及设备标准

该商品房应当使用合格的建筑材料、构配件和设备，装修、装饰所用材料的产品质量必须符合国家的强制性标准及双方约定的标准。

不符合上述标准的，买受人有权要求出卖人按照下列第1、3方式处理(可多选)：

1.及时更换、修理;

2.出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价;

3.买受人应及时通知出卖人，出卖人经确认属实后，应及时通知承建单位整改使之达到合同约定的标准，买受人同意不因此而拒绝收房，出卖人不因此承担延期交付的违约责任;

具体装饰装修及相关设备标准的约定见附件五。

(三)民用建筑节能措施

该商品房应当符合国家有关民用建筑节能强制性标准的要求。

未达到标准的，出卖人应当按照相应标准要求补做节能措施，并承担全部费用;给买受人造成损失的，出卖人应当承担相应赔偿责任。

买受人同意不因此而拒绝收房，出卖人不因此承担延期交付的违约责任。

第十五条 保修责任

(一)商品房实行保修制度。该商品房为住宅的，出卖人自该商品房交付之日起，按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。该商品房为非住宅的，双方应当签订补充协议详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。具体内容见附件六。

(二)下列情形，出卖人不承担保修责任：

1.因不可抗力造成的房屋及其附属设施的损害;

2.因买受人不当使用造成的房屋及其附属设施的损害;

3. 因买受人入驻后使用荷载超出设计荷载、自行添置、改动的设施、设备 造成的房屋及其附属设施的损害。

(三)在保修期内，买受人要求维修的书面通知送达出卖人*10日内，出卖人既不履行保修义务也不提出书面异议的，买受人可以自行或委托他人进行维修，维修费用及维修期间造成的其他损失由出卖人承担。

第六章 合同网签备案与不动产登记

第十六条 现售合同网签备案

(一)买卖双方当事人就合同条款协商一致后，出卖人应当登录房屋所在地住房城乡建设(房地产)主管部门房屋网签备案系统办理商品房现售合同网签备案，并将本合同网签备案情况告知买受人。

(二)有关现售合同网签备案的其他约定如下：_____见附件九：补充协议 _______________________________。

第十七条 不动产登记

(一)双方同意共同向房产管理部门和不动产登记部门申请办理该商品房交易手续和不动产登记。

(二)因出卖人的原因，买受人未能在______*商品房交付使用后760个工作日内______(约定时间或约定条件)内取得该商品房的不动产权证书的，双方同意按照下列第___*3___种方式处理：

1.买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房价款(含已付贷款部分)，并自买受人付款之日起，按照__#__%(不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率)计算给付利息。自买受人应当完成房屋交易手续和取得不动产权证的期限届满之次日起至实际全部完成房屋交易手续和取得不动产权证之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之 # 的违约金。

2.买受人不解除合同的，出卖人自买受人应当取得不动产权证书的期限届满之次日起至实际取得不动产权证书之日止，按日计算向买受人支付买受人已付房价款万分之___#___的违约金，并于买受人实际取得不动产权证书之日起___#___日内向买受人支付;

3._出卖人未按本合同约定的期限将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案，逾期超过一年，由于出卖人的原因导致买受人无法办理房屋所有权登记，买受人可以退房，并有权要求出卖人按照已付购房款总额，参照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的贷款利息赔偿损失。

(三)因买受人的原因未能在约定期限内完成该商品房的房屋交易手续和不动产登记的，出卖人不承担责任。

第七章 物业管理

第十八条 前期物业管理

(一)出卖人依法选聘的前期物业服务企业为 * 。

(二)物业服务时间从 * 年 * 月 * 本合同签订之日到业主大会成立并选聘新的物业服务企业止。

(三)物业服务期间，物业收费计费方式为【包干制】【酬金制】【　】。物业服务费为【___*1.20___元/月?平方米(建筑面积)】【______元/月/?套】;商品房在交付前的物业费由出卖人承担，商品房交付后的物业费由买受人承担。

(四)买受人同意由出卖人选聘的前期物业服务企业代为查验并承接物业共用部位、共用设施设备，出卖人应当将物业共用部位、共用设施设备承接查验的备案情况书面告知买受人。

(五)出卖人应在销售现场公示前期物业服务合同和临时管理规约，买受人已详细阅读并同意由出卖人依法选聘的物业服务企业实施前期物业管理，遵守临时管理规约。业主委员会成立后，由业主大会决定选聘或续聘物业服务企业。前期物业服务合同和临时管理规约按第_1___种方式处理：(备注：第1、第2项必须且只能选一项)：

1.前期物业服务合同和临时管理规约作为合同附件(附件七)。

2.前期物业服务合同和临时管理规约由出卖人另行提供给买受人。

(六)业主大会设立前适用该章约定。业主委员会成立后，由业主大会决定选聘或续聘物业服务企业。

第八章 其他事项

第十九条 建筑物区分所有权

(一)买受人对其建筑物专有部分享有占有、使用、收益和处分的权利。

(二)以下部位归业主共有：

1.建筑物的基础、承重结构、外墙、屋顶等基本结构部分，通道、楼梯、大堂等公共通行部分，消防、公共照明等附属设施、设备，避难层、设备层或者设备间等结构部分;

2.该商品房所在建筑区划内的道路(属于城镇公共道路的除外)、绿地(属于城镇公共绿地或者明示属于个人的除外)、占用业主共有的道路或者其他场地用于停放汽车的车位、建筑区划内的公共场所、公共设施和物业服务用房;

3.除法律、行政法规规定的共有部分外，其他不属于业主专有部分，也不属于市政公用部分或者其他权利人所有的场所及设施等。

(三)双方对其他配套设施约定如下：

1.规划的车位、车库：本项目根据规划设计共有个停车位，其中地上停车位个，地下停车位个。;

第二十条 税费

双方应当按照国家的有关规定，向相应部门缴纳因该商品房买卖发生的税费。

出卖人不代收买受人因购买商品房应缴纳的契税，买受人应按规定自行到税务部门申报缴纳契税。

第二十一条 销售和使用承诺

1.出卖人承诺不采取分割拆零销售、返本销售或者变相返本销售的方式销售商品房。

2.出卖人承诺按照规划用途进行建设和出售，不擅自改变该商品房使用性质。出卖人不得擅自改变与该商品房有关的共用部位和设施的使用性质。

3.出卖人承诺对商品房的销售，不涉及依法或者依规划属于买受人共有的共用部位和设施的处分。

4.出卖人承诺已将遮挡或妨碍房屋正常使用的情况告知买受人。具体内容见附件八。

5.买受人使用该商品房期间，不得擅自改变该商品房的用途、建筑主体结构和承重结构。

6. 出卖人已在销售现场公示前期物业服务合同和临时管理规约，买受人已详细阅读并同意由出卖人依法选聘的物业服务企业实施前期物业管理，买受人承诺遵守临时管理规约。

第二十二条 送达

出卖人和买受人保证在本合同中记载的通讯地址、联系电话均真实有效。任何根据本合同发出的文件，均应采用书面形式，以【邮政快递】【邮寄挂号信】【其他】【　】方式送达对方。任何一方变更通讯地址、联系电话的，应在变更之日起 10日内书面通知对方。变更的一方未履行通知义务导致送达不能的，应承担相应的法律责任。

第二十三条 买受人信息保护

出卖人对买受人信息负有保密义务。非因法律、法规规定或国家安全机关、公安机关、检察机关、审判机关、纪检监察部门执行公务的需要，未经买受人书面同意，出卖人及其销售人员和相关工作人员不得对外披露买受人信息，或将买受人信息用于履行本合同之外的其他用途。

第二十四条 争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可通过消费者协会等相关机构调解;或按照下列第1种方式解决：

1.依法向人民法院起诉。

2.提交仲裁委员会仲裁。

第二十五条 补充协议

对本合同中未约定或约定不明的内容，双方可根据具体情况签订书面补充协议(补充协议见附件九)。

补充协议中含有不合理的减轻或免除本合同中约定应当由出卖人承担的责任，或不合理的加重买受人责任、排除买受人主要权利内容的，仍以本合同为准。

第二十六条 合同生效

本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同的解除应当采用书面形式。

本合同连同附件共页，一式份，其中出卖人份，买受人份，【________】____份，【________】____份，【________】____份，【________】____份。合同附件与本合同具有同等法律效力。

出卖人(签字或盖章)： 买受人(签字或盖章)：

签订时间：年月日 签订时间：年月日

商品房租赁合同5篇

做计划的目的是为了能够让我们在行动时不跑偏。为了让下一阶段工作开展有序，我们应该从多方面去制定好方案。方案是对未来的事情做好全面部署的一种手段你是否在寻找一些方案模板呢？经过整理，小编为你呈上商品房租赁合同5篇，有需要的朋友就来看看吧！

商品房租赁合同【篇1】

出租人（甲方）：_________

注册号：_________

承租人（乙方）：_________

身份证号码：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规和规章的规定，甲乙双方经平等协商，自愿签订以下房屋租赁合同，共同遵守：

第1条甲方将位于大楼的商业立面。

出租给乙方经营使用。

1·乙方经营所需的所有执照和手续由乙方在相关职能部门办理。

2·乙方在租赁期内不得改变用途，不得将房屋转租或转借给他人，否则视为违约。如因特殊情况需改变用途或转租他人，须经甲方同意，如乙方确实管理不善，经甲方同意，可按本合同约定的条件转让··

第2条租赁期限为年，从（年）至（年），合同签订日期为（年），其中月为免租期。

本合同到期前两个月，双方必须书面通知对方到期后是否继续租赁。如双方有意继续合作，双方应根据市场情况另行协商租金等事宜，并重新签订租赁合同；否则，合同到期后将被视为终止。

第三条租金及支付方式，租金按年计算：

第一年（）

租金为￥00元（大写：人民币元整）；

第二年（）

租金为￥00元（大写：人民币元整）；

第三年（）

租金为￥00元（大写：人民币元整）；

备注：以上租金为年租金，自1月前免租。

1·本合同中约定的年份以12个月为自然月。

2·本着先付租金后用的原则，乙方协商支付的第一笔租金为合同签订之日的一个季度（三个月），乙方应在最后一个季度的第五天之前一次性向甲方支付下一个季度（三个月）的租金。

3·乙方必须按时向甲方支付租金：

帐户名：

账号：

开户银行：

甲方应在收到租金后向乙方开具收据凭证。

4·如果乙方超过三天未支付应付租金，甲方将每天支付该时间的应收租金总额

1%/天收取乙方滞纳金。如迟交十日租金，甲方除按本条约定的标准收取乙方滞纳金外，还有权单方面解除合同，要求乙方支付已付租金，并没收乙方已支付的全部保证金··

第4条保证金：合同签订之日，甲方向乙方收取履约保证金人民币· 00元（大写：）；

1·乙方应在签订本合同时一次性向甲方支付保证金。

2·合同到期时，如乙方无违约行为，且双方已办理完房屋交接手续，甲方将全额（不计利息）退还押金给乙方。

第5条租赁房屋的移交、使用和维护：

本合同签订后，乙方办理完所有手续后，甲方应将租赁物业按原样移交给乙方使用，同时将物业内的一个电表和一个水表移交给乙方使用（请注明电表记录）。

1·乙方接管房屋后，可根据自身经营需要对房屋进行适当装修，但装修不得损害房屋整体结构，影响周边共用部位及其他建筑，否则视为违约。

2·装修时，乙方应完善消防设施的安装和油烟的处理，并将装修方案提交相关职能部门审批，否则视为违约。

3·如果甲方提供给乙方的电表容量不能满足乙方的需求，乙方应自费办理增容和更换，甲方负责配合。

4·租赁期内，房屋由乙方自行维护并承担费用，甲方负责协调。

5·租赁期满后，乙方退出时投入该房屋的可移动设施由乙方自行处置，固定装修部分不得拆除或损坏，作为附属物归甲方所有。乙方应在合同到期的最后一天，将房屋腾空并完好归还甲方；否则，乙方购买的存放在租赁房屋内的所有物品均视为乙方的废弃物品，甲方有权自行处理。

第6条租赁期内的所有税费均由乙方承担

由于租金较低，甲乙双方同意乙方在租赁期内向相关部门缴纳每月水费、电费、物业管理费、保洁费、门前三包费、房屋租赁费等税费，否则视为违约。

第七条租赁期内，乙方应认真执行《消防法》、《重庆市消防条例》、《环境保护法》、《治安管理处罚法》、《食品卫生管理》等相关法律、法规和规章。自行加强租赁物业内的用电安全、防火、防盗、治安管理。如发生火灾、盗窃、治安等问题，乙方应承担一切法律责任和经济赔偿责任，甲方不承担任何责任，造成损失的应全额赔偿甲方。

第8条在租赁期内，乙方应严格按照报批的营业执照的范围经营，必须遵守法律。乙方不得在租赁房屋内从事违法犯罪活动，不得在租赁房屋内存放危险品、违禁品、易燃易爆物品。如有违反，由相关执法部门进行调查、查封、没收，一切责任由乙方承担，甲方不承担责任。

第9条甲方出租给乙方的房屋因小区开发建设或市政建设需要拆迁的，乙方应在接到甲方通知后30天内无条件离开，并将房屋返还给甲方，甲方不负责任何补偿，乙方已按实际使用时间支付租金多退少补。

第10条违约赔偿

1·租赁期内，如乙方违约，甲方有权单方面解除合同，要求物业管理部门停水停电，收回房屋，并没收乙方全部保证金，如因乙方违约给甲方造成损失，乙方应全额赔偿甲方。

2·租赁期内，因甲方及其他第三方原因，该房屋无法使用；否则，视为甲方违约。

第11条租赁期内，乙方不得提前解除合同，如有发生，应向甲方支付本金

未履行合同约定的租赁期限的部分，向甲方支付总租金的50%作为违约金；如因银行抵押导致本合同无法履行，甲方应就租赁期未履行的部分向乙方支付总租金的50%作为违约金。根据本合同，如乙方违约或出现下列情况之一，甲方有权解除合同并收回房屋，乙方应赔偿甲方给甲方造成的损失：

（1）乙方拖欠租金等费用一个月；

（2）因乙方使用不当或不合理导致租赁店铺及其内部设施损坏或发生故障，导致房屋或设备严重损坏，乙方未及时修复或赔偿的。

第13条，因不可抗力致使本合同无法继续履行的，甲方不承担赔偿责任。

第14条本合同未尽事宜，双方协商后可以补充。如因履行本合同发生争议，双方可协商解决。协商不成的，任何一方均可提交租赁物所在地人民法院管辖。

第15条本合同一式两份，双方签字，乙方支付履约保证金后生效，双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1·双方有效证件的复印件；

2·产权证书复印件；

甲方：_________

______年___月___日

乙方：_________

______年___月___日

商品房租赁合同【篇2】

出租方(以下简称甲方):_____________________(本人)(授权代表)姓名:________________。

国籍:________。

(身份证)(护照)(营业执照号码):____________________。

地址:___________________；

邮政编码:_________

电话号码:________；

传真:________；

电子邮件:______________________

承租方(以下简称乙方):________________________(本人)(授权代表)姓名:______________。

国籍:________。

(身份证)(护照)(营业执照号码):____________________。

地址:___________________；

邮政编码:_________

电话号码:________；

传真________；

电子邮件:______________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律法规，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就租赁下列房屋达成如下协议:

第一条甲方房屋(以下简称房屋)坐落于____________的基本情况；位于_________________________________________________________________________该房屋土地使用权以【转让】【划拨】方式取得；房屋平面图见本合同附件一，房屋附属设施见附件二。【房产证号，土地使用权证号。】【房地产证号。]是_______。

第二条该房屋用途为。除非双方另有约定，乙方不得擅自改变房屋用途。

第三条租赁期限租赁期限自_____至_____止。

第四条租金该房屋租金为人民币__________________________________________________________租赁期内，如遇市场变化，双方可另行协商调整租金标准；此外，出租人不得以任何理由随意调整租金。

第五条付款方式乙方应向甲方支付首付款(__________________________________________________________) _____________租金按[月][季][年]结算，并由乙方于____________________________________________________________________

第六条交付期限甲方应自本合同生效之日起_____日内将房屋交付给乙方。

第七条甲方对产权的承诺甲方保证出租房屋时没有产权纠纷；除补充协议另有约定外，甲方应在出租房屋前完成抵押、抵押债务、税费和租金。租赁后如有上述未尽事宜，由甲方承担全部责任，给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿。

第八条在维修责任租赁期内，甲方应每_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________正常的房屋修缮费用由甲方承担；房屋日常维护由_____承担。因乙方管理和使用不当造成的房屋及其相关设备的损失和维护费用，由乙方承担责任并予以赔偿。租赁期内，乙方应执行当地有关部门的规定，承担一切责任，服从甲方对消防安全、前门三包、综合治理、安全保卫的监督检查。

第九条关于房屋结构改造和变更的约定，乙方不得随意损坏房屋设施。如需改变房屋内部结构、装修或设置影响房屋结构的设备，需征得甲方书面同意，投资由乙方承担、、除非另有约定，甲方有权要求乙方恢复原状或支付甲方恢复工程的.费用。

第十条租赁期内，下列费用由乙方支付，乙方承担延期付款的违约责任:1 、水电费；2、煤气费；3、电话费；4、物业管理费；5、________________;6、________________。租赁期内，如政府有关部门收取本合同未列明的与房屋使用有关的费用，所有费用由乙方支付、、

第十一条租赁期满，本合同终止，乙方届时将该房屋归还甲方。乙方要求续租的，应提前_____个月以书面形式提交给甲方，甲方应在合同期满前_____个月内以书面形式正式答复乙方，同意续租的，续签租赁合同。

第十二条因乙方责任终止合同的乙方协议

乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同，收回房屋，给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿:

1、擅自转租租赁房屋的；

2、擅自转让、出借、调换租赁房屋的；

3、擅自拆除、改变租赁房屋结构或者改变租赁房屋用途的；

4、拖欠租金累计_____个月；

5、利用出租房屋进行违法活动的；

6、故意损坏出租房屋的；

7、_____________________________。

第十三条提前终止合同

租赁期内，任何一方提出解除合同，应提前_____个月书面通知另一方，经双方协商后签订解除合同。终止合同签订前，合同仍然有效。如因国家建设、不可抗力或本合同第十条规定的情况，甲方必须终止合同，一般应提前_____个月书面通知乙方。甲方不会赔偿乙方的经济损失。

第十四条

登记备案协议自本合同生效之日起_____日内，甲、乙双方向__________________________________________________

第十五条

违约责任

租赁期间，双方必须遵守合同。任何一方违反本合同规定，应向另一方支付年租金的____%作为违约金。如乙方逾期未支付租金，甲方有权按每延迟一天向乙方收取月租金的百分之_____的滞纳金。

第十六条

不可抗力如果因不可抗力造成财产损坏或损失，双方互不承担责任。

第十七条

其他的

本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商，并签订补充协议。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

第十八条

契约效力

本合同的附件是本合同不可分割的一部分。本合同及其附件空白处填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同及其附件和补充协议未尽事宜，按照中华人民共和国有关法律法规执行。

第十九条

争议的解决因履行本合同而产生的任何争议应由双方协商解决。协商不成，双方同意提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。

第二十条

合同数量

本合同及其附件共___页，一式___份，双方各执一份，具有同等效力。

甲方(签字盖章):____________

乙方(签字盖章)_____________

授权代表(签名):_________

授权代表(签名)

__________

_______________________年___月___日。

_______________________年___月___日。

商品房租赁合同【篇3】

1、乙方应遵纪守法，合法租房合同没到期退房押金退吗经营，并自行办理相关手续、承担相关责任。

2、乙方应注意居住和经营安全，自行采取防火、防盗等安全措施。加强用电安全，不得乱拖、乱接电线；对于防盗、防租房合同火、用电安全进行经常检查。如乙租房合同书方措施不当造成的所有损失，其损失由乙方自行承担；造成甲方房屋财产损失，由乙方全额赔偿给甲方；造成第三方房屋财产损失，由乙方负责处理，由乙方全额赔偿对方。并按违约处理

3、乙方对租用房没有处理权，不能擅自与人合租、转租或借给他人，也不能改变其用途，否则属于违约。如有此类情况发生除支付违约金外，甲方有权解除协议并收回房屋。

电、水、电视、及其它设施由乙方使用，产生的费用（包括治安、租房合同政府部门的各项管理费用）由乙方按时、足额缴纳，如有失误，造成麻烦，乙方自行解决，确需甲方出面协助解决时，乙方应支付甲方必要费用。

以上缴费收据请乙方自行保存，以备查对。

附：电表底数___________；水表底数___________；电视费______________；

以上数据由乙方自行核对，自行填写。

4、乙方在租用期内，不得改变房屋结构及其设施；使用中如有损坏劳动合同或管道堵塞，应予修复、疏通，费用自理。乙方装修须合理且费用自理；乙方退租或租期到期如需拆除装修请同时恢复房屋原貌，产生费用由乙方自理。并按违约处理

5、甲方租房合同怎么写不分担乙方在租房期内对其自身造成的损失和对第三方造成的任何道德、经济、经营租房合同电子版本和法律责任及损失。

第六条有关退租、转让的条款

1、协议期内，乙方履行本协议所有条款后合同下载，甲方不得提前收回房屋（发生甲方能力范围之外的不可抗事件和乙方违约的情况下除外）。

2、合同乙方租期未到期而要求退租时，必须与甲方协商一致，合同下载另要支付违约租房合同怎么写金给甲方。

3、协议期租房合同内，乙方如果出现以下任何情况：退租、转让、及由于乙合同格式规范方违约原因造成甲租房合同书方提前收回房屋的任一情况下，乙方都必须合同格式规范图片按协议缴清所有应租房合同个人付款项。

4、乙方承租到期应完好归还租房协议和所有钥匙及有关物品，如果所租房内的所合同用设备有损坏，乙方租房合同怎么写负责修复或者甲方在保证金内扣除相应赔偿租房合同样板金额。

5、甲方原则上不同意转让，但乙方经营确有合同下载困合同简单难时，应提前向甲方申明，经甲方授权同意，乙方才可合同格式规范图片实施转让事宜，但转让风险自担，请转让双方谨慎考虑。

6、乙方转让时需向续租方明示本协议内容，转让期为租期内期限；乙方没有通过甲方书面同意及签字的转让行为，属乙方无效转让、乙方的无效转让是违约租房合同没到期退房押金退吗行为甲方不予承认。

7、乙方无效转让的责任由乙方（即转让方）和续租方承担，如该无效转让已交接结束，责任由续合同租方全额承担，甲方在收回房屋的同时续租方还将支付乙方应负担的全额违约金租房合同及相关费用。

8、有效转让租期合同下载为合同内租期，有效期内租金租房合同电子版本本次调整为______________元整（人民币______________）

9、续租方需超出租房合同电子版本租期时合同格式规范图片，必须同甲方签订新的租房协议。

10、转让交接，水、电、电视、设施及有关经济费用问题，由双方自行处理，如有遗留问题，续租方自行承担，甲方不负连带责任。

商品房租赁合同【篇4】

1、乙方不得擅自改变房屋及其设施设备的结构、位置、外观。室内承重结构及楼板不得改动。

2、乙方对外立面、外门窗、屋顶、外墙、阳台、露台等部分的颜色、形状和规格等不得有任何改变，不得增设其他任何设备设施。乙方对顶层屋面不得破坏，如因乙方对顶层屋面的损坏造成漏水、裂缝等问题，全部责任由乙方承担。

3、甲方为该项目所修建的样板房内的装修、装饰、家具、电器盒所有房间及功能区的主灯饰、间隔、尺寸等仅供展示和参考使用。乙方所购房屋的交房标准，均以《商品房购销合同》及本补充协议中所列标准为依据。

4、对于《商品房购销合同》及本补充协议所列交房标准的实施方案，在征得乙方同意后，由甲方根据该楼盘房屋的实际情况进行统一规划和设计并具体实施，乙方承诺认可甲方所作出的统一规划和设计方案及施工过程中发生的规划和设计等方面的变更。同时，乙方同意，在保证相关材料和产品的质量符合国家规定的前提下，甲方有权对相关材料和产品的品牌、型号、款式、颜色等进行选择和使用。

5、《商品房购销合同》及本补充协议所列交房标准的实施费用由甲方承担。但是，对于超出《商品房购销合同》及本补充协议所列交房标准的项目，在不妨碍整体利益及相邻住户利益的前提下，须经双方另行商定后执行且实施费用由甲乙方承担。

商品房租赁合同【篇5】

商品房出卖人（以下简称甲方）：

商品房买受人（以下简称乙方）：

经双方协商一致，就双方签订的《商品房购销合同》中的未尽事宜补充约定如下：

第一条商品房价款

1、《商品房购销合同》第四条中的“商品房价款”仅指甲方实际收取的房屋价款金额，该款项中不包括配套设施费、公共维修资金、契税、办证费等税费。乙方享有的相关房价优惠、折扣冲抵房价等权益，在确定“商品房价款”前双方已结算完毕，甲方按照“商品房价款”的金额出具相关发票。

2、除《商品房购销合同》约定的“商品房价款”外，乙方应在房屋交付之前向甲方支付房屋配套设施费、公共维修资金。

3、乙方委托甲方办理《房屋产权证》的，应在房屋交付之前与甲方签署产权办理委托书，提供办理产权相关资料，并向甲方交纳契税、产权证印花税、产权证工本费、商品房购销合同印花税等税费，收费标准以实际支付时甲方交付房屋情况及政府相关规定为准。在甲方代办房屋产权手续后根据相关部门出具的收费凭证，多退少补。

第二条银行按揭

1、乙方选择以银行按揭贷款方式购房的，在乙方付清首付款后的7日内，乙方因国家信贷政策变更的原因，导致乙方未能通过贷款银行放审查，不能与贷款银行签订商品房按揭贷款合同，未取得或者未足额取得银行贷款的，乙方须在接到甲方或者银行的通知后30日内将尚欠甲方的购房款全部支付给甲方，或者乙方在接到甲方或者银行的通知后7日内申请办理退房手续；如乙方未按以上任何一种方式执行的，应承担《商品房购销合同》第八条约定的责任并承担由此产生的全部税金及费用。

2、由于乙方未及时履行相关商品房按揭贷款合同约定的还款义务，导致甲方承担连带保证责任的，甲方在承担保证责任后有权向乙方追偿，并有权解除《商品房购销合同》及本补充协议，所涉房屋甲方有权收回并另行处置。乙方应按《商品房购销合同》第十三条约定承担责任和银行索赔，并应承担甲方的全部损失和实现债权的各项费用。

3、本条所涉乙方应再付给甲方的房款，甲方可从应退还乙方的款项中扣除，剩余款项（不计利息）退还乙方。

第三条房屋交接

1、《商品房购销合同》中的“建设单位组织验收合格“是指房屋经甲方组织勘察、设计、施工、监理等单位共同验收合格。房屋取得上述单位验收签章的，即视为乙方所购的房屋已具备交付条件。

2、甲、乙双方确认，在乙方未向甲方足额支付本合同约定的全部购房款（含银行发放的按揭贷款）、配套设施费、公共维护资金及委托办理《房屋产权证》所需缴纳的契税、办证费等税费前，或因乙方原因没有及时偿还银行按揭贷款前，乙方无权要求甲方交付房屋，且甲方不承担逾期交房的违约责任。由此导致甲方无法交房的，乙方应按照《商品房购销合同》第十条约定承担责任。

第四条设计变更

1、甲方如对设计或规划进行重大变更，并导致房屋结构、户型、空间尺寸、朝向变化的，应在依法变更设计或规划后10日内通知乙方，乙方应在接到通知后15日内向甲方回复意见，逾期不回复的，视为乙方认可甲方的设计或规划变更。乙方提出退房的，甲方应在双方确定退房之日起30日内将乙方已支付的购房款及利息（按银行同期壹年期存款利率计算）退还乙方。

2、如果由于设计或者规划变更，导致甲方单方面解除合同的，甲方应将乙方已支付的购房款及利息（按银行同期壹年期存款利率计算）退还乙方，并且应按《商品房购销合同》第十三条第三款的约定承担责任。

3、供排水管道、供电线路、安防、绿化等房屋外部的规划设计及变更由甲方自行决定，甲方无需通知乙方或征得乙方同意。

第五条广告宣传

甲方以电视、广播、报纸、户外路牌、车身广告、楼书、网络、楼盘模型、样板房等形式发布的广告内容及其中所载户型、面积、编号、尺寸、功能说明、效果图等，仅作为要约邀请。甲、乙双方的权利义务以《商品房购销合同》及本补充协议的约定为准。相关广告宣传资料中的景观效果、建筑物外立面及其色彩效果与实际建成后的景观、建筑物外立面材质及其色彩可能会有差别或局部调整，甲乙双方确认以实际交付现状为准。

第六条房屋的装饰、装修

1、乙方不得擅自改变房屋及其设施设备的结构、位置、外观。室内承重结构及楼板不得改动。

2、乙方对外立面、外门窗、屋顶、外墙、阳台、露台等部分的颜色、形状和规格等不得有任何改变，不得增设其他任何设备设施。乙方对顶层屋面不得破坏，如因乙方对顶层屋面的损坏造成漏水、裂缝等问题，全部责任由乙方承担。

3、甲方为该项目所修建的样板房内的装修、装饰、家具、电器盒所有房间及功能区的主灯饰、间隔、尺寸等仅供展示和参考使用。乙方所购房屋的交房标准，均以《商品房购销合同》及本补充协议中所列标准为依据。

4、对于《商品房购销合同》及本补充协议所列交房标准的实施方案，在征得乙方同意后，由甲方根据该楼盘房屋的实际情况进行统一规划和设计并具体实施，乙方承诺认可甲方所作出的统一规划和设计方案及施工过程中发生的规划和设计等方面的变更。同时，乙方同意，在保证相关材料和产品的质量符合国家规定的前提下，甲方有权对相关材料和产品的品牌、型号、款式、颜色等进行选择和使用。

5、《商品房购销合同》及本补充协议所列交房标准的实施费用由甲方承担。但是，对于超出《商品房购销合同》及本补充协议所列交房标准的项目，在不妨碍整体利益及相邻住户利益的前提下，须经双方另行商定后执行且实施费用由甲乙方承担。

第七条工程质量

1、双方确定，严重影响正常居住使用的房屋质量问题指经权威部门鉴定确认的主体结构质量问题。

2、乙方在房屋交接时，发现房屋有轻微的质量瑕疵的，不影响双方交接手续的办理，且乙方不得以此为由拒绝办理房屋交接手续。在房屋交接手续办理完毕后，甲方应负责修复和整改。

3、乙方接收房屋后，因房屋质量问题造成的损失，经权威部门鉴定确属保修期内的房屋质量问题的，甲方应负责修复。

第八条物业管理

1、乙方同意与甲方选聘的物业服务公司签订相关物业服务合同，愿意遵守业主临时公约的规定。并且，乙方在与甲方办理房屋交接手续前，应按本补充协议及物业服务合同约定，向甲方选聘的物业服务公司交纳自房屋交接之日起第一年的物业服务费等费用。

2、若本小区部分住户将其所购买的房屋出租或委托酒店等经营性单位进行经营管理的，本小区的其他住户均予以认可，并不能提出任何其他主张加以限制。

第九条其他

1、在《商品房购销合同》及本补充协议签订前，甲方已向乙方公示了本项目的相关证明文件及有关法律法规。乙方已知晓本条所述文件及法律法规载明的内容。

2、对本小区内经规划审批的可销售车位（包括：地下车位及地上架空层内的车位）、酒店及附属设施等，其所有权和经营管理权归属甲方，甲方有权以出售、租赁、许可使用等方式另行处置。

3、乙方取得的国有土地使用权使用年限以政府部门最终核发的《国有土地使用证》所载明的年限为准。

4、乙方保证其在《商品房购销合同》中记载的联系地址及电话真实且能够有效送达或通知。如有变更，乙方应书面通知甲方，否则甲方按《商品房购销合同》中记载的联系地址及电话通知乙方后，视为乙方已收到或知晓甲方依据《商品房购销合同》及本补充协议应告知的事由（如房屋交付、设计变更等）。

5、甲乙双方同意在《商品房购销合同》及本补充协议签订后，甲乙双方在之前签订的相关协议自行终止，双方的权利义务以《商品房购销合同》及本补充协议所载内容为准。本补充协议及其附件与《商品房购销合同》相关约定不一致的，以本补充协议的有关约定为准。

6、本补充协议自甲乙双方签章之日起生效，与《商品房购销合同》具有同等法律效力。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

商品砼采购合同(推荐九篇)

怎么自己做合同？合同在我们的日常生活之后起的作用非常大。合同可以看作是一份约束，也能看作是一种保障，根据您的需要零思考方案网的编辑为您整理了“商品砼采购合同”的相关资料，阅读之后您会有所收获！

商品砼采购合同 篇1

甲方：___________(采购方)

乙方：___________(供货方)

(附组织机构代码或营业执照加章复印件)

经双方协商，就甲方向乙方采购_______________项目商品达成如下协议：

一、采购标的

甲方签章商品清单（略）

二、采购

1.方案目录确认：由乙方按甲方提供采购目录方案进行采购配货，甲方同意在实际采购过程中，乙方保留%的随机调配余地。

2.技术标准确认：乙方按技术要求做出样品，由甲方确认。

3.采购：在甲方目录确认和技术确认后，由甲方预付_______%订金，即__________元，乙方在确认甲方预付定金个工作日内完成本项采购，并将本项货物送发至甲方指定地点。

4.乙方保证所提供的商品全部为真品商品，并承担相关完全法律责任。

发货验收与调退

1.发货：

(1)包装：按标准件规格。外帖包单。

其它包装要求：

(2)托运要求：

收货单位：______________

详细地址：______________

联系人：________________

电话：________________

手机：________________

邮编：________________

发货时间：______________

发货或承运人：_________

电话：________________

发货清单：随货□

特快□

传真□

电子邮件□

e-mail:

托运/提货单：

随货□

特快□

传真□

证明□

门对门□

运费付款：

预付□

对付□

代付□(填√)

2.验收：货到____天内，由甲方为主，乙方协助，凭发货清单验货，过期视为验收无误。

3.调退：若发现质量问题，应在约定验收最后时间后三天内通知乙方，乙方保证在天内及时调换。所有厨卫商品，只要是甲方目录确认，又没有质量问题，不得以任何理由调退。

五、付款：

1.由乙方出具正式财务发票。

2.全货按%折优惠付款。实际付款为_____元(依发货清单验收为准)。甲方承诺在货到验收无误后天内，将减除预定金后的全部货款付到乙方财务书面指定以下帐户，其它付款视为无效。

户名：宁波鑫宝有限责任公司

开户行：________________

帐号：________________

六、协议终止和违约责任

1.合同履行，自然终止。

2.协商中止，依协商办法解决。

3.单方中止协议，负完全赔偿实际损失责任。

4.供货时间每晚一天，赔付1‰。

5.付款每晚一天，赔付1‰。

6.本协议共____份。甲方____份，乙方____份，签生效，未尽事宜，协商解决。

7.本协议签署和执行地为浙江省宁波市。

甲方：____________(章)

代表人：________(签)

(身份证号：____________)

____年____月____日

乙方：____________(章)

代表人：________(签)

(身份证号：____________)

____年____月____日

甲方（采购方）：（以下简称甲方）_______

地址：_______

电话：_______

传真：_______

指定电子邮箱：_______

法人代表人：_______

身份证号码：_______

乙方（供应商/生产商）：（以下简称乙方）_______

地址：_______

电话：_______

传真：_______

指定电子邮箱：_______

法人代表人：_______

身份证号码：______________

鉴于：甲方有意向乙方采购具有相同特征且可能重复采购的商品，双方拟长期合作，签署本框架协议后根据本协议进行订单式采购。甲乙双方本着长期合作、互利互惠、诚实守信的原则，经双方平等协商，根据《合同法》及国家有关规定，为了明确双方的责权关系，双方一致同意达成如下合同内容:

第一条采购商品名称：___________类,详细规格型号以甲方采购订单为准。

第二条采购商品数量

按实际需求采购，详见甲方具体每次商品采购订单。

第三条交货方式、运输方式、到货地点和期限

1、交货方式：乙方按照甲方要求将商品安全运至甲方指定仓库，商品在交给甲方前的损毁、灭失风险由乙方承担。

2、运输方式：乙方自备运输工具负责送货，运输费用和运输保险费用等送货费用均由乙方负责；

3、乙方应按照甲方订单规定的时间交货，交货时间是指乙方货物实际到达甲方指定地点的时间。乙方如不能满足要求的，应在接到甲方订单_____小时内反馈给甲方，否则视为接受订单。

4、交货应附送货单，并在送货单上注明合同号、商品名称、规格、数量、单位及价格等，并加盖乙方公章或由送货人员（需持乙方盖章的授权委托书）签字确认。

第四条商品价格及货款结算：

1、商品价格：以签订合同时经甲方确认的乙方提供的报价单（作为本合同附件）为准。商品价格波动系市场经济固有规律不得作为乙方单方调价之依据。

2、价格调整：某类商品因宏观经济形势影响出现价格异常（波动幅度超过30%），乙方应当向甲方出具权威机构做出的价格评估报告或知名零售商在售商品价格等证据材料，甲方核查后做出调整价格或选择其他供货商的决定。若甲方同意在合同期内做出价格调整，则以调整后的价格进行结算。

3、结算方式：甲乙双方每月_____日结算该月货款，结算依据是甲方或代理人签字确认的收货单；甲方须在结算次月的_____日前以_______________方式将上月货款付给乙方。乙方必须向甲方开具_______发票。若乙方无法提供相应发票，甲方可不向乙方支付货款，直至乙方向甲方开具发票。

第五条双方义务

1、甲方在乙方无违约并未出现质量问题的前提下，在规定日期内向乙方全额支付货款。

2、在商品距保质期届满______日内，乙方向甲方提供免费退货、换货及_____________________________________________服务。甲方将货物退还乙方后3日内，乙方将对应货款退还给甲方。

3、甲方可在商品保质期内？（不知道想表达什么意思）

4、在与乙方签署并履行本协议同时，乙方同意甲方与其他供货商签订并履行相同的供货协议；合同期内，甲方可以任意选择乙方或其他供货商采购货物。

5、乙方对其提供的全部商品质量负责，如果出现质量问题或因质量问题引发的其他赔偿责任，全部由乙方自行承担；同时，给甲方造成损失的，乙方应当全额赔偿甲方损失。

6、乙方明确知晓甲方通过自动售货机向公众销售货物等情况，乙方不得销售伪劣产品给甲方，否则，因销售伪劣产品引发的行政处罚、刑事处罚等责任，由乙方承担。

7、作为销售商品的中间商，甲方不具备货物品质检测之能力，故，乙方向甲方提供的商品之一切品质问题均由乙方承担责任。

第六条违约责任

1、甲方应在合同所规定日期内向乙方支付货款，如遇特殊情况，需向乙方提前说明。如甲方无故拖欠乙方货款，每逾期1日，按拖欠货款的_____%支付罚息，因商品质量问题或乙方拖延开具发票、退货、换货等原因造成的迟延支付除外。

2、乙方逾期交货的，向甲方支付逾期交货部分货款的_____%作为逾期交货违约金。逾期_____日的，视为不能交货，甲方有权解除本合同或者取消该批商品订单，乙方除支付逾期交货违约金外，还应向甲方支付逾期交货部分货款的_____%作为交货不能违约金。乙方逾期交货或无法交货给甲方造成损失的，应赔偿由此给甲方造成的一切损失。如遇特殊情况需变更交货时间的，乙方应按本合同第三条第3款通知甲方，并征得甲方同意，否则按逾期交货处理。

3、乙方所交付商品品种、型号、规格、质量、数量等不符合合同及商品采购单规定的，如甲方同意收货，则以商品正常价格支付货款；如甲方不同意收货，乙方应按甲方商品采购单对不符商品予以更换或退货。由此导致交货延迟的，按逾期交货处理；乙方不能更换或退货的，按不能交货处理。

4、甲方在商品要求存储情况下和保质期内，由于顾客食用或使用乙方提供的商品发生事故的`，应由乙方承担全部责任。

5、定制商品由于商品本身或包装规格不符合规定，影响销售的，乙方应负责退货或更换包装处理，并承担相关费用。由此造成逾期交货或不能交货的，按该合同第六条第1款处理。

6、乙方提前交货的'，甲方可以拒收，如果甲方收货，仍按合同规定的时间付款。乙方要求甲方自提的，如甲方同意，甲方可自提商品；如甲方不同意，由此导致交货延迟的，按逾期交货处理。

7、乙方应严守因签订、履行本合同而知悉的甲方商业机密及商业信息，不得向其他任何第三方透露甲方商业机密、商业信息及本合同之内容。否则乙方应按甲方对其采购金额的____%支付违约金（违约金最低不低于人民币______元），并赔偿甲方因此所承受的一切损失。

8、甲方针对乙方违约行为发出书面质量异议或索赔通知后，乙方在____日内没有书面回复的，视为接受甲方质量异议或索赔要求。

9、乙方按本合同规定应偿付的违约金、赔偿金及其他经济损失，应当在明确责任后10日内支付给甲方。每逾期1日，按逾期支付金额的____%支付罚息。甲方有权直接从乙方货款中扣除前述所有款项。

第七条不可抗力

1、任何乙方由于不可抗力不能履行合同时，应以书面形式及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并应在_____日内提供相关证明材料。在发生不可抗力的情况下，允许延期履行、部分履行或这不履行合同，并根据不可抗力的影响可以部分或全部免除责任。

2、本合同中，不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

第八条争议解决

1、本合同的订立、履行、解释、效力和争议解决等均适用于中华人民共和国法律。

2、关于或因本合同引起之争议，双方协商解决。如无法达成一致，任一方应将争议提交甲方所在地人民法院裁决。

第九条其他事项

1、甲方下达给乙方的商品订单、甲方确认之后的乙方送达的报价单为本合同的有效附件。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效，合同有效期限为_______，从______年___月___日至______年___月___日。

3、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

4、本合同一式四份，甲方持三分，乙方持一份。双方所执合同具有同等法律效力。

甲方：（公章）______________

授权人签名：______________

日期：_______

乙方：______________

授权人签名：______________

日期：______________

商品砼采购合同 篇2

甲方(需方)：_________

乙方(供方)：_________

供需双方本着诚实信用、平等互利、共同发展的原则，根据国家有关法律、法规的规定，经友好协商签定本协议。

第一条 商品类型 麻核桃树码子 ; 附报价单明细：

特别约定：

1、供方按协商一致并书面确认的商品类型供货。

2、需方按供方所供商品的品种统一验收。

3、所有产品不得存在危及人身、财产安全不合理危险。

4、供方所供商品包括：麻核头树码子、免费嫁接。

第二条 商品价格

1、供方向需方提供报价单商品价格由双方协商一致，双方代表签字，加盖公司印章认后，即有效，并作为结算货款的依据之一。

2、如供方所供商品有价格变动，应提前15天以书面形式通知需方并提供新的报价单，，经协商一致，由双方代表签字并加盖公司印章后确认。凡给需方的价格，应公平合理，不得高于在本协议适用区域内同类供货价格。价格应包括运费、嫁接费、后期保活维护费有。

第三条 付款

付款期：付款方式：在签约时，一次性给需方履约保证金元，本协议届满后保证金由需方如数退还供方，如供方违反本协议规定，需方有权提前终止协议并将从保证金中扣除相应罚金。如双方对供货量及供价存在对帐差异，则以双方共同书面确认数量为准。

第四条 退换货

需方发现商品质量不符合质量和品种要求，供方无条件退货。

第五条 商品验收

1、 供方应保证树码的完好性及100%存活。

2、 实际供货品种数量按需方实际收货记录为准。

3、 上述验货，如产品质量责任由供方承担完全责任。

第六条 违约责任及产品质量责任

1、任何一方违约按中华人民共和国法律法规处理。

2、因质量等问题给第三方所造成的损失，全部责任和损失由供方承担;给需方造成经济损失或影响需方的信誉及商誉，需方有权终止本协议并根据问题的严重性对供方处以1000—3000元的罚款。

第七条 本合同未尽事宜，双方在协商一致的基础上补充：

第十一条 本协议一式两份，双方各执一份。本协议经双方签字盖章后生效

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

商品砼采购合同 篇3

甲方（甲方）：

乙方（乙方）：

依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，为规范商品混凝土购销行为，保护双方合法权益，明确各方责任和义务，结合本购销合同的具体情况，经甲乙双方共同协商，签订本商品砼供需合同，以便共同遵守。具体条款如下：

第一条：购销基本要求

1、工程名称：

2、建设单位：

3、监理单位：

4、建筑面积：

5、结构层数：

6、供货地点：

7、合同工期：__________年__________月-__________年__________月

8、运输方式：专用混凝土罐车运输

第二条：甲方单位对混凝土的技术要求

第三条：商品砼结算价格

一、商品砼结算价格依签订合同单价进行结算，直至合同履行完毕。

二、费用

1、砼运费，包含在签订合同砼单价内。

2、汽车泵送费：泵送长度38米，价格为__________元/m，泵送长度48米价格为__________元/m。

3、抗渗剂费用____________________元/m；防冻剂费用____________________元/m，早强剂费用为____________________元/m；

4、若需方提供抗渗、抗裂、防冻等材料，则供方收取配合费____________________元/m；

5、以上费用发生时记取。

三、其他费用

第四条：计算与结算方式

1、商品砼数量以乙方电子衡计量，乙方砼出场前甲方可派人监磅或在指定的其他电子衡进行计量抽查，当抽查数量比乙方供货单数量少于__________/每车时，甲方有权向乙方索赔；结算数量为按浇筑车次每车均按缺失数量扣除后为准，索赔数额为所扣缺失数量货款的__________%；

2、砼实际计算数量以甲方监磅人员或施工现场专人签收的供货发货单或结算单据为准，以砼配合比设计容量折算砼方量。

3、砼浆以容量__________/m计算，单价按相应标号混凝土单价计算；

4贵同志）对账核算，确认每次供应砼数量并填写砼结算单作为双方结算付款依据；甲方不能及时对账，乙方有权暂停供货，因此造成的损失由甲方负责。

第五条：付款方式

一、基本条款

甲方第一次付款，主楼施工到__________层封顶，付总供货量货款的__________%，

第二次付款，主楼施工到__________层封顶，付总供货量货款的__________%，

第三次付款，主楼施工到__________层封顶，付总供货量货款的__________%，

第四次付款，主楼施工到__________层封顶，付总供货量货款的__________%，

第五次付款，楼顶花架、女儿墙完工后，__________个月内付清剩余款项。

二、其他约定

甲方付款时与乙方财务人员办理正式手续，汇款必须直接汇入乙方银行账户，现金必须交给乙方财务人员，交给公司其他人员公司不予承认。

第六条：双方责任

一、甲方

1、保证场地水通、路通、电通和照明良好，浇筑过程中发生的水电费用甲方负责；

2、负责砼施工期间的现场指挥，负责提供安全的工作环境及便利条件，并保证施工现场运输道路通畅，同时负责泵管的安装、拆除、清洗、保管及泵管堵塞处理；

3、合理制定施工计划，提前24小时书面或电话通知乙方供货时间，并说明所需砼强度等级、数量、浇筑部位、浇筑方式及其他相关要求。

4、安排专人在生产期间负责施工，保证卸料时间；乙方砼到达施工现场（等待时间不得超过150分钟），甲方应保证在2.5小时内卸料完毕，以免影响混凝土质量；否则乙方有权自行处理，且甲方应承担因此导致的砼全部损失；

5、对运送到工地的砼应按相应的规范进行施工操作，不得擅自在砼里面加水或其他材料。如不按相应规范进行操作或自行添加材料出现任何质量问题，由甲方负责；

6、对合同的砼工程的浇筑质量及养护质量负责（自运、自泵者还应对自运、自泵过程负责）；

7、甲方对乙方供应的砼数量有异议，应在甲方指定的专人接收前以书面形式及时通知乙方，经双方到现场核实并以书面方式确认后共同商定处理措施；当确认砼数量偏差超出本合同第四条第一款约定时，甲方有权按确认的缺失数量在当次砼浇筑中按车次（每车均相应扣除缺失数量）进行扣除，并以此做为结算依据；

8、若甲方人员为乙方供应的砼质量有问题，首先应取得由设计、监理、建设单位、质监部门的书面意见，并经甲乙双方书面确认；

9、甲方应依照合同规定按时向乙方支付商砼款，若不能按合同约定付款乙方有权停止供货，且向甲方提出索赔。

10、工程连续停工或停止要货30天以上，甲方应在__________个工作日内付清乙方全部砼货款；

11、因特殊原因，需要临时性停工或更改商品混凝土买卖合同第三条第一款内容时，应及时书面通知乙方，并与乙方协商确定新的供应计划。

12、本商品混凝土买卖合同砼价格不再调价，以合同约定单价结算。

二、乙方

1、应按双方商定的供货计划和合同要求进行商品混凝土配合比设计，科学组织生产、调度，保证混凝土供应。

2、人员车辆进入施工现场后，乙方人员及车辆安全由乙方负责；乙方人员及车辆应服从甲方合理调配，并积极配合现场施工；

3、组织好各种原材料，把好材料验收质量关；

4、应对商品砼所用的原材料质量和搅拌、运输、泵送过程中的混凝土质量负责；

5、应在施工现场自觉接受甲方及监管方的质量验收；

6、应按照GB14902-20xx《预拌混凝土》规定进行出厂检验，留置试件，经28天标准养护按照GBJ107-87《混凝土强度检验评定标准》进行评定，并满足评定要求。

7、乙方应及时向甲方提供产品的合格证、原材料复试报告、商品混凝土使用说明书和有关技术资料，如甲方未按约定时间办理结算或付款，则乙方有权选择是否提供有关技术资料。

8、由不可抗力造成供应中断或停产，乙方应及时通知甲方，并协助甲方采取应急措施。

第七条：产品交付

1、商品砼的交货地点为甲方施工的工程所在地，即施工现场；

2、乙方负责送货的，自运到甲方的施工现场或甲方所指定的其他地点时起，商品砼的所有权转移给甲方；

3、商品砼的损毁、灭失等风险在商品砼所有权转移前由乙方承担，在商品砼在甲方检验签字后转移给甲方；

4、在混凝土供应中，乙方应出具发货单（一车一单），甲方接收后在发货单上签字。

5、乙方在商品混凝土的运输途中及施工现场内，所有人员、车辆管理及事故由乙方承担。

第八条：质量验收

1、商品砼拌合物的质量验收按GB14902-20xx《预拌混凝土》的有关规定进行出厂检验，留置试件，经28天标准养护按照GBJ107-87《混凝土强度检验评定标准》进行评定，并满足评定要求。

2、商品砼强度评定：按照GB14902-20xx《预拌混凝土》、《周口市预拌商品砼质量监督管理》的规定，在施工现场由甲乙双方留置交货检验试件和备用试件，经28天、60天、90天标准养护，的有关规定进行出厂检验，留置试件，经28天标准养护，按照GBJ107-87《混凝土强度检验评定标准》统计法进行评定。满足评定要求，应视为商品砼合格。对强度不合格的混凝土应按GBJ107-87《混凝土强度检验评定标准》中的有关规定进行处理。

3、商品砼评定不合格的，有关处理费用及相关责任均由乙方承担。

第九条：争议及违约责任

一、争议

本合同在履行过程中出现争议时甲乙双方应友好协商解决，对双方确认的事项以补充协议的形式共同遵照执行。协商不成的或一方不愿协商解决的任何一方均可提请供货方所在地的人民法院依法裁决；二、违约责任1、甲方违约责任

（1）未能向乙方提供施工组织、浇筑条件和保障条件而造成混凝土初凝期未能浇筑完毕或乙方按合同约定正常送货情况下不能按时浇筑或不按时验收乙方的送货、拒绝接受乙方送货，延误乙方的机械台班等，给乙方造成的损失，由甲方承担，并应向乙方支付违约部分

（2）甲方接受乙方送货后，应进行目测、塌落度检测及留置试件等初步检验方法；未按合同约定的验收要求履行验收手续，而是将混凝土直接用于施工，视为已验收合格，由此产生的后果应自行承担。

（3）甲方承诺，本合同生效后保证履行合同中的各项条款，如单方违约或违反本合同约定单方解除合同，则应赔偿乙方因甲方未履行合同所支出的各项费用。

2、乙方违约责任：

（1）未按合同要求或未履行本合同规定，所提供商品混凝土出现质量问题的，应承担甲方由此造成的经济损失，并同时承担该损失部分

（2）乙方未按合同约定和双方商定的供货计划供货，导致甲方工程连续浇筑中断或工期延误，应承担甲方由此造成的全部经济损失。

（3）乙方接到甲方书面通知后，在24小时内开始供货属于正常供货，延误一天仍不能供货，乙方应书面通知不能供货的客观原因，甲方在此基础上有权根据乙方出具的手续，在其他站购买混凝土，超支费用由乙方承担。

第十条：其他

1、本合同壹式

2、本合同经双方签字盖章后生效；

3、本合同生效后，双方均应按照合同约定履行自己的义务，不得擅自变更或解除合同；单方解除合同或者改用其他商砼站的砼，必须在5各工作日内付清所用乙方商砼货款。否则乙方有权对所欠商砼货款收取违约金；

4、本合同未尽事宜，经双方协商一致可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

5、双方确认，口头承诺及协议不具有对抗书面协议的效力，任何补充协议和争议过程中达成的事项均以书面形式才具有法定效力。

6、本合同时双方履行合同及解决争议的重要依据，甲乙双方确认已仔细阅读并理解各条款含义，并愿自觉遵守，签订很合同时自己的真实意思表示。

7、本合同为商业机密，双方均不得外泄。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

商品砼采购合同 篇4

1、双方确认的结算方式为_____：（1）扣率结算方式。（2）货款和有关费用收取分开结算的方式。

2、采用第1条第（1）（2）种方式结算的，双方应当在本合同中明确对帐及结算周期。

（1）按照商品的销售周期，甲乙双方确认的对帐周期为：每月_____次，具体对帐日期为每月_______日。对帐日前_______个工作日，甲方应当按照进货、销售、退货等清单载明的数量及数额向乙方提供《商品对帐单》，乙方持相关单据进行核对，核对无误后签字确认；无故不确认的，视为认可《商品对帐单》的内容。

（2）双方确认的结算周期为：A.10日，B.15日，C.30日，D.45日，E.60日。

3、如因商品种类不同，确定的对帐周期、结算周期不同，可就具体商品的对帐周期、结算周期或者其他的对帐、结算办法另行制作本协议附件或在《附件》中列明。

4、乙方应当尽力建立顺利、便捷、无障碍的结算机制。结算期满后，甲方可持《商品对帐单》及增值税发票要求乙方足额支付货款。

5、双方确定的付款方式为：（1）现金，（2）转账支票，（3）电汇，（4）其他_______。

商品砼采购合同 篇5

小商品采购合同范文一

甲方(需方)：

乙方(供方)：

供需双方本着诚实信用、平等互利、共同发展的原则，根据国家有关法律、法规的规定，经友好协商签定本协议。

第一条商品类型;品牌或商

标;附报价单明细。特别约定：

1、供方按协商一致并书面确认的商品类型品牌供货。

2、需方按供方所供商品的品种统一编排给予货号。

3、所有产品不得存在危及人身、财产安全不合理危险。

4、供方所供商品包括：免费提供样品、附带品、赠品。

第二条 商品价格

1、 供方向需方提供报价单商品价格由双方协商一致，双方代表签字，加盖公司印章确认后，即有效，并作为结算货款的依据之一。

2、 如供方所供商品有价格变动，应提前15天以书面形式通知需方并提供新的报价单，，经协商一致，由双方代表签字并加盖公司印章后确认。自双方新的有效报价单之日起，需方下订单商品按新的报价单结算货款;如涨价，需方部分库存商品仍按原价结算;如降价，需方部分库存商品按新价格结算，该部分商品库存补差由双方书面确认。

3、 凡给需方的价格，应公平合理，不得高于在本协议适用区域内同类超市的供货价格。价格应包括包装费、运费、保险费及税金，以及送货到指定地点的费用。

第三条 付款

1、 付款期：付款方式：最后一批货款的支付以需方商品全部售完或退货完毕为前提，并已办理完清退手续后结算。

2、 在签约时，一次性给需方履约保证金本协议届满后保证金由需方如数退还供方，如供方违反本协议规定，需方有权提前终止协议并将从保证金中扣除相应罚金。

3、 如双方对供货量及供价存在对帐差异，则以双方共同书面确认数量为准。

第四条 退换货

1、 需方发现商品质量不符合其运用的产品执行标准或存在危及人身、财产安全的不合理情况的，供方无条件退货。

2、 供方商品首次进店即出现滞销，需方有权解除协议，未销库存按退货处理。

3、 临近保质期或滞销商品，供方应无条件退换货。需方通知供方退换货，供方应在7天内书面确认;若未及时处理的，需方将自行处理，损失由供方负责!

第五条 商品验收

1、 供方所供商品尚存保质期不得少于商品明示保质期的2/3(促销商品不少于1/2)

2、 实际供货品种数量按需方实际收货记录为准。

3、 上述验货，如产品质量责任由供方承担完全责任。

第六条 特价及其他推广促销活动

1、为促进销售，供方同意在协议期内支持需方特价促销活动，每次特价降价幅度不得低于%，并提供相应的其他支持。

2、促销活动中，试吃、赠送、展示的商品由供方免费提供或从货款中扣除。

第七条 其他

协议附件：1、报价单2、营业执照复印件3、税务登记证复印件4、卫生许可证复印件5、开户银行及银行帐号6、代理、经销许可证明或商标证明

第八条 协议变更、解除

1、 双方协商一致，可以变更或解除协议。

2、 因其它原因一方需要解除本协议，应提前30天通知对方，双方债权债务关系清理完毕后，协议解除。

第九条 违约责任及产品质量责任

1、 任何一方违约按中华人民共和国法律法规处理。

2、 因质量等问题给第三方所造成的损失，全部责任和损失由供方承担;给需方造成经济损失或影响需方的信誉及商誉，需方有权终止本协议并根据问题的严重性对供方处以1000—3000元的罚款。

第十条 本合同未尽事宜，双方在协商一致的基础上补充：

第十一条 本协议一式两份，双方各执一份。本协议经双方签字盖章后生效!

甲方(需方)： 乙方(供方)：

公司盖章： 公司盖章：

业务经理： 业务经理：

总经理： 总经理：

电 话： 电 话：

签定日期： 签定日期：

小商品采购合同范文二

甲方(采购方)：

乙方(供应方)：

依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方平等友好协商，达成如下协议，以供双方共同遵守。

一.产品品名、颜色、单价、数量及价格

二.产品要求：

1. 大货按样品出货，包含如下：主机、充电线、充电器、说明书、腰带、头戴麦克风、包装。

2.乙方必须保证产品质量、颜色符合甲方要求(与之前购买的产品无任何差异)且无任何产品质量问题。

三.产品交货时间：乙方在收到甲方支付货款的定金并确定可安排生产日起15个工作日内交付所有货物。货物的尾款在交货前付清。

四、交货方式及交货信息：

1、甲乙双方签订合同后，甲方全款付清后，乙方3天内安排物流发出。

2、付款方式：通过转账的方式，将款项支付至以下账户：户名： 账号： 开户行：交通银行深圳市福田区福田支行

五、售后：

由乙方提供售后保障服务，产品自收货日起1年保修。

六、其他事项：

甲、乙两方履行合同，发生纠纷时，应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。(两者选一)本合同未尽事宜，双方友好协商。本合同一式二份，经双方签字盖章后生效。甲、乙双方各持一份，传真、扫描及拍照具同等法律效力。

甲方： 乙方：

年月日：

小商品采购合同范文三

甲方(需方)： 联系人： 联系电话：

乙方(供方)：联系人： 联系电话：

一、甲乙双方在平等自愿的基础上就采购商品及相关审宜，达成一致，特签订此合同，以兹共同遵守。(或将商品配置清单、明细单以附件形式列示)

二、交货地点：苏州

三、交货方式：物流/快递/送货上门，运费由需方承担;

四、包装要求：供方应确保包装质量满足运输安全要求，保护商品自身不受损害以及满足商品本身特性的要求。

五、验收标准：■样品 □企业标准 □行业标准 □国家标准

六、商品验收：商品送达后，甲方按验收标准对货物进行检测验收，如有问题或数量短缺，应在收货单中列明，乙方应在 三日内进行处理。根据问题的严重程度，甲方可以采取拒绝收货、限期补货、货款折扣等方式进行处理，乙方未按约定时间处理的，合同自动解除，甲方有权向乙方追索相应损失。

七、货款结算及发票开具：

1. 本合同生效之日起 三 个工作日内，甲方将合同总额的 30 %，即人民币伍仟陆佰肆拾捌元肆角整，汇至如下帐号：户名： 开户行： 帐号：

2. 乙方应向甲方开具全额增值税专用发票;

3. 甲方收到全部商品、验收合格、后付清尾款，即壹万叁仟壹佰柒拾玖圆陆角整。

八、违约责任

1. 非因不可抗力等原因，在乙方按合同约定时间、地点交货的情况下，甲方违反合同约定拒绝接收货物，或甲方在合同生效后中途无正当理由退货，应当向乙方偿付退货部分货款 30%的违约金，但乙方商品存在质量问题、乙方违反本合同中的保证条款及其他合同义务的情形除外。

2. 因商品未按约定时间到货、数量缺失、不符合质量标准等故致甲方遭受损失，属乙方违约，甲方有权解除合同。乙方应在甲方发出解除合同通知之日起三日内将商品总价款返还甲方，并向甲方支付商品总价 30 %的违约金，;该违约金不足以抵偿甲方损失的，甲方保留追讨损失的权利。

3. 因乙方出售的商品系侵犯第三人知识产权的产品，导致第三人向甲方索赔，乙方应赔偿甲方因第三人索赔所遭受的全部损失，包括但不限于向第三人支付的赔偿金、诉讼费、律师费、公证费以及甲方依据本条款向乙方索赔时所支付的诉讼费、律师费等。

4. 甲方未按合同约定时间付款，每延误一日按逾期未付金额的 30%向乙方支付违约金。

九、不可抗力

1. 合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起的 三 日内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起的 三 日内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

2. 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

3. 如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行 三 日或以上时，甲方或者乙方均有权终止本合同，并书面通知对方。

十、其他约定

1. 乙方或其工作人员不得向甲方员工进行任何形式的商业贿赂① ，对甲方工作人员的索贿行为应拒绝并反馈至甲方董事会。乙方如对甲方及其工作人员进行商业贿赂，一经甲方查实，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金或接受商业处罚。

2. 本合同在履行过程中产生争议，双方应协商解决，协商不成时依法向甲方所在地人民法院提起诉讼，诉讼费用由败诉方承担。

3. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。合同附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。自甲、乙双方签章之日起生效。以传真形式签订合同时，自盖章回传之日起生效。

甲方： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 传真： 年 月 日

乙方： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 传真： 年 月 日

商品砼采购合同 篇6

甲方（供应商）：_______________________________________

乙方（零售商）：_______________________________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就商品进货购销事宜协商订立本合同。

一、订购商品1、商品的种类、品名、品牌、规格、生产厂厂名及厂址、等级、质量标准、包装要求、计量单位及单价等详见本合同《附件》：商品种类、商品名称、商标、规格、型号、生产厂家、计量单位、数量、质量要求、包装要求、单价、总价合计人民币金额（大写）其他事项：2、甲乙双方在本合同签订时，应当提供营业执照、税务登记证等自身主体资格的证明。甲方同时提交有关商品生产、代理、批发或进口许可等有关附随文件，其购买价格有权保密，乙方不得以此拒绝接收相关文件。3、上述商品价格已经双方确认，如因原材料价格、生产经营成本、市场供求关系等变化导致合同期内商品价格变化，要求价格变动一方应当提前___________个工作日通知对方，经对方书面确认后方可调价。价格变动自确认之日起生效，适用于确认之日后的新订单。4、乙方对本合同中所列商品特别指定原料或样式等专门条件时，需在签订本合同的同时向甲方提交指示说明书或样式说明书。5、甲方所提供商品的外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定，用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、采用的产品标准、质量检验合格证明、使用说明、生产日期和安全使用期或者失效期、警示标志及其它说明等。商品应当使用正规条形码，以便于POSS机识别；无条形码的商品应当在《附件》其他事项中说明，同时向乙方购买内部条形码贴于商品外包装上。6、甲方应当保证其所提供商品的质量符合本合同或订单约定的质量标准；甲方提供有关商品质量说明的，应当符合该说明的质量要求。质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；无国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。二、委托代理人1、甲方指派___________为委托代理人；乙方指派___________为委托代理人。2、本合同甲乙双方委托代理人在其主管的业务环节中所签署的各种文件、单据，作为双方签订、履行合同的有效凭证。3、双方如变更或撤换委托代理人，应当以书面形式提前7个工作日通知对方，委派和撤换委托代理人的通知书作为本合同附件。

商品砼采购合同 篇7

甲方(需方):

乙方(供方):

经过双方友好协商,签订以下合同条款,以便共同遵守。

一、产品清单(详见表格)

二、质量标准：

1. 乙方提供的产品须符合相关的国家标准或行业标准。

2. 乙方提供的产品应是正品元器件，原厂包装;原厂外箱全新未拆封，不买已拆封的散新货。

三、交货时间及地点：

1.交货时间：合同签订后__周内，若延期交货，乙方每天应向甲方缴纳合同额的3%作为违约金。

2.运输：以□乙方送货 航空 □铁路 □快递 □汽运方式运输，运费由乙方承担。

3.交货地点：

四、初验：

到货后 5 天内甲方依据本合同进行初验。

五、付款：

到货后乙方向甲方提供17%增值税发票，甲方初验合格60天后向乙方支付货款。

六、违约责任及解决：

发生争议由双方协商解决，协商不成向合同签署地经济仲裁委员会申请仲裁;或向签署地有管辖权的人民法院起诉，通过诉讼方式解决。

七、其他约定：

1. 甲方初验合格并向乙方支付货款后，乙方仍对产品质量及售后服务负有责任，如果付款后发现质量不能满足要求，甲方有权要求乙方退货或换货。

2. 本合同自签订之日起生效，有效期为壹年。

3. 本合同一式二份，双方各执一份，传真件有效。

甲方(盖章)：

___年___月___日

乙方(盖章)：

___年___月___日：

商品砼采购合同 篇8

采购方(以下简称“甲方”)：________________

法定代表人：________________

营业执照号码：________________

地址：________________

电话：________________

传真：________________

供货方(以下简称“乙方”)：________________

法定代表人：________________

营业执照号码：________________

地址：________________

电话：________________

传真：________________

甲方和乙方双方本着平等互利、友好协商的原则，依据《中华人民共和国民典法》等法律法规的规定，达成以下大宗商品采购合同，以共同遵守：

1.名称、品种、型号、规格

风险提示：买卖的标的物

双方一定要明确约定买卖产品名称、品牌、规格、型号、等级，生产厂家，数量等详细内容，尽可能把产品的各项标示都作为标的内容写进合同。如有样品的，双方应封存样品并可进行公正。防止因产品约定不清，而就所提供合格与否产生纠纷。

同时，要求供货方对产品的所有权及处分权作出保证或承诺，防止其产品上存在权利限制，如产品被出租、抵押、涉嫌侵犯他人的知识产权等影响到标的物的交付。

1.1名称：______________________。

1.2品种：______________________。

1.3型号：______________________。

1.4规格：______________________。

2.质量要求及质量保证期

风险提示：质量标准

实际上，商品缺少国家强制性标准的情况非常普遍。采购合同一定要写上具体的质量标准，而不能直接写“按照国家强制性标准”，避免发生质量纠纷时“没有规矩”;

在供方为外商的情况下，更应该明确约定质量标准，因为我国国家的强制性标准(如果有)仅约束国内企业，对外商并无直接约束力。在这种情况写上适用国家强制性标准，将无法确定是哪个国家的标准，从而导致此约定不明，等于没有约定。

2.1质量按下列第2.1.3、2.1.4项执行。

2.1.1按照标准执行(须注明按国家标准或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。

2.1.2按样本，样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式，附件略)。

2.1.3按双方商定要求执行。具体要求：符合甲方施工质量要求(应具体约定产品质量要求)。

2.1.4甲方和乙方必须共同对材料进行取样送甲方指定地点进行全项试验，取样试验需达到设计强度。

2.2质量保证期为_______________，从建设项目经主管部门初验运行之日起计算。

3.包装方式和包装品的处理

3.1产品包装应符合现行包装标准规定执行并具备良好的防潮抗震能力，以保证商品的存放和运输安全为前提，以符合运输规定要求。(应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用由谁负担)

3.2因乙方原因，由于包装不当而引起的产品损伤或由于防护措施不善而引起产品锈蚀，乙方应赔偿由此而造成的全部损失费用。

3.3包装完整，原件数量短少或规格品种不符，经甲方查询乙方应给予解决。

3.4包装箱内应附有完整的维修保养、操作使用说明书。

4.供货方式

4.1供货时间及地点：乙方应按照甲方的计划数量安排组织生产、加工和运输，并在接到甲方通知后_________小时内送货到甲方指定施工地点(地点)。甲方因工程施工需要或建设方计划调整，临时调整需求计划(包括暂时停止供货)，乙方在收到调整计划后必须及时调整供应计划，以满足甲方要求。

4.2运输方式及保险

4.2.1乙方负责办理物资在运抵目的地途中的运输和保险。如甲方负责安装的，则货物运抵现场移交后的保险责任仍由乙方负责。乙方应将物资完好无损地运送到合同约定地点。

4.2.2在运输过程中发生车辆人员毁损、伤亡等安全事故或发生对周围环境、水流、道路、树木、作物等损害事故时，由乙方承担各种赔偿费用，并由乙方与承运人、承保人办理理赔事宜。

4.2.3乙方应在物资装车/船前_________小时之内以传真形式将合同号、物资名称、数量、运输工具名称、车/船号及启运日期通知甲方现场联系人。

5.验收

风险提示：验收标准

验收标准约定不明时，极易发生产品质量纠纷。

应在验收条款中详细列明货物的验收标准、验收手续及过程，还可选择约定验收结果的最终确认权人。同时还应详细列明货物不符合约定条件时的处理方式、及以处理过程的沟通与衔接。

5.1乙方将甲方通知所需材料运至甲方指定地点后，通过甲方授权的现场材料负责人彭红波及现场质检人员马志龙按照合同规定的质量标准进行验收。甲方在验收中如果发现乙方交付的货物不符合约定，应及时告知乙方，由此产生的保管保养等费用由乙方承担。确认合格后以过磅(或验方)方式进行计量，计量结果经乙方送货人员复核无误后，现场材料负责人开具收料单据，送货人员签认，乙方送货人员签认应有乙方书面身份确认证明并交甲方，作为结算依据。

5.2甲方抽样送检复测以甲方所在工程监理部门认可的试验室检测结果为准，乙方对检验结果有异议的，以甲乙双方认可或共同选择的省级或以上质量检测部门检测结果为准。如果任何被检测或测试的物资不能满足技术规格的要求，甲方可以拒绝接受该物资，乙方应更换被拒绝的物资，并承担该物资在检测期间存放于甲方场内的保管及仓储费、该部分物资的检验费用、该部分物资相关退场费用。

6.结算及付款方式

风险提示：价款及支付方式

采购合同的主要义务是一方给物，一方给钱。因此，价款是采购合同的最为重要的内容之一。采购单一货物，价格固定，价款比较清楚，一般不会产生争议。如果采购多种货物或进行长时间的货物买卖，价款较为复杂，一旦约定不明，则极易产生争议。因此，合同中应明确产品单价、计量标准、数量、产品附件等，对于涉外合同，还应当明确货币种类及外汇结算标准，防止出现分歧。

另外，支付方式也应当约定明确，价款支付是现金支付，还是用支票支付;如果采用汇款，汇费由谁负担等细节应当明确。

6.1乙方按照合同规定在交货点验合格后，凭甲乙双方确认的收料单及已交货且未结算物资的全额发票、运杂费发票及付款申请书按月(季)向甲方结算货款。

6.2甲方对单据的真实性、准确性进行核实后，作为支付的依据。如甲方资金周转困难或其他特殊原因不能按期付款时，乙方同意延期支付。

6.3乙方已全部履行完合同义务的，甲方在质量保证期满后_________个月内，确认无任何质量问题(但并不解除乙方对物资该负的质量责任)时不计息按规定返还质量保证金。如在质量保证期内发生质量纠纷，且质量纠纷的解决日期超出质量保证期，则质量保证金待纠纷最终解决后_________日内付清。质量保证金的支付并不免除乙方对交付物资质量的保证无责。

6.4合同阶段性货款结算支付比例同时遵循建设单位对甲方支付工程进度款、物资结算比例的原则，即物资结算支付的货款不超过建设单位对甲方所支付的对应的工程进度款。

7.提出异议的时间和方法

7.1甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥善保管货物的同时，自收到货物_________个工作日内向乙方提出书面异议。在异议期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

7.2乙方在接到甲方书面异议后，应在_________个工作日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

8.双方责任

8.1甲方

8.1.1甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

8.1.2甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

8.1.3受业主或建设单位影响调整工程项目计划，甲方应书面通知乙方调整相应的供货计划及付款时间，乙方应按调整后的计划履行。

8.1.4甲方不得以何种形式索拿卡要、收受乙方的任何好处和利益输送。乙方不得以何种形式向甲方输送利益和好处，一经发现，将严格按有关规定处理和追究当事人责任。

8.2乙方

8.2.1乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

8.2.2在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未做出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

8.2.3乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

8.2.4乙方在收到甲方物资需求计划后必须按照要求开始供货。甲方因工程施工需要或建设方计划调整，临时调整需求计划(包括暂时停止供货)，乙方在收到调整计划后必须及时调整供应计划，以满足甲方要求。

9.违约责任

风险提示：违约责任

采购合同里的违约责任作为双方无法履行合同时的赔偿方案，最主要的就是违约责任必须清楚，可操作性强。

违约责任里面最怕的就是写上一句"如果没有在合同规定的时间里送货，所有责任由对方承担"这样虽然规定了违约责任，但是没有一个具体可行的方案，万一以后合同出事，还得找很多的证据证明自己的损失，操作性太差。

9.1甲方违约责任

9.1.1甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的，交货日期顺延，如_________日内仍不能提供的，按中途退货处理。

9.1.2乙方按甲方供货计划发货，甲方自提产品未按乙方提前_________天通知的日期或合同约定日期提货的，甲方承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用及其他实际损失。

9.1.3甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的实际损失。

9.1.4甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。

9.2乙方的违约责任

9.2.1乙方保证有能力按照合同约定的“材料名称、规格、数量、单价”完成供料，如乙方供料不能满足合同要求，应向甲方偿付本合同总价款的_________%(5%-10%)的违约金，违约金不足以赔偿造成的损失的，还须赔偿损失与违约金的差额。

9.2.2乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，给甲方造成停工待料时，乙方应立即无条件的将不合格材料清理出施工现场，所产生的一切费用和由此造成的一切损失由乙方承担。

9.2.3乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。

9.2.4乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方同意代为保管的，在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。

9.2.5货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。

9.2.6乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款。合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任。甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后_________日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。

9.2.7甲方在使用乙方交付的货物后，如发现存在质量问题的，仍可追究乙方质量责任，并由乙方承担因此而造成的损失。

10.保密

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

保密期限自合同履行完毕之日起_________年。

一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

11.不可抗力

11.1如发生不可抗力，则采取下列方式进行解决。

11.1.1如果发生不可抗力事件，一方在本合同项下受不可抗力影响的义务在不可抗力造成的延误期间内自动中止，并且其履行期限应自动延长，延长期间为中止的期间，该方无须为此遭受惩罚或承担责任。

11.1.2受不可抗力影响的一方应于不可抗力事件发生后及时书面通知另一方，并且在不可抗力事件发生后立即向另一方提供政府部门或公证部门出具的不可抗力发生以及持续期间的充分证据。提出受不可抗力影响的一方还应尽一切合理努力使损失降低至最低限度。

11.1.3发生不可抗力时，双方应立即进行磋商，寻求公正解决方案，并且要尽一切合理努力使损失降低至最低限度。

12.税费

与本合同执行有关的一切税费由乙方承担。

13.争议的解决

因本合同引起、产生于本合同或与本合同有关的任何争议应由双方通过友好协商解决。如果协商无法解决，则任何一方有权依法向_________所在地的人民法院起诉。

14.其他

14.1本合同经甲乙双方代表签字、加盖公章并提交甲方上级合同审查部门签字盖章后生效，至合同双方责任和义务履行完毕之日终止。

14.2未尽事宜由本合同双方另行协商确定。对本合同的任何补充或修订需经甲、乙双方以书面形式签署并提交甲方合同审查部门盖章后生效。书面补充协议构成本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14.3本合同一式_________份，甲方执_________份、乙方执_________份，具有同等法律效力。

甲方(盖章)：__________

法人代表：__________

签约代表：__________

签约时间：__________年________月________日

乙方(盖章)：__________

法人代表：__________

签约代表：__________

签约时间：__________年________月________日

商品砼采购合同 篇9

3、预拌砼供应时间：从年月日起，至年月日止，超过合同供应终止时限以后的单价，双方另行商议。

4、以上单价为普通砼的单价，如有特殊要求，须提前7天书面通知乙方，单价另行商议。

5、如原材料单价上下波动5%以上（含5%），双方另行协商单价，并以双方盖章的书面协商函为准。

6、砼中如需用UBA，单价按/吨，ZY单价按/吨，根据设计配合比掺量另行基数按砼单价。

7、砼中如需掺用纤维，单价按元/吨，根据设计配合比掺量另行计算砼单价，除材料费外，另加收采管费元/吨。

8、吐过甲方指定使用臂架泵，砼单价上调/m3，如甲方单次泵送使用不足50m3收费，指定使用车载泵砼单价上调元/m3，指定使用柴油泵，砼单价上调元/m3.9、如单次泵送砼数量少于100m3时，需加收砂浆费用元/次，五、本工程预拌砼计量及结算付款办法

1、本工程预拌砼计量办法：

预拌砼供货量按乙方运到施工现场实际签证的供应量计算，以体积计，以m3为单位。预拌砼的供货量发GB14902-2003《预拌混凝土》的规定：以运输车的发货总量（体积）计算，本合同混凝土的密度不小于2420Kg/m3，但乙方提前报送混凝土配合比资料的按乙方提前报送的当批次商砼的混凝土配合比资料的数据为准。甲方有权采用随机抽样的办法，对乙方运输车的装载立方数进行过磅抽样检查。乙方供应实际数量小于所报数量的，甲方有权按缺少数量的三倍扣减乙方当批次实际供应量。

2、本工程预拌砼结算付款办法:

(1)关于结算确认供应量的办法：甲、乙双方每月25日结算当月预拌砼供应量，填写结算单据，并由甲方指定现场负责人签字并经甲方项目经理签字后视为有效确认。小票结算计量有争议的，需在当月结算时取得一致意见。甲方应在乙方提交月结算单五个工作日内确认混凝土供应量并核定金额，月结算量累计金额即作为该工程总结算金额。

（2）付款方式：双方同意选择以下A项付款方式。

A、甲方应在次月%向乙方支付进度款；余下的%砼货款甲方应在该工程主体工程断水后个月内支付完毕。（该工程甲方向乙方支付剩下的混凝土尾款与甲方办理工程总结算无任何关系，甲方不得以此理由向乙方拖延双方合同约定的尾款支付时间。）（但乙方应在主体断水后满一个月内先行向甲方提供二套完整商砼技术经济资料配合甲方完成主体验收，其余资料应在双方完成商砼结算后七日内提供完毕。）

（3）甲方不按合同约定支付清当月货款，乙方有权停止供货，并有权要求甲方按本合同约定承担逾期付款违约责任。

（4）乙方需提供合法有效发票（商砼发票）作为甲方付款依据，否则，甲方有权不予支付相应款项并不承担违约责任。甲方付款方式为转账支票。

3、若该工程在主体结构施工期间出现连续30天内非正常停工则视为甲方工程停工（春节放假期间停工30日的不在此限）；甲方应自停工满30日起的30日内结算付清乙方实际供应的所有砼货款。

六、甲方责任：

1、根据工程进度需要，甲方填写“重庆市建设工程预拌砼供应计划表”，并至少提前24小时书面通知乙方。因各种原因需要更改供应计划，甲方应提前8小时书面通知乙方。因通知不及时所造成的损失，由甲方负责。

2、甲方负责运送砼所必需的电力、照明、水源和临时清洁车辆场地，负责施工现场保卫和安全，协调周边城管及相关事宜，施工现场应做到道路平整、畅通。

3、甲方负责派人对砼运输车进出施工现场进行调度，协助泵机的进出场，砼输送管道的铺设、迁移、加固和卸料。因甲方原因造成的安全事故，有甲方承担负责。

4、预拌砼运到施工现场后，未经乙方技术负责人同意，甲方不得掺入外加剂、掺和物、注水，因违规操作引发的砼质量事故，由甲方负责，5、乙方按照“重庆市建设工程预拌砼计划表”的要求，运送预拌砼到施工现场后，甲方应及时组织浇捣，甲方未能及时浇捣引发事故造成的经济损失，由甲方承担，6、甲方在砼施工过程中，应严格执行国家有关技术规范标准，以及我市现行有关技术规范标准，因甲方原因造成的质量问题，由甲方负责。

7、甲方项目负责人，联系方式，项目负责人的权限范围为：办理混凝土（加工费）结算，签署供应计划报、对账单、索赔文件、补充合同等其他合同文件。其他未经授权人员无权代表甲方对外出具结算单、对账单、欠条、借条等。

七、乙方责任

1、乙方必须持有重庆市建委审查颁发的资质等级证书，并严格按照资质等级证书核定的营业范围供应预拌砼。乙方确保所供砼质量符合国家现行标准及甲方工程要求。

2、乙方在预拌砼生产过程中，应严格执行现行国家有关技术规范标准，以及我市现行有关技术规范标准，并向甲方提供砼出厂检验合格证、砼强度报告及相关技术资料。（乙方应在预拌（商品）混凝土开始供应前将各原材料的材质检验报告、配合比报告提供给甲方；预拌混凝土进入施工现场时应悬挂工程的名称和运送混凝土的强度等级（砼强度报告应在到龄期一周提供），并提供生产混凝土的有关质量文件、合格证、检验报告、泵送混凝土配合比实设计报告等，并附产品名称、生产厂名、厂址、使用说明与施工注意事项等。）

3、乙方收到“重庆市建设工程预拌砼供应计划表”后，应按合同要求及时供应砼(遇交通管制和不可抗力情况除外)，确保施工进度和工程连续浇捣需要。

4、乙方应按照“重庆市建设工程预拌砼供应计划表”的要求，负责预拌砼强度等级设计试验，并向甲方及有关质监部门提供水泥、砂、石等材质试验报告及出厂合格证。

5、因乙方在预拌砼生产和运输过程中的原因，造成工程质量事故饿直接经济损失，有乙方承担责任。

6、乙方应派专人到施工现场与甲方共同协调预拌砼供应有关事宜。乙方进入施工现场人员应遵守甲方有关安全的规章制度。因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担责任。

7、乙方的现场负责人，联系电话供应（加工）、签收供应计划表、办理结算、接受甲方提供的材料。

八、争议、违约与索赔

1、争议解决方式：

甲、乙双方在合同执行过程中发生争议时，应及时协商，协商不成时，由建设行政主管部门协调解，若调解不成，向工地所在人民法院起诉。

2、违约与索赔

（1）甲方不按合同约定支付货款，每延迟一天按逾期支付金额的同期银行贷款利率的两倍承担滞纳金，乙方不能按时供货的，应赔偿甲方损失包括但不限于人工工资、机械材料停滞等，该损失暂按日1000元计，不足以赔偿甲方实际损失的，甲方有权按实际要求赔偿，甲方承担的逾期付款违约金不超过未付款的5%。

（2）本合同所涉工程尚未完工，任何一方%的违约金。

（3）因一方原因使合同不能履行，另一方欲终止或解除合同，应至少提前7天书面通知对方，对方在接到通知后7天内必须给予答复，如7天内不予答复，应视为已经同意对方要求。因终止或解除合同造成的损失应又违约方承担责任。

（4）因违约而索赔时，索赔方应提供索赔有关证据，并在14天内向违约方发出索赔书面通

知，对方在接到索赔通知后14天内必须给予答复，如14天内不予答复，应视为已经同意对方要求（但是结算及付款不属索赔范围）。违约索赔的金额以合同约定或对方共同确认为准。

九、本合同自甲、乙双方签章之日起生效。预拌砼供应完毕，甲方按结算总价支付完毕，乙方将有关资料全部交付甲方后，本合同即终止。

十、甲、乙双方在履行本合同中涉及双方总结算、付款、违约赔偿、协商、函件来往、补充协议等公务往来事项，甲方以加盖分公司行政章为依据，乙方以加盖企业公章为依据；涉及财务对账的，可以加盖甲方或乙方的财务章为依据。

十一、其它约定：

1、不可抗力约定：按国家法律约定执行。

2、在合同履行过程中由于甲方不能按时对乙方进度结算或未能按合同付款，构成根本违约的，乙方有权停止或终止合同。

3、甲、乙双方有对账要求时，另一方应给予配合，确认无误后在对账单上签盖公章或财务

专用章。

4、甲、乙双方关于该工程预拌砼生产与应用技术交底会议内容作为本合同附件，与本合同

具有同等法律效力，其内容与本合同发生冲突时以本合同为准。

5、双方关于本合同的任何变更、补充如无甲方盖分公司行政章的，甲方有权不予认可，并

有权不作为双方结算的依据。

6、为经甲方同意乙方不得转让债权，未经乙方同意甲方不得转让债务。

7、双方营业执照、税务登记证、组织机构代码等证件上注明的地址均为可送达地址，双方

文件按此地址送达的，均视为已送达。

8、为便于订货计划传递，乙方提供如下专用传真

十二、本合同一式四份，其中正本两份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份，副本二份，由甲、乙双方分送有关部门。

甲方（章）乙方（章）

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

合同订立时间年月日

第一章.合同价款支付

1.预付款：本工程无预付款；

2.工程款支付：

2.1.本工程进度款按形象进度支付方式：

2.1.1.洋房、别墅部分

a．低层区地库施工至正负零节点后支付首次工程款，付款金额比例为已完成工程造价的75%，达到正负零节点后分两月平均支付，每月支付至上述已完工工程造价的75%的二分之一；

b．低层区主体每月支付已完工部分造价的75%；

c．砌筑、抹灰、外架等工程，按月支付至已完工工程的75％；措施费同比例支付。

d．建筑主体结构封顶，支付主体结构已完工工程造价总额的75％； e．竣工综合验收合格并上报竣工资料（含档案管验收），并填写《工程质量保证书》、《工程质量保修协议书》以后，支付至已完工工程造价总额的85％；

f．双方核对完成工程竣工结算，并经甲方审定后，支付至结算总价款的97%；

g．剩余3%为质保金，质保金支付方式按合同附件1：《工程质量保修协议书 》规定执行。

h.措施费按施工产值同比例支付。

2.1.2.高层部分

a.高层地库施工至正负零节点后支付首次工程款，付款金额比例为已完成工程造价的75%，此部分款项在达到正负零节点后分两月平均支付，每月支付至上述已完工工程造价的75%的二分之一；

b．高层主体施工至主体结构五层顶板后首次支付工程款，付款金额比例为已完工工程造价的75%：主体结构工程，每施工完五层（五层、十层、十五层、二十层、二十五层、三十层等施工完毕）后，支付至已完工工程的造价的75％；

c．砌筑、抹灰、外架等工程，按月支付至已完工工程的75％；

d．建筑主体结构封顶，支付主体结构已完工工程总额的75％；

e．竣工综合验收合格并上报竣工资料（含档案管验收），并填写《工程质量保证书》、《工程质量保修协议书》以后，支付至完工总额的85％； f．双方核对完成工程竣工结算，并经甲方审定后，支付至结算总价款的97%；

g．剩余3%为质保金，质保金支付方式按合同附件1：《工程质量保修协议书 》规定执行。

h.措施费按施工产值同比例支付。

2.2.付款时间（每月一次集中付款日，但具体项目时间存在差异）：乙方应于每月日向甲方项目部提交上月日至本月日的进度款申请资料；甲方完成进度款审批后，于次月日向乙方支付工程款。因乙方延迟递交付款申请相关资料造成乙方工程付款延期的责任由乙方自行承担。

2.3.工程进度款与质量挂钩，报送工程进度报表时附《工程/材料完成情况确

认表》并描述质量情况，若所报工程的质量达不到验收规范要求，甲方有权暂缓支付工程款或暂缓支付部分工程款。

2.4.甲乙双方对上述付款方式无异议，同时，乙方不认为因该付款方式而存在垫资行为；

2.5.如甲方未能按此付款方式支付工程进度款（结算款除外）致使乙方无法按

进度施工，同时，在乙方以书面方式催告后三个月内仍无付款，乙方有权利提出解除合同，相关处理意见甲、乙双方协商解决。

3.保修款支付

详附件1《工程质量保修协议书》中的约定。

商品房合同精选十三篇

在企业开始谈合作的时候，合同是多方当事人自愿达成的民事法律行为，你知道一份合同的格式要求吗？我们听了一场关于“商品房合同”的演讲让我们思考了很多，经过阅读本页你的认识会更加全面！

商品房合同 篇1

卖方：_________________(以下简称甲方)

身份证号码:_________________________

电话：__________________

买方：_________________(以下简称乙方)

身份证号码:_________________________

电话：__________________

甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致， 达成以下合同条款:

一、甲方自愿将坐落在________________楼房(建筑面积________平方米，储藏室________平方米)楼房出卖给乙方。

二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写________万元整;即人民币小写________元。

三、乙方于_____年_____月_____日向甲方支付定金:__________万元整，即小__________元。

四、乙方于_____年_____月_____日第二次付款大写__________万元整即小写__________元。

五、经甲乙双方同意，甲方于_____年_____月_____日将该楼房购房合同及楼房一并交付给乙方所有，乙方届时将剩余款项一并付给乙方(乙方在付款时，为确保在以后的房产过户顺利，将暂时暂扣__________元购房款，小写__________元，待该楼房的房产证顺利过户给乙方时，乙方再把此__________元款项付给甲方)。

六、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。甲方保证在该楼过户时积极提供协助，若因甲方原因造成产权不能过户的，产生的一切费用及法律后里由甲方承扣。

七、办理房产证手续所产生的有关税费由乙方承担。

八、甲方应在______年______月______日前将该房产交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用;无欠账，如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。

九、本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方支付_______元的违约金;一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款，每逾期一日，应向对方支付______元罚金，逾期日视为毁约;如因政府及银行规定，本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除，不适用本条款。

十、经双方确认，______年______月______日前，乙方把剩余购房款一次性付给甲方时，甲方届时将该楼房及全部楼房钥匙和此楼购楼的售楼合同及购楼收据全部一并交给乙方。交付该房产时，甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件。

十一、双方违约责任如下:甲方如违反本协议，则双倍返还乙方所付购楼款项。乙方如违反本协议，则甲方不予退还购楼订金。

商品房合同 篇2

销方（甲方）合同编号：

签订地点：

购方（乙方）签订地点：年月日

甲方在开发商品房，乙方要求购买，现根据xxx经济合同法及有关规定，经协商一致签订

本合同，以资共同遵守。

第一条购房地址数量户型及分布情况

购房地址：

数量：乙方购买（套、间），每（套、间）建筑面积为平方料，合计建筑面积为平方米。

户型及分布

住宅房间厅分布在单元楼号

住宅房间厅分布在单元楼号

住宅房间厅分布在单元楼号

办公用房间分布在单元楼号

经营性用房间分布在单元楼号

第二条价格

住宅房建筑面积元/M，乙方购买平方米，合计金额元

办公用房建筑面积元/M乙方购买平方米，合计金额元

经营性用房建筑面积元/M，乙方购买平方米，合计金额元

总计价款（人民币大写）

单位地址单位地址

法定代表人法定代表人

委托代理人委托代理人

电话电话

开户银行开户银行

帐号帐号

鉴证意见：

鉴证机关（章）

经办人：

有效期限：年月日至年月日

监制部门：

印制单位：

商品房合同 篇3

甲方(卖方)：

乙方(买方)：

甲乙双方就下列房屋的买卖订立如下补充协议，以资双方共同遵守。

一、买卖的标的及价款：甲方向乙方出售位于 商业用房，建筑面积 ㎡，每平方米 元，共计 (人民币) 元整。(比价格包含办理房产手续时，乙方应承担的各项税、费和公共维修基金)

二、双方责任与权利 1、甲方须具备该房屋所有相关法律认可文件。

2甲方负责办理本合同项下的产权过户，由此所产生相关税费、公共维修基金全部由甲方承担。

3、甲方应在签订本合同后 日内办理完毕过户手续，将合法齐全的房产证交于乙方。

4、乙方提供过户所用的各种身份证明及法律认可文件。

三、违约条款 甲、乙任何一方不按上述条款执行既视为违约，违约方须向对承担相应的法律责任。在执行本合同的过程中，如遇双方发生纠纷，先行通过双方协商；协商不成时可向有管辖权的人民法院起诉。

四、其他事宜 本补充协议与原购房合同具有同等法律效力，本补充协议与原购房合同有不一致的地方以本补充协议为准。

本协议自签定之日起生效，一式二份；甲、乙双方各执壹份。

甲方：

乙方：

签约时间：

-------

卖方：深圳市中铁诺德投资有限公司 售楼电话：83116666

地址：深圳市福田区福中路三号1006号诺德金融中心26c

买方：

姓名： 性别 身份证/护照号码：

通讯地址：

买卖双方于 年 月 日 就购买诺德假日花园一期 栋 座 层 号房签订了《深圳市房地产认购书》(以下简称“认购书”)，现双方就认购书做如下补充约定，以资共同遵照执行：

1 买卖双方约定采取下述第2种付款方式：

(1)、一次性付款方式：买方须于7日内支付首期房款30%，余款70%于签定本认购书之日起一个月内付清。

(2)向银行借款方式：

若买方选择银行按揭，买方须于7日内支付不低于20%的首期房款，即人民币 元(含定金)。按揭金额、按揭年限以银行最后批复为准，如银行贷款金额减少，首期款将相应增加。

2如买方采用银行按揭借款方式付款，由于买方原因(包括但不限于未按卖方或银行要求提供完整的相关按揭资料或不签署相关文件)导致未能成功办理银行按揭借款，卖方有权没收买方已付定金，其余款项不计利息退回买方；由于银行原因(包括但不限于政策发生巨大变化等)导致未能成功办理银行按揭借款，买方已付款项不计利息全额退还回买方。

无论何种原因买方未能成功办理按揭，但同意继续认购本房地产的，买方应在卖方发出书面通知之日起一个月内付清首期款外的余款。

3 买方须按双方约定的`付款时间支付房款，若买方未按期支付任何一笔款项，每逾期1日，买方应按逾期金额的万分之五向卖方支付滞纳金。

4 买方应在付清定金后，自签订认购书之日起2日内按卖方和相关按揭银行要求提供完整的相关按揭资料，接到卖方书面通知之日起5日内与按揭银行办理按揭相关手续并与卖方签订《深圳市房地产买卖合同》(下称“买卖合同”)

5 认购书中所称的第五条所述“买方原因”包括但不限于：

(1)买方逾期付款超过3日；

(2)买方逾期未与卖方签订买卖合同或买方单方解除认购书或本补充协议；

(3)导致买卖合同无法在约定时间内签订的其他“买方原因”。

商品房合同 篇4

各省、自治区、直辖市建委(建设厅)、工商行政管理局：

根据《中华人民共和国民法典》和近几年来商品房买卖中存在的问题，建设部、国家工商行政管理局对1995年印发的《商品房购销合同示范文本》进行了修订，并更名为《商品房买卖合同示范文本》(以下简称《示范文本》)。现将《示范文本》印发给你们，并就有关问题通知如下：

一、充分认识推行《示范文本》的意义，大力推广使用《示范文本》。近年来，消费者对商品房投诉较多，投诉的主要问题有：广告虚假、一房多售、面积缩水、质量低劣、延期交房、产权纠纷等。出现这些问题，有制度不健全、管理不到位的原因，也有合同不规范的原因。这些问题的出现不仅损害了消费者的合法权益，而且也将影响到住房消费热点的形成。推行《示范文本》，有利于保护当事人的合法权益，避免因合同缺款少项和当事人意思表示不真实、不确切，而出现显失公平和违法条款;有利于减少商品房买卖合同纠纷，促进合同纠纷的解决;有利于调动消费者的购房热情，促进住房消费，拉动经济增长。各地要以推行新的《示范文本》为契机，加强房地产市场管理，规范商品房销售行为，切实解决老百姓购房的后顾之忧。

二、做好《示范文本》的分发工作，方便当事人领取。各地建设行政主管部门与工商行政主管部门，应当协商指定《示范文本》的印刷单位，并负责监制。当事人使用《示范文本》，可随时向各级建设行政主管部门领取，并缴纳工本费，其收费应当执行物价管理部门批准的收费标准。

三、各省、自治区、直辖市建委(建设厅)要在2000年10月底前将贯彻、落实《示范文本》的情况上报建设部。建设部将会同国家工商行政管理局在2000年年底前检查各地执行《示范文本》的情况。

附：商品房买卖合同示范文本

建设部国家工商行政管理局

二000年九月十三日

编号：GF-2000-0171

1、本合同文本为示范文本，也可作为签约使用文本。签约之前，买受人应当仔细阅读本合同内容，对合同条款及专业用词理解不一致的，可向当地房地产开发主管部门咨询。

2、本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋。

3、为体现合同双方的自愿原则，本合同文本中相关条款后都有空白行，供双方自行约定或补充约定。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。合同签订生效后，未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。

4、本合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。

5、对合同文本〔〕中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容，双方应当协商确定。〔〕中选择内容，以划√方式选定;对于实际情况未发生或买卖双方不作约定时，应在空格部位打×，以示删除。

6、在签订合同前，出卖人应当向买受人出示应当由出卖人提供的有关证书、证明文件。

7、本合同条款由中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局负责解释。

(合同编号：)

合同双方当事人：

出卖人：_____________________

注册地址：____________________

营业执照注册号：_________________

企业资质证书号：_________________

法定代表人：__________联系电话：_____

邮政编码：_____________________

委托代理人：__________地址：_________

邮政编码：__________联系电话：_______

委托代理机构：___________________

注册地址：_____________________

法定代表人：__________联系电话：_______

邮政编码：_______________________

买受人：______________________

[本人][法定代表人]姓名：_________国籍___

[身份证][护照][营业执照注册号][]_______

地址：_________________________

邮政编码：___________联系电话：_______

[委托代理人][]姓名：_______国籍：______

地址：_____________________

邮政编码：___________电话：_______

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：

第一条项目建设依据。

出卖人以_____方式取得位于______、编号为______的地块的土地使用权。[土地使用权出让合同号][土地使用权划拨批准文件号][划拨土地使用权转让批准文件号]为___________。

该地块土地面积为____，规划用途为____，土地使用年限自____年__月__日至___年___月___日。

出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，[现定名][暂定名]___。建设工程规划许可证号为_____，施工许可证号为_____。

______________________________。

第二条商品房销售依据。

买受人购买的商品房为[现房][预售商品房]。预售商品房批准机关为__，商品房预售许可证号为_____。

___________________________。

第三条买受人所购商品房的基本情况。

买受人购买的商品房(以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的：

第_____[幢][座]_____[单元][层]______号房。

该商品房的用途为_____，属_____结构，层高为____，建筑层数地上_____层，地下_____层。

该商品房阳台是[封闭式][非封闭式]。

该商品房[合同约定][产权登记]建筑面积共______平方米，其中，套内建筑面积_____平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积___平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。

_________________________________。

第四条计价方式与价款。

出卖人与买受人约定按下述第_____种方式计算该商品房价款：

1、按建筑面积计算，该商品房单价为(_____币)每平方米__元，总金额(_____币)__千__百__拾__万__千__百__拾__元整。

2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为(_____币)每平方米__元，总金额(_____币)__千__百__拾__万__千__百__拾___元整。

3、按套(单元)计算，该商品房总价款为(____币)__千__百__拾__万__千__百__拾___元整。

4、_______________________________。

第五条面积确认及面积差异处理。

根据当事人选择的计价方式，本条规定以[建筑面积][套内建筑面积](本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。

当事人选择按套计价的，不适用本条约定。

合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。

商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第_种方式进行处理：

1、双方自行约定：

(1)______________________________;

(2)______________________________;

(3)______________________________;

(4)______________________________。

2、双方同意按以下原则处理：

(1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的，据实结算房价款;

(2)面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房。

买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人，并按_____利率付给利息。

买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时，面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。

产权登记面积-合同约定面积

面积误差比=─────────────×100%

合同约定面积

因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。

第六条付款方式及期限。

买受人按下列第_____种方式按期付款：

1、一次性付款

_________________________________。

2、分期付款

_________________________________。

3、其他方式

_________________________________。

第七条买受人逾期付款的违约责任。

买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第_____种方式处理：

1.按逾期时间，分别处理(不作累加)

(1)逾期在__日之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之__的违约金，合同继续履行;

(2)逾期超过___日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的___%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之___(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。

本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。

2._______________________________。

第八条交付期限。

出卖人应当在__年__月__日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第__种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：

1.该商品房经验收合格。

2.该商品房经综合验收合格。

3.该商品房经分期综合验收合格。

4.该商品房取得商品住宅交付使用批准文件。

5._______________________________。

但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：

1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起__日内告知买受人的;

2、_______________________________;

3、_______________________________。

第九条出卖人逾期交房的违约责任。

除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第___种方式处理：

1、按逾期时间，分别处理(不作累加)

(1)逾期不超过___日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之___的违约金，合同继续履行;

(2)逾期超过___日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起__天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的___%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之___(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。

2._______________________________。

第十条规划、设计变更的约定。

规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购商品房质量或使用功能的，出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内，书面通知买受人：

(1)该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向;

(2)______________________________;

(3)______________________________;

(4)______________________________;

(5)______________________________;

(6)______________________________;

(7)______________________________。

买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的，视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的，买受人有权退房。

买受人退房的，出卖人须在买受人提出退房要求之日起___天内将买受人已付款退还给买受人，并按_____利率付给利息。买受人不退房的，应当与出卖人另行签订补充协议。

_________________________________。第十一条交接。

商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。

由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：

________________________________。

第十二条出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因，造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责任。

_________________________________。

第十三条出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任。

出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人按照下述第___种方式处理：

1.出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。

2._______________________________。

3._______________________________。

第十四条出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺。

出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件：

1._______________________________;

2._______________________________;

3._______________________________;

4._______________________________;

5._______________________________。

如果在规定日期内未达到使用条件，双方同意按以下方式处理：

1._______________________________;

2._______________________________;

3._______________________________。

第十五条关于产权登记的约定。

出卖人应当在商品房交付使用后___日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第___项处理：

1.买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起___日内将买受人已付房价款退还给买受人，并按已付房价款的___%赔偿买受人损失。

2.买受人不退房，出卖人按已付房价款的___%向买受人支付违约金。

3._______________________________。

第十六条保修责任。

买受人购买的商品房为商品住宅的，《住宅质量保证书》作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。

买受人购买的商品房为非商品住宅的，双方应当以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。

在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题，出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏，出卖人不承担责任，但可协助维修，维修费用由购买人承担。

_________________________________。

第十七条双方可以就下列事项约定：

1、该商品房所在楼宇的屋面使用权_________________;

2、该商品房所在楼宇的外墙面使用权________________;

3、该商品房所在楼宇的命名权___________________;

4、该商品房所在小区的命名权___________________;

5、_______________________________;

6、_______________________________。

第十八条买受人的房屋仅作_________使用，买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。

出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。

_________________________________。

第十九条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第___种方式解决：

1.提交______仲裁委员会仲裁。

2.依法向人民法院起诉。

第二十条本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议(附件四)。

第二十一条合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

第二十二条本合同连同附件共___页，一式___份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：

出卖人___份，买受人___份，___份，______份。

第二十三条本合同自双方签订之日起生效。

第二十四条商品房预售的，自本合同生效之日起30天内，由出卖人向__申请登记备案。

出卖人(签章)：买受人(签章)：

[法定代表人]：[法定代表人]：

[委托代理人]：[委托代理人]：

(签章)[]：

(签章)

___年___月___日___年___月___日

签于签于

附件一：房屋平面图(略)

附件二：公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明(略)

附件三：装饰、设备标准

1.外墙：

2.内墙：

3.顶棚：

4.地面：

5.门窗：

6.厨房：

7.卫生间：

8.阳台：

9.电梯：

10.其他：

附件四：合同补充协议(略)

参考宁德律师

商品房合同 篇5

卖方(以下简称甲方)：____________________________

买方(以下简称乙方)：____________________________

根据《xxx合同法》、《xxx城市房地产管理法》及其他有关规定，为明确商品房买卖双方的权利、义务，经甲、乙双方协商一致，签订本合同并共同遵守。

一、商品房基本情况

1.甲方依据________房许字第________号《商品房销售许可证》将坐落在________市________区________路(街)________号(小区)________号楼(总层数、用途、结构)________单元________层________室________厅________号(管理号________________)的商品房出售给乙方。

2.乙方购买商品房________套，建筑面积(大写)________________平方米，(小写)________________平方米。房屋建筑面积以________市房地产管理局实地测量后计算的测量结果为准。

3.乙方购买的商品房的土地使用权以(划拨、出让)方式取得，土地使用权年限至________年________月________日。

4.甲方于________年________月________日前将上述所列房屋交付乙方使用。

5.甲方出售的商品房除《商品房住宅使用说明书》所列设施外，还有________________等设施。

二、总价款及付款方式

1.经双方协商一致，甲方同意将该商品房按建筑面积每平方米________元销售给乙方，总价款(小写)________________元，(大写)________________元。

2.自本合同签订之日起________日内，乙方应向甲方交付购房定金________元。

3.乙方可将购房款一次付清，也可分期付款。乙方一次性付款的，应于________年________月________日付清全部房款;乙方分期付款的，其购房定金在第________次付款时冲抵，分期付款日期、金额为：

合同定额(元)付款日期

定金________________________________年________月________日

一期(大写)____________(小写)____________________年________月________日

二期(大写)____________(小写)____________________年________月________日

三期(大写)____________(小写)____________________年________月________日

四期(大写)____________(小写)____________________年________月________日

五期(大写)____________(小写)____________________年________月________日

贷款(大写)____________(小写)____________________年________月________日

甲方(盖章)：__________________乙方：_________________________

代表人(签字)：________________身份证号码：____________________

_________年________月_______日_________年________月_______日

商品房合同 篇6

出卖人：四川省鑫开源矿业有限公司

委托销售代理机构：成都中驰房地产营销策划有限公司注册地址：成都市人民南路四段53号嘉云台

邮政编码：610041营业执照注册号：510107000153286

买受人：___________________________________________________________买受人户口(护照或单位)所在地：__________

国籍：____________________________________

【法定代表人】【负责人】：__________________

具体约定见附件四。

第五条付款方式及期限

买受人采取下列第种方式付款。

1、一次性付款。

2、分期付款。3、贷款方式付款。买受人可以首期支付购房总价款的×___%，其余价款可以向×_________银行或住房公积金管理机构借款支付。

4、其他方式。

具体付款方式及期限的约定见附件五。

第二十七条本合同及附件共______页，一式__肆陆_捌__份，具有同等法律效力，其中出卖人_叁伍柒_份，买受人___份。

甲方：乙方：日期：

商品房合同 篇7

编号：

卖方：(以下简称甲方)

买方：(以下简称乙方)

见证方：(以下简称丙方)

甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方转让甲方私人房产一事达成以下条款：

第一条甲方对产权的声明

甲方根据国家规定，已依法取得市_________区(县)的房屋所有权证书，所有权证书_____字第____________号。甲方为该房屋的现状负全责。该房屋的结构为_____________________，建筑面积为_________平方米。

第二条甲方对买卖权的声明

甲方保证该房屋是符合国家及市房屋上市的有关规定及政策法规，甲方有权将该房屋上市交易。由于违反国家及市相关政策法规而引起的法律及经济责任由甲方来承担。

第三条乙方对购买权的声明

乙方愿意在本合同第一条款及第二条款成立的前提下，就向甲方购买上述房屋的.完全产权之事签订本协议，并认可仅在此种情况下签订才具有法律效力。

第四条房屋售价

双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币元，价款合计为人民币元。(大写____佰____拾____万____仟____佰____拾元整)

第五条付款方式

(一)无须银行贷款

1、乙方应在签订《市房屋买卖合同》时，支付相当于总房款的10%的定金。

2、乙方应在办理立契过户手续前3个工作日内，支付剩余90%房款。

(二)银行贷款

1、乙方应在签订《市房屋买卖合同》时，支付相当于总房款的10%的定金。

2、乙方应在办理立契过户手续前3个工作日内，支付首期房款。

3、银行贷款部分房款按银行规定由银行直接支付。

第六条违约责任

1、甲、乙双方合同签订后，乙方中途悔约，应书面通知甲方，甲方应在3个工作日内，将乙方的已付款(不计利息)返还乙方，但购房定金归甲方所有。甲方中途悔约，应书面通知乙方，并自悔约之日起3个工作日内应将乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

2、乙方如未按本协议

商品房合同 篇8

立合同人

卖方以下简称(甲方)：身份证号：买方以下简称(乙方)：身份证号：

经充分协商，根据《xxx合同法》的相关规定，甲乙双方现就买卖

房屋及其阁楼，达成以下协议：一、房屋基本情况

甲方自愿将下列房屋(包含阁楼)卖给乙方所有，该房屋为18加19楼的形式，其中19楼为单独阁楼(以下一同简称“该房屋”)

2、该房屋的所有权证号为：___;国有土地使用权证号为：___。

3、该房屋的土地使用权取得方式“√”：出让()、划拨()本合同一经签订，该房屋占用范围内的土地使用权同时转让。

二、房款售价

甲乙双方商定成交价格为人民币(￥)万元，大写：___。

三、房款的支付方式及期限

乙方在___年__月___日前分__次付清，付款方式：__。乙方支付房款具体约定为：

1、于___年___月___日前，支付甲方房款___(定金);

2、于___年___月___日前，支付甲方房款___;

3、甲方在规定的时间内还清该房贷款后，乙方于___年___月___日前，支付甲方房款___;

4、鉴于甲方一家人已调离临汾不便协助乙方办理房产及相关手续的过户，乙方在甲方同意的情况下，乙方留有房款___(人民币)万元，待过户手续办理完成的同时，在规定时间内交与甲方。

四、物业及相关事宜

1、物业交接的期限：甲方应于___前向乙方移交该房屋。甲方将户口于___年___月___日前从该房屋迁出。

2、甲方在移交该房屋时，应保持房屋结构及水电、卫生、有线电视、通讯等配套设施完整，保持原有的装修状况，并结清在移交之前所发生的水电、卫生、有线电视、通讯、物业管理等各项费用。

3、甲方应在移交该房屋之日向乙方移交该房屋的水电、卫生、物业管理等配套设施过户所需的各项物料

4、乙方在提出在未交清房款前提前入住的要求时，甲方鉴于已调离临汾的情况，可以具体

与乙方协商入住该房的相关事宜。

五、责任与权利

1、甲方保证上述房地产权及附属设施(顶层阁楼、阳台等)所属清晰，无争议;未被判决、裁定限制出售，也未设置抵押，不在建设拆迁范围内;已取得其他共有人书面同意;协议有效期内，未征得乙方同意下，甲方不得将该房产另行出售给第三人。若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务，概由甲方负责清理，并承担民事责任，因此给乙方造成的经济损失，甲方负责赔偿。

2、甲方应明确告知购买该房时贷款的具体偿还时间，甲方在取得乙方___%的房款时应在___内自行结清与甲方购买该房时的剩余未还贷款。

商品房合同 篇9

出卖人向买受人出售其开发建设的房屋，双方当事人应当在自愿、平等、公平及诚实信用的基础上，今天小编给大家分享的买卖合同，喜欢的就来看看吧销售商品房买卖合同第一章合同当事人出卖人：____________下面是小编为大家整理的2023年度新版商品房买卖合同,供大家参考。

出卖人向买受人出售其开发建设的房屋，双方当事人应当在自愿、平等、公平及诚实信用的基础上，今天小编给大家分享的买卖合同，喜欢的就来看看吧

销售商品房买卖合同

第一章 合同当事人

出卖人：_____________________

通讯地址：___________________

营业执照注册号：_____________

企业资质证书号：_____________

法定代表人：_________________

联系电话：___________________

买受人：_________【法定代表人】【负责人】：____________

【国籍】【户籍所在地】：____________

证件类型：【居民身份证】【护照】【营业执照】【______ 】，证号：___________

出生日期：_____年____月____日性别：_________________

通讯地址：_______________联系电话：______________

(买受人为多人时，可相应增加)

第二章 商品房基本状况

第一条 项目建设依据

1、出卖人以【出让】【划拨】【_________】方式取得坐落于________地块的建设用地使用权。该地块【国有土地使用证号】【____】为_________，土地使用权面积为________平方米。买受人购买的商品房(以下简称该商品房)所占用的土地用途为 ，土地使用权终止日期为______年______月____日。

2、出卖人经批准，在上述地块上建设的商品房项目核准名称为_______，建设工程规划许可证号为______，建筑工程施工许可证号为_____________。

第二条 销售依据

该商品房已取得【建设工程竣工验收备案证明文件】【《房屋所有权证》】，【备案号】【《房屋所有权证》证号】为________，【备案机构】【房屋登记机构】为____________。

第三条 商品房基本情况

1、该商品房的规划用途为【住宅】【办公】【商业】【______】。

2、该商品房所在建筑物的主体结构为 ，建筑总层数为_____层，其中地上____层，地下____层。

3、该商品房为第一条规定项目中的 【幢】【座】【___】____单元____层____号。该商品房的平面图见附件一。

4、该商品房的房产测绘机构为____，其实测建筑面积共______平方米，其中套内建筑面积_____平方米，分摊共有建筑面积_____平方米。该商品房共用部位见附件二。

该商品房层高为_____米，有____个阳台，其中____个阳台为封闭式，_____个阳台为非封闭式。阳台是否封闭以规划设计文件为准。

第四条 抵押情况

与该商品房有关的抵押情况为【抵押】【未抵押】。

抵押人：________，抵押权人：______，

抵押登记机构：_____，抵押登记日期：______，

债务履行期限：__________。

抵押权人同意该商品房转让的证明及关于抵押的相关约定见附件三。

第五条 租赁情况

该商品房的租赁情况为【出租】【未出租】。

出卖人已将该商品房出租，【买受人为该商品房承租人】【承租人放弃优先购买权】。

租赁期限：从_____年____月____日至____年____月____日。出卖人与买受人经协商一致，自本合同约定的交付日至租赁期限届满期间的房屋收益归【出卖人】【买受人】所有。

__________________________________。

出卖人提供的承租人放弃优先购买权的声明见附件四。

第六条 房屋权利状况承诺

1、出卖人对该商品房享有合法权利;

2、该商品房没有出售给除本合同买受人以外的其他人;

3、该商品房没有司法查封或其他限制转让的情况;

4、_____________________________________。

如该商品房权利状况与上述情况不符，导致不能完成房屋所有权转移登记的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款(含已付贷款部分)，并自买受人付款之日起，按照__________%(不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率)计算给付利息。给买受人造成损失的，由出卖人支付【已付房价款一倍】【买受人全部损失】的赔偿金。

第三章 商品房价款

第七条 计价方式与价款

出卖人与买受人按照下列第 种方式计算该商品房价款：

1、按照套内建筑面积计算，该商品房单价为每平方米____(币种)____ 元，总价款为____(币种)____ 元(大写___元整)。

2、按照建筑面积计算，该商品房单价为每平方米____ (___币种) ____元，总价款为_____(币种) ____元(大写 _______元整)。

3、按照套计算，该商品房总价款为______(币种)_____ 元(大写______元整)。

4、按照_____计算，该商品房总价款为______(币种)_______元(大写______元整)。

第八条 付款方式及期限

(一)签订本合同前，买受人已向出卖人支付定金_____(币种)____元(大写_____)，该定金于【本合同签订】【交付首付款】【_______】时【抵作】【_______】商品房价款。

(二)买受人采取下列第______种方式付款：

1、一次性付款。买受人应当在_____年____月____日前支付该商品房全部价款。

2、分期付款。买受人应当在_____年____月____日前分____期支付该商品房全部价款，首期房价款____(币种) _____元(大写：___________元整)，应当于_____年____月____日前支付。_____________。

3、贷款方式付款：【公积金贷款】【商业贷款】【____】。买受人应当于_____年____月____日前支付首期房价款______(币种) _____元(大写______整)，占全部房价款的________%。余款____(币种)_____ 元(大写_____元整)向 (贷款机构)申请贷款支付。

4、其他方式：_____________。

(三)双方约定全部房价款存入以下账户：账户名称为__________，开户银行为______，账号为______。

该商品房价款的计价方式、总价款、付款方式及期限的具体约定见附件五。

第九条 逾期付款责任

除不可抗力外，买受人未按照约定时间付款的，双方同意按照下列第______种方式处理：

1、按照逾期时间，分别处理((1)和(2)不作累加)。

(1)逾期在_____日之内，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之_________的违约金。

(2)逾期超过____日(该期限应当与本条第(1)项中的期限相同)后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，应当书面通知买受人。买受人应当自解除合同通知送达之日起_____日内按照累计应付款的______%向出卖人支付违约金，同时，出卖人退还买受人已付全部房款(含已付贷款部分)。出卖人不解除合同的，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之____(该比率不低于第(1)项中的比率)的违约金。

本条所称逾期应付款是指依照第八条及附件五约定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的，按照相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。

2、_________________________。

第四章 商品房交付条件与交付手续

第十条 商品房交付条件

该商品房交付时应当符合下列第1、2、3、4项所列条件：

1、该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件;

2、该商品房已取得房屋测绘报告;

3、______________。

该商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅使用说明书》和《住宅质量保证书》。

第十一条 商品房相关设施设备交付条件

(一)基础设施设备

1、供水、排水：交付时供水、排水配套设施齐全，并与城市公共供水、排水管网连接。使用自建设施供水的，供水的水质符合国家规定的饮用水卫生标准，__________________;

2、供电：交付时纳入城市供电网络并正式供电，_________________;

3、供暖：交付时供热系统符合供热配建标准，使用城市集中供热的，纳入城市集中供热管网，_________;

4、燃气：交付时完成室内燃气管道的敷设，并与城市燃气管网连接，保证燃气供应，_____________;

5、电话通信：交付时线路敷设到户;

6、有线电视：交付时线路敷设到户;

7、宽带网络：交付时线路敷设到户。

以上第1、2、3项由出卖人负责办理开通手续并承担相关费用;第4、5、6、7项需要买受人自行办理开通手续。

如果在约定期限内基础设施设备未达到交付使用条件，双方同意按照下列第___种方式处理：

(1)以上设施中第1、2、3、4项在约定交付日未达到交付条件的，出卖人按照本合同第十三条的约定承担逾期交付责任。第5项未按时达到交付使用条件的，出卖人按日向买受人支付______元的违约金;第6项未按时达到交付使用条件的，出卖人按日向买受人支付______元的违约金;第7项未按时达到交付使用条件的，出卖人按日向买受人支付_____元的违约金。出卖人采取措施保证相关设施于约定交付日后_____日之内达到交付使用条件。

(2) ____________________。

(二)公共服务及其他配套设施(以建设工程规划许可为准)

1、小区内绿地率：_____年____月____日达到;

2、小区内非市政道路：_____年____月____日达到;

3、规划的车位、车库：_____年____月____日达到;

4、物业服务用房：_____年____月____日达到;

5、医疗卫生机构：_____年____月____日达到;

6、幼儿园：_____年____月____日达到;

7、学校：_____年____月____日达到;

8、_________________;

9、_________________。

以上设施未达到上述条件的，双方同意按照以下方式处理：

1、小区内绿地率未达到上述约定条件的，__________________。

2、小区内非市政道路未达到上述约定条件的，________________。

3、规划的车位、车库未达到上述约定条件的，_____________。

4、物业服务用房未达到上述约定条件的，______________。

5、其他设施未达到上述约定条件的，_________________。

关于本项目内相关设施设备的具体约定见附件六。

第十二条 交付时间和手续

(一)出卖人应当在____年____月____日前向买受人交付该商品房。

(二)该商品房达到第十条、第十一条约定的交付条件后，出卖人应当在交付日期届满前_____日(不少于10日)将查验房屋的时间、办理交付手续的时间地点以及应当携带的证件材料的通知书面送达买受人。买受人未收到交付通知书的，以本合同约定的交付日期届满之日为办理交付手续的时间，以该商品房所在地为办理交付手续的地点。_____________。

交付该商品房时，出卖人应当出示满足第十条约定的证明文件。出卖人不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全，不能满足第十条约定条件的，买受人有权拒绝接收，由此产生的逾期交付责任由出卖人承担，并按照第十三条处理。

(三)查验房屋

1、办理交付手续前，买受人有权对该商品房进行查验，出卖人不得以缴纳相关税费或者签署物业管理文件作为买受人查验和办理交付手续的前提条件。

2、买受人查验的该商品房存在下列除地基基础和主体结构外的其他质量问题的，由出卖人按照有关工程和产品质量规范、标准自查验次日起_____日内负责修复，并承担修复费用，修复后再行交付。

(1)屋面、墙面、地面渗漏或开裂等;

(2)管道堵塞;

(3)门窗翘裂、五金件损坏;

(4)灯具、电器等电气设备不能正常使用;

(5)______________;

(6)______________ 。

3、查验该商品房后，双方应当签署商品房交接单。由于买受人原因导致该商品房未能按期交付的，双方同意按照以下方式处理：

(1) ___________________;

(2) ____________________。

第十三条 逾期交付责任

除不可抗力外，出卖人未按照第十二条约定的时间将该商品房交付买受人的，双方同意按照下列第______种方式处理：

1、按照逾期时间，分别处理((1)和(2)不作累加) 。

(1)逾期在_____日之内(该期限应当不多于第九条第1(1)项中的期限)，自第十二条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之_____的违约金(该违约金比率应当不低于第九条第1(1)项中的比率)。

(2)逾期超过_____日(该期限应当与本条第(1)项中的期限相同)后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款(含已付贷款部分)，并自买受人付款之日起，按照_____%(不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率)计算给付利息;同时，出卖人按照全部房价款的______%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之______(该比率应当不低于本条第1(1)项中的比率)的违约金。

2、______________。

第五章 商品房质量及保修责任

第十四条 商品房质量

(一)地基基础和主体结构

出卖人承诺该商品房地基基础和主体结构合格，并符合国家及行业标准。经检测不合格的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款(含已付贷款部分)，并自买受人付款之日起，按照_____%(不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率)计算给付利息。给买受人造成损失的，由出卖人支付【已付房价款一倍】【买受人全部损失】的赔偿金。因此而发生的检测费用由出卖人承担。买受人不解除合同的，_________________。

(二)其他质量问题

该商品房质量应当符合有关工程质量规范、标准和施工图设计文件的要求。发现除地基基础和主体结构外质量问题的，双方按照以下方式处理：

(1)及时更换、修理;如给买受人造成损失的，还应当承担相应赔偿责任。______。

(2)经过更换、修理，仍然严重影响正常使用的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款(含已付贷款部分)，并自买受人付款之日起，按照______%(不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率)计算给付利息。给买受人造成损失的，由出卖人承担相应赔偿责任。因此而发生的检测费用由出卖人承担。买受人不解除合同的，_______。

(三)装饰装修及设备标准

该商品房应当使用合格的建筑材料、构配件和设备，装置、装修、装饰所用材料的产品质量必须符合国家的强制性标准及双方约定的标准。

不符合上述标准的，买受人有权要求出卖人按照下列第(1)、______、______方式处理(可多选)：

(1)及时更换、修理;

(2)出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价;

(3) ___________;

(4)____________ 。

具体装饰装修及相关设备标准的约定见附件七。

(四)室内空气质量、建筑隔声和民用建筑节能措施

1、该商品房室内空气质量符合【国家】【地方】标准，标准名称：_______，标准文号：__________________。

该商品房为住宅的，建筑隔声情况符合【国家】【地方】标准，标准名称：_______，标准文号：__________________。

该商品房室内空气质量或建筑隔声情况经检测不符合标准，由出卖人负责整改，整改后仍不符合标准的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款(含已付贷款部分)，并自买受人付款之日起，按照_______%(不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率)计算给付利息。给买受人造成损失的，由出卖人承担相应赔偿责任。经检测不符合标准的，检测费用由出卖人承担，整改后再次检测发生的费用仍由出卖人承担。因整改导致该商品房逾期交付的，出卖人应当承担逾期交付责任。

2、该商品房应当符合国家有关民用建筑节能强制性标准的要求。

未达到标准的，出卖人应当按照相应标准要求补做节能措施，并承担全部费用;给买受人造成损失的，出卖人应当承担相应赔偿责任。_____________。

第十五条 保修责任

(一)商品房实行保修制度。该商品房为住宅的，出卖人自该商品房交付之日起，按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。该商品房为非住宅的，双方应当签订补充协议详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。具体内容见附件八。

(二)下列情形，出卖人不承担保修责任：

1、因不可抗力造成的房屋及其附属设施的损害;

2、因买受人不当使用造成的房屋及其附属设施的损害;

3、____________。

(三)在保修期内，买受人要求维修的书面通知送达出卖人_______日内，出卖人既不履行保修义务也不提出书面异议的，买受人可以自行或委托他人进行维修，维修费用及维修期间造成的其他损失由出卖人承担。

第十六条 质量担保

出卖人不按照第十四条、第十五条约定承担相关责任的，由__________承担连带责任。

关于质量担保的证明见附件九。

第六章 房屋登记

第十七条 房屋登记

(一)双方同意共同向房屋登记机构申请办理该商品房的房屋所有权转移登记。

(二)因出卖人的原因，买受人未能在该商品房交付之日起_______日内取得该商品房的房屋所有权证书的，双方同意按照下列第______种方式处理：

1、买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款(含已付贷款部分)，并自买受人付款之日起，按照____%(不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率)计算给付利息。买受人不解除合同的，自买受人应当完成房屋所有权登记的期限届满之次日起至实际完成房屋所有权登记之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之_____的违约金。

2、__________。

(三)因买受人的原因未能在约定期限内完成该商品房的房屋所有权转移登记的，出卖人不承担责任。

第七章 物业管理

第十八条 物业管理

(一)出卖人依法选聘的前期物业服务企业为______。

(二)物业服务时间从______年____月____日到____年____月____日。

(三)物业服务期间，物业收费计费方式为【包干制】【酬金制】【_______】。物业服务费为 __________元/月·平方米(建筑面积)。

(四)买受人同意由出卖人选聘的前期物业服务企业代为查验并承接物业共用部位、共用设施设备，出卖人应当将物业共用部位、共用设施设备承接查验的备案情况书面告知买受人。

(五)买受人已详细阅读前期物业服务合同和临时管理规约，同意由出卖人依法选聘的物业服务企业实施前期物业管理，遵守临时管理规约。

(六)业主大会设立前适用该章约定。业主委员会成立后，由业主大会决定选聘或续聘物业服务企业。

该商品房前期物业服务合同、临时管理规约见附件十。

第八章 其他事项

第十九条 建筑物区分所有权

(一)买受人对其建筑物专有部分享有占有、使用、收益和处分的权利。

(二)以下部位归业主共有：

1、建筑物的基础、承重结构、外墙、屋顶等基本结构部分，通道、楼梯、大堂等公共通行部分，消防、公共照明等附属设施、设备，避难层、设备层或者设备间等结构部分;

2、该商品房所在建筑区划内的道路(属于城镇公共道路的除外)、绿地(属于城镇公共绿地或者明示属于个人的除外)、占用业主共有的道路或者其他场地用于停放汽车的车位、物业服务用房;

3、_____________ 。

(三)双方对其他配套设施约定如下：

1、规划的车位、车库：____________;

2、会所：____________________;

3、_________________。

第二十条 税费

双方应当按照国家的有关规定，向相应部门缴纳因该商品房买卖发生的税费。

第二十一条 销售和使用承诺

1、出卖人承诺不采取分割拆零销售、返本销售或者变相返本销售的方式销售商品房。

2、出卖人承诺按照规划用途进行建设和出售，不擅自改变该商品房使用性质，并按照规划用途办理房屋登记。出卖人不得擅自改变与该商品房有关的共用部位和设施的使用性质。

3、出卖人承诺对商品房的销售，不涉及依法或者依规划属于买受人共有的共用部位和设施的处分。

4、出卖人承诺已将遮挡或妨碍房屋正常使用的情况告知买受人。具体内容见附件十一。

5、买受人使用该商品房期间，不得擅自改变该商品房的用途、建筑主体结构和承重结构。

6、_________________________。

7、________________________。

第二十二条 送达

出卖人和买受人保证在本合同中记载的通讯地址、联系电话均真实有效。任何根据本合同发出的文件，均应采用书面形式，以【邮政快递】【邮寄挂号信】【_____】方式送达对方。任何一方变更通讯地址、联系电话的，应在变更之日起_____日内书面通知对方。变更的一方未履行通知义务导致送达不能的，应承担相应的法律责任。

第二十三条 买受人信息保护

出卖人对买受人信息负有保密义务。非因法律、法规规定或国家安全机关、公安机关、检察机关、审判机关、纪检监察部门执行公务的需要，未经买受人书面同意，出卖人及其销售人员和相关工作人员不得对外披露买受人信息，或将买受人信息用于履行本合同之外的其他用途。

第二十四条 争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可通过消费者协会等相关机构调解;或按照下列第 种方式解决：

1、依法向房屋所在地人民法院起诉。

2、提交_____仲裁委员会仲裁。

第二十五条 补充协议

对本合同中未约定或约定不明的内容，双方可根据具体情况签订书面补充协议(补充协议见附件十二)。

补充协议中含有不合理的减轻或免除本合同中约定应当由出卖人承担的责任，或不合理的加重买受人责任、排除买受人主要权利内容的，仍以本合同为准。

第二十六条 合同生效

本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同的解除应当采用书面形式。

本合同及附件共____页，一式 份，其中出卖人____份，买受人____份，【____】____份，【____】___份。合同附件与本合同具有同等法律效力。

出卖人(签字或盖章)：_________ 买受人(签字或盖章)：____________

【法定代表人】(签字或盖章)：______________【法定代表人】(签字或盖章)：______________

签订时间：______年____月____日签订地点：_________________________

有关商品房买卖合同

甲方(卖方)：__________________________________________________;

注册地址：______________________________________________________;

营业执照号码：________________;资质证书号码：__________________;

法定代表人：__________________;联系电话：______________________;

通讯地址：______________________________________________________;

邮编：__________________________________________________________;

委托代理机构：__________________________________________________;

注册地址：______________________________________________________;

营业执照号码：________________;资质证书号码：__________________;

法定代表人：__________________;联系电话：______________________;

通讯地址：______________________________________________________;

邮编：__________________________________________________________。

乙方(买方)：__________________________________________________;

住所(址)：____________________________________________________;

国籍：________;性别：________;出生年月：______________________;

身份证/护照/营业执照号码：______________________________________;

通讯地址：______________________________________________________;

邮编：________________________;联系电话：______________________;

移动电话：____________________;电子邮箱：______________________。

委托(法定)代理人姓名：__________________;国籍：________________;

住所(址)：____________________________________________________;

身份证：________________________________________________________;

通讯地址：______________________________________________________;

邮编：________________________;联系电话：______________________。

委托代理机构：__________________________________________________;

注册地址：______________________________________________________;

营业执照号码：________________;资质证书号码：__________________;

法定代表人：__________________;联系电话：______________________;

通讯地址：______________________________________________________;

邮编：__________________________________________________________。

第一条　项目建设依据

甲方以_________方式取得位于_________编号为_________的地块的土地使用权，面积 _________平方米，规划用途为_________，土地使用权年限自_______年______月______日至_______年 ______月______日止。

甲方经批准，在该地块上投资建设_________商品房(填写《商品房预售许可证》记载的项目名称)。该项目的有关批文如下：

1.《建设工程规划许可证》

颁发机关：____________________________________;编号：_________;

2.《国有土地使用权证》

颁发机关：广州市国土资源和房屋管理局;编号：___________________;

3.《建设工程施工许可证》

颁发机关：____________________________________;编号：_________;

4.____________________________________________________________。

第二条　商品房销售依据

乙方购买的商品房为【现房】【预售商品房】。

1.该商品房作为现房，已办理权属登记，登记机关为_______;并领取了【房地产权属证明书】【房地产权证】，编号为_______

2.该商品房作为在建商品房，已具备《广东省商品房预售管理条例》规定的预售条件，已取得《广东省广州市商品房预售许可证》，颁发机关为广州市国土资源和房屋管理局;编号为：_________

第三条　合同标的物基本情况

乙方所购商品房为本合同第一条规定的项目中的第_________【幢】【梯】【座】_________【单元】【层】_________号房(下称该商品房)，测绘地址：_________区_________路_________号_________房。

该商品房所在楼宇的主体结构为_________结构;建筑物地上层数为_________层，地下层数为_________层。

该商品房的用途为_________，层高为_________米。该商品房户型结构为_________房_________厅_________厨_________卫，封闭式阳台_________个，非封闭式阳台_________个。

该商品房【合同约定】(适用于预售)【产权登记】(适用于现售)建筑面积共________平方米，其中，套内建筑面积_______平方米，公共部位与共用房屋分摊建筑面积_________平方米。

该商品房面积预测算单位：______________________________________________

注册地址：____________________________________________________________;

营业执照号码：_______________________;资质证书号码：_________________;

法定代表人：_________________________;联系电话：_____________________;

通讯地址：____________________________________________________________;

邮编：________________________________________________________________。

第四条　物业管理

物业管理区域业主大会选聘物业管理公司之前，小区物业管理服务由甲方选聘物业管理公司提供。甲方应采取符合国务院《物业管理条例》规定的方式和条件选聘物业管理公司，甲方与选聘的物业管理公司签订书面的《前期物业服务合同》。

甲方应制定《业主临时公约》作为向乙方明示并予以说明，乙方在签订本合时对遵守《业主临时公约》作出书面承诺。

第五条　基本术语的含义

双方同意，合同中出现的基本术语作如下理解：

1.首层：本合同所指首层以经市规划管理部门批准的设计图纸的标注为准;

2.建筑面积：房屋外墙(柱)勒脚以上各层的外围水平投影面积，包括阳台、挑廊、地下室、室外楼梯等，且具备有上盖，结构牢固，层高2.20m以上(含2.20m)的永久性建筑;

商品房买卖合同模板

合同当事人：

甲方(卖方)： ;

注册地址： ;

营业执照号码： ;资质证书号码： ;

法定代表人： ;联系电话： ;

通讯地址：;

邮编： ;

委托代理机构： ;

注册地址： ;

营业执照号码： ;资质证书号码： ;

法定代表人： ;联系电话： ;

通讯地址：;

邮编： .

乙方(买方)： ;

住所(址)： ;

国籍： ;性别： ;出生年月： ;

身份证/护照/营业执照号码： ;

通讯地址：;

邮编： ;联系电话： 。

委托代理人姓名： ;国籍： ;

住所(址)： ;

身份证: ;

通讯地址：;

邮编： ;联系电话： 。

委托代理机构： ;

注册地址： ;

营业执照号码： ;资质证书号码： ;

法定代表人： ;联系电话： ;

通讯地址：;

邮编： .

第一条 项目建设依据

甲方以 方式取得位于

编号为 的地块的土地使用权，面积

平方米，规划用途为 ，土地使用权年限自年 月 日至 年 月 日止。

甲方经批准，在该地块上投资建设 商品房(填写《商品房预售许可证》记载的项目名称)。该项目的有关批文如下：

1.《建设工程规划许可证》

颁发机关： ;编号： ;

2. 《国有土地使用权证》

颁发机关：广州市国土资源和房屋管理局;

编号：　;

3. 《建设工程施工许可证》

颁发机关： ;编号： ;

第二条 商品房销售依据

乙方购买的商品房为【现房】【预售商品房】。

1.该商品房作为现房，已办理权属登记，登记机关为 ;并领取【房地产权属证明书】或【房地产权证】，编号为 。

2. 该商品房作为在建商品房，已具备《广东省商品房预售管理条例》规定的预售条件，已取得《商品房预售许可证》，编号为： ;核发机关为广州市国土资源和房屋管理局。

第三条 合同标的物基本情况

乙方所购商品房为本合同第一条规定的项目中的第

【幢】【梯】【座】 【单元】【层】 号房(下称该商品房)，测绘地址： 区 路 号 房。

该商品房所在楼宇的主体结构为 结构;建筑物地上层数为 层，地下层数为 层。

该商品房的用途为 ，层高为 米。该商品房户型结构为 房 厅 厨 卫，封闭式阳台 个，非封闭式阳台 个。

该商品房【合同约定】(适用于预售)【产权登记】(适用于现售)建筑面积共 平方米，其中，套内建筑面积 平方米，公共部位与共用房屋分摊建筑面积 平方米。

该商品房面积预测算单位：

注册地址： ;

营业执照号码： ;资质证书号码： ;

法定代表人： ;联系电话： ;

通讯地址：　 　;

邮编： 。

第四条 物业管理

物业管理区域业主大会选聘物业管理公司之前，小区(大厦)物业管理服务由甲方选聘物业管理公司提供。甲方应采取符合国务院《物业管理条例》规定的方式和条件选聘物业管理公司，甲方与选聘的物业管理公司签订书面的《前期物业管理服务合同》。

甲方应制定《业主临时公约》向乙方明示并予以说明，乙方在签订本合同时，对遵守《业主临时公约》作出书面承诺。

第五条 基本术语的含义

双方同意，合同中出现的基本术语作如下理解：

1.首层：本合同所指首层以经规划管理部门批准的设计图纸的标注为准;

2. 建筑面积：房屋外墙(柱)勒脚以上各层的外围水平投影面积，包括阳台、挑廊、地下室、室外楼梯等，且具备有上盖，结构牢固，层高2.20m以上(含2.20m)的永久性建筑;

3. 套内建筑面积：套内使用面积、套内墙体面积与套内阳台建筑面积之和;

4. 层高：是指地面至楼面或楼面至楼面、楼面至瓦底之间的垂直距离。计算建筑面积的房屋结构，层高均应在2.20米以上(含2.20米)。

5. 共有建筑面积：整栋建筑物的建筑面积扣除整栋建筑物各套(单元)套内建筑面积之和，并扣除已作为独立使用的地下室、车棚、车库、为多幢服务的警卫室、管理用房、以及人防工程等建筑面积，即为整栋建筑的共有建筑面积，其内容包括：

(1)电梯井、管道井、楼梯间、垃圾道、变电室、设备间、公共门厅和过道、地下室、值班警卫室以及为整栋服务的公共用房和管理用房的建筑面积，以水平投影面积计算;

(2)套(单元)与公共建筑之间的分隔墙以及外墙(包括山墙)水平投影面积一半的建筑面积。

6. 已支付房价款：以按揭贷款购房的，该款项不限于乙方自行支付的首期价款，还包括以贷款向甲方支付的款项。

7. ;

8. 。

第六条 计价方式、价款、付款

甲方与乙方约定按下述第 种方式计算该商品房价款：

1. 该商品房属【现售】【预售】，按套内建筑面积计价，该商品房单价为( 币)每平方米 元，总金额( 币) 元(大写： 亿

仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整)。

公共部位与共用房屋分摊建筑面积的建设费用已分摊计入上述套内建筑面积销售单价内，不再另行计价。

2. 商品房属【现售】【预售】，按【套】【整层】【整幢】出售并计价，总金额( 币) 元(大写： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整)。

甲方同意乙方按下列第 种方式按期付款：

1. 一次性付款

总金额( 币) ： 元(大写： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整)。在 年 月 日前支付。

2. 分期付款

(1)第一期：自本预售合同签订暨网上备案之日起　日内(不超过5日)，支付全部房价款的 %，金额( 币)： 元(大写：亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整)。

(2)第二期：在 年 月 日前支付全部房价款的 %，金额( 币) 元(大写： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整)。

(3)第三期：在 年 月 日前支付全部房价款的 %，金额( 币) 元(大写： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整)。

(4)第四期：在 年 月 日前内支付全部房价款的 %，金客( 币) 元 (大写： 亿 仟 佰 拾 万仟 佰 拾 元整)。

(5)第五期：在 年 月 日前支付全部房价款的 %，金额( 币) 元 (大写： 亿 仟 佰 拾 万 仟佰 拾 元整)。

3. 按揭贷款方式付款

首期款：自本预售合同签订暨网上备案之日起　日内(不超过5日)，支付全部房价款的 %，金额( 币)： 元(大写： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整)。

除首期款外，剩余楼款金额( 币) 元 (大写： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整)。该款须于 年 月 日前申请办理银行按揭手续，并按照按揭方式付款。

按揭银行是

委托代理人：

注册地址：

营业执照号码： 资质证书号码：

法定代表人： 联系电话：

通讯地址：

邮编：

(1)甲方代理乙方办理按揭手续

乙方在签订本合同并支付首期款后 日内，将申请银行按揭贷款需由乙方提供的证件资料交付甲方或甲方指定的第三人。

(2)乙方自行办理按揭贷款手续

甲方应在乙方支付首期款后 日内，将乙方申请银行按揭贷款需由甲方提供的证件资料交付乙方或乙方指定的第三人。

4. 其它方式：

第七条　付款方式

甲乙双方同意乙方支付的预售款应“专款专用”于工程建设，在工程竣工前不得用于其它用途。

为保证预售款专用于工程建设，乙方应将商品房预售款按照《广东省商品房预售管理条例》的规定支付至以下商品房预售款监控账号，接受广州市国土资源和房屋管理局的监控。

监控银行： ;

监控账号： 。

第八条　备案确认

【甲方】【乙方】应于本合同网上备案之日起10个工作日内持本合同向广州市房地产登记机构申请办理网上备案的确认手续。

第九条 逾期付款的违约责任

1. 分期付款

分期付款的，如果乙方未能按照本合同第六条约定的支付期限将各期房款支付至监控账号，甲方有权要求乙方按每日房价款总额0.5‰的标准支付违约金，并有权解除合同。

2. 一次性付款

一次性付款的，如果乙方未能按照本合同第六条约定的支付期限将全部房款支付至监控账号，甲方有权要求乙方按每日房价款总额0.5‰的标准支付违约金，并有权解除合同。

3. 按揭付款

乙方以按揭方式购房的，首期款应当按照本合同第六条约定的支付期限支付至监控账号;如果乙方未能按照约定期限将首期款支付至监控账号，甲方有权要求乙方按每日房价款总额0.5‰的标准支付违约金，并有权解除合同。

关于按揭款，甲方代理乙方办理按揭手续的，甲方应在登记机构发出《抵押备案证明书》之日起5个工作日(适用于商业贷款场合)或30日(适用于住房公积金贷款场合)内将银行按揭款支付至上述监控账户。如果甲方未能在5个工作日(适用于商业贷款场合)或30日(适用于住房公积金贷款场合)内将银行按揭款支付至上述监控账户，乙方有权要求甲方按每日房价款总额0.5‰的标准支付违约金，直至甲方将全部按揭款项支付至上述监控账户。

乙方自行办理按揭贷款手续的，乙方应在登记机构发出《抵押备案证明书》之日起5个工作日(适用于商业贷款场合)或30日(适用于住房公积金贷款场合)内将银行按揭款支付至上述监控账户。如果乙方未能在5个工作日(适用于商业贷款的情况)或30日(适用于住房公积金贷款的情况)内将银行按揭款支付至上述监控账户，按照逾期付款处理。

第十条 交房期限

甲方应当在 年 月 日前将作为本合同标的物的房屋交付乙方使用。

因不可抗力或者当事人在合同中约定的其它原因，需延期交付使用的，甲方应当及时书面告知乙方。

交付后，甲方不得以房屋已交付使用为借口懈怠其在本合同中应承担的其它义务，如：办理产权证的义务等。

第十一条 交房条件

甲方交付的房屋应当符合下列第 种条件：

1. 该商品房已经有关政府部门办妥竣工验收备案手续;

2. 该商品房项目已办理初始登记手续。

3. 另行约定交房条件：

。

以上交房条件，双方可以任选其一。

双方可以就该商品房的装饰、附属设备的规格、标准等进行协商，达成的一致意见作为本合同的附件。

第十二条 房屋及有关资料的交接

商品房达到交付使用条件后，甲方应当在合同约定的交付日 日前通知乙方办理交接手续。乙方应在收到该通知之日起 日内，会同甲方对该房屋进行验收交接。房屋交付的标志是 。

在双方进行验收交接时，甲方应当出示本合同第十一条约定的房屋交付条件的证明文件及有关资料，并签署交接单。所购商品房为住宅的，甲方还须提供《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》和《商品住宅交楼书》。

甲方提供的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》和《商品住宅交楼书》应不低于建设行政主管部门制定的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》和《商品住宅交楼书》的最低要求。

如果甲方不出示上述证明文件及有关资料或出示不齐全，乙方有权拒绝接受交付，由此产生的延期交房的责任由甲方承担。

由于乙方原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：

。

第十三条 延期交房的违约责任

甲方如未能按本合同规定的期限交房，按下列第 种方式处理：

1. 按逾期时间，分别处理(不作累加)：

(1)逾期不超过 日，自本合同第十条规定的最后交房期限的第二日起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已支付房价款0.5‰的违约金，合同继续履行。

(2)逾期超过 日后，乙方有权单方面解除合同。如果乙方要求继续履行的，合同继续履行，自本合同第十条规定的最后交房期限的第二日起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款0.5‰的违约金。

2.

。

第十四条 风险责任的转移

该商品房的风险责任自交付之日起由甲方转移给乙方。如乙方未按约定的日期办理该房屋的验收交接手续，甲方应当发出书面催告书一次。乙方未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的，则自催告书约定的验收交接日之第二日起该房屋的风险责任转移由乙方承担。

第十五条 面积确认及面积差异处理

根据买卖双方选择的计价方式，本条规定以套内建筑面积(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。

当事人选择第六条计价方式2的，不适用本条约定。

合同约定计价面积与实测计价面积有差异的，以实测计价面积为准。

商品房交付后，实测计价面积与合同约定计价面积发生差异，双方同意按以下第 种方式进行处理：

1. 方式一

(1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)，按照合同约定的价格据实结算;

(2)面积误差比绝对值超出3%，乙方有权单方面解除合同。

乙方同意继续履行合同，房屋实际面积大于合同约定面积的，面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由乙方按照约定的价格补足，面积误差比超出3%部分的房价款由甲方承担，所有权归乙方;房屋实际面积小于合同约定面积的，面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款及利息由甲方返还乙方，面积误差比超过3%部分的房价款由甲方双倍返还乙方。

面积误差比=(实测计价面积-合同约定计价面积)/合同约定计价面积×100%。

2. 方式二

双方自行约定如下：

(1) ;

(2) ;

(3) ;

(4) 。

第十六条 规划、设计的变更

该商品房预售后，甲方不得未经乙方同意擅自变更该商品房项目的规划、设计。确需变更的，甲方应征得乙方同意并报规划管理部门审核批准。不同意变更的乙方可要求解除买卖合同。甲方应在乙方提出解除合同之日起的30日内退回已付购房款及利息(以付款日起至退款日止为期，以退款期日同期银行房地产开发贷款利率计算)。

第十七条 权利瑕疵担保

甲方应当保证作为本合同标的的商品房不存在权利瑕疵，即未设定抵押权、租赁权等;无赔偿义务，如欠缴税费，出让金等;也不存在被法院或其它国家机关、机构、部门查封的情况。

若存在权利瑕疵，甲方应在乙方指定的期限内或合理期限内消除瑕疵;超过指定期限或合理期限未消除瑕疵的，乙方有权单方面解除合同。

第十八条 产权登记

双方同意选择以下第 方式办理产权登记：

1. 甲方办理

甲方应当在商品房交付使用后 日内，向产权登记机关为乙方办妥产权登记，并将以乙方为产权人的房地产权证交付乙方。

在此场合，乙方应当及时提供产权登记机关要求的需乙方提供的证件资料。

甲方应如实告知乙方为办理产权登记需要由乙方提供的证件资料。甲方未告知或告知的内容不完备、不准确，致使乙方未能及时提供证件资料的，乙方不承担责任。

2. 乙方办理

在甲方办结初始登记的前提下，乙方自行办理产权登记的，甲方应在商品房交付使用后 日内将登记机关要求的需甲方提供的证件资料提交乙方。

第十九条 迟延办理产权登记的违约责任

甲方违反第十八条的约定的，乙方有权按照下列第 项处理：

1. 乙方单方面解除合同并退房。

2. 乙方不退房的，甲方按自迟延之日起每日已付房价款的 %向乙方支付违约金。

3.

。

第二十条 甲方关于装饰、设备标准承诺的违约责任

甲方交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件四)的标准。达不到约定标准的，乙方有权要求甲方按照下述第 种方式处理：

1. 甲方赔偿双倍的装饰、设备差价;

2. ;

3. 。

第二十一条　乙方单方解除权的行使

乙方行使本合同约定的单方面解除本合同的权利时，应书面通知甲方，甲方应在收到乙方的书面通知之日起 日内将乙方已支付的房价款(包括利息，利息按中国人民银行公布的同期房地产开发贷款利率计算)全部退还乙方，并承担赔偿责任，赔偿金额为已支付房价款的 %，在退还房款时一并支付给乙方。

第二十二条 甲方关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺

甲方承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件：

1. ;

2. ;

3. ;

4. ;

5. 。

如果在规定日期内未达到使用条件，双方同意按以下方式处理：

1. ;

2. ;

3. 。

第二十三条 保修责任

乙方购买的商品房为商品住宅的，《住宅质量保证书》作为合同的附件。甲方自商品住宅交付使用之日起，按照本合同以及《住宅质量保证书》的承诺内容承担相应的保修责任。

乙方购买的商品房为非商品住宅的，双方应当以合同附件形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。

在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题，甲方应当履行保修义务。因不可抗力或者非甲方原因造成的损坏，甲方不承担责任。

第二十四条 专项维修资金

乙方应当按照有关规定缴纳专项维修资金。维修资金属于业主所有，在签订购房合同后缴交，存入房地产行政主管部门目前在银行设立的专款账户中。

1. 广州市老八区(越秀、荔湾、东山、海珠、天河、芳村、白云、黄埔区)和广州经济技术开发区指定的银行：中国农业银行广州市北秀支行

2. 番禺区指定的银行：中国建设银行广州市番禺东兴办事处

3. 花都区指定的银行：中国建设银行股份有限公司

4. 从化市指定的银行：中国农业银行从化支行营业部

5. 增城市指定的银行：中国建设银行股份有限公司

第二十五条 双方可以就下列事项约定：

1. 该商品房所在楼宇的屋面经营的，所得收益属全体业主共同所有;

2. 该商品房所在楼宇的外墙面经营的，所得收益属全体业主共同所有;

3.

。

4.

。

第二十六条 乙方使用房屋注意事项

乙方的房屋仅作 使用，乙方使用期内不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外，乙方在使用期间有权与其它权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施。并按占地和公共部位与共用房屋分摊面积承担义务。

甲方不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。

第二十七条 关于通知的约定

本合同要求或允许的通知和通讯，均自收到时起生效。

第二十八条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的按下述第 种方式解决：

1. 依法向人民法院起诉;

2. 提交 仲裁委员会仲裁。

第二十九条 本合同未尽事宜，可由双方约定后签订补充协议作为本合同附件。

第三十条 合同附件与正文具有同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

第三十一条　本合同连同附件共 页，一式 份;合同持有情况：甲方 份，乙方 份，广州市房地产交易所登记所 份。

甲方： ;法定代表人：

甲方盖章： 签名：

乙方： (签名或盖章)

年 月 日签订于广州市 区

附件一：房屋平面图

附件二：甲方针对该商品房所作的具体说明(含广告)

附件三：前期物业管理服务合同

附件四：装饰、设备标准

1. 外墙：

2. 内墙：

3. 顶棚：

4. 地面：

5. 门窗：

6. 厨房：

7. 卫生间：

8. 阳台：

9. 电梯：

10. 其它：

附件五：合同补充协议

实用新版商品房买卖合同相关

商品房合同 篇10

3.乙方应按合同约定期日支付购房款。乙方未按约定支付购房款的，自本合同约定的应付款期满第二天起至实际支付应付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之三的违约金。

乙方逾期付款达60日，甲方有权解除合同，并可向乙方要求逾期应付款3%的违约金。甲方愿意继续履行合同的，自本合同约定的应付款期满第二天起至实际支付应付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之三的违约金。

4.甲方应按合同约定期日将合同约定房屋交付乙方。甲方未按约定期日交付房屋的，自本合同约定的交付期满第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已付购房款万分之三的违约金。

甲方逾期交房达60日，乙方有权解除合同，并可要求甲方支付乙方已付购房款3%的违约金;乙方愿继续履行合同的，自本合同约定的交付期满第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已付购房款万分之三的违约金。

甲方交付的房屋不符合合同附件约定条件的，视为未交付房屋。

5.甲、乙双方于签订本合同之日起30日内向房屋交易部门提出交易申请。

6.因甲方原因，致不能交易过户的，甲方应退还乙方已付购房款，并向乙方支付总房款5%的赔偿金。

八、因订立本合同和履行本合同产生的争议，包括合同效力，违约纠纷由双方协商解决，协商不成的，按下述第种方式解决：

1.提交北京仲裁委员会仲裁;

2.向房屋所在地法院起诉;

九、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议。补充协议及附件，为本合同不可分割的组成部分，具有相同效力。

十、本合同于年月日在北京签订。

十一、本合同自双方签字盖章之日起生效。

十二、本合同一式肆份，甲、乙双方各执一份，房屋管理部门备案一份，中介公司备案一份，各份具有相同效力。

甲方：乙方：

商品房合同 篇11

（20xx）佛中法民一终字第1426号

上诉人（原审被告）顺德市海骏达房产有限公司，住所：佛山市顺德区容桂街道办事处青华路南1号。

法定代表人曾伟和，董事长。

委托代理人翁春辉，广东红棉律师事务所律师。

委托代理人黄胜，广东海迪森律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）刘红英，女，1967年7月16日出生，汉族，住所：佛山市顺德区容桂街道办事处幸福豪苑海幸阁501号。

委托代理人周端平、陈祯辉，广东仲马律师事务所律师。

上诉人顺德市海骏达房产有限公司因商品房买卖合同纠纷一案，不服广东省佛山市顺德区人民法院（20xx）顺法民一初字1071号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于20xx年7月22日公开开庭审理。本案开庭时，上诉人的委托代理人黄胜、翁春辉，被上诉人的委托代理人周端平、陈祯辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原审判决认定：被告是依法被核准，自1999年4月21日进行房产经营的有限责任公司。被告在原顺德市容桂区开发的幸福豪苑A座，于20xx年10月8日取得了广东省顺德市商品房预售许可证，有效期自2000年8月31日至20xx年8月31日；幸福豪苑B、C座，于20xx年9月19日取得了广东省顺德市商品房预售许可证， 有效期自20xx年6月1日至20xx年6月1日。原告与被告于2000年8月8日签订《商品房购销确认书》，向被告购买座落于原顺德市容桂区幸福豪苑A 座501号商品房一间，双方约定房屋总金额为215452元，并约定了付款时间，原告并于当日向被告支付定金20000元。之后，在2000年9月25日原、被告签订了《商品房购销合同》一份，对商品房的位置、面积、商品房的价格、付款时间及付款金额、商品房交付期限、违约责任等作出了明确规定。该合同的第五条对费用与费用调整的约定问题作了具体说明：该商品房预售价不含政府规定缴交的有关税费。乙方（原告）同意甲方（被告）依据有关规定暂代政府收取税费。该合同的第十四条反映甲方（被告）承诺与该商品房正常使用直接关联的路、生活用水、电、排水、路灯及规划所确定的绿化基础设施等公共配套建筑按约定日期投入正常运行。该《商品房购销合同》中对设施费没有约定。20xx年6月11日，被告收取了原告设施费人民币13800元，并开出收据。现被告已将原告购买的商品房交付原告使用。

原审判决认为：被告依法取得了商品房预售许可证，原告与被告签订的《商品房购销合同》是双方当事人在公平自愿、等价有偿的原则下签订的，没有违反法律、行政法规的禁止性规定，是合法有效的合同。本案中，双方当事人争议的是被告向原告收取的13800元设施费是否合法的问题。被告认为该设施费用属于商品房的直接成本，只是分开列明收取而已。但被告在向原告预售商品房时，在《商品房购销合同》中已明确约定了商品房的预售价款，该价款已包含商品房成本，应当是被告唯一可以合法收取的价款，而被告以设施费的名义再向原告收取13800元，是在商品房价款之外的收费。《中华人民共和国价格法》第十三条第二款规定： 经营者不得在标价之外加价出售商品，不得收取任何未予标明的费用。该法第十四条第一款第（四）项规定：经营者不得利用虚假或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易。被告的行为明显违反了上述有关禁止性规定，是无效的民事行为，被告对无效行为应负全部责任。根据《中华人民共和国民法通则》第五十八条第（三）项、第（五）项、第六十一条第一款等对无效民事行为的有关规定，被告应返还原告13800元及支付款项占用期间的利息，利息按中国人民银行同期同类贷款利率计算。被告认为其他购买人签署了《商住楼计价表》，本案原告也应持有该《商住楼计价表》，该设施费已明示原告，而且原告已实际支付相关费用，是原、被告双方意思自治的结果。被告的上述推定不成立，被告没有证据证明原告持有《商住楼计价表》，而且原告交纳设施费，并不等于被告有合法的依据收取该费用。故被告的抗辩理由不成立，不予支持。综上，判决如下：被告应在本判决发生法律效力之日起七日内向原告刘红英返还13800元，并支付利息（计算方法为：从20xx年6月11日起至实际还清之日止，按中国人民银行同期同类贷款利率计算）。本案一审受理费590元，由被告负担。

宣判后，顺德市海骏达房产有限公司不服，向本院提出上诉称：一、原审判决根据《价格法》第十三条第二款，第十四条第一款第（四）项的规定，认定上诉人收取设施费的行为无效，没有事实依据。1、上诉人在售房过程中不存在标价外加价的行为。上诉人在《价目表》、《付款方式》等售房资料中，已清楚地对楼价和设施费的具体数额分别进行了标价。原审法院忽略公开标价当中除了楼价之外，还有设施费标价的事实，是导致其作出错误认定的主要原因。上述两种款项赫然出现在上诉人的售楼资料即要约当中，这不能说是标价外加价的行为。2、上诉人在售房过程中也不存在利用虚假的或使人误解的手段，诱骗购房者进行交易的行为。上诉人的售楼过程是十分公开和透明的，除了公开明示房屋的装修标准、售价、付款方式等事项外，在洽谈过程中又作了详细解释，还特别制作了《计价表》，具体说明购房者应支付的各类款项及具体数额。如果有虚假手段和诱骗行为，购房者完全可向物价部门举报和投诉，但上诉人至今没有收到物价部门反馈的任何信息，而且上诉人也派专人咨询了物价部门，均答复上诉人的标价材料（价目表）比较完善、清楚，没有不当之处。更为关键的是，《价格法》第十三条、第十四条均适用于经营者一方，约束的是经营者单独作出，且事先未告知对方的行为。但本案当中，上诉人对设施费的问题，已经事先通过各种资料公示，构成要约告知被上诉人。被上诉人若实际支付，则表明被上诉人通过行为的形式对此作了承诺，依合同法关于要约与承诺的法律规定，此时双方已实际成立了一个关于设施费的合同。换言之，上诉人收取设施费，被上诉人交设施费，均以该合同为基础。有约在先的合同是原因，收费和交费是履约的结果。交费和收费是双方合意的行为，二者构成一个整体，相互关联，不可分割，并非上诉人的单方行为。因此上述两条法律均不能适用于本案。二、设施费是房屋买卖双方自愿达成的并有别于《商品房购销合同》的特别约定，合法有效，双方均应严格遵守。1、原审判决认定《商品房购销合同》第四条约定的款项是上诉人唯一可以收取的价款没有依据，该条约定并不包含可以另行约定收取的设施费。上诉人依法取得了商品房预售许可证后即组织销售，制作了预售房屋的《参考资料》、《价目表》、《商品房认购指南》、《付款方式》等售楼资料，并将上述资料陈列在售楼部显眼的地方公开明示，供任何一个购房者在购房前查阅。其中《价目表》对房屋售价作了清楚的公示，又在A座的《付款方式》中说明 实收设施费13800元正，还特别加注说明：设施费包含水、电分摊、电话无线管网费、防盗、消防管网、安全网等，在B、C座的《付款方式》中也特别加注说明：以上折头只限在楼价内计算，不包杂费，杂费另收13800元正。可见，上诉人在售房要约中，楼价与设施费是两个相互并列和相互独立的不同项目，楼价和设施费显属两个不同的要约内容。被上诉人对楼价的承诺以和上诉人签订《商品房购销合同》的书面形式形成，而对设施费的承诺则是通过口头的形式、在《计价表》上签名确认、通过实际履行的形式作出，对两个要约均作了承诺，且已实际履行。由此可见，设施费是房屋买卖双方的特别约定，这个特别约定也构成一个合同，而且是独立于《商品房购销合同》，并与之相互并列的合同。该合同是双方的真实意思表示，自愿订立，且没有违反任何的法律法规。因此这个特别约定的合同无疑也是合法有效的，双方均应严格遵守和履行。2、《商品房购销合同》第四条约定的价款是否包含商品房成本与本案无关。原审判决认定该条约定的价款已包含商品房的成本，没有任何事实依据，而且这也与本案无关。即使该条约定的价款已包含了商品房的成本，也不排除双方还可以就其他费用进行约定，意思自治原则是民法的基石，越来越被重视，并被我国合同法采纳并严格贯彻。本案双方按照《价目表》的公开标价确定楼价，签订了《商品房购销合同》，又在该合同之外另行对设施费进行约定，显然是法律所允许的。原审判决主观推断《商品房购销合同》约定的价款包含了成本，并以此为理由认定上诉人只可唯一地收取该条约定的款项，排除双方的另行约定，显然于法无据。对其他费用的收取，关键不在于该费用是否已包含于商品房成本，而在于双方是否另有约定，也不管其约定是书面的、口头的、或是其他任何形式的。本案当中，上诉人在售房资料中标明楼价，也标明了设施费的具体数额。被上诉人除依书面合同的约定支付楼价外，还主动按上诉人书面要约的规定支付了设施费，两者均属依约履行的行为。三、原审判决适用《民法通则》第五十八条第（三）项、第（五）项、第六十一条第一款也明显不当。 1、原审判决适用法律认定上诉人收取设施费属无效的行为及如何承担责任逻辑紊乱。原审判决适用《价格法》，认定上诉人的行为明显违反了该法的禁止性规定，接着即直接认定上诉人的行为属无效的民事行为。但是根据一审所引用《价格法》的具体条款，却并没有直接认定无效的规定，要认定上诉人的行为无效，只能以此为事实原因，再引用其他法律作出认定，本案当中，若《价格法》所指的事实原因确实存在，则应根据《民法通则》第五十八条第（五）项或者《合同法》第五十二条第（五）项的规定，认定上诉人的行为无效。但原审判决在没有适用法律的情况下想当然地直接认定无效，然后再根据《民法通则》第五十八条第（三）项、第（五）项，第六十一条第一款的规定，确定上诉人如何承担民事行为无效的责任，这显属适用法律逻辑错乱。因为《民法通则》第五十八条第（三）项、第（五）项是认定民事行为无效的法律依据，而原审判决把该条同样作为如何承担责任的依据，显然适用法律不当。应当注意的是，上诉人的行为根本上就不是标价外加价 和利用虚假或者使人误解的手段，诱骗交易的行为。换言之，即认定无效的事实原因根本不存在，因此也就不存在适用什么法律认定无效的问题，2、上诉人收取设施费的行为效力若有争议，只能是相对有效（即可撤销或可变更）和绝对有效的争议。根据前述，上诉人的行为不属违反法律法规的禁止性行为。依据原审判决适用《民法通则》第五十八条第（三）项的规定，可肯定原审法院是认为上诉人的行为属于以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危而作出的。根据《民法通则》的规定，这种行为是无效的。但这一规定显然过于笼统，没有区分不同的情况，在立法上存在一定的缺陷。因为有些当事人在事后虽然知道自己所为的行为是受欺诈、胁迫等原因不得已而作出的，但考虑到并不会使自己损失，或损失很小，或甘愿受损，从而继续确认行为效力，这是典型自由处分个人权利的行为。法律对此没有必要干预。正是基于这种认识，国家在《民法通则》之后制订的《合同法》便对此种情况区别对待，只有当以欺诈、胁迫手段订立的合同损害国家利益的才规定无效；而对不是损害国家利益的，则由当事人决定是否请求撤销或变更。根据新法优于旧法，特别法优于普通法的法律适用原则，本案无疑应适用合同法。根据合同法的规定，上诉人即使在售楼过程中有欺诈、胁迫和乘人之危的情况存在，因其损害的不是国家利益，所以该设施费的合同也只能是可撤销或可变更的。设施费合同是以上诉人提出书面要约，被上诉人以口头而非书面承诺形成的合同，在这种情况下被上诉人完全可主张没有承诺此费用为由拒交，根本就没有必要在交付设施费后再要求返还。被上诉人履行了交付的义务，表明双方已就设施费的问题形成合意，成立了合同，并履行完毕。没有请求法院撤销也没有请求变更设施费的合同，即是表示该合同至今仍然生效，被上诉人没有理由要求返还。综上，请求二审撤销原判，驳回被上诉人的诉讼请求。

被上诉人答辩称：上诉人收取的设施费应是楼价的组成部分，上诉人额外收费的行为不合法，其上诉理由不成立，请求二审法院驳回上诉，维持原判。

上诉人与被上诉人在二审诉讼期间均未向本院提供新的证据。

经审查，本院对原审判决认定的事实予以确认。

本院认为：上诉人在向被上诉人预售商品房时，在《商品房购销合同》中已经明确约定了该商品房的预售价款，但上诉人又以另行签订《商品房购销确认书》、《商住楼计价表》的形式约定向被上诉人收取设施费13800元。上诉人收取该设施费的行为，是在商品房标价外的收费，依照《中华人民共和国价格法》第十三条第二款有关经营者不得在标价外加价出售商品，不得收取任何未予标明的费用的规定，该行为属违反法律禁止性规定，应确认为无效行为，上诉人应将收取的该 设施费款项退还给被上诉人。上诉人上诉认为其收取该设施费的行为，已公开标明，不属于标价外加价，其上诉理由不充分，不予支持。原审判决适用《中华人民共和国民法通则》第五十八条第（三）项、第（五）项的规定不当，应予纠正。但原审判决认定事实清楚，处理正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

本案二审案件受理费590元，由上诉人顺德市海骏达房产有限公司负担。

本判决为终审判决。

审 判 长 陈 秀 武

代理审判员 吴 健 南

代理审判员 谭 洪 生

二○○三年八月十五日

书 记 员 冼 富 元

商品房合同 篇12

合同编号：_________

出卖人：_________

住所：_________

邮编：_________

营业执照号码：_________

资格证书号码：_________

法定代表人：_________

联系电话：_________

委托代理人：_________

联系电话：_________

买受人：_________

国籍：_________

性别：_________

出生年月日：_________

住所(址)_________

邮编：_________

证件名称：_________

号码：_________

联系电话：_________

委托/法定代理人：_________

住所(址)_________

联系电话：_________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：

商品房合同 篇13

(合同编号：)。

合同双方当事人：

[释义]本部分条文是确认买卖双方当事人的主体资格。

本条款提示点：

1、出卖人的主体资格。

我国现行法律、法规将房地产开发企业分为专营开发企业和兼营开发企业，但无论是哪种类型，都需要具备房地产开发主管部门颁布的房地产开发企业资质。不具备开发资质或开发资质已被取缔的企业不能作为出卖人与相对的客户订立《商品房买卖合同》，违者订立的合同无效。

2、买受人的主体资格。

(1)凡具备民事权利能力的法人和自然人均可作为买受人，

(2)必须具备完全民事行为能力的自然人方可作为签约人订立合同，

b、精神病人或间隙性精神病人在精神病发作期间订立的合同须经其监护人追认方可生效，

(3)未成年人、精神病人的购房行为应当由其监护人作为法定代理人代为签约，

(4)夫妻关系存续期间，除夫妻双方另有约定，无论以夫或妻的名义购买房屋，该房屋所有权一般均视为夫妻共同财产。

3、出卖人委托代理机构。

近年来，开发商委托代理公司进行房屋销售的比例日益增加。在这种情形下，应当将代理机构的名称列入本合同，并如实填写。这样，既明确体现和保障了开发商、代理商之间的委托代理合同关系，也保障了购房人的签约知情权。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：

。